桩基工程施工专业分包合同

'工程施工专业分包合同专业分包合同（基础桩基工程）合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订时间：第43页共44页 工程施工专业分包合同工程施工专业分包合同工程承包人：（以下简称甲方）工程分包人：（以下简称乙方）根据本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。第一条分包工程概况1.1分包工程名称：；1.2分包工程地点：；1.3分包工程承包范围及工作内容：；第二条双方驻工地代表2.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批收方结算资料等文件，签发或发布相关指令。2.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。2.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字的收方结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。第三条合同工期3.1合同工期总日历天数为：30天。3.2合同开工日期：2016年4月1日；合同竣工日期：2016年4月30日；3.3若需制定详细施工计划（含节点计划），甲方将根据业主总工期、分项工期要求及乙方投标文件另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。3.4本合同中对于工程工期暂无法确定时，开竣工时间以甲方施工计划安排为准。3.5为保证工期，乙方须第43页共44页 工程施工专业分包合同按附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》中所列项目组织机械进场，并于2016年4月1日前全部到位，进场前双方必须办理检验手续。3.6乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。3.7若乙方严重影响甲方施工进度超过28天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。第四条分包合同价款4.1计价方式：固定综合单价；最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。4.2分项单价：见附件一《工程量清单》。本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、入岩增加费（入岩增加费按微风化岩计算）、切割桩头、泥浆运输、人工挖孔桩、桩孔护壁、柴油费、水费、检验试验费等、辅助材料（如绑线、焊条、焊接剂、海绵条、钢筋垫块、脱模剂、养生膜等）、水电气、安装、安全文明及环保、人员调遣及设备进出场、临时待料、职工（人身）事故险、未单独计列的生产生活用临时设施临时工程的建设与拆除（包括文明、环保、安全、施工所需的各种设施）、治安管理、二次倒运或多次倒运、安全措施费、缺陷修复、政府规费（政府和有关部门规定必须缴纳的费用）、第三方配合费、施工配合、施工管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。4.3符合合同条件规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目中，未列细目和未标单价的费用已分摊在本工程的有关细目单价中。4.4本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。单价中包含的风险包括但不限于停电、停水、临时待料、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险。第43页共44页 工程施工专业分包合同第五条工程价款的结算与支付5.1本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。5.2办理结算前，乙方必须向甲方提供上月已发放参加施工人员工资费用的清单。5.3本工程实行按月结算在每次结算前甲方组织有关人员以及乙方人员进行现场收方并填写收方记录，参与收方的全体人员应签字确认。结算时，甲方依据乙方在计量期内完成的、甲乙双方及监理签认的、符合本项目验收标准的工程实体数量和《工程量清单》（附件一）单价（扣除甲供料、罚款等费用）进行计量，据此编制《工程结算单》，甲方扣除相关费用并签字确认，最后经乙方有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经双方现场签认，否则不予计量。5.4工程进度款支付办法：双方约定本合同工程款按分期付款的方式支付，每月为一期，乙方应在每月24日向甲方提交工程量报验单，各期工程进度款须满足在建设单位付给我方进度款、乙方所完成工程的工期、质量、进度及安全文明施工等满足合同规定及甲方各种要求的前提下，由乙方提出书面申请并经甲方审核批准后则按合同约定支付乙方60％工程款；承包人工程范围内所有内容完工并验收合格后付至结算总价的80%；工程竣工验收合格交齐竣工档案资料后付至结算总价的95%；余款5%作为质量保修金。质量保修期满一年后，无息退还5%质量保证金余额。乙方收款银行账号：，开户行：。5.5甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。如挪作他用必须经甲方批准，否则给予罚款或暂停工程款的支付。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，乙方必须配合并服从。5.6在合同履行过程中，甲方有权对乙方的收方结算随时进行检查，发现问题时随时进行修正，乙方必须接受。第六条变更6.1甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。6.2施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。6.3变更价款的确定：经监理、设计院及业主单位批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，按照合同附件中的细目单价对乙方进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。第43页共44页 工程施工专业分包合同6.4乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后11天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。甲方在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。6.5乙方不执行从业主处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方并向甲方提供该直接指令的复印件。甲方应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。第七条税务7.1凡甲方支付乙方的结算款，乙方均要向甲方提供合法有效的等额发票及收据，否则甲方有权拒付。乙方开具的发票如不符合要求，甲方有权拒付工程款。乙方如提供了不符合规定的发票，必须予以及时更换，并承担发票金额2%-3%的罚款，如乙方不予更换或不接受处罚，甲方项目部有权及时向税务部门举报并同时向公司汇报。（在开票前应到甲方财务部门咨询发票要求，否则乙方承担因此而产生的一切损失）7.2乙方负责缴纳的税费已包含在合同价格/单价中。若建筑业施行营改增税收政策，乙方应按照国家相关要求开具增值税专用发票，因此产生的税费增加均由乙方承担，并承诺不因此提出费用增加、索赔及其他任何要求。第八条质量标准8.1工程质量标准为：满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：8.1.1承包人应当按照本合同约定的技术要求和标准进行工程的实施、验收、竣工和修补质量缺陷等合同项下的全部工作。8.1.2本工程质量标准应当不低于国家、工程所在地或相关行业规定的质量标准。如果本合同约定的任何工程质量标准低于国家、工程所在地或相关行业规定的质量标准，则按照国家、工程所在地或相关行业规定的质量标准执行；如果本合同约定的任何工程质量标准高于国家、工程所在地或相关行业规定的质量标准，则按照本合同约定的标准执行。8.1.3因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和/或工期延误由承包人承担。8.2具体施工必须满足以下要求：第43页共44页 工程施工专业分包合同8.2.1乙方必须掌握和贯彻甲方质量体系要求，并保证实现。若乙方违反甲方质量体系要求的有关规定，除及时按甲方要求予以返工、返修外，甲方将根据情节轻重情况予以一定程度罚款；若桩基经第三方检验不合格，返工返修的材料费、机械费乙方自行承担。