桩基工程专业分包合同

'******交桥工程桩基工程专业分包合同专业分包工程发包人:中国********分公司（以下简称甲方）专业分包工程承包人:南宁*********公司（以下简称乙方）鉴于南宁市城市投资发展总公司(以下简称为“业主”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时考虑到乙方的申请，并在审查了乙方的施工资质、施工业绩以及以往的合作经历后，甲方同意乙方承担*********项目桩基工程的部分施工任务。双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。一、承包工程范围、工作内容、承包方式1、承包工程范围：南宁市白沙-亭江立交桥项目桩基工程，除现场主要材料（混凝土、钢筋、声测管）及破桩位路面砼以外全部桩基的工作内容及全部辅材、现场文明施工及小型施工机具等。甲方有权对承包范围进行调整，具体以甲方签发的工程施工任务单为准。2、工作内容完成总包合同有********项目桩基工程规定的全部工程内容，包括但不限于以下内容：①、桩机及其他机械设备进退场和安拆、材料的采购和进场材料的保管；②、钢护筒制安、成孔、清孔、抽浆、水下灌注砼，砼试块制作（砼供应商负责）；③、钢筋笼制作、吊放、焊接、安装以及声测管加工安装；④、泥浆制备、砖砌泥浆池、沉淀池及造浆材料；⑤、泥浆泥渣以及拆除泥浆池留下的建筑垃圾的清理、装运、弃置(含泥口)；⑥、破桩头及钢筋调直，按规定做好高应变试验桩帽（不在原来的报价范围，多少个帽？）；⑦、灌注混凝土时的导管安装、拆卸、清洗、堆码、保管；⑧、配合桩基础的检测和中间验收；⑨、现场布置、临建搭设、民工食宿（由甲方提供）、修筑排水沟，安全文明施工等；乙方负责完成清单、工程图纸、设计变更范围内及工程施工任务单规定的所有施工工程量，乙方按甲方要求配备技术及劳务人员，辅助性生产工具及材料由分包人全部负责提供，并承担一切相关费用。（包括钻机、提升机具、风镐、空气压缩机、锹、振动设备、运输设备、钢筋笼起吊设备、抽浆设备、装卸泥渣设备、钢管、模板、电焊条、铁钉、铁线、红砖、水泥砂浆等所有完成该项工程的一切材料及手工工具、机械设备）；第12页共12页 3、承包方式：①、采取包工包部分材料包机械设备（包燃油料）的方式。②、甲方只提供桩身混凝土和钢筋、声测管，其他全部由乙方负责。、甲方如提供围护用的围挡，则乙方负责保管、维护、修理等责任，工程完工后，乙方必须如数完好归还甲方，否则甲方将按原值从工程款中扣回。、甲方只提供水、电，甲方提供电源至二级配电箱,从二级配电箱接出所用的三级配电箱有甲方统一配备，工程完工后乙方必须如数归还，使用费用按折旧费从乙方工程款中直接扣除，如有损坏或遗失乙方应照价赔偿，从二级配电箱接出所需的电缆以及照明等机具均由乙方负责。乙方提供的主要材料和设备:水泥、回旋钻、高压泵、水泵、泥浆车、挖掘机以及其他的材料和设备由乙方提供。二、质量标准：1、所有分项工程合格率达到100%以上，并要求所有工序一次性成活。凡因乙方原因造成不符合国家验收规范和甲方要求，甲方有权令其返工，并承担所有相关返工的人材机等费用和1000元/次的违约金。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，相关返工费用由乙方承担。2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，承担500元的违约责任。3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的、或整改不及时的、或整改后仍达不到质量要求的每次承担违约金1000元。因施工质量达不到质量要求造成返工的人工、材料费用由乙方承担。因乙方质量问题而造成的工期延误的，所有损失概由乙方负责承担。4、本工程质量目标为合格，如因乙方原因影响未达到上述质量目标，甲方将从乙方的结算款中扣除结算总价的5%作为违约金。三、工期进场日期暂定为2011年3月10日，具体进场时间由甲方通知，工期从甲方通知进场时间开始（乙方开钻之日至灌注结束）起算12日历天内保质保量完成承包范围内（破除桩头第12页共12页 、试验除外）的施工任务。