桃源县农村饮水安全2015年度工程施工项目

'湖南省常德市桃源县官亭水库除险加固工程施工招标文件桃源县农村饮水安全2015年度工程施工项目招标文件招标编号：ZPZB-2015-32招标人：桃源县水利工程项目建设管理中心招标代理：湖南正平招标代理有限公司日期：二零一五年四月招标代理：湖南省正源招标代理有限公司联系电话：0731-85328332 目录第一卷2第1章招标公告3第2章投标人须知3第3章评标办法24第4章合同条款及格式33第5章工程量清单50第二卷71第6章图纸（招标图纸）72第三卷73第7章技术标准和要求（合同技术条款）741一般规定752临时工程833施工安全措施874环境保护和水土保持905施工导流工程936土方明挖967石方明挖104第四卷156第8章投标文件格式157179 第一卷179 第1章招标公告桃源县农村饮水安全2015年度工程施工项目招标公告1、招标条件桃源县农村饮水安全2015年度工程项目已由常发改招【2015】102号文批准建设，建设资金来自中央投资和地方配套资金。招标人为桃源县水利工程项目建设管理中心，招标代理机构为湖南正平招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2、项目概况与招标范围2.1项目名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目；2.2建设地点：桃源县盘塘镇、九溪乡、泥窝潭乡等；2.3招标范围：九溪水厂新建工程、凌津滩水厂管网延伸工程、马鬃岭水厂管网延伸工程、泥窝潭水厂改扩建工程、牛车河水厂管网延伸工程、盘塘水厂改扩建工程、热市白鹤水厂管网延伸工程、沙坪水厂管网延伸工程、双溪口水厂管网延伸工程、桃花源水厂管网延伸工程、兴隆街集中供水管网延伸工程、杨溪桥集中供水管网延伸工程、重阳水厂新建工程。具体内容详见工程量清单和招标图纸；2.4计划工期：约3个月；2.5标段划分：本次招标共分1个标段；2.6资格审查方式：资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。3、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须是独立的法人资格，营业执照有效。3.2具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，企业注册资本金必须满足本合同工程施工要求，且取得有效安全生产许可证。3.3投标人应已在国家和湖南省水利建设市场信用信息平台建立了信用档案。3.4拟任项目负责人须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师（以注册证书为依据），具有水行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证（以证书为依据），且为投标单位正式职工（以劳动合同和近六个月的社保为依据，并提供社保个人账户官网打印件及查询网址，网上不能查询的提供社保部门出具的不能查询的有效证明，下同），无在建项目。3.5拟任技术负责人具有水利专业中级及以上技术职称（以职称证为依据），且为投标单位正式职工。3.6拟任专职安全员具有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书和岗位资格证（以证书为依据），且为投标单位正式职工。179 3.7本次招标不接受联合体投标。4、招标文件的获取4.14.1请有意参加的投标人从2015年4月3日～2015年4月7日17时止在湖南省水利工程招标投标公共服务平台招标文件下载专区和常德市公共资源交易信息网进行网上下载/获取招标文件。4.2 投标人须先在湖南省水利工程招标投标公共服务平台按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取用户名和密码后才能下载招标文件。4.3投标人可通过以下三种方式进入湖南省水利工程招标投标公共服务平台：（1）进入湖南省水利厅网页http://www.hnwr.gov.cn/后点击右下角湖南省水利工程招标投标公共服务平台；(2) http://61.187.56.50/；（3）http://ztb.hnwr.gov.cn/。4.4 招标文件每套售价人民币3000元，递交投标文件时缴纳。 5、投标人的限定5.1开标时投标人法定代表人或其委托代理人（必须为拟任项目负责人）必须参加开标会，并在开标记录上签字，否则其投标无效。5.2投标人的拟任项目负责人不能有在建项目（指在本项目招标期间，无在建未完工项目或已中标未开工项目）。6、投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间地点详见招标文件规定。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7、评标办法综合评估法。8、踏勘现场和投标预备会本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。9、发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网、湖南省招投标监管网、湖南省水利工程招标投标公共服务平台和常德市公共资源交易信息网上同时发布。10、行政监督本次招标项目接受水行政主管部门招标投标监管机构监督。招投投标监督机构为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室。电话：0736-2556842。11、联系方式投标人如需进一步获取相关的招标信息可与下列单位联系咨询：招　标　人：桃源县水利工程项目建设管理中心联　系　人：朱先生电话：0736-6509631179 招标代理机构：湖南正平招标代理有限公司联系人：鄢女士电　话：0736-2556676传真：0736-2556772179 第2章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：桃源县水利工程项目建设管理中心地址：桃源县漳江镇黄花西路联系人：朱先生电话：0736-65096311.1.3招标代理机构招标代理机构：湖南正平招标代理有限公司联系人：鄢女士电话：0736-2556676传真：0736-25567721.1.4项目名称桃源县农村饮水安全2015年度工程项目1.1.5建设地点桃源县九溪、凌津滩、马鬃岭、泥窝潭、牛车河、盘塘、热市、沙坪、双溪口、桃花源、兴隆街、杨溪桥、重阳1.1.6现场管理机构/1.1.7设计人常德市水利水电勘测设计院1.1.8监理人由发包人另行书面通知1.1.9代建机构/1.2.1资金来源中央投资和地方配套资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围九溪水厂新建工程、凌津滩水厂管网延伸工程、马鬃岭水厂管网延伸工程、泥窝潭水厂改扩建工程、牛车河水厂管网延伸工程、盘塘水厂改扩建工程、热市白鹤水厂管网延伸工程、沙坪水厂管网延伸工程、双溪口水厂管网延伸工程、桃花源水厂管网延伸工程、兴隆街集中供水管网延伸工程、杨溪桥集中供水管网延伸工程、重阳水厂新建工程。具体内容详见工程量清单和招标图纸。1.3.2计划工期计划工期：82天（日历天）计划开工日期：2015年5月10日开工计划完工日期：2015年7月31日前完工1.3.3质量要求合格及以上标准1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质要求：须是独立的法人资格，企业法人营业执照有效。具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，企业注册资本金必须满足本合同工程施工要求，且取得安全生产许可证。财务要求：财务状况良好。信誉要求：应已在国家和湖南省水利建设市场信用信息平台建立了信用档案。项目负责人（注册建造师，下同）资格：须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师（以注册证书为依据），具有水行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证（以证书为依据），且为投标单位正式职工（以劳动合同和近六个月的社保为依据，并提供社保个人账户官网打印件及查询网址，网上不能查询的提供社保部门出具的不能查询的有效证明，下同），无在建项目。179 技术负责人资格：拟任技术负责人具有水利专业中级及以上技术职称（以职称证为依据），且为投标单位正式职工。其它要求：（1）本次招标不接受联合体投标。（2）投标人法定代表人的委托代理人只能是投标项目拟任项目负责人（注册建造师）。（3）投标人企业负责人应持有水行政主管部门核发的A类安全生产考核合格证书。（4）拟任专职安全员具有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书和岗位资格证，且为投标单位正式职工。证明项目负责人（注册建造师）、技术负责人和专职安全员为投标单位正式聘用员工需提供下列资料：A由投标人单位与之签订的聘任合同及社保网站查询的最近6个月的社保或当地社会劳动保障部门开具的投标人为其办理的最近6个月社会保险的证明；B其它有效证明文件。(5)投标人的资质、类似工程业绩、信用等级及相关人员信息按《湖南省水利建设市场信用信息平台》查询结果为准。未记录的，在评标时不予认定。1.4.2是否接受联合体投标√不接受□接受，应满足下列要求：1.9踏勘现场□组织√不组织1.10投标预备会□召开√不召开1.10.3投标截止时间2015年4、官垸、九垸、、月24日9时30分（北京时间）1.11分包□允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：√不允许1.12偏离偏离允许幅度及其处理方法：不允许偏离2.2招标文件的澄清信息发布网站湖南省水利工程招标投标公共服务平台（http://ztb.hnwr.gov.cn/module/page/main.jsp）2.3招标文件的修改信息发布网站湖南省水利工程招标投标公共服务平台（http://ztb.hnwr.gov.cn/module/page/main.jsp）3.2.3对投标报价的其他规定投标人在开标前须进场考察料场、弃料场位置和施工交通、供水、供电等施工条件，必须考虑到自备电源施工和道路加固等因素，并采取与之适当的施工方案和投标报价。投标报价均含工程检验、检测费用（含规范、规程、施工图纸、招标文件、现行定额的规定和约定）。无论投标报价（含单价）是否明确载明施工方法、工作内容（含人工、机械、材料消耗等）均视为包括按招标文件、施工图纸、相关规范、规程和现行定额规定的工作内容所需的一切费用。3.3.1投标有效期自投标截止之日起90天179 3.4.1投标保证金投标保证金的形式：投标保证金递交方式：采用转账形式，必须从投标人企业总部的基本账户于2015年4月22日17:00之前转到常德市公共资源交易中心帐户（未按时到账的按废标处理）。投标单位应在转账单上注明项目名称。投标保证金在招标人和中标人签订合同后5个工作日内，予以退还（无息）。投标保证金金额：肆拾万元整收取投标保证金帐号：开户银行：华融湘江银行股份有限公司常德分行开户名称：常德市公共资源交易中心虚拟子账号：1000075313.7.3签字或盖章要求（1）单位公章必须与资质证书、营业执照、安全生产许可证名称一致。（2）投标文件正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。（3）招标文件中所有要求投标人的法定代表人或其委托代理人必须签名的地方都须法定代表人或其委托代理人亲笔签名，不得使用签名章或其他电子制版签名。（4）其他要求见本文件有关条款。（5）投标报价书封面、编制说明和投标报价汇总表都应由水利注册造价工程师签名并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。水利注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托编制投标报价，应委托具备相应资质的造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，投标文件中签字盖章的水利注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。3.7.4递交的投标文件份数正本壹份，副本肆份3.7.6投标文件电子版份数：1份（U盘）；格式：电子文档中文字部分应为不低于中文Office97版本的Word格式，表格部分应为不低于中文Office97版本的Excel格式，图纸文件应为不低于AutoCAD2000的版本。（电子文档的内容与投标文件不一致时以投标文件正本为准）；标签：应贴标签，标签可打印或用不褪色墨水书写，内容包括：项目名称及投标人名称。4.2.2递交投标文件地点开标日前递交至常德市武陵区沅安东路388号418房间，开标当日递交至开标现场5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：常德市公共资源交易中心开标一室（政务中心6楼）5.2开标程序投标文件的密封检查：由投标人派代表检查6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：随机抽取179 7.3.1履约担保履约担保的形式：采用现金或银行保函形式。履约担保的金额：担保金额为合同总价(不含暂列金额)的10％。10需要补充的其它内容/10.1类似项目在投标人资格条件中，类似工程业绩不作要求，在评标办法中，类似工程业绩作为评分项目。10.2原件√提交。□不提交，但应按第8章投标文件格式中“九、原件的复印件”所列证件准备原件备查，原件查验后退回投标人。10.3中标后须提交的投标文件份数：0份10.4工程结算款支付帐户投标人必须在投标文件中列明工程结算款支付账户,该账户应是投标人企业总部的基本账户，项目法人支付工程款必须拨付到中标人企业总部的基本账户。10.5招标代理费及建设工程交易费（1）经招标人同意，并按国家有关规定，本合同工程招标代理费约定由中标人向招标代理人支付。（2）建设工程交易费由中标人全额支付。（3）招标代理费和交易费已包含在投标报价之中。投标人应在投标报价时考虑合理分摊交易服务费，不单独列项。10.6投标文件的修改如果投标人在投标书递交截止时间前递交了投标书的，若在投标书递交截止时间前又要对已交的投标报价作出修正的，投标人应提交壹套正本，肆套副本，电子文档壹份。提交的修正报价函，该函还应包括招标文件第五章第2.1项包括的所有内容及工程量清单说明，否则该投标人投标无效。10.7投标总价（报价）上限值本次招标，招标人设投标报价上限值。投标人投标总价不得超过招标人投标控制上限值，超出招标人规定的投标上限值的按废标处理。本项目投标报价上限值为：人民币：叁仟伍佰伍拾壹万柒仟零叁拾贰元整。（包含其它措施项目及暂列金）（小写：35517032.00元）。10.8对投标人的限定条件（1）开标时投标人法定代表人或其委托代理人（必须为拟任项目负责人（注册建造师）必须参加开标会，并在开标记录上签字，否则其投标无效。（2）投标人的拟任项目负责人（注册建造师）不能有在建项目（指在本项目招标期间，无在建未完工项目或已中标未开工项目）。10.9签订合同要求签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书，中标人在投标文件中承诺的项目负责人（注册建造师）必须亲自到场。179 1、总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）项目负责人（注册建造师）资格：见投标人须知前附表；（5）技术负责人资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。179 1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1招标人不统一组织现场踏勘，投标人必须自行对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。1.9.2投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。1.9.3招标人或招标代理人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。1.10投标预备会1.10.1本项目招标人不组织召开投标预备会。1.10.2对投标人提出的问题，招标代理人将按第2.2条和第2.3条的规定处理。1.11分包本项目招标人不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。（1）投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.2项的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。1.12.2投标文件除第3章“评标办法”第2.1款项明确规定以外的其他偏差为细微偏差。1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：可要求投标人对细微偏差进行澄清、补正。2、招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，但不注明来源，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。该澄清作为招标文件的组成部分。179 2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。该修改内容作为招标文件的组成部分。投标人应及时浏览相关网站，掌握招标人对该项目的招标文件澄清和修改的发布信息。否则招标人对此不负任何责任。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）工程结算款支付账户；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）原件的复印件；（10）其它材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3对投标报价的其他规定：见投标须知前附表。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（3）投标人不按评标委员会的要求或不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；（4）投标人提交了虚假资料。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。3.5.2“近年财务状况”179 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3“近五年完成的类似项目情况表”应附施工合同和完工证明材料或竣工、完工验收文件（类似项目必须与在湖南省水利建设市场信用信息平台中查询的内容一致）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书影印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近三年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以弄虚作假行为上报省级水利主管部门，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。3.6备选投标方案本项目不允许递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件需按招标文件规定的内容由投标人的法定代表人或其委托代理人（必须为本项目拟任项目负责人）签字，并加盖投标人单位公章。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章和签字。（注册水利工程造价工程师具体要求见投标人须知前附表第5）款内容）。如果投标文件由委托代理人（同上）签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲自签名，不得使用印章，签名章或其他电子制版签名。如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用Ａ4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。3.7.6投标人递交投标文件时，应同时提交投标文件电子版。投标文件电子版的份数见投标人须知前附表。4、投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：（1）所投标段名称和合同编号；（2）招标人的名称和地址；（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。179 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人只接收由投标人法定代表人或其委托代理人（必须为本项目拟任项目负责人（注册建造师））递交的投标文件，并在招标人提供的登记表上签字确认。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5、开标5.1开标时间和地点招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（必须为本项目拟任项目负责人（注册建造师））准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；（5）宣布投标文件开启顺序：按随机顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6、评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。179 7、合同授予7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8、重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9、纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（2）招标人向投标人泄露标底；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（4）招标人预先内定中标人；（5）其它串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其它施工单位；179 （2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人（注册建造师）、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（4）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；（5）不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的；（6）不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；（8）不同投标人的投标文件相互混装的；（9）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；（10）不同投标人委托同一人投标的；（11）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金；（12）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；（13）评标委员会具有充分证据认定为串通投标的；（14）投标人之间其它串通投标报价的行为。10、需要补充的其它内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2原件本项目开标时需递交原件，应按第8章投标文件格式中“九、原件的复印件”所列证件准备原件。原件查验后退回投标人。10.3中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.4工程结算款支付帐户工程结算款支付帐户:见投标人须知前附表。10.5招标代理费及建设工程交易费招标代理费及建设工程交易费：见投标人须知前附表。10.6投标文件的修改投标文件的修改：见投标人须知前附表。10.7投标总价（报价）投标总价（报价）控制上限值：见投标人须知前附表。10.8对投标人的限定条件对投标人的限定条件：见投标人须知前附表。10.9签订合同要求签订合同要求：见投标人须知前附表。179 附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1.……2.…………投标人：（盖单位章）年月日179 附件二：招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至湖南正平招标代理有限公司（传真：0736－2556772）。招标人：（盖单位章）年月日179 附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至湖南正平招标代理有限公司（传真：0736－2556772）。招标人：（盖单位章）年月日179 附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知／修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；……特此确认。投标人：（盖单位章）年月日179 附件五：开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注投标人法定代表人或其委托代理人签名招标人投标总价（报价）控制上限值开标结束时间：年月日时分主持人：开标人：唱标人：记录人：监标人：年月日179 附件六：中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目负责人（注册建造师）：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日179 附件七：中标结果通知书编号：（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我方工作的大力支持！招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日179 第3章评标办法（综合评估法）评标办法前附表形式评审表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字或盖章要求符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价投标文件的数量符合第二章投标人须知第3.7.4款规定投标文件的装订符合第二章投标人须知第3.7.5款规定资格评审表条款号评审因素评审标准2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定安全生产许可证具备有效的安全生产许可证财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定技术负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它标准不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形179 响应性评审表条款号评审因素评审标准2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2.1项和第3.2.2项规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务工程结算款支付帐户符合第二章“投标人须知”第10.4项规定对投标人的限定条件符合第2章“投标人须知”第10.8项规定对投标人的纪律要求符合第2章“投标人须知”第9.2款规定179 评分表条款号条款内容编列内容2.2.1计分权重构成(各权重数值和等于1)施工组织设计：K1＝0.15投标报价：K2＝0.75胜任程度及信誉：K3＝0.12.2.2评标基准价计算方法评标基准价＝有效报价的算术平均值2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100条款号评分因素评分标准2.2.4（1）施工组织设计评分标准（100分）施工总体布置(10分)总体布置较合理、能较好满足施工需要，符合规范要求及项目实际情况的。8-10总体布置基本合理、基本满足施工需要基本符合规范要求及项目实际情况的。5-8总体布置不合理,基本符合规范要求，与项目实际情况有出入的0-5施工方案（40分）方案完整、合理、科学先进，措施得力。5-8方案基本完整、基本合理、可行，措施基本得力。3-5方案欠完整、合理、可行，措施欠得力。0-3工程进度计划及措施（15分）关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行。10-15关键线路基本准确，计划编制不合理，对关键节点的控制措施基本可行。5-10关键线路不准确、计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行。0-5技术供应措施计划（5分）配置合理，安排充足，较好满足工程需求。4-5配置基本合理，安排充足，能满足工程需求。2-4配置不合理，安排欠周全，需补充完善，不能满足工程需求。0-2工程质量管理体系及措施(10分)组织机构形式合理，有完善的管理体系，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。8-10组织机构形式基本合理，有完善的管理体系，具体措施可行。5-8组织机构形式欠合理，管理体系不完善，具体措施不可行。0-5环境保护、文明施工管理体系及措施（10分）针对性强，有先进、具体、完整、可行的措施，管理体系完善。5-10针对性一般，有基本合理的措施，管理体系完善。2-5针对性差，措施欠合理，管理体系欠完善。0-2安全管理体系及措施(10分)针对性强，管理体系完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责明确，措施方案先进、可行。