和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》-衢州市公共资源监管网

'衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工招标文件招标人:衢州市洁城环卫有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）编制人员：时间：工作手册编号：审核人员：时间：工作手册编号：128 目录第一卷第一章招标公告3第二章投标人须知6第三章评标办法22第四章合同条款及格式35第五章工程量清单56第二卷第六章图纸70第三卷第七章技术标准和要求70第四卷第八章投标文件格式70128 第一卷第一章招标公告1、招标条件本招标项目衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程已由衢发改审[2016]95号文批准建设，项目招标人为衢州市洁城环卫有限公司，建设资金来自国有资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该工程施工进行公开招标。2、项目概况与招标范围本工程建设地点位于衢州市生活垃圾填埋场内,工程费用1590.5万元，计划工期190日历天（其中施工工期100日历天），质量要求：确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。项目建设主要内容及规模：新增渗滤液处理规模200吨/天（出水），与现有渗滤液处理设施合并后处理能力达到500吨/天（出水）。新增构筑物882.6平方米，包括综合车间241.5平方米；MBR生化池、设备间530.3平方米；变配电间及柴油发电机房110.8平方米。配套建设道路约215.8平方米。招标范围:包括设计图纸范围内的衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工、设备采购安装、系统联动调试及项目竣工验收后的一个月试运行等工作内容（具体详见招标人提供的图纸、工程量清单）3、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须是具有独立法人资格，具备环保工程专业承包二级或以上资质等级的企业，并具有有效的安全生产许可证。3.2本次招标要求投标人拟派项目负责人（项目经理）具备市政公用工程二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（其中已被更换的项目负责人在原承担的合同工程未通过验收前不得参加本项目的投标）。3.3业绩要求：投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩（同时提供招标公告、中标公示所在网站网址及网页截图，中标通知书、施工合同和取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的原件，时间以提供的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的最后落款时间为准，在评标阶段进行网上查证，网上无法查证的不予认可）。3.4本工程不接受联合体投标。4、电子评标本工程实行电子招投标和电子评标，投标文件（资格审查标、商务标）采取纸质版及电子版两种形式编制。投标工具使用6.3.0版投标工具，未参加电子评标培训的企业请联系杭州擎洲软件有限公司，由该公司安排专项培训。联系电话：1576737525彭先生。5、投标人信息入库各投标人登录衢州市公共资源监管网（http://www.qzztb.net）办理投标人信息入库事宜。(1)未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA和个人CA后，并提交企业相关投标信息。 (2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，由交易员本人携原件到市监管办业务处审验。(3)办理企业CA和个人CA所需的资料，请在网站自行下载(链接地址：http://www.qzztb.net/qzsite/zhjyzn/1141.htm)。128 6、投标保证金6.1本项目交纳投标保证金15万元整。投标保证金须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出（http://www.qzztb.net/qzsite/）。缴纳的投标保证金专户：账户名称：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室；开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；账号：按系统随机分配账号。交纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。6.2缴纳方式缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过衢州市公共资源监督管理综合信息系统拟投标项目中采用“全能付支付保证金”功能通过网银方式交纳（中国工商银行或中国银行）。缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示补交差额。申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话8757610。7、开标信息验证7.1投标申请人于投标截止时间前2017年6月26日（以中科院国家授时中心标准时间为准）在衢州市公共资源交易中心(衢州市西区花园东大道169号5楼) 电子显示屏公告的本工程开标厅，法定代表人或委托人将企业CA数字认证证书（USB KEY）提供给工作人员，并办理录入信息手续。7.2投标申请人凭企业CA数字认证证书（USB KEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系杭州擎洲软件有限公司，7*24小时服务电话：400-001-9090办理地址：衢州市花园东大道169号（市行政服务中心）609办公室，联系电话：0570-8757609/0570-8757622。8、招标文件的获取招标文件（含施工图纸、工程量清单）获取方法：在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）免费下载。9、投标文件的递交9.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年6月26日9时30分，地点为衢州市公共资源交易中心（市西区花园东大道169号五楼）公告的开标厅。9.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。10、发布公告的媒介本次招标公告在衢州市公共资源交易网上发布。11、联系方式招标人：衢州市洁城环卫有限公司招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司地址：衢州市柯城区顺风东路7号地址：衢州市亚美路168号邮编：324002邮编：324000联系人：徐雪飞联系人：戴宏旭电话：0570-8080317电话：0570-8553580传真：传真：0570-8553580衢州市公共资源交易中心2017年6月2日128 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：衢州市洁城环卫有限公司地址：衢州市柯城区顺风东路7号联系人：徐雪飞电话：0570-80803171.1.3招标代理机构名称：衢州港盛投资咨询有限公司地址：衢州市亚美路168号联系人：戴宏旭电话：0570-85535801.1.4项目名称衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程1.1.5建设地点衢州市生活垃圾填埋场内1.2.1资金来源国有资金投资。1.2.2出资比例国有出资100%。1.2.3资金落实情况100%。1.3.1招标范围包括设计图纸范围内的衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工、设备采购安装、系统联动调试及项目竣工验收后的一个月试运行等工作内容（具体详见招标人提供的图纸、工程量清单）1.3.2计划工期计划工期190日历天（其中施工工期100日历天），有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。1.3.3质量要求确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：本次招标要求投标人须是具有独立法人资格，具备环保工程专业承包二级或以上资质等级的企业，并具有有效的安全生产许可证。项目负责人（项目经理）要求：具备市政公用工程二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（其中已被更换的项目负责人在原承担的合同工程未通过验收前不得参加本项目的投标）。业绩要求：128 投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩（同时提供招标公告、中标公示所在网站网址及网页截图，中标通知书、施工合同和取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的原件，时间以提供的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的最后落款时间为准，在评标阶段进行网上查证，网上无法查证的不予认可）。1.4.2是否接受联合体投标不接受。1.9.1踏勘现场不组织，由投标申请人自行踏勘现场。1.10.1投标预备会不召开。1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少16天前通过系统以不署名的方式向招标人或招标代理机构提出澄清要求1.10.3招标人书面澄清的时间无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间，答疑文件在衢州市公共资源交易网上公布，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。1.11分包不允许。1.12偏离不允许。2.1构成招标文件的其他材料/2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间应于投标截止日16天前向招标人提出澄清要求2.2.2投标截止时间（同开标时间）2017年6月26日9时30分。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间澄清文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间修改文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。3.1.1构成投标文件的其他材料/3.3.1投标有效期90天。3.4.1投标保证金见招标公告要求。3.5.2近年财务状况的年份要求/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。3.6是否允许递交备选投标方案不允许。3.7.3签字和（或）盖章要求1、投标文件电子版与纸质版具有同等法律效力，由电子版生成的纸质版可不需另外加盖单位公章和法定代表人章，商务标中造价人员按格式要求签字盖章。2、法定代表人身份证明（或授权委托书）无需扫描上传至电子投标文件中，按格式要求签字或盖章。3128 、咨询服务协议复印件加盖投标人公章，无需扫描上传至电子投标文件中。（本单位无造价人员编制商务标时，提供咨询服务的非本单位造价工程师或造价员须为具有投标咨询服务资质的中介机构人员，并提供咨询服务协议复印件）4、其他内容无需扫描上传至电子投标文件中，按招标文件要求签字盖章。3.7.4投标文件份数1、纸质投标文件：资格审查标：1份（单独密封于一个密封袋中）。商务标：法定代表人身份证明和授权委托书（如有）1份（无须密封，投标时提供）；从投标工具中打印已标价工程量清单的“投标总价表”1份（单独密封于一个密封袋中）。2、电子投标文件：加密标书上传至衢州市公共资源监管网，并提供光盘（包含加密标书、备份标书、已标价工程量清单），未中标单位当场返还光盘。生成本工程加密标书所用的企业CA证书（随身携带）。（注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件副本。）3.7.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，纸质投标文件应按以下要求装订：分册装订，分别为：资格审查标，包括3.1.1.1的内容；商务标，包括3.1.1.2的内容。4.1.2封套上写明招标人名称：衢州市洁城环卫有限公司项目名称：衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工投标文件（资格审查标/商务标)投标人名称：投标文件在2017年6月26日9时30分前不得开启4.2.2递交投标文件地点衢州市公共资源交易中心开标当天公告的开标厅（西区花园东大道169号五楼）。4.2.3是否退还投标文件否。5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间。开标地点：衢州市公共资源交易中心开标当天公告的开标厅（西区花园东大道169号五楼）。5.2开标程序开标顺序：1、投标单位随身携带企业CA进行签到，签到后投标单位企业CA暂留等待进行标书解密；2、根据商务标（投标函）确定投标报价得分前3名；3、在开标厅解密并导入投标报价得分前3名的电子投标文件；4、对投标报价得分前3名的投标人进行资格审查和商务标标评审，推荐中标候选人。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：专家5人；评标专家确定方式：从衢州市监管办招标评标专家库中电脑随机抽取，自动语音通知。7.1否，推荐的中标候选人数：1128 是否授权评标委员会确定中标人7.3.1履约担保通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳（或采用银行履约保函(工行、中行、建行、农行、交通银行及上市银行在衢州市内分支机构出具的银行保函)。履约担保的金额：投标人应提交金额为中标价的10%的履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担）。履约担保的交纳时间：在签订合同前。10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似项目是指：投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩。10.1.2不良行为记录良行为记录是指：投标人或其项目负责人（项目经理）在投标截止时间有衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计）10.2投标最高限价投标最高限价设最高限价，审定最高限价为：10269511元（其中含暂列金35万元，税前）。10.3投标文件电子版是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版要求电子投标文件内容：投标文件的所有内容（不含资格审查标中“项目部人员配备表”所要求提供的相关证明材料复印件）；投标文件电子版光盘份数：一份；生成本工程加密标书所用的企业CA证书随身携带；投标文件电子版形式：所有内容要求由杭州擎洲软件有限公司开发的衢州市电子招投标系统“投标工具”生成并刻录至擎洲公司提供的专用电子光盘中。10.4电子招投标实行电子招投标是，“按本须知附表“电子投标文件制作及相关规定”编制及报送电子投标文件。”10.5投标人代表出席开标会10.5.1按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（须提供法定代表人身份证明）或其委托代理人（须提供授权委托书）参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带身份证，在投标截止时间前向招标人或招标代理提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，以证明其出席；法定代表人或其委托代理人在投标截止时间前通过企业CA数字认证证书签到【在投标文件提交截止时间前已将有效的企业CA128 数字认证证书交与工作人员，但因工作人员操作进度或开标厅电脑原因或停电原因造成的时间延误的除外】并且授权委托书有效，否则招标人将拒收其投标文件，视为投标人自动放弃投标（不作为投标人）。注：1、法定代表人身份证明、有效的授权委托书、相关人员身份证、企业CA数字认证证书均应随身携带，无需密封；2、招标人将用二代身份证阅读器对上述人员的身份证进行识别，不能读取的身份证明无效，视为未出席开标会议，后果自负；3、授权委托书未按格式填写或委托代理人的社保不能通过网上查询证实为投标人为其缴纳的，为无效授权委托书。10.5.2关于办理企业CA数字认证证书及电子签章：请参照衢监管办发〔2013〕8号《衢州市监管办关于办理招投标企业CA证书及电子签章的通知》办理相关手续。10.5.31、投标申请人于投标截止时间前（2017年6月26日09:30时）（以中科院国家授时中心标准时间为准）在衢州市公共资源交易中心(西区花园东大道169号)五楼电子显示屏公告的本工程开标厅将有效的企业CA数字认证证书提供给工作人员，并办理签到、递交投标文件等手续，具体程序为：①投标申请人进入开标厅，法定代表人或委托代理人将企业CA数字认证证书递交给招标人（招标代理机构）工作人员办理签到；②投标申请人将投标文件交与招标人（招标代理机构），办理接标手续；③投标人相关人员签到，进行身份验证；2、投标申请人必须按上述1规定的时间和要求将有效的企业CA数字认证证书提供给工作人员，并办理签到事宜，否则后果自负；3、投标人交纳投标保证金后未按招标文件规定参加现场开标的，将按《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》（衢政办发【2011】85号）规定处理。10.6中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期3日。招标人在中标公示前到市监管办和检察院对中标候选人进行不良行为和行贿犯罪记录查询。