福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文 …

'福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2015年版）招标项目名称：__龙地华庭智能化工程　招标编号：　　互华招字（2017）22号招标人：____龙岩市土地发展经营有限公司（盖单位公章）招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司（盖单位公章）招标文件编制日期：2017年10月36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本使用说明1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。2．《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7.在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本目录第1章招标公告5招标公告6第2章投标须知9第1节投标须知前附表10投标须知前附表11第2节投标须知19“投标须知”内容见《通用本》19投标须知内容修改表20第3章评标办法和标准22第1节评标办法和标准数据表23评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）24第2节评标办法和标准26第4章合同条款及格式32第1节合同协议书33第2节通用合同条款36“通用合同条款”内容见《通用本》36第3节专用合同条款37专用合同条款38第4节合同附件61“合同附件”内容见《通用本》61第5章工程量清单及计价62第1节工程量清单63第2节招标控制价64第3节投标报价65第4节工程量清单与计价表格式67第6章招标图纸68第7章技术标准和要求69第1节招标项目概况和说明70（一）工程建设地点的现场自然条件70（二）工程建设地点的现场施工条件70（三）招标项目说明70第2节工程建设技术标准71（一）工程建设标准强制性条文71（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准72（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求7336 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第3节施工现场管理要求74（一）现场安全防护设施要求74（二）水土保持与环境要求74（三）文明施工要求74（四）施工机具进场要求74第4节招标人对工程主要材料设备的要求75（一）技术要求75（二）质量要求75（三）参考品牌76第5节招标人自行采购的材料设备77第6节其他要求78第8章投标文件格式79第1节资格审查文件80第2节商务文件93第3节技术文件99通用本补正数据表100第1章36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章招标公告36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本龙地华庭智能化工程招标公告招标编号：互华招字（2017）22号1.招标条件本招标项目龙地华庭智能化工程已经批准建设，建设单位为龙岩市土地发展经营有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为龙岩市土地发展经营有限公司，委托的招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况和招标范围2.1.工程建设地点：龙岩市新罗区曹溪镇；2.2.工程建设规模：工程造价约：人民币265.9590万元；2.3.招标范围和内容：包括龙地华庭楼宇对讲及门禁控制系统、视频监控系统，地下室楼宇对讲及门禁控制系统、地下室视频监控系统、室外管网及监控室视频监控系统、停车场管理系统、机房建设、智能化中心机房建设、智能化管理中心、巡更系统、电梯五方通话系统等。（具体以本项目的施工图纸结合公布的经审核后的工程量清单、预算控制价及编制说明为准）；2.4.招标控制价：2659590元；2.5.工期要求：90日历天；2.6.质量要求：达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级电子与智能化工程专业承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质和《施工企业安全生产许可证》。依据（龙建筑〔2017〕9号）文件，投标人应为我市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于　二　级机电工程或通信与广电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.3.本招标项目不接受联合体投标。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本1.1.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。1.2.投标人“类似工程业绩”要求：　无　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　无。1.3.其他资格要求：详见招标文件。1.4.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。1.5.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。2.招标文件的获取2.1.本招标项目采用电子招投标。2.2.凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至开标截止时间止前通过龙岩市公共资源交易网（www.lyggzy.com.cn）进行网上报名,并从网上下载招标文件。2.3.本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(龙岩版)打开。3.评标办法本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法。4.投标保证金的提交6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间前一工作日17：00前。6.2.投标保证金提交的金额：人民币50000元。6.3.投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（电汇或转账）或银行保函或担保保函或投标保证保险、福建省建筑业龙头企业年度保证金和龙岩市工程建设项目年度投标保证金等形式。（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。5.投标截止时间及开标时间7.1电子投标文件递交的截止时间：2017年11月13日08时00分；7.2投标人见证及解密投标文件截止时间：2017年11月13日09时00分；7.3见证及解密地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层6.发布公告的媒介本次招标公告同时在龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）、福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）上发布。7.联系方式招标人：龙岩市土地发展经营有限公司36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本地址：龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心紫金1号四楼西侧邮编：364000联系人：曾先生联系电话：0597-3378911招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司地址：龙岩市华莲路5号多特家园1号楼3A联系人：刘琳玲、郑义萍电话：0597—2253309邮政编码：364000传真：0597—2253309招标投标交易场所名称：龙岩市公共资源交易中心地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼5层（浦发银行楼上）监督部门及联系电话：龙岩市新罗区住房和城乡规划建设局0597-3298226投标保证金银行账号（投标单位可以选择以下账号之一）：开户银行：建设银行龙岩分行账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司账号：35050169249000000225-0247开户银行：兴业银行龙岩分行营业部账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司账号：171100100100427725011795第1章36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章投标须知第1节36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标须知前附表36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1.1招标人和招标代理机构招标人：龙岩市土地发展经营有限公司地址：龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心紫金1号四楼西侧联系人：曾先生联系电话：0597-3378911招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司地址：龙岩市华莲路5号多特家园1号楼3A联系人：刘琳玲、郑义萍电话：0597—2253309邮政编码：364000传真：0597—22533092.1.2/22.2.2本招标项目名称、招标编号招标项目名称：龙地华庭智能化工程招标编号：互华招字（2017）22号3.1.3资金来源和落实情况资金来源：企业自筹资金落实情况：已落实4.1.4工程建设地点龙岩市新罗区曹溪镇5.1.5工程建设规模工程造价约：人民币265.9590万元。具体以审核后的招标控制价及施工图为准。6.1.6招标范围和内容包括龙地华庭楼宇对讲及门禁控制系统、视频监控系统，地下室楼宇对讲及门禁控制系统、地下室视频监控系统、室外管网及监控室视频监控系统、停车场管理系统、机房建设、智能化中心机房建设、智能化管理中心、巡更系统、电梯五方通话系统等。（具体以本项目的施工图纸结合公布的经审核后的工程量清单、预算控制价及编制说明为准）。7.1.7是否采用电子招投标本招标项目是（是、否）采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本龙岩市公共资源交易中心关于电子招投标的有关规定1.2.1计划工期总工期为90日历天2.2.2质量要求达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准。3.2.3合同价格形式固定单价合同4.3.1资格审查方式本项目采用资格后审（资格预审、资格后审）方式对投标人的资格进行审查。5.4.1/4.2合格投标人资格条件1．本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级电子与智能化工程专业承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质和《施工企业安全生产许可证》。依据（龙建筑〔2017〕9号）文件，投标人应为我市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于　二级机电工程或通信与广电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员。3．本招标项目不接受联合体投标。4．本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5．投标人“类似工程业绩”要求：　无　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　无　。6．其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。6.9.1踏勘现场招标人不组织（组织、不组织）踏勘现场。7.10.1投标预备会招标人不召开（召开、不召开）投标预备会。8.10.2投标人提出问题的截止时间/（适用于召开投标预备会的项目）9.10.3招标人书面澄清的时间/（适用于召开投标预备会的项目）10.11分包■不允许□允许，允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/11.12偏离■不允许□允许，允许偏离范围和幅度：/12.13.3电子招标文件电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版)。