8-10针对性一般，管理体系完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责不够明确，措施方案基本可行。5-8针对性差，管理体系欠完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责不明确，措施方案欠合理。0-5179 2.2.4（2）投标报价评分标准（100分）最终投标价与基准价的偏差率偏差率大于0：报价分从0开始至5%（含5%），每升1%减2分，超过5%以上部分按每升1%减4分计算；偏差率等于0：报价分为100分；偏差率小于0：报价分从0开始至-5%（含-5%），每降1%减1分，低于-5%的部分则按每降1%减2分计算。2.2.4（3）胜任程度及信誉评分标准（100分）资信等级（40分）信用等级为AAA级的40信用等级为AA级的34信用等级为A级的28信用等级为BBB级的22信用等级为CCC级的0有正在处罚或公告期内的不良行为纪录的，每项扣0.25-0.5分，累计扣分不超过资信等级总分值近五年类似工程业绩(30分)有三个以上类似工程业绩30有二个类似工程业绩20有一个类似工程业绩10无类似工程业绩0相关人员（20分）建造师水利水电工程专业贰级及以上建造师8技术负责人（8分）水利专业中级及以上职称8其他人员（4分）具有相关岗位资格证书4不具有相关岗位资格证书0财务状况（10分）资产负债率连续三年资产负债率《70%10连续三年中有资产负债率》70%的6注：1．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。2．符合招标控制上限值≥最终投标价≥0.85×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。3．最终投标价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。4．投标报价不得超过招标控制上限值，否则作废标处理。5.类似工程业绩：企业作为承包人（非分包人）近5年内（指2010年3月～今）完成过建设规模相似的水利工程建设项目（含新建、扩建、改建、加固）施工业绩（国家或省水利水利信用平台上查询显示完工已验收状态），同时在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。6.施工组织设计的评分区间数值（×～×），区间后面数字包括数值本身，区间前面数字不包括数值本身，评分分值可保留一位小数。179 1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表一。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表二。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表三。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表；（3）胜任程度及信誉：见评标办法前附表；2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表；（3）胜任程度及信誉：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。179 3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。179 附件一：投标文件澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.……2.…………请将上述问题的澄清函于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日179 附件二：投标文件澄清函编号：（项目名称）（标段名称）评标委员会：投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：1.……2.…………投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日179 第4章合同条款及格式第1节通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）相应条款。179 第2节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.2.2.2发包人：。1.1.2.3承包人：（签约后填入承包人的名称）。1.1.2.4承包人项目负责人（注册建造师）、技术负责人和专职安全员：（签约后填入项目负责人（注册建造师）、技术负责人和专职安全员的姓名、身份证号号码，项目负责人（注册建造师）执业证书号码以及项目负责人（注册建造师）和专职安全员水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码）。1.1.2.5分包人：无。1.1.2.6监理人：发包人另行书面通知。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：365天。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）安全生产合同；（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（合同技术条款）；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；（11）构成本合同组成部分的其他文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在签订合同时确定。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。2.3.3发包人应在开工前14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。2.8其它义务无3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第4.11款约定，确定产生的费用增加额；179 （3）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（4）按第11.3款、12.3款、12.4款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；（5）按第11.3款、11.4款约定，确定工期延长；（6）按第15.3款约定，发出变更指令，确定变更价格；（7）按第15.4款约定，确定变更工作的单价；（8）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（9）按第15.8款约定，确定暂估列金额；（10）按第14.1款约定，确定索赔额。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其它义务（补充）4.1.10.1承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。4.1.10.2在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。4.1.10.3承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.10.5承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.10.6承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.10.7承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利行业市场信用信息管理系统。4.2履约担保（修改）本合同工程履约担保采用现金或银行保函形式递交，担保金额为合同总价（不含暂列金额）的10％。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还（无息）给承包人。4.3分包删除通用合同条款4.3款全文，并以下文代替：本项目主体工程不允许分包。4.5承包人项目负责人（注册建造师）（补充）4.5.5（1）签订合同协议书时，中标人在投标文件中承诺的项目负责人（注册建造师）必须亲自到场；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人以弄虚作假行为上报省级水利主管部门，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。179 （2）发包人将对项目负责人（注册建造师）和技术负责人、专职安全员等主要人员实行每月考勤制度，承包人应保证项目负责人（注册建造师）和技术负责人、专职安全员不兼任其它工程项目管理职务，每月在工地现场的时间不少于20天，否则将按每人每天人民币500元/天的标准向发包人支付违约金。承包人出现两次因考勤原因引起的罚款情形，发包人将发出警告，若承包人仍然达不到考勤要求，发包人将有权向湖南省水利厅申报承包人的不良行为记录一次。4.7撤换承包人项目负责人（注册建造师）和其他人员（补充）4.7.1补充：承包人项目负责人（注册建造师）或技术负责人或施工五大员未经发包人要求或批准，不得进行更换，擅自更换以上人员的承包人应按1000元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。上述人员变更需在发包人批准并报湖南省水利厅建管处备案后实施，更换后的相应人员的资格等不得低于被更换的人员。4.7.2补充：尽管承包人已按第4.6.2款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划和（/或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派（和/或更换）人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到通知后14天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，将按500元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按监理人的要求增派（和/或更换）的人员到岗止。4.8保障承包人人员的合法权益（补充）4.8.7承包人承诺由发包人按相关行政主管部门核定的标准从承包人的月进度支付款中暂扣该月应付款项的2％作为民工工资支付保证金。承包人应于次月的月底向发包人提交民工工资支付情况报告和相关证明资料，若无拖欠，发包人将在收到报告后的次月工程进度结算款中全额返还该笔款项。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。5.材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备：无6.施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供用于本合同工程的施工设备或临时设施。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责办理，并承担相关费用。7.2场内施工道路7.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施,179 并承担相应费用。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人在承包人进场后7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关书面资料。承包人应在收到上述资料后的14天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供施工图资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12删除通用合同条款9.2.12项全文，并以下文代替：承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。9.2.14下列工程应编制专项施工方案：/。其中/应组织专家论证和审查。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：现场设置“六牌一图”，创建文明工地。11.开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于30mm的雨日超过1天；（2）风速大于10m/s的6级以上台风灾害；（3）日气温超过35℃的高温大于3天；（4）日气温低于-5℃的严寒大于3天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹或一次积雪深达450mm以上；（6）其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为/元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的/％。179 11.6工期提前删除通用合同条款11.6条全文，代之以“承包人自行提前完工的不予奖励。但如发包人要求承包人提前完工的，在保证工程质量的前提下比合同工期每提前一天的完工奖金为/元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的5％。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。12.2发包人暂停施工的责任（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。13工程质量9.7质量评定9.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格率100％。9.7.7工程合格标准为：100％。14试验和检验10.1材料、工程设备和工程的试验和检验10.1.5水工金属结构、启闭机进场后的交货检查和验收中，承包人负责设备的卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储等。10.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人确定。15变更15.1变更的范围和内容（6）本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。15.4变更的估价原则本款第15.4.3项修改为“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有此种材料价格，则以发包人认可的实际采购价为准；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；人工、材料、机械台班的用量以水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、水总【2005】389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》、水建管【1999】523号文颁发的《水利水电设备安装工程预算定额》、水利部水建（1993）63号文颁发的《中小型水利水电安装工程预算定额》；若以上定额没有可供参考的，将参照其他行业有关预算定额和机械台时、台班费定额确定。”15.6暂列金额暂列金额的使用需通过发包人批准。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由发包人根据有关规定确定暂估价项目供应商或分包人。16价格调整11.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式为：在本合同施工期间，人工、机械使用费不因物价波动而作任何调整。以总价承包的项目在整个合同实施过程中其价格不作任何调整。179 主要建筑材料在合同实施期间产生较大波动，可以调整材料的价差，调整方式如下：（1）主要建筑材料指水泥、钢筋、砂、碎（卵）石、柴油、块石、石料等。（2）材料调差（包括调增和调减）的比较以工程所在地建设行政管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的造价信息上的材料预算价格为准，即施工当期造价信息上的价格与招标当期的造价信息上的价格相比较（若无造价信息或造价信息上没有该类材料价格，则按实际采购价与招标时确定得材料价格相比较），若材料价格相差±5％（含±5％）以上，则对材料的价差部分进行调整，否则不予调整。（3）材料调差的计算公式为ΔP＝∑（Pn×Fn×Gtn×S），式中：ΔP——需调整的材料的价格差额；Pn——承包人已标价的工程量清单中可调材料的预算价格；Fn——可调材料价差的百分率，Fn＝（Ftn/F0n－1）×100％，只有Ftn≥5％，或者≤－5％时，方能进行材料调差；Ftn——可调材料现行造价信息上的价格（或实际采购价），指第17.3.3项、第17.5.2项、第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前30天的材料价格；F0n——可调材料基本价格，指投标截止日前30天的各可调材料的造价信息上的价格（或合理定价中材料价格）；Gtn——各可调材料同期的采购数量；S——国家规定的税金。（4）需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，并报发包人审批，发包人审批确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。（5）需要进行价格调整的材料采购数量必须按照工程施工进度与工程需要数量相匹配，对于数量明显不相匹配的采购数量，发包人将不予认可。（6）由于承包人延误工期，未在约定的工期内竣工，则对原约定竣工日期后继续施工的材料价差只调减，不调增。11.2法律变化引起的价格调整删除通用合同条款第11.2条，以下列条文代替：在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。17计量与支付17.1.6工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本合同工程的责任和义务。由于承包人在自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。并执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。17.1.7179 监理在计量时发现有申请完成的工程项目中技术规范规定的相关工程未完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进一步核实和调查（包括已计量支付的内容）。在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，为调查核实提供一切方便。如经核实有虚假成份，则涉及计量方面的虚假按本款上述规定对承包人进行处罚，尽管签证书中有发包人人员的签证，承包人也不能免除此类处罚。且调查、核实工作所耗的一切费用均由承包人承担。如果核实结果不存在虚假成份，则此次调查、核实工作所产生的费用由发包人承担。17.2预付款17.2.1预付款(1)工程预付款的总金额为签约合同价的10％；分2次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的50％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的50％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：不支付工程材料预付款。17.2.3预付款的扣回与还清（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。AR=——————（C-F1S）（F2-F1）S式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；A——工程付余款总金额；S——签约合同价；C——合同累计完成金额；F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单（补充）承包人提交月进度付款申请单的数量：6份。17.3.3进度付款证书和支付时间(2)本款补充发包人逾期付款违约金：发包人不支付逾期付款违约金17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式6份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式六份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。179 18.竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收等。验收条件为：执行国家及相关行业主管部门有关规定，验收程序为：执行国家及相关行业主管部门有关规定。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为由发包人另行书面通知，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投人使用的单位工程包括：由发包人另行书面通知。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：由发包人另行书面通知。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：由发包人另行书面通知。18.7竣工验收18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：由发包人另行书面通知。18.9试运行18.9.1试运行的组织：按通用条款，无特殊约定；费用承担：按通用条款，无特殊约定。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）期限365天。19.7保修责任本合同工程的保修期为：365天。保修范围：永久工程。保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保工程险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）；投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。投保内容：主体工程和临时设施工程；保险金额、保险费率和保险期限：合同总价、0.4％、缺陷责任期满止。本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。20.2人员工伤事故的保险20.2.1本条增加如下内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人员工伤事故险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。保险金额、保险费率：承包人自行确定。保险期限：至项目完工。20.3人身意外伤害险20.3.2本条增加如下内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。保险金额、保险费率：承包人自行确定。保险期限：至项目完工。179 20.4第三者责任险20.4.2本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。第三者责任险保险费率：0.45％；第三者责任险保险金额：100万元。本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。20.5其它保险需要投保的其它内容：由承包人自行确定是否投保，并承担相关费用；保险金额、保险费率：承包人自行决定。保险期限：至项目完工。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：开工令发布后14天内。保险条件：保单副本；20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行承担所有的费用；发包人负责补偿的范围与金额：无。13.违约13.1承包人违约13.1.1承包人违约的情形补充：（7）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工。（8）承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项中的控制性进度15天（日历天）以上。（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上。13.1.2对承包人违约的处理补充：（7）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。（8）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。双方一致同意将该争议提交常德仲裁委员会申请仲裁。25补充条款25.1主要人员的更换中标后，承包人项目负责人（注册建造师）、技术负责人及主要管理人员不得随意更换；因特殊原因需要更换，须报发包人备案后才能更换。179 第3节合同附件格式179 附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）安全生产合同；（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（合同技术条款）；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；（11）构成本合同组成部分的其他文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（￥元）。4.承包人项目负责人（注册建造师）：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。9.本合同一式陆份；其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本肆份，发包人、承包人各执壹份，其余副本由发包人分送各有关单位。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日179 附件二：安全生产合同格式安全生产合同为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理179 部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。四、本合同正本一式二份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：179 附件三：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。179 附件四：工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任179 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人或委托代理人：法人或委托代理人：年月日年月日179 第5章工程量清单1工程量清单说明见1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）等规定，按施工图纸计算的有效工程量。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。1.5分类分项工程量清单中混凝土的设计龄期未注明的均为28天。2投标报价说明2.1工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：1.投标总价。2.工程项目总价表。3.分类分项工程量清单计价表。4.措施项目清单计价表。5.其它项目清单计价表。6.工程单价汇总表。7.工程单价费（税）率汇总表。8.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。9.投标人生产混凝土配合比材料费表。10.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。11.投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。12.总价项目分类分项工程分解表。9.工程单价计算表。10.人工费单价汇总表。2.2工程量清单报价表填写规定1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。2.本工程分类分项工程量清单计价表中的所有项目实行单价承包。工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。3.投标金额（价格）均应以人民币表示。4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。5.工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。179 6.分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。7.措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。8.其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。招标文件规定的暂列金金额，投标人在报价时必须按招标文件规定的固定金额填写，不得修改。9.暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额指招标人为暂定项目和可能发生的合同变更而预留的金额。10.