第五章工程量清单-杭州萧山国际机场

'杭州萧山国际机场有限公司一期道路标识导视系统设施施工施工招标文件杭州萧山国际机场有限公司二〇一三年一月30 目录第一章：投标邀请书第二章：投标人须知第三章：合同条款第四章：技术要求第五章：工程量清单第六章：图纸第七章：投标文件格式30 第一章：招标邀请书杭州萧山国际机场有限公司就道路标识导视系统设施施工进行公开招标，欢迎满足资格要求的单位前来投标。一、招标内容：本项目为杭州萧山国际机场道路标识导视系统设施工程，位于杭州萧山国际机场内，主要包括：机场1号道路以南部分道路导视牌，行车导视牌，行人导视牌，停车场指示牌、摆渡车以及班车站点牌。二、资格要求（1）具有独立承担民事责任能力的法人；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（4）投标人业绩要求：投标人2008年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有完成单项交通安全设施工程且合同金额在100万元以上的业绩；需提供相应的施工合同或中标通知书或交工验收报告资料的复印件。（5）本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件杭州萧山国际机场网站下载（http://www.hzairport.com/zbxx.aspx）招标文件下载四、现场踏勘踏勘联系人：郑勇民联系电话：0571-86662848五、投标文件的递交1、当面递交或以特快专递方式提交密封投标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。2、投递地址：杭州萧山国际机场有限公司企划部213室林雨阳邮编：3112073、截止日期：2013年2月8日上午11时（北京时间）六、联系方式投标联系人：林雨阳联系电话：0571-86662056技术联系人：郑勇民联系电话：0571-86662848招标监督联系人：余红兵联系电话：0571-86662131七、投标保证金投标保证金人民币壹万元整，必须由工程商在招标文件提交截止前向机场公司提交并换取收据。投标保证金须打入以下账户：户名：杭州萧山国际机场有限公司开户：工行杭州空港城支行账号：120205020990460174030 第二章：投标人须知一、总则1.1招标范围：本项目杭州萧山国际机场道路标识导视系统设施工程，主要包括但不限于以下内容：机场1号道路以南部分道路导视牌，行车导视牌，行人导视牌，停车场指示牌、摆渡车以及班车站点牌。1.2本项目工期要求：20日历天。1.3本项目质量要求：符合合同要求且一次验收合格。二、招标文件的组成（1）投标邀请书；（2）投标人须知；（3）合同条款；（4）技术标准和要求；（5）工程量清单；（6）图纸（设计方案稿）；（7）投标文件格式。三、投标要求3.1报价要求（1）投标人应按照招标文件的要求和招标人所提供的图纸、资料、工程量清单以及充分考虑本工程实际情况、市场风险及自身的综合实力，自主竞报投标报价并承担相应的风险责任。投标人根据本工程特点及施工技术规范、施工工艺要求，组织并测算为完成本项目所必须采取的工艺及措施进行报价。（2）本工程为固定综合单价合同，施工牌面数量以实际为准。（3）投标人技术投标文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在投标报价中并一次性包干。（4）施工期间由于工期紧造成加班加点或投标人原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用及工期一概不予调整，相应的费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。（5）招标人不提供职工宿舍、现场办公室及仓库，投标人自行解决。3.2投标有效期:120天。3.3装订要求：正本、副本应分别装订成册。3.4投标文件至少应包括投标函，法定代表人授权委托书，投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件，拟派项目经理职称证书、建造师注册证书复印件，相关业绩证明资料复印件，已标价的工程量清单。投标文件一式柒份，其中正本壹份，副本陆份。3.5投标文件的密封和标记：30 3.5.1投标文件的正本与副本应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。3.5.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。3.6投标文件递交人应提交法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及本人的身份证件，以便招标人验证。四、踏勘日程安排踏勘联系人：郑勇民联系电话：0571-86662848五、评标办法（经评审的最低投标价法）1.评标方法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会的组建：评标委员会构成：由5人及以上单数组成。评标专家确定方式：在招标人专家中随机抽取产生。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价低的优先；投标报价相等的，由招标人自行确定。2.评标程序2.1初步评审条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级详见邀请公告项目经理详见邀请公告业绩要求详见邀请公告2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.1项规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3项规定权利义务符合第三章“合同条款及格式”规定30 已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量及有关费率要求技术标准和要求符合第四章“技术标准和要求”规定2.1.4施工组织设计评审标准质量管理体系与措施符合本工程要求安全管理体系与措施符合本工程要求环境保护管理体系与措施符合本工程要求工程进度计划与措施符合本工程要求资源配备计划符合本工程要求2.1.5评标委员会根据初步评审第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标作废标处理。2.1.6投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（建设工程招标投标活动中凡符合国务院第613号令第39条、第40条、第41条、第42条情形之一的，应认定为串通投标和弄虚作假行为。）；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。2.1.7投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。2.2详细评审如商务报价中有以下情况之一的，按商务审查不合格处理：（1）投标人严重未按招标文件规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；（2）投标单位应按招标文件提供的工程量清单进行报价，不得遗漏，不得增加，不得改变，否则按废标处理。（3）安全文明施工措施费和规费、税金均为非竞争性费用，投标人应按有关规定和要求报价，不得改变。2.3投标文件的澄清和补正2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。2.3.230 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。