中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的或其投标项目负责人（项目经理）在其他项目投标中先前中标或为（第一）中标候选人的或按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标资格，招标人重新招标。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。110.7知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.8重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。110.9同义词语128 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.10监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.11解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.12招标人补充的其他内容：10.12.1选址意见书文号：/10.12.2建设用地规划许可证证号：/10.12.3建设工程规划许可证证号：/10.12.4勘察单位名称：/组织机构代码：/勘察负责人：/身份证号码：/岗位证书编号：/10.12.5设计单位名称：杭州市城乡建设设计院股份有限公司统一社会信用代码：91330100720049785C设计项目负责人（项目经理）：王丰身份证号码：130281198610054634岗位证号编号：Z33010002521810.12.6施工图审机构名称：衢州创安建设工程咨询有限公司组织机构代码：72910360-2特别提醒：1、请投标人事先自行将项目部人员社保缴纳情况在网上或电话查询确认，需要加密锁的请随身携带以便开标时提高查询速度。2、在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未到评标现场的，视为自动放弃。3、招标人将在资格审查过程中，对各投标人的拟派项目负责人是否有在施项目、是否已在其他项目中中标或为（第一）中标候选人进行查询，查询方式不限，如在网络、信息平台查询等。4、在“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台”或“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”有在施项目登记的，如已通过验收，请准备好通过竣工验收的文件，备询标使用。128 投标人须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人（项目经理）条件：见投标人须知前附表；（3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2本次投标不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；128 （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）投标人或其项目负责人（项目经理）在投标截止时间有衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计）；（14）投标人或其项目负责人（项目经理）在投标截止时间前两年内有行贿犯罪记录【以“检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函”为准】；（15）投标项目负责人（项目经理）在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不统一组织踏勘现场，由投标单位自行踏勘现场，投标单位如有疑问，以不署名方式向招标代理机构提交。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.1本次投标不召开投标预备会，投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署记名方式向招标代理机构提交。1.11分包本项目所有内容不允许分包。1.12偏离本项目所有内容不允许偏离。2.招标文件2.1招标文件的组成　　本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；128 （5）工程量清单(招标文件表格格式与电子文档中如有不一致的，以电子文档为准)；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的形式提交（传真：0570-8553580）（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在衢州市公共资源交易网公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件并在衢州市公共资源交易网公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件由资格审查标、商务标组成。3.1.1.1资格审查标包括下列内容：（1）资格审查标封面；（2）资格审查表；（3）资格后审承诺书；（4）企业CA数字认证证书（无需密封在资格审查标密封袋中，在投标截止时间前提交给招标人）；（5）项目部人员配备表（其中本表所要求提供的相关证明材料复印件，只需在纸质投标文件的资格审查标中提供，电子投标文件中不需提供）；（6）投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩（同时提供招标公告、中标公示所在网站网址及网页截图，中标通知书、施工合同和取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的原件及复印件，时间以提供的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的最后落款时间为准，在评标阶段进行网上查证，网上无法查证的不予认可）（只需在纸质投标文件的资格审查标中提供，电子投标文件中不需提供）。3.1.1.2商务标主要包括下列内容：（1）商务标封面；（2）投标函及投标函附录；128 （3）法定代表人身份证明或授权委托书；（4）已标价的工程量清单（纸质版仅需提供“投标总价表”）。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格、报价。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。汇入帐户的投标保证金，由监管办投标保证金财务管理人员开具投标保证金收据。开标时，招标人验收到帐汇总表，检查投标保证金交纳情况。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。3.4.3开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书5天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、缴纳履约保证金后5个工作日内退还原账户（不计利息）。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：（1）投标截止后投标人撤销投标文件；   （2）中标后无正当理由不与招标人订立合同；（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金；（4）签订合同时向招标人提出附加条件；（5）投标人在投标过程中有串标行为；（6）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人（总监理工程师）或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（7）因恶意隐瞒等被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还。3.4.5有下列情形之一的，投标保证金部分不予退还：（1）投标人在投标截止时间后送达投标文件（迟到）或投标文件被拒收的，投标保证金的20%不予退还；（2）投标人在投标截止时间前未书面通知招标人而放弃投标的，投标保证金的30%不予退还；（3）不符合招标文件规定的投标人资质条件、能力和信誉条件参加投标的，投标保证金的30%不予退还；（4）投标文件中质量、工期承诺不符合招标文件要求或投标报价超过最高限价被否决投标的，投标保证金的30%不予退还。3.5资格审查标3.5.1投标人须满足下列必要条件，有一项不满足的，资格审查不予通过，资格审查未通过的，其投标予以否决：128 （1）投标人企业资格符合投标须知前附表1.4要求；（2）投标人项目负责人资格符合投标须知前附表1.4要求；（3）《资格审查表》按格式要求填写并盖章，填写内容经审查符合要求；（4）按要求提供资格后审承诺书（包括关键字或句无错误或无缺漏）并按格式要求盖章；（5）按要求提供项目部人员配备表并按格式要求盖章，社保关系等在开标现场查询并证实（具体要求详见投标文件格式中“项目部人员配备表”下附注的内容）；（6）投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩（同时提供招标公告、中标公示所在网站网址及网页截图，中标通知书、施工合同和取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的原件及复印件，时间以提供的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的最后落款时间为准，在评标阶段进行网上查证，网上无法查证的不予认可）。3.6备选投标方案不接受备选方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按格式要求由投标人的法定代表人盖章并盖单位章。已标价工程量清单的“投标总价表”从投标工具中打印后无需扫描上传至电子投标文件中，按格式须造价工程师（或“市政”和“安装”造价员）签字盖专用章【如本单位无人员编制商务标的，提供咨询服务的非本单位造价工程师或造价员须为具有投标咨询服务资质的中介机构人员，并在商务标中附有咨询服务协议复印件（加盖投标人公章）】。纸质投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。电子投标文件的编制要求见第10项“电子投标文件制作及相关规定”。3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表。3.7.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的资格审查标、商务标应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。（投标文件光盘密封在商务标中）4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3128 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封或标记的投标文件，招标人不予受理，不作为投标人。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前在“衢州市公共资源监督管理综合信息系统”通过网络传输将已加密的投标文件上传至市平台，纸质投标文件于投标截止时间前在开标现场递交。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。5.2开标程序5.2.1招标人将于投标须知前附表所规定的时间在衢州市公共资源交易中心举行开标会议。投标人必须在投标截止时间前，取得企业CA证书，否则视为投标人自动放弃投标。投标人以下人员须参加开标会议：（1）投标人法定代表人（须提供法定代表人身份证明）或委托代理人（须提供授权委托书）携本人身份证和企业CA数字认证证书（USBKEY）参加开标会议；（2）投标人法定代表人（或委托代理人）未准时参加或不能确认参加开标会议【以上要求提供的法定代表人身份证明(或授权委托书）和身份证原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议】）或授权委托书无效的及法定代表人（或委托代理人）未在开标前将USBKEY交至工作人员的，视为自动放弃投标（不作为投标人）。注：1、相关人员身份证、企业CA数字认证证书、法定代表人身份证明、授权委托书均应随身携带，无需密封；2、授权委托书未按格式填写或委托代理人的社保不能通过网上查询证实为投标人为其缴纳的，为无效授权委托书。5.2.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。5.2.3开标会议由衢州港盛投资咨询有限公司主持，并由招标人委托信安公证处进行开标现场公证128 （公证费由招标人支付），程序如下：（1）宣布会议开始；（2）公证处公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人和委托代理人（如有）及拟派项目负责人资格及到场情况；（3）审核投标保证金缴纳情况，并公布；（4）公布纸质版商务标（投标函）中投标人名称、投标报价及其他主要内容，由投标人法定代表人或委托代理人对公布的内容签字确认；（5）根据第三章“3.5特别说明”否决不符合要求的投标；（6）抽取商务标评标办法，确定最佳评标价；（7）根据最佳评标价确定投标报价得分前3名；（8）在开标厅解密并导入投标报价得分前3名的电子投标文件；（9）对投标报价得分前3名进行资格审查；（10）工作人员宣布资格审查结果；（11）对投标报价得分前3名进行商务标评审；（12）工作人员宣布商务标评审结果；（13）评委会推荐中标候选人；（14）工作人员宣布中标候选人；（15）公证处工作人员宣读公证词；（16）工作人员宣布开标会议结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数及确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）曾在投标人处有工作经历的或存在其它与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。128 6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（以合同签字、盖章为准）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按法规要求处理；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）中标候选人存在以下情形之一的，将取消其中标资格，招标人重新招标：①放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或因其他原因导致合同失效的；②在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的；③其投标项目负责人（项目经理）在其他项目投标中先前中标或为（第一）中标候选人的；④按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。128 9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容电子投标文件制作及相关规定一、投标文件电子版与纸质版具有同等法律效力，由电子版生成的纸质版可不需另外加盖单位公章和法定代表人章，商务标中造价人员按格式要求签字盖章。二、关于企业CA证书及电子签章的发放。本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用企业CA证书加密。办理企业CA证书及电子签章相关的详细事项查看衢监管办发〔2013〕8号《衢州市监管办关于办理招投标企业CA证书及电子签章的通知》。三、电子招标文件的发放。招标人的电子招标文件及其他有关资料请至衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载。四、电子投标文件包括投标人须知3.1.1规定的所有内容，其最终生成纸质的所有书面投标文件应是从投标工具中打印输出，且应具有工程项目的编码标记。五、电子投标文件的制作。1.本项目实行电子招投标，即投标文件（资格审查标、商务标）采取纸质版及电子版两种形式编制，具体要求详见招标文件内投标人须知3.7条。投标人应将编制完成后的商务标导入投标工具（若含资格审查资料的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用企业CA证书对相应的报表进行电子签章。检查无问题后生成“加密标书”；然后投标人登录“衢州市公共资源监督管理综合信息系统”把“加密标书”上传至平台；最后投标人再将该投标工具生成的《YYYY（投标人名称）.128 加密标书》和《YYYY（投标人名称）.备份标书》（未加密的标书）上传至衢州公共资源监管网。2.投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将电子投标文件上传至衢州公共资源监管网。3.关于企业CA证书PIN码的，就是企业CA证书的识别密码，用来保护本企业CA证书不被他人使用，投标人企业CA证书 pin码的默认密码是123456，投标过程中如果三次输入pin码当前企业CA证书错误将被锁定，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致企业CA证书被锁定无法解密和导入电子投标文件，则否决其投标文件。4.投标工具使用衢州市公共资源监管网（http://www.qzztb.net）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本，投标文件编制均使用该投标工具进行制作，检查并填写好相对应信息，并且用企业CA数字认证证书对相应的表格进行电子签章后检查无问题后，生成“加密标书”。5.投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请向杭州擎洲软件有限公司咨询：7*24小时电话400-001-9090。六、电子招投标、开标及评审。1.投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时，先下载平台中的加密标书文件，进行解密，若平台中无法读取或者解密，再读取光盘中的加密标书，如果加密标书也无法读取或者解密，再读取备份标书，若平台和光盘中数据均不能解密和读取,则否决其投标，且投标文件不参与后续的计算及评审。