计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。计日工不进入投标总价。11.辅助表格填写：（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。（5）投标人自行采购主要材料预算价格（材料预算价含材料二次转运费）汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价（材料预算价含材料二次转运费）填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。（6）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。（7）投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。（8）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。（9）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。2.3.投标报价其他说明1.本工程风、水、电的来源均由投标人自行负责，发包人不予提供。2.除招标文件明确外，本工程土料场、砂砾石料场、块石料场及弃渣场的位置和运距由投标人自行确定。3.工程量清单中单价计算时，所有材料、设备价格由投标人自行调查确定，并考虑风险因素，在合同实施过程中不因任何原因而调整。4.措施项目清单中的项目以每一项措施项目为单位按项总价承包，费用包干使用，在整个合同实施过程中不予调整。179 5.本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保工程险和第三者责任险，其工程险的保险金额按合同总价为基础计算，保险费率为0.4%，第三者责任险的保险额为100万元，保险费率为0.45%。上述两项保险费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。人身意外伤害险、其他保险等保险项目的保险费由投标人根据第4章《通用合同条款》第20.2、20.3、20.5条的规定自行测算，并摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人员工伤事故险和人身意外伤害险，并承担相关责任。保险金额、保险费率由承包人自行确定。投保费由承包人承担，该费用摊入各工程项目单价中，发包人不另行支付。本合同工程其他保险由承包人自行确定是否投保，并承担相关责任。如投保，该保险费摊入各工程项目单价中，发包人不另行支付。保险金额、保险费率由承包人自行确定。6.本项目设备、材料均由承包人负责采购。其负责采购的设备、材料，从订货、验收、从出厂到工地的运输、二次转运、搬运、保管以及运输保险费等全部间接、直接的费用均应包括在投标报价中，由承包人承担。7.所有工程量的变化，丝毫不能使合同条款无效或降低，也不免除投标人按合同要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。8.招标文件提供的图纸中列明项目的工程量与工程量清单中相对应项目在数值上不一致者，以工程量清单中数值为准。9.投标人在投标文件中应提交详细的投标报价编制说明，内容包括报价的编制原则、基础资料、取费标准等。10.投标人在投标前须进场考察料场、弃料场位置和施工交通、供水、供电等施工条件，必须考虑到自备电源施工和道路加固等因素，并采取与之适当的施工方案和投标报价。投标报价均含工程检验、检测费用（含规范、规程、施工图纸、招标文件、现行定额的规定和约定）。179 项目投标总价工程名称:合同编号:投标总价人民币（大写）:（￥）:投标人:（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）:（签字）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）编制时间:179 工程项目总价表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号工程项目名称金额（元）一分类分项工程项目二措施项目三其他项目合计（一、二、三项之和）投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 分类分项工程量清单表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目编号工程或费用名称单位数量单价(元)合价(万元)主要技术条款A九溪水厂新建工程第一部分建筑工程一水厂工程(一)取水工程土石方开挖m³210土方回填夯实m³180C10砼垫层m³3.8M7.5浆砌石挡墙m³41.2泵房下层C25砼m³22.2砂石垫层m³4.8C20砼预制块护坡m³4.8C20砼阶梯m³1钢筋制安t2.1模板制安及拆除m²88取水泵房m²29(二)水厂土建土方开挖m³1300土方回填夯实m³120土地平整m²2124管理用房m²140生产用房m²96砖砌围墙m134艺术围墙m48钢制大门项1排水沟m190C20砼地坪及道路m³122.2砂卵石垫层m³82.2179 厂区绿化项1检查井个6单箅雨水井个6雨水管φ200砼管m55雨水管φ300砼管m25控制闸阀井座3化粪池座1污水处理井座1卓桥村、板桥村2处增压泵房m²44(三)125m³/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池土方开挖m³28土方回填夯实m³4M7.5浆砌石基础m³156C10砼垫层m³12.1C25砼m³136.8C20砼m³9.9木模板制安及拆除m²489钢筋制安t15.86墙体表面贴面砖m²90双层脚手架m²251(四)125m³/h重力无阀滤池土方开挖m³31土方回填m³3C10砼垫层m³4.1C25砼m³52.9模板制安及拆除m²285钢筋制安t5.15墙体表面贴面砖m²112双层脚手架m²151(五)800m³清水池(2*400m³)机械土方开挖m³570179 土方回填夯实m³110C10砼垫层m³28.9C25砼m³211.1MU10砖砌导流墙m³30模板制安及拆除m²865钢筋制安t25.14墙体表面贴面砖m²204双层脚手架m²330溢水井座1二管网工程(一)管槽工程土方开挖m³111395土方回填m³110197(二)阀门井工程（99个）土方开挖柱坑m³1859土方回填m³1307C25砼m³115C10砼垫层m³34M10砖砌体m³131M10砂浆抹面m²530钢筋制安t10.154第二部分机电设备安装工程一取水机电设备工程(一)离心泵KQW150/250-18.5/4台2.00(二)Φ150蝶阀台4.00(三)Φ150止回阀台2.00(四)Φ200进出水钢管m150.00(五)DN200钢制防水套管个2.00(六)DN150钢制防水套管个1.00(七)DN200*150大小头个3.00179 (八)DN200弯头（60°）个3.00(九)DN150*150三通个1.00(十)DN65防水套管个1.00(十一)DN65止回阀个1.00(十二)DN65钢管m10.00(十三)排污泵40QW10-10-0.75台1.00(十四)钢梯t0.40(十五)LX-A型电动单粱悬挂吊车（1T）台1.00二配电工程(一)110KW柴油发电机组套1.00(二)电力电缆YJV-0.6/1KV3*50+1*25m270.00(三)电力电缆YJV-0.6/1KV3*35+1*16m20.00(四)电力电缆YJV-0.6/1KV3*10+1*6m80.00(五)电力电缆YJV-0.6/1KV4*16m160.00(六)低压配电箱套1.00(七)避雷针（20m）座1.00(八)消火栓个1.00(九)自用水管Φ110PE(0.6MPa)m15.00(十)自用水管Φ50PE(1.0MPa)m25.00(十一)排污管Φ300HDPE（0.4MPa)m60.00(十二)排污管Φ400HDPE（0.4MPa)m75.00三125m³/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池(一)DN250钢制弯头90°个3.00(二)DN250钢制短管m5.50(三)DN250蝶阀个2.00(四)DN250钢制防水套管个2.00(五)DN250喷嘴个1.00(六)DN200L=4.0m穿孔排泥管根10.00(七)斜管DN32L=1mm²20.00(八)集水槽L=3.5m个2.00(九)DN200钢制防水套管个12.00179 (十)DN200蝶阀个12.00(十一)DN200快开排泥阀个12.00(十二)63PE给水管m22.00(十三)DN15阀门个24.00(十四)DN15电磁阀个12.00(十五)20PE给水管m36.00(十六)HDPE排水管DN400m5.00(十七)钢梯t0.84(十八)钢制栏杆m46.00四125m³/h重力无阀滤池(一)DN250总进水钢管m20.00(二)DN200进水钢管m22.00(三)DN350虹吸管m25.00(四)DN300虹吸管m10.00(五)DN200出水管m1.60(六)DN150放空管m2.00(七)DN400HPDE管m1.00(八)DN150闸阀个2.00(九)DN400防水套管个1.00(十)DN350防水套管个3.00(十一)DN250防水套管个1.00(十二)DN200防水套管个6.00(十三)DN150防水套管个2.00(十四)DN350*200钢制三通个2.00(十五)DN350弯头（30°）个2.00(十六)DN350弯头（60°）个2.00(十七)DN200弯头（90°）个6.00(十八)DN150弯头（90°）个2.00(十九)DN350*300异径管个2.00(二十)DN40虹吸辅助管及附件m12.00(二十一)DN40虹吸抽气管m4.00179 (二十二)DN32虹吸破坏管m10.00(二十三)DN32强制冲洗器个2.00(二十四)冲洗强度调节器副2.00(二十五)配水板副2.00(二十六)300*300虹吸破坏斗座2.00(二十七)Φ700检修人孔个2.00(二十八)Φ600检修人孔个4.00(二十九)B=600钢制爬梯t0.40(三十)DN32截止阀个2.00(三十一)预制滤板块68.00(三十二)短柄滤头个512.00(三十三)Φ10透明水位管根2.00(三十四)管道支架副4.00(三十五)DN350法兰短管根30.95(三十六)石英砂滤料m³5.60(三十七)DN250连接管道（沉淀池至无阀滤池）m7.00五800m³清水池附件(一)检修孔Φ1000只4.00(二)通风帽Φ1100只8.00(三)通风管DN200（钢）根8.00(四)爬梯t0.22(五)水管吊架副2.00(六)喇叭口支架只2.00(七)喇叭口DN300*450只4.00(八)DN300钢性防水套管只4.00(九)DN150钢性防水套管只2.00(十)DN250钢性防水套管只2.00(十一)DN300弯头90度只4.00(十二)DN150钢管m12.00(十三)DN300钢管m24.00(十四)DN250钢管m4.00179 (十五)DN250连接管道（无阀滤池至清水池）m8.00(十六)遥控浮球阀台2.00(十七)DN250钢管（超越管）m40.00(十八)DN250闸阀台3.00六加药、消毒设备(一)加药消毒设备（CPF-200D、ZJZ-20）套1.00(二)安全监测设施套1.00七变频增压设备(一)水厂变频恒压设备台1.00(二)板桥村无负压变频增压设备台1.00(三)卓桥村无负压变频增压设备台1.00八管道管件工程(一)DN280闸阀个5.00(二)DN250闸阀个2.00(三)DN200闸阀个7.00(四)DN180闸阀个3.00(五)DN160闸阀个3.00(六)DN125闸阀个10.00(七)DN110闸阀个19.00(八)DN90闸阀个33.00(九)DN75闸阀个43.00(十)DN63闸阀个54.00(十一)DN50闸阀个43.00(十二)DN40闸阀个17.00(十三)DN32闸阀个2.00(十四)DN25闸阀个5529.00(十五)自动进、排气阀QB1-10DN40个2.00(十六)自动进、排气阀QB1-10DN32个11.00(十七)自动进、排气阀QB1-10DN25个80.00(十八)SS100/65-1.6消火栓台3.00(十九)DN63排空阀个55.00179 (二十)DN90减压阀个3.00(二十一)DN75减压阀个3.00(二十二)DN63减压阀个7.00(二十三)DN50减压阀个8.00(二十四)DN40减压阀个5.00(二十五)DN150水表块1.00　九输水管道及管件工程(一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ315(1.25MPa)m200.00(二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ280(1.25MPa)m2241.00(三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ250(1.25MPa)m2241.00(四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(1.25MPa)m2023.00(五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(1.0MPa)m1197.00(六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(0.8MPa)m512.00(七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(1.25MPa)m1855.00(八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(1.0MPa)m633.00(九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(1.25MPa)m1716.00(十)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(1.0MPa)m774.00(十一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(1.25MPa)m3504.00(十二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(1.0MPa)m2757.00(十三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(1.25MPa)m5122.00(十四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(1.0MPa)m4475.00(十五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(1.25MPa)m4403.00(十六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(1.0MPa)m2011.00(十七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m4929.00(十八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(1.25MPa)m9407.00(十九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(1.0MPa)m6574.00(二十)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m2318.00(二十一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.6MPa)m1586.00(二十二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(1.25MPa)m5440.00(二十三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(1.0MPa)m15740.00(二十四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m5408.00179 (二十五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.25MPa)m9543.00(二十六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m29166.00(二十七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m27605.00(二十八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m9435.00(二十九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m1390.00(三十)管件工程项1　总价包干B凌津滩水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖（综合价）m³22351土方回填m³22351(二)阀门井工程（组合）185个土方开挖柱坑m³2186土方回填m³1506C10砼垫层m³62.83钢筋制安t11.2C25砼m³102.65M10砖砌体m³241.03M10砂浆抹面m²1171.65第二部分机电设备安装工程一管道管件工程　DN150闸阀个4.00　DN140闸阀个2.00　DN100闸阀个27.00　DN90闸阀个29.00　DN75闸阀个53.00　DN63闸阀个4.00　DN50闸阀个151.00179 　DN32闸阀个779.00　自动进、排气阀QB1-10DN63个2.00　自动进、排气阀QB1-10DN50个73.00二输水管道及管件工程　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.8MPa)m1600　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(0.8MPa)m1000　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.8MPa)m1200　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m13760　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.63MPa)m1800　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.63MPa)m6020　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m10360　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m18220　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m960　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m23844　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m15525　管件工程项1总价包干C马鬃岭水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖m³25669土方回填m³25567(二)阀门井工程（组合）25个土方开挖柱坑m³295土方回填m³204C10砼垫层m³8.5钢筋制安t1.51C25砼m³13.9M10砖砌体m³32.6M10砂浆抹面m²158179 第二部分机电设备安装工程一管道管件工程　DN100闸阀个1.00　DN90闸阀个1.00　DN63闸阀个5.00　DN50闸阀个30.00　DN32闸阀个51.00　自动进、排气阀QB1-10DN63个4.00　自动进、排气阀QB1-10DN50个10.00二输水管道及管件工程　PE(100）塑管φ110（0.63Mpa）m620　PE(100）塑管φ90（0.8Mpa）m1800　PE(100）塑管φ63（1.0Mpa）m4000　PE(100）塑管φ50（1.25Mpa）m3700　PE(100）塑管φ40（1.6Mpa）m2900　PE(100）塑管φ32（1.6Mpa）m5100　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m15850　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m10400　硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m16650　管件工程项1总价包干D泥窝潭水厂改扩建工程第一部分建筑工程　　一水厂工程　　(一)水厂土建　　　土石方开挖m32980　土方回填夯实m3980　余土外运1kmm32000　土地平整m21688　生产管理用房(含3个增压泵房）m2280179 　砖砌围墙m128　浆砌挡墙m35.1　浆砌石基础m350　艺术栏杆m32　钢制大门项1　排水沟m158　C20砼地坪及道路、阶梯m348　砂卵石垫层m348　厂区绿化项1　污水处理井项1　检查井个10　单箅雨水井个4　雨水管φ200砼管m69　雨水管φ300砼管m30　化粪池座1(二)125m3/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池　　　机械土方开挖m3129　土方回填夯实m322　浆砌石基础m3210　C10砼垫层m312.1　C25砼m3136.8　C20砼m39.9　木模板制安及拆除m2489　钢筋制安t15.86　墙体表面贴面砖m290　双层脚手架m2251(三)125m3/h重力无阀滤池　　　机械土方开挖m348.9　土方回填夯实m315.7　C10砼垫层m34.1　C25砼m352.9179 　模板制安及拆除m2285　钢筋制安t5.15　墙体表面贴面砖m2112　双层脚手架m2151(四)600m3矩形清水池　　　机械土方开挖m3230　土方回填夯实m325　C10砼垫层m320.8　C25砼m3139.8　M10砖砌导流墙m312.2　模板制安及拆除m2708　钢筋制安t16.04　墙体表面贴面砖m2210　溢水井座1　双层脚手架m2262二管网工程　　(一)管槽工程　　　管槽土方开挖m351613　土方回填m350824(二)阀门井工程　　　柱坑土方开挖m31043　土方回填m3696　C10砼垫层m316.5　C25砼　52　M10砖砌体m3117　M10砂浆抹面m2343　钢筋制安t4.48　第二部分机电设备安装工程　　一引水工程　　(一)引水管道DN250钢管m200.00179 (二)Ф250蝶阀个2.00(三)Ф250止回阀个2.00(四)250QJ140-30/2潜水泵台2.00(五)取水浮船只1.00(六)250橡胶紴纹管m100.00二加压工程　　(一)变频增压设备套3.00(二)电力电缆YJV-3x1.5m280.00三配电工程　　(一)铜芯线4*4m300.00(二)50KW柴油发电机组台套　1.00(三)BV-0.5KV/4*6m200.00(四)电力电缆YJV-0.6/1kv3*25m200.00(五)电力电缆YJV-0.6/1kv3*4m180.00(六)低压配电箱套1.00(七)避雷针（20m）座1.00(八)消火栓个1.00(九)安全监测设备套1.00(十)自用水管Φ110PE(0.6MPa)m48.00(十一)排污管Φ300HDPE（0.4MPa)m20.00四125m3/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池　　(一)DN250钢制弯头90°个3.00(二)DN250钢制短管m5.50(三)DN250蝶阀个2.00(四)DN250钢制防水套管个2.00(五)DN250喷嘴个1.00(六)DN200L=4.0m穿孔排泥管根10.00(七)斜管DN32L=1mm220.00(八)集水槽L=3.5m个2.00(九)DN200钢制防水套管个12.00(十)DN200蝶阀个12.00179 (十一)DN200快开排泥阀个12.00(十二)63PE给水管m22.00(十三)DN15阀门个24.00(十四)DN15电磁阀个12.00(十五)20PE给水管m36.00(十六)HDPE排水管DN400m5.00(十七)钢梯t0.40(十八)钢制栏杆m46.00(十九)DN250跨越钢管m55.00(二十)DN250蝶阀个1.00五125m3/h重力无阀滤池　　(一)DN250总进水钢管m20.00(二)DN200进水钢管m22.00(三)DN350虹吸管m25.00(四)DN300虹吸管m10.00(五)DN200出水管m1.60(六)DN150放空管m2.00(七)DN400HPDE管m1.00(八)DN150闸阀个2.00(九)DN400防水套管个1.00(十)DN350防水套管个3.00(十一)DN250防水套管个1.00(十二)DN200防水套管个6.00(十三)DN150防水套管个2.00(十四)DN350*200钢制三通个2.00(十五)DN350弯头（30°）个2.00(十六)DN350弯头（60°）个2.00(十七)DN200弯头（90°）个6.00(十八)DN150弯头（90°）个2.00(十九)DN350*300异径管个2.00(二十)DN40虹吸辅助管及附件m12.00179 (二十一)DN40虹吸抽气管m4.00(二十二)DN32虹吸破坏管m10.00(二十三)DN32强制冲洗器个2.00(二十四)冲洗强度调节器副2.00(二十五)配水板副2.00(二十六)300*300虹吸破坏斗座2.00(二十七)Φ700检修人孔个2.00(二十八)Φ600检修人孔个4.00(二十九)爬梯t0.20(三十)DN32截止阀个2.00(三十一)预制滤板块68.00(三十二)短柄滤头个512.00(三十三)Φ10透明水位管根2.00(三十四)管道支架副4.00(三十五)DN350法兰短管根30.95(三十六)石英砂滤料m35.60(三十七)DN250连接管道（沉淀池至无阀滤池）m18.00六600m3矩形形清水池附件　　(一)检修孔Φ1000只4.00(二)通风帽Φ200只8.00(三)通风管DN200（钢）根8.00(四)水管吊架副2.00(五)喇叭口支架只2.00(六)喇叭口DN400*600只2.00(七)弯头DN40090度只4.00(八)D250钢性防水套管只2.00(九)DN300钢性防水套管只4.00(十)DN150钢性防水套管只2.00(十一)爬梯t0.22(十二)DN150钢管m6.00(十三)DN200钢管m6.00179 (十四)DN250钢管m8.00(十五)DN250连接管道（无阀滤池至清水池）m15.00(十六)浮球液位控制器台2.00七加药、消毒设备　　(一)加药消毒设备（CPF-200D、ZJZ-20）套1.00(二)管道混合器台1.00八管道管件工程　　(一)DN250闸阀个2.00(二)DN200闸阀个1.00(三)DN160闸阀个1.00(四)DN140闸阀个4.00(五)DN125闸阀个7.00(六)DN110闸阀个8.00(七)DN90闸阀个14.00(八)DN75闸阀个16.00(九)DN63闸阀个16.00(十)DN50闸阀个34.00(十一)DN40闸阀个18.00(十二)DN25闸阀个2258.00(十三)自动进、排气阀QB1-10DN25个50.00(十四)自动进、排气阀QB1-10DN32个19.00(十五)DN50排空阀个19.00(十六)出厂水表块1.00九输水管道及管件工程　　(一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ250(0.8MPa)m3850.00(二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(0.8MPa)m495.00(三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(0.8MPa)m567.00(四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.8MPa)m1678.00(五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(0.8MPa)m3942.00(六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(0.6MPa)m225.00(七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.8MPa)m10898.00179 (八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.6MPa)m356.00(九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m1918.00(十)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.6MPa)m4756.00(十一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(1.0MPa)m669.00(十二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m7429.00(十三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.6MPa)m5119.00(十四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m13914.00(十五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m14426.00(十六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m21436.00(十七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m9360.00(十八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m288.00(十九)管件工程项1总价包干E牛车河水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖m³14961土方回填m³14773(二)阀门井工程（组合）35个土方开挖柱坑m³413.6土方回填m³285C10砼垫层m³11.9钢筋制安t2.12C25砼m³19.4M10砖砌体m³45.6M10砂浆抹面m²221.7第二部分机电设备安装工程一管道管件工程　