2.4评标结果2.4.1能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标人，推荐为中标候选人。2.4.2所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。2.4.3如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的顺序确定中标人。当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。2.4.4定标按照原国家发展计划委员会等七部委30号令的有关规定，确定中标人。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。六、其他事项1、、在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，在中标人提交履约保证金后，招标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失（包括与第三方签订合同所产生的差价）中标人还应予以赔偿。3、中标人与招标人签订相应的安全文明施工协议、廉政责任合同等。4、本项目实施期间，中标人应严格执行杭州萧山国际机场对施工现场各项管理措施和规定，如有违反按相应的处罚规定执行。特别是对现场的建筑垃圾堆放，应严格执行安全文明施工的要求，按照招标人指定区域堆放或自行外运，费用由投标人自行考虑并报价。30 第三章：合同条款第一节通用合同条款通用条款执行《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》中的通用条款。专用条款为招标人（本章下称发包人）与中标人（本章下称承包人）结合本工程具体情况确定，以下的合同专用条款内容，投标人在接受本招标文件后在投标截止时间前或投标文件中没有提出异议，视为已全部接受。本章以下编号为合同条款的条款号，招标文件其他各章对本章的编号索引无效。第二节专用合同条款专用合同条款为招标人（本章下称发包人）与中标人（本章下称承包人）结合本工程具体情况确定，以下的专用合同条款内容，如投标人在投标文件中未对本专用合同条款提出具体补充、修改或更正意见的，视为投标人已全部接受本专用合同条款，如一旦中标至订立合同时，须按招标条件第二章投标人须知的有关规定签订合同。本章以下编号为合同条款的条款号，招标文件其他各章对本章的编号索引无效。1．一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：杭州萧山国际机场有限公司1.1.2.3承包人：1.1.2.4承包人项目经理：1.1.2.5分包人：1.1.2.6监理人：1.1.2.7总监理工程师（总监）：1.1.3工程和设备1.1.3.4工程名称：1.1.3.10永久占地：1.1.3.11临时占地：1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期：按图纸设计年限1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释顺序：(1)本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）；（6）投标文件及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价的工程量清单。 1.7联络1.7.1承包人的地址：邮编：1.7.2发包人的地址：杭州萧山国际机场邮编：311207监理人地址：邮编：1.7.3如一方拒绝签收另一方通知，另一方以邮递快件方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。30 2．发包人义务2.3提供施工场地施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：为开工日期前不少于3天。施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的提供时间：开工日期前不少于3天。3．监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1需要经发包人事先批准才能行使的职权：（1）影响工期的施工暂停；（2）工程变更、设计变更的估价；（3）索赔价款的确定和支付；（4）涉及改变原设计意图的变更；（5）对承包人合同规定的义务提出变更；（6）暂估价的确定；（7）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。4．承包人4.1承包人的一般义务4.2履约担保增加以下条款：承包人向发包人（甲方）提供履约担保，担保方式为：支票、银行汇票、电汇；担保额度：合同总价的10％。履约担保包括以下类别：工期担保为履约担保金的25%，质量担保为履约担保金的35%，人员及设备到位率担保为履约担保金的10%，廉政担保为履约担保金的10%，安全文明施工、治安、交通及机场空防安全担保为履约担保金的20%。如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权罚没部分或全部相应类别甚至其他类别的全部履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。4.3分包本工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包。分包施工单位为：不允许分包。4.4联合体本工程不允许联合体投标。4.11不利物质条件4.11.1双方关于不利物质条件的约定：/5．材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备清单：无。7．交通运输7.1道路通行权和场外设施施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工场地周围（包括场内、场外）道路现状由承包人自行调查掌握30 ；施工时通道及施工时间的具体利用，应受杭州萧山国际机场管理规定、招标文件和/或其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对杭州萧山国际机场、发包人和/或其他第三方的正常营业和/或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。对于承包人因施工导致机场现有管线损坏，未影响机场正常运行的，发包人将视损坏程度及影响情况对承包人处以1～10万元/次的处罚（在当月工程进度款中扣除）；对影响机场正常运行甚至导致机场临时关闭的，发包人将视情对承包人处以10～100万元的处罚；同时，发包人有权单方面终止本合同。除支付上述违约金外，对于修复上述受损道路、管线或设备设施等财产的费用，由承包人承担，若造成发包人其他损失的，承包人应予赔偿发包人的全部损失。9．施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人将施工安全措施计划报送监理人审批时间：于本合同生效后7天内。增加以下条款：9.2.9施工期间，施工单位必须采取有效措施以确保运输车辆及各类施工机械设备作业安全。如发生安全事故导致发包人损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。10．进度计划10.1合同进度计划承包人提供详细的施工进度计划和施工方案说明的时间：合同签订后3天内提供。监理人确认的时间：于承包人提交后2天内。承包人施工进度比合同进度计划延误达10日以上时，发包人有权终止合同。因承包人的原因导致实际进度与合同计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。