8.2.2乙方所施工工程质量严重违反甲方质量体系要求的有关规定，甲方有权单方面终止合同，一切损失由乙方承担。并将乙方从甲方上级管理部门编制的《合格分包方名册》中删除。8.2.3甲方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，除执行本合同相关条款外乙方还应承担由此导致的甲方的相关损失。8.2.4乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或者施工场地内第三方的工作必须乙方配合或提供设施、周转材料、设备时，乙方应按甲方的指令予以无偿配合。工程验收需满足国家现行的规范标准及建设单位的相关规定。第九条材料供应、机械租赁和试验检测9.1甲供材料：无9.2乙方自购材料及要求：合同工程所需的材料均由乙方自购。乙方自购的所有材料应有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用，验收不合格的材料乙方应立即清除出场，造成的损失由乙方承担。9.3周转材料和机械使用：乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。本工程甲供机械为：无乙方自备的机具设备必须按时进场并满足施工需要且必须保证符合安全性能要求。9.4试验检测乙方施工范围内的工程试验检测项目应在甲方指定试验室进行试验和检测，其费用由乙方承担，第十条双方的权利和义务10.1甲方：10.1.1按时向乙方提供工程水准点、坐标控制、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料；10.1.2统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；第43页共44页 工程施工专业分包合同10.1.3及时交付应由甲方提供的材料机具设备等；10.1.4按本合同约定，办理收方、结算手续，支付乙方工程款；10.1.5负责与本工程项目业主、监理、设计的联系，协调现场工作关系；10.1.6负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。10.1.7组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；10.1.8根据发包人对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。10.1.9就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。10.1.10监督乙方的用工和工资支付情况。乙方委托甲方代为支付员工（包括农民工）工资的，甲方按乙方委托申请及书面载明的人员、工资标准，直接支付给个人，该代为支付的费用在乙方的合同价款中扣除。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。10.1.11如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。10.2乙方：10.2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。10.2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。第43页共44页 工程施工专业分包合同10.2.3加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。10.2.4加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。10.2.5自觉接受甲方、监理工程师、业主及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。10.2.6按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。10.2.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。10.2.8服从甲方转发的业主及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，对乙方具有同样的制约作用。10.2.9负责分包工程施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。10.2.10开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等并报甲方审批；根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。10.2.11尊重监理,信守合同，维护甲方的信誉。自觉接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查。10.2.12不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。10.2.13已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第43页共44页 工程施工专业分包合同10.2.14做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方应收取相应的费用。10.2.15如需甲方协助解决施工中出现的外围环境干扰，承担相应费用。10.2.16遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。10.2.17按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。（1）施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。（2）乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。（3）凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。（4）乙方应当每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单（人员应与乙方人员花名册一致），按时足额发放工资，并接受甲方的监管。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。10.2.18乙方应书面授权委托本工程实施过程中的材料领用人和现场安全质量负责人，并将授权委托书、身份证明、签字交甲方相关部门备案留底，作为乙方合同履行中的签认依据。10.2.19对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息赋有保密义务；乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。10.2.20乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。10.2.21当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过7天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。第十一条安全文明、环保施工11.1第43页共44页 工程施工专业分包合同乙方应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。11.2甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。11.3乙方进场前必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受教育施工人员的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。施工人员未经培训合格，不得上岗作业；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。11.4乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。建筑施工人员（含乙方在本合同范围内的雇员）团体意外险以甲方的名义投保，乙方承担元的费用，此费用已包含在乙方各分项承包单价中。11.5按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。11.6需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。