DN150闸阀个2.00179 　DN100闸阀个7.00　DN75闸阀个12.00　DN50闸阀(PE）个16.00　DN32闸阀（PE）个22.00　自动进、排气阀QB1-10DN25个9.00二输水管道及管件工程　PE(100）塑管φ160(0.63MPa)m7086　PE（100）塑管φ110(0.63MPa)m3489　PE（100）塑管φ75(0.8MPa)m3824　PE（100）塑管φ50(1.25MPa)m3570　PE（100）塑管φ40(1.6MPa)m1120　PE（100）塑管φ32(1.6MPa)m1408　管件工程项1总价包干F盘塘水厂改扩建工程第一部分建筑工程　　一取水工程　　(一)土方开挖m376.6(二)土方回填m369(三)C10砼垫层m31.7(四)C20砼基础m35.847(五)C25砼排架及梁板m312.18(六)钢筋制安t1.46(七)模板制安m2144.5(八)栏杆m32(九)脚手架m299(十)取水泵房m223.4二增压泵房m235.5三管网工程　　(一)管槽工程　　　土方开挖m371474179 　土方回填m371474(二)阀门井工程(61座）　　　土方开挖m31127　土方回填m3794　C25砼m370　C10砼垫层m321　M10砖砌体m379　M10砂浆抹面m2321　钢筋制安t6.14　第二部分机电设备安装工程　　一配电工程　　(一)水泵200QJ80-4/44台2.00(二)输电线路km0.50(三)变压器S11-20/11台1.00(四)动力配电箱套1.00二变频增压　　(一)变频增压水泵台2.00三管道管件工程　　(一)DN180闸阀个4.00(二)DN160闸阀个2.00(三)DN140闸阀个2.00(四)DN125闸阀个11.00(五)DN110闸阀个17.00(六)DN90闸阀个15.00(七)DN75闸阀个27.00(八)DN63闸阀个16.00(九)DN50闸阀个14.00(十)DN40闸阀个6.00(十一)DN32闸阀个3.00(十二)DN25闸阀个1530.00179 (十三)自动进、排气阀QB1-10DN25个16.00(十四)DN50排空阀个14.00(十五)SS100/65-1.6消火栓台4.00四输水管道及管件工程　　(一)聚乙烯PE管φ180(0.6MPa)m6000.00(二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(0.8MPa)m1046.00(三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(1.0MPa)m947.00(四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.6MPa)m527.00(五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ140(1.0MPa)m1338.00(六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(1.0MPa)m919.00(七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.6MPa)m2048.00(八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.8MPa)m1048.00(九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.6MPa)m5050.00(十)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m2481.00(十一)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(1.0MPa)m2298.00(十二)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(1.0MPa)m1648.00(十三)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m3868.00(十四)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.6MPa)m736.00(十五)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(1.0MPa)m429.00(十六)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m13705.00(十七)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m6281.00(十八)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m4930.00(十九)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m1390.00(二十)硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m286.00(二十一)管件工程项1总价包干G热市白鹤水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖m³14188179 土方回填m³14188(二)阀门井工程（组合）15个土方开挖柱坑m³177土方回填m³122C10砼垫层m³5.1钢筋制安t0.91C25砼m³8.3M10砖砌体m³19.5M10砂浆抹面m²95第二部分机电设备安装工程一管道管件工程DN75闸阀个2.00DN50闸阀（PE)个15.00DN32闸阀（PE）个14.00自动进、排气阀QB1-10DN63个2.00自动进、排气阀QB1-10DN50个6.00二输水管道及管件工程59117PE（100）塑管φ75(0.8MPa)m7455PE（100）塑管φ50(1.25MPa)m17230PE（100）塑管φ32(1.6MPa)m34432管件工程项1总价包干H沙坪水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖m³27950土方回填m³27950(二)阀门井工程（组合）142个人工土方开挖柱坑m³1678179 土方回填m³1156C10砼垫层m³48.2钢筋制安t8.59C25砼m³78.8M10砖砌体m³185M10砂浆抹面m²899第二部分机电设备安装工程一管道管件工程DN150闸阀个2.00DN100闸阀个20.00DN90闸阀个22.00DN75闸阀个41.00DN63闸阀个4.00DN50闸阀个92.00DN40闸阀个35.00DN32闸阀个600.00自动进、排气阀QB1-10DN63个2.00自动进、排气阀QB1-10DN50个55.00二输水管道及管件工程54812硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.8MPa)m1800硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.8MPa)m1050硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m10732硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.63MPa)m1400硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.63MPa)m3650硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m6300硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m18220硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m1560硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m8500硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m950硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m650179 管件工程项1总价包干I双溪口水厂管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖m³40891土方回填m³40891(二)阀门井工程（组合）255个土方开挖柱坑m³3014土方回填m³2076C10砼垫层m³86.6钢筋制安t15.43C25砼m³141.5M10砖砌体m³322M10砂浆抹面m²1615第二部分机电设备安装工程一管道管件工程DN200闸阀个1.00DN180闸阀个1.00DN150闸阀个2.00DN100闸阀个18.00DN90闸阀个5.00DN75闸阀个85.00DN63闸阀个6.00DN50闸阀个180.00DN40闸阀个86.00DN32闸阀个832.00自动进、排气阀QB1-10DN63个6.00自动进、排气阀QB1-10DN50个110.00179 二输水管道及管件工程98230硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(0.6MPa)m1860硬聚氯乙烯管PVC-Mφ200(0.8MPa)m2350硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(0.6MPa)m960硬聚氯乙烯管PVC-Mφ180(0.8MPa)m980硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.6MPa)m2460硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.8MPa)m2150硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.6MPa)m5680硬聚氯乙烯管PVC-Mφ125(0.8MPa)m6320硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.63MPa)m5680硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m5340硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.63MPa)m1880硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.8MPa)m1280硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m24800硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m6250硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m18600硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.6MPa)m11140硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m500管件工程项1总价包干J桃花源水厂管网延伸工程第一部分建筑工程　　一管网工程　　(一)管槽工程　　　管槽土方开挖m317256　土方回填m317067(二)阀门井工程　　　柱坑土方开挖m3662　土方回填m3426　C10砼垫层m310　C25砼　29179 　M10砖砌体m392　M10砂浆抹面m2233　钢筋制安t2.51　第二部分机电设备安装工程　　一管道管件工程　　(一)DN110闸阀个16.00(二)DN90闸阀个5.00(三)DN75闸阀个12.00(四)DN63闸阀个31.00(五)DN50闸阀个47.00(六)DN40闸阀个23.00(七)DN32闸阀个11.00(八)DN25闸阀个995.00(九)DN75截止阀个13.00(十)DN63截止阀个1.00(十一)DN50截止阀个41.00二输水管道及管件工程　　(一)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ110(0.8MPa)m3723.00(二)PE管φ110(1.0MPa)m1672.00(三)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ90(0.8MPa)m4050.00(四)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ75(0.8MPa)m6200.00(五)PE管φ75(1.0MPa)m531.00(六)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ63(1.0MPa)m11120.00(七)PE管φ63(1.25MPa)m62.00(八)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ50(1.25MPa)m16431.00(九)PE管φ50(1.6MPa)m　571.00(十)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ40(1.6MPa)m3552.00(十一)硬聚氯乙烯管PVC-Uφ32(2.0MPa)m587.00(十二)管件工程项1总价包干179 K兴隆街集中供水管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖（综合价）m³7524土方回填m³7524(二)阀门井工程（组合）8个人工土方开挖柱坑m³95土方回填m³65C10砼垫层m³2.7钢筋制安t0.48C25砼m³4.4M10砖砌体m³10.4M10砂浆抹面m²51第二部分机电设备安装工程一管道管件工程DN150闸阀个1.00DN100闸阀个5.00DN75闸阀个1.00DN63闸阀个3.00DN50闸阀个6.00DN40闸阀个4.00DN32闸阀个10.00自动进、排气阀QB1-10DN25个5.00二输水管道及管件工程硬聚氯乙烯管PVC-Mφ160(0.63MPa)m2880.0硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.63MPa)m5330.0硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m1250.0硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m3890.0硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m2550.0179 硬聚氯乙烯管PVC-Mφ40(1.6MPa)m1120.0硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m1050.0管件工程项1总价包干L杨溪桥集中供水管网延伸工程第一部分建筑工程一管网工程(一)管槽工程土方开挖（综合价）m³11372土方回填m³11372(二)阀门井工程（组合）18个人工土方开挖柱坑m³213土方回填m³147C10砼垫层m³6.1钢筋制安t1.09C25砼m³10M10砖砌体m³23.5M10砂浆抹面m²114第二部分机电设备安装工程一管道管件工程DN100闸阀个1.00DN90闸阀个1.00DN75闸阀个4.00DN63闸阀个3.00DN50闸阀个15.00DN32闸阀个152.00自动进、排气阀QB1-10DN63个2.00自动进、排气阀QB1-10DN50个10.00二输水管道及管件工程硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.63MPa)m1280179 硬聚氯乙烯管PVC-Mφ110(0.8MPa)m1220硬聚氯乙烯管PVC-Mφ90(0.63MPa)m2100硬聚氯乙烯管PVC-Mφ75(0.8MPa)m4750硬聚氯乙烯管PVC-Mφ63(1.0MPa)m2100硬聚氯乙烯管PVC-Mφ50(1.25MPa)m9650硬聚氯乙烯管PVC-Mφ32(2.0MPa)m24500管件工程项1总价包干M重阳水厂新建工程第一部分建筑工程　　一水厂工程　　(一)水厂土建　　　机械土方开挖m3930　土方回填m3280　土地平整m21840　管理、生产用房m2257　砖砌围墙m120　艺术围墙m50　砖砌挡墙m34　钢制大门项1　排水沟m128　C20砼地坪及道路m3138　砂卵石垫层m3138　厂区绿化项1　检查井个9　单箅雨水井个4　雨水管φ200砼管m70　雨水管φ300砼管m45　控制闸阀井座2　化粪池座1(二)125m3/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池　　179 　土方开挖m328　土方回填m34　M7.5浆砌石基础m3218　C10砼垫层m312.1　C25砼m3136.8　C20砼m39.9　木模板制安及拆除m2489　钢筋制安t15.86　墙体表面贴面砖m290　双层脚手架m2251(三)125m3/h重力无阀滤池　　　土方开挖m331　土方回填m33　C10砼垫层m34.1　C25砼m352.9　模板制安及拆除m2285　钢筋制安t5.15　墙体表面贴面砖m2112　双层脚手架m2151(四)400m3蓄水池　　　土方开挖m375　土方回填m38　C10砼垫层m314.4　C25砼m3110.2　MU10砖砌导流墙m36.2　模板制安及拆除m2525　钢筋制安t13.54　墙体表面贴面砖m2192　双层脚手架m2200　溢水井座1179 　第二部分机电设备安装工程　　一取水及增压机电设备工程　　(一)水泵175QJ40-26-5.5/2台2.00(二)取水浮船项1.00(三)增压泵房（二间）m244.00(四)Φ200蝶阀台2.00(五)Φ200止回阀台1.00(六)Φ200取水钢管m200.00二配电工程　　(一)BV-0.5KV/2*4m100.00(二)电力电缆YJV-0.6/1KV3*35+2*16m150.00(三)电力电缆YJV-0.6/1KV3*35+1*16m20.00(四)BV-0.5KV/4*6m25.00(五)铜芯线4*4m230.00(六)低压配电箱套1.00(七)避雷针（20m）座1.00(八)消火栓个1.00(九)自用水管Φ110PE(0.6MPa)m52.00(十)排污管Φ300HDPE（0.4MPa)m10.00三125m3/h穿孔旋流絮凝斜管沉淀池　　(一)DN250钢制弯头90°个3.00(二)DN250钢制短管m5.50(三)DN250蝶阀个2.00(四)DN250钢制防水套管个2.00(五)DN250喷嘴个1.00(六)DN200L=4.0m穿孔排泥管根10.00(七)斜管DN32L=1mm220.00(八)集水槽L=3.5m个2.00(九)DN200钢制防水套管个12.00(十)DN200蝶阀个12.00(十一)DN200快开排泥阀个12.00179 (十二)63PE给水管m22.00(十三)DN15阀门个24.00(十四)DN15电磁阀个12.00(十五)20PE给水管m36.00(十六)HDPE排水管DN400m5.00(十七)爬梯t0.38(十八)钢制栏杆m46.00四125m3/h重力无阀滤池　　(一)DN250总进水钢管（含跨越管）m60.00(二)DN200进水钢管m22.00(三)DN350虹吸管m25.00(四)DN300虹吸管m10.00(五)DN200出水管m1.60(六)DN150放空管m2.00(七)DN400HPDE管m1.00(八)DN150闸阀个2.00(九)DN400防水套管个1.00(十)DN350防水套管个3.00(十一)DN250防水套管个1.00(十二)DN200防水套管个6.00(十三)DN150防水套管个2.00(十四)DN350*200钢制三通个2.00(十五)DN350弯头（30°）个2.00(十六)DN350弯头（60°）个2.00(十七)DN200弯头（90°）个6.00(十八)DN150弯头（90°）个2.00(十九)DN350*300异径管个2.00(二十)DN40虹吸辅助管及附件m12.00(二十一)DN40虹吸抽气管m4.00(二十二)DN32虹吸破坏管m10.00(二十三)DN32强制冲洗器个2.00179 (二十四)冲洗强度调节器副2.00(二十五)配水板副2.00(二十六)300*300虹吸破坏斗座2.00(二十七)Φ700检修人孔个2.00(二十八)Φ600检修人孔个4.00(二十九)B=600钢制爬梯t0.40(三十)DN32截止阀个2.00(三十一)预制滤板块68.00(三十二)短柄滤头个512.00(三十三)Φ10透明水位管根2.00(三十四)管道支架副4.00(三十五)DN350法兰短管根30.95(三十六)石英砂滤料m35.60(三十七)DN250连接管道（沉淀池至无阀滤池）m7.00五400m3矩形形清水池附件　　(一)检修孔Φ1000只2.00(二)通风帽Φ1100只4.00(三)通风管DN200（钢）根4.00(四)爬梯t0.11(五)水管吊架副2.00(六)喇叭口支架只4.00(七)喇叭口DN180*250只2.00(八)喇叭口DN100*150只2.00(九)DN250钢性防水套管只4.00(十)DN200钢性防水套管只2.00(十一)DN100钢性防水套管只2.00(十二)弯头DN25090度只2.00(十三)弯头DN15090度只4.00(十四)DN100钢管m6.00(十五)DN200钢管m12.00(十六)DN250钢管m14.00179 (十七)DN150钢管m12.00(十八)DN150钢性防水套管只2.00(十九)浮球液位控制器台2.00(二十)DN250连接管道（无阀滤池至清水池）m10.00(二十一)DN200出水管m26.00六加药、消毒设备　　(一)加药消毒设备（CPF-100D、ZJZ-10）套1.00投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 措施项目清单计价表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号项目名称金额（元）备注1临时设施工程总价包干2施工导流3安全防护措施4环境保护措施5文明施工措施6冬雨季施工措施费7施工企业进场费用8施工企业退场费用9其他措施项目投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 其它项目清单计价表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号工程项目名称金额（万元）备注　合计0　1暂列金额0　2暂估价0　　　　　　　　　　　投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 计日工项目计价表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号名称型号规格计量单位单价（元）备注1人工1.1工长工时1.2高级工工时1.3中级工工时1.4初级工工时2材料2.1水泥R32.5t2.2水泥R42.5t2.3钢筋t2.4木材松原条m32.5木材杉原条m32.6木材杉松原木m32.7木材板枋材m32.8汽油93＃kg2.9柴油0＃kg2.10炸药kg2.11雷管个2.12导火线米2.13砂m32.14卵石m32.15碎石m32.16块石m33机械3.1反铲挖机0.5m3台时179 3.2反铲挖机1m3台时3.3推土机59kw台时3.4自卸汽车5t台时3.5自卸汽车10t台时3.6推土机74kw台时3.7蛙式打夯机2.8kw台时3.8羊脚碾5~7t台时3.9胶轮车台时3.10插入式振动器1.1kw台时3.11卷扬机5t台时3.12卷扬机3t台时3.13汽车起重机5t台时3.14装载机1m3台时3.15手持式风钻台时3.16风镐台时3.17灰浆搅拌机台时3.18平板振动器2.2kw台时3.19空压机YV6/8台时投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 工程单价汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号项目编码项目名称计量单位人工费材料费机械使用费施工管理费企业利润税金合计投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 工程单价费（税）率汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号工程类别工程单价费（税）率（%）备注施工管理费企业利润税金一建筑工程二安装工程投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号名称型号规格计量单位人工费材料费机械使用费合计备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 投标人生产混凝土配合比材料费表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号工程部位混凝土强度等级水泥强度等级级配水灰比预算材料量（kg/m3）单价（元/m3）备注水泥砂石投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号材料名称型号规格计量单位预算价格（元）备注备注：材料预算价格应含材料的二次转运费。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目单位：元/台时（班）序号机械名称型号规格一类费用二类费用合计折旧费维修费安拆费小计人工柴油电小计投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 总价项目分类分项工程分解表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）说明注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（ＧＢ50501—2007）。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 工程单价计算表工程单价编号：定额单位：施工方法：序号名称型号规格计量单位数量单价（元）合价（元）1直接费1.1人工费1.2材料费1.3机械使用费2施工管理费3企业利润4税金合计投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 人工费单价汇总表招标编号：ZPZB-2015-32工程名称：桃源县农村饮水安全2015年度工程项目序号工种单位单价（元）备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）水利工程造价工程师:（签字并盖执业专用章）日期：年月日179 第二卷179 第6章图纸（招标图纸）投标人自行在湖南省水利工程招标投标公共服务平台招标文件下载专区进行网上下载179 第三卷179 第7章技术标准和要求（合同技术条款）1一般规定一、工程概况、区域地质、工程地质1一般规定1.1工程概况说明详见设计图纸，其他具体情况由施工单位自行踏勘。1.2本合同承包人承包的工程项目和工作内容具体工程项目和工作内容详见本项目招标文件第5章《工程量清单》。1.3发包人提供的图纸1.3.1施工图纸的提供期限（1）用于本合同工程项目施工的施工图纸，应在该项目工程建筑物施工前1天提供给承包人。1.3.2设计修改1.承包人在收到监理人按上述第1.2.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后1天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。2.监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工48小时前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。3.由于受不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人、设计与承包人共同研究临时措施，适当调整工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》第5.3、5.4、5.5条的规定办理。1.3.3图纸的份数监理人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。179 1.4承包人提交的图纸和文件1.4.1图纸和文件的提交计划承包人应在签署协议书后14天内将承包人建造师签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后7天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本章第1.4.2条～第1.4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》第1.6.2款规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。