11．开工和竣工11.5承包人的工期延误逾期竣工违约金依发包人主张，可包括以下各项的单独或合并运用：（1）没收履约担保金中相应工期部分或全部履约保证金；（2）按合同工期每延误一天承包人应支付违约金3000元；（3）根据本合同的其他约定支付违约金，并按给发包人造成的实际损失给予赔偿。12．暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）因联系单变更签证未确认引起的暂停施工。15．变更15.1变更的范围和内容（增加）双方约定，在履行合同中发生以下情形之一，不得进行变更。（1）承包人投标报价时漏报的招标图范围内的工作内容；（2）合同执行期内材料、人工价格的市场变化；（3）合同执行期内，施工临时停电、停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工；（4）合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；（5）合同执行期内，遇分部分项工程量增减、设计变更或施工组织设计调整引起的措施项目变化；（6）合同执行期内，可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。30 15.4变更的估价原则修改以下内容：15.4.1工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中综合单价计价；15.4.2工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整；15.4.3工程量清单计价表中无适用或类似子目的单价，由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书，套用浙江省2010定额，按直接工程费＋综合费用（按投标口径，只计取综合费率、规费、农民工工伤保险和税金）计取；不能套用浙江省2010定额，可按照成本加利润的原则，承包人与发包人协商后交由监理人按通用条款执行。15.4.4（增加）对发包人要求变更的工程，费用在发包人提出该等要求之日起24小时内可由发包人、承包人商定的，则应由四方（发包人、承包人、监理人、造价咨询）签字认可。若不能当时认定的，承包人应无条件执行并实施变更，待施工完毕后再由发包人、承包人、监理人和造价咨询据实协商进行定价。承包人应在发包人提供变更单后24小时内，实施变更工程。若承包人拒绝或懈怠实施变更工程，每拖延一天应按2000元/天向发包人支付违约金。16．价格调整本项目不作任何价格调整。17．计量与支付17.2预付款17.2.1预付款：发包人向承包人预付工程款的额度和预付办法：合同签订后7天内支付合同价10%的工程预付款。17.3工程进度付款17.3.1进度付款申请单双方约定的进度付款申请单份数：6份，时间：每月5日前上报上月付款申请。17.3.2（增加）工程进度款：每批次产品运达现场并安装完成后，按经发包人核定后的实际完成工程量的70％支付，预付款抵作进度款，进度款累计支付金额达到合同价的85％时停止支付；工程验收合格并办理工程结算后，支付至工程结算价扣除发包人提供的材料款（若有）后的95％（提供增值税专用发票）；剩余5％留作质量保证金17.3.3变更支付条款在施工过程中发生的现场签证及设计变更，将不进入工程进度款中。待工程竣工验收后一并结算。17.4质量保证金修改以下内容：17.4.1工程结算价的5％留作工程质量保修金，质量保修金在工程竣工验收合格保修期（一年）满后的56天内扣除因承包人过错造成的质量维修费用后归还（不计利息）。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单（1）双方约定承包人提交的竣工付款申请单份数：6份，时间：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内。增加以下内容：17.5.330 发包人委托工程造价咨询机构按规定进行审核，并按最终审定的工程价款进行结算。核减追加费按核减额（包括全过程审计中联系单核减额）超过送审造价5％的幅度以外的核减额的5％计算，费用由承包人支付，承包人支付部分由发包人从应付工程价款中扣缴；核增部分以核增额为基数，费率为5%，由承包人直接支付审查费用。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单双方约定承包人提交的最终结清申请单份数：6份，时间：缺陷责任期终止证书签发后28天内。18．竣工验收增加以下内容：18.9竣工归档资料承包人应在合同规定的工程竣工日的5天前，免费向发包人提交4套符合相关规定的竣工图纸和竣工资料（包括相片）、电子版竣工图光盘5套。如因资料不符合要求而产生的资料整理费用，由承包人承担。19．缺陷责任与保修责任19.7保修责任19.7.1本工程质量保修期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。19.7.2属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从保修金中扣除。19.7.3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。19.7.4质量保修完成后，由发包人组织验收。20．保险20.1工程保险双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人办理，其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。21．不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1双方关于不可抗力的约定：经相关行政主管部门认定，直接造成本工程损失的六级以上地震、山洪暴发、战争。22．违约22.1承包人违约22.1.2对承包人违约的处理（增加）：30 承包人发生以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。（1）未经监理工程师同意，撤走已进入工地的施工机械设备，而导致工程施工受到影响的；（2）未按发包人或监理人的整改要求（包括以巡查例会方式或其他方式另行提出）进行整改并书面递交整改报告的；（3）其他违反本合同约定的任何行为。22.1.7（增加）根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分或全部的赔偿责任：（1）发包人没收承包人履约保证金；（2）及时整改及承担费用的责任；（3）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重作或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；（4）发包人为解除合同而与承包人发生争议，且争议经合同约定的争议解决机构或裁决机构生效裁决确定发包人有权解除合同的，则为处理争议所发生的一切实际费用须由承包人承担；（5）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；（6）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；（7）本专用合同其他条款约定的违约金。22.1.8发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的，发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿。24．争议的解决24.1争议的解决方式双方约定，在履行合同过程中产生的争议时，可请工程所在地建设行政主管部门调解，协商不成的：向发包人所在地人民法院诉讼。