由于爆破作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失乙方承担全部责任。乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等有关规定，做好火工品的管理、使用工作。11.7乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。11.8乙方与甲方签订《建设工程承发包安全管理协议》，并作为本合同的组成部分。11.9搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。11.10乙方自行承担甲方安全部门或地方部门按规定所征收的一切费用。第43页共44页 工程施工专业分包合同11.11按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。11.12乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。第十二条竣工验收12.1分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。12.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告通知业主进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由业主验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。12.3由于乙方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，乙方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任。第十三条竣工结算及移交13.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。13.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方按照合同约定支付分包工程竣工结算价款。第十四条质量保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，乙方承诺：甲方对业主所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权向乙方索赔。第十五条：违约责任15.1甲方:如因业主逾期付款导致甲方逾期付款的，甲方不向乙方承担逾期付款违约责任。如因业主不履行、不完全履行或迟延履行总包合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的，乙方表示理解并承诺：发生上述情况，不视为甲方违约。15.2乙方：15.2.1若因乙方施工计划（含节点计划）未能完成，导致或预期导致总包合同工期延误，乙方应承担延期造成的相关费用，同时甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=0.5‰×第43页共44页 工程施工专业分包合同甲方与业主签订的合同价×延期天数或与总包合同约定一致）。此赔偿金最高限额为甲方与业主签订的合同价的10%。15.2.2若因乙方原因导致本合同节点计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=2‰×暂定合同总价×延期天数）。此赔偿金最高限额为暂定合同总价的10%。15.2.3在甲方限定的节点工期内，如果乙方无法完成本合同承包范围内的施工项目，甲方有权指定其他施工队伍施工，乙方无条件接受，由此造成的损失由乙方承担。15.2.4在过程检测、验收中，乙方施工工程不能满足质量要求的，乙方应承担违约金元/次。15.2.5若乙方施工的工程竣工验收不合格的，乙方负责修复至合格并自行承担相应费用，同时承担本合同暂定总价%的违约金。15.2.6乙方不执行甲方指令、不服从甲方管理监督的，乙方应承担违约金元/次。15.2.7本合同签订后，乙方设备和技术负责人、安全负责人等主要人员没有按照《乙方投入本合同工程主要机械设备表》（附件2）、承诺的时间进入施工现场，或者未经甲方同意擅自跟换设备和技术负责人、安全负责人等主要人员的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方支付20%违约金。乙方向甲方提交的项目负责人、管理人员、其他主要工作人员必须常驻工地，因故需离开工地的，需经甲方批准，未经甲方批准离开的，乙方应按每人每天元向甲方支付违约金。乙方项目负责人及相关管理人员应按照要求参加甲方的生产、安全及相关会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每天元向甲方支付违约金。15.2.8乙方应采取措施积极配合甲方接受业主、监理及其他监管部门的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因导致甲方受到处罚或影响甲方评比成绩的，甲方有权要求乙方向甲方支付两倍受罚金额作为违约金，造成甲方其他损失的，由乙方予以赔偿。15.2.9乙方转包或非法分包本工程的，向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金，并承担由此造成的一切损失。15.2.10合同履行过程中，如乙方出现违约情形，甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力继续履约（特别是质量、工期、安全、环保、水保、文明施工等方面），甲方有权解除合同，乙方向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金，并承担甲方的一切损失。第43页共44页 工程施工专业分包合同15.2.11因上述原因合同解除后，乙方设备和人员必须在甲方规定时限内无条件撤离。否则，甲方有权采取相应措施，由乙方承担由此发生的费用和延期损失。合同解除后，甲方因继续完成本合同工程的需要，乙方修建的临时设施必须无偿转让甲方，如果乙方转卖、带走、损毁，乙方按实际金额的两倍赔偿甲方。15.2.12未经甲方同意，乙方擅自停工、撤场，乙方施工的所有工程数量甲方均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经业主验收合格数量的80%计量，扣留价款作为乙方对甲方更换施工人完成剩余工作量的组织措施费补偿，不再支付给乙方。同时甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金并由乙方赔偿甲方由此造成的一切损失并承担已结算款额的20%的违约金。15.2.13为了保证施工进度，双方约定，如果乙方未按本合同规定完成合同内容，除按照本合同相关规定执行外，甲方有权要求乙方撤场或缩减乙方的工作量或分包范围并另行组织其它施工队伍进场，并由乙方承担因二次分包导致的各项增加的费用支出，由甲方自乙方工程款中扣除，乙方同意并无条件服从，不得拒绝或借故拖延（自甲方发出书面要求之时起，超过24小时不办为拖延，超过48小时不办则视同拒绝）。如果拖延，甲方将对乙方按照甲方确认的符合合同约定要求已完工程量的90%予以结算，如果拒绝，甲方将对乙方按照甲方确认的符合合同约定要求已完工程量的85%予以结算，由此引起的一切后果由乙方负责。在甲方的其他后续分包队伍进场后，乙方应清理甲方指定区域的垃圾、材料和设备等，办好指定区域的交接和验收工作。交验过程中，如发现乙方的安全防护工作未达到合同文件或附件的规定的，乙方应及时整改完毕，经验收后再进行移交，并做好移交记录。否则，甲方保留对乙方的拖延进行进一步处罚的权利。15.2.14工程完工后，乙方在甲方指定的期限内拒不提交竣工资料的，甲方暂停支付乙方剩余工程款项；经甲方催促后，乙方仍拒不提交的，甲方有权没收乙方所交履约保证金，并由乙方承担因此造成的一切损失。第十六条合同解除当下列情形发生时，本合同可解除：a.出现合同第九条约定的合同解除情形；b.甲乙双方协商一致。当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：a.合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量清单》（附件1）单价（扣除甲供料和质保金）进行计量。b.合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。第十七条：其它约定第43页共44页 工程施工专业分包合同17.1乙方对甲方负责，承认并严格按照业主、监理、甲方有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准执行，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。17.2临时工程17.2.1施工便道由甲方统一规划、设计，由乙方修建至各工点。