1.4.2施工总进度计划1.承包人应在收到开工通知后的1天内，按本合同《通用合同条款》第4.1款的规定，提交本合同工程施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在签收后1天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。2.承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第11条关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。1.4.3施工总布置设计1.承包人应在收到开工通知后的1天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。监理人应在签收后1天内批复承包人。2.承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述本章第1.8节所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。2.承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。1.4.4临时设施设计1.承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前1天，将本章第1.8节所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后1天内批复承包人。2.承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容，（1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、停车场等的布置图和工程量。（2）施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。（3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。（4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。（5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。（6179 ）砂石料开采加工系统，各种料物的生产量以及开采加工系统布置图、工程量和设备、设施配置一览表。（7）混凝土生产系统的设计标准和生产量，混凝土拌和、运输和浇筑的设备容量选择，以及混凝土生产系统的布置图、工程量和设备配置一览表。（8）各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。（9）各种仓库（包括油料等）和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。（10）各项临时房屋建筑的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。（11）施工机械设备停放场。1.4.5施工方法和措施1.承包人应在收到开工通知后的1天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。2.监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。1.4.6施工图纸1.按本合同《通用合同条款》第1.6条规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前1天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。2.按本合同《通用合同条款》第1.6条规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.2.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸绘制细部设计图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或制造安装前1天报送监理人审批。2.若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。1.4.7图纸和文件的审批1.除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后1天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包括：（1）同意按此执行；或（2）按修改意见执行；或（3）修改后重新递交；或（4）不予批准。2.凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后1天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。2.凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人建造师签署。1.5承包人提供的材料和设备179 1.5.1承包人提供的材料1.材料采购计划承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并应根据监理人指定的日期提交下一季度的材料采购计划，对有季节性要求的产品，需规定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。2.材料交货验收承包人提供的材料应按本合同《通用合同条款》第5条规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：（1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。（2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同《通用合同条款》第5条和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。监理人认为有必要时，可按本合同《通用合同条款》第12.4款的规定进行随机抽样检验。（3）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。（4）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。2.不合格材料的处理严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》第5.4款的规定处理。4.材料的代用承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。1.5.2承包人提供的工程设备1.按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。监理人收到订货清单后的1天内批复承包人。2.承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应按本合同《通用合同条款》第5.1款的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。2.监理人认为有必要时，应参加按本合同《通用合同条款》第14.1款规定的交货验收和工程设备的检验测试。1.5.3承包人提供的施工设备1.承包人应在协议书签订后14天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的1天内批复承包人。2.承包人报送的施工设备清单的内容应包括：（1）设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，（2）新购置主要设备订货协议的复印件；（3）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；（4）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。2.179 承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。4.不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按本合同《通用合同条款》第6.3款规定进行更换。5.施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。1.6进度计划的实施1.6.1月进度计划监理人认为有必要时，要求承包人提供月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：1.按合同进度计划，列出计划完成月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；2.列出该月所需施工设备数量及材料计划；2.提出该月发包人应提供的施工图纸目录等。1.6.2月进度报告1.承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：（1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；（2）月完成的工程面貌简图；（3）材料实际进货、消耗和库存量；（4）现场施工设备的投运数量和运行状况；（5）工程设备的到货情况；（6）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；（7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；（8）进度计划调整及其说明；（9）质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；（10）安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。2.月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。1.6.3进度会议1.监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。2.承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：（1）上周（或上月）之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；（2）本周（或本月）实际完成工程量统计；（3）下周（或下月）计划完成的工程量；（4）工程质量情况；（5）要求监理人协调解决的主要问题。1.6.4进度计划的调整和修订179 在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.2款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。1.7工程质量的检查和检验1.7.1承包人的质量自检1.承包人应按本合同《通用合同条款》第12.2款的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。2.承包人应按本合同《通用合同条款》第12.3款的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。1.7.2监理人的质量检查1.监理人有权按本合同《通用合同条款》第12.4款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。2.监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》第12.4款规定办理。2.监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。4.监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。1.8临时设施1.8.1施工交通1.承包人应按合同规定负责修建从场外公共道路至本合同各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。2.承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。2.承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。4.本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第4.1.8款的规定办理。1.8.2施工供电1.承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工和生活自用的输电线路、全部配电装置和功率补偿装置。除非监理人另有指示，承包人在工程竣工后应负责施工用电设施的拆除，同时在监理人同意拆除以前，保证设备处于正常使用和安全状态。2.承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的事故备用电源，电179 网停电和承包人的电力设备及备用电源出现故障所引起的损失均由承包人负责。1.8.3施工供水1.除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。2.除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8款的规定和监理人的指示，为进人现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。2.承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。1.8.4施工照明（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理、拆除和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.3.3条的规定。（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8款规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。1.8.5施工通信在合同执行期间，承包人对外通信联系如电话、传真、电报、电挂、电子邮件等以及现场内的承包人与发包人和监理人之间的通信、承包人的办公室和施工点之间的通信均由承包人自己负责，发包人不向承包人提供任何通讯设施，也不承担承包人所发生的任何通讯费用。1.8.6砂石料开采加工系统1.承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维修。2.砂石料开采加工系统的生产能力和规模应根据施工总进度计划对各种砂石料的需要，进行料场的开采、加工、储存和供料平衡后选定，配置的开采加工设备应满足砂石料的高峰用量要求。2.承包人提供的砂石料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。4.应按批准的施工总布置规划进行砂石料开采加工系统的布置和设计，并应做好场地排水、防洪保护和弃渣处理及防止污染环境等措施。1.8.7混凝土生产系统1.承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。2.混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。179 1.8.8施工机械修配厂1.承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：(1)机械修配厂（站）；(2)钢筋加工厂；(3)木材加工厂。2.承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。1.8.9仓库和堆料场1.承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理、拆除和维护。2.储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。2.各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。1.8.10临时房屋建筑1.承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时生活设施。承包人应按施工图纸和监理人指示，负责临时生活设施的采购、安装、管理和维护。2.在本工程竣工验收后14天内，承包人应自费对自建的所有的房屋和设施进行清理和撤离或根据规定将其移交给发包人。1.8.11污水和垃圾处理设施1.如监理人要求承包人应提供并安装一套满足要求的处理设施来处理从承包人的所有住房、办公室、生活区和别的建筑物中排出的污水。在任何时候，承包人的污水排放和处理都应遵守环境保护法。2.承包人应为其所有现场人员建造，管理和维修工地的临时性厕所设施，其中包括满足要求的输水，抽水马桶，小便池和洗手盆，化粪池，排水沟或别的下水处理装置。2.承包人应负责其在工区内和自建生活区内所有垃圾的收集和处理。垃圾处理应在专门建造的焚烧炉内焚烧，焚烧后的废渣应埋在一个经监理人批准的位置。在任何时候，承包人的垃圾处理都应遵守环境保护法。1.9施工安全保护1.3.1承包人的安全保护责任1.承包人必须按本合同《通用合同条款》第3.2款规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后5天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安等的安全措施。2.承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第1.3.10条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。179 2.承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。4.承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。1.3.2劳动保护承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。1.3.3照明安全1.承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于下表的规定。179 最低照度的规定数值照度单位：LX序号作业内容和地区照明度序号作业内容和地区照明度1一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路303室内、仓库、走廊、门厅、出口过道504一般施工辅助工厂1102混凝土浇筑区、加油站、现场保养场505特殊的维修车间2002.在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施应满足监理人的指示，必须满足正常照明系统。1.3.4接地及避雷装置凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。1.3.5炸药、雷管和油料的存放和运输承包人应将炸药、雷管和油料存放在按本章第1.8.9条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药、雷管和油料的运输方式必须严格遵守国家有关规定。1.3.6爆破1.承包人应按本章第1.3.1条(1)项批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。2.对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。1.3.7消防1.按本合同《专用合同条款》第3.2款规定，发包人委托承包人组建消防队伍，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。2.承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。1.3.8洪水和气象灾害的防护承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。179 1.3.9信号1.承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：（1）标准道路信号；（2）报警信号；（3）危险信号；（4）控制信号；（5）安全信号；（6）指示信号。2.承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。1.3.10安全防护手册承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后14天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于），1.防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；2.各种施工机械的使用；2.炸药的储存、运输和使用；4.汽车驾驶安全；5.用电安全；6.地下开挖作业的安全；7.灌浆作业的安全；8.模板、脚手架作业的安全；3.混凝土浇筑作业的安全；4.闸门和启闭机安装作业的安全；5.机修作业的安全；12.焊接作业的安全和防护；12.油漆作业的安全和防护；14.意外事故和火灾的救护程序；15.防洪和防气象灾害措施；16.信号和告警知识；17.其它有关规定。1.10环境保护1.4.1遵守环境保护的法律、法规和规章承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第3.4款的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。1.4.2环境保护措施计划179 承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：1.施工弃渣的利用和堆放；2.施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；2.防止饮用水污染措施；4.施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；5.施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；6.完工后的场地清理。1.4.3施工弃渣的治理承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。1.4.4环境污染的治理1.承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。2.承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。1.4.5场地清理除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。1.11现场施工测量1.5.1测量基准1.监理人应按本合同《通用合同条款》第8条的规定，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。2.承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。2.承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在开工前7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。1.5.2施工测量1.承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。2.承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。2.承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。179 1.12现场试验1.12.1材料试验1.承包人应按本合同《通用合同条款》第14条规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的5天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。2.承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、外加剂、块石料、钢筋（材）以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。2.若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。1.12.2现场工艺试验1.承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如混凝土以及钢筋机械连接试验等）。承包人应在每项现场工艺试验开始前5天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的7天内批复承包人。2.承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。1.13工程量计量方法1.12.1说明1.本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》第17.1条规定进行计量。2.所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。2.凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。4.实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。1.12.2重量计量的计算1.凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。2.钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计人钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材等各自的单价中。179 1.12.3面积计量的计算结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。1.12.4体积计量的计算1.结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。2.混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。1.12.5长度计量的计算所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。1.14计量和支付1.14.1进场费承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，费用应包含在《工程量清单》所列的临时设施一项中列报。1.14.2临时设施建设费本章第1.8节所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的临时设施一项中列报。该总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用（不包括临时设施设备的购置费）。1.14.3退场费工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，应由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列的临时设施一项中列报，发包人应在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退工作后予以支付。1.14.4其它费用除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的其他各项工作，其所需费用均在《工程量清单》所列的临时设施一项中列报，发包人不再另行支付。179 1.14.5临时工程的支付《工程量清单》所列的临时工程总价项目支付按月进度完成工程量的比例进行支付。1.15技术标准和规程规范1.除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。2.当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。2.技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。4.在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。5.本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。6.本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。2土方开挖2.1说明2.1.1范围本节规定适用于本合同施工图纸所示的各种土方开挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土方开挖以及其他监理人指明的土方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。2.1.2承包人的责任1.承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方开挖工程的边线进行施工，若在实施开挖中偏离指定边线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。