25．其他补充条款25.1投标文件的充分性承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中。25.2承包人确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：（1）承包人根据合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。25.3本工程联系单签证均以发包人公章为准，未加盖发包人公章的均为无效签证。25.4本工程须注意以下事项：（1）与发包人签订《治安协议》、《消防责任书》、《安全文明施工协议书》；并作为合同附件与招标文件同时签订。（2）工程质量目标须无条件满足发包人的总体质量目标；（3）承包人如需在场内搭建临设，必须征得发包人同意，并在发包人指定地点搭建；（4）施工、生活用水、用电：由承包人自行解决。30 25.5双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。25.6本合同于签订后，发现存在以下情形之一的，发包人有权解除本合同：（1）本合同签订前的招标投标过程中未发现的错误，可能导致承包人潜在获利，而承包人在接到发包人对本合同的相应修正要求后，在发包人指定的期限内拒绝按要求予以修正的；（2）承包人实施出借或借用他人资质；在投标中实施虚假承诺、隐瞒或虚构事实等弄虚作假行为；有串通投标；向招标人或评标委员会成员行贿等不正当行为；（3）承包人在2007年7月1日后承建的施工工程中存在较大生产安全事故的（较大生产安全事故的认定以国务院493号令为准）；（4）承包人存在集体性（10人以上）的内部劳动人事纠纷、股东（产权人）或资产纠纷、偿债危机等经营变故，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；（5）承包人正处于或将面临重大诉讼、仲裁，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；（6）承包人与本工程相关的应有资格、资质、认证或其他行政许可已被终止或中止或暂扣的；对发包人按前述约定而解除本合同的，承包人均予以接受并同意放弃和/或豁免发包人因此而可能对承包人造成的现实和/或有损害的任何赔偿、补偿责任；承包人因前述情形而导致本工程停工、窝工、发生质量事故等，造成发包人损害的，应承担违约责任，赔偿发包人的全部损失。一旦发包人所需，承包人应按发包人的要求补充提供发包人所要求的有关资料，配合发包人所要求的调查；有关资料或调查涉及承包人商业秘密的，发包人知悉该等商业秘密后应予严格保密；有关资料或调查涉及国家机密而依法不得向发包人公开的，承包人应向发包人提供履行国家机密监管、保障职责的有关行政主管部门的书面证明或意见。25.7承包人及其人员在签订和履行本合同中所知悉的发包人商业秘密，应予严格保密。25.8本合同履行期间，对于发包人或发包人代表、监理人提出的现场管理整改意见（包括于发包人现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见），承包人应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向发包人、监理人呈报书面的管理整改状况；承包人未能履行本约定且未书面提出令发包人接受的正当理由的，发包人有权比照本合同所约定的履约保证金的部分或全部金额，在当月应付承包人的进度款中予以直接扣减并无须另行支付。25.9双方确认，通用条款第23.4款关于发包人提出索赔的期限要求不被合同所采纳与适用，发包人的索赔权利不受该等时限的限制。25.10合同份数：双方约定合同正本贰份，副本拾陆份。其中发包人、承包人各执正本壹份、副本叁份。25.13附件：附件一：安全文明施工协议书附件二：合同协议书附件三：档案管理和归档要求30 附件一：杭州萧山国际机场安全文明施工协议书发包人：杭州萧山国际机场有限公司承包人：为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场二期工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：1、无责任死亡事故和群伤事件。2、无重大经济责任事故。3、无空防安全事故。4、无影响机场运行的不安全事件。5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。7、无集体食物中毒事件。8、无计划外生育。9、无因上述原因引发无序维权事件。上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。二、发包人的权利和义务10、发包人有权对承包方执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人清除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为进行经济处罚或责令承包人停工整改直至终止合同。11、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《居住证》，并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜。12、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。13、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。14、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。15、发包人建立由监理、施工、设计单位为成员的安全管理网络，组织、协调安全管理工作，审核承包人及相关管理人员、特种作业人员的资质，督查承包人开展安全风险识别和评估，视情审查相应的安全技术措施。16、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管。17、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。18、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。19、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。30 三、承包人的安全、文明权利和义务遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》和《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度，参加发包人组织的杭州萧山国际机场二期工程安全文明施工达标流动红旗竞赛。（一）安全文明施工管理20、落实施工安全责任。所涉工程依法实行总分包制的，总包单位应对施工安全负总责，以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任；未实行总分包制的，承包人应层层签订安全责任书。21、承包人应开展风险评估，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。22、工程开工前，项目部安全网络必须纳入指挥部安全网络体系，开展劳动立功竞赛；项目部部管理人员、班组长必须接受发包人的专门培训和考核。23、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理、专职安全员、特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案，并持证上岗。