施工招投标方案(总价下浮率~)2

'浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程（招标编号：2015-02）招标文件招标单位：浙江奇异鸟生物科技有限公司招标时间:二O一五年六月四日42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件目录第一章投标须知及投标须知前附表2一、投标须知前附表2二、投标须知3（一）总则3（二）招标文件4（三）投标文件的编制6（四）投标文件的提交10（五）开标11（六）评标和定标12（七）合同的授予15第二章合同条款19一、通用条款19二、专用条款19第三章合同文件格式19一、合同协议书19二、工程质量保修书19第四章工程建设标准20工程建设标准20附件1：合同专用条款附件2：招标文件编制说明附件3：投标函附件4：投标函附录附件5：费率取值表附件6：大宗材料主材价格表（最高控制价）附件:7：法定代表人资格证明书附件8：授权委托书附件9：投标人诚信承诺书42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表序号内容说明与要求1工程名称浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程2建设地点德清经济开发区低丘缓坡二期3建设内容（一期工程）1#厂房建筑面积23777.5m2，钢砼框架结构，主体共3层，局部4层；5#后勤综合楼建筑面积5654.4m2，钢砼框架结构，主体共4层（仅基桩工程与地下消防及备用水池在本次招标范围之内）；室外附属工程（包含室外管网、道路、辅助用房及设施等等）4承包方式包工包料（投标人指定的签证价除外）5质量标准符合国家相关施工及验收规范合格标准6招标范围“建设内容”范围内的土建（具体见建施及结施图）、水电安装工程［消防工程（防火门除外）、电梯工程及绿化工程除外，具体见附件2］7工期要求计划开工日期：2015-6-15主体封顶日期：2015-10-30设备进场日期：2015-11-05，工厂联机试产日期：2015-12-31计划竣工日期：不得超过2016-1-20，总工期210日历天8资金来源自筹（建设资金已到位，具备开工条件）9投标人资质项目经理等级房屋建筑工程施工总承包二级（含）以上；必须具备安全生产许可证。项目经理等级：国家注册一级建造师资质（且无在建工程），三类人员安全生产考核合格证书。10资格审查方式资格后审11工程报价方式定额计价（工料分析法）的总价下浮12投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）13图纸押金及履约保证金招标文件工本费500元；履约保证金：300万（银行转账）投标保证金：人民币20万元汇入账户：浙江奇异鸟生物科技有限公司；开户行：建行湖州德清支行；账号：3300164732705988388314踏勘现场时间：投标截止日前3天，任何一天地点：德清经济开发区低丘缓坡二期42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件15投标文件份数及发售一份正本，二份副本,电子版投标文件一份，招标文件及图纸资料于2015年6月4日发售，以供投标人完成投标工作。16招标答疑投标人提出投标疑问截止时间：2015-06-08日17：00以电子版本发送至sunxc2001@qq.com招标人答疑时间：2015-06-09日15:00前17投标文件提交地点及截止时间收件人：浙江奇异鸟生物科技有限公司新项目组地点：杭州市余杭区姚家路5号蓝都创意园6号楼截止时间：2015年06月10日18联系人及方式孙选超：18868187948sunxc2001@qq.com陈金生：18868187448王建新：18868188145（水电专业）19评标组织招标单位自行组织（投标人不参加）20其他说明中标人自收到中标通知书10个自然日内完成临时设施的修建招标时提供的图纸（含DWG格式电子文件）仅作为投标报价时参考之用，施工采用图纸以招标人最终确认蓝图为准。二、投标须知（一）总则1、工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过邀请招标方式选定承包人。1.3本招标文件是约束招标人与中标人双方的合同文件的组成部分。2、招标范围及工期2.1本招标工程项目的范围：2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。3、资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表。4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。4.2本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件5、踏勘现场5.1招标人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。招标人向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，投标人依据招标人介绍情况做出的判断和决策，由投标人自行负责。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的全部费用、责任和风险。6、投标保证金及费用6.1投标保证金6.1.1投标人应提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并在投标截止时间前一天（如为法定节假日则往前倒推）汇入到指定账户，否则拒收投标文件。投标保证金必须从投标单位的公司注册地开户银行账户汇出，不得由其分支机构或通过第三者转入，否则作无效标处理（同时注明：浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程投标保证金字样）。6.1.2对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。6.1.3投标人未中标的，其投标保证金应于确定中标人后七个工作日内退还（不计利息）；中标单位的投标保证金在签订合同后七个工作日内予以退还（不计利息）。6.1.4如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收；（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）投标书存在计算或统计错误经评标组织指正后拒绝签字确认；（3）中标后不在招标文件规定的时间内向招标人提供履约保函的；（4）接到中标通知书后，不在招标文件规定的时间内签订合同的。6.2投标费用无论投标人中标与否，参与本工程投标所产生的一切费用均由投标人自理。（二）招标文件7、本招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知及投标须知前附表42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设标准附件1：合同专用条款附件2：招标文件编制说明附件3：投标函附件4：投标函附录附件5：费率取值表附件6：大宗材料主材价格表（最高控制价）附件:7：法定代表人资格证明书附件8：授权委托书附件9：投标人诚信承诺书7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于领取招标文件后4日内以书面形式向招标人提出澄清要求，送至浙江奇异鸟生物科技有限公司。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间1日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。8.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责；投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。9、招标文件的修改9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1投标文件由资格标格式、商务部分格式和技术部分格式三部分文件组成；11.2资格标主要包括下列内容：（1）营业执照复印件（加盖单位公章）（2）企业资质等级（3）安全生产许可证(4)法定代表人资格证明书（附件7）（5）银行开户许可证(6)投标文件签署授权委托书（附件8）(7)建筑施工企业履行职工工资支付保障金制度承诺书（投标单位自行设计）(8)投标人诚信承诺书（附件9）(9)工程结算承诺书（投标单位自行设计）(10)工期保证承诺书（投标单位自行设计）（11）投标保证金缴纳凭证复印件(12)近三年竣工的工程一览表(13)目前在建工程一览表11.3商务部分主要包括下列内容：42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件(1)投标函（附件3）（2）投标函附录（附件4）（3）费率取值表（附件5）（4）主要材料及工日最高控制价格表（附件6）11.4技术部分主要包括下列内容:(1)施工组织设计a．