施工便道日常维护由乙方承担，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.2乙方应根据施工需要办理通过第三方道路的通行权，费用已包含在各分项承包单价中。需要甲方协调时，甲方应积极协助。17.2.3施工中涉及弃土、弃碴、水系、支挡等由甲方统一规划、设计，由乙方修建、维护并承担费用，其已包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.4乙方生产生活所用工棚、场地等所有临时工程和设施由乙方修建，乙方自备设备由乙方安装、调试，上述费用均以包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.5施工用电、用水由乙方自行负责，电力、用水等设施（包含变压器、配电盘以上及以下）由乙方保管、维护，丢失、损坏的由乙方承担损失，费用包已含在各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.6乙方必须自备足够的电源，在网电设施建立前或网电停电期间，由乙方自发电施工，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.7乙方设备、人员调遣及食宿由乙方负责，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。17.2.8所有临建设施按照业主或甲方标准执行，费用已包含在各分项承包单价中，甲方不再另行支付。17.3施工过程中产生的弃土弃碴、临建工程权属归于甲方。未经甲方允许，乙方不得擅自处置。17.4因征地、拆迁、监理（含业主）指令、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在本合同各分项承包单价中，乙方不得以此为由向甲方另行索赔。17.5乙方承诺在履行本合同过程中遵纪守法，保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。17.6未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则，一切责任均由乙方承担。17.7乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方第43页共44页 工程施工专业分包合同应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按业主批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。17.8乙方在撤场前，由乙方在本工程所造成的外欠款应全部付清，并向甲方提供相应凭证。如未付清，在相关方找到甲方时，乙方应按甲方要求及时处理，否则甲方有权用乙方预留款代付。乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。第十八条争议的解决方式甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第1种方式：①提交甲方单位所在地法院进行诉讼；②由当地仲裁机构进行仲裁。第十九条合同文件的组成1.甲乙双方合同书、补充协议书及附件；2.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；3.本项目工程质量检查、验收标准；4.本项目施工安全标准；以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。第二十条附则1.本合同的债权不得转让，不得用于担保。2.乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。3.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。4.本合同从双方签章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。5.本合同正本4份，具有同等效力，由双方分别保存2份。本合同副本1第43页共44页 工程施工专业分包合同份数，甲乙双方各执2份。附件一：工程数量清单附件二：乙方投入本合同工程主要机械设备表附件三：乙方投入本合同工程主要人员表附件四：甲方提供材料清单附件五法人授权委托书附件六：建筑安装工程施工安全生产协议附件七：环境保护协议附件八：职业安全卫生协议附件九：施工用电安全协议附件十：零星用工签证单、零星机械台班签证单附件十一：治安责任保证书附件十二：消防安全责任保证书附件十三：廉政协议附件十四：质量管理办法附件十五：进度管理办法工程承包人：（公章）工程分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：　　　　　　　　电话：　　传真：　　　　　　　　传真：　　邮政编码：　　　　　　邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：附件一：工程量清单第43页共44页 工程施工专业分包合同工程项目名称：合同编号：甲方：乙方：附件二：乙方投入本合同工程主要机械设备表第43页共44页 工程施工专业分包合同工程项目名称：山东军辉建设集团有限公司合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注1旋挖钻机宝峨26台12电焊机32KV.A台43挖掘机三-200台14泥浆泵台15汽车吊25t台16发电机100kv台17水准仪DS3台18全站仪Kts-442台1甲方：乙方：附件三：乙方投入本合同工程主要人员表第43页共44页 工程施工专业分包合同工程项目名称：合同编号：序号姓名年龄身份证号工种特殊工种证件号备注123456甲方：乙方：附件四：甲方提供材料清单第43页共44页 工程施工专业分包合同工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注无甲方：乙方：附件五：法人授权委托书第43页共44页 工程施工专业分包合同我系的法定代表人，现委托全面负责的施工工作，负责整体协调、工程结算、工程款收付等全部事宜。委托期限为整个施工期，其在施工期间所签署的一切书面文件我均予以认可。法定代表人、受委托人身份证详见附件。特此委托！单位名称：（盖章）法定代表人：（签章）受委托人：（签字）日期：第43页共44页 工程施工专业分包合同附件六：建筑安装工程施工安全生产协议甲方：乙方：甲方将部分的所有工作内容工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。一、承包工程项目：1、工程项目名称：基础桩基工程2、工程地址：3、分包范围：4、分包方式：包人工、包材料、包机械、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工。　　5、分包工期：满足甲方的要求二、安全生产管理目标：1、杜绝责任死亡、消除重伤；2、现场安全及火灾隐患整改率保证在限时内达到100％；3、确保各级检查达标，并符合甲方及甲方的其他管理目标要求。三、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。3、乙方在施工前要认真勘察现场，并由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施。乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。4、乙方的领导必须认真对本单位的人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高全员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促他们自觉遵守安全纪律、制度法规。第43页共44页 工程施工专业分包合同　　5、施工前乙方应组织召开施工管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方及甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全生产等规章制度及要求。对进入施工现场的人员，必须全部进行安全教育培训，未进行安全教育培训的施工人员，一律不得进入施工现场。　　6、施工中乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行有关安全生产等规章制度。对违反安全操作规程的施工人员，要进行相应的处罚。7、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方负责管理、检查和指导，甲方指派同志负责协助，相关方要经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作。