甲方可根据工程进展要求及乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况，要求乙方加快进度，调整工期，但乙方不得要求增加费用。如因业主原因工期顺延，则合同工期相应顺延，如因业主原因暂停施工，不计算工期。（甲供砼、钢材延误，地下管线处理，增加工程量，天气变化等不可抗拒的因素造成的停工、延误，由甲方办理签证，工期相应顺延。）如果节点工期延期2天以上，甲方有权安排增派其他施工队伍进场施工或勒令乙方退场，乙方无条件接受并承担由此造成的损失。四、承包单价和工程价款（一）承包单价采取以下第三种方式约定：1、总价包干：/，除设计变更外，总价不进行任何调整。2、上缴费率包干：按照完成工程业主确认的结算总价下浮/%进行总价包干。3、综合单价包干：序号工作内容单位工程量综合单价(元)合价备注成本单价利润(元)税金小计(元)(元)(元)（元）　1桩基工程M³1800****61.620.328******按有效桩长（地面以下30cm起至桩底）计量，即设计桩顶标高（地面以下30cm起至桩底）减设计或变更的桩底标高乘以设计桩截面面积以立方米计算，钻孔不分土质及岩石、砂砾石、卵石等；如乙方总工期每提前（延后）一天，单价增加（减少）10元/m³2破桩头及钢筋调直个30****15036.3*******　工程价款合计******此承包的综合单价，是乙方完成甲方总包合同内有关的桩基工程全部工作内容，且验收的施工质量为合格。工期、安全及文明施工等均达到甲方要求时的综合单价。此综合单价,在合同履行期间不因市场行情的变化而调整，并已考虑停工、窝工等所有不可预见风险。包含完成合同约定工作内容的所有材料费、材料及设备第12页共12页 保管费、机械费及进退场和安拆费、所有人工费（含津补帖，节假日加班，夜班，赶工补贴等）、安全文明施工费、劳保费、医疗费、差旅费，管理费、利润及政府部门规定交纳的所有税费(包括税金、个人应交的劳动保险费用（养老保险统筹等）、个人所得税、技术工人办证和证件年审费用及办理上述税费用所发生的等各种费用)、路面损坏和恢复、绿化的移植和恢复等各种费用（因施工所造成的路面、绿化破坏不在原来的报价范围）。合同签订后，单价在合同履行期间不因市场行情的变化而调整，不能作任何变动。合同暂定价款：1038000元（含税价），工程量为暂定工程量，具体以实际完成为准。（二）工程量的确认工程量确认：按照清单施工图纸范围内、设计变更以及总包合同约定的该分包工程的所有内容，是指经业主确认并经甲方审核的达到质量要求并完成了相关的质保资料的实际完成工程量。对乙方未经甲方和业主认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程量的计算：钻孔灌注桩工程量按有效桩长（地面以下30cm至桩底）计量，即设计桩顶标高（地面以下30cm标高）减设计或变更的桩底标高乘以设计桩截面面积以立方米计算.空钻费已包含在综合单价中，不再单独计量。本工程无特定情况不允许签证。（三）变更方式新增工程量的确定按以下方式约定：在施工过程中发生新增项目按下列方法确定单价：（在施工过程中发生新增项目单价=套定额计算单价×（1-40%），其中定额为总包合同规定的适用定额，材料价格按施工期间信息价进行计算。（四）试验费用：按以下第2种方式进行约定。1、与分包内容相关的所有实验检验（指需乙方配合的）工作均由乙方自行负责，费用自理；2、由甲方负责相关试验送检工作，乙方承担的试验费为工程结算价款的0.8%（不在报价之列）（此部分费用由甲方从乙方结算工程款中扣除）。3、其它与分包工程内容相关的，不在甲方项目部试验室试验范围内的其它所有试验检验工作（指需乙方配合的）均由乙方自行负责，费用自理，甲方可派人协助。五、工程款支付及结算1、工程进度款支付：甲方根据乙方实际完成的工程量（即发包人、监理工程师批准的工程量并由甲方最终审定的实际工程量，如存在量差，则以我方核算的工程量为准）和本合同规定的单价确定工程进度款。第12页共12页 乙方完成承包范围内所有工作内容，经甲方和监理工程师、市质量监督站预验收（或验收）合格后（按工程量月度付款），方可办理工程结算并支付工程款的75%。