主要施工方法；b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；c．劳动力安排计划；d.总工期计划e．确保工程质量的技术组织措施；f．确保安全生产的技术组织措施；g.确保文明施工的技术组织措施；h．确保工期的技术组织措施；i．施工总平面布置设计；j．消除通病措施，各专业工程配合及协调措施；k．有必要说明的其它内容。（2）项目管理班子配备a．项目管理班子配备情况表；b．项目经理及项目技术负责人简历表；c．项目经理级技术负责人在公司连续工作不得少于5年的养老保险证明；d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。（3）拟分包项目名称和分包商情况：本工程专业部分投标人无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，分包单位必须符合本工程相应资质要求。（4）替代方案和报价(如允许提交)。12、投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用现行投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)并按序装订成册。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件13、投标报价及工程结算依据13.1.1本工程投标报价采用定额计价（工料分析法）的总价下浮，按照以下内容为计量计价及工程结算依据；《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》《浙江省建设工程工程量清单计价指引》《浙江省市政工程预算定额(2010版)》《浙江省安装工程预算定额（2010版）》《浙江省建筑工程计价规则（2010）版》《浙江省建设安装材料基期价格（2010版）》《浙江省施工机械台班费用定额（2010版）》费率取值表（附件5）大宗材料主材价格表（最高控制价）（附件6）13.1.2招标人考虑施工过程中装修材料选用的灵活性，部分材料采用现场签证价参与投标报价及工程结算。13.1.3除甲方明确指定为现场签证价或根据信息价调整外，其余均执行13.1.1条进行计价，并不根据信息价或市场价调整。13.2工程量计算方法：13.2.1基桩工程以实际发生工程量并经三方（施工方、建设方、监理方）确认后按照13.1条规则计价；13.2.2承台以上工程（含室外附属）的工程量以施工图为准，按照13.1条规则计价；13.2.3根据招标人需要进行的工程变更（以招标人出具的工程联系单或设计单位出具的技术联系单为准），其工程量按照13.1条规则计价。特别提醒，该部分产生的工程费用增加同时考虑总价下浮率。13.2.4根据招标人的实际需求，如果某个子项实际上不需要或没有被执行,则该子项的整笔金额或执行该子项所需费用不予以计价；13.2.5招标人指定的现场签证价不参与下浮。13.3投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本招标工程的成本水平等准备自己的投标报价。当然投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。13.4在投标截止日之后，招标人即认为投标人已经完全理解本次招标的内容，任何因投标人的错误理解或自身的任何疏忽而造成投标报价的错误或失误42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件而引起的工程价款索赔都不会被招标人接受。13.5针对以上的计价方法，不论其对应的项目特征是否描述，都将被认为已包括所列项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。13.6施工措施费应包括但不局限于安全文明施工费（文明施工费、安全施工费、临时设施费及环境保护费）、检验试验费、工伤保险费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、二次搬运费、行车行人干扰增加费、提前竣工增加费、其他施工组织及施工技术措施费等等；13.6施工技术措施费应包括但不局限于大型机械设备进出场及安拆费、脚手架费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费用（包括缩短工期而采取多模的方式所增加的费用）、工程垂直运输费、弃土（泥浆）外运消纳费、基坑围护费、借土回填费、施工降排水费、针对本工程的高支模所产生的专家论证费等等。特别提醒，本次招标工程所在地块分布有淤泥层，该淤泥层可能会对基础开挖工程造成不利影响，投标人应充分考虑因基础开挖难度增加而必须采取的施工技术措施费。13.7总承包服务费总承包服务按分包项目总造价1%计取：招标人指定专业分包项目（如消防工程等等）的总承包服务费。按指定分包项目造价进行计取，水电费按时结算。电梯的总包管理费、现场配合费以5000元/台包干（免费提供井道内脚手架搭设材料）。13.8其他13.8.1本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。13.8.2文明施工按湖州有关部门规定执行，承包人应对发包人为达到文明施工目标所提出的要求予以响应，所发生的费用包括在计价费率中，发包人对此类费用不另行支付。13.8.3投标人的投标报价，应是在合同工期内完成本须知和合同条款上所列招标工程范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。13.8.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质水文、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8.6本工程的电梯、消防工程由招标人指定分包，投标人在投标报价中需认可并按照招标人给出的配合及管理费率一次性给出报价。日后不得向以上分包商（不局限于以上分包商）收取任何配合及管理费用。14、投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件15、投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。16、投标担保见相关要求。17、安全生产，文明施工管理目标17.1本招标工程的安全生产和文明施工管理目标按本须知前附表要求执行。17.2投标人在投标文件中必须对投标项目的安全文明施工提出明确的实施方案和相关措施,对招标文件关于安全文明施工的要求做出实质性承诺和明确细致的安排。这些方案和措施必须保证符合项目地政府和管理部门关于安全文明施工的规范标准。18、投标文件的份数和签署18.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。18.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。18.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的提交19、投标文件的制作、装订、密封19.1投标文件要求分正、副本分别装订。19.2投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章及法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。20、投标文件的提交20.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件21、投标文件提交的截止时间21.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。21.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利的义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。21.3招标人在收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。22、迟交的投标文件22.1招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。