2.179 承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。2.在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。4.在建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。5.承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.3.3条规定安设足够的照明。2.1.3主要提交件2.1.2.1施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置），（2）开挖方法和程序；（3）施工设备的配置和劳动力安排；（4）排水措施；（5）开挖边坡保护措施；（6）土料利用和弃渣措施；（7）质量与安全保证措施；（8）施工进度计划等。2.1.2.2放样资料每项单位工程开工前7天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。2.1.2.3完工验收资料土方开挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定提交以下完工验收资料：（1）土方开挖工程竣工平面和剖面图；（2）质量检查和验收报告；（3）监理人要求提供的其它资料。2.1.4引用标准和规程规范（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002；（3）《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83；（4）《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129—2001；（5）《水利水电工程施工测量规范》DL/T5173-2003。2.2场地清理场地清理包括植被清理和表土清挖，其范围包括永久和临时工程、弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。179 2.2.1植被清理1.承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。2.除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m的距离。2.主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。4.承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。5.凡属无价值可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。6.凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。7.场地清理中发现的文物古迹，承包人应按本合同《通用合同条款》第1.10条的规定办理。2.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用1.表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。2.堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划，合理使用有机土壤。2.3土方开挖2.2.1土方定义本章所指土方系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、黏土、砾质土、砂砾石、砂卵石、松散坍塌体及软弱的全风化岩石，以及小于或等于0.7m3的孤石或岩块等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。2.2.2开挖区域的临时道路承包人应按监理人根据本技术条款规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。2.2.3旱地施工除非监理人另有指示，所有清基均为旱地施工，对开挖施工中的地下水和施工用水，应采取有效的截、排水措施予以排除。2.2.4校核测量179 开挖过程中，承包人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。2.2.5临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应进行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。2.2.6基础开挖1.土方开挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。2.基础易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。2.开挖清除出的废料，应堆放在监理人指定的场地。2.2.7弃土的堆置不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。严禁在河岸岸边弃土，防止河道堵塞。2.2.8机械开挖的边坡修整使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。2.2.9边坡面渗水排除在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。2.2.10边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。2.2.11开挖线的变更1.在工程实施过程中，根据土方开挖及基础准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。2.承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计人报价，发包人不为此另行支付费用。179 2.开挖中遇到坚硬孤石时，按监理人指示施工，此类开挖包含在开挖单价中，发包人不再单独支付。2.2.12边坡安全的应急措施土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。2.4施工期临时排水2.4.1临时性排水措施设计承包人应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。2.4.2提前做好排水设施为保护开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求开挖设置截水沟，并经监理人批准后，在边坡开挖前予以实施。2.4.3及时排除地面积水在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。2.4.4保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷承包人采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。2.4.5平凹地区开挖的排水在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。2.5开挖渣料的利用和弃渣处理2.5.1可利用渣料专用于本工程承包人按本章第2.1.2.1款提交的土方开挖工程措施计划中，应对本工程开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。179 2.5.2可利用渣料和弃置废渣应分类堆存承包人进行工程开挖时，应将可利用渣料和弃置废渣分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行堆存，应保持渣料堆体的边坡稳定，并有良好的自由排水措施。2.5.3可利用渣料的保质措施对监理人已确认的可用料，承包人在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分渣料免受污染和侵蚀。2.6质量检查和验收2.6.1土方开挖前的质量检查和验收土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。1.用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。2.按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。2.按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。2.6.2土方开挖过程中的质量检查在土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。2.6.3土方开挖工程完成后的质量检查和验收土方开挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各款的质量检查和验收。2.6.2.1.主体工程开挖基础面检查清理的验收（1）按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；（2）取样检测基础土的物理力学性质指标；（3）本款规定的基础面检查清理与大坝（或砌体）填筑前的基础清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。2.6.1.3永久边坡的检查和验收1.永久边坡的坡度和平整度的复测检查；2.边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。2.7计量和支付1.土方开挖的计量和支付应按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域分别列项，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米（m3）单价进行计量和支付。2.本章第2.2条所列的场地清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应项目的单价中，不再单独进行计量和支付。2.179 上述土方开挖的单价应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收、地面平整以及将开挖利用或废弃的土方运至设计要求的或监理人指定的堆放区加以保护与处理等全部费用。4.土方开挖开始前，承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并应按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，发包人不再另行支付。5.在施工前或在开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《通用合同条款》第15条规定办理。6.除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土方开挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土方开挖项目的单价中。3土石方回填3.1说明3.1.1范围本章规定适用于本合同工程施工图纸所示的土方、石渣填筑以及其它填筑的施工。其工作内容包括：土方、石渣填筑料平衡，土料、石渣开采、加工运输、填筑、碾压、接缝处理、排水设施以及各项工作内容的质量检查和验收等。3.1.2承包人的责任(1)承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方回填的边线进行施工。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。(2)承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款规定安设足够的照明。3.1.3主要提交件3.1.2.1施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。(1)填筑施工布置图；(2)填筑程序和方法；(3)施工设备和设施的配置；179 (4)质量与安全保证措施；(5)施工进度计划等。3.1.2.2地形测量资料土石方填筑工程开工前7天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。3.1.2.3现场生产性试验计划和试验成果报告土石方填筑工程开工前14天，承包人应将土、石料场资料以及可利用的各种开挖料料源，提交一份包括本章第4.3节所列工作内容的现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。3.1.2.4完工验收资料土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：（1）土方填筑工程竣工图；（2）土方填筑工程基础地质编录资料；（3）土料填筑的试验检验和现场生产性试验成果；（4）各土方填筑体的材料填筑质量报告；（5）施工期的观测成果；（6）质量事故处理报告；（7）工程隐蔽部位的检查验收报告；（8）监理人要求提供的其它资料。3.1.4引用标准和规程规范（1）《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129—2001；（2）《水电水利工程施工测量规范》DL/T5173-2003；（3）《土工试验规程》SL237—1999；（4）《土工试验方法标准》GB/T50123-1999；（5）《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999。3.2土方填筑、平整施工3.2.1料场开采1.范围a.承包人应按发包人或监理人指定的料场并根据技术条款的要求，开采工程所需的用料。b.承包人应按其投标书中提出的施工方法，或以后经监理人同意的修改意见完成上述工作。2.填筑土料开采a.承包人应负责全部料场开采设备的供货、安装、维修和保养。b.179 料场开挖前，应按监理人的指示进行表层清理，表土和弃土可就近弃置在附近空地上或按监理人的指示运至规定的地点进行堆放。c.料场周围及内部应设置有效的排水系统，以保证土料的质量和开挖工作的顺利进行。d.土料场开挖完毕后，应按监理人的指示予以必要的整治如必要的回填深坑、深槽和削缓危险的边坡等。2.支付按本节规定进行料场施工的所有费用不单独支付。这些费用包括料场开采系统设备的全部人工和运行费用，也包括料场取料、弃碴处理以及料物运输、堆放等费用。料场开挖和料物在存料场堆放、处理、开挖的所有工程费用应包括在本节规定的土石方填筑相应的单价内。3.2.2土方填筑3.2.2.1说明（1）本节所述的坝体填筑适用于本章第3.1.1条所示范围内土石方填筑。（2）施工图纸所示的填筑尺寸应是已考虑了沉陷影响后的外形尺寸和高程。3.2.2.2填筑前的准备（1）承包人应按监理人的指示和本技术条款第2.2节的规定，完成土石方填筑部位的基础清理和排水工作。（2）填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕，基础应符合设计和有关规范的要求。（3）填筑的基础，应由监理人按本合同《通用合同条款》第12.5.1款以及本技术条款4.6条的规定进行验收，合格后，才能开始填筑。3.2.2.3土方填筑（1）填筑工作应符合相应的规范和设计要求。（2）各部位填筑之前，与基础的接触面，应按设计图纸和有关规范的规定处理。（3）削坡合格后，应控制好结合面上土料的含水量，边刨毛，边铺土、边压实。（4）压实层不应出现漏压和虚浮层、平松料、弹簧料和光面等不良现象，否则监理人有权责令承包人返工至监理人认可为止。其返工的费用由承包人自理。（5）铺料面应尽量平起，以免造成过多的接缝。缝面处应重点取样检测。接坡处理过程中，末压实的虚坡填料应挖除，发包人将不为此支付额外费用。（6）填筑时，随填筑面上升，按设计要求的边坡系数进行修坡整理。（7）洒水要求铺料应按最优含水量进行控制，若需加水处理，洒水量由施工碾压试验确定。（8）雨季施工1）雨季施工应参照有关规范中停工标准要求或监理人的指示。2）填筑面一般应略向两侧倾斜，以利排除积水。下雨前应采取覆盖、压光面等措施，以防雨水下渗；雨后应将填筑面含水量调整至合格范围才能复工，雨后复工前，坡面不允许践踏。3.3其它回填承包人承建范围内的其它回填、场地回填、道路基础填筑等分项工程施工，可根据监理人指示或施工技术规范相应标准执行。3.4质量检查和验收1.承包人应选派有经验的工程技术人员在土石料场开挖和现场填筑中进行监督和指导。监理人另设有监督机构和人员，承包人的监督人员应密切配合监理人监督人员的工作，及时向监理人报告检查中发现的问题，并及时向监理人提供必要的资料。2.土石方工程的质量检查与取样试验要求应按照规范SL237-1999规定的有关内容和办法进行。2.填筑工程完工后，承包人应通知监理人进行检查验收，验收应按本章各节和规范SL237-1999有关内容和办法进行。4.179 经监理人检查后，认为质量不合格，承包人应按监理人指示对工程缺陷部分进行返工、修理和补强。由此而引起的工期延误应由承包人负完全责任，其返工、修理或补强的一切施工费用均应由承包人自行负担。5.除承包人的日常质检工作外，在必要时，监理人可对有怀疑部位和为质检进行的试验项目进行复查，监理人可指令承包人在监理人监督下进行试验，并向监理人提交试验成果资料。承包人不得以此要求发包单位增加额外支付。6.全部土方、石渣填筑工程完成后，承包人应负责编制包括竣工图及竣工验收资料的竣工报告。竣工验收资料中应附有全部质量检查记录和文件以及对工程缺陷的处理成果资料，监理人在收到竣工验收料后28天内组织全面的竣工验收。3.5计量和支付（1）土方、石碴、水泥土填筑（回填）、坝面平整最终工程量的计量，应根据施工图纸所示或监理人批准的轮廓线，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列相应项目的每立方米（m3）单价支付。（2）土方、石碴、水泥土填筑（回填）、坝面平整每立方米（m3）单价中，已包括土方、石碴、水泥土回填（回填）、坝面平整所需的料场清理、料物开采、现场生产性试验、加工、运输、堆存、填筑与回填、取样和试验、施工过程中的含水量调整以及质量检查和验收等工作所需的全部劳力、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。（3）由于承包人原因造成的所有超挖回填和承包人超过设计轮廓线加预留沉降量以外的填筑与回填工程量的费用，发包人不予支付。（4）施工期间直至工程验收，如果填筑与回填坡面出现的塌方被认为是承包人的责任，那么对塌方料的清除、破坏部位的修复及填筑与回填料的替换所进行的任何工作所需费用均由承包人负责；如果塌方的责任不在于承包人，则其清除塌方料按本技术条款第3章中土方明挖的单价支付，重新填筑与回填的费用按本章相应的填筑与回填单价进行支付。（5）经监理人或承包人检查人员检查不合格而予以舍弃的料碴，发包人均不予计量支付。4混凝土工程4.1说明179 4.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的各种混凝土工程。4.1.2混凝土工程分类（1）普通混凝土（含钢筋混凝土）；（2）预制混凝土。4.1.3承包人的责任（1）负责完成本工程全部混凝土及砂浆等胶结材料的生产和施工，并完成上述施工所需要的伸缩缝（沉降缝）、止水、排水孔以及其它等辅助作业。（2）负责完成混凝土配合比设计，提供混凝土及砂浆生产（制作）、运输、浇筑（安装、铺设）、温控、养护、修整、保护、修复及检测所需要的所有加工厂、材料、设备及劳动力。（3）负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除。（4）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作、运输和安装。（5）负责提供、制作预制混凝土块。（6）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。（7）负责收集并保存整个施工期的混凝土及砂浆施工资料等。4.1.4引用标准和规程规范(1)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；(2)《混凝土质量控制标准》GB50164—92；(3)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999；(4)《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89；(5)《钢筋焊接及验收规范》JGJl8—96；(6)《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001；(7)《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001；(8)《混凝土结构工程施工及验收规范》；(9)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499-1998；(10)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991；(11)《中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200-2003；(12)《低热微膨胀水泥》GB2938-97；(13)《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；(14)《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2000；(15)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；(16)《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2002。4.2模板4.2.1说明(1)179 承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。(2)承包人应在模板加工前7天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。4.2.2材料(1)模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。(2)钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。(3)模板的金属支撑件(如拉杆、锚筋及其它锚固件等)材料应符合本章第4.3节的有关规定。4.2.3制作模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过SDJ207—82第2.4.1条的规定。4.2.4安装(1)应按施工图纸进行模板安装的测量放样。(2)模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。(3)模板安装的允许偏差应遵守本合同指明的国家标准或行业标准的规定。4.2.5模板的清洗和涂料(1)钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。(2)木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。4.2.6拆除(1)模板拆除时限，除已征得监理人的同意外，一般应遵守下列规定：1）不承重的侧面模板，应在混凝土强度达到2.5Mpa以上，并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，才能拆除。2）在墩、墙和柱部位在其强度不低于2.5MPa时，方可拆除。（2）拆下的模板、支架及配件应及时清理、维修，并分类堆存，妥善保管。4.2.7计量和支付有关浇筑混凝土的模板均不单独计量与支付，其费用应分摊在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。179 4.3钢筋和锚筋4.2.1说明(1)承包人应负责钢筋材料的采购、运输、验收和保管，并应按本合同《通用合同条款》第23条的规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。(2)钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。(3)若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。4.2.2钢筋的材质(1)钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。(2)每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：1)钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；2)根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；3)在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点，抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。(3)水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。4.2.3钢筋的加工和安装(1)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。(2)钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守本合同指明的国家标准或行业标准的规定。(3)钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过下表的数值。圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度箍筋直径受力钢筋直径(mm)<2528～405～1075901290105加工后钢筋的允许偏差顺序偏差名称允许偏差值(mm)1受力钢筋全长净尺寸的偏差土102箍筋各部分长度的偏差土53钢筋转角的偏差3钢筋的弯钩弯折加工应符合DL/T5169-2002的规定。(4)钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204—2002的规定，以及施工图纸的要求执行。(5)钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：1)179 气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。2)气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。3)安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。4)气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30～40MPa。4.2.4锚筋的制作和安装(1)锚筋应采用螺纹钢筋，水泥砂浆锚筋孔直径应大于锚筋直径至少20mm，锚筋孔孔壁与锚筋之间间隙应注满水泥砂浆。(2)锚筋孔注浆前应进行清洗，水泥砂浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度，并加振或轻敲，确保砂浆密实。4.2.5计量和支付(1)钢筋：按本合同施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，单价中包括钢筋材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。(2)锚筋：由钻孔、现场灌浆及锚筋材料组成，锚筋以根数计量，按《工程量清单》所列项目的每根单价支付。单价中应包括锚筋材料的采购、运输和保管、锚筋的加工(包括损耗)和安装，锚筋孔的钻孔和灌浆以及施工中的试验检测、质量检查和验收所需的全部人工、材料、以及使用设备和辅助设施等一切费用。4.4普通混凝土（包括钢筋混凝土）4.4.1说明本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。4.4.2主要提交件(1)施工措施计划承包人应在混凝土浇筑前14天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。(2)现场试验室设置计划在混凝土工程开工前14天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。(3)质量检查记录和报表179 在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：1)每一构件的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；2)各种原材料的品种和质量检验成果；3)不同部位的混凝土等级和配合比；4)混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；5)浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；6)模板作业记录和各部件拆模日期；7)钢筋作业记录和各构件实际钢筋用量；8)混凝土试件的试验成果；9)混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。（4)完工验收资料承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：1)各种混凝土工程建筑物竣工图；2)混凝土工程建筑物成型复测成果；3)各混凝土工程建筑物的质量检查验收报告；4)各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告，5)监理人指示提交的其它完工资料。4.4.3混凝土材料4.4.2.1水泥(1)水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。