13.14.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017年11月7日17时30分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b）：a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式b无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。1.14.2/24.1/25.1投标截止时间投标截止时间：2017年11月13日9时00分2.14.2/14.4招标人对招标文件的澄清或者修改招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为b（a、b）：a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为b（a、b）：a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。3.15.3.1技术文件本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。4.18.1投标有效期投标截止时间后60日历天。5.19.1/19.2.1投标保证金1、投标保证金金额：50000元人民币；2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标编号），如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人以龙岩市公共资源交易中心在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明（或由龙岩市公共资源交易中心出具的投标保证金到账证明材料）作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金银行账号（投标单位可以选择以下账号之一）：一、开户银行：建设银行龙岩分行36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司账号：35050169249000000225-0247二、开户银行：兴业银行龙岩分行营业部账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司账号：171100100100427725011795②银行保函形式：银行保函格式按通用本附件2-2：投标保证金银行保函(格式)提供。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。⑥龙岩市工程建设项目年度投标保证金形式（投标过程出现缴交的年度投标保证金金额低于单项工程项目的投标保证金金额的情况时，不足部分视为已缴交，无须补足）。3、投标保证金证明材料提交形式：①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。②采用电子招投标的，投标人在使用银行保函时，应由出具银行保函的银行以电子保函形式将银行保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。③采用电子招投标的，投标人在使用担保保函时，应由出具担保保函的工程担保公司以电子担保保函的形式将担保保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。④采用电子招投标的，投标人在使用投标保证保险时，应由出具投标保证保险的保险公司以电子保单的形式将投保单提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。⑤采用电子招投标的，投标保证金由龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统统一管理并自动审核比对，评标委员会根据投标保证金管理系统比对结果进行确认。⑥采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。1.20.1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本1.21.1要求提交的投标文件内容资格审查文件：要求提交；技术文件：不要求提交；商务文件：要求提交；其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/。2.21.4/21.5投标文件份数采用电子招投标的，现场不需提供纸质投标文件，电子投标文件备份光盘（nLYTb格式文档存入的备份光盘）自行决定是否提交。中标人在中标后应根据招标人的要求补交五份纸质投标文件。3.21.5电子投标文件电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版)。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。电子投标文件具体要求：（1）招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。（2）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）,建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（3）投标人须携带生成投标文件的单位CA数字证书到开标现场在解密投标文件截止时间前对投标文件进行解密。（4）投标人有以下情形之一的投标无效：a、投标人电子投标书未在招标文件规定的投标文件提交截止时间内提交到龙岩市公共资源电子交易平台；b、因投标人原因，投标人提交的电子投标书未在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前正确解密的；c、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。4.22.2.2/26.1/27.1开标时间、地点和要求1、开标时间电子投标文件提交截止时间：2017年11月13日08　时00分开标地点：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼5层（龙岩市公共资源交易中心）投标人见证及解密投标文件截止时间：2017年11月13日09时00分36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标人必须在投标截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的解密投标文件截止时间前将加密的电子版投标文件进行解密。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，投标人没有在招标文件规定的解密截止时间之前解密电子版投标文件的，视为撤销其投标文件，投标无效。2、采用电子招投标的，开标要求：（1）、投标人必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作。（2）、招标文件中规定拟派项目负责人必须到场的（招标文件另有要求时），拟派的项目负责人应携带身份证原件在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场，拒绝其投标。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）（3）、投标企业法定代表人到场参加招投标活动的（如需要时），请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）（4）、如因见证人员身份证信息在自助见证机上无法识别的、见证信息填写错误等情况，导致身份核验结果在开评标系统见证信息中显示为未见证的，可在交易中心工作人员见证下，持身份证原件由代理单位手工进行验证；见证人员身份证丢失的，持公安机关签发的临时身份证明，由代理单位手工进行验证。（5）、招标文件中规定拟派项目负责人或投标企业法定代表人必须到场的，投标人应在龙岩市公共资源电子交易平台企业端见证信息模块填写拟到场人员的见证信息。凡未按要求填写的，视为未到场。 （6）、投标保证金以龙岩市公共资源交易平台保证金管理系统自动比对审核为准，招标人在开标现场不接收纸质的有关缴纳投标保证金的证明材料。1.23.1/24.7资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识资格审查文件的总包封密封和标识规定要求的方式如下：投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用。2.24.2提交投标文件的地点投标人提交投标文件的地点和接收人为：地点：　龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼5层（龙岩市公共资源交易中心）接收人：福建互华土木工程管理有限公司招标代理工作人员　招标人在投标截止时间前60分钟开始接收投标文件。3.24.5是否退还投标文件■否□是36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本1.30.1评标办法本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法2.30.8/31.1是否授权评标委员会确定中标人■是□否，推荐的中标候选人数：/3.32.1/33.1中标人及中标结果公示公示场所：/公示媒介：龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）/福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn)4.34.1履约担保金额和形式履约担保金额：为签约合同价的10％；履约担保形式：投标人可以选择银行保函或转账、电汇等形式之一。履约担保期限：与工期相同。5.35.2签订合同中标人在收到中标通知书后　10　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。6.36.3终止招标发布终止招标公告的媒介为龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）、福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn)7.38.3监管部门部门或机构名称：龙岩市新罗区住房和城乡规划建设局电话：0597-32982268.40.1其他（1）根据闽发改法规【2015】455号规定，省外入闽建筑企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑企业，应根据龙人社【2014】143号文规定，在中标后缴纳工资支付保证金。中标人凭“工资保证金到账通知单”到行政主管部门确认缴纳情况，并凭行政主管部门出具的确认书到招标人（招标代理机构）领取中标通知书。（2）为避免出现乱投诉现象。若投标人有异议的可向建设行政主管部门申请核查，投标人的投诉与质疑严格按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行（投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件）。（3）投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。（4）36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用。（5）电子投标文件制作时请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。（6）开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节投标须知“投标须知”内容见《通用本》36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容15.115.1.1资格审查文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）联合体协议书（3）法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书（4）授权委托书（5）拟分包企业情况（6）拟派出项目负责人简要情况表（7）拟派出项目技术负责人简要情况表（8）项目部施工管理人员到位承诺书（9）拟投入本合同工程的主要施工机械设备（10）投标人基本账户信息（11）“类似工程业绩”情况表（如有时）（12）投标保证金有关单据（13）其他资料15.1.1资格审查文件应包括以下内容：（1）资格审查文件封面（2）投标人基本情况表（3）法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书（4）授权委托书（5）拟派出项目负责人简要情况表（6）拟派出项目技术负责人简要情况表（7）项目部施工管理人员到位承诺书（8）拟投入本合同工程的主要施工机械设备（9）投标人基本账户信息（10）投标保证金有关单据（11）其他资料19.2招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。