对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，且须经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后方可实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督：23.1基坑与降水工程；23.2土方开挖工程；23.3模板工程；23.4起重吊装工程；23.5脚手架工程；23.6焊接、切割、爆破、拆除作业工程；23.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。24、承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。25、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。26、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2米，施工区域与机场控制区间设置的硬质围档，高度应不低于2.5米，T3航站楼中指廊距现运行的控制区围界5米处设置不通透硬质围档。27、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。28、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：28.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位（或施工班组）共同对每位民工进行安全施工、规范用电、消防安全、文明行车、遵纪守法等方面的知识培训，特殊岗位必须进行资格审查，建立相关的管理制度及工作应急预案，对民工的工作、生活进行严格管理，并提供必要的工作保障和生活服务。28.2承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同（无下属劳务单位的，承包人直接与下属施工班组签订），就具体的工种、工价、工作量、出勤、签工、质量控制、工期、验收、结算方式、何时支付工资、付款方式等要素进行约定，并且与每位民工签订书面劳动合同。28.3承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就单价、工程量、造价、质量控制、结算方式、工期、验收、何时付款、付款方式等事项进行约定，临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据，双方及时签字确认。30 28.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位（或施工班组）工程进度款，优先支付民工工资款，承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就民工工资款专设监管账户，未经承包人同意下属劳务单位（或施工班组）无法出账，做到专款专用。承包人对下属劳务单位（或施工班组）发放民工工资应当派员进行指导、监督，确保及时足额发放。28.5承包人支付下属劳务单位（或施工班组）进度款之前，有义务查阅下属劳务单位（或施工班组）前期民工工资足额发放的书面材料。28.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生。28.7若民工或下属劳务单位（或施工班组）维权，承包人应负相应举证义务。28.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位（或施工班组）负责人劝离民工，并积极配合发包人相关部门协调处置。发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。（二）空防安全管理29、必须严格遵守民用航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的“杭州萧山国际机场控制区二期工程施工通行证”，凭证进入施工现场。30、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》和《二期工程指挥部证件管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。31、进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。32、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。33、距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。（三）不停航施工安全管理（仅指进入控制区从事不停航施工项目）34、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（191号令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：34.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。34.2、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。34.3、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况。（四）社会治安管理30 35、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。36、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。37、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。38、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。41、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。42、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员，应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。43、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。（五）消防安全管理44、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。45、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。46、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物，严禁焊花溅入隔层。47、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。48、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。（六）交通安全管理49、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。50、与承运单位或驾驶员签订《交通安全责任书》，并实行交通安全检查考核制度，配备交通安全联络员，对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐，减少或控制交通违法行为的发生。