8、建筑物安全工作由乙方负全责，施工中根据现场实际情况采取相应的防护措施，由于防护措施不到位或不当所造成的一切损失由乙方负责赔偿。9、施工中要严格按照施工组织设计和安全技术措施计划进行。施工过程中确需变更施工组织设计的，须报请原审批部门同意。乙方擅自变更施工方案所造成的一切后果由乙方负责。10、负责与地方内各相关部门沟通及协调工作及做好周围居民的安抚工作。11、对所在的施工区域、作业环境操作设施设备、大型机械、工具用具等必须认真检查并有合格证，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当造成的伤亡事故，均由乙方负责。13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。违反本规定或不经甲方许可，擅自操作使用造成的后果均由乙方负责承担，机械设备合格证报甲方安全环保部备案。14、乙方必须严格执行各种安全生产管理制度；易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用；电气焊作业应按规定办理动火审批手续，并要有专人监护，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉，冬季施工如必须加热防冻设施时，应取得防火主管人员同意。15、乙方在施工期间必须严格执行甲方的安全生产防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。乙方应积极参加甲方组织的安全、文明施工定期检查。对于查出的安全隐患，乙方必须定专人负责，限期整改。第43页共44页 工程施工专业分包合同16、乙方在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理。乙方应督促本单位的施工现场人员自觉和正确穿戴安全防护用品。17、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改，消除隐患后方可施工；一旦施工，就表示其已确认施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。并对施工过程中产生的后果自行负责。　　18、如乙方使用甲方提供的机械设备（机具）、脚手架等设施，在使用前乙方必须按规定对其设施进行安全方面的检查、验收，确认安全无误后方可使用。机械设备（机具）、脚手架等设施在使用过程中严格按照安全操作规程进行。否则由此发生的后果一概由乙方负责。19、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等原则上均应由乙方自备。如果甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借方必须进行检验，借方一经接收．设备和工具的保管、维修以及在使用过程中产生的故障损坏、遗失或造成伤亡事故均由借方承担责任，负责赔偿。20、乙方的施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示线，不得擅自变更。如确实需要变动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能进行。21、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。违反本规定或不经甲方许可，擅自操作使用造成的后果均由其责任人及其单位负责承担。22、乙方必须严格执行各种安全生产管理制度；易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用；电、气焊作业应按规定办理动火审批手续，并要有专人监护，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用加热防冻设施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。23、乙方若需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由其责任人及其单位负责承担。24、贯彻先订合同后施工原则，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。第43页共44页 工程施工专业分包合同25、乙方在施工中应注意地下管线及高低压架空线路的保护。乙方应先对地下管线和障碍物作详细了解，乙方应按要求施工，如遇到情况，应及时向甲方和有关部门联系采取保护措施。26、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向公安派出所办理临时户口户籍手续，并向城建办（建设局）安监站、劳动局、劳动保护监察部门、办理施工登记手续和当地作业手续。27、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用，均由乙方承担。28、本工程为高空作业，施工人员必须系好安全带，带好安全帽，严格遵照相关规程进行施工，违反操作规程造成安全事故，一切责任和损失由乙方承担。29、本协议经双方代表签字盖章后生效，本协议作为合同的附件，具有同等法律效力。　甲方（章）：乙方（章）：负责人：负责人：年月日　　　　　年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件七：环境保护协议甲方：乙方：深为了保证甲方能够按照“环境管理体系”的管理要求，乙方在甲方分包工程时必须接受以下协议：第一条：乙方进入施工现场前，必须接受甲方环境保护培训，以提高作业人员环保意识并熟知甲方的环境方针，乙方应在甲方的环境保护培训记录上予以签认。第二条：乙方各作业工班（组）必须按照甲方环境因素识别要求，排查各工班（组）环境因素，填写“环境因素排查表”报项目部。第三条：乙方进行施工时应按环境保护要求尽量减少噪声扰民。第四条：乙方在机械设备开动过程中，要严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当产生噪声。第五条：乙方在土方开挖、运输、回填土作业时，必须要有防扬尘措施。第六条：乙方作业人员要做到工完料净场地清，对生产中产生的各种固体废弃物，必须要按甲方各类废弃物投放管理要求分类投放，严禁随手乱扔，造成环境污染。及时对外脚手架进行清理处理，以免造成扬尘。第七条：乙方在防水、装修、防腐施工中，使用有毒有害物质时，如油漆、稀料、各种胶等，应按甲方指定地点储存，以免造成有毒有害气体挥发。第八条：乙方在施工中对项目现场有毒有害废弃物（如废油桶、废油漆、稀料桶等）应设置封闭的存放点并按照《油品和化学危险品管理程序》执行。第九条：乙方在施工中对产生的液态废弃物（废油、各种液态的化学危险品等）应设置专门的容器存放，并加以标识。第十条：乙方要设专门人员负责废弃物品的投放管理，确保分类箱标识正确，配备充分。第十一条：乙方在废弃物场内运输时，要按废弃物分类搬运，搬运过程中要做到不遗洒、不混投。第十二条：乙方在现场回收废弃物时，应将废弃物种类数量和处置方向记录在《废弃物处理统计表》上，并应由消纳方代表签字。第十三条第43页共44页 工程施工专业分包合同：对于乙方因疏于管理，违反上述规定而被地方政府部门处于罚款或停工整顿，所造成的一切损失，应由乙方承担。第十四条：对于因乙方责任引起的有关罚款和索赔，甲方有权不经乙方同意在乙方结算款中扣除。第十五条：本协议与施工合同应同时办理并双方签字、盖章，自办理签字、盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件八：职业安全卫生协议书甲方：乙方：为了保证甲方能够按照“职业安全卫生管理体系”的管理要求，乙方在分包工程时必须满足甲方对“职业安全卫生管理体系”的要求，乙方在甲方分包工程时必须接受以下协议。第一条：乙方进入施工现场作业时，必须按照市建筑行业的有关施工管理规定，办理相应的手续。1、乙方参加本工程施工人员必须持有合法的在市工作的手续，三证俱全（身份证、上岗证、暂住证），人证必须相符，人员更换必须及时通报甲方并补办手续，不得私招乱雇社会闲散人员和未成年人进入工地做工，对违反上述规定造成的任何后果，应由乙方承担全部责任。2、乙方参加本工程施工的特种作业人员（如起重机、登高架设、指挥、爆破工、电工、电气焊工、垂直运输机械司机和场内机动驾驶等）必须持有劳动部门颁发的特种作业人员操作合格证，并经身体健康检查合格后方能上岗作业，否则发生的任何后果，应由乙方承担全部责任。3、乙方施工管理人员，必须按照建设部及市有关规定持证上岗。4、乙方应将参加本工程施工的人员花名册（造册内容：姓名、年龄、区域、三证号码及特种本或岗位证书号码等）报甲方一份备案。第二条：乙方人员进入施工现场作业前，必须接受甲方的入场职业安全卫生教育和特种作业人员的体检，不接受入场教育人员和体检不合格人员一律不得上岗作业，乙方违反本条款规定而造成的后果，应由乙方承担全部责任。在进行入场职业安全卫生教育后，乙方应在甲方的安全教育记录上予以签认。