2.投标人投标文件中未提供光盘或企业CA证书，或投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标系统，造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的，则否决其投标文件，且投标文件不参与后续的计算及评审。七、注意事项1.本工程投标人须办理企业CA证书及电子签章进行投标文件的编制。2.投标人按招标文件要求在投标工具中打印报表，投标工具一定要使用衢州市公共资源监管网（http://www.qzztb.net）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本。八、投标单位使用在最后一次生成“加密标书”后，使用“投标工具”打印功能打印书面文件，投标文件（每一页报表均会随机自动附带该工程项目的水印码），无水印码的，其投标文件按无效标处理。如果在评标过程中发现书面报表的水印码与电子文档水印码不一致，将视为该投标单位电子投标文件和书面投标文件不一致，评标委员会应否决其投标。九、投标人提供商务标电子文档中没有使用“衢州市建设工程电子招投标系统”的投标工具编制商务投标文件，投标文件按否决其投标处理。投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请咨询：杭州擎洲软件公司 彭先生      联系电话：15706737525128 第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件签字盖章符合第二章“投标须知”第3.7.3条的要求投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人(项目经理)符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定安全生产考核合格证具备有效的安全生产考核合格证投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定资格后审承诺书按要求承诺（包括关键字或句无错误或无缺漏）项目部人员配备表按要求提交并符合配备表附注要求业绩要求投标人在2014年1月1日以来至少承担过一个日处理200吨及以上规模（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）渗滤液处理工程施工业绩（同时提供招标公告、中标公示所在网站网址及网页截图，中标通知书、施工合同和取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的原件及复印件，时间以提供的单位工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收汇总表的最后落款时间为准，在评标阶段进行网上查证，网上无法查证的不予认可）其他要求《资格审查表》审查所涉及的资料须在开标前入库，审查时，凭投标人企业CA认证证书（USBKEY）将《资格审查表》中填写内容与投标人在衢州市工程建设企业信息库（新库）的内容进行核对，如一致，《资格审查表》审查予以通过；如有不一致的，评委对投标人进行询标，并与投标截止时间前提供的原件核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。（如有需要，投标人可在投标截止时间前提供以上所涉及的资料的原件或可于开标前到衢州市监管办业务处核对企业入库信息或补充入库，否则后果自负。）2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定128 已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。投标报价汇总表符合第五章“工程量清单”2.5项规定安全文明施工费费率符合第五章“工程量清单”2.15项规定工程定位复测费符合第五章“工程量清单”2.15项规定规费或意外伤害保险费或税金或暂列金或总承包服务费符合第五章“工程量清单”2.15项规定有以下情形之一的，作否决投标处理：详见本章3.1.2投标价格低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的投标最高限价。投标函中的“投标价格”精确到元，并与“投标总价表”中“投标总价”一致。分包计划符合第二章“投标人须知”第1.11款规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）资格审查标：通过式评审投标报价：100分条款号评分因素评分标准2.2.4(2)商务标评分标准商务标评标办法确定：由公证处工作人员在以下二种评标办法中随机抽取产生。1随机下浮率法：首先确定评标控制价A：由招标人随机抽取评标控制价下浮率m，m值在8.0%-12.0%九档(每档间隔0.5个百分点)中随机抽取，则评标控制价A=（1-m）*投标最高限价。其次，以投标最高限价的85％为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为最佳评标价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于A时或有效报价中没有低于或等于A、高于或等于成本控制价的报价时专家组应视本次投标缺乏有效竞争，废除全部投标。2低价平均法：先对全部有效报价由低到高排序，相同的报价只保留一个，再由低到高选取五个报价进行平均（少于五个，则全部进入平均），随机抽取平均值的95％－98%四档(每档间隔一个百分点)作为成本控制价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分，成本控制价为最佳评标价。商务分确定和偏差率K计算各投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。计算投标人商务得分时：当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣4分；当K值小于零时，K值每减1%，在商务分上扣2分(商务标得零分的除外)；K值不为整数时以直线插入法计算，商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。注：最佳评标价、成本控制价、评标控制价均四舍五入，保留到整元。条款号项目编列内容3评标程序详见本章附件A：评标详细程序3.1.2否决投标条件和不作为投标人情况详见本章附件B128 ：否决投标条件和不作为投标人情况3.2.2判断投标报价是否低于其成本详见本章附件C：投标人成本评审办法补1备选投标方案的评审/补2计算机电子评标详见本章附件E：计算机无纸化评标方法评标办法正文部分1.评标方法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定中标候选人。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成见评标办法前附表。2.2.2最佳评标价计算见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算见评标办法前附表。2.2.4评分标准见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标予以否决：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2128 ）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定进行打分，并计算出综合评估得分。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标予以否决。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.5特别说明3.5.1对未提交投标保证金或投标保证金不符合要求，投标函、投标函附录和投标总价表未按招标文件要求盖章或签字，投标报价超出最高限价，质量承诺、工期承诺及其他内容不符合招标文件的要求，投标函中的“投标价格”未精确到元，或与“投标总价表”中“投标总价”不一致的，按招标文件规定否决其投标，其投标报价不参与投标报价得分排名。3.5.2投标报价达到启动成本评审工作的前提条件的，先对其进行成本评审，决定其是否参加商务报价得分排名。3.5.3投标报价得分前3名在资格审查和商务标评审中有被否决投标的，不重新抽取商务标评标办法，如前3名投标均被否决的，则按原投标报价得分排名顺序替补3名进行资格审查和商务标评审，直至确定中标候选人。128 附件A:评标详细程序评标详细程序A0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A1.基本程序评标活动将按以下五个步骤进行：（1）评标准备；（2）初步评审；（3）详细评审；（4）澄清、说明或补正；（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。A2.评标准备A2.1评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。A2.2评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。A2.3熟悉文件资料A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人在资格评审阶段递交的资格后审资料文件、审定预算(如需要)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息(如需要)、定额(如作为计价依据时)(如需要)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。A2.4暗标编号(适用于对技术标进行暗标评审的)/A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。A2.5.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。A3初步评审A3.1形式评审128 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。A3.2资格评审A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。A3．3响应性评审A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的最高限价，凡投标人的投标价格超出最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。A3.4判断投标是否为否决投标A3.4.1判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.4.3评委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。A3.5算术错误修正评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。A3.6澄清、说明或补正在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。A4．详细评审只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4.1详细评审的程序A4.1.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：（1）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，判断是否低于其个别成本；（2）评分结果。A4.2技术部分评审和评分按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分。A4．3投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)A4.3.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“最佳评标价”。A4.3.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。A4.3.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，记录对投标报价的评分结果。A4.3判断投标报价是否低于成本根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。A4.4澄清、说明或补正在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3128 款的规定执行。A4.5汇总评分结果A4.5.1评标委员会成员应按填写详细评审评分汇总表。A4.5.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人A5.1推荐中标候选人A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A5.2直接确定中标人/A5．3编制评标报告评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）否决投标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明、补正事项纪要。A6．特殊情况的处置程序A6.1暗标评审的评审程序规定/A6.2关于评标活动暂停A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.3关于评标中途更换评委A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。128 (2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。A6.4记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。附件B：否决投标条件和不作为投标人情况否决投标条件和不作为投标人情况B0.总则本附件所集中列示的否决投标条件和不作为投标人情况，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件和不作为投标人情况的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B1．否决投标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标予以否决：B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（下列情形为串通投标行为：1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；8）不同投标人的投标文件相互混装；9）不同投标人的电子投标文件IP相同的；10）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。B1.6投标文件未按招标文件第二章投标人须知3.7.3条要求编制的。B1.7投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。B1.8投标文件关键内容如工程质量、工期、报价等（以投标函为准）字迹模糊或无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的。B1.9有“商务标电子文档制作及书面文档打印说明和相关规定”中否决投标情形的。B1.10对招标文件提出的实质性要求未响应的。B1.11依照法律、法规和规章的规定，其他应当认定投标文件无效的。B2：不作为投标人情况有下列情形之一的，招标人将拒收其投标文件（不作为投标人）：128 B2.1投标文件未按招标文件投标人须知4.1条要求密封或标记的。B2.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。B2.3投标人法定代表人或委托代理人未按招标文件投标人须知正文部分第5.1条款和投标人须知第10.5条款定参加开标会议的。B2：不作为投标人情况有下列情形之一的，招标人将拒收其投标文件（不作为投标人）：B2.1投标文件未按招标文件投标人须知4.1条要求密封或标记的。B2.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。B2.3投标人法定代表人或委托代理人未按招标文件投标人须知正文部分第5.1条款和投标人须知第10.5条款定参加开标会议的。附件C：投标人成本评审办法投标人成本评审办法C0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.3项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。C1.评审程序C1.1启动成本评审工作的前提条件在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：D1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当否决投标的情形；D1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：所有报价（低于最高限价）算术平均值的75%。(说明：此处的下限仅作为评标委员会启动成本评审工作的警戒线，不作为认定否决投标的条件，评标委员会将进行成本评审工作，并作出评委会决议)。C1.2对投标价格的合理性进行评审评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：（1）算术性错误分析和修正；（2）错漏项分析和修正；（3）分部分项工程量清单部分价格合理性分析和修正：（4）措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正；（5）企业管理费合理性分析和修正；（6）利润水平合理性分析和修正；（7）法定税金和规费的完整性分析和修正；（8）不平衡报价分析和修正。128 C1.3澄清、说明或补正评标委员会汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。