整个桥梁工程竣工（桩基部分）验收合格（甲方进行下一道工序也视桩基验收合格）后一个月内，甲方支付乙方工程款至95%，剩余5%作为工程质保金,返还时间同总包合同返还时间，余款在扣除相应质量保修费用后全额无息支付给乙方。2、税费的承担及税务发票的开具：向政府机关交纳的所有税费及其他所有发生的一切与本工程有关的费用均由乙方自行承担。每次甲方支付工程款时，乙方需提供该次工程款相对应的建筑业统一发票（原件）给甲方作为付款凭据。发票需为项目经营所在地税局认可，可以用来抵扣甲方税款的发票，并且发票上的收款方为签订合同时的甲方单位名称（如果进入我的对公账户不能开甲方的税票名称、只能提供完税证明）。乙方所承包工程完工后5日内，乙方需提供完该分项工程的所有（所支付）工程款（含质保金在内）的税务发票（完税证明）。3、如乙方因进度、质量、安全文明施工达不到甲方要求或其他原因被甲方勒令退场，甲方只按所完合格工程成本单价的60%同乙方办理结算。剩余40%作为甲方支付给后继劳务队伍的补偿费用或归甲方所有。4、乙方指定区培南为合同收款业务办理人，甲方以银行转帐、电汇等非现金方式支付至乙方指定账户为开户行：帐号为：。甲方不接受乙方的任何形式的付款委托。六、履约保证合同签订时，乙方需交纳履约保证金10万元，乙方在接到甲方进场通知，三天内必须按照合同约定的要求，保证足量机械，人员到位，否则，每延迟一天扣履约金5000元，乙方进场的人员、设备满足甲方要求后，该履约金自动转为农民工工资保证金，如乙方在施工过程中未发生一起违约事件，工程完工结算后，甲方无息退还该履约保证金。七、甲方的工作1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为丁少华；2、合同签订后按施工需要提供必要的复印图纸一份，部分相关图纸、资料乙方可在获得许可后到甲方查阅；3、甲方负责提供测量导线控制及复核桩位。4、甲方负责办理申请开工报告及有关施工计划。5、甲方负责工程进度、质量、技术方案的监督管理及与发包人、监理工程师的联系协调工作。第12页共12页 6、甲方负责施工现场“三通一平”工作，负责桩位路面砼破除，提供工作面。7、甲方协助乙方处理因正常施工引起的民事纠纷，但甲方不承担由此发生的一切费用。8、甲方有权根据乙方的工程进度、工程质量和施工能力对已划分的工程任务进行调整。9、甲方负责对乙方的安全技术交底教育。10、向乙方提供施工所需的水电等接口，生产、生活用水电费用由甲方承担。11、按合同约定与乙方结算，按合同约定支付工程款。12、向乙方供应按合同约定的商品混凝土和钢筋，乙方应合理安排时间，提供计划表给甲方，如因乙方提供计划不及时，而造成的工期延误及其损失，由乙方承担所有责任，工期不顺延。八、乙方的工作1、乙方人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为******，项目经理离开工地需经过甲方项目经理书面签字同意，否则，甲方对乙方按照5000元/天进行处罚。2、严格遵守执行甲方与发包人签订的有关合同文件，本合同书另有规定的则按本合同书执行。3、严格按技术规范要求施工及维修工程缺陷，工程质量必须达到业主、监理工程师和甲方共同满意。4、乙方必须无条件执行甲方、业主、监理工程师就涉及有关该项工程的任何事项所发出的指令、通知或决定。乙方的施工计划应按照甲方对整个项目的整体计划实施。5、乙方必须严格按照设计施工图进行施工。6、乙方必须执行甲方为保证质量所提出的一切质量措施，费用由乙方自理。7、负责解决自用的所有生活设施，生产设施等。办妥自用员工的施工所要求的合法手续。如为满足甲方的现场文明施工的要求，甲方将统一配置生活临建设施等，所发生的相关费用由乙方承担。8、负责探明并保护施工范围内所有地下管线及地下文物，如有损毁，必须在第一时间内向项目经理部报告，并进行必要的现场处理和维护工作。所造成的一切损失和发生的一切费用由乙方承担。9、施工期间，按文明施工的要求维护甲方企业形象，负责施工场地建筑垃圾的清扫工作，在施工现场组织CI覆盖，CI覆盖的标准为中建总公司CI金奖及中建杯第12页共12页 严禁违章施工。