51、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。52、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，严禁沿路抛洒装载物。进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯。53、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。54、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。四、违约责任55、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。30 56、根据合同规定，承包人的履约保证金中20%为履行本协议的保证金。承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害，无正当理由未予赔偿的，发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用。承包人未实现本协议安全管理目标的，视情扣除本协议部分或全部履约保证金；违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照《杭州萧山国际机场二期工程建设安全文明施工考核办法》进行扣分和处罚。57、承包人未尽本协议28条应尽义务，致使民工或下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生的，发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款，作为该事件的应急使用款。最终根据该争议仲裁、判决或协商结果，从承包人工程款中直接扣除。承包人未尽本协议28条应尽义务，致使民工采取堵路、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式维权的，承包人应当承担全部经济损失及赔偿责任，给发包人造成损失的，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应对发包人承担违约责任：每发生事件一次支付违约金人民币一万元，在事件中每受伤一人支付违约金人民币五至十万元，每死亡一人支付违约金人民币一百万元，该笔款项由发包人从工程款中直接扣除。承包人构成违约的事实，以公安部门的接处警记录为准。58、本协议所述的扣罚所涉款项属惩罚性违约金性质，承包人确认该等扣罚标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体扣罚标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。五、本协议书附于《施工合同》正副本后，签字盖章后生效。发包人（盖章）：承包人（盖章）：杭州萧山国际机场有限公司发包人法定代表人：承包人法定代表人：或或发包人委托代理人：方委托代理人：年月日年月日30 附件二：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）（6）投标文件及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程量清单；（11）工程报价书。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。4.承包人项目经理：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。9.本协议书一式份，合同双方各执份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日30 第四章：技术标准和要求设计图中各类标线均按“国标”有关规定布置，应严格按照设计说明及规范要求进行施工并遵循以下规范要求：1、《公路工程技术标准》(JTGＢ０１－２００３)；；2、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）3、《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2006）4、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2006）5、《城市道路设计规范》（CJJ37-90）6、《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2002）7、《内部照明标志》（JT/T750-2009）一、标牌及立杆1、交通标志的形状、图案、颜色严格按照GB5768—2009《道路交通标志和标线》标准及设计图的规定执行。为了确保指路标志的视认性，指路标志汉字必须采用国际规定的交通专用字体，阿拉伯数字也应符合该国标的规定，不允许采用其它字体。2、汉字尺寸，按GB5768—2009《道路交通标志和标线》标准的规定设计。能够正确识别标志，指示牌版面文字采用中、英文对照。3、对标志反光材料，考虑其反光性能、老化性能、耐用年限以及造价几项指标，结合该标志的特点，提高夜间视认效果，本工程所有标志，一级导视牌标志板面底模采用二级反光膜，字膜采用一级反光膜，其他标志板面底模采用汽车烤漆，字膜采用一级反光膜。4、安装完成后标志板面应无任何裂缝和划痕以及明显的颜色不均匀。在任何一处面积为0.25m2表面上不得有一个或一个以上总面积大于10mm2的气泡。5、标志牌采用铝合金板面，板面厚度3.0mm.6、标志牌采用不锈钢板面，板面厚度1.5mm，烤漆部分选用201不锈钢，本色部分选用304不锈钢。7、所有标志结构均不得侵犯公路的净空范围。埋没在路侧的标志基础，施工时应注意与路基边缘距离的关系，基础只能在砼达到强度后方能安装上部立柱和板面等结构。8、标志牌根据各种规格的尺寸裁剪，折边。牌面不够大时应采用铆接工艺。板面同滑动铝槽铆接完后，应用专用磨光机把铆钉埋头高出板面部分磨平。9、清洗标志牌底板板面，采用百洁布擦洗干净，烘干或晒干。10、标志文字和图案采用电脑排版和切割，符合GB5768-2009标准和设计要求，反光膜裁剪切割应有整齐、方正的边缘，不应出现毛刺。30 11、在控温的贴膜车间进行贴反光膜，反光膜和标志板面粘贴牢固，反光膜应尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以塔接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。12、标志杆根据各种规格、尺寸取料，法兰及横臂焊接处电焊应饱满，没有气孔和虚焊。13、标志板与活动槽钢等加固件的连接，在保证强度和保持板面平整及不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接或点焊方式。14、标志砼基础一定要使砼标号达到设计强度后，才能安装立柱和板面等上部结构。坑洞开挖时，其尺寸要符合设计图纸的要求，注意控制好标高，按设计图纸的要求进行，符合要求后送交监理工程师审核，浇注时请监理工程师到场。15、标志板的运输、贮存和搬运方式应按要求进行。两块标志邻面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输搬运过程中磨损标志板面，标志板应贮存在干净、干燥的室内。16、安装时要注意掌握标志牌固定的紧松度，净空高度符合GB5768-2009和设计要求。17、为减少标志板面对驾驶员产生的眩光，路侧和悬空设置的标志应按标准要求由水平轴或垂直轴方向旋转一定角度。18、标志安装完毕后应清扫所有标志板，在清扫过程中不应损坏标志面或产生其他缺陷。