19.2.1现金方式按公共资源交易中心有关规定。19.2.2除现金方式外的投标保证金在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），退还中标人以外的投标人。在中标人与招标人签订合同（如中标人需提交履约保证金，包括中标人已按招标文件规定提交履约保证金）后的5日内，将投标保证金退还中标人。24.3投标人在递交投标文件时，其拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章），否则，其投标文件不予接收。投标人在递交投标文件时，投标人的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本24.6招标人收到投标文件后，应当做好接收记录，并由投标文件递交人签字确认。投标人应按投标须知前附表第28项所述内容提供投标文件，否则招标人（招标代理机构）将拒收该投标文件。招标人收到投标文件后，应当做好接收记录，并由投标文件递交人签字确认。32.1依法必须进行招标的项目，招标人收到评标报告之日起3日内按投标须知前附表第36项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期不少于3日，公示至少包括以下内容：……依法必须进行招标的项目，招标人收到评标报告之日起3日内按投标须知前附表第36项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期10日，确定中标人后，招标人不再另行公示中标结果。评标结果公示至少包括以下内容：……36.136.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；（2)评标委员会决定否决所有投标的；（3)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。36.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；（2)评标委员会决定否决所有投标的；（3)评标结果公示期间，若中标人被投诉并投诉成立的；（4)中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的；（5)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。第1章36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本评标办法和标准36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节评标办法和标准数据表36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）（格式）项号条款号条款名称编列内容11.1评标委员会的组建1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家5人。2、技术、经济等方面专家的确定方式：在福建省综合评标专家库中随机抽取方式确定。24.1招标控制价及其组成和计算方法详见发布的经审核后的本项目招标控制价（工程预算书）。34.2K值取定K值=12%44.3发包价及其组成和计算方法本工程的招标控制价为2659590元；发包价及其组成和计算方法如下：招标文件公布的发包价为经审核后的本工程招标控制价中可竞争项目造价下降一定幅度（K值=12%）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝工程招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。（一）不可竞争项目包括：1、安全文明施工费金额、大型机械设备检测费金额、暂列金额、专业工程暂估价金额、规费费率、增值税适用税率；2、措施项目清单中的安全文明施工费、大型机械设备检测费应按有关规定计算；　　3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。　　（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。56.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：应具备有效期为开标日后（含当日）的不低于二级机电工程或通信与广电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。2、项目技术负责人1人，职称：工程师或以上职称，专业：36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本安装工程类。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。注：（1）根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市监函[2010]80号）文规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效。（2）项目负责人和项目技术负责人可以同一人，但须同时满足上述人员的条件要求。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。第1节36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节评标办法和标准在合理造价区间随机抽取中标人办法1.评标委员会1.1.本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。2.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：2.1.评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。2.2.本次评标采用电子评标，投标人应按要求网络上传完整的投标文件，除龙岩市公共资源交易中心提供的电子评标平台、评标设备、系统软件无法运行或其它不可抗力的原因，评标委员会只对网络上传的电子投标文件进行评审，请投标人在网络上传投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全，应按废标处理。在评审过程中，如因系统、网络运行有问题，则启用备用电子投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子投标文件（光盘）前认真检查备用电子投标文件的完整性，因投标人提供的电子投标文件（光盘）经评标委员会主任、公共资源交易中心、招标人、招标代理单位一致确认，在评委使用的电脑（5台）上均无法进行电子评标的，按废标处理。如投标人提供的电子备用投标文件非光盘的，则评委不予评审，按废标处理。2.3.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。2.4.评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本1.1.资格审查文件的评审只作合格与否的结论。1.2.招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。1.3.评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。2.评标程序2.1.本招标项目评标将按以下程序进行：（1）评标前准备工作；（2）对备选中标候选人的资格审查文件进行评审；（3）对备选中标候选人的商务文件进行评审；（4）抽取和推荐中标候选人；（5）提交评标报告。3.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法3.1.招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。3.2.K值取定见评标办法和标准数据表第3项。3.3.发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。4.评标前的准备工作4.1.招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。4.2.采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。4.3.36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。1.资格审查文件评审办法和标准1.1.资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：6.1.1未完整提供招标文件第8章“资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；6.1.2未按招标文件规定提交了投标保证金；6.1.3不具备合格有效的企业法人营业执照；6.1.4不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；6.1.5省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；6.1.6不具有独立法人资格；6.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；（本条不适用）6.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；（本条不适用）6.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；6.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；6.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；6.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；（本条不适用）6.1.13不符合招标文件规定的其他资格条件。2.商务文件评审标准2.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：7.1.1未按照招标文件第8章“商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本7.1.1相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；7.1.2投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；7.1.3投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；7.1.4附有招标文件规定的无法接受的条件；7.1.5不符合招标文件规定的其他实质性要求。1.抽取和推荐中标候选人8.1.由招标人在电脑上公开抽取代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，具体抽取方式和步聚如下：①投标人少于10家时，由5个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为5×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位5个自然码，这5个自然码均为对应投标人的有效号码。②投标人为10-30家（含10家，不含30家）时，由3个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为3×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位3个自然码，这3个自然码均为对应投标人的有效号码。③投标人为30-50家（含30家，不含50家）时，由2个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为2×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位2个自然码，这2个自然码均为对应投标人的有效号码。④投标人为50家以上（含50家）时，1个自然码为一个单位号码。即抽取的区间为1×N（N为按时递交文件的投标人家数）。⑤由若干个自然码组成一个单位号码进行抽取时，当抽出一个单位对应的自然码时，该单位的对应的所有自然码应从区间数中剔除。8.2为了提高评标工作效率，采取合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目，在资格审查前随机抽取确定入围备选中标候选人（备选中标候选人不排序），并由招标人当场公布，再由评标委员会对投标人资格审查及承诺文件的有效性进行评审,具体抽取方式和步聚如下：①当在规定时间内递交标书的投标人少于10名（含10名）时，全部进入资格及承诺文件的有效性评审，备选中标候选人不排顺序。