C1.4判断投标报价是否低于其成本评标委员会根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人投标报价进行合理化修正后所产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。C2.评审的依据评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括：（1）招标文件；（2）标底（审定预算）或最高限价（如果有）；（3）技术标；（4）投标人已标价的工程量清单；（5）工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息（如果有）；（6）工程所在地市场价格水平；（7）工程所在地工程造价管理部门颁布的定额或投标人企业定额；（8）经审计的企业近三年财务报表；（9）投标人所附其他证明资料；（10）法律法规允许的和招标文件规定的参考依据等。C3.算术性错误分析和修正评标委员会对已标价工程量清单进行逐项分析，根据本章第3.1.3项规定的原则，对投标报价中的算术性错误进行修正，并记录分析和修正的结果。汇总修正结果，将经修正后产生的价格差额记为A值（此值应为代数值，修正结果表明理论上应当增加投标人的投标报价（投标总价）的修正差额记为正值，反之记为负值，下同），同时整理需要投标人澄清和说明的事项。C4.错漏项分析和修正C4.1错漏项分析和修正的原则评标委员会分析投标人已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按以下原则进行修正：如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错漏项报价进行修正；如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间的差异而进行适当调整后的价格对错漏项报价进行修正；如果做不到以上两点，则按审定预算中的相应价格为基础对错漏项报价进行修正；如果没有审定预算或者审定预算中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，评标委员会可以在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明，评标委员会也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格；对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。C4.2错漏项分析和修正的方法错漏项分析和修正的方法如下：根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格；计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，将经修正后产生的价格差额记为B值，并明确需要投标人澄清和说明的事项。C5.分部分项工程量清单部分价格合理性分析和修正C5.1分部分项工程量清单部分价格分析和修正的原则分部分项工程量清单部分价格分析和修正的原则如下：128 如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间的差异而进行适当调整后的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；如果做不到以上两点，则按标底（经评审预算）（如果有）中的相应价格为基础对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；如果没有标底（经评审预算）或者标底（经评审预算）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）。C5.2分部分项工程量清单部分价格分析和修正的方法分部分项工程量清单部分价格分析和修正的方法如下：对与市场价格水平存在明显差异的子目进行逐项分析、修正：计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为C值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。C6.措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正C6.1措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则如下：措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的技术标中明确的或者可以通过技术标中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、拟派现场管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正措施项目清单报价中不合理的资源投入数量；措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的，如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理报价子目之间的差异而进行适当调整后的价格对不合理报价子目的资源或生产要素的价格进行修正；其他情况下，按标底（经评审预算）（如果有）中的相应价格为基础对措施项目和其他项目清单中的不合理报价进行修正；如果没有标底（经评审预算）或者标底（经评审预算）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）；对于按照招标文件不应当报价的子目，则直接删除该子目的价格。C6.2措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的方法如下：对措施项目清单和其他项目清单进行逐项分析、修正；计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为D值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。C7.企业管理费合理性分析和修正C7.1企业管理费分析和修正的原则企业管理费分析和修正的原则如下：按投标人经审计的企业近三年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近三年企业管理费总额的平均值与近三年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业管理费率进行修正；企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底（经评审预算）（如果有）中的企业管理费率的平均费率为准进行修正；分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理费率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的管理费率）。128 C7.2企业管理费分析和修正的方法企业管理费分析和修正的方法如下：对企业管理费进行分析和修正；汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为E值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。C8.利润水平合理性分析和修正C8.1利润水平分析和修正的原则利润水平分析和修正的原则如下：按国有资产管理部门对投标人下达的国有资产增值保值率或投标人公司董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理的利润率进行修正；利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底（经评审预算）（如果有）中的利润率的平均费率为准进行修正；分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的利润率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的利润率）。C8.2利润水平分析和修正的方法利润水平分析和修正的方法如下：对利润进行分析和修正；汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为F值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。C9.法定税金和规费的完整性分析和修正根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比，对照现行有关法律、法规规定的额度或比率，对投标报价进行分析和修正。对法定税金和规费进行分析和修正；将经修正后产生的价格差额记为G值，整理需要投标人澄清和说明的事项。C10.不平衡报价分析和修正评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。对不平衡报价汇总分析结果，修正明显过高的价格产生的差额，首先用于填补修正过低的价格产生的差额，两者的余额记为H值，整理需要投标人澄清和说明的事项。D11.对投标报价的澄清和说明评标委员会对上述分析的评审结果进行汇总和整理。以其各自的代数值汇总A值至H值，得出合计差额Δ1，并整理出需要投标人澄清和说明的全部事项。如果投标人存在需要补正的问题，评标委员会可以同时要求投标人进行补正。评标委员会应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进一步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进一步证明应当采取书面形式。如果评标委员会对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问，评标委员会可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进一步澄清、说明和提交相关证明材料，直至评标委员会认为全部疑问都得到澄清和说明。根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述A值至H值的计算中剔除或修正，修正A值至H值并计算最终差额Δ2。本款中所谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或说明了评标委员会提出的问题并且澄清结果令评标委员会信服。C12.判断投标报价是否低于成本评标委员会应填写评审结论记录表，以最终差额Δ2与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论：如果最终差额Δ2（代数值）小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。如果最终差额Δ2是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额，则评标委员会将根据本章第3.2.2（综合评估法为3.2.4）项的规定认定该投标人以低于其成本报价竞标，其投标作否决投标处理。128 备注:各地可根据本地区实际情况，不断丰富完善投标人成本评审办法。附件D：备选投标方案的评审方法/附件E：计算机辅助评标方法计算机辅助评标方法由计算机读入投标人的电子文档，对已标价工程量清单的项目编号、项目名称、项目特征、单位、数量及规费、税金、措施费等内容进行计算机评审。如发现不符合规定的，由评标委员会进行讨论，并最后做出评标委员会决议。128 第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：衢州市洁城环卫有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工。2.工程地点：衢州市生活垃圾填埋场内。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：国有资金。5.工程内容：包括设计图纸范围内的衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工、设备采购安装、系统联动调试及项目竣工验收后的一个月试运行等工作内容（具体详见招标人提供的图纸、工程量清单）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：包括设计图纸范围内的衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程施工、设备采购安装、系统联动调试及项目竣工验收后的一个月试运行等工作内容（具体详见招标人提供的图纸、工程量清单）。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；128 （4）暂列金额：人民币（大写）元(¥元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。128 十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：128 第二部分通用合同条款(略)通用条款以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF―2013―0201）为准。第三部分专用合同条款一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按省、市现行执行的行政法规、管理办法。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市级有关标准、规范要求执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：128 （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书。已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供施工图，并组织有关人员对承包人进行技术交底；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、安全施工方案等资料；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、安全施工方案在收到中标通知书后5日历天内提供给监理单位；承包人提供的文件的数量为：根据需要提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：由监理单位在3日历天内完成审批。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人提供。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：衢州市洁城环卫有限公司；发包人指定的接收人为：业主代表。承包人接收文件的地点：本工程项目部；承包人指定的接收人为：。128 监理人接收文件的地点：本工程项目部；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收完成结算时。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收完成结算时。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许。允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人提供的设计变更及施工现场签证。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。128 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后3个月内，如未按约定的时间移交符合要求的资料，承包人向发包人支付3万元违约金。承包人提交的竣工资料形式要求：文本形式（含电子文档）。（6）承包人应履行的其他义务：（1）向发包人和监理各提供一间现场办公室。（2）根据衢州市建设局衢建公[2007]1号文件精神，工程验收合格，并交付使用和移交接管前的成品保护，由承包人负责。（3）承包人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规。保证施工现场的清洁、文明施工，符合环境卫生有关管理规定。在施工过程中，承包人必须服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理。（4）协助发包人办理各项手续。（5）临时水源、电源由承包人负责处理，并承担相应费。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于24日历天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：128 发包人有权要求更换项目负责人，新更换的项目负责人必须具有同等资格，否则发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则按缺勤处理，扣罚1000元/天。按月考勤，采用人脸考勤机考勤（考勤机由承包人负责购买），每天考勤2次以上（每天中有一次考核不在岗的，按一天计），项目负责人每少1天，扣罚1000元；月到位天数少于20日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金。发生以上情况时，罚金从项目部履约保证金中扣除，项目部履约保证金被扣完后，将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人不得擅自更换项目负责人，否则向发包人支付10万元的违约金，如出现特殊情况（如离职、长期住院），且获得发包人及相关部门同意，变更后的项目负责人的资格必须等于或优于原项目负责人，并向发包人支付3万元违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在合同中明确（除发包人另行要求外，按照投标文件中的人员配备）。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人每月到位天数不得少于24日历天；项目部其他人员每月到位天数不得少于27日历天。项目部人员确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目部人员（除项目负责人）未经发包人同意擅自更换的扣罚50000元/人。