19、考虑整体的美观性，在实施过程中会要求投标人有对整体牌面及立杆方式进行深化设计，牌面及立杆的形式最终需征得招标人同意后方可实施，备料前请慎重，该项如涉及相关费用计入投标总价，请投标人自行考虑。二、材料和质量保证1、投标人在投标中所提供的各类材料、设备、配件必须是合格产品，必须符合相关规范要求，且具有产品合格证或材质证明书、国家质量认证文件等。如投标人中标后在后续施工中弄虚作假，使用不合格产品，招标人有权对其作清退处理2、在工程实施阶段，投标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修正，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于非中标人的原因造成的或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。3、中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因材料生产商提供的保证书而减轻或更改。三、供应要求1、本次招标承包范围内的各类材料均由中标人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，所有材料须有产品合格证和质量保证书。经招标人、监理方确认后，并经相关部门检验合格后方可使用。2、由中标人采购的各类材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，招标人保留更换的权利，且中标价不予调整。30 第五章：工程量清单杭州萧山国际机场道路指示牌工程量清单项目序号内容尺寸（mm）项目特征材质/工艺数量单位单价合价图示1A-1版面更新4000x28001、标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形、符号、字母、汉字、数字等）；2、各投标人在报价时自行考虑图形、符号、字母、汉字、数字变化的风险，中标后无论图形、符号、字母、汉字、数字发生什么变化，结算时将不作调整。3mm铝板折弯30mm，背底工程二级反光膜，文字工程一级反光膜11块　　　A-2F立杆移位+版面更新4000x28003mm铝板折弯30mm，背底工程二级反光膜，文字工程一级反光膜3块　　　30 1、F立杆原位开挖、移动，基底恢复原状。新点位开挖基地处理、废土处理（运）；2、碎石垫层、基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件）3、立柱、框架制作、运输、安装（含加劲法兰盘、各种组装件）4、标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形、符号、字母、汉字、数字等）；5、各投标人在报价时自行考虑图形、符号、字母、汉字、数字变化的风险，中标后无论图形、符号、字母、汉字、数字发生什么变化，结算时将不作调整。6、碎石垫层厚度为：200mm;7、基础混凝土：（长2.4m×宽1.8m×深2.4mC25)　A-3版面调整3000x20001、版面道路名称或单位名称修改背底工程二级反光膜，文字工程一级反光膜4块　　　　A-4新装F立杆+版面4000x28003mm铝板折弯30mm，背底工程二级反光膜，文字工程一级反光膜1块　　　30 1、基础开挖、基底处理、废土清理（运）；2、碎石垫层、基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件）3、立柱、框架制作、运输、安装（含加劲法兰盘、各种组装件）4、标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形、符号、字母、汉字、数字等）；5、各投标人在报价时自行考虑图形、符号、字母、汉字、数字变化的风险，中标后无论图形、符号、字母、汉字、数字发生什么变化，结算时将不作调整。6、碎石垫层厚度为：200mm;7、基础混凝土：（长2.4m×宽1.8m×深2.4mC25)2B-1车行多向指示牌1200x30001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、箱体规格：1200×3000；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；1.5mm304横拉丝不锈钢刨横折弯焊接，背底工程二级反光贴膜，文字工程一级反光刻字粘贴,Logo进口油墨丝印混凝土浇铸800mm,9个　　　　　车行多向指示牌(双面）1200x30001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、箱体规格：1200×1.5mm304横拉丝不锈钢刨横折弯焊接，背底工程二级反光贴膜，文字工程一级反光刻字粘贴,Logo进口油墨丝印混凝土浇铸800mm,10个　　　30 3000；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸12.指示牌为双面指示3B-2路名牌（双面）1400x26001、基础开挖、基底处理、废土清理（运）2、碎石垫层、基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件）3、立柱制作、运输、安装（含加劲法兰盘、各种组装件）4、标志板面制作、运输、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形、符号、字母、汉字、数字等）；5、各投标人在报价时自行考虑图形、符号、字母、汉字、数字变化的风险，中标后无论图形、符号、字母、汉字、数字发生什么变化，结算时将不作调整。6、碎石垫层厚度为：200mm;7、基础混凝土：（长0.7m×宽0.8m×深0.9mC25）8.指示牌为双面指示1.5mm304拉丝不锈钢刨横折弯焊接，汽车烤漆，背底工程二级反光贴膜，文字工程一级反光膜刻字粘贴,不锈钢造型，汽车烤漆,直径90mm镀锌管，汽车烤漆,混凝土浇铸600mm40个　　　30 4C-1三级导视（人行指指牌）1600x31001、基础开挖、基底处理、废土清理（运）2、碎石垫层、基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件）3、立柱制作、运输、安装（含加劲法兰盘、各种组装件）4、标志板面制作、运输、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形、符号、字母、汉字、数字等）；5、各投标人在报价时自行考虑图形、符号、字母、汉字、数字变化的风险，中标后无论图形、符号、字母、汉字、数字发生什么变化，结算时将不作调整。6、碎石垫层厚度为：200mm;7、基础混凝土：（长0.7m×宽0.8m×深0.9mC25）1.5mm304横拉丝不锈钢刨槽折弯焊接，厚度20mm,文字工程一级反光膜刻字粘贴，工程一级黑色反光膜，4mm铝板折弯抱箍，80x80mm不锈钢方管，混凝土浇铸800mm15个　　5C-3班车信息牌800x25001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、箱体规格：800×1.5mm304横拉丝不锈钢刨槽折弯焊接，内容工程一级反光膜刻字粘贴，10mm亚克力电脑雕刻，喷漆，5mm灯白片文字工程一级反光膜刻字粘贴，1.2mm304拉丝不锈钢刨槽折弯焊接，Logo进口油墨丝印，混凝土浇铸3个　　　30 2500；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；600mm，6C-3班车编号牌400x5001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、箱体规格：400x500；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；1.5mm304横拉丝不锈钢刨槽折弯焊接，汽车烤漆，文字工程一级反光贴膜，混凝土浇铸250mm12个　　