经评审合格的备选中标候选人即为中标候选人。当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。②当在规定时间内递交标书的投标人多于1036 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本名时，按提交投标文件的顺序，从所有投标人中由电脑随机抽取10名入围备选中标候选人，备选中标候选人不排顺序。由评标委员会对10名入围备选中标候选人资格及承诺文件的有效性进行评审，经评审均合格后10名备选中标候选人推荐为中标候选人（中标候选人不排顺序）。为了提高评标工作效率，当入围备选中标候选人抽取完成后，招标人代表先抽取入围递补备选中标候选人。每次递补10名投标人（从剩余投标人中随机抽取），按递补顺序进行评审，直至经评审合格的备选人为10名时（若递补评审后，合格的备选人满10名时，未进行评审的递补投标人自行作废），均列为中标候选人，中标候选人不排顺序。若经评审后，合格的所有备选中标候选人仍不足10名但不少于3名时，则全部列为中标候选人，中标候选人不排顺序。当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。8.3中标人的确定：中标候选人产生后，当即从所有的中标候选人中随机抽取一名列为中标人。8.3根据龙建筑[2017]9号文规定，在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验；8.3.1在推荐中标人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。8.3.2省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。8.3.3上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。9.提交评标报告9.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。9.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。9.3.36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。10.附则10.1.在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料扫描件（或复印件）作出不利于投标人的认定。10.2.在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。10.3.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。10.4若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。10.5在抽取参与评审的投标人名单和中标人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标人无效，招标人应当重新抽取。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章合同条款及格式36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节合同协议书协议书(格式)发包人（全称）：龙岩市土地发展经营有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙地华庭智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：龙地华庭智能化工程。2.工程地点：龙岩市新罗区曹溪镇。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：包括龙地华庭楼宇对讲及门禁控制系统、视频监控系统，南北区地下室楼宇对讲及门禁控制系统、地下室视频监控系统、室外管网及监控室视频监控系统、停车场管理系统、机房建设、智能化中心机房建设、智能化管理中心、巡更系统、电梯五方通话系统等。（具体以本项目的施工图纸结合公布的经审核后的工程量清单、预算控制价及编制说明为准）。二、合同工期计划开工日期：以监理单位出具的书面《开工通知书》为准。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在龙岩市新罗区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人在协议书上签字并加盖单位公章之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人(签字)：法定代表人或其委托代理人（签字）：组织机构代码：组织机构代码：36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节通用合同条款“通用合同条款”内容见《通用本》36 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节专用合同条款100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本专用合同条款专用合同条款内容是结合本项目实际情况制订，是对第三章第2节通用合同条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以专用合同条款为准。1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标文件；（2）监理人发布的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录；（3）合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第46号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套施工图，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图未经许可不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等对外泄露。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：合同签订后30天内；承包人提供的文件的数量为：3份；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：14天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：签订合同另行约定；发包人指定的接收人为：签订合同另行约定。承包人接收文件的地点：签订合同另行约定；承包人指定的接收人为：签订合同另行约定。监理人接收文件的地点：签订合同另行约定；监理人指定的接收人为：签订合同另行约定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3场内交通100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，承包人应在收到施工图纸1个月内完成，未提出视为不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实结算,本工程不因实际施工的工程量与招标编制的控制价中工程量不同而调整分项工程综合单价价格,也不作为费用索赔的依据，但单个分项工程的工程量变动幅度超出±30%，且影响总价变动幅度超过±1%时，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分承发包双方可以协商调整该分项的综合单价。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。发包人是否提供支付担保：是，开工前发包人向承包人提交履约担保金等额的工程款支付担保。发包人提供支付担保的形式：银行保函、现金或转账。3.承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工后应向相关部门提交的所有资料。承包人需要提交的竣工资料套数：8套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：按档案部门及发包人要求完成竣工资料立卷及归档。承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：①承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、机械员及时到岗履职，以上人员未经发包人和监理单位批准不得变动，并接受发包人的考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。项目部施工管理人员按照《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建【2013】43号）文规定配备和管理，经发包人和监理单位批准更换项目部施工管理人员的变更应报项目所在地建设行政主管部门备案并及时在“福建建设工程质量安全网”进行网上变更。②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师和有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用。③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理；以发包人名义申请的，承包人积极配合，其费用由承包人承担。④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；若发包人提前使用未移交的已完工程导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，相关费用由发包人承担。⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：①承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在进行机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方有权要求承包方支付经济损失100%的违约金。⑥施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，施工后的弃土、余土不得随意弃在红线范围之内。本工程所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本和不可预见费，均已包含在合同总造价中。⑦承包人在接到发包人通知10日内必须积极配合甲方登陆“福建省建设工程质量安全网”填报《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备情况表》、报工程所在地的工程质量监督机构备案，并完善自身在当地建设行政主管部门的其余备案手续，提供（由承包人提供的那部分资料）完整的办理工程质量安全监督登记申请资料和办理施工许可证资料，每拖延一天按2000元支付违约金，拖延超过30日历天的，委托人有权单方解除合同，追究承包人违约责任。⑧承包人在领取中标通知书后5天内，须立即组织进场按要求搭设临时施工用房设施，落实安全文明标准化。在施工管理过程中不落实安全文明标准化，向发包人支付安全文明措施费100%的违约金，如安全文明标化方面被市政府挂牌督办的按1万元/次向发包人支付违约金。双方约定承包人应做的其它工作：①承包人应做好防雷电、防火等消防安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。②承包人若发现合同图纸与施工规范之间有差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。③承包人必须加强劳动保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用使用管理，制定严格的安全文明措施费用使用计划，做到专款专用，安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。施工现场的安全和文明施工措施不落实或实施达不到有关规定的，发包人将对承包人处以10000元/次的扣款。④承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人自行承担，发包人不另行支付。包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。⑤承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。