128 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，按缺勤处理，扣罚500元/天（技术负责人1000元/天）。按月考勤，以人脸考勤机考勤，每天考勤2次以上（每天中有一次考核不在岗的，按一天计）。技术负责人每少1天，扣罚1000元；项目部其他人员每少一天扣500元；月到位天数少于20日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金。发生以上情况时，罚金从项目部履约保证金中扣除，项目部履约保证金被扣完后，将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包单位协商。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至发包人接养项目之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在招标文件规定的时间内提交履约担保，交纳履约保证金：元。履约保证金汇入招标人指定账户，或采用银行履约保函(工行、中行、建行、农行、交通银行及上市银行在衢州市内分支机构出具的银行保函)。工程竣工验收合格后一个月内退还履约保证金，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还（不计利息）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同相关规定。关于监理人的监理权限：128 对工程施工相关事项进行检查，查验、审核、验收，并签发相关指示，总监理工程师签发任何设计变更、进度款支付、工程量变更、工期变更等按监理合同相关规定，均需征得发包人同意。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。128 关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在收到中标通知书后5日历天内完成编制。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费不列入工程进度款的支付基数，在工程开工之日前预付此项费用的50%，其余费用在工程量完成30%后一个月内付清。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、衢州市有关规定、监理单位要求编制施工组织设计。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在接到中标通知书5日历天内完成施工组织设计编制，并提交监理单位审查。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理单位收到施工组织设计后3日历天内完成审查工作。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理单位收到施工组织设计后2日历天内完成。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：在合同签订后7日历天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线128 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因、政策处理原因引起的工期延误，按发包人集体研究讨论进行工期签证。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按合同工期完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，按每延误一天，处以合同价万分之五的罚款；如工期延误超出10天的，发包人还将没收全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据监理人和发包人的要求提供样品，未提供样品擅自施工或施工时使用与样品不符的材料设备的，其返工费用和工期由承包人承担。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按投标文件及工程所需修建一切临时设施并承担费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员128 9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程实施过程中确定的变更。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:1、因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；③已标价工程量清单项目中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人按审定预算价编制相关规定及编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按审定预算价中计算标准，尚未发布除税信息价的建设工程材料，按财税部门公布对应的材料增值税税率（或征收率）和浙建站信〔2017〕25号通知确定的除税信息价计算公式，结合发布的含税信息价计算除税信息价）计算综合单价，乘以投标总报价与审定预算价下降幅度，即结算综合单价=按审定预算价编制口径计算的综合单价×（投标总报价-暂列金*1.11）/（审定预算价-暂列金*1.11）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。128   2、合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，①单个子目工程量变化幅度在15％以外(不含)，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的单价确定：比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，变更增加时取低值，变更减少时取高值。②当出现工程变更减少后剩余部分为零时，即工程量清单中（含清单描述中涉及到的定额子目）取消某项工作或被新的项目替换时，比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取高值进行扣除。  3、措施费按实结算，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，经发包人确认后按审定预算价编制依据并结合中标下浮率调整执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内完成。发包人审批承包人合理化建议的期限：3天内完成。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第③种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②128 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：材料费、人工费应按衢住建建[2012]127号文件执行（如有新的调价文件，按新文件执行）。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：①合同工程量清单中的无价材料由投标单位自行承担风险，中标后不做任何调整。②施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经双方核对招标人提供的工程量清单并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。风险费用的计算方法：所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，承包人投标时没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按实际完成数量计量，工程量计算规则执行国家标准或其适用的修订版本和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月进行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人应于每月月底为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。128 12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：①经监理工程师确认工程量，由发包人核实后按月支付完成工程量的60%（不计规费、税金），完成系统联动调试且工程验收合格后支付至合同价的70%，完成试运行、配合运营方做好项目运营移交后支付至合同价的85%，工程完成备案且项目结算后支付至结算价的95%，余款5%转为质量保证金，自竣工验收合格之日起满二年，经检查合格后无质量问题退还质量保证金。②当工程款支付至结算价的95%时，应提供至结算总价款全额的建安税务发票。③承包人每月月底前上报计量，月完成工程量少于月计划要求完成工程量的，由监理工程师会同发包人根据实际情况决定予以部分支付或不予支付，未支付的工程款待达到支付条件时支付。承包人逾期上报计量的，该期工程款列入下个月度支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人提供的申请单进行编制。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月月底前提供。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理单位2天内完成审查。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15日历天内完成。（2）发包人支付进度款的期限：次月月底前支付到承包单位账号。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按监理单位要求进行编制。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：根据衢州市相关规定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。128 13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后天内完成。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的费用。按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后15日历天内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工结算申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，竣工接收需报审计机关审计，最终结算以审计机关审计结论为准。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后28天内完成付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。128 承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止并完成手续后14天内提交。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结算申请单后28天内完成审批。（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：自竣工验收合格之日起满二年，经检查合格后无质量问题退还质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况下为24小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在8小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形128 发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）质量违约：承包人应严格按国家现行的标准、施工图纸及有关验收规范要求施工，工程质量达不到一次性验收合格的，扣除全部质量履约担保，并承担相应的返工费用。（2）承包人不得将本工程进行转包，否则将没收全部履约担保，且发包人有权单方终止合同。特殊专业工程需分包的，应经发包人同意，否则将扣罚50000元；（3）承包人在开标后应立即组织相关人员编制施工组织设计、安全生产条件申报资料，在收到中标通知书后3日内提交监理单位审核，待审核后及时送相关部门审查。在收到施工合同后5日内完成备案、签订工作，同时办理其他工作，缴纳相应费用，并配合发包人办理质监、施工许可等手续。以上工作必须在收到中标通知书后20日内完成，否则发包人可在第一次进度款中扣除承包人的其它履约担保（占履约担保10%），也可单方解除施工合同。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2.1款。128 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须投保建筑工程一切险，费用由承包人承担。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须投保第三者责任险，费用由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人办理。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。21.补充：21.1结算造价经审计机关审核，核减率超过5%（含5%）部分的结算咨询费，由施工单位支付。21.2标后管理工作按市住建局衢住建〔2013〕68号文、衢住建〔2013〕85号文、衢住建办〔2013〕99号文要求考核。128 21.3工地出入口处应设置净泥池，车辆离开工地时必须冲洗干净，否则后果自负。21.4应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。本补充条款规定合同效力优先于前述条款。应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：（1）承包人根据合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，费用由承包人承担。21.5履约保证金的退还（不计利息，相关费用由承包人承担）：在承包人完成合同范围内容经工程竣工验收后，凭建设工程验收报告等资料书面申请退，违约金“即罚即处”。（1）工期违约：每延期一天处以合同价款万分之一且不低于1000元/天的违约金；超过三十日历天的加倍处理。（2）质量目标违约：未达到合格标准的，处以履约保证金30%的违约金；未创下衢江杯的，处以150万元的违约金。（3）安全质量事故违约：每发生一起一般性及以上安全质量事故的，根据严重程度处以履约保证金30%至100%的违约金。（4）廉政违约：每发生一起廉政问题经查实的，处以履约保证金10%的违约金。（5）人员到位率不足的，根据考勤结果，最高处以履约保证金30%的违约金。（6）其他违约：因拖欠民工工资等原因，发生上访等事件的，造成不良影响的，每发生一起，处以履约保证金10%的违约金。21.6材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）除承包人举证，经监理及发包人认可，由发包人承担外，其它均由承包人承担。（2）监理及发包人抽检（试）验的，承包人应按要求配合进行检（试）验。检（试）验合格的，费用由发包人承担，不合格或不达标的，费用由承包人承担。有损检（试）验的恢复费用由发包人承担。21.7承包人采购材料与工程设备：1.合同范围内的材料（设备）均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。2.所有材料（设备）的进场检验工作应按发包人制定的《市建设中心关于加强材料（设备）进场检验工作的通知》（衢投建[2014]第14号）执行。3.承包人必须按招标文件的施工图、工程量清单中注明的规格、型号、参数等要求采购材料（设备）。4.同一系列的材料（设备），承包人应选定同一品牌，并事先经监理人认可。否则，发包人有权拒绝验收和使用。128 5.承包人应提前通知发包人参与材料（设备）的交接验收，发包人仅确认外观质量和样式，承包人与监理人仍应按规定进行材料（设备）送检。6.承包人使用伪劣或不合格材料（设备）的，一经发现，监理及发包人均有权停止使用，责令停工、返工。否则，发包人可另行组织招标或采购，相关费用从承包人工程款或结算款中扣除，扣除方法为【审定预算价中的综合单价×（投标总报价-暂列金（1+税金费率））/（审定预算价-暂列金（1+税金费率））】*数量以及以此为基础计价的各种规费税金等。7．无论监理和发包人是否及时发现和制止，使用伪劣或不合格材料（设备）所引起的一切责任均由承包人承担。经监理人核实，发包人有权处以10%以上履约担保金的违约金，情节严重的，发包人还有权单方面解除合同，并向承包人追偿相关损失。8.散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。9.为了保证工程质量，招标人在招标控制价编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑。承包人在履行合同时，可选用参考品牌的材料（设备），也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备），在选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备）前，须将相关证明材料报监理单位及发包人审核、同意。招标控制价编制计价时参考的材料（设备）品牌在《工程量清单》中明确。21.8渗滤液处理设备调试运行方案1）.单机调试承包人在单体调试通过之后并在现场调试开始前一个月递交一份调试大纲以取得发包人的批准，调试大纲经项目监理批准后才可以进行现场调试。设备安装使用说明书的编制。承包人应在不迟于现场安装开始前两个月向项目监理递交各项设备的安装使用说明书三份。设备安装完成后，工况良好，且经项目监理验收合格后可进行单机无负荷试车。