建筑施工合同炸药库合同文件

'GF-1999-0201编号：第2012002号建设工程施工合同文本工程名称：栾川恒裕矿业有限公司5000t/d选矿厂项目工程地址：河南省洛阳市栾川县合峪镇官庄村总面积：总造价：建设单位：栾川恒裕矿业有限公司施工单位：制定中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局二0一二年月日30 第一部分　　协议书　　发包人（全称）：　　承包人（全称）：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：　　工程地点：工程内容：　　资金来源：自筹　　二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：　　开工日期：　　竣工日期：　　合同工期总日历天数天　　四、质量标准　　工程质量标准：合格　　五、合同价款　　估算金额：￥：_________元（人民币）　30 按河南省2008建筑、装饰、安装定额计价（人工、材料价差调整依据栾川县定额站发布的在合同工期内所对应时间的价格信息指导）；工程合同价款为最终审计结算（税前）下浮5%。　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　１、本合同协议书　　２、中标通知书　　３、投标书及其附件　　４、本合同专用条款　　５、本合同通用条款　　６、标准、规范及有关技术文件　　７、图纸　　8、工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间：年月日30 　　合同订立地点：　　本合同双方约定双方签字、盖章后生效。　　发包人：（公章）_____________承包人：（公章）____________　　住所：栾川县合峪镇官庄村住所：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代表人：委托代表人：　　电话：电话：　　传真：传真：　　开户银行：开户银行：　　账号：账号：　　邮政编码：471500邮政编码：471500 第二部分通用条款　一、词语涵义及合同文件 30 　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 　　１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 　　２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 　　３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 　　４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 　　５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。　　６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 　　７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 　　８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 　　９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 　　10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 　　11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 　　12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 　　13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。　　14．工期：协议条款约定的合同工期。 　　15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 30 　　16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 　　17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 　　18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 　　19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 　　20．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 　　21．协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。　　第２条　合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 　　１．协议条款； 　　２．合同条件； 　　３．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 　　４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 　　５．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 　　６．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解释。 30 　　第３条　合同文件使用的语言文字，标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。 　　适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。 　　施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 　　国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 　　第４条　图纸。甲方在开工日期１５天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。 　　二、双方一般责任 　　第５条　甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： 　　１．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前５天通知乙方。 30 　　２．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在４８小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后３天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后３天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 　　３．甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后２４小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后４８小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。 　　本工程实行施工阶段的监理，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。 　　甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 　　第６条　乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责； 　　１．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效； 　　２．乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。 　　乙方代表易人提前７天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 30 　　第７条　甲方工作。甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 　　１．办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； 　　２．将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要； 　　３．开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 　　４．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确； 　　５．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）； 　　６．将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验； 　　７．组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； 　　８．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 　　甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 　　第８条　乙方工作。乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作： 　　１．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。 　　２．向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。 30 　　３．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。　　４．按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。 　　５．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。 　　６．已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。 　　７．按合同的要求做施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 　　８．保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。 　　乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。　　三、施工组织设计和工期 　　第９条　进度计划。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表或监理工程师。甲方代表或监理工程师应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。 　　乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要30 求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。 　　第10条　延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期５天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在３天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或在３天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。 　　甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。 　　第11条　暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。 　　第12条　工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 　　１．工程量变化和设计变更； 　　２．一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时； 　　３．不可抗力； 　　４．合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。 30 　　乙方在以上情况发生后５天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后５天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 　　第13条　工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在５天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容： 　　１．提前的时间； 　　２．乙方采取的赶工措施； 　　３．甲方为赶工提供的条件； 　　４．赶工措施的经济支出和承担； 　　５．提前竣工收益（如果有）的分享。　　四、质量与验收　　第14条　检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。 　　以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。 　　以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。 　　第1530 条　工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 　　达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。 　　双方对工程质量有争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。 　　第16条　隐蔽工程和中间验收。工程具备复盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收４８小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 　　工程质量符合规范要求，验收２４小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。 　　　　　　　第17条　验收和重新检验。甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。 　　无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行复盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。 30 　　五、合同价款与支付 　　第18条　合同价款及调整。合同价款在协议条款内约定，任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。 　　１．甲方代表确认的工程量增减； 　　２．甲方代表确认的设计变更或工程洽商； 　　３．工程造价管理部门公布的价格调整； 　　４．一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过８小时； 　　５．合同约定的其它增减或调整。 　　乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。 　　第19条　工程款预付。甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付，乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。 　　第20条　工程量的核实确认。乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后３天内按设计图纸核实已完工程数量（以下简称计量），并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后３天内未进行计量，从第４天起，乙方报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计算，计量结果无效。 30 　　甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。 　　第21条　工程款支付。甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应顶目的单价和取费标准计算、支付工程价款。 　　甲方在其代表计量签字后10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知５天后停止施工，甲方承担违约责任。 　　经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第１１天起计算应付工程价款的利息率。 　　六、材料设备供应 　　　　第22条　乙方采购材料设备。乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。 　　根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。 　　七、设计变更 　　第2330 条　设计变更。乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准： 　　１．超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资和材料指标； 　　２．送原设计单位审查，取得相应图纸和说明。 　　施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述两项批准后，向乙方发出变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。 　　双方办理变更、洽商后，乙方按甲方代表要求，进行下列变更； 　　１．增减合同中约定的工程数量； 　　２．更改有关工程的性质、质量、规格； 　　３．更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 　　４．增加工程需要附加工作； 　　５．改变有关工程的施工时间和顺序。 　　因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 　　第24条　确定变更价款。发生第25条规定的变更后，在双方协商的时间内，乙方按下列方法提出变更价格，报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期： 　　１．合同中已有适用于变更工程价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；　　２．合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款； 　　３．