24、资格预审申请书材料的更新24.1投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须征得招标人同意后，对其更新，以证明其仍能满足资格预审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。（五）开标25、开标按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26.1款规定，出现该情况的投标文件，招标人不予受理。26、投标文件的有效性26.1投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。26.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；26.1.2投标文件未按照要求装订、密封和标记的；42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件26.1.3投标人相互串标的；26.1.4以低于成本价参与竞争的；26.1.5投标文件中载明的工期超过招标工期，或未载明工期的；26.1.6评审认定投标单位具有严重不平衡报价的；（六）评标和定标27、评标过程的保密27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向招标人成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。28、资格后审28.1招标工程采取资格后审的，在评标过程中将对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到符合本工程应有的能力和条件，其投标将被淘汰。29、投标文件的澄清及符合性鉴定29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，招标可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式（投标人的法人代表或其委托代理人签字或加盖印章）进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。29.2评标时，招标方将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。29.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标方会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。29.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：29.4.1技术标、商务标格式没有按照要求制作的；42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件29.4.2没有按照招标文件的要求提交投标保证金；29.4.3本须知规定的投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；29.4.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；29.4.5明显不符合招标文件规定的技术要求和标准的；29.4.6未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；29.4.7投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；29.4.8投标文件中所报的工程项目组织机构人员与通过资格预审时不相符的（除招标人允许）；29.4.9两个及两个以上投标人的投标文件内容有雷同的；29.4.10对投标报价及主要合同条款、合同格式等招标文件规定的要求有重大偏离或保留的。重大偏离或保留系指下列情况之一：对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；对工程质量或使用性能产生不利影响；对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改。29.4.11投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；29.5在评标过程中，招标方发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。29.6在评标过程中，招标人发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标方认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。29.7投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标人可以否决其投标。30、投标文件计算错误的处理31.1招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准。31.242 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意（投标人的法人代表或其委托代理人签字或加盖印章）后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。31评标方法31.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委12号令）》等有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正、择优原则制定本评标方法。31.2本工程采用综合评估法进行评标，进行评审的技术标、商务标分别进行打分，总分100分，其中技术标占40分，商务标占60分。31.3评标委员会成员根据评标细则对各投标人的投标文件进行独立打分（技术标最小打分单位为0.5分，商务标得分保留一位小数，小数点后的第二位四舍五入）。31.4评标委员会根据最高分中标的原则确定中标单位。对未中标人，招标人不作任何解释或说明。31.5评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据本评标办法对投标文件作全面客观的评价，独立提出评审意见，并评分表和评分汇总表上签字。31.6评标时，评标委员会将首先评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的各项要求，所谓实质性响应是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。31.7如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许入围投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。31.8技术标评分细则（40分）31.8.1技术标总分40分，评标委员会首先对技术标进行初步筛选、评审，技术标无原则错误且具有可操作性的进入技术标及商务标评分阶段；反之作为废标处理，不再进入评分阶段。具体评分分项如下;1)企业实力评定：（1）具有房屋建筑工程施工总承包二级或二级以上资质；（2）拟投入的项目经理具有一级注册建造师资质（房屋建筑工程类）；（3）拟投入的技术技术负责人具有一级注册建造师资质（房屋建筑工程类）；（4）拟投入的项目经理级技术负责人在公司连续工作不得少于5年；（5）2008年以来拟投入的项目经理负责过相似规模的工业建筑施工，且建筑面积单体不小于20000平方米的证明材料；（6）银行出具的投标单位账户资金证明，资金不少于1500万；（7）企业注册资金证明材料；2）施工组织能力评定：（1）施工组织设计合理性及先进性；42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件（2）施工现场平面布置的合理性及先进性；（3）主要分部工程及专项施工方案；基础、主体工程施工测量的准确度控制基础及主体结构装饰装修施工方案脚手架施工方案安装工程施工方案环氧及耐磨地坪专项施工方案（4）施工进度计划的符合性及合理性；（5）为确保实现工期目标、质量目标，做到文明施工、安全施工所采取的各项保障措施的合理性、科学性；（6）施工机械、周转材料、劳动力配置计划是否合理且能满足施工需要；（7）项目管理班组人员配置是否合理且满足施工需要；（8）特别提醒，投标人如何在确保工程进度时对人员、材料及设备的安排的详细描述。31.8.2倒扣分部分（1）对提供与本工程项目无关内容的投标文件；（2）背离招标文件的实质内容。31.9商务标评分细则（总分60分）下浮比例最高者得60分，低于最高下浮比例1个百分点，扣2分，最多扣10分。（七）合同的授予32、中标通知书招标人将在发出中标通知书的同时，通知所有未中标的投标人。