桩基础工程施工合同条款范本.doc

'桩基础工程施工合同条款范本发包方(以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容4、工程造价二、双方责任甲方：1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。4、协调施工现场周围居民环境。甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。乙方：1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。三、合同工期1、2、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）人力不可抗拒；（2）设计变更；（3）甲方计划调整；（4）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。四、工程质量1、质量要求： 2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。五、工程价款支付与结算六、违约责任乙方：1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。甲方：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。七、其它1、乙方食宿问题自行解决。2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。5、本合同壹式份，甲乙方各执份。发包方（盖章）承包方（盖章）法人代表（签字）法人代表（签字）联系电话：联系电话：'