项目管理机构组成人员必须为承包人本单位人员，与投标书承诺的项目管理机构人员一致，且必须到岗履职，发包人将执行考勤制度；若承包人履职人员未能如约到位，发包人将要求约谈法定代表人，若情况仍未能改善的，将上报当地建设行政主管部门处理。⑥承包人应在正式开工前组织项目管理机构人员及施工队伍进场，并购进足够数量的施工材料与其它周转材料，并提前做好各种材料检验、试验工作；根据投标书承诺的机械配备与实际使用顺序组织各种机械进场，其型号、数量不得低于投标书承诺的型号与数量，且运转良好，现场每少一台机械设备支付违约金2000元/天，并限期补足。⑦承包人总部领导必须在工程施工期间定期（至少每月一次）到工地现场，进行监督检查，指导工程进度、质量、安全施工执行情况，了解发包人、监理单位要求，若未按约定到工地现场监督检查的处以1000元/次的违约金扣款。⑧需由承包人在其资质等级和业务允许范围内完成的设计文件提交时间：双方视现场情况另行商定。⑨承包人应按发包人制定的管理规定使用指定的项目管理软件，未按规定使用的将无法完成工程进度款支付流程，所造成后果由承包人承担。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本3.2项目经理3.2.1项目经理（项目负责人）：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：详见《授权委托书》。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失；有特殊情况不能到岗的，须书面报送并获得发包人同意。项目经理还必须按《龙岩市施工企业信用档案在建项目注册建造师（项目经理）动态管理暂行办法》（龙建筑〔2013〕34号）的通知要求接受建设行政主管部门动态管理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每次2000元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理每人次壹拾万元人民币，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为止，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。其他技术骨干要求项目技术负责人：职务：施工员：职称：试验员：职称：质量员：　　职称：专职安全员：　　职称：材料员：　　职称：机械员：　　职称：劳务员：　　职称：资料员或标准员：　　职称：承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及其他技术管理骨干及《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建【2013】43号）要求及时到位。承包人如特殊的客观原因（如当事人病重、受到政府限制人身自由措施等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和发包人批准更换项目负责人、项目技术负责人及施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、机械员的，承包人应按照约定向发包人交纳赔偿金，如下：――项目负责人如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换项目负责人每人次壹拾万100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本元人民币；――项目技术负责人如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；――其它人员如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、试验员、劳务员、资料员或标准员每人次叁万元人民币。3.2.5如因承包人拟派本项目施工管理人员已在建或其他原因导致本项目合同备案阶段需要更换本项目技术骨干的，发包人将按本合同3.2.4条款予以处罚。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换其他主要施工管理人员的违约责任：发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的其他主要施工管理人员为止，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，项目负责人和项目技术负责人支付违约金人民币500元，其他施工管理人员支付违约金人民币200元。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金为合同总额的10%，中标人的履约担保金在中标通知书发出后的10天内以银行保函或转账、电汇等形式之一提交（缴交）给招标人，逾期提交履约担保金，招标人有权解除中标通知书及施工合同，由此产生的损失由中标人承担。履约担保金在工程竣工验收合格后28天内无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：本工程的质量控制、进度控制、造价控制、安全文明施工管理、合同管理、信息管理、组织协调等。详见《建设工程监理合同》。关于监理人的监理权限：发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：按《建设工程监理合同》。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）无；（3）无。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程质量的约定：承包人应按本招标文件规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_所有隐蔽工程和中间验收均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以另行约定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按月进度支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于合同签订后7天内向监理工程师提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天按2000元/天罚款。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。其他：1、双方约定工期顺延的其他情况：（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；（2）发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；（5）不可抗力；（6）一周内累计停水、停电达8小时；（7）上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。2、双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响施工的；　　（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的；　　（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。　7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：县市级以上政府公告不允许施工的日期。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）不可抗力为烈度7度以上地震；（2）8级以上（不含8级）台风；（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨。以上气候条件按气象、地震部门公布为准7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.2承包人采购材料设备8.2.1承包人采购材料设备的约定：⑴100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价，施工期《龙岩造价信息》“新罗区建设工程材料（综合）价格”中有的参照综合信息价（税前价），没有的材料，由承包人提出适当的价格，发包人及监理人经市场询价后确定并签证，结算单价按签证材料价格与编制招标控制价的材料价格差进行调整，只计价差和税金。⑵为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。⑶承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按施工要求配置。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本承包人按经批准的变更事项报送变更部分的造价，由监理人、发包人核定。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，由承包人按清单外项目的定价原则专用条款14.5条2.2款执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同价格予以调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：见12.1合同价格形式中12.1.1单价合同方式。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1单价合同。风险范围：①因市场变化、政策性调整导致材料价格变化[管、线、电缆等主要材料设备价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的部分及机械台班单价上涨或下降幅度在10%以内（含10%）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本的部分]；②因天气、地表外部等自然条件的变化，采取临时的措施；③因各种政策性文件调整（施工期人工预算单价调整除外）导致费用的变化。风险费用的计算方法：本招标工程风险系数为0；风险范围以外合同价格的调整方法：（1）以上主要材料设备的市场价格上涨或下降幅度在5%以外时，则超过±5%的差价部分的价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。施工机械台班单价上涨或下降幅度在10%以外时，则超过±10%的差价部分的价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。主要材料市场价格上涨或下降幅度评判标准以发包人编制招标控制价（工程预算造价）采用的《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（税前综合）价格作为基价，《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（税前综合）价格没有的材料，以预算价格作为基价，施工期间《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（税前综合）价格作为施工期市场价，《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（税前综合）价格没有的材料以签证价格作为施工期市场价。控制价采用的福建省施工机械台班单价（作为基期价）与施工期福建省施工机械台班单价（作为施工期市场价）的差额为依据。价差计取方法：材料价差=[|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%]×基期价,施工机械台班价差=[|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%]×基期价。（2）实际施工过程中，人工预算单价若遇福建省建设主管部门公布的政策性调整文件时，则依时间界限按相关文件规定执行；12.1.2总价合同。总价包含的风险范围：不适用。风险费用的计算方法：不适用。风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。12.1.3其他价格方式：不适用。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。12.3计量12.3.1工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相关专业工程量计算规范规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月进行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。（3）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：不适用。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不适用。