第三条：甲方在乙方进入施工现场作业前应向乙方全面介绍本工程概况、场地环境、乙方施工范围，作业条件及工期进度、职业卫生安全管理体系等，以及安全、质量、防火、防盗、生活、卫生和交通安全、劳动纪律等有关注意事项。第四条：对包工包料的分包作业项目，乙方在组织作业前必须向甲方报出分包项目的施工方案和安全技术措施，并提出该项目的技术标准、操作规程、工艺流程和有关技术资料。第43页共44页 工程施工专业分包合同安全技术措施应详尽，切实可行，责任落实。措施未经甲方认可，不得实施作业，对强行组织施工所造成的一切损失，均由乙方承担。（措施报送甲方三日后仍无答复，则视甲方认可）。第五条：对包工包料的分包作业项目，甲方负有编制书面安全技术交底措施和卫生管理办法之责，乙方有权对交底措施和卫生管理办法予以签认，一经签认便视乙方认可。乙方则必须严格按照交底措施和卫生管理办法进行施工管理，多未按交底措施和卫生管理办法组织施工而造成的一切后果，应由乙方负责（对因交底措施和卫生管理办法不当而造成的损失应由甲方负责）。第六条：乙方应按照市政府对于建筑企业专（兼）职安全员配备比例，根据进场人数配备专职安全员。乙方安全管理人员，必须认真履行职责，严格管理，积极配合甲方做好乙方人员日常安全教育工作和分包项目检查工作。乙方安全员应接受甲方安全部门和工地安全员的监督、检查、指导和统一管理。乙方应将确定的安全员名单报甲方备案。第七条：甲方根据合同规定向乙方提供的机械设备和安全防护装置必须完好。并应办理点验、签认手续。1、对甲方提供的施工机械设备，乙方必须执行持证上岗，定人定职责，并应认真执行相应的安全操作规程和管理制度。乙方人员要勤于维护保养，保持机况良好，以确保正常运行、安全使用。2、乙方在施工中不得随意拆改，移动甲方提供的电源、电闸和电气设备，严禁自行拉接电源和拉闸送电，对乙方自备的电闸、手持电动工具必须按规定配置漏电电流不大于30毫安的漏电保护器。3、对甲方所提供的各种脚手架、防护棚、安全网及其实施的安全防护措施，如不符合安全要求或造成施工不便时，乙方有权提出改进意见，在事先未争得甲方同意情况下，不得自行拆除、改动，否则，对由此产生的任何后果，均应由乙方承担。4、乙方在施工中需使用自备机具或自行搭设架子及所采取的安全防护措施，应由乙方先进行检查、验收并报甲方，经检查确认合格方可使用，对未经甲方认可即行使用而造成的任何后果应由乙方负责。第八条：甲、乙双方均应建立严格的安全检查制度。1、甲方定期组织安全生产，卫生、文明施工联合大检查，甲方在检查中发现乙方在安全、卫生、防火、文明等方面存在的隐患和问题，乙方必须在限期内认真整改，对限期内未整改或整改不彻底的，甲方有权处以停工整顿，对在此期间所造成的事故和因停工所造成的一切经济损失应由乙方负责。2、乙方应严格按照施工现场安全、卫生检查要点，不定期地组织施工现场检查和整改，检查应有记录，整改要有措施，同时应以书面形式及时通报甲方。第43页共44页 工程施工专业分包合同3、甲、乙双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度，甲方安全员在检查乙方有重大隐患时有权处以停工和发出书面隐患通知或整改指令书，对屡教不改者，甲方有权予以清退出场。第九条：严禁违章指挥，违章作业、违反劳动纪律。1、甲、乙双方管理人员均不得以任何借口违章指挥，强令施工人员冒险作业，对因此而造成事故和损失应由违章指挥者负主要责任。2、乙方施工人员有权拒绝来自各方的违章指挥，严格按照安全操作规程施工，严禁违章作业。违反劳动纪律、野蛮施工。因严重违章、违纪而造成的事故和损失应由肇事者承担主要责任。3、因乙方违章指挥，违章作业，违反劳动纪律、野蛮施工和管理不善而造成的他人伤害应由乙方承担全部责任。第十条：乙方应严格执行甲方制定的或提供的关于易燃、易爆、易损、有毒、危险品和防火、防盗、成品保护及环卫等方面有关规定，对违反上述规定而造成的一切严重后果应由乙方承担全部责任。第十一条：乙方在施工期间必备的劳保用品如安全帽、安全带、手套、绝缘鞋，必须是符合标准、规定的合格产品。第十二条：乙方在施工中发生的任何工伤事故，必须迅速通报甲方。重伤以上事故还应做好事故调查配合工作，同时应按市有关规定做好伤者的医治、生活安置、工伤补偿等各项工作，由于打架斗殴或其他原因造成的伤害，由乙方按内部有关规定处理。第十三条：分包方若开设工地食堂，必须履行《饮食卫生管理程序》。1、食堂建设必须取得《建设项目设计审查认可书》及《建设项目竣工认可书》后方可使用。2、食堂从业人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可上岗。3、食堂必须由资格单位验收，取得《卫生许可证》后方可开业经营。4、食堂必须接受主管部门日常卫生监督。第十四条：凡发现有职业病确诊患者，应按照有关规定进行治疗和安置。第十五条：对于乙方因疏于管理，违反上述规定而被地方政府部门处以罚款或责令停工整顿，所造成的一切损失，应由乙方承担。第十六条：本协议与施工合同应同时办理并双方签字、盖章，自办理签字、盖章之日期生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件九：施工用电安全协议甲方：乙方：为了保证施工现场的用电安全、防止触电事故发生、保证临时供电系统的畅通，经甲乙双方友好协商特签订此临时用电管理协议：1、乙方责权范围1.1乙方自备的用电设备如下：1.1.1各种用电设备及相应的开关箱、电源线；1.1.2需使用的移动式配电箱、电缆圆盘。1.2应达到的标准乙方要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）和甲方交底的要求，必须配备足够数量的合格的现场临时电工，并且持证上岗，接线、拆线应由专职电工负责，。1.2.1设备专用配电箱、开关箱(1)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一开关箱直接控制两台或两台以上的用电设备；(2)移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m；(3)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内，且应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动；(4)开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接；(5)开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电断路器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关；第43页共44页 工程施工专业分包合同(6)开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定动作时间不应大于0.1S；(7)自甲方三级箱引出的移动配电箱（开关箱、设备箱）必须为三相五线制或单相三线制，禁止不带接地线。(8)插头必须使用专用防水插头到三级箱处相适应的专用防水插座处取电源。1.2.2电焊机用电(1)交流弧焊机必须有电焊机专用保护开关，变压器的一次侧电源长度不应大于5米，其电源进线处必须设置防护罩，电焊机二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线；(2)使用电焊机焊接必须穿戴防护用品，严禁露日冒雨从事电焊作业。1.2.3局部照明灯具(1)使用碘钨灯必须为全密闭式防护罩碘钨灯，其每个碘钨灯均配置专用单相漏电，电源线必须使用橡套电缆（绝缘良好、线皮无破损）连接，禁止使用双绞线、BV线连接；(2)手把灯必须符合下列要求：电源应接自电压不大于36V的行灯变压器上；电源线必须为截面不小于1.5平方的橡套电缆（绝缘良好、线皮无破损），严禁使用双绞线、BV线等连接；灯体与手柄应牢固、绝缘良好并耐热耐潮湿；灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；灯泡外部有金属保护网；金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上；1.2.4电气线路(1)手持电动工具（如电锤、电锯等）的电源线必须使用橡套电缆（绝缘良好、线皮无破损）来连接，严禁使用双绞线、BV线连接；(2)移动手提箱及电缆圆盘的电源线必须使用橡套电缆（绝缘良好、线皮无破损）来连接，严禁使用双绞线、BV线连接；(3)电缆线路在建筑物内敷设时，应沿墙角、竖井敷设，并采用可靠的防护措施，固定时必须使用绝缘子；电缆损害、露芯时必须进行可靠处理或更换；1.2.5乙方用电人员应做到:(1)掌握安全用电的基本知识和所用的设备性能;(2)第43页共44页 工程施工专业分包合同使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带＂病＂运行；(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关柜;(4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题,及时报告解决;(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。