(2)发货：每批水泥出厂前，承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。(3)运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。(4)贮存；到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。4.4.2.2水(1)凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。(2)拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。(3)水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合下表的规定。物质含量极限项目钢筋混凝土素混凝土pH值>4>4不溶物mg/L<2000<5000可溶物mg/L<5000<10000氯化物(以Cl—计)mg/L<1200<3500硫酸盐(以S02—4计)mg/L<2700<2700硫化物(以S2—计)mg/L4.4.2.3骨料(1)混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。179 (2)不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。(3)细骨料的质量技术要求规定如下：1)细骨料的细度模数，应在2.4～2.0范围内，测试方法按DL/T5150—2001有关的规定进行，2)砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；3)天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；4)砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证，5)其它砂的质量技术要求应符合DL/T5144—2001表5.2.7中的规定。(4)粗骨料的质量要求应符合以下规定：1)粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2／3及构件断面最小边长的1／4，素混凝土板厚的1／2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。2)施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm；四级配；分成5～20mm、20～40mm、40～80mm和80～150mm(或120mm)，最大粒径为150mm(或120mm)。采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；3)含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；4)其它粗骨料的质量要求应符合DL/T5144—2001表5.2.8中的规定。4.4.2.4外加剂(1)用于混凝土中的外加剂(包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等)，其质量应符合DL／T5100—1999第4.1.1条至第4.1.4条的规定。(2)承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人。(3)不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。4.4.4配合比4.4.4.1各种不同类型结构物的混凝土（包括硅粉混凝土）配合比必须通过试验选定，其试验方法应按DL/T5150—2001有关规定执行。4.4.4.2混凝土配合比试验前7天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。4.4.4.3混凝土配合比设计：(1)承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。(2)混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按下表选定。混凝土在浇筑地点的坍落度(使用振捣器)建筑物的性质标准圆坍落度(cm)水工素混凝土或少筋混凝土3～5配筋率不超过1％的钢筋混凝土5～7配筋率超过1％的钢筋混凝土7～94.4.4.4混凝土配合比调整：在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。179 4.4.5混凝土取样试验在混凝土浇筑过程中，承包人应按DL/T5150—2001的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：(1)选用材料及其产品质量证明书；(2)试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；(3)试件的制作和养护说明；(4)试验成果及其说明。4.4.6拌和4.4.6.1承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。4.4.6.2除合同另有规定外，承包人应采用固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过DL/T5144—2001第7.1.3条的规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。4.4.6.3拌和设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。4.4.6.4混凝土拌和应符合DL/T5144—2001第七章第一节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定。4.4.6.5因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。4.4.7运输4.4.7.1混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。4.4.7.2混凝土入仓时，应防止离析，最大骨料粒径150mm的四级配混凝土自由下落的垂直落距不应大于1.5m，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。4.4.8浇筑4.4.8.1浇筑准备（1）在浇筑混凝土前，承包人应通知监理人检查有关浇筑准备工作，包括基础处理、模板、钢筋、预埋件及止水设施等是否按施工详图规定执行。承包人必须对之做好记录。在任何部位浇筑之前，承包人都要以监理人批准的标准表格书面通知监理人，以说明该部位的模板等准备工作的完成情况。承包人应允许监理人在收到上述通知后有不少于4h的时间对浇筑部位的准备工作进行检查复核。在监理人未签发书面许可证之前，任何部位都不能浇筑混凝土，如果监理人认为环境条件不利于混凝土浇筑、凝固、养护时不允许浇筑混凝土。只有征得监理人同意后方可开始浇筑作业。（2）在气候条件不适宜，无法正常进行浇筑作业时，不应进行混凝土施工。除了施工详图规定或经监理人同意列为水下混凝土之外，所有混凝土施工均应在干地进行。混凝土在浇筑过程中，直到硬化之前不应在其表面经受流水作用。（3）所有在先前浇混凝土时留在模板表面和预埋材料上结壳的干砂浆或浆液，在其周围或附近的混凝土浇筑之前，应予清除。（4）已浇混凝土表面的清理179 1）新浇混凝土与老混凝土结合表面，必须人工仔细凿毛，并达到监理人认为满意的程度。施工缝的表面在覆盖新鲜混凝土或砂浆前，应是干净潮湿的，并清理赶净，清理工作工作应包括除出所有的乳浆皮、疏松或有缺陷的混凝土、涂层、砂、养护剂（如果用的话）以及其它杂质。2）所有施工缝表面，包括老混凝土表面，应用气─水混合射流充分清洗。新混凝土浇筑之前，要清除干净施工缝表面上所有的积水。4.4.8.2浇筑（1）水泥砂浆老混凝土面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm的水泥砂浆。砂浆的水灰比应较混凝土的水灰比减少0.03～0.05。铺设的砂浆面积应与混凝土浇筑强度相适应，铺设工艺必须保证新浇混凝土能与老混凝土结合良好。如果其仓面不铺水泥砂浆，则承包人必须递交专门论证送请监理人同意。（2）浇筑混凝土1）在确实可行的情况下，混凝土应直接浇筑在最终的位置上，不能用下抛下溜，或其它会造成混凝土分离的输送方式。混凝土入仓的方法和设备不应导致粗骨料从混凝土中分离和粗骨料成堆。2）混凝土浇筑作业，应按经监理人同意的厚度、次序、方向进行。混凝土应均匀上升。在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始浇筑，浇筑面应保持水平。3）不合格的混凝土严禁入仓。拌制好的混凝土不得重新拌和。凡已变硬而不能保证正常浇筑作业的混凝土必须清除废弃。浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。4）混凝土浇筑应保持连续性，如因故中止且超过允许间歇时间，并且在冷缝处在混凝土未初凝时已充分捣实的混凝土，则应按工作缝的处理。混凝土浇筑的允许间歇时间（自出料时算起到覆盖上层混凝土时为止）应通过试验确定。若冷缝处混凝土没有捣实而已初凝的混凝土应由承包人清除，费用自理。5）混凝土浇筑期间，如果表面泌水较多，应及时清除，并研究减少泌水的措施。严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆。6）结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后，应使其平整，高程应符合施工详图的规定。7）混凝土浇筑分块长度应满足施工详图的有关规定或监理人的指示。（3）水平分层浇筑混凝土除了被接缝中断，所有的模浇混凝土应大致水平分层连续浇筑，层厚应按施工详图规定或监理人的指示，一般来说，浇筑层厚度，应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振捣器的性能等因素确定。浇入仓面的混凝土应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆迭时，均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。（4）混凝土工作缝的处理应遵守下列规定：1）冷缝是指混凝土浇筑过程中因故中止或延误、超过允许停歇时间的浇筑缝面。冷缝应根据监理人的指示进行处理。2）已浇筑的混凝土已经初凝，强度未达到2.5MPa前，不得进行下一段混凝土浇筑的准备工作。3）混凝土表面应用压力水、风砂枪和刷毛机等加工成毛面，并清洗干净，排除积水，然后按本款第1子款规定处理后，方可浇筑新混凝土。4）除按监理人指示形成冷缝外，所有有关冷缝处理费用不另行支付。5）遭受有害污染的缝面根据监理人指示处理。（5）捣实1）浇筑混凝土应使振捣器捣实到可能的最大实度，做到没有粗骨料形成的孔穴，以及不使粗骨料紧贴模板和预埋件。2）每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆时为准。应避免振捣过度。3）混凝土的捣固应采用经批准的插入式振捣器，振捣操作应严格按规定执行。4）振捣器距模板的垂直距离不应小于振捣器有效半径的1/2，并不得触动钢筋及预埋件。浇筑的第一层混凝土以及在两罐混凝土卸料后的接触处应加强平仓振捣。凡无法使用振捣器的部位，应辅以人工捣固。5179 ）在捣固各层混凝土时，振捣器应保持近乎直立位置操作，振捣上层时，应将振捣器插入下层50mm左右，以加强上、下层的结合。第一层混凝土充分捣实之后才能继续浇筑。4.4.8.3混凝土浇筑温度控制：混凝土浇筑温度不得低于5℃。4.4.8.4特殊气候条件下的施工在雨天、热天、冷天浇筑混凝土，应满足DL/T5144—2001的有关规定。4.4.8.5修补及整饰（1）混凝土表面的所有缺陷应进行修补。立模浇筑的混凝土块缺陷应在拆模后24h内完成修补。任何蜂窝、凹陷或其它损坏了的有缺陷的混凝土，应及时通知监理人，取得监理人同意后方能进行处理，并须有详细的记载。修补时，应先予清除洗净，再用砂浆、混凝土或规定的填料重新填补整饰。填补部分应加强养护，使之与周围外露混凝土表面融为一体，颜色接近，无明显迹痕，不应有收缩缝。（2）混凝土浇筑成型后的偏差不得超过规范规定的模板安装允许偏差。平整度应符合施工详图或监理人的规定。（3）混凝土表面有抹面、油漆等特殊整饰要求时，应严格按施工详图或监理人的规定执行。4.4.8.6养护及保护（1）混凝土浇筑完毕后，当硬化到因洒水而损坏时，就应采取洒水等养护措施，使混凝土表面经常保持湿润状态。当气温降到冰点以下，龄期短于7天的混凝土应覆盖合格的保温材料作为临时保护。承包人应在混凝土开始浇筑前，应将选用的保温材料、保温措施报监理人批准。（2）混凝土表面一般应在浇筑完毕后12～18h内却可开始养护，但在炎热或干澡气候情况下应提前养护。早期混凝土表面应采用经常保恃水饱和的覆盖物进行遮盖，避免太阳光曝晒。（3）混凝土养护时间不得小于下表的规定。重要部位和利用后期强度的混凝土，以及炎热或干澡气候情况下，应延长养护时间，一般不得小于28天。混凝土养护时间表混凝土用水泥品种养护时间（天）硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥14粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥火山灰质硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥等21（4）所有混凝土工程在最终验收之前，除本款上文规定的养护外，都必须由承包人加以维护和保护。浇筑块的棱角和突出部分更应加强养护。4.4.8.7混凝土工程的尺寸偏差和表面要求混凝土结构物表面一般要求光洁，成型后的偏差、平整度应符合施工详图或技术要求的规定，不允许出现错台和陡坎；不允许表面出现蜂窝、麻面、气洞；不允许残留混凝土砂浆块。特殊结构与建筑装修另见施工详图及有关技术要求。4.4.9止水、排水、伸缩缝4.4.3.1止水、伸缩缝(1)止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。(2)金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折叠、咬接或搭接方式，其搭接长度不得小于20mm，咬接和搭接部位必须双面焊接。(3)塑料止水片或橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。(4)安装好的止水片应加以固定和保护。(5)伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章规定处理，外露铁件应割除。4.4.3.2排水设施排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。179 4.4.10质量检查和验收（1）混凝土质量控制、检查、验收以及原材料检测、控制，遵照本节有关规定及《水工混凝土施工规范》进行。（2）现场混凝土质量检验以抗压强度为主，对于本工程每一项目混凝土工程应按：28天龄期试件数每100m3成型试件3个，设计龄期试件数每200m3成型试件3个进行检验。试件应取自同一盘混凝土。试件必须在机口随机取样成型，不得有意挑选，除此以外，也须在浇筑地点取一定数量的试件，以资比较。（3）对混凝土原材料和生产过程中的检查资料，以及混凝土抗压强度试验成果，应及时进行统计分析。应建立相应质量监测资料的数据库。对原始资料的统计方法必须按《水工混凝土施工规范》SDJ207－82中的规定执行。混凝土施工质量评定指标应满足离差系数CV≤0.15、强度保证率P≥90％的要求。（4）承包人必须设立混凝土质量控制的专门机构，拟定必要制度，在混凝土施工期间承包人必须及时整理质量控制规定的各项试验成果，并报监理人。一旦发现混凝土质量不符合要求，应查明原因，及时报送监理人，并提出相应措施，征得监理人同意后执行。（5）承包人应按发包人或监理人指示提供有关资料，并协助监理人对工程质量进行验收。（6）混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第18条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第5.4.2条(4)项规定的内容向监理人提交完工资料。4.4.11计量和支付(1)不同类别、不同标号现浇混凝土以立方米(m3)为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第4.4.10条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米(m3)混凝土单价中，发包人不再另行支付。(2)凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m2，或截面积小于0.1m2在混凝土计量中不予扣除。(3)混凝土浇筑所用的材料(包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等)的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。(4)根据本章要求完成的混凝土配合比试验，包括试验中所有材料、试验样品、劳动力及设备和辅助设施的提供，以及与试验有关的养护和测试等所需的一切费用包含在工程量清单相应项的单价中，不单独计量支付。(5)止水、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按施工图纸和《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，按单价支付。止水、伸缩缝的单价中包括所需材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。(6)混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。(7)混凝土拌和站的土建及设备安装和调试的费用、原材料及其采购、运输和保管费用、拌和与运输的费用、混凝土养护及保护费用包含在相应的混凝土单价中，不单独计量支付。(8)监理人认为混凝土质量有疑虑需要检查的项目，如检查结果表明存在质量问题，其处理费用由承包人负责；如检查结果表明无质量问题，有关费用由发包人支付。(9)由于承包人原因造成的混凝土质量事故处理的费用不再计量支付，由承包人承担全部费用。(10)用于砌筑的砂浆的全部费用不单独计量与支付，而包含在砌体单价中。(11)PVC管及所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列相应项目以米（m）为计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每米（m179 ）的单价进行支付。该单价包括购置、制作及安装PVC管的一切费用。(12)其它埋件等细部结构，其费用包含在相应的混凝土单价中，不单独计量与支付。4.5预制混凝土构件4.5.1说明本规定适用于预制混凝土构件的制作工程。1.预制混凝土构件的尺寸、性能指标等均应符合设计文件中预制混凝土构件规格的规定以及施工详图或技术要求的规定。2.预制混凝土构件的制作应符合技术条款第10节混凝土的拌制、浇筑、养护等有关规定。a.预制混凝土构件的制做应严格按照设计要求，制做定型模板。b.预制混凝土构件的制做场地应平整坚实，并有排水措施；c.预制混凝土构件的强度必须达到设计强度、并经监理人同意后方可运输。4.5.2主要提交件（1）施工措施计划承包人应在预制混凝土构件制作前7天，提交一份预制混凝土构件制作的施工措施计划，报送监理人审批。其内容包括预制混凝土原材料的供应、主要设备和设施的配置、预制混凝土构件制作的措施和方法以及施工进度安排等。（2）质量检查记录和报表承包人应按监理人的指示提供预制混凝土构件制作的详细施工记录和报表，其内容包括：1）预制混凝土构件数量和混凝土工程量；2）原材料的品种和质量检验成果；3）预制混凝土构件的混凝土试件的试验成果；4）预制混凝土构件的质量检查记录和质量事故处理记录。4.5.3材料（1）模板：制作预制混凝土构件应优先采用钢模。（3）混凝土：制作预制混凝土构件所需混凝土的原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合相关规程规范和本技术条款的有关规定。4.5.4混凝土预制构件质量要求（1）为保证预制混凝土构件的质量，要求实行集中预制。制作场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证预制混凝土构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。（2）预制混凝土构件的形状尺寸必须符合设计图纸的规定。（3）预制混凝土构件必须振捣密实，表面保持平整，棱角分明。（4）抗压强度不低于设计规定值。4.5.5计量和支付（1）预制混凝土构件的制作和运输不单独计量与支付，而应包含在混凝土预制构件单价中。179 （2）预制混凝土构件所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、制作或材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在预制混凝土构件每立方米单价中。179 5砌体工程5.1总则5.1.1范围1.本节适用于本合同工程建筑物的浆砌石、预制混凝土块（构件）、干砌石和砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石反滤层、粗砂铺设、细碎石铺设、砂浆抹面施工工作及施工图纸和监理人指示的各类砌体和填筑工作。包括施工准备、供水、供电、材料供应、测量放样、各项试验检测、资料记录等的全部施工作业实施和资料整理及施工竣工报告等。5.1.2承包人的责任1.承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，按砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石反滤层、粗砂铺设、细碎石铺设填筑工程的边线进行施工，负责砌体材料的修琢加工，砌筑、基础和场地清理排水、材料供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供完成上述砌体和填筑工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。2.承包人应负责砌体工程胶结材料的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并达到施工图纸要求的强度。2.承包人应按照本节的有关规定，提交砌体和填筑工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方能施工。4.承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.3.3条规定安设足够的照明。5.1.3主要提交件1.承包人应根据设计文件及地质条件，在开工前7天应提交一式四份的包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。施工组织措施包括下述内容（但不限于）：（1）施工准备（包括材料供应、供电、供水、供风等）；（2）施工平面布置图；（3）施工方法和程序；（4）施工设备的配置和劳动力安排；（5）场地排水措施；（6）质量和安全保证措施；（7）施工进度计划等。2.砌体石料、砼预制构件和填筑的材料试验报告承包人应在砌体和填筑工程开工前7天将工程采用的各种材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。2.质量检查记录和报表在工程施工过程中，承包人应按监理人的指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：（1）材料的取样试验成果；（2）砌体和填筑工程基础的质量检查记录；（3）砌体和填筑工程的质量检查记录；179 （4）质量事故处理记录。4.完工验收资料砌体和垫层填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定提交以下完工验收资料：（1）工程竣工平面和剖面图；（2）材料试验报告；（3）砌体工程的地质测绘资料；（4）工程的砌筑和填筑质量检查和验收报告；（5）监理人要求提交的其它完工资料。5.1.4引用的标准和规程规范（1）《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002；（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）；（4）《浆砌石坝施工技术规范》（SD120-84）；（5）《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129—2001。5.2砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石反滤层、粗砂、细碎石铺设1.垫层料铺筑（1）铺垫层前，应将基础用挖除法整平，对个别低洼部分，应采用与基面相同土料或垫层料填平；砂卵石垫层铺设必须在坡面整理压实工作完成后才能进行；（2）铺筑前应做场地排水、设好样桩、备足垫层料；（3）应由坡底逐层向上铺设，不得从高处顺坡倾倒；（4）陡于1：1.5的垫层施工时，应采用挡板支护施工；（5）垫层料应进行必要的压实，或根据监理人的指示进行；（6）已铺筑好的垫层料，应及时进行上层护坡铺筑施工。2.垫层的铺设必须作到厚度均匀，与设计厚度的偏差不得超过±15mm。5.3砌石工程5.2.1材料1.砌石砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场，石料的开采方法应经监理人批准。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。2.砂、砾石砂和砾石的质量应符合SDl20—84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～2.0。2.水泥和水（1）砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款的有关规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。（2）应按本技术条款规定的用水质量标准，拌制砂浆。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。4.胶凝材料（1）胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。（2179 ）拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2％；砂、砾石为±3％；水、外加剂为±1％。（3）胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。（4）胶凝材料拌和时间；机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。（5）胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。5.片石片石厚度不应小于150mm（卵形和薄片形不得使用），镶面石料应选用尺寸稍大并具有较平整表面，且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料，大致粗凿方正。5.块石块石应大致方正，上下面大致平行。石料厚度200～300mm，石料宽度及长度应分别为石料厚度的1～1.5和1.5～3倍。石料的尖锐边角应凿去。所有垂直于外露面的镶面石的凹陷深度不得大于20mm。角隅石的镶面石，根据需要应修凿至所需形状。5.2.2浆砌石体砌筑5.2.2.1一般要求1.在砌筑前每一石块均应用干净水洗净并使其彻底饱和。所有石块均应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，石块固定就位。垂直缝的满浆应先将已砌好的石块侧面抹浆，然后用侧压砌置下一相邻石块。2.所有石料应按层砌筑，砌筑的相邻高差不大于1.2m。2.在砂浆凝固前应将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm。4.砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。5.采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。6.砌石体尺寸和位置应符合施工图纸的规定和监理人的指示，其允许偏差，不应超过GB50203—2002的规定。5.2.2.2料石砌体1.料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1／3。2.料石各面加工的允许偏差应按有关规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。2.料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。4.砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3～5mm，粗料石和毛料石为6～8mm。5.料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。6.冬季施工当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，且最低气温低于一3℃时，砌体工程的施工应按规范GB50203-2002冬季施工的有关规定执行。7.养护179 外露面砌体，在砌筑后12h～18h之间及时进行养护，经常保持外露面的湿润。养护时间不得少于：水泥砂浆砌体一般为14天。5.2.2.3浆砌石挡土墙1.本款规定适用于本工程的浆砌石毛石和料石挡土墙。2.