33、合同协议书的签订33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。33.2中标人如不按本投标须知规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，同时招标人有权全额扣罚投标保证金。33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）和自行分包给他人。需要分包的，应在投标文件中提出分包计划，并按有关规定进行分包。一旦发现转让（转包）和自行分包者，招标人对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件33.4施工单位在投标文件中明确的项目经理、技术负责人、施工机具、施工班子必须到位不能更换。同时，上述人员必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。34、履约担保34.1合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表项规定的金额向招标人以支票、汇票形式提交履约担保；34.2如果中标人不能按本须知前款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。35、现场35.1本工程临时用水、用电接头，均由建设单位接到现场指定位置，并由施工单位单独装表计量，费用由施工单位承担并于工程结算时一次性向建设单位支付；35.2工程竣工后在十五天内应做好场内清理工作，并撤离施工现场。35.3由招标人指定的分包单位，施工资料由总承包商负责收集并整理归档。36、投标其他注意事项36.1甲方提供中标人搭建工人生活区、办公用房之场地，中标人自行考虑临建设施的规模（临建设施需用防火阻燃材料搭建,如不符合标准，甲方有权要求拆除重建,并无任何经济补偿），同时中标人需免费向甲方及监理单位提供办公用房四间，并配备必要的办公家具，水电费用由中标人承担。36.2甲方现场提供1台200KVA的变压器作为施工用电，50MM管径的给水作为施工用水，水电费将从工程款内一次性扣除；如甲方另外安排的施工单位或施工队伍进场用电、用水须纳入总包管理，费用依旧从总包扣除，相应的费用由总包向分包队伍收取。36.3投标人须至现场详勘，并应将施工中可能发生之措施费用预估于报价中，不得于施工中另外再提出工程签证要求。36.4如甲方提供的施工单位施工标准参考，总包应依同等标准选择分包单位施工，但进场施工前需将施工方案报业主及监理审核。36.5所有内装采用的材料，施工提供甲方选择供应商应为浙江附近厂家，必要时须安排甲方到厂家进行考察参观，所产生的费用均由中标单位承担。36.6本工程用砂除回填外均采用河砂。36.7工程整改期限42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件1.工程完工，经验收不合格的项目，请于通知整改期限内整改完成，否则以工程延期论处。2.满足设备进场安装条件的区域或楼层，移交经验收不合格的项目请于通知整改期限内整改完成，否则以工程延期论处。36.8商品混凝土供应厂家为当地合格厂家。并于开工前提送合格文件，业主可以要求进行厂验，并于施工前提出配比供业主审核。现场若发现与送审资料不符时业主得立即要求原车退回或停止供应，供应商应根据每日混凝土现场使用量,以备妥足够混凝土供应。并依不同输送距离及季节气候因素及浇筑位置提出不同混凝土添加剂供业主审核，且添加剂之费用应含于报价中。36.9混凝土搅拌厂家供应期间其经甲方发现其质量不稳定、供料不顺、配合度不佳、偷工减料或经相关环保市容等相关部门检查不合格时，甲方有权禁止该厂混凝土进场施工，乙方不得异议，全部混凝土产品不得采用海砂。36.10落后预定进度三日以上，乙方须立即提出改善赶工之应变计划，落后预定进度七日甲方可以自行调派机具，增加之一切费用由乙方负责并暂缓支付工程款，以进度达预定进度要求为止。36.11乙方对于进入工地内分包单位（乙方自己的分包单位或甲方另行发包的分包单位）应负安全文明施工管理之责（乙方项目经理为整个施工现场的安全文明施工负责人）。36.12乙方须于投标时提供各报价项目之单价分析数据作为议价与日后办理追加减之参考数据。36.13乙方投标时，视同了解本发包说明的各项细则。37、一般规定1.如乙方车辆进出场造成对市政道路污染须立即派工清洗，否则甲方派工清洗，其所需费用由乙方计价款及保留款中加倍扣除，其违反安全文明施工的有关规定，还须接受罚款的处分。2.凡由甲方所提供的施工材料，乙方除应以最高效率原则使用，亦应随时保持物料的完整性、清洁、使用性等。3.本案若因甲方变更设计时，乙方须于收到图纸起3日内提出成本评估及工期影响报告，交甲方审核，逾期未提供者概以甲方解释为准，乙方不得异议，凡非涉及关键工期，均不得追加工期。4.42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件本工程乙方于材料送验经甲方核准后，若因原产地、原材料供应商、运输等发生人为不可抗力事件，无法继续使用该产地、材料供应商、运输路线等，乙方需更换产地、材料供应商、运输路线等，需于更换作业前至少10天先行告知甲方及完成替换材料、产地、材料供应商、运输路线等审核程序，待同意后方得更换，否则乙方仍应依原核准产地、材料供应商、运输路线、工法等进用材枓，不论结果为何，均不得依此为由提出追加工期。1.施工期间若因乙方的因素造成本工程的施工工艺变更，除增加的费用由乙方自行吸收外，甲方得针对工期是否延期及乙方的施工工艺变更责任追究。2.甲方对本工程有随时变更设计之权，其增减工程费用依照约定方法计价。3.凡由甲方供给的各项材料，均按合约规定数量，在指定地点点交给乙方人员，一经具领须负责妥为保管谨慎使用，如因保管欠周，使用欠慎，致有数量短少变质或损坏而不堪使用者，均由乙方负责赔偿补足。4.乙方应于报价前确实勘察工地，充份了解工地情形，依实际需要，仔细研究挡土及排水方法，除图纸中特别说明或规定，必要须使用安全措施挡土者外，其余由乙方视实际需要，选用妥善施工方法，投标时，应将所须全部费用列入施工费用，得标后不得以任何理由要求加价。5.本工程除有特别注明外，各项材料皆须新料，并应先将样品送请甲方核准，必要时甲方可以要求乙方提出各项材料的确实来源资料及送审合格证明，将来工程上所用材料皆须与核准的样品完全符合，不合格的材料须立即运离工地。6.工程未完成但因甲方需使用时，乙方须配合而不得异议；该区域乙方可视实际施工进度做初验并移交，若遭破坏非归责于乙方时，可拍照并经由甲方签具后，甲方补贴部份修补费；其未完成工程须陆续配合甲方之需求完成。7.凡因施工期间发生安全事件，致遭勒令停工者，其停工的一切损失及影响工期概由乙方负责承担，其间之一切请款作业均暂停办理直到复工为止。8.乙方除应遵守本工程之各项规定外，并应遵守本工程所在地之一切建筑法规、环保、安全卫生等规定及甲方的各项规定，若因违反规定而被处罚或其它的处份，概由乙方负责。9.工程完工时，乙方须将工地剩余材料、废土、垃圾等，依照业主指示运出施工现场区，并应将内外门窗、外墙洗拭干净。10.本案工程可能涉及的设备基础的施工，乙方须配合图纸及甲方需求按时完成。11.本工程所有设计到的材料品牌依业主指定品牌为准42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件、满足使用功能、美观、经济为标准，报价时须详细列表明确材料的品牌规格，中标后施工过程中必须符合报价时所采用的品牌和规格，负责业主有权要求返工，如施工过程中确有更换品牌之需要，则每种品牌在采购进场前必须报业主同意后方可采购进场。第二章合同条款一、通用条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313号）第二部分《通用条款》，本招标文件省略。二、专用条款由招标人参考建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313号）第三部分《专用条款》，结合工程招标和后续管理的实际情况自行制定。见附件1。第三章合同文件格式一、合同协议书使用国家建设部、工商行政管理局1999年12月24日印发《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313号）第一部分《协议书》，本招标文件省略。二、工程质量保修书使用国家建设部、工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313号）之附件3《工程质量保修书》，本招标文件省略。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件第四章工程建设标准工程建设标准1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。