10、乙方有责任加强劳动保护和安全防范的管理工作，委派专职安全员，教育职工严守操作规程，进入工地现场必须佩戴安全帽。乙方在施工期间因自身原因造成人身安全事故及设备事故，全部由乙方自行负责处理，并承担一切费用，甲方有权作进一步追加处罚。11、鉴于甲方已通过质量、环境、职业健康安全体系的认证，乙方须在本项目施工中尊重并接受甲方的质量体系要求，所有工作均应符合甲方标准工作程序。乙方为此所做的全部工作不得要求甲方增加任何费用。12、乙方有责任加强环境保护的管理工作，不得随意排放生活污水，不得随意丢弃生活垃圾和施工垃圾，不得产生超标的施工噪声污染。乙方在施工期间发生的任何环境污染和环境破坏，全部由乙方自行负责处理并承担一切费用，甲方有权追加进一步的处罚。13、乙方不得以甲方名义或施工项目名义对外签订任何形式的经济合同或协议，否则自行承担法律责任，并向甲方承担合同总额的2%的违约金。14、遵纪守法，尊重当地的风俗习惯和政府的各项规章制度，协调好与当地的关系。15、乙方无条件提供施工现场所需要的原始资料以及施工方案的编制，施工方案经甲方审核认可后方可进行施工。16、乙方在施工过程中，应避免浪费或损坏甲方材料，每发现一次，将给予5000元/次的处罚，同时按被浪费或损材料的原值进行赔偿。17、乙方在施工过程中，应对甲方已完工程进行保护，如因乙方原因造成的损坏、污染等，由乙方负责所有损失。18、乙方必须保证所进场的材料符合相关的行业标准，提供材料出厂合格证、产品检验合格证，乙方负责桩基试验所有的制样、取样、配合比、验收及材料取样、成品检测等（配合）工作，并及时向甲方提供相关试验资料。19、如有甲供材料（甲供主材除外），乙方应及时签认，所有材料都按照1.5%收取采保费，材料费用在当期计量款中扣除。20、、乙方无条件提供施工现场所需要的原始资料（如桩基成孔记录及砼灌注记录的填写等）以及施工方案的编制，施工方案经甲方审核认可后方可进行施工。21第12页共12页 、所有临时建筑物、构筑物、棚栅、场地等临时设施应设置在甲方提供的位置，其费用已综合考虑在安全防护、文明施工措施费内。在施工过程中一旦发生临时设施需要拆除或迁移的情况时，乙方应服从并负责拆除或迁移，其费用已综合考虑在临时设施费内。所有临时设施的搭建必须符合建筑工程安全生产、文明施工管理要求。否则甲方如进行整改，所发生的费用从乙方进度款中双倍扣除。22、相关专业约束条款：在任何情况下乙方都必须保证人员的理智与稳定，确保不发生工人到劳动部门、报社等政府部门投诉甲方的行为；确保不发生工人威胁甲方的事情；必须确保不发生工人到项目部讨要工资等闹事或围堵项目部人员影响项目部工作的任何行为。如有农民工到业主或有关部门反映、投诉、或聚众闹事，造成不良影响的，经甲方确认属实的，将按2000元-5000元/人·次予以处罚（视情节轻重而定），处罚金将从乙方的工程进度款中扣出。23、乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，每周上报周完成情况和周计划。24、乙方所有运输车辆，每车总重量不得超过50吨（包括车和材料、设备总重）。25、乙方在施工和材料运输过程中，如对当地造成噪音、扬尘、污水等方面的环境污染和场地道路损坏的等一切赔偿费用由乙方承担。26、乙方不准使用无牌、无证车辆、报废车辆。27、车辆使用其它规费由乙方负责。28、甲方提供施工用水源、二级配电箱至工地，乙方自行准备接水软管及电缆、电线，三级配电箱由甲方统一采购调配给乙方使用，乙方负责保管及维护，三级配电箱使用费用按公司相关规定计算折旧费，折旧费甲方直接从乙方工程款中扣除，如有损坏或遗失，乙方应照价赔偿。29、残渣及泥浆的排放、弃置必须满足安全文明施工要求（现场必须用砖砌筑沉淀池及泥浆池，运输、弃置不能污染环境，影响他人生活），否则引起的后果由乙方自行负责。30、乙方负责桩基成孔及砼灌注，并承担相关的责任和损失，乙方成孔冲盈系数控制在1.02以内(含1米桩头)（乙方不负责砼充盈系数），钢筋损耗率控制在2%以内，否则承担甲方因此造成的所有损失。31、第12页共12页 乙方必须按月提交签字确认的工人出勤表及工资结算单，如乙方不按月提供劳务用工工资结算表，甲方有权拒付当月工程进度款。