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按月进行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据变更应增加和扣减的变更金额；（3）根据预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）根据质量保证金约定应扣减的质量保证金；（5）根据索赔应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单按照约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。承包人进度申报提供的资料（但不限于）如下：①监理工程款支付证书；②监理审核意见；③施工单位工程款支付申请表；④监理审后进度结算书；⑤施工单位申报进度结算书；⑥工程数量计算式（承包人、监理人、发包人三方现场代表签字）；⑦本期进度所对应的完整施工内业资料（按归档要求整理）。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。12.4.4进度款审核和支付1、监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14天内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。2、工程竣工并经有关部门验收合格且建设归档资料（含市工程质量监督报告）按要求移交城建档案馆后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的85%。3、工程竣工验收合格后，承包人在60天内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在两个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算报送有资质或有权的审核单位进行审核。工程结算经有权单位审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本4、工程签证：应在当月支付工程进度款前及时办理签证手续（签证内容应与监理日记、施工日记相吻合），否则，按自动放弃签证权利处理。若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印，由项目负责人落实到位。5、承包人申报进度款超出监理和发包人审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，屡教不改的，发包人有权从工程款中直接扣罚超出10%以上部分的10%的数额。结算超出终审机构审核后的10%以上的，从工程款中扣罚超出10%以上部分的10%的数额。6、在工程进度款到位情况下，因承包人欠农民工工资导致农民工到发包人或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，发包人有权从工程款中扣除拖欠款直接发放，承包人不得有异议，且发包人有权拒绝承包人在两年内参与发包人所有工程的投标。并把该承包人和项目经理上报龙岩市建设行政主管部门记不良记录一次。7、当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。8、工程款全部以银行转账形式支付到合同协议书约定的承包人账户，承包人支取工程款时应提交同等金额的建安税务发票的增值税专用发票，要求中标人、合同签订人、收款人及发票开具人必须一致。12.4.6支付分解表的编制（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收申请报告。a、竣工资料内容:工程资料归档和竣工备案资料必须在工程竣工验收合格后30天内完成，未及时完成的，每超出一天按1000元/天罚款。竣工资料中应含一套完整声像资料，工程档案资料不齐全，未完成质监站、档案馆存档手续的，不予受理竣工结算。b、竣工资料份数:承包人应提供各种竣工资料捌套。13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：签定施工合同时另行协商。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：/。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后1个月内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内。14.4.3其他约定14.4.3.1工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算由发包人根据投资权限按规定送有资质或有权的审核单位审核。14.5工程结算相关规定本工程合同价款采用固定单价合同方式确定。1、工程量的确定：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量，涉及计量的施工方案，施工单位事先必须报招标人或监理审核批准后方可实施，否则招标人将不予计量。在施工过程中，发包人有权对本工程的设计图纸进行变更，并按照变更后承包人实际完成数量计算工程量，由此造成的工程量增减不影响以下条款中规定的工程项目单价的确定。2、工程结算价的确定：结算总造价=清单内项目结算造价+清单外项目结算造价2.1清单内项目：结算价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。（K=12%，下同）2.1.1可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目，可竞争项目综合单价以承包人投标时中标价中的综合单价为准。2.1.2不可竞争项目是指安全文明施工费、大型机械设备检测费、规费和税金。2.1.3人工预算单价若遇施工期有政策性调整，则按政策性文件依时间界限进行调整，并按合同约定下浮。2.2清单外项目：不在工程量清单之内的项目，按照施工期福建省建设厅发布的相关工程消耗量定额标准、取费标准、人工预算单价、新罗区材料综合信息价或市场价、机械台班价格及中标下浮率K值计算。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，该价格仅计取税金，不计取其他费用，不下浮。结算单价依据：按施工期100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本清单计价规范及福建省建设厅发布的相关消耗量定额：材料价格按施工期新罗区材料（税前综合价），综合信息价及招标控制价中均没有的材料，由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各项费用并按规定下浮；人工单价和机械单价按施工期福建省统一价，工程排污费不计。清单外项目结算造价计算公式与清单内项目的计算公式相同。3.双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更价款调整：(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。(2）设计变更造成承包人废弃已完合格工程部分的工作量。(3）发包人书面确定的现场签证工程量增减。(4)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按清单外项目结算办法执行。(5)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。14.6结算价款的其他相关规定（1）工程承包内容增减承包人不得向发包人索赔。（2）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。（3）本工程项目结算审核由发包人委托有权部门审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除。（4）承包人应于工程竣工验收合格后60天内向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料，逾期未提交的，每延误一天罚款人民币1000元（由发包人直接从工程款中扣抵）。（5）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币贰仟元。（6）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。（7）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料进行施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元(由发包人直接从承包人的工程款中扣抵)，并按规定要求返工整改，当在同一标段发现三次以上时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。（8）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币2000元(由发包人直接从承包人的工程款中扣抵)，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币贰万元时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（9）根据闽建筑【2016】33号文规定，劳保费按人工费的14%计取。（10）经审核单位审核确认后的工程总造价支付至97%，承包人须开具全额发票。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：本工程缺陷责任期为两年，审核确认后工程总造价的3%作为质量保证金。按龙建筑[2016]29号文规定，质量保证金应分期返还，按每六个月返还25%。本工程缺陷责任期届满后28个工作日内，退还全部的质量保证（保修）金（应扣除双方认可已发生的维修费用）。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。若承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内递交质量保证金保函的，发包人应同时退还扣留的作为质量保证（保修）金的工程价款，不得扣留工程价款。15.3.1承包人提供质量保证金的方式。质量保证金采用以下方式：3%的工程款。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。关于质量保证金的补充约定：无。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起算，不得低于法定最低保修年限。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：签订合同时另行约定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：签订合同时另行约定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其它情形（1）因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币2000元。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款的5%，工期超过规定处罚限额后，发包人将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由承包人承担。总工期提前，不予奖励。（2）双方约定的承包人其他违约责任：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付10万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。③承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包人施工；b、承包人延期开工达7日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工d、承包人无正当理由全面停工达三日；e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。f、承包人发生重大安全质量事故的；g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。17.2不可抗力后果及其处理100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本17.2.1不可抗力造成损害的责任不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担其相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：投保人:承、发包人投保内容:发包人及承包人负责各自办理合同中所规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。