合同中没有类似和适用的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准执行。 30 　　甲方代表不能同意乙方提出的变更价格，在乙方提出后１０天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定（实行社会监理的，由总监理工程师暂定，事后提请工程造价管理部门裁定），对裁定仍有异议，按第３０条约定的方法解决。 　　八、竣工与结算 　　第25条　竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收，并在验收后５天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 　　竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。 　　甲方不能按协议条款约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用。 　　因特殊原因，部份单项工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。 　　第26条　竣工结算。竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见，在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行，并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。 　　由于甲方违反有关规定和约定，经办银行不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保护，由甲方承担保护费用。　　甲方无正当理由收到竣工报告后３０天内不办理结算，从第３１天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。 30 　　第27条　保修。乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。 　　保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。 　　保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部份，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。 　　采取按合同价款一定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的，甲方应在保修期满后２０天内结算，将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方，不足部份由乙方交付。 　　九、争议、违约和索赔 　　第28条　争议。甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定，采用以下一种或几种方式解决： 　　１．向协议条款约定的单位或人员要求调解； 　　２．向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁； 　　３．向有管辖权的人民法院起诉。 　　发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 　　１．合同确已无法履行； 30 　　２．双方协议停止施工； 　　３．调解要求停止施工，且为双方接受； 　　４．仲裁机关要求停止施工； 　　５．法院要求停止施工。 　　第29条　违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自已的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。 　　乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。 　　第30条　索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔： 　　１．有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； 　　２．索赔事件发生后28天内，向甲方发出要求索赔的通知； 　　３．甲方在接到索赔通知后2830 天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。 　　十、其它 　　第31条　安全施工。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 　　发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部分并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 　　乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。 　　在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。 　　第32条　专利技术、特殊工艺和合理化建设。甲方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用，并负责试验等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按以上约定办理。 　　乙方提出合理化建设涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定材料、设备的换用，必须经甲方代表批准。 　　以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或分享。 30 　　第33条　地下障碍和文物。乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时，应在４小时内通知甲方代表，并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知后１２小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。 　　第34条　不可抗力。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。 　　因灾害发生的费用由双方分别承担： 　　１．工程本身的损害由甲方承担； 　　２．人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用； 　　３．造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担； 　　４．所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。 　　第35条　保险（如有时）。甲方按协议条款的约定，办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财产的保险，并支付一应费用。 　　乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险，并支付一应费用。 　　投保后发生事故，乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到损害结束。 30 　　第36条　工程停建或缓建。由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备的人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 　　第37条　合同的生效与终止。本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。 　　第38条　合同份数。合同正本两分，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定，由甲乙双方分送有关部门。 第三部分　　专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义按照《合同通用条款》第1条款解释。30 2、合同文件及解释顺序　　合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程报价单或预算书、工程质量保修书。3、语言文字和适用法律、标准及规范　　3.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。　　3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》。　　3.3适用标准、规范　　适用标准、规范的名称：现行建筑工程施工质量验收标准、规范。　　发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商解决　　4、图纸　　发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前、提供施工图三套；竣工后承包人向发包人提供竣工图纸两套。　　发包人对图纸的保密要求：只限承包人使用，不得对外。　　使用国外图纸的要求及费用承担：无　　二、双方一般权利和义务　　5、工程师　　5.1监理单位委派的工程师　　姓名：职务：发包人委托的职权：按委托监理合同执行　　需要取得发包人批准才能行使的职权：　　5.2发包人派驻的工程师　　姓名：职务：_______业主代表________　　职权：　　5.3不实行监理的，工程师的职权：无　　630 、项目经理　　姓名：________________职务：________________　　7、发包人工作　　7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前，办理完有关手续，并完成三通一平，具备开工条件。　