单机无负荷试车成功，设备运行正常，经项目监理认可后，方可进入单机带负荷试车。当单机调试设备出现故障时，承包人必须先修复或调换直至无故障，才能进行总调试。2）.总调试联动试车成功后，由项目监理确定总调试日期。调试阶段发包人将安排操作、维修及试验人员配合承包人进行调试。设备满意而成功的调试连续达一个月后，调试结束。调试应包括工艺、电气、自控等泵站内所有设备的内容。调试需提出本工程的各项设施的操作规程。调试结束，应提供完整的调试报告及调试资料。调试完成后，经项目监理批准后方可进入运行检测阶段。3）.运行检测在调试阶段结束后，在承包人的控制和项目监理的监督下，对设备及其部件至少进行每天24小时连续3天的运行性能的检测工作。所有现场检测所需的计量仪表和器械应在承包人自己的费用里提供，所有仪表应经过合格的测试机械标定。检测工作完毕后，这些仪表可由承包人取回。128 4）.试运行在调试阶段结束后，在承包人的控制和项目监理的监督下，对系统进行一个月的满负荷试运行，并确保满足200吨/天的设计出水量，试运行期间承包人需在发包人和项目监理见证下，委托第三方专业检测机构对出水进行至少一次的取样和检测，检测结果需满足设计要求。渗滤液处理设备的调试和试运行总工期为3个月，其中调试工期在满足上述调试要求下可合理压缩，但必须确保一个月的满负荷试运行；设备调试和试运行所需一切费用由投标人自行报价。21.9服务条款及承诺（1）售后服务1）.调试结束后，如在质量保证期内，一旦接到发包人的报修电话，承包人应在24小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。2）.维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。3）.在每次报修结束后的8小时内送交招标人一份维修报告，标明承包人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。（2）技术支持和培训1）.试运行前一个月，承包人应就其所提供的设备及操作系统，对发包人委托运营方的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的技术支持和培训 。2）.培训工作在现场及厂家进行，培训人数5～8人，培训费用含在投标报价中。3）.培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。4）.承包人应为培训人员提供正规的培训手册，并提供安装，运行、维护、检修等需要的技术文件。主要包括：设备总图及各种证明本设备产品性能的资料材料；安装技术要求和说明书；电气系统图、接线图、电控系统说明书。（3）免费保修期设备免费保修期不得少于2年，自试运行期满移交运营方之日起计。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式128 附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）128 附件3工程质量保修书发包人（全称）：衢州市洁城环卫有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的厕所管理用房、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人的原材料质量、施工质量、施工工艺等引起的所有质量缺陷。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：设备免费保修期不得少于2年，自试运行期满移交运营方之日起计。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用128 　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：128 附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人技术负责人施工员资料员质检员安全员材料员其他人员128 附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日128 建设工程廉政合同发包人（全称）：衢州市洁城环卫有限公司承包人（全称）：为切实加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，维护工程建设市场的正常秩序，遏制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保建设成为“优质工程、精品工程”，同时成为“廉政工程、民心工程”，工程发包方衢州市洁城环卫有限公司(简称发包方)和工程承包方(简称承包方)自愿签定建筑工程廉政协议：一、承包方不得以任何形式向发包方人员赠送各种礼品、礼券(现金)，发包方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券(现金)。如有违反，将视情节轻重对发包方人员给予批评、教育、罚款直到党纪、政纪、法律处分，对承包方给予扣减工程款3％－5％，直到中止合同。二、承包方在工程项目建设中贿赂发包方人员，被纪检监察、检察机关立案查处的，发包方有权中止工程项目施工合同，由此发包方所造成的损失均由承包方承担，并负责由此发生的一切费用(在工程款中扣除)。三、发包方人员向承包方索贿，经承包方检举被纪检监察、检察机关立案查处的，承包方有权从甲获得被索贿款额1－3倍作为奖励(此款由索贿人承担)，由此产生的办案费用由发包方承担。四、双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查实视情节轻重给予党纪、政纪直到法律处分。五、此协议自双方签字之日起生效。发包方单位(公章)　　　　　　　　　承包方单位(公章)发包方代表：　　　　　　　　　　　承包方代表：协议监督：年月日128 第五章工程量清单1、工程量清单说明1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：本工程量清单按《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建站计【2016】64号、建建发【2016】144号、浙建站定【2016】23号、浙建站信【2016】25号、浙建站定【2016】35号、衢住建办【2016】91号及省、市等有关现行补充规定；材料价格及人工单价按2017年第4期《衢州造价信息》和2017年第4期《浙江造价信息》编制，以上信息仅供投标人参考。投标人在报价时应严格根据招标人提供的各种品牌（如有）、型号及规格进行报价，否则一切后果自负。1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2、投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。(1)本招标文件；(2)《建设工程工程量清单计价规范》；(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；128 (5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；(6)建设工程设计文件及相关资料；(7)施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(10)其他的相关资料。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.6分部分项工程项目按下列要求报价：2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。2.7措施项目按下列要求报价：128 2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。2.7.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.7.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。2.8其他项目清单费应按下列规定报价：2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。128 2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.15有关投标报价的其他说明：（1）取费：土建部分：安全文明施工费费率(上限14.45%，下限11.80%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），工程定位复测费(上限0.05%，下限0.03%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），规费1按10.40%计取（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数）。土建部分水电、工艺设备管线安装、工艺电气仪表控制：安全文明施工费费率(上限11.05%，下限9.03%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），工程定位复测费(上限0.05%，下限0.03%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），规费1按11.96%计取（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数）。室外给排水及电气安装、管道工程、浓缩液回灌增加：安全文明施工费费率(上限11.21%，下限9.17%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），工程定位复测费(上限0.05%，下限0.03%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），规费1按7.30%计取（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数）。园林工程：安全文明施工费费率(上限6.40%，下限5.23%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），工程定位复测费(上限0.05%，下限0.03%)（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数），规费1按10.94%计取（注：以定额“人工费+机械费”为取费基数）。税金按11%计取（以“直接费+管理费+利润+规费+其他项目费”为计费基数），农民工工伤保险按0.15%计取（以“直接费+综合费用”为计费基数），危险作业意外伤害险按0.1%计取（以“直接费+综合费用”为计费基数）。（2）本工程审定预算价为1082.0098万元（含暂列金额35万元，税前，余同），审定最高限价为1026.9511万元（含暂列金额35万元，税前，余同），投标人报价超过投标最高限价的作否决投标处理。（3）本招标工程的施工地点为投标须知须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用[指：①投标过程中，由于投标人原因引起的在分部分项工程量清单某综合单价中综合的内容出现缺项、漏项、计算差错、错报、决策失误等因素而造成该综合单价不调整而损失的费用；②128 施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的费用；③招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸〔包括投标补充通知〕明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，承包人在投标时没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑]、施工措施费、税金、规费等所有费用。（4）人工费、材料费按衢住建建[2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。（5）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。（6）本项目暂列金额为35万元，除税金外不计取其他费用；投标人不得擅自变动暂列金额，否则按否决投标处理；中标后该项费用由业主掌握。（7）无价材料由投标单位自行报价并承担风险，中标后不做任何调整。（8）考勤机、电脑等配套设备由施工单位负责采购、安装、维修。项目班组工作人员实行挂牌上岗，工作牌包括姓名、工作单位、照片、岗位等信息。此项费用由投标单位在投标报价中自行考虑。3、其他说明3.1词语和定义3.1.1工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。3.1.2总价子目工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。3.1.3单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。3.1.4子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。3.1.5子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。3.1.6规费128 承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。3.1.7税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。3.1.8总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。3.1.9同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。3.2工程量差异调整3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。3.3暂列金额和暂估价3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。3.3.2“材料和工程设备暂估价表”128 中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。3.4其他补充说明：128 4、工程量清单与计价表（以下表格仅供参考，具体表格内容格式可根据营改增后的规则、内容调整）4.1投标总价表投标总价招标人：工程名称：投标总价(小写)：(大写)：投标人：(单位盖章)法定代表人：(盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日128 4.2总说明总说明工程名称：第页共页4.3工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中安全文明施工费（元）规费（元）合计128 4.4单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程投标报价计算表单位(专业)工程名称：第页共页序号汇总内容计算公式金额(元)一工程量清单分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）其中1.人工费+机械费∑（分部分项人工费+分部分项机械费）二措施项目费　2.1(一)施工技术措施项目费按综合单价计算其中2.人工费+机械费∑（技措项目人工费+技措项目机械费）2.2(二)施工组织措施项目费按项计算　3.安全文明施工费(1+2)×%　4.冬雨季施工增加费(1+2)×%　5.夜间施工增加费(1+2)×%　6.已完工程及设备保护费(1+2)×%　7.二次搬运费(1+2)×%　8.行车、行人干扰增加费(1+2)×%　9.提前竣工增加费(1+2)×%　10.工程定位复测费(1+2)×%　11.特殊地区施工增加费(1+2)×%　12.其他施工组织措施费按相关规定计算三暂列金额按清单计价要求计算四规费13+14　13.规费1：排污费、社保费、公积金(1+2)×%　14.民工工伤保险费按各市有关规定计算五危险作业意外伤害保险费按各市有关规定计算六税金(一+二+三+四+五+计税不计费)×%七建设工程造价一+二+三+四+五+六+七128 4.5分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计4.5.1工程量清单综合单价计算表工程量清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械使用费管理费利润风险费用小计128 4.6施工技术措施项目清单与计价表施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　合计　4.6.1措施项目清单综合单价计算表措施项目清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计：128 4.7施工组织措施项目清单与计算表施工组织措施项目清单与计算表单位(专业)工程名称：第页共页序号子目名称计算基础费率(％)金额(元)1安全文明施工费2其他组织措施费2.1冬雨季施工增加费2.2夜间施工增加费2.3已完工程及设备保护费2.4二次搬运费2.5行车、行人干扰费增加费2.6提前竣工增加费2.7工程定位复测费2.8特殊地区施工增加费2.9其他施工组织措施费合计4.8其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额元　2暂估价元　2.1　专业工程暂估价元　3计日工元　4总承包服务费元　　　　　　　　　　　合计128 4.9主要工日价格表主要工日价格表单位(专业)工程名称:第1页共1页序号工种单位数量单价(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.10主要材料价格表主要材料价格表单位(专业)工程名称：第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价(元)备注4.11主要机械台班价格表主要机械台班价格表单位(专业)工程名称:(专业工程)第1页共1页序号机械设备名称单位数量单价(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128 第二卷第六章图纸由投标人在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载。