1.3奖惩制度：1.3.1未达到上述1.2所要求的标准，每发现一次违约，甲方有权根据实际情况对乙方处以1000元的罚款；1.3.2甲方所属配电箱任何单位及个人不能随意开箱或移动，每发现一次，甲方对乙方处以200元的罚款；1.3.3甲方所属配电箱周围不得堆放任何妨碍操作，维修的物品，每发现一次，甲方对乙方处以100元的罚款;1.3.4宿舍区私自使用电炉、电饭锅等电热器具者，每次罚款50元;1.3.5发现重大安全隐患及时通知电工或项目管理人员并排除隐患者，奖励500元。1.3.6有效的罚款：由水电部及主管副经理签字后即生效，在结算款中扣除。1.4　其它需要说明的要求：1.4.1乙方入场时或施工过程中应将自带电气设备和主要电气材料的详细清单报于甲方,并需甲方确认登记。（所报表格形式见附表）1.4.2乙方所自备的电气材料设备被检查确认不符合规范要求，由甲方购买此电气材料设备供乙方使用，费用在乙方的结算款中直接扣除。2、检查制度每周由安质部、水电部等有关负责人带队和乙方负责人参加，按本协议要求进行检查。3、其他未尽事宜双方协商解决。本协议自双方签订盖章后起开始生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十：分包工程签证单日期：年月日编号：分包号工程名称分包人事由□设计变更或洽商□从另一施工队扣回□我方失误返工□额外用工工作部位工作内容及要求签证内容完工验收情况工程部安质部物资部经营部总工程师生产经理商务经理项目经理意见说明：现场签证必须由相关部门参加并签认，达不到上述要求的所有项目成员一律不得自行开具或确认任何分包签证和工程量。第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十一：治安责任保证书1.建立治保组织，设立专职管理人员。2.落实工地民工登记办证、务工人员的劳动合同和各项管理措施，各项安全、消防管理，制度上墙。3.与班组签定治安责任保证书，层层明确落实治安责任。4.民工进场后3日内应及时督促工地专职管理人员认真填写《暂住人口登记册》，及时向工地办公室报告民工增减变动情况并办理登记办证及注销手续，工地《暂住人口登记册》应和工地民工的情况相一致。5.不雇佣无身份证件或未经公安机关登记办证的人员。6.对民工进行经常性的法制、道德和安全教育，宣传和贯彻外来人口管理的法律法规，组织民工对项目部的各项规章制度进行学习。7.督促民工进入工地及生活区佩带胸卡并由警卫人员验证后方可，探访人员应上报登记。8.民工撤场应销毁胸卡并由警卫检查后方可离开。9.严格执行«员工宿舍治安管理规定»。居住处所统一编号、定员、定铺名单上墙，并明确负责人，不留宿非本工地人员。定期对施工工地进行治安、消防安全检查，发现问题及时整改，并做好记录。10.本着谁主管、谁负责的原则，分包单位应及时迅速的调解处理施工中发生的各种矛盾，防止事态的扩大。如发生矛盾冲突将由项目部根据情节轻重和影响面的大小对分包队双方处以5000元以上的罚款；对教唆、诱导民工或其他人员寻衅闹事的，一经查实对分包队处以10000元以上的罚款，对责任人员处以200元以下的罚款，情节严重的由公安机关处以一日以上十五日以下的拘留，直至追究刑事责任。11.对于违反以上1－10条的将对分包单位处以200元以上的罚款。以上管理规定如有违反愿意接受相关的处罚。分包单位（章）：负责人：年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十二农民工工资清款承诺书致：：贵公司依照国家相关政策法规，保护农民工合法权益、维护社会稳定的基本宗旨，我单位充分理解并全面认识到解决拖欠农民工工资问题、保护农民工合法权益的重要意义，为此我单位郑重提出如下不可撤销承诺和授权：一、我单位除无条件执行合同中有关工人工资和保险的相关规定外，坚决严格执行《中华人民共和国劳动法》和建委、劳动局和社会保障局颁布的《惠州市建筑业农民工工资支付管理办法》等相关法律法规。接受各级劳动保障部门、建设行政主管部门、甲方和银行的监督和管理，承担一切与此有关的法律责任。二、在用工前与农民工签订完备的劳动合同，并向劳动保障部门提交相关用工备案手续。因履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议，按国家有关劳动争议处理规定处理。三、在银行建立农民工工资专用预储帐户，并在专用预储帐户开户银行为每一名农民工办理个人工资帐户及工资卡。将承包方按进度拨付的工程款中不少于10%的款项，作为农民工工资存入专用预储帐户。按月支付的农民工工资，不低于本市最低工资标准。每季度按合同约定对劳务费进行一次结算，并以法定货币形式按时足额支付劳动者工资，不以任何名目拖欠和克扣农民工资。四、凡我单位发生农民工工资支付纠纷，由我单位负责及时解决。如因我单位未及时解决相关纠纷，可能或已经给贵单位和社会造成任何不良影响，贵公司可以采取如下措施：（1）从我单位提交的保证金或应付工程款中先行支付相关农民工工资等全部费用；（2）终止本施工合同并且由我单位承担违约责任；（3）取消或限制以后与我单位合作。对此，我单位不以任何方式提出异议。五、我单位将认真落实拖欠农民工工资举报制度，坚决禁止以任何形式对举报人员的打击报复行为，一经发现，我方愿意承担相关处罚和法律责任。分包人：（盖章）委托代理人：（签字）年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十三：治安消防协议工程承包人：（简称承包人）劳务分包人：（简称分包人）为加强安全防火管理，确保施工现场的安全，防止火灾事故的发生，根据国家、公安部和市公安局的有关规定，结合工程建筑的实际情况，特订立本协议，甲乙双方共同遵守。1、承包人现场安全防火负责人为同志，分包人现场安全防火负责人为同志，上述同志应对工程安全防火负责。2、分包人法人代表对本企业的消防安全工作负有全部责任，分包人应制定相关措施，确保消防安全。3、分包人应自觉接受承包人的管理，落实安全防火工作。4、分包人施工人员在每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关锁门窗。5、分包人施工中的各种用电设备、仪器设备必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病工作。6、分包人施工人员在安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检查。用电器具和用电线路不准随意变动，因工作需要必须变动时，要经承包人批准。7、分包人未经承包人允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。8、施工现场严禁吸烟，工地用火实行用火证制度。分包人在用火前必须经过派出所、安质部和用火申请部门部长批准。用火点必须干净，无易燃物，准备好灭火器材，制定可靠的防范措施，并设监护人员看守。9、分包人在使用易燃、易爆及其他危险品时，必须提前向承包人申报备案。不经批准，禁止使用和存放。10、承包人在工地和生活区布置的消防器材，分包人不准随意移动或挪作他用，不准在消防器材附近堆放任何物品。11、分包人要加强防火力量的建设，配备专、兼职消防员，建立业余消防队，组织学习培训，增长消防知识，掌握消防器材操作技能。12、分包人必须加强值班巡逻制度，做到三无（即无迟到、无漏岗、无缺岗）。第43页共44页 工程施工专业分包合同13、分包人禁止使用非生产性电炉，如工作需要使用电炉，应报经承包人同意后方可使用。14、按月组织防火安全大检查，对发现的问题及时责成专人限期整改并将检查、整改结果报项目部安保部备案。对无记录者将处以500—1000元/次的罚款。承包人：（盖章）分包人：（盖章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）年月日年月日附件十四：第43页共44页 工程施工专业分包合同廉政协议承包人：（全称）分包人：（全称）根据国家工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。第43页共44页 工程施工专业分包合同3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，给发包人造成经济损失的，应予赔偿；并视情况，给予承包人承包工程结算价格5%到20%的经济处罚。5合同生效本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。6合同法律效力本协议与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十五：质量管理办法为了加强对工程施工质量的管理，促使乙方认真贯彻“建筑法”强制性标准，经甲方、乙方双方协商，制定以下管理办法。