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_开工前，将施工所需要的水电线路从施工场地外部接至施工场内双方商定的地点，并保证施工期间的需要。　　（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前，开通施工场地及运输道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。　　（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前，办理完施工许可证等有关证件及手续。　　（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前，以书面形式交承包人，发包人并组织校验。　　（6）图纸会审和设计交底时间：开工前，发包人、监理方组织图纸会审，发包人组织设计单位进行设计交底。　　（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物，构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，并承担有关费用。　　（8）双方约定发包人应做的其他工作：负责大型构件运输过程中、当地政府及有关部门的协调工作，道路桥梁需加宽加固所需的费用；协调办公、住宿房屋、材料堆场和搅拌站等场地。　　7.2发包人委托承包人办理的工作：无。　　8、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：　　（1）需由具备设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无30 　　（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程开工前向发包人及监理工程师提供进度计划，每月25日向发包人及监理工程师提供《已完工程月报表》，一式五份。　　（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并自行安排保卫及夜间值班人员负责本部巡逻值班。　　（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需要时双方协商。　　（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无。　　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：合同期外未交工验收的工程，属承包方责任的保护费用由承包方负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《合同通用条款》第33条款。　　（8）施工场清洁卫生的要求：文明施工，工完场清。（9）双方约定承包人应做的其他工作：需要时双方协商。三、施工组织设计和工期　　9、进度计划　　9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到全套施工图纸10日内。工程师确认的时间：5日内。9.2群体工程中有关进度计划的要求：根据三方确定的施工进度计划执行。　　10、工期延误　　双方约定工期顺延的其他情况：执行《合同通用条款》第11~14条，合同工期不得顺延，同时双方约定如下：工程进行周期进度目标考核（每个周期为十五天），如果施工方在两个连续周期内都没有完成进度计划，甲方有权终止合同执行。30 承包方误期违约金1000元/天，误期赔偿限额为合同价款的5%，工期提前奖500元/天。四、质量与验收　　11、隐蔽工程和中间验收　　11.1双方约定中间验收部位：根据施工及验收规范规定，工程验槽隐蔽前必须经设计单位、发包人现场负责人、监理工程师和施工技术负责人四方人员共同验收合格签字确认后，方可做出隐蔽记录，四方共同签字后生效。对通过验收的有关签证，五日内必须上报甲方、监理方签证确认完毕。过期不补（均为打印件一式五份）。五、安全施工12、执行《合同通用条款》第31条款。　　六、合同价款与支付　　13、合同价款及调整　　13.1本合同价款采用包工、包料、包质量、包工期、包安全的可调价格合同方式确定。13.2双方约定合同价款的其他调整因素：人工费、机械费根据河南省工程造价部门发布的有关文件调整，主材及地方材料价差调整依据栾川县定额站发布的在合同工期内所对应时间的价格信息指导。特殊大型机械按实际发生，发包人、监理方、承包方协商调整。14、工程预付款　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：工程预付款按合同总价的10%支付，合同签定后5日内支付。　　扣回工程款的时间、比例：从支付第二次月进度款时，开始每月按预付款的25%扣回，四个月扣完。15、工程量确认　　承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：30 每月25日向发包人工地代表及监理工程师提交《已完工程月报表》一式五份，发包人工地代表和监理工程师在5日内签认。　　16、工程款（进度款）支付　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月5日前，按《已完工程月报表》支付工程进度款70%，竣工验收结算审计完成后3个月内支付到95%，预留5%质量保修金，保修期为一年，保修期满后经双方验收，无任何质量问题，一次性付清质量保修金。七、材料设备供应　　17、发包人供应　　17.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：　　（1）材料设备单价与一览表不符：无　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无（3）承包人可代为调剂串换的材料：无　　（4）到货地点与一览表不符：无（5）供应数量与一览表不符：无　（6）到货时间与一览表不符：无　　17.2发包人供应材料设备的结算方法：无　　18、承包人采购材料设备　　承包人采购材料设备的约定：乙方必须专款专用，承包方必须使用合格产品，抽查检验不合格产品不许使用，并由承包方在两天之内自费运出现场，否则造成的损失和责任均由承包人负责。材料产地：水泥“天瑞”旋窑、“同力”旋窑、“圣瑞”旋窑；钢材：邯钢、安钢、济钢，地方材料用栾川、嵩县地方材料。　　八、工程变更19、执行《合同通用条款》第23条款。　　九、竣工验收与结算2030 、竣工验收　　20.1承包人提供竣工图的约定：提供完整的竣工资料五套。（其中竣工图二套）。　　20.2中间交工工程的范围和竣工时间：执行《合同通用条款》第16条。　　十、违约、索赔和争议　　21、违约　　本合同中关于违约的具体责任如下：执行《合同通用条款》第29条款。　　22、争议　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：　（1）请调解；　（2）采取二种方式解决，并约定向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。　　十一、其他23、工程分包　　本工程发包人同意承包人分包的工程：无。　　24、不可抗力　　双方关于不可抗力的约定：执行《合同通用条款》第36条。　　25、保险　　本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：由发包人办理。　　发包人委托承包人办理的保险事项：无　　（2）承包人投保内容：由承包人办理，同时执行《合同通用条款》第35条。　　26、担保　　本工程双方约定担保事项如下：　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提交10万元履约30 保证金担保合同作为本合同附件。　　（3）双方约定的其他担保事项：无　　27、合同份数正本二份，发包人、承包人各一份。　　双方约定合同副本份数：共8份，发包人4份，承包人4份。　　28、补充条款1、现场施工主材必须经业主、监理、施工三方询价后共同认价确定，竣工结算时按三方签字认价单结算；2、本工程按照河南省2008建筑、装饰、安装定额计价（人工、主要材料价差调整按三方认价情况调整）；工程结算价款为最终结算审计（税前）下浮5%。　　附件1：工程质量保修书附件1：30 房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对承包工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担以下工程质量保修范围：炸药库、雷管库、硝酸铵库、消防水池、泵房、围护结构、围墙及道路。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定、约定、本工程的质量保修期如下：1、炸药库、雷管库、硝酸铵库、消防水池、泵房、围护结构及围墙质量标准为终身制，保修期为一年。2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。二、质量保修期1、属于保修范围内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7日内派人保修，承办人不在约定期限内派人报修，发包人可委托他人修理，费用从保修金内支付。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《30 建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后由发包人组织验收。5、保修所发生的费用由造成质量问题的责任方负责。三、双方约定质量保修项目：按本合同所承包范围之内全部内容及施工中所发生的设计变更和变更设计进行维修。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：二0一二年月日30'