1.1按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；1.2按现行的建筑、安装工程设计标准和规范、规程执行；1.3按现行的建筑、安装工程施工操作规范及验收规范执行；1.4按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行；1.5按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。2、根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）：2.1所有卫生间及地坪预留洞不得有渗漏现象。2.2环氧及耐磨地面均不得出现空鼓、起皮及色差。2.3必须保证所有构件的几何尺寸。2.4其他相应规范必须严格执行。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件附件1专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。一、词语定义及合同文件1.词语定义（1）业主单位：即发包人，指浙江奇异鸟生物科技有限公司。（2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。（3）监理单位：待定（4）设计单位：中国新型建材设计研究院2.合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序：(1)合同协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)招标文件及附表；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术规范；(7)图纸；(8)承包人的投标文件；(9)经双方确认进入合同的其他文件。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1适用标准、规范（1）设计标准和规范按现行的建筑、安装工程设计标准和规范执行。（2）现行建筑施工技术标准、规范和规程。（3）现行建筑工程施工质量验收统一标准。上述所有的技术标准、行业标准、技术规范、标准图集均由各方自备。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：图纸4套,在签订合同后3天提供。如承包人要求增加图纸，发包人收取工本费后提供。发包人对图纸的保密要求：发包人提供的合同工程所有设计图纸、技术文件与资料以及本合同招标文件等，版权归发包人、工程设计单位所有，未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的上述图纸、技术文件、资料及本合同招标文件等泄密给与本合同无关的第三方或公开发表，违者应对泄密造成的后果承担责任。二、双方一般权利和义务5.发包人工作5.1发包人应完成的工作：(1)开工7天前向承包人提供地下管线资料，并对资料的真实准确性负责；(2)开工前将水准点与座标控制点以书面形式交给承包人，进行现场交验；(3)根据承包人的要求和施工进展情况由发包人组织进行图纸会审和设计交底；6.承包人工作6.1承包人应完成以下工作：(1)在本合同内的工程开工7天前完成施工组织设计，报工程师确认后使用，如工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改。所发生的费用包括在合同价格内。(2)应提供计划、报表的一般规定如下，除非工程师另有要求：在工程开工7天前，向工程师报送工程按总日历工期编制的总进度计划；在每月26日前提供进度统计报表。如实际进度与计划进度比较有滞后，及时提供进度修正计划。在工程开工7天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报工程师批准后实施。发生质量、安全事故，应在24小时内报告工程师及有关政府部门。(3)根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和安全保卫，维护工地治安，杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身伤害等，由承包人承担全部责任。(4)向发包人提供施工材料进场路线图及现场总平面布置图并报发包人批准后方可实施。(5)42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；承包人应合理安排施工作业。如有施工扰民、影响教学，所引起的一切后果由承包人自行解决。(6)已完工程未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如发包人提前使用非质量原因发生的损坏，由承包人修复，发包人支付修理费用。(7)根据施工现场状况，制定并采取相应保护措施，做好施工现场、进出场道路、地下管线管沟和邻近建筑物、构筑物的保护工作，所需费用包括在合同价格内。(8)保证施工现场环境卫生符合有关部门规定，保持施工现场整洁，文明施工，并承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做到工完场清，交工前场内所有施工机械、设备、剩余建筑材料、建筑垃圾清运出场，将场地地坪清理至设计高程。（9）本工程进行期间，如为配合进度或因施工需要，发包人认为须增加工人，或加班时，承包人应即照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价，所产生的赶工费已包含在合同价款内。(10)工程结束后，承包人应在发包人提前指令的时间内、根据发包人的要求，拆除相应临时设施、撤出施工现场内设备物品。超出规定时间后，未按发包人要求拆除的所有临时设施及未撤出的施工现场内所有设备、物品，视为承包人放弃所有权，发包人有权自行或另行委托第三方处理，所需费用由承包人等额赔偿，在工程结算款中扣除，并每逾期一天扣除工程结算的万分之二。(11)在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中，有义务提供与本工程其他项目承包人施工（或其他人实施与本工程有关的工作）的配合与协调，包括：1）工作面的安全和施工质量影响；2）施工进度的影响；3）及时提供或移交工作面；4）保持相邻界面附近的结构质量；5）为其他承包人提供交通道路、交叉工序工作面的作业场地；6）在承建范围内的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响其他的施工。提供配合与协调的费用（含脚手架、垂直运输、交通道路水电费等与实施主体工程和分包工程相关的一切配合费用。）包括在合同价格内。由于本工程因专业不同要分次招标，承包人应按甲方要求在各专业工程进场施工时总包单位要积极配合与支持，并要求提供方便，如有违约，甲方有权进行处罚，并要求承包人承担因此而造成的损失。(12)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供监理及甲方办公室4间（每间不少于15m2），并根据实际需求免费配备办公桌椅、空调及水电费用等。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件三、施工组织设计和工期7.进度计划7.1承包人应在开工7天前，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，若工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改并重新提交。工程师在7天内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，视为同意。每月25日前向甲方书面报《本月完成工程月报》和《下月施工计划》。下月施工计划必须详细具体，如不按时按要求报送，甲方有权不予支付进度款或支付时间顺延。自合同签订后三天内承包人应提交发包人办理施工许可证所需要的资料，否则每逾期一天扣罚合同价的万分之二。8.开工及延期开工8.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。9.工期延误9.1竣工日期比合同规定的竣工日期延误超过24小时视为工期延误。9.2因发包人的原因引起总工程量的增减（以工程价款衡量）大于10%时（且在关键线路上），经监理工程师确认对工期有影响的，工期可调整。9.3除投标文件专项赶工措施费（不可调整）外，承包人采取任何必要和适当的措施来保证工程进度，任何与此类措施有关的费用由承包人来承担。9.4承包人如果未能按照批准的进度计划执行,每月按拖延一天暂扣工程款十万累计计算,在当月工程款中扣除。如总工期未有拖延,则无息返还给承包人。