第三卷第七章技术标准和要求一、项目概况2.1工程概况Ø项目名称：衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程Ø建设单位：衢州市洁城环卫有限公司衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程，总投资约1590.5万元。新增渗滤液处理规模200吨/天（出水），与现有渗滤液处理设施合并后处理能力达到500吨/天（出水）。新建构筑物882.6平方米，包括综合车间241.5平方米；MBR生化池、设备间530.3平方米；变配电间及柴油发电机房110.8平方米配套建设道路约215.8平方米。2.2工程位置及相关条件衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程位于衢州市东郊下张街道徐八垄村东侧约300m处，现有垃圾场场址下游，距离市区9.3km，距离衢龙路约3km。2.2.1建设条件各投标人可在联系招标人后前往现场踏勘，现有场地的处理各投标人自行考虑，处理费用含在投标报价中。2.3、进水水质垃圾填埋场渗滤液水质受垃圾性质、填埋时间、填埋方式等多个因素影响。水质波动大，表现为污染物组成与浓度均变化大。根据工程设计基础资料及相关工程经验，本工程填埋场渗滤液水质指标按如下进行设计：表2.3-1渗滤液进水水质项目CODCrBOD5NH4-NTNSSpH128 设计值（mg/L）20000100002000250018006.0~9.02.4出水水质要求：本项目出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。主要污染物排放限值如下：表4.2-1设计出水水质序号指标单位数值1色度倍402CODCrmg/L1003BOD5mg/L304TNmg/L405NH3-Nmg/L256SSmg/L307TPmg/L38粪大肠菌群数个/L100009总汞mg/L0.00110总镉mg/L0.0111总铬mg/L0.112六价铬mg/L0.0513总砷mg/L0.114总铅mg/L0.1三、工程招标范围、界限及投标人的义务3.1招标范围本招标项下，中标人应负责提供渗滤液处理站扩建工程项下的工程施工、设备供货（设备按200吨/天的处理量配置）、设备安装、工程竣工验收、竣工后试验（试运行）、交付使用、技术和服务及完成所有相关工程的施工，最终将合格的设施交付业主。中标人应承担的具体工作范围包括但不限于：1)向业主提供完整且可以应用的工艺技术；2)完成所有设备、材料以及随机备品、备件的采购、运输、储存、交货和安装；3)完成工程建设和稳定、长期运行要求所有土建、装修，提供施工所需的各种设施、机械、设备、工具、仪器和仪表；128 1)完成系统设备的单机调试、联调、开通、考核、验收、竣工后试验（即试运行）、环保验收、交付（包括所有软件和技术资料的交付）、人员培训、工程完工、获得开工许可证、提供缺陷责任保证等全部配套工作；2)完成和提供为工程正常建设所必需的其他工作和材料。3.3投标人的责任及义务投标单位应根据招标文件的各项有关条款要求，负责完成从预处理设施开始，直至出水达标的各项设施的工艺设备供货、总集成及安装、施工、调试及试运行等工作。本工程设备安装、土建施工完成之后，即进入联动调试阶段。联动调试稳定，且出水合格后，即进行初步验收，然后进入调试运行。调试运行为期三个月（从初步验收合格之日算起），由中标人负责。在合同签约后，投标人应配合招标人进行在执行合同中与集成系统的接口标准及其它设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有工作应取得招标人的书面同意。如发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得藉此增加任何费用或延长工期。投标人应对上述范围的工作负担全部义务和责任，以完成招标人的所有安排或指示的工作。投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。如果招标人因使用投标人所供设备而遭到侵权诉讼，投标人应代表招标人应诉，并承担由此导致的一切责任。四、项目技术要求4.1总则(1)本工程的建设应采用成熟可靠的技术。设备及其所有附属设备和电、仪设备，应保证是全新的、先进的和安全可靠的，做到技术先进、运行可靠、维修方便、经济合理、保护环境、安全卫生和节约能源。且技术经济性能符合相关的法律、技术标准、技术规范和招标文件的要求。(2)为方便运行维护，投标人采购的同一种设备及其附属设备应采用国内外知名的同一品牌。(3)施工标准：投标人在采用设计制造标准和规范方面应至少符合下列法规和标准要求，在标准、图纸、质量记录、和操作手册上均采用国际单位（SI）；设备铭牌按制造厂标准；制造标准和规范按下列标准执行，原则上可采用国家和企业标准，如采用国际标准，则所采用的标准应不低于国内标准，并在工艺设计、制造上优先采用已获采用的国际先进标准。配套设备和部件应符合相应的国标或经上级批准的企业标准。4.2处理规模渗滤液处理设施产水规模为一期200t/d，与现有渗滤液处理设施合并后处理能力达到500t/d。各投标单位根据自身工艺特点定进水规模，并应考虑超负荷处理能力，保证在超负荷条件下出水水质达标。4.3基本工艺要求4.3.1工艺流程128 基本工艺流程为“MBR+膜深度处理”。4.3.2设计年限1)投标人应选择优质的设备和材料，确保施工质量，满足在每天24小时连续运行的条件下装置的设计使用寿命至少达到规定年限和最少的维护要求（系统工作时间≥8000h/年）。投标人应提供类似设备的运行记录或测试证明以证明投标的所有设备均符合使用年限的要求。2)建筑物、构筑物、管网、以及其他土建工程相关要素的使用年限应超过50年。3）机电设备和工艺设备应连续运转，大型泵、阀设备≥30年；通用泵、阀、起重、运输设备≥25年；污水、污泥处理等专用机械设备≥20年。4)管件及支架的设计使用寿命期应超过20年。4.4总体施工组织方案包括土建施工、设备采购、安装等保障质量、安全、工期、文明施工的措施；以及重点难点施工专项方案、措施。设备详细描述一、螺杆泵：单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。由于该二部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa，扬程60m（清水），自吸高度一般在6m，适用于输送介质温度80℃以下（特殊要求可达150℃）。因定子选用多种弹性材料制成，所以单螺杆泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简便，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于装拆。由于垃圾渗沥液杂质较多，并且考虑为保证系统进料的稳定和连续性，本工程中MBR进水泵、污泥进料泵和絮凝剂投加泵均采用单螺杆泵，且使用变频控制。单螺杆泵为成套装置。本工程除泵本体外，还包括驱动电机、联轴器、底座、调速装置、就地控制箱，检测仪表等安全、有效、可靠运行的附件。螺杆泵采用单级、卧式、机械密封、容积式泵，变频调节的形式。螺杆泵的设计、制造和检验遵照JB/T8644-1997单螺杆泵标准或同等标准。螺杆泵实行24小时连续运行或间歇运行，无故障累积运行时间大于20000h。128 螺杆泵的电机（或通过减速器）与泵连接，并安装在同一底盘上，泵与减速电机通过弹性联轴器来连接，并带有必要的安全护罩及防护装置（防干运行装置等）。螺杆泵的电机采用变频调速（配有变频器装置），额定功率大于最大工作负荷10%以上，绝缘等级F，防护等级IP55，电源为3P、380V、50Hz，轴封采用机械密封。螺杆泵的泵体包含轴承箱（双排轴承），轴承的温升不超过环境温度35℃，其极限温度不超过80℃，确保泵平稳运行。机组噪音小于75dB（A）（距离泵一米处测量）。泵的螺杆与衬套的结合面没有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷，螺杆工作寿命不低于40000小时。泵的吸入和排出口法兰结构尺寸符合ISO标准。额定压力为1.0MPa。泵在额定工况下工作时，全振幅不大于0.055mm（55μm）。转子：硬质合金钢；定子：丁腈橡胶。1.1本项目主要螺杆泵配置1）均衡池进水泵数量：1台型号单螺杆泵流量10m3/h扬程20m材质泵壳：铸铁转子：硬质合金钢定子：丁腈橡胶密封：机械密封电机功率Pn：4kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：IP65绝缘等级：F防爆等级：--重量88kg备注2）MBR进水泵数量：2台型号单螺杆泵流量10m3/h扬程20m材质泵壳：铸铁转子：硬质合金钢128 定子：丁腈橡胶密封：机械密封电机功率Pn：4kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：IP65绝缘等级：F防爆等级：--重量88kg备注1用1备（变频）3）浓缩液回灌泵数量：1台型号单螺杆泵流量5m3/h扬程60m材质泵壳：铸铁转子：硬质合金钢定子：丁腈橡胶密封：机械密封电机功率Pn：3.0kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：IP65绝缘等级：F防爆等级：--重量155kg备注4）污泥脱水进料泵数量：1台型号单螺杆泵流量10m3/h扬程20m材质泵壳：铸铁转子：硬质合金钢定子：丁腈橡胶密封：机械密封电机功率Pn：4kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：IP65128 绝缘等级：F防爆等级：--重量88kg备注变频5）絮凝剂投加泵数量：1台型号单螺杆泵流量5m3/h扬程15m材质泵壳：铸铁转子：硬质合金钢定子：丁腈橡胶密封：机械密封电机功率Pn：2.2kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：IP65绝缘等级：F防爆等级：--重量63kg备注变频二、卧式离心泵射流循环泵、冷却污泥泵、冷却水泵、超滤进水泵、超滤清洗泵和超滤循环泵等均选用卧式离心水泵。其结构形式为卧式悬架、径向部分、后开门的单吸单级结构，如采用加长型联轴器，可以在不移动电机和拆卸管路的前提下拆装维修泵。可输送有一定腐蚀性、一定温度的液体。水泵的过流泵部件（如泵体、叶轮、泵盖、密封环等）精密铸造，流道尺寸稳定。密封性能可靠。轴通过叶轮、轴套前后的密封垫和O形圈进行密封，确保轴不与介质接触，提高了轴的寿命。具有最佳水力性能，柔和产品处理。材质为不锈钢。适用于输送固体介质含量高的液体。卧式离心泵1、离心污水泵的设计制造要求、试验方法和检验规则符合JB/T6535－1992标准以及ISO2858的规定，配用电机符合有关的标准；2、卧式电机为电源3P、380V、50Hz；128 1、泵正常运转时在10-1000Hz频率范围测出的振动烈度符合JB/T8097-19991“泵振动测量与评价方法”规定的良好或更好等级。距泵体表面1m处，噪声不超过80dB（A）。性能与构造1、构造由泵、电机采用公用底座。2、泵壳壳体材料为高强度、高质量的不锈钢（冷却水泵壳体材料为铸铁）。表面光洁无任何缺陷，内流道有规则变化且具足够大的截面，以使液体能顺利平稳地通过。壳体有足够的厚度，以承受水静压试验和连续运行时的最大压力。静压试验压力至少为额定点扬程的1.5倍，试验时间持续至少10分钟，壳体没有渗漏、冒汗等缺陷。3、叶轮采用闭式叶轮，材质为不锈钢。4、轴泵轴和电机轴为整体结构，轴材料为高强度不锈钢。5、轴承轴承具有足够的承载能力，以承受在任何工况下的轴向和径向载荷。轴承都必须采用油脂润滑。轴承寿命（L10）不少于100000小时。6、轴的密封机械密封形式：双端面机械密封，具有25000小时以上的使用寿命。7、密封环为了保证泵的最大使用寿命和长期的高效率，壳体和叶轮之间装有耐磨密封环，密封环牢固地固定在壳体上且易于拆卸和变更并不会发生松动。8、电机电机能够承受长期满负荷运行，允许每小时启动至少20次而对电机没有任何影响。9、电机保护电机定子每相绕组上装有温度传感器，当线圈温度超过设定值时，自动关停电机，当线圈温度下降到设定值时，能自动启动电机。2.1主要卧式离心泵配置1）一级硝化射流循环泵数量：4台128 型号卧式离心泵流量300m3/h扬程13m材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：18.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量460kg备注2）二级硝化射流循环泵数量：1台型号卧式离心泵流量150m3/h扬程13m材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：11kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量380kg备注3）超滤进水泵数量：1台型号卧式离心泵流量150m3/h扬程16m128 材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：7.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量380kg备注4）冷却污泥泵数量：1台型号卧式离心泵流量330m3/h扬程16m材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：22kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量460kg备注5）冷却水泵数量：1台型号卧式离心泵流量330m3/h扬程16m材质泵体外壳：HT200叶轮材质：HT200泵轴材质：SUS410128 机械密封：SIC其余与介质接触材质：HT200电机功率Pn：22kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量460kg备注三、立式离心泵立式多级离心泵1、立式泵为非自吸，立式多级离心泵。其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。标准为立式安装。2、泵的轴封标准配用独特集装式机械轴封，密封的形式和材料可根据不同的输送介质和应用情况选用，确保其使用寿命和可靠性。3、泵轴和电机采用刚性联轴器连接，电机直接安装泵机架上。4、水泵选配电机选用最新的高效电机。1、输送液体：稀薄、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体，液体须不对泵材料造成化学性及机械损坏。当输送液体的密度或粘度大于水，必要时需采用相应的大功率电机。泵是否适用于某种特殊液体，取决于诸如液体的氯化物含量；pH值；温度及成分等多项因素。2、液体温度：-15℃~103℃。3、环境温度：最高40℃。4、最小进口压力：在下列情况下应计算进口压力。液体温度较高；流量明显比额定值大；液体所需的吸程很大；进口管路很长；进口条件比较差。5、电动机：鼠笼式感应电动机，F级绝缘并符合IP54防护等级；50Hz标准电压：3Ø/380V。3.1主要立式离心泵配置1）超滤清液循环泵数量：1台型号立式离心泵128 流量20m3/h扬程40m材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：5.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量99kg备注2）纳滤进水泵数量：1台型号立式离心泵流量12.5m3/h扬程40m材质泵体外壳：SUS304叶轮材质：SUS304泵轴材质：SUS304机械密封：碳化钨其余与介质接触材质：SUS304电机功率Pn：3kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--重量48kg备注四、潜污泵4.1主要潜污泵配置1）出水泵数量：1台128 型号潜水泵流量20m3/h扬程22m材质泵体外壳：HT200叶轮材质：铸铁泵轴材质：SUS304机械密封：SIC/丁晴其余与介质接触材质：HT200电机功率Pn：3.7kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：68绝缘等级：F防爆等级：--重量68kg备注2）脱水清液泵数量：1台型号潜水泵流量10m3/h扬程18m材质泵体外壳：HT200叶轮材质：铸铁泵轴材质：SUS304机械密封：SIC/丁晴其余与介质接触材质：HT200电机功率Pn：1.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：68绝缘等级：F防爆等级：--重量54kg备注五、潜水搅拌机128 液下搅拌器主要由叶轮、潜水电机、安装导向装置等部件组成。液下搅拌器能上下升降，方便的移动，检查或维修，无需人员进入湿井。自清洁叶片，无振动运行。耦合装置安装方便，可自锁定，叶轮的反作用力不作用在导杆上，而是转化到安装底座上，避免导杆长期受力变形。搅拌器具有流线型的混凝土安装底座，消除不规则流动对叶片的作用力，避免运行时产生振动搅拌机的电机壳体由优质铸铁制造，壳体厚度足以承受荷载，其表面加工平整光滑；螺旋桨须经严格的动平衡试验。螺旋桨与轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动，螺旋桨设计为三片式须具自清洁，免振功能；潜水搅拌机的电机和叶轮采用直联传动方式，轴由SS316不锈钢制造，轴能承受所有轴向和径向载荷，轴承的设计寿命（L10）不小于100000小时。螺旋桨轴完全与搅拌介质隔离；采用两个相互独立且可反转的高质量机械密封；机械密封面材料均采用耐腐蚀碳化钨/碳化钨；机械密封的使用寿命不低于25000小时；潜水搅拌机电机设计特性为潜水型三相鼠笼异步电机，防护等级为IP68，F级绝缘；潜水电机须设计为可连续运行，每小时可启动至少10次；电机配有控制和动力水下电缆，为同一根电缆，电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行挤压，保证防水和潜水密封，弹性衬套有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。接线室和电机室应用接线端子板和定子引线密封圈隔离，保护电机，避免外部物质通过推进器顶端进入定子。接线端子用螺栓固定接线端子板上，电缆可安全地连接到接线端子上。潜水控制电缆和动力电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线箱，且不需要拼接。电缆外护套是低吸水性的防泄露氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。