采用毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定：（1）毛石料中部厚度不应小于200mm；（2）每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；（3）外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。2.料石挡土墙应采用同皮内丁顺相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填筑时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。4.砌筑挡土墙应按监理人要求收坡或收台。5.2.2.4干砌石体砌筑1）干砌石砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌。2）表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。3）砌体外露面的顶面和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。4）为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。5.4砌砖工程5.4.1材料5.4.1.1砖：本节规定适用于普通砖、空心砖、灰砂砖和粉煤灰砖，承包人应按施工图纸要求选用砖的品种和标号。5.4.1.2砌砖砂浆：(1)采用的水泥、砂和水应符合本章第5.2.1.2和5.2.1.3款的规定。(2)生石灰：熟化成石灰膏时，应用网过滤，使其充分熟化，熟化时间不得少于7天。(3)砂浆应满足下列要求：1)符合施工图纸规定的强度等级；2)符合本章第5.4.1.3款规定的砂浆稠度要求；3)保水性能好(分层度不应大于20mm)；4)拌和均匀。(4)砂浆的配合比应经试验确定，若须改变砂浆的材料组成，应重新试验，并经监理人批准。(5)砂浆的配合比应采用重量比，水泥、有机塑化剂和冬期施工中掺用的氯盐等的配料精确度控制在土2％以内；砂、石灰膏、黏土膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等的配料精度控制在土5％以内。(6)为使砂浆有良好的保水性，应掺人无机塑化剂或有机塑化剂，不应采取增加水泥用量的方法。(7)砂浆应采用机械拌和，拌和时间从投料完算起应不少于2min。(8)砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内使用完毕；如施工期最高气温大于30℃，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。5.4.1.3砌砖的砂浆稠度，应按表13—4的规定执行。表13—4砌砖的砂浆稠度序号砌体种类砂浆稠度(mm)1普通砖砌体70～90179 2烧结多孔砖、空心砖砌体60～803空斗墙、筒拱50—70烧结普通砖平拱式过梁5.4.2砌砖体砌筑(1)砖应提前1～2天浇水湿润。普通砖、多孔砖含水率为10％一15％；灰砂砖、粉煤灰砖含水率为8％～12％。含水率以水重占干砖重的百分数计。(2)砌砖体的灰缝横平竖直，厚薄均匀，并填满砂浆。(3)埋人砌砖中的拉结筋，应安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折。砌砖体尺寸和位置的允许偏差，应不超过《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002规定的限值。(4)烧结普通砌砖体应上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。(5)砌砖体水平灰缝的砂浆应饱满，实心砌砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砌砖体的水平灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。(6)砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎。烧结实普通砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2／3，多孔砖砌体的斜槎长高比应按砖的规格尺寸确定，外墙转角处严禁留直槎。(7)砌砖体接槎时，必须将接槎处的表面清洗干净，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。(8)框架结构房屋的填充墙，应与框架中预埋的拉结筋连接。(9)每层承重墙的最上一皮砖，应为整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，砌体的阶台水平面上以及砌砖体的挑出层(挑檐、腰线等)中，也应采用整砖丁砌层砌筑。(10)施工需要在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm；洞口顶部设置过梁。9度以上的地震区的建筑物的临时施工洞口的留置应严格按施工图纸和监理人指示确定。临时施工洞口的补砌，洞口砖块表面应清理干净，浇水湿润，再用与原墙相同的材料补砌严密。5.4.3空斗墙砌筑(1)空斗墙应用整砖砌筑，砌筑前应试摆，不够整砖处，可加砌丁砖，不得砍凿斗砖。(2)砌筑空斗墙，应采用水泥混合砂浆或石灰砂浆。(3)空斗墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度，应控制在10mm，但应不小于7mm，不大于13mm。(4)空斗墙中留置的洞口，必须在砌筑时留出，严禁砌完后再行砍凿。(5)需要砌成实砌体(平砌或侧砌)的空斗墙部位的砌筑应按施工图纸的规定和监理人的指示执行。(6)空斗墙的尺寸和位置的偏差，亦不超过《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002规定的限值。5.4.4冬季施工当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，且最低气温低于一3℃时，砌体工程的施工应按GB50203—98第九章冬季施工的有关规定执行。179 5.4.5养护(1)外露面砌体，养护期内应避免雨淋或暴晒；(2)砌砖体完工后应至少洒水养护3天。5.4混凝土预制块1.用于护坡的混凝土预制块的尺寸、性能指标等均应符合设计文件中混凝土预制块规格的规定以及施工详图或技术要求的规定。2.混凝土预制块的制作应符合第10节混凝土的拌制、浇筑、养护等有关规定。a.混凝土预制块的制做应严格按照设计要求，制做定型模板。b.混凝土预制块的制做场地应平整坚实，并有排水措施；c.混凝土预制块的强度必须达到设计强度、并经监理人同意后方可运输。2.混凝土预制块砌筑a.护坡用的混凝土预制块砌筑前，坡面先按设计图示修整好，按设计要求铺设垫层，经监理人验收合格后方可砌筑。b.混凝土预制块必须按从下往上的顺序砌筑，砌筑应达到平整、咬合紧密。并用砂浆封填预制块间的缝隙。5.5质量检查和验收5.5.1垫层质量检查1.承包人应选派有经验的工程技术人员在料场开挖、加工和现场填筑中进行监督和指导。监理人另设有监督机构和人员，承包人的监督人员应密切配合监理人监督人员的工作，及时向监理人报告检查中发现的问题，并及时向监理人提供必要的资料。2.砂卵石工程的质量检查与取样试验要求应按照规范（SL237-1999）规定的有关内容和办法进行。2.填筑工程完工后，承包人应通知监理人进行检查验收，验收应按本章各节和规范（SL237-1999）有关内容和办法进行。4.经监理人检查后，认为质量不合格，承包人应按监理人指示对工程缺陷部分进行返工、修理和补强。由此而引起的工期延误应由承包人负完全责任，其返工、修理或补强的一切施工费用均应由承包人自行负担。5.除承包人的日常质检工作外，在必要时，监理人可对有怀疑部位和为质检进行的试验项目进行复查，监理人可指令承包人在监理人监督下进行试验，并向监理人提交试验成果资料。承包人不得以此要求发包单位增加额外支付。6.全部砂卵石填筑工程完成后，承包人应负责编制包括竣工图及竣工验收资料的竣工报告。竣工验收资料中应附有全部质量检查记录和文件以及对工程缺陷的处理成果资料。5.5.2砌体工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。1.原材料的质量检查1）砌体工程所用的原材料应按本节的有关规定进行质量检查。2）用于砌体的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及本节的有关规定进行质量检查。2.胶凝材料的质量检查1）应按监理人指示定期检查砂浆材料的配合比。2）水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。179 3）水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。2.砌体质量检查1）外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块、砼预制块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。2）排水孔的坡度和阻塞情况检查。3）料石和毛石、砼预制块砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203—2002的规定执行。5.5.3砌砖工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。5.4.2.1砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：(1)同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。(2)任意一组试块的强度不小于0.75砂浆强度的标准值。(3)砖砌体砂浆饱满度的检查应符合本章第5.2.2条(5)项的规定。5.4.2.2砌砖工程质量应满足以下要求：(1)砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间(处)4～6皮砖的通缝不超过3处。(2)砌砖体接槎处应灰浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过10个。(3)预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。(4)留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。(5)清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。5.4.2.3砌砖体尺寸、位置允许偏差应符合《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002的规定。5.5.4砌体工程验收（1）砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。（2）在砌体工程砌筑过程中，按本节有关规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。（3）完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定，向监理人申请完工验收，并按本节的规定向监理人提交完工验收资料。5.6计量和支付1.砌石体、混凝土预制块（构件）、砌砖体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单中所列项目的每立方米（m3）单价进行支付。2.砌石体、混凝土预制块（构件）、砌砖体所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。2.因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。4.砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石反滤层、粗砂铺设、细碎石铺设填筑工程量应以部分或全部竣工时实际量测（根据平面和纵横剖面图）所得的体积计算，以立方米（m3）为计量单位，竣工收方断面应以发包人提供的施工断面图为准。上述实测体积应是考虑沉陷影响以后的方量。符合设计要求的部分或全部砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石反滤层、粗砂铺设、细碎石铺设填筑工程，经验收合格，应按工程量清单相应项的每立方米（m3）单价支付。砂卵石垫层（反滤层）、砂砾石179 反滤层、粗砂铺设、细碎石铺设填筑单价中已包括自料场（备料场）征用、开采（或购买）、加工、装料、运料、卸料、铺筑、质检试验、现场试验以及特殊气候条件下施工的防护、清理、恢复和完工后的清理和恢复等全套工序的人工、设备和材料等全部费用。5.砂浆抹面以施工图纸所示尺寸或监理人的指示，以每平方米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》中所列项目的平方米（m2）单价进行支付。该单价包括砂浆抹面施工所需的一切费用。6.经监理人或承包人检查人员检查不合格而予以舍弃的材料，发包人均不予付款。6管道工程6.01总则1、压力管道系指设计图纸所载明的UPVC、PE等塑料管道，包括重力引水管道、供水管网管道。2、本节规定适用于管道材料的采购和铺设施工，其内容包括（但不限于）：（1）施工前的准备工作；（2）压力管道产品规格与要求；（3）压力管道的铺设；（4）压力管道联结和接头处理；（5）监督、质量控制、试验与检测。3、承包人应于本项作业开始前10天，编制施工作业措施计划报送监理人批准。其内容包括：（1）工程概况（2）作业的准备工作（3）作业程序（4）施工方法（5）质量保证和质量检测措施（6）作业进度计划6.02压力管道的安装管道安装必须按产品说明书的要求和监理人的指示进行，必要时应请管道生产厂家派专人指导安装。1、管道系统的连接方式有胶粘剂粘接，弹性密封圈连接、法兰连接、螺纹连接及活连接五大类，具体采用哪种连接方式，应按设计和监理人的要求。2、管道的定位与接头的加固（1）管道的定位一般采用喉吗或管卡固定，位置应准确无误，不得使管道发生轴向弯曲变形，且不应使管道过分紧固，应允许管道因热胀冷缩而有轻微移动。（2）为确保管道安全，减少变形，立管和水平管的支承间距不得大于有关规范规定值。（3）在温差较大的地区，要采取补偿热胀冷缩的措施。立管每层安装伸缩节一个。（4）在管道的配水点或受力点，必须用混凝土加固。如弹性密封圈连接的管道两端，为防止管道受水压作用脱落，必须在掩埋或加固后方可试水压；弯头及“T型”接头部分，由于受不均衡应力作用，为防止管道变形甚至崩溃，必须用混凝土加固。3、埋地管道的敷设（1）埋地管道的沟底应平整，不得有突出尖硬物体。土壤颗粒不宜大于12mm，必要时可铺设100mm厚的砂垫层填至管顶上侧300mm处，经压实后方可回填原土。（2）管道的掩埋深度，室内不宜小于450mm，人行道不宜小于900mm。室外穿越马路时，当小于1.2m时，必须加盖混凝土板，以提供额外保护。4、水压试验（1）为确保管道安全使用，给水用UPVC管道系统使用前必须进行水压试验。试验压力一般为管道工作压力1.5倍，自来水管一般取1.0MPa。（2）试压前的注意事项179 a、对粘接连接的管道，必须在粘接24小时后方可试水压。b、采用弹性密封件连接时，必须填砂、填土埋设后方可试水压。c、试压时严禁从消火栓处加压。（3）试压步骤a、管道充分：将管线上所有用水器具的制水阀打开，以便充水时顺利排气。用往复泵缓慢地向管道中充水，当阀门中有水涌出时，从低处往高处逐个关掉制水阀。b、试压：缓慢升压，升压时间不得小于10min。其间应多次打开阀门排气，当开至规定压力后，恒定1个时，观察接头处有无漏水现象。1小时后，重新补压至试验压力，15min内压力降不超过0.05Mpa为合格。6.03质量与支付管道工程施工的计量和支付，按施工图纸和《工程量清单》规定的管径和管长，并经监理人签认的管道长度，以米（m）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每米单价支付。179 第四卷179 第8章投标文件格式179 （项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）时间：年月日179 评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围Ｐ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～Ｐ179 目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、工程结算款支付账户五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构表八、资格审查资料九、原件的复印件十、其它材料179 一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6.（其它补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日179 （二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目负责人（注册建造师）1.1.2.4姓名：建造师注册证书号：身份证号码：2技术负责人1.1.2.4姓名：身份证号码：3专职安全员1.1.2.4姓名：身份证号码：水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码：4工期1.1.4.3天数：日历天5缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5天6分包4.3不允许分包7承包人工期延误赔偿费11.5元/天8承包人工期延误赔偿费限额11.5合同价的％9质量保证金扣留的百分比17.4月进度金额％10质量保证金的限额17.4合同价的％11保修期19.7天179 二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件投标人：_（盖单位章）日期：_年_月_日179 二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明备注：1、应随本授权委托书附法定代表人及委托代理人的身份证复印件。法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件投标人：__（盖单位章）法定代表人：__（签字）委托代理人：__（签字）日期：_年月_日备注：1、本授权书法定代表人和委托代理人不得使用印章，签名章或其他电子制版签名进行签署。2、授权代理人投标时请多准备一份，以备开标时核验身份时使用。179 三、投标保证金__（招标人名称）：我公司在递交投标文件的同时已用方式提交投标保证金，其金额为人民币万元整。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（姓名）（签名）日期：注：附转帐票据银行回执的复印件。179 四、工程结算款支付帐户（招标人名称）：我公司在递交投标文件的同时，提交我单位工程结算款支付帐户,该账户是我单位的基本账户，帐户如下：开户银行：帐户名称：帐号：投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（姓名）（签名）日期：（附人民银行核发的“开户许可证”复印件）五、已标价工程量清单（含投标报价编制说明）投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施和方案。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工导流和水流控制工程方案及附图2材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）3土石方工程施工方案及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）4砼工程施工方案及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5砌石工程施工方案及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6机电设备及金属结构制造安装工程施工方案及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7钻孔灌浆施工方案及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）8金属结构制造和安装计划、措施及附图9建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产管理方案12防汛度汛13文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等14水土保持、环境保护管理方案15其它有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。附件一：拟投入本标段的主要施工设备表附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附件三：拟投入本标段的劳动力计划表附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附件五：施工总平面图附件六：临时用地表179 附件一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kW）生产能力用于施工部位备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附件六：临时用地表用途面积（ｍ2）位置需用时间投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 七、项目管理机构表项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 拟任项目负责人（注册建造师）简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职务可以调离日期备注注：1.项目负责人（注册建造师）不能在合同工期未完工的在建项目中任职，否则作废标处理。目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。179 拟任技术负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职务可以调离日期备注注：目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。179 其他主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话备注注：1.其他主要人员指专职安全员、质检员、施工员、预算员或资料员、材料员以及其它主要人员。179 八、资格审查资料投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目负责人（注册建造师）营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。179 （二）近年财务状况（近3年指2011年、2012年、2013年）1.财务状况表财务状况表名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。179 （三）近5年完成的类似项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目负责人（注册建造师）技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。179 （四）正在施工的和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目负责人（注册建造师）技术负责人监理人和总监理工程师以及电话项目描述备注合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。179 （五）近3年发生的诉讼及仲裁情况表（近3年指2012年、2013年、2014年）序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 （六）资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码营业执照资质证书及等级安全生产许可证财务状况类似项目业绩信誉拟任项目负责人（注册建造师）资格企业主要负责人安全生产考核合格证书拟任技术负责人资格法定代表人或委托代理人（必须为本项目拟任项目负责人（注册建造师））拟任专职安全员、质检员、施工员、材料员、预算员或资料员等人员……投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 九、原件的复印件序号名称备注1营业执照原件2安全生产许可证原件3资质证书原件4近3年经审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书原件5近5年已完成的类似项目业绩（施工合同和完工证明材料或竣工、完工验收文件，类似项目必须与在湖南省水利建设市场信用信息平台中查询的内容一致。）原件6拟任项目负责人注册建造师证、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同原件：注册建造师证、身份证、社会保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同7企业负责人身份证、安全生产考核合格证书及社会保险证明原件8拟任技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、劳动合同原件：身份证、职称证、社会保险证明、劳动合同9拟任专职安全员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同原件：身份证、职称证、岗位证书、社会保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同10拟任质量员、材料员、施工员、预算员或资料员的身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、劳动合同原件：岗位证书、社会保险证明、劳动合同11法律文书12正在施工的和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）13认证体系证书14其它注:投标人应将上表中相关的原件准备好并，原件查验后退回投标人。179 十、其它材料（一）承诺函（招标人名称）：我方参加了（项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：我方在本项目投标文件中填报派的驻本合同工程的项目负责人（注册建造师）在本合同工程施工期间没有由其本人担任施工项目负责人（注册建造师）的其他在建工程项目。如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级水利主管部门，作为不良记录纳入水利建设市场信息管理系统。投标人：单位全称（盖单位公章）法定代表人：（签字）日期：年月日179 （二）诚信承诺书致（招标人）：我方已全面阅读并理解本合同工程施工招标文件的所有内容，现自愿就参加上述本合同工程的投标，并就有关事项向招标人郑重承诺如下：1.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收履约保证金。2.保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。若我公司中标，保证按照合同约定的单价进行结算。4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。5.若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不转包或挂靠施工，若需分包将征得招标人同意，保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违反，同意按有关规定接收行政和法律处罚，同意终止合同并被没收履约保证金。6.若我公司中标，保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，保证派驻现场的管理人员按约定进行考勤，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。7.若我公司中标，保证中标之后加强施工现场管理，密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的管理。8.若我公司中标，保证及时支付施工人员工资，同意由发包人从月进度支付款中暂扣该月应付款项的2％作为民工工资支付保证金。我公司每月月底向发包人书面报告民工工资支付情况，如有拖欠民工工资行为，同意由发包人在工程价款中代付民工工资并承担相应民事责任。9.若我公司中标，我公司自愿接受湖南省水利厅在建工程手机视频监控系统监管。10.我公司若违反以上承诺或在本项目投标（或履行合同期间）出现其他违约、违法等重大过失行为，除按招标文件、合同及法律规定接收处罚外，同意招标人向湖南省水利厅申报我公司不良行为记录一次，除非招标人同意，我公司自愿放弃参与招标人今后组织的任何项目的投标活动。特此承诺！投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179 （三）民工工资支付承诺书致：（招标人名称）本公司在此郑重承诺：在本合同工程项目中严格执行中央和政府关于及时支付农民工工资的有关政策，按时支付农民工工资。投标人：单位全称（盖单位公章）法定代表人：（签字）日期：年月日179 （四）资金流估算表承包人应按下表所列格式提交与总进度计划相吻合的资金流估算表。合同编号：金额单位：年月工程预付款完成工作量付款保留金扣留预付款扣还其它应得付款累积付款百分比投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日179'