乙方收到甲方支付工程款后应按用工合同足额发放工人工资，并在收到工程款后上报工人工资收到确认书（必须由工人本人签字并按手印）、工程款使用流向，如果出现拖欠农民工工资情况，甲方有权从农民工工资保障金中预先划支，以保证农民工权益。九、违约责任1、乙方如因人事、设备、材料及施工组织等问题，致使监理工程师不准开工，或因质量保证措施问题被停工，造成的一切经济损失及由此引起的后果均由乙方负责。2、甲方认为乙方工程质量、进度、廉政等原因严重违反合同，甲方可在不声明理由的情况下单方面终止与乙方的合同，并将乙方清退出场，同时可单方面予以清算。由此导致的任何后果均由乙方负责。3、乙方工程质量达不到验收要求，乙方必须无条件返工，返工费用由乙方承担，同时按工程总价2%向甲方支付违约金。4、乙方如不能按本合同规定的工期要求完工，每拖迟一天，按该项目工程总价的1%向甲方支付违约金，且甲方有权从乙方交纳的履约保证金中直接扣除相应金额抵付违约金，最高违约金限额工程总价的5%。（不可能多重扣除乙方违约金）如因乙方延期给甲方造成的经济损失超过该违约金金额的，乙方还应承担赔偿责任。在合同实施过程中，当甲方认为乙方无法保证工期，有权安排其它劳务队伍实施，由此造成的损失由乙方负全部责任。十、安全事项1、乙方签订合同时必须向甲方交纳2万元的安全生产保证金，如乙方在施工过程中未发生一起重伤或死亡事故，工程完工退场时甲方无息返回给乙方。2、乙方的人员进场前必须接受三级教育，不接受三级教育者按50元/人次交纳违约金。3、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。4、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。上班前，班组长必须做好班前安全讲话并有书面记录，使班组人员均有很强的安全意识。5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供。6、乙方必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按《专业安全生产合同书》（附后）第12页共12页 安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故和因此而发生的所有费用全部由乙方承担，杜绝伤亡事故。如出现安全事故，按如下规定追加处罚：轻伤按5000元/人.次；重伤按5万元/人.次；死亡按20万元/人.次。8、乙方必须保证安全生产的专项资金不少于5万元，并将每月的安全生产支出清单上报甲方安全部门，由甲方安全员进行监督。如乙方投入的安全生产费用少于专项资金费，剩余的部分将由甲方在工程计量支付和结算中扣除。9、甲方提供的机械设备，乙方应对操作员做好交底，负责机械设备的安全责任，如机械设备在乙方使用期间出现安全事故，责任由乙方承担。十一、文明施工1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生和场地划分责任区的保洁。2、乙方作业层、施工现场、材料堆放必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。3、乙方下班前，应将作业区的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费从乙方结算总价中加倍扣出。4、乙方在施工期间，所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽，如发现未佩戴者，乙方应承担100元/人次的违约责任，以现金或直接从乙方进度款中扣除方式进行支付（以拍照为准）。5、严禁在作业区违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。如若发生，项目部将视其情节给予一定的违约金。6、乙方严格按照甲方CI方案要求对现场CI覆盖并进行维护、保持。现场CI覆盖材料由甲方负责。