7C-4摆渡车上客点600x25001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、箱规格：600×1.5mm304横拉丝不锈钢激光切割，背衬5mm灯片，内置PHILIPST5灯管，Logo进口油墨丝印，边框1.2mm304横拉丝不锈钢刨槽折弯焊接，凝土浇铸600mm7个　　　30 2500；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；8C-5停车点指示500x25001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、规格：500×2500；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；1.5mm304拉丝不锈钢刨横折弯焊接，汽车烤漆，文字工程一级反光膜刻字粘贴，Logo进口油墨丝印，混凝土浇铸600mm13个　　9C-5非机动车停车放处500x25001、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、规格：500×1.5mm304拉丝不锈钢刨横折弯焊接，汽车烤漆，文字工程一级反光膜刻字粘贴，Logo进口油墨丝印，混凝土浇铸600mm4个　　　30 2500；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；10C-5非机动车停放处750x250　2mm铝板折弯20mm，背底工程二级反光贴膜，文字工程一级反光膜刻字粘贴2块　　11D-1绿化温馨提示牌240x4101、基层安装2、支架制作、运输、安装3、面层制作、安装4、刷防护材料、油漆5、规格：240×410；6、基层材料种类：详见图纸7、面层材料种类：详见图纸8、防护材料种类：详见图纸9、油漆品种、刷漆遍数：10、支架的主要构件：均垫镀锌防腐处理11、材质、规格、类型及技术要求等详见图纸；1.2mm304横拉丝不锈钢刨横折弯焊接,工程级一级反光贴膜,文字进口油墨丝印,混凝土浇铸300mm10个　　　12　旧标牌拆除运送机场指定地点堆放　堆放地点：机场物业维修中心　14块　　　30 第六章：图纸（另册）30第七章投标文件格式目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、已标价工程量清单格式53 一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次验收合格。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件及合同规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。5．计日工（单价）元/工；6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日53 二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日法定代表人身份证复印件53 三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：代理人身份证明投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日53 四、已标价工程量清单53 投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）编制时间：53 投标报价编制总说明工程名称：编制单位（盖章）：53 工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中安全文明施工费（元）规费（元）1杭州萧山国际机场道路标识导视系统设施工程2旧标牌拆除运送机场指定地点合计表—0353 单位工程投标报价汇总表单位工程名称：序号汇总内容计算方法报价小计1工程量清单分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）2措施项目费2.1施工组织措施项目费按项计费其中安全文明施工措施费2.2施工技术措施项目费按综合单价3其他项目4规费4.1排污费、社保费、公积金4.2民工工伤保险费4.3危险作业意外伤害保险费5税金（1+2+3+4）*税率6建设工程造价1+2+3+4+55353 工程量清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计：表—07—1备注：投标单位需根据第五章“工程量清单”填写此表53 工程量清单综合单价工料机分析表（该分析表只需在商务标正本中提供，商务标副本中不需提供，但在电子版中必须提供）单位及专业工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）表—07—253 施工组织措施项目费单位及专业工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1安全防护、文明施工费2检验实验费3冬雨季施工增加费4夜间施工增加费5已完工程及设备保护费6二次搬运费7行车行人干扰增加费8缩短工期增加费9其他施工施工组织措施费合计表—0853 施工技术措施项目费单位及专业工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计表—0953 措施项目清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：表—09—153 措施项目清单综合单价工料机分析表（该分析表只需在商务标正本中提供，商务标副本中不需提供，但在电子版中必须提供）单位及专业工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）表—09—253 其他项目清单与计价汇总表单位工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额明细详见表—10—12暂估价2.1材料暂估价—明细详见表—10—22.2专业工程暂估价明细详见表—10—33计日工明细详见表—10—4合计—表—1053 主要设备、材料价格表单位工程名称：第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备注表—13表—1453 六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险53 （二）主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话53 七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（二）近年财务状况表53 （三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注53 （四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注53 八、其他材料强制性资格审查资料投标人按下列顺序装订资格审查资料：序号资料内容页码1有效的企业营业执照2企业资质证书3安全生产许可证4企业类似项目业绩资料（施工合同或中标通知书或交工验收报告）5项目经理注册建造师证书、职称证书及类似项目相关业绩资料（施工合同或中标通知书或交工验收报告）注：此表装订在投标书目录后，以方便评标专家核查资料。页码用页码机打印或手工填写。53'