保险金额、保险费率和保险期限：工程竣工验收结束。18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。21、补充条款21.1智能化工程的保修期开始日期为集中交房第一天。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本21.2本项目总包管理和配合费按单独发包的专业工程分部分项工程费和措施费项目费之和的2%计算，由承包人承担，发包人不再另行支付。21.3承包人对于签证单、工作联系（通知）单、索赔、报告、整改反馈意见单、函件等重要文件需盖单位公章，盖项目部章的视为无效。21.4在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、材料检验批未报验、将不合格材料投入工程使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从其履约保证金中扣除违约金3000-10000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，承包人应承担全部赔偿责任。21.5发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。21.6实际施工时承包人所选用的材料和设备的品质、质量和技术要求不得低于招标控制价所采用的的材料和设备的品质、质量和技术要求，且所选用的材料和设备在采购前须事先征得发包人和监理工程师的书面同意，方能进行采购，采购后经三方验收合格后才能进场施工。21.7第三方检测费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付。21.8在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本安全附加合同甲方:龙岩市土地发展经营有限公司乙方:　　　　　　　　　　　　1．组织机构保证1．1业主、监理、施工单位联合成立施工安全管理委员会及专门的安全监督机构。1．2安全施工管理委员会由项目经理负责，各班组配套建立安全保证体系。2．委员会及监察机构职责：2．1贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和企业的规章制度及安全保卫制度。2．2对安全策划、安全教育、安全技术培训、安全防护措施、安全督促实施、文明施工、事故处理负责。3．安全教育、安全技术培训到位3．1各专业施工在工序施工前应进行详细的安全技术交底。3．2各工种人员进场前应经三级安全教育、考核合格后上岗。3．3加强特殊工种作业人员考核培训。3．4举办各种安全活动，加强宣传教育工作，不断提高施工的安全意识。4．安全防护措施：4．1一切费用由施工方承担；严格执行现场施工、器具使用程序。4．2严格执行超重和装卸作业程序。4．3严格执行个人和集体劳动保护用品使用程序。4．4严格执行脚手架搭拆作业程序。4．5严格执行乙炔、氧气瓶的贮存、运输和使用程序。4．6执行施工现场临时电源安装和使用管理程序。4．7执行密闭空气内作业程序。4．8执行健康和劳动保护程序。4．9执行防火和消防工作程序。4．10执行电、气焊作业程序。4．11执行车辆运输安全作业程序。4．12执行易燃、易爆、化学危险器保管和使用程序。4．13执行移动式吊车使用安全管理程序。4．14执行防风、防洪工作程序。4．15执行高处作业安全技术规程。4．16执行其它与施工作业相关的国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准及甲方企业安全生产规章制度规定。5．安全督促、实施：5．1100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本定期检查施工现场和组织安全网络活动，确保安全技术措施、安全规程及程序贯彻落实。5．1深入施工现场，掌握安全施工动态，针对存在的问题及时提出整改意见，制止和纠正违章作业，违章指挥，野蛮操作，对有关责任人给予处罚，消除事故隐患。5．2检查、监督安全防护用品的使用情况。1．文明施工6．1各施工队伍应团结协作，注意协调，营造一个良好的施工环境。6．2上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，增强服务意识。6．3作业现场组织专人清理，及时回收处理废料，保护施工作业场地整洁，工完料尽，保护道路畅通。6．4坚持“三按”（按图纸、按质量标准、按工艺要求）施工，特殊工种持证上岗。6．5不乱倒废油、垃圾，防止有毒化学物品泄漏，各施工队伍应及时安排工地垃圾外运。6．6实施文明施工区域管理，落实到班组和个人。6．7制止野蛮操作，违章指挥。6．8禁止在工地随地大、小便。6．9爱护公共财物，谁破坏谁赔偿。6．10除工地内确定吸烟点，严禁在施工现场流动吸烟。6．11做好防火、防盗工作。6．12在施工现场堆放的物品、材料整齐，以免影响环境。6．13灵活应用激励机制，鼓励先进，弘扬正气。6．14在施工过程中加强产品保护，确保产品不受损坏。否则追究直接责任。2．事故处理7．1发生工伤死亡事故、设备事故、火灾事故、交通事故等，应逐级汇报，杜绝隐瞒。7．2按“四不放过”原则，积极做好事故调查、分析、处理工作。7．3外协施工单位对本单位在企业施工过程中的安全和保卫工作负全部责任。外协单位应对本单位在施工过程中因违反国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准和甲方安全生产相关规章制度所发生的各类责任事故负全部责任。甲方代表：乙方代表：签定日期：2017年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节合同附件“合同附件”内容见《通用本》100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章工程量清单及计价100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节工程量清单一、说明1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本招标工程量清单本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：暂列金额：/元。专业工程暂估价：/。甲供材料费：/。单独发包的专业工程为/，造价暂估/元。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节招标控制价一、说明1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本招标项目招标控制价1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。2、本招标项目招标控制价为元（大写金额：元整）。其中：序号单位工程名称分部分项工程费措施项目费其他项目费规费税金合计具体详见公布的工程预算书3、本招标项目招标控制价相关信息：（1）计取的风险包干系数：/。（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：/。（3）甲供材料的总承包服务费费率：/。（4）工程排污费取费标准：暂不计算。（5）劳保费用按人工费的14%计算。（6）价格调节基金费率：/。（7）税率：11%。（8）危险作业意外伤害保险费费率：0.19%。（9）大型机械设备检测费用：无。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节投标报价【本节不适用】一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：(1)本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；(5)建设工程设计文件及相关资料；(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(9)其他的相关资料。二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。九、投标报价的劳保费用暂按甲类计算，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。十、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节工程量清单与计价表格式详见公布的招标控制价（工程预算书）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章招标图纸（本次招标暂不提供，投标人如有需要另行登记后购买）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章技术标准和要求100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。（二）工程建设地点的现场施工条件已具备施工条件。（三）招标项目说明龙地华庭智能化工程包括龙地华庭楼宇对讲及门禁控制系统、视频监控系统，地下室楼宇对讲及门禁控制系统、地下室视频监控系统、室外管网及监控室视频监控系统、停车场管理系统、机房建设、智能化中心机房建设、智能化管理中心、巡更系统、电梯五方通话系统等。（具体以本项目的施工图纸结合公布的经审核后的工程量清单、预算控制价及编制说明为准）。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节工程建设技术标准（一）工程建设标准强制性条文依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：1.《工程测量规范》GB50026-20072.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20023.《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20125.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20126.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20117.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20108.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20159.《混凝土质量控制标准》GB50164-201110.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-201111.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-201212.《屋面工程质量验收规范》GB50207-201213.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200114.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200215.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200216.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200217.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-200218.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-201319.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201320.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-201421.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200122.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-20102.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20133.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20114.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20125.《道路工程术语标准》GBJ124-886.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-967.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-20128.