7、甲方根据项目管理办法对乙方进行不定期检查，如乙方未达到甲方要求，乙方必须按甲方要求限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，甲方有权另行派人整改，发生的费用按100元/工日从乙方结算款中扣除，必要时，甲方有权勒令乙方无条件退场。对政府执法部门的检查，如乙方未达到要求，乙方除按要求限期整改外，同时承担2000元/次的违约责任。8、本工程必须达到国家验收规范合格工程标准。如因乙方原因影响未达到上述目标，甲方将从乙方的结算款中扣除结算总价的3%作为违约金。（不可能多重扣除乙方违约金）9、施工现场严禁大小便，每发现一次承担100元违约责任。十二、与此专业分包合同相对应的主合同条款摘录十三、其他事项第12页共12页 1、为保证工程质量及施工进度，乙方应与甲方密切协作，同心同德，并积极响应总承包合同中对分包方的所有要求。2、为保证本合同工期、质量、安全目标的实现，乙方必须保证投入足够的机械设备、人员，若投入设备和人员不能满足施工的需要，在甲方提出要求后，48小时内必须按要求补充，否则，甲方有权进行违约金处理或勒令乙方无条件退场，乙方必须无条件接受且不得以任何理由和形式阻工,由此造成的费用由乙方承担。3、乙方未能按甲方要求及时完成自己的施工内容，甲方可根据实际情况另行安排施工队完成，因此所发生的费用从乙方工程款中扣除。4、乙方项目经理及主要项目管理人员必须常驻现场，并不得缺席甲方项目部召开的生产例会。如有特殊情况需向甲方项目经理请假，并征得许可后方可离开。否则承担500元/次的违约责任。乙方项目经理离开工地需向甲方项目经理请假，若擅自离开按1000元/天罚款。5、乙方必须将进场人员造册上报甲方，所报花名册人员姓名必须与本人身份证名字及事实相符。乙方的现场施工人员与花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度对其处罚。6、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工或施工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小承担5—10万元的违约责任（视情节严重而定）。7、乙方承包工程范围内工作内容不得转包和分包，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿一切经济损失，并承担相应的行政及刑事责任。8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。9、乙方必须按时、足额发放农民工工资，每期支付工程款之前，乙方必须出示上月农民工工资的领收证明，如果出现拖欠农民工工资情况，甲方将从农民工工资保障金中预先划支，以保证农民工权益，如有农民工到业主或有关部门反映或投诉，造成不良影响的，经甲方确认属实的，将按2000元-5000元/人·次予以处罚（视情节轻重），处罚金将从乙方的工程进度款中扣出。工程完工后，经核实，乙方不存在拖欠农民工工资情况的，将按有关规定退还农民工工资支付保证金。10、乙第12页共12页 方必须具有相应的专业分包资质，并在合同签订后7个工作日内将专业分包合同送上级行政主管部门备案。11、本合同如有未尽事宜，由双方协商修改另订条款。12、双方履行完合同全部义务，并向甲方交付工程，经检测机构检测验收合格后，工程价款支付完毕，本合同即告终止。13、因本合同而发生的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成，按将争议向甲方企业所在地的人民法院提起诉讼。以上条款自双方签字并加盖单位公章后生效。此合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，肆份均具有同等法律效力。十四、合同生效合同订立时间：2011年3月日合同订立地点：*****市本合同双方约定甲乙双方签字盖章并乙方交纳保证金、机械设备进场后生效。甲方：中国****公司乙方:****基础分公司法人代表：法人代表：授权代理：授权代理：公司地址：公司地址：开户银行：开户银行：开户帐号：开户帐号：第12页共12页'