1、乙方保证所承包工程的所有分项工程质量达到*市和国家现行的合格标准，如果监理或甲方发现乙方未能满足上述要求时，每发出一次书面整改要求，甲方有权处罚乙方5000元。2、乙方没有根据甲方要求实施整改，每发现一次，甲方有权要求乙方停工整顿，每下达一次停工令，乙方除按要求整改外，甲方有权处罚乙方10000元。3、乙方施工的同一道程序，经甲方验收两次仍不能通过，每出现一次类似情况，甲方和监理工程师有权处罚乙方5000元。4、如果工程中的质量通病、安全隐患、不文明施工等现象监理提出后，在下次检查中重复出现，每次对乙方进行处罚2000元至10000元。5、中间验收合格率低于90%（含90%），甲方有权处罚乙方10000元。6、重点部位施工时，必须申报施工方案。施工方案需在施工前1～2个月申报，确保在施工前两日审批完毕。乙方申报施工方案必须及时且可行，如果因为方案编制的质量问题造成方案反复修改超过三次或由于方案申报不及时，影响正常施工，每发生一次，甲方有权处罚乙方500～1000元。7、乙方应严格按照经监理工程师批准的施工方案进行施工，在没有施工方案的情况下进行施工或未按施工方案施工，甲方和监理工程师每发现一次未按施工方案施工，甲方有权处罚乙方5000元。8、分部及主要分项工程施工前应有明确的技术质量交底且有齐全的签认手续，甲方每发现一次乙方未进行交底施工，甲方有权处罚乙方4000元。9、施工期间严格执行按样板施工制度，分项工程、新材料、新工艺和新技术在施工前应进行样板制度，监理工程师和甲方对样板的施工工艺、施工质量予以认可后，方可大面积展开施工，如果未经监理工程师批准样板，乙方就大面积展开施工，甲方有权处罚乙方4000元。10、所有材料进场前，乙方应向甲方出具合格证明文件，并执行有关材料复试的规定。甲方要求提供样品的材料，乙方应按要求及时提供，经甲方确认后方可采购进场。11、未经监理及甲方验收即进行下道工序施工，监理及甲方有权要求将已施工部位拆除，每出现一次类似情况，甲方和监理工程师有权处罚乙方5000元。第43页共44页 工程施工专业分包合同12、在施工过程中，如在关键部位发现质量问题且乙方无能力维修，在不影响工程质量水平和工期的情况下，甲方有权处罚乙方10000元。13、乙方在施工过程中出现质量事故或不能确定后果的质量问题和质量隐患，先由设计院、质量鉴定机构或质量监督站等专业机构出面分析事故、隐患，每出现一次类似情况，无论结果如何，甲方有权处罚乙方。如果出现国家规定的任何一般质量事故，或安全事故则每次对乙方进行处罚10万元至15万元，如出现国家规定的任何严重质量事故或安全事故则每次对乙方进行处罚15万元至20万元。乙方发生质量事故隐瞒不报或擅自处理者，除责令停工返修外，乙方另外须向甲方支付5000元的违约金。14、乙方应加强对自身和分包商的成品保护工作，如果甲方发现乙方野蛮施工，损坏成品和半成品，除乙方必须无条件修复、更换或赔偿外，甲方每发现一次，有权视情节严重，甲方有权处罚乙方10000～20000元。15、如果因乙方施工方案不到位，造成在基坑开挖过程中出现周边道路设施损坏、挤桩、偏桩、断桩及其他损坏等情况，则甲方有权就损失向乙方索赔，并有权对乙方进行相应的经济处罚（断桩处罚10000元/根）。同时乙方应自费修复被损坏项目，直到满足设计及规范要求。若因乙方施工不当造成二类桩数量超过检测数量的20％，或者出现三类桩和四类桩，则甲方有权对乙方扣除不少于10万元的违约金，并且乙方自行承担桩基处理的费用和工期延误的违约责任。16、乙方（包括分包单位）质保体系在工程开工一周内尚未能健全者，甲方有权发布停工令，停工损失由乙方承担，乙方另外须向甲方支付3000元的违约金。17、隐蔽工程未甲方确认擅自进行施工者，除责令停工返修外，乙方还须向甲方支付5000元的违约金，情节严重将加倍处罚。18、不按规定执行甲方指令，视其情节程度，乙方须向甲方支付1000元至3000元的违约金。19、对拒不执行甲方指令并无理取闹者，除责令乙方停工整顿、处分闹事者外，乙方另外须向甲方支付10000元的违约金。20、施工中违反操作规程、规范要求时，劝阻不听者，除责令赔偿经济损失，调换施工人员外，乙方另外须向甲方支付1000元至5000元的违约金。21、技术质保资料不按规定时间申报或申报资料弄虚作假者，除限期整顿外，乙方另外须向甲方支付3000元以上的违约金，情节恶劣者加倍处罚。22、不按设计图纸施工或擅自修改设计图纸，除责令返工修复外，乙方另外须向甲方支付5000元的违约金。第43页共44页 工程施工专业分包合同23、计测量器具必须经计量单位检验合格后使用，乙方若擅自使用未经检验或者经检验不合格的计测量器具，则须向甲方支付5000元的违约金。现场砂浆严格计量，不准跑磅，并在后台设监磅人员，如违反以上规定，除拆除当天砌筑墙体外，乙方另外须向甲方支付2000至5000元的违约金。24、对召开的会议无故不参加或迟到者，每次会议迟到者处罚200元/人次，无故不参加会议的人员，每缺勤一人处罚500元/人次。25、对违反上述协议约定内容进行经济处罚后仍无改进者，加重处罚，直至令其退出施工现场。26、其他要求26.1要求乙方拟派驻本工程管理的主要管理人员（项目经理、项目副经理、项目安全员、质量员等）必须是乙方自有人员，应提供相关人员的社会保险证明，每少一人的证明扣罚人民币5万元，甲方有权在支付给乙方的任何一次款项中扣除。26.2乙方配备的项目管理人员须满足工程施工需要和甲方的要求否则甲方有权对乙方进行处罚。26.3乙方派驻项目管理人员不能胜任其职责时，甲方有权要求其更换合格管理人员，乙方必须在3日内更换到位。一次不能及时更换合格管理人员，每次扣罚人民币1万元，甲方有权在支付给乙方的任何一次款项中扣除。主要管理人员更换次数限一次，更换后的人员如不能让甲方满意，甲方有权解除签订的施工合同，并有向乙方索赔的权利。26.4乙方应根据工程建设的总体要求合理配备施工机具，应能保证满足质量、工期、安全生产的要求。当监理方提出、甲方认定乙方配备的施工机具不能满足要求时，乙方应在5日内调增机具到位。一次不能及时调增机具到位，而影响工程进度时，每次扣罚人民币5万元，甲方有权在支付给乙方的任何一次款项中扣除。26.5甲方提出的相关工程变更，乙方必须无条件执行，否则甲方有权组织其他单位施工，费用自乙方工程款中扣除并处罚乙方100000元。26.6为保证工程按期完工，乙方接到甲方中标通知书后必须3日内进场并在一周内完成开工准备工作。27、本招标工程在工程质量验收时若工程质量未达到合格标准，乙方向甲方支付的赔偿费用为合同价款的10%，赔偿费用甲方可从未支付的工程款中扣除。28、该办法作为合同的组成部分，在本施工合同实施期间，由甲方工程部按此执行，乙方须服从该办法。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页 工程施工专业分包合同附件十六;进度管理办法乙方应严格进行进度控制，为了保证合同约定的进度目标得到实现，加强过程中的进度控制，特制定进度保证实施办法。1、为保证工程按期完工，乙方接到甲方中标通知书后必须3日内进场并在一周内完成开工准备工作。2、应于开工前制定工程总体控制计划及单体施工进度计划，经监理工程师及甲方共同确认。3、根据经批准的总计划于每月25日前提交下月工程进度计划，经监理工程师批准后报甲方确认。4、计划的编制与提交必须及时、有控制性和可行性。所有进度计划应包含编制说明、进度计划、劳动力配置、机具设备配置、材料计划等保证进度计划完成的必要条件。进度计划编制连续三次不符合该要求的或提供不及时的，每次处罚1000元。5、实际进度计划与计划进度计划偏离时，乙方应及时采取措施对总进度计划进行调整，乙方未按监理单位和甲方的要求进行调整时，每次处罚500元。6、乙方必须按照甲方的要求，按照时间约定提供室外各项配套工程施工场地，并为配套施工提供方便，否则由此造成的损失由乙方负责。7、因甲方和监理单位总体思路和安排，需要乙方花费人力物力和财力对进度计划进行调整的，乙方须无条件配合调整并严格执行。8、计划的控制应遵循滚动控制的原则：即以日计划保证周计划，以周计划保证月计划，以月计划保证季计划和年计划的实现。9、每周例会时落实上周计划的完成情况，若计划延误，应分析延误的原因，同时乙方应制定有效的措施予以补救，在下周计划执行时实施补救措施。10、计划不能按照甲方要求及时提供的，每次处罚1000元；乙方若因自身原因或可预见因素，周计划不完成，每次处罚1000元；连续2个月不能完成月度计划，甲方有权对乙方按照月进度计划中两个月累计完成工程量的5%进行经济处罚；乙方若因自身原因或可预见因素连续3个月不能完成月度计划，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担，并赔偿甲方的损失。11、该办法作为合同的组成部分，在本施工合同实施期间，由甲方的工程部按此执行，乙方须服从该办法。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人：负责人：年月日年月日第43页共44页'