9.5如果承包人因自身原因未能全面履行约定，造成总工期延误,应向甲方支付误期违约金：延迟五天内每天按壹万元累计计算；延迟十天内则每天按贰万元累计计算；延迟十五天内则每天按五万元累计计算。提前一天则每天按照壹万元累计计算。9.6如因下述任何原因,可顺延工期。9.6.1变更（变更工程量大于总工程量的10%时）；9.6.2导致承包人根据本合同条件有权获得延期的延误原因,(但承包人未能遵守该条款时除外)；9.6.3不可抗力事件；9.6.4甲方风险；9.6.542 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件政府、相关行政管理机关和机构、居民、公众及任何按照合同约定不应由承包人代其承担责任的第三方造成的延误。9.6.6除承包人不履行合同或违约以外，其他可能发生的特殊情况,承包人可申请延长工期，经协商一致后可适当延长工期,但必须在此类事件发生后的7天内以书面形式通知监理及业主方,否则可以不必就延期事宜做出任何决定。9.6.7竣工日期随此延长的工期做相应调整。9.6.8承包人自备一台发电机，发电机费用包含在本工程合同价款中，施工中非承包人原因连续停电24小时以内的工期不作顺延，连续停电时间超过24小时的工期予以相应顺延，因停电造成的费用一律由承包人承担。四、质量与检验10.工程质量10.1本工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。如果本工程的质量等级未能达到上述目标要求，发包人将按相关条款规定对承包人进行处罚。11.隐蔽工程和中间验收11.1双方约定中间验收部位按工程师的要求进行。五、安全施工12.安全防护12.1在需要的时间和地点，或根据建设行政管理部门的要求，承包人应自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。12.2承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪音和其他因素对公众或公共财产造成伤害或妨碍。12.3安全施工按湖州有关部门规定执行，所发生的费用包括在合同价格中，发包人对此类费用不另行支付。12.4如因承包人自身原因引起发生的安全事故，由承包人自行承担全部责任，给招标人造成损失的，招标人有权进行索赔。六、合同价款与调整13.1.1本工程投标报价采用定额计价（工料分析法）的总价下浮，按照以下内容为计量计价及工程结算依据；《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》《浙江省建设工程工程量清单计价指引》《浙江省市政工程预算定额(2010版)》《浙江省安装工程预算定额（2010版）》《浙江省建筑工程计价规则（2010）版》《浙江省建设安装材料基期价格（2010版）》《浙江省施工机械台班费用定额（2010版）》费率取值表（附件5）大宗材料主材价格表（最高控制价）（附件6）13.1.2招标人考虑施工过程中装修材料选用的灵活性，部分材料采用现场签证价参与投标报价及工程结算。13.1.3除甲方明确指定为现场签证价或根据信息价调整外，其余均执行13.1.1条进行计价，并不根据信息价或市场价调整。13.2工程量计算方法：13.2.1基桩工程以实际发生工程量并经三方（施工方、建设方、监理方）确认后按照13.1条规则计价；13.2.2承台以上工程（含室外附属）的工程量以施工图为准，按照13.1条规则计价；13.2.3根据招标人需要进行的工程变更（以招标人出具的工程联系单或设计单位出具的技术联系单为准），其工程量按照13.1条规则计价。特别提醒，该部分产生的工程费用增加同时考虑总价下浮率。13.2.4根据招标人的实际需求，如果某个子项实际上不需要或没有被执行,则该子项的整笔金额或执行该子项所需费用不予以计价；13.2.5招标人指定的现场签证价不参与下浮。13.3部分材料采用现场签证价计入结算，在项目施工过程中，采用以下公式计算主材签证价（含税）=材料到工地价x（1+采购保管费率）综合签证价（含税）=材料到工地价x（1+综合费率）注：采购保管费率=1.5%综合费率=11.0%14.工程预付款本工程无预付款15.工程量确认15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件工程量的计量以每个月为一个计量时段，即从上月21日至本月20日。承包人应在每月的22日前向工程师提交已完工程量报告。工程量报告按分部、子目将当前时段完成工程量列表统计。16.工程款(进度款)支付16.1工程进度付款采用每月一次进度付款的方式,按当月完成工程量的80%支付。承包人应在工程师确认当前计量时段的工程量计量报告后，按工程师规定的格式提交进度付款申请单(一式4份)，工程师应在7天内完成核查并向发包人出具进度付款证书，经监理、发包人审批后办理付款事项。进度付款申请单应包括以下内容：(1)已完成的工程项目的应付金额。(2)扣除因承包人原因引起工程质量、进度、安全等不规范行为造成的罚款。(3)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款在工程结算时另行支付。16.2待工程办理完毕交工验收、发包人上级部门竣工验收和竣工决算审计手续后，除保留规定数额的质量保修金（决算总价的5%）外，支付其余全部的工程款。16.3工程款的支付应控制在承包人投标报价表所载项目、工程量和价格内；涉及变更结算时另行处理。16.4工程质量保修金总额为决算总价的5%，以通过竣工验收合格日起算，一年后若无质量问题无息返还60%，二年后若无质量问题无息返还35%，五年后将除承包人因维修违约被扣罚部分外的保修金退还完结（不计利息）。在保修期内若发包人发生垫付保修金的在返还保修金中如数扣回。七、材料设备供应17.发包人供应材料本合同工程材料由承包人自行采购，除发包人明确指明材料除外。甲供材料到场按数量交付后承包人负保管之责。18.承包人采购材料18.1承包人采购材料设备的约定：①本工程发包范围内的所有材料（部分除外）均由承包人采购,42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件其中无量无价材料设备采购应根据本设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料设备应选用具有一定生产规模和良好市场信誉的生产厂商和品牌，所有材料设备均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。②本工程中所有的无量无价材料、设备及使用的主要有关材料，承包人在投标时已进行竞争性批报价（投标时要注明主要材料、设备的品牌，生产厂家、规格型号）的经发包人确认后，由承包人采购并按投标品牌及单价结算，未进入竞争性报价的材料设备按发包人签认的品牌及价格由承包人采购并按签认价结算。发包人的签认并不免除承包人对材料或质量应负的责任。③本工程采用的商品砼和钢材的供用厂家须经发包人、监理确定。④发包人根据实际需要更换招标时已明确的材料、设备品牌、品种的，由发包人直接供应。八、工程变更19.确定变更价款19．1发包人有权在整个施工周期内根据实际情况调整工程量，修改施工项目作为今后工程结算的依据，但承包方为了施工方便提出的修改增减工程量不予调整。承包方不得以任何理由拒绝施工或拖延实施。19.2设计变更工程量同意按实调整，变更联系单结算办法：（1）按照本合同第六条款执行；（2）无投标综合单价也无定额单价的，由承包人提综合单价，附组价说明和相关凭据，报监理工程师审核、发包人确认后执行；（3）工程变更须经发包方现场代表、设计院专业设计人员、总监理工程师、承包人有关负责人四方签字方可生效。联系单顺序为：①设计----发包人----监理----承包人②承包人----监理----发包人----设计③发包人----设计----监理----承包人④监理----发包人----设计----承包人承包人凡涉及到产生费用的事项，承包人不能单独与设计方发生联系。九、竣工验收与结算20.竣工验收42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件20.1承包人提供的竣工资料应包括竣工图，竣工资料的份数为4套，含纸本及电子文本。20.2工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算，结算方法按照本合同第六条款执行。21.质量保修21.1发包人全部支付工程质量保修金,并不意味着免除了承包人在主体结构等方面的保修责任。十、违约、索赔和争议22.违约22.1履约保证金数额及约定比例：本工程的履约保证金为300万元（其中质量占50%，工期占35%，安全文明施工占10%，项目经理到岗率占5%。）22.2因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应负责返工修复，使工程达到合同约定的质量标准。如果返工后工程仍无法达到合同约定的质量标准时，发包人可委托他人进行修复，所需费用由承包人承担。