桩基础工程施工合同条款.doc

'桩基础工程施工合同发包方(以下简称甲方）：河北尚庭房地产开发有限公司承包方（以下简称乙方）:河北天基岩土工程有限公司根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：尚庭·公园首府1#、2#、3#号楼桩基础施工工程2、工程地点：元氏县金河化工厂区内，尚庭·公园首府1#、2#、3#楼所在位置。3、工程内容：尚庭·公园首府1#、2#、3#号楼桩基础施工。（包工不包料）4、工程造价：清包工单价34元/延米。工程量以实际打入深度为准。二、双方责任甲方：1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图会审及施工交底，提供会审纪要。2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。4、在保证质量下按合同约定如期支付乙方工程款。甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。乙方：1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。2、施工前乙方向甲方提交桩基施工方案,经认可通过后方可进行施工。桩位定位放线的测放由乙方负责执行。3、施工完毕,桩基工程施工记录及桩基平面布置图由乙方负责整理,各方主体参加人员及质监站责任人签字完毕,按照备案制要求进行装订,并提交三套完整资料给甲方（包含制式合同）。4、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。5、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。6、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。7、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。8、乙方在施工中产生的水电费由乙方自理(电费按每度不高于1元记)。9、乙方承担实验桩的打桩工作，实验桩所产生的工程量不计入工程造价乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。三、合同工期1、按甲方要求乙方设备进场后20日内完成施工。从第一根桩施工开始计算工期，乙方根据甲方的工期如有延期，则延期2天后，第3天开始延期每天按3000元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的5%（施工现场必须具备开工条件的前提下且不含桩基检测工期） 2、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）人力不可抗拒；（2）设计变更；（3）甲方计划调整如因（2）、（3）项原因给乙方造成的损失由甲方承担四、工程质量1、质量要求：合格。2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。五、工程价款支付与结算1、乙方完成工程量达到总工程量的50%时，甲方付给乙方总工程款的40%。乙方完成总工程量，甲方付至乙方总工程款的90%。经第三方检测合格乙方提交完整的竣工资料后3个工作日内，甲方将剩余工程款全部付清。2、如甲方在乙方成桩完成后15日内，还未进行桩基检测，则甲方必须将剩余工程款全部支付给乙方。六、违约责任乙方：1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。逾期违约超过3天，每天按工程总造价的百分之一直接从工程款中扣除。甲方：1、因甲方原因、设计变更、地下障碍造成停工、其工期顺延、人工工资及窝工费，由甲方承担。2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。七、其它1、合同签订后，乙方交履行保证金10万元（大写：壹拾万元）整；履行保证金在乙方完成工程量的50%后全额退还。2、乙方食宿问题自行解决。3、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。4、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。5、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。6、本合同壹式陆份，甲乙方各执叁份。发包方（盖章）承包方（盖章）法人代表（签字）法人代表（签字）联系电话：联系电话：'