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20089.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-201510.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-200811.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-200812.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-200813.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-201414.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-200615.《混凝土质量控制标准》GB50164-201116.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-200817.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-201018.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-200919.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-201120.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-201221.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-201222.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-201323.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011……如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。（一）招标项目使用的其他工程建设技术标准100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：无。（一）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：设计图纸中明确的所有要求和标准。第1节100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本施工现场管理要求（一）现场安全防护设施要求按合同执行。（二）水土保持与环境要求按合同执行。（三）文明施工要求按合同执行。（四）施工机具进场要求按合同执行。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节招标人对工程主要材料设备的要求（一）技术要求1、本工程所采用的主要材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。2、承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。（二）质量要求符合国家有关标准和规范要求。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（一）参考品牌主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称规格、型号、技术参数质量等级参考品牌备注12345678说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节招标人自行采购的材料设备具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本其他要求无。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1章投标文件格式注：1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。2.本工程采用电子招投标，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章。3.本工程采用电子招投标，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。4、如无特别说明，招标文件所述复印件是用于纸质投标文件中，复印件均须加盖投标单位公章。（纸质投标文件投标人中标后提供）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第1节资格审查文件1.《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。2.《资格审查文件》第十项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项“合格投标人资格条件”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（用于资格审查文件封面）　　（项目名称）招标编号：________________投标文件投标文件内容：　　　资格审查文件________投标人:（盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：_______年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本目录一、投标人基本情况表二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书三、授权委托书四、拟派出项目负责人简要情况表五、拟派出项目技术负责人简要情况表六、项目部施工管理人员到位承诺书七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备八、投标人基本账户信息九、投标保证金有关单据十、其他资料备注：①所有原件扫描件，以主体库的验证通过的材料为准，投标人在制作投标文件时，从主体库中获取原件扫描件，不必在原件扫描件上加盖公章。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人：(盖投标人单位公章)注：1.独立投标人须填写此表，并加单位公章。2.独立投标人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书法定代表人资格证明书投标人名称：地址：姓名：性别：身份证号码：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：(盖投标人单位公章)年月日企业技术负责人身份证明书投标人名称：地址：姓名：性别：身份证号码：职务：系（投标人名称）的企业技术负责人。特此证明投标人：(盖投标人单位公章)年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：手机号码：单位：部门：职务：身份证号码：附：委托代理人身份证复印件投标人：(盖投标人单位公章)法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字）年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本四、拟派出项目负责人简要情况表姓名身份证号码职称职务性别注册建造师执业资格等级级建造师专业建造师注册证书号安全生产考核合格证书联系电话最高学历毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖投标人单位公章)注：1、项目负责人须由独立投标人派出。2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本五、拟派出项目技术负责人简要情况表姓名身份证号码职称职务性别技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）最高学历联系电话毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖投标人单位公章)注：1、项目技术负责人须由独立投标人派出。2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本　六、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。投标人：（盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。序号机械（设备）名称型号规格数量国别或产地制造年份定额功率(kw)备注投标人：(盖投标人单位公章)100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本八、投标人基本账户信息基本账户开户银行名称：地址：电话：传真：联系人及职务：基本账户开户名称：账号：投标人：(盖投标人单位公章)注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本九、投标保证金有关单据（注：用于电子投标文件及网络上传时，应上传原件彩色扫描件）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本十、其他资料1、投标申请人网上报名的报名回执说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（如有）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。第一部分100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第2节商务文件1、投标人应按本项目招标文件《专用本》规定的格式和内容编写“商务文件”。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本（用于商务文件封面）　　（项目名称）招标编号：________________投标文件投标文件内容：　　　商务文件________投标人:（盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本目录一、投标函二、投标函附录三、其他资料100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以结算下浮率（K值=）的投标报价及招标文件规定的结算方式结算，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，采用方式，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如我方中标：（1）我方将派出（项目负责人姓名、身份证号及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）我方承诺按月足额支付工人工资。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖投标单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：邮政编码：年月日100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本二、投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1缺陷责任期15.22年。2承包人履约担保金额3.7履约担保金额：为合同总额的10％；履约担保形式：银行保函或转账、电汇等形式之一。3分包3.5不允许。4逾期竣工违约金7.5.2逾期竣工违约金的计算方法：2000元/天。5逾期竣工违约金最高限额7.5.2逾期竣工违约金的最高限额:为合同金额的5%。6预付款额度12.2.1预付款额度：为签约合同价的0％。7预付款保函金额12.2.2预付款保函金额：为签约合同价的0％。8质量保证金扣留百分比15.3工程总造价的3%。9质量保证金额度15.3工程总造价的3%。…………………投标人：（盖投标单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本三、其他资料说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（如有）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本第3节技术文件（本次招标不要求提供技术文件）100 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）专用本通用本补正数据表序号条款号原通用本内容补正后内容12……说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。100'