同时发包人有权扣除履约保证金中工程施工质量保证金（占履约保证金50%）。22.3工期违约按前9.5款执行,直到履约保证金全部。22.4安全施工文明施工不能达到目标管理要求的，施工期间发生人员任伤亡事故或受上级部门通报批评，由承包人承担责任，除整改后必须达标外，发包人有权扣除履约保证金中安全施工，文明施工保证费用（占履约保证金10%）在每次支付工程款时按比例扣除。22.5已被发包人接受，并在签订合同时确定的承包人选派的项目经理、技术负责人，要求项目经理到岗率达到90%（不包括双休日，法定节假日），技术人员、施工员、安检员等到岗率达到80%（不包括双休日，法定节假日），如项目经理不能按要求到位，承担违约责任，向发包人支付1000元/天/人违约金，其他管理人员不能按要求到位，向发包人支付500元/天/人违约金；发包人有权扣除承包人履约保证金中项目班子到岗保证费用（履约担保金额的5%）的部分直至全部（每月考勤，在每次支付工程款时按比例扣除）。22.6合同签订后，如承包方无故停工或中途退场，承包方向发包方支付合同价20%的处罚金。42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件22.7招标文件中明确的招标范围均为承包人施工内容，承包人不得以任何理由推诿或拒绝施工。如有违反，发包人有权停止支付当月工程进度款，并罚没全额履约保证金直至解除合同。23.索赔按标准合同示范文本规定执行。24.履约保证金的退还合同工程量完成并经甲方确认后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金（按照第22条内容，扣除罚没）。24.争议24.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，解决争议的方式：（1）向湖州仲裁委员会要求调解；（2）向湖州仲裁委员会申请仲裁。双方发生争议，首先请湖州仲裁委员会调解，调解期间双方应保证合同继续执行。在一方提出调解要求后的10天内，湖州仲裁委员会不能做出调解的，任何一方可提请湖州仲裁委员会进行仲裁。双方接受调解结果，应在调解做出后的7天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解无法执行，任何一方可在调解做出7天后提请湖州仲裁委员会进行仲裁。十一、其他25.工程分包25.1承包人欲将所承包工程的任何部分分包，须将拟分包的工程项目内容和分包人的有关资料报送监理工程师审查并经发包人批准。26.合同份数双方约定合同副本份数：贰份正本，陆份副本，共捌份。十二、需要说明的其他事项27、资质要求投标人资格预审所报项目经理及其他项目负责人必须是合同履行过程中能到场且能达到约定到岗率的管理人员。招标人将在评标过程中对其进行专门考察。投标人如中标而在合同履行过程中更换此人则视为违约，应支付给招标人合同造价的1%违约金。附件242 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件编制说明土建部分：1、本次土建招标范围为中国新型建材设计研究院设计的建施、结施及建筑总平面图。特别提醒，建施图中的内部装饰装修工程除耐磨地坪及墙面抹灰之外，大部分内容不在不次招标范围之内（具体见招标人提供的建施图），请各投标人在投标报价时综合考虑。2、本案中消防工程、电梯工程需纳入总包管理。总承包服务费需包含在总包合同价内。施工过程中需给相关施工商留出临时设施搭建和材料堆放位置，保证施工道路畅通，不得收取任何费用。3、本案中一切第三方检测（包含但不局限于实验费用、实体检测、防火涂料检测、防水材料检测、避雷接地检测等等）成本均需在投标下浮率中予以考虑，结算时不另行计价；4、水泥选用海螺公司产品或同质量的水泥，所有砼采用商品砼，砂采用河砂，不得采用海砂或淡化海沙,涉及材料参考品牌见下表，本案工程不得低于此档品牌：钢材马钢、沙钢水泥海螺窗户型材海螺、浙东涂料立邦、多乐士、嘉宝莉耐磨地坪上海立邦、秀柏5、本案所处地块局部地基较差，任何开挖过程中所可能产生的措施费用（如挖机台班增加、钢板桩支护、降排水等等）均需在投标下浮率中予以考虑，结算时不另行计价；6、本工程地块场地原始标高为黄海标高5.63m；7、室外工程交付时，绿化用地要求平整，不得出现建筑垃圾及堆土现象；8、为防止室外坡道或台阶出现不均匀沉降，需将室内地坪板内负筋延伸至室外1.50m；9、电梯管道井需@1500设置圈梁一道，截面240x300，构造配筋；10、耐磨地坪、外墙涂料、门（含防火门及卷帘）及地面成品变形缝以现场签证价计入结算；11、所有窗户窗台均设置窗台压顶梁；42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件12、本次招标工程所要求之工期相当紧张，请各投标人在投标报价时综合考虑工期要求对施工投入的影响，从而综合考虑投标报价；13、场地内洗车台需于投标报价时考虑在内；安装部分：按中国新型建材设计研究院设计的水电施工图施工，包括1#厂房内的强电、应急照明、给排水系统；室外给排水系统，工艺污水管网、电缆沟、电缆、一期施工范围内的路灯照明及二期所有管网的接口预留(不含消防水、电、暖通、弱电、高、低配、电梯等）；安装工程结算方式：安装费用按（浙江省安装工程预算定额2010版）结算；主材价格按浙江省2015年湖州市第一季度信息价的平均价结算；若在施工中产生的项目主材价格在信息价无法体现的按现场签证价为准。报价及施工范围：1、1#厂房室内所有的给水、废、污水、雨水；建筑接地防雷系统、配电房低压屏出线图纸上设计的电气部分包括（桥架、电缆、动力柜、控制箱、管、线、灯具、开关、插座、应急照明）等，按图纸及国家相关规范施工,施工中图纸与现场有出入的、确需调整的根据实际情况现场调整。2、室外给水、生活污废水、工艺污水的管网铺设、雨水排水沟、电缆沟、电缆放设、路灯照明包括（路灯基础）等；施工条件必须按设计院施工图及管材生产企业标准进行；如需夯实基础，黄沙包裹管道工艺的按要求执行。3、车间内照明灯具及开关插座按设计蓝图施工（开关插座品牌参附表）；动力柜（柜内回路依蓝图设置）。4、配合土建做好自身的预留预埋工作。5、高、低压配电房内单独接地系统、接地箱、进出预埋套管按设计预留、做预估进入报价。6、厂区内自来水干管接至市政给水主管水表处（市政接口由德清自来水公司连接）。7、厂房图纸设计有动力柜接地极需预估计入报价。（接地体材质：40*4镀锌扁铁）。8、厂区室外路灯预埋管线采用塑料尼龙管，具体位置参施工图（如图纸设计不全或达不到施工要求的现场确定）线、管按设计图施工。9、防雷及电气检测费需计入报价。10、本案工程内所有配电柜及控制柜内元器件参附表；11、本案工程内所有照明灯具、照明控制开关、插座、电线、电缆均由承包方42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件负责材料数量的统计及采购（参附图）；所有灯具、开关、插座送样品经甲方确认再定。12、本图纸中应急照明工程也在本次电气施工范围内。安全指示灯及应急灯纳入这次报价范围（具体标明品牌、规格、型号，符合国家标准）。13、图纸上设计的照明配电箱、动力柜以及带有应急照明配电箱也纳入本次报价（详见配电箱电子图及品牌附表）。14、本案所采用管材需符国家强制性规范标准、提供产品合格证书、提供原厂材质证明、检验报告等附件。15、本工程完工后需做好完整的管路的标识（材质：PVC）及、阀门挂牌（材质：亚克力，标明常闭常开）、电气回路标识（盘体标识材质为：亚克力，回路标识需采签机打印黄底黑字，不退色字迹）以上事宜皆需经业主审核通过后方可施工等；16、本案工程完工后需要提供完整竣工资料；17、措施费投标单位应考虑工程实际情况及自身资源自行考虑。18、措施费率、规费、税金取费标准参土建规定计取。19、卫生洁具安装不在本次工程范围内，纳入装饰施工。20、本次施工范围不含生产工艺所有的设施设备及电缆桥架安装。附件3投标函致：浙江奇异鸟生物科技有限公司42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件1.根据你方招标工程项目浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意按照投标文件中约定的计价方式计价，经下浮后作为中标价格，自报总价下浮比例为%，并按照上述图纸、合同条款、工程建设标准、招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3.一旦我方中标，我方保证按照合同协议书中规定的工期完成全部工程内容，并移交全部工程。4.如我方中标，我方将按照规定提交履约保证金（300万元人民币）作为履约担保。5.我方同意所提交的投标文件在投标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。注：此函的投标报价含义与商务标投标报价书中“投标报价”的含义相同投标人：（盖章）单位地址：法定代表人：（签字或盖章）开户银行名称：开户银行账号：日期：年月日附件4投标函附录序号项目内容合同约定内容备注42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件条款号1结算总价下浮率结算总价下浮率：。2工期工期：210日历天。其中各关键节点的工期要求为：135天结构主体封顶；3履约担保形式和金额履约担保金额：人民币300万元；履约担保形式：银行转账方式提交。4承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：延迟五天内每天按壹万元累计计算；延迟十天内则每天按贰万元累计计算；延迟十五天内则每天按五万元累计计算。逾期竣工违约金的限额:履约保证金工期部分（占履约保证金35%）。5工期提前提前竣工的奖励办法：提前一天则每天按照壹万元累计计算。6预付款预付款额度：为合同金额的/％预付款预付方式：/。7预付款保函金额预付款保函金额：为合同金额的/％8质量标准按照相关工程质量验收规范合格标准执行9保修责任保修期限：按标文规定。投标人：（盖投标单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）附件5费率取值表单位(专业)工程名称:浙江奇异鸟生物科技有限公司德清厂区新建工程第页共页42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件序号费用名称计算公式金额(元)一预算定额分部分项工程费按计价规则规定计算　其中1.人工费+机械费∑(定额人工费+定额机械费)二施工组织措施费按项计算　　其中2.安全文明施工费1×4.46%　3.建设工程检验试验费1×1.12%　4.冬雨季施工增加费1×0.2%　5.夜间施工增加费1×0.04%　6.已完工程及设备保护费1×0.05%　7.二次搬运费1×0.88%　8.行人、行车干扰增加费1×0%　9.提前竣工增加费1×0%　10.其他施工组织措施费1×0%三企业管理费1×18%四利润1×8.0%五规费按项计算　　11.排污费、社保费、公积金1×10.4%　12.民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费1×1.12%六总承包服务费按项计算　　13.消防工程总承包服务费分包项目工程造价×1%14.电梯工程总承包服务费5000元x台数七风险费(一+二+三+四+五+六)×0%八税金(一+二+三+四+五+六+七)×3.577%九下浮费用-(一+二+三+四+五+六+七+八)×下浮率十建设工程造价一+二+三+四+五+六+七+八+九附件6大宗材料主材价格表（最高控制价）材料(设备)名称规格、型号等单位备注42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件序号单价(元)1混凝土实心砖240×115×53千块430混凝土多孔砖240×115×90m3220蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)600×190×240m3400烧结页岩多孔砖m3310非泵送商品混凝土C15m3320非泵送商品混凝土C20m3320非泵送商品混凝土C25m3340非泵送商品混凝土C30M3355泵送商品混凝土C20m3340泵送商品混凝土C25m3350泵送商品混凝土C30m3370泵送商品混凝土C35m3390钢材统价T2500铝合金窗90系列m2250木模板m31400复合模板m240高分子防水涂料m212高分子防水卷材m228水泥32.5/42.5T320一类人工工日63二类人工工日69三类人工工日81人工(机械)工日6442 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件大宗材料主材价格表序号材料(设备型号)名称规格单位米单价(元)备注1热镀锌钢制电缆桥架150X250X1010参2015年第一季度湖州市信息价平均价铠装交联电力电缆YJV224X240+1X120100同上铠装交联电力电缆YJV224X185+1X95100同上铠装交联电力电缆YJV224X150+1X70100同上铠装交联电力电缆YJV224X120+1X70100同上铠装交联电力电缆YJV224X70+1X35100同上铠装交联电力电缆YJV224X50+1X25100同上铠装交联电力电缆YJV224X95+1X50100同上电缆NH-YJV-1KV4X50+1X25100同上电缆NH-YJV-1KV5X16100同上电缆ZR-YJV-1KV4X70+1X35100同上电缆ZR-YJV-1KV4X25+1X16100同上BV单芯铜线2.5100同上BVR铜芯软线2.5100同上应急照明线NH-BV-4X2.5+NH—BVR—1X2.5100同上应急照明线NH-BV-3X2.5+NH—BVR—1X2.5100同上配电箱、动力柜施耐德(仅指空开元器件)系统按图纸报价开关、插座86X86正泰参2015年第一季度湖州市信息价平均价插座120X120正泰同上穿线钢管SC金洲、天津利达同上42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件穿线铁管JDG金洲、天津利达同上工矿灯、吸顶灯、筒灯、双管日光灯、应急灯等待定同上给水管PE、PPR波尔、中财同上给水钢塑管金洲、天津利达同上镀锌管金洲、天津利达同上室内排水管中财、公元同上室外排水管中财、公元同上阀门埃美柯、杰克龙同上管配件国标同上镀锌钢制桥架金洲、天津利达同上电缆杭州中策、蓝天同上电线杭州中策、蓝天同上附件7法定代表人资格证明书42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件兹证明，__________先生/女士在我公司任____________职务，系我公司的法定代表人，为___________________________工程项目，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事物。___________先生/女士的个人情况：姓名：性别：年龄：职务：身份证明文件：（身份证明文件名称及编号）特此证明。公司名称（盖章）：日期：年月日说明：法定代表人指投标人所在国合法注册文件上的法定代表人（境内设计机构）或企业负责人（境外设计机构）。附件8授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位称）的法定代表人，现授权委托（姓名），其身份证号码，为本公司（部门），职务。在年月日至年月日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加（工程名称）的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程所签署的一切42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托，特此委托附法定代表人和委托代理人身份证复印：身份证复印件粘贴处（法定代表人）身份证复印件粘贴处（委托代理人）注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（本页不封入标书）委托人：（投标单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日附件9投标人诚信承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：1.将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程的投标；2.42 浙江奇异鸟生物科技有限公司德清新建厂区工程招标文件杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验的在编建造师（项目经理）和“五大员”等其他技术管理人员组成相应的项目经理部，严格按招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。3.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；4.不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害投标人或其他投标人的合法权益；5.不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益；6.不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；7.不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。法定代表人（签章）：投标人（签章）：年月日42'