不接受环氧树脂、硅胶或其它二次密封系统，以保证电缆的更换。液下搅拌器的电机绕组上装有温度传感器以监测电机绕组过热；在搅拌机的油室中设置泄漏传感器，讯号能监测并在搅拌机出现严重损坏前发出报警讯号。5.1主要潜水搅拌器配置1）一级反硝化液下搅拌器数量：2台型号不锈钢液下搅拌器材质主要外壳材质：SS316螺旋桨材质：SS316搅拌器本体其余与介质接触材质：SS316机械密封：SiC-SiC起吊架：SS304128 起吊钢缆：SS304导轨及及配件：SS304电机功率Pn：1.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：68绝缘等级：F防爆等级：--备注1、要求配备泄露保护装置2、要求配备过热保护3、要求配备绞盘、提升钢索、减震垫、电缆夹套4、要求配备其余所需配套安装起吊支架、导轨等必要配件2）一级反硝化液下搅拌器数量：3台型号不锈钢液下搅拌器材质主要外壳材质：SS316螺旋桨材质：SS316搅拌器本体其余与介质接触材质：SS316机械密封：SiC-SiC起吊架：SS304起吊钢缆：SS304导轨及及配件：SS304电机功率Pn：1.5kW电压/频率Un/Hz：380V/50保护等级IP：68绝缘等级：F防爆等级：--备注1、要求配备泄露保护装置2、要求配备过热保护3、要求配备绞盘、提升钢索、减震垫、电缆夹套4、要求配备其余所需配套安装起吊支架、导轨等必要配件六、射流曝气器128 射流曝气器广泛应用于对污水的生化处理（如活性污泥法、SBR法、MBR法等）的曝气，特别适用于对高浓度有机废水（如垃圾渗滤液、化工、油田、造纸等行业的废水）的处理。动力介质、被抽介质的类型和射流器三连接处的压力决定了它的形状和使用方式。射流器是自吸式的，在工作时无任何机械运动部件。射流器工作方式也完全遵循流体动力学理论。其工作原理为：动力介质通过射流器时，随着流动通道横截面发生变化，在喷最中的压力下降，速度增加，在喷出喷嘴后出现最低的静态压力区。被抽介质被吸入，与动力介质在混合腔内进行混合，动力流的动量传递给了被抽介质流。在扩压管内，混合流体的速度降低，动能转化为流体的压力能，克服出口的反压力，混合流体排出射流器。射流曝气器耐腐蚀（整体采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性能）、不易堵塞（独特的射流构造设计，不易造成堵塞）、免维护（无液下转动部件，无需维护）、高效氧利用率（8m清水的氧利用率达到40%），无密封问题（当设备不运行时，水进入管道中，无任何副作用；当设备重新启动时，射流器的夹带作用驱走管子中的液体）。6.1本项目主要潜水搅拌器配置1）一级硝化射流曝气器数量：2套（共4只18孔）型号负压式免维护射流器参数氧利用率（7~8m清水）≥40%最大压力：0.75bar材质聚丙烯（PP）备注七、超滤双环路集成模块化设备与传统生化处理工艺相比，微生物菌体通过高效超滤系统从出水中分离，确保大于20nm的颗粒物、微生物和与COD相关的悬浮物安全地截留在系统内。超滤清液进入清液储槽。由于超滤实现泥水分离，因此生化反应器中的污泥浓度可以达到15-30g/l。UF进水泵把生化池的混合液分配至UF环路。超滤最大压力为6bar。超滤膜为内表面为高分子有机聚合物的管式错流式超滤膜，膜分离粒径为20nm。超滤系统为集成模块化装置，即所有超滤相关的水泵、膜壳等设备以及自控系统均集成在集成架上，所有系统管路和设备（包括电气）在出厂前已经完成设备运转测试、管路压力测试以及电气测试，运至现场后只需连接进出口管线、动力电源以及自控电缆即可投入使用，可以大大节省现场施工和调试时间。128 超滤膜组件在正常的使用情况下，寿命可长达五年。本设备主要作用是对生化池内的泥水混合物进行泥水分离，为外置式管式超滤系统，集成式一体化设备，主要包括以下设备：管式膜组件；配套的循环加压泵、进料泵、加药泵及清洗泵；配套的管道阀门；配套的自控仪表；配套的清洗系统；配套的控制系统；配套的储罐；配套的支架；连接附件、安装用的紧固件；采用的超滤膜组件为Berghof的管式有机超滤膜。超滤膜性能特征如下：膜材质为PVDF，具有极高的耐污染、耐腐蚀性能；最大操作压力为10bar；清洗采用CIP在线清洗方式进行清洗。超滤环路数为2条；膜形式为管式超滤膜；膜通量为68~75L/m2·h；系统操作压力为4-6bar。八、超滤清洗集成模块化设备超滤膜管由储存有清水或清液的“清洗槽”通过清洗泵来完成。控制阀能同时切断进料，留在管内的污泥随冲刷水去生化池。CIP是一种偶频过程，清洗后期阀门按程序打开，允许清洗水在膜环路中循环后回到“清洗槽”，直到充分清洗。如需要，清洗后期可向清洗槽少量滴加膜清洗药剂。超滤的药剂清洗周期一般为一月一次。九、集成模块化纳滤设备纳滤系统采用集成模块化装置，纳滤集成模块设有3条环路，每条环路设1根标准耐压膜壳，耐压膜壳内总共设有15支卷式纳滤膜元件。每条环路有独立的循环泵用于浓水内循环。纳滤系统与超滤系统一样设有在线CIP清洗系统，用于对纳滤系统的进行在线冲洗、清洗和化学清洗。纳滤所有相关设备、管路、自控系统均集成安装，仅需将成套设备的进、出水管、动力电源、自控信号电缆进行相应的连接即可投入运行，所有设备均在出厂前经过严格的测试。可极大地减少现场工作和投资。每套纳滤集成设备设有独立的自控系统，采用触摸屏操作界面，同时与中控室进行通讯，如通讯中断，可在现场进行操作，即通讯中断不影响纳滤系统的使用，极大的提高了系统的可靠性。本设备主要作用是对MBR出水进行深度处理，为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：膜组件；配套的循环加压泵、循环泵、进料泵、加药泵及清洗泵；配套的管道阀门；配套的自控仪表；配套的清洗系统；配套的控制系统；配套的储罐；配套的支架；连接附件、安装用的紧固件；128 其性能特征如下：采用的纳滤膜元件面积大，产水量高。是专门为了高度脱除总有机碳(TOC)和三卤代烷(THM)前躯物而开发的产品，同时允许硬度成份中等通过，其它盐分中等或较高程度通过。纳滤膜是脱除污水水中的有机物并进行部分软化的理想膜元件，以达到特定要求的水质硬度，保持口感，保护输水管网。膜元件给水通道宽度高达34mil，可减轻压力容器内由污堵引起的压降所造成的影响，并可提高膜元件可清洗性；该元件膜面积大所需净驱动压低，使得纳滤膜低压运行就可去除水中有机化合物。膜片类型：聚酰胺复合膜；最高操作温度：113°F（45°C）；最高运行压力：600psig（41.0bar）；最高压降：15psig（1.0bar）；pH范围：连续运行3–10；pH范围：短期清洗（30分钟）1–12；最大给水SDI15：5；允许游离氯含量：c<0.1ppm。纳滤环路数为3条；膜通量为18L/m2·h；环路循环流量为13m3/h；系统操作压力为5-25bar；自控系统为现场操作及控制室控制。纳滤膜的主要技术数据和性能的详细描述1、纳滤膜元件的外形尺寸纳滤膜元件外形尺寸规格如下：纳滤膜元件外形尺寸表产品单元件回收率%外形尺寸-英寸（mm）ABC卷式纳滤膜1540(1016)1.5(38)7.9(201)注：1.该元件配合公称内径为8.00-英寸（203mm）的压力容器。1英寸=25.4mm2、操作极限²膜片类型：聚酰胺复合膜；²孔径：卷式纳滤膜²单支膜面积：37m2；²最高操作压力：600psi²膜寿命：3年；²膜更换周期：3年/次；128 ²冲洗周期：1月/次；²冲洗方式：PID在线清洗；²最高操作温度：113℃；²最高压降：15psig（1.0bar）；²pH范围：连续运行3-10；²pH范围：短期清洗1-12；²最大进水流量：（16m3/hr）；²最大给水SDI15：5；²允许游离氯含量b：<0.1ppm。注：pH>10时，连续运行的最高允许温度95°F（35°C）。3、重要信息在膜系统准备投入运行时，为了防止给水过流或水力冲击对膜元件的破坏，正确启动纳滤水处理系统是十分必要的。遵循正确的启动顺序有助于确保系统运行参数符合设计规范，从而使系统水质和水量达到既定的设计目标。在膜系统初次启动开机程序前，应完成膜系统的预处理系统调试、膜元件的装填、仪表的标定及其他系统检查。4、操作指南在启动、停机、清洗或其他过程中，为防止潜在的膜破坏，应避免卷式元件产生任何突然的压力或错流流量变化。启动过程中，推荐按照下述过程从静止状态逐渐投入运行状态：•给水压力应该在30~60秒的时间范围内逐渐升高。•升至设计错流流速值应该在15~20秒内逐渐到达。•第一小时内的产品水应该放掉不用。5、通用信息•元件一旦润湿，就应该始终保持湿润。•如用户没有严格遵循本规范设定的操作限值和导则，有限质保将失效。•系统长期停机时，为了防止微生物滋长，建议将膜元件浸入保护液中。标准的保存液含1.5%（重量）的亚硫酸氢钠（食品级）。•用户应该对使用不兼容的化学药品和润滑剂对元件造成的影响负责。•单根压力容器的最大允许压降是50psi（3.4bar）。十、计量泵128 计量泵特点：电磁驱动正排量计量泵、结构紧凑、可靠耐用；多种备选型号，计量范围从0.7～23L/h，压力为1.5～16bar；选用具有良好耐化学腐蚀性能的泵头材质；冲程长度可籍手动旋钮从0～100％连续调节(最佳调节范围在30～100％)；重复计量精度优于±2%；冲程频率控制形式多样；手动调节实现三种固定计量频率：100％、50％、25％；外部无源触点信号控制和100％、50％两种固定频率可选；外部模拟4－20mA电流信号控制和100％、50％两种固定频率可选；液位需带有保护自锁：当系统接有药箱液位计时，根据液位报警信号，计量泵可以自动停止工作，避免空转。10.1主要计量表配置1）酸投加泵数量：2台型号隔膜泵流量23L/h材质泵头：PVDF密封材质：PTFE电机功率Pn：0.024kW电压/频率Un/Hz：220V/AC保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--净重3kg备注一用一备2）阻垢剂投加泵数量：2台型号隔膜泵流量1.5l/h扬程160m泵头材质PP附属配件泵头：PP密封材质：EPDM电机：功率Pn：0.024kW电压/频率Un/Hz：220V/50保护等级IP：55绝缘等级：F净重3kg备注128 3）消泡剂投加泵数量：2台型号隔膜泵流量1.5l/h材质泵头：PP密封材质：EPDM电机功率Pn：0.024kW电压/频率Un/Hz：220V/AC保护等级IP：55绝缘等级：F防爆等级：--净重3kg备注十一、在线测量仪表在线监测仪表主要有：电磁流量计、压力传感器、温度传感器、液位传感器等。选用的仪表全部采用4-20mA标准电流信号输出，监测信号可远传至PLC，通过PLC转换后显示到上位机上。现场显示仪表：压力表、温度表等。本项目所选仪表要求：仪表需采用先进的数字式电动仪表，整体的精度不低于1%；水质分析仪表需具备探头自清洗功能，清洗方式为机械式清洗或其他液体清洗剂；每套监测仪表均需配备有就地显示仪；每套监测仪表均需带有足够的专用电缆（由传感器至变送器的专用电缆标配10米）；现场安装的传感器和变送器均需有全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件，材质为优质不锈钢；仪表的变送器和传感器及连接电缆工作环境温度为：-20～60℃。十二、鼓风机12.1鼓风机配置主体设备中包括每台套鼓风机中包括三叶主机，电动机，进气消声过滤器，排气消声器兼底座，皮带和皮带轮，电机安装支架，正压安全阀，逆止阀，排气弹性接头，减振器，隔声罩，散热风扇，润滑油注排管，过滤指示表，排气压力表，托盘纸箱包装。12.2性能128 1、鼓风机与电动机通过三角皮带轮连结，并置于共同的底座上，24小时连续运转。进气口方向水平，但无需连接管道。出气口方向均为水平位置，其配管法兰按ISO标准PN10为准。2、鼓风机的旋转方向，从皮带端看从动转子为顺时针旋转，主动转子为逆时针旋转。运转时，鼓风机机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅符合标准的规定值。3、鼓风机轴系的第一临界转速与额定转速有足够的偏离。4、鼓风机铭牌上的标定风量以温度20℃、绝对压力101.3kPa，湿度65%为准。5、鼓风机转子两端支撑轴承采用滚动轴承，轴承的润滑采用油润滑。6、鼓风机的噪音（包括电动机）按GB/T2888的测量方法，距离设备1m处，不超过78dB(A)。每台鼓风机出口安装管道消音器后，所有鼓风机同时开启的室内噪音控制在85dB(A)以下。12.3结构1、鼓风机叶轮采用三叶式。2、皮带传动，全风冷结构，带有必要的强制通风散热装置。3、主、从动轴结构形式为阶梯轴，主轴须经热处理，其机械及力学性能满足工况的要求。12.4主要材质壳体：灰铸铁叶轮：球墨铸铁主轴：优质碳素结构钢机座：比铸铁更好的碳素钢。齿轮：Cr-Mo钢（淬火磨齿处理）1、转子转子由叶轮和轴组成，二者之间以可靠的方式结合，避免任何叶轮-轴之间相对错动的可能，转子设计寿命不低于20年。转子的动平衡精度为G2.5级，出厂时提供动平衡测试报告。叶轮为三叶圆弧包络线型，采用成型铣削法加工，具有圆润光洁的表面，以获得优良的气动和声学性能。128 轴的设计有良好的工艺性，与齿轮结合部位采用液压锥度无键配合，仅在与叶轮结合部位以及主轴的轴伸部位设置键槽。鼓风机的实际转速不超过最高转速的95%。2、机壳壳体内腔采用回流槽结构，用于消除排气瞬间的压力波动。3、油箱油箱采用灰铸铁材质，表面设有筋肋，用于增大散热面积。4、轴承4处轴承均采用双列球面辊子轴承，按B10级最重负载下10万小时寿命进行选择。5、密封气密封方式采用多道金属活塞环迷宫，保证输送空气完全无油。轴伸处采用氟橡胶唇形油封，这是主机上唯一允许使用的橡胶件。6、齿轮齿轮为整体结构，即轮毂和轮圈为一体，设计寿命不低于10万小时。12.5主要附件1、进气过滤消声进气过滤器和进气消声器为一体设计。消声器内没有岩棉或玻璃纤维等易于泄露和污染的材料。滤芯采用聚脂无纺布材料允许清洗后多次重复使用，过滤效率为EN779标准的EU4级，对10微米颗粒的过滤效率不低于93%。洁净状态时，整个进气过滤消声器的阻力损失为30mmH2O。2、排气消声器设计结构采用底座和消声器一体式设计。消声器内同样不允许采用岩棉或玻璃纤维等易于泄露和污染的材料。3、安全和自动放空阀当排气压力高于额定值时，安全阀开启将气体排出，防止主机和电动机过载。当鼓风机启动时，该阀还将自动打开以实现空载启动，启动后将自动关闭。4、逆止阀逆止阀采用双平板型，带有弹簧挡板且中心铰链支承，铸铁阀体及铝/铜阀板。5、排气弹性接头由耐热橡胶制成，具有良好的减震和隔音效果。128 6、隔声罩隔声罩采用薄钢板，隔声罩内壁隔声材料，所有对口结合面均有橡胶泡沫垫密封，外表面采用表面镀锌工艺。隔声罩带有独立驱动的电动散热风扇，保证在夏季高温季节的良好冷却和内部通风。7、排气压力表每台鼓风机提供一个排气压力表，精度等级K1.6，安装在隔声罩上。8、过滤指示表每台鼓风机提供一个过滤指示表，精度等级K1.6，安装在隔声罩上，用于指示滤芯的堵塞程度提示操作者及时清洗。9、皮带及皮带轮鼓风机采用皮带传动，设计服务系数不低于1.4，配有皮带自动张紧装置。10、润滑油排注管和油标：鼓风机上带有专门的接管，便于添加和排放润滑油。设有单独的油标。随机控制面板至少显示进、出口温度、轴承温度等参数及具有预报警等功能。12.6电机1、采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，防护等级IP55，绝缘等级F级。2、电机的额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。具有足够的抗热负荷能力，当罩内气温高至55℃时，电动机能连续输出的功率不低于主机轴功率的110%。3、电压为3P、380V、50Hz。4、电机噪音（单独）≤80dB(A)。5、电机效率≥95%。十三、冷却塔128 热水自热交换器通过冷却水泵以一定的压力经过管道将循环水压至冷却塔的播水系统内，通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面；干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内，热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换，高湿度高晗值的热风从顶部抽出，冷却水滴入底盆内，当水滴和空气接触时，一方面由于空气的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为走蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的。盆内积水经出水管流入热交换器，形成循环。选用的冷却塔的塔体玻璃钢件：全部采用优质耐水型189#树脂（经国家船检局认可）和玻璃纤维布、毡，塔体外表面胶衣采用进口原料及含U.V.S光稳定剂的色浆，抗紫外线，防老化，表面色调均匀，色彩鲜亮，光洁如镜。选用的冷却塔的塔体钢结构件：以各类定做的型钢为框架，重量轻、强度高、刚性好，开机时共振弱，稳定性好。所有钢结构件均经酸洗及热镀锌处理，防锈防腐性能良好，保证冷却塔能在各种环境条件下运转正常。选用的冷却塔的塔芯填料：填料全部采用优质PVC平片吸塑而成，平片表面加工成亚光型，比一般表面光滑的平片具有更好的亲水性，使水流在填料表面形成很薄的水膜，与空气接触更加充分。选用的冷却塔的电机：采用全封闭户外型冷却塔专用电机，在轴伸端使用专业防水胶圈，有效解决了水汽沿轴伸端进入电机内部的问题，其防护等级达IP56；电机轴镀铬防腐，绝缘等级为F级。选用的冷却塔的风机：采用低转速、大弦长、宽叶片铝合金风机。具有风速均匀、噪声低、涡流少、效率高等特点。该风机能根据不同的气候条件调节叶片角度，因此，既保证了冷却塔在恶劣的工况条件下也能满足运行要求，又可以在适当的季节内调节叶片角度以达到节能降耗的目的。采用玻璃钢风机，叶片为空腹结构机翼型设计，强度高、重量轻、风量大、气动性能好。选用的冷却塔的减速传动部分：冷却塔采用整体密封减速系统。并设有多层防水系统保护，耐侯性好，同时还专设有注油嘴，非常易于日常的维护和保养。冷却塔采用齿轮径向传动，效率高，连续运行性能稳定。选用的冷却塔的布水系统：采用固定管式布水系统，配用三溅式喷嘴布水，具有本水均匀、低水压、不淤塞等特点，将水流均匀分散后布洒到填料上，确保热交换的充分进行。选用的冷却塔的收水系统：形逆流式冷却塔特设双曲拱型收水器，能有效防止漂水。十四、板式换热器128 板式热交换器是由一组波纹金属板组成，板上有孔，供传热的两种液体通过。金属板片安装在一个侧面有固定板和活动压紧板的框架内，并用夹紧螺栓夹紧。板片上装有密封垫片，将流体通道密封，并引导流体交替地流至各自的通道内。流体的流量、物理性质，压力降和温度差决定了板片的数量和尺寸。波纹板不仅提高了湍流程度，并且形成许多支撑点，足以承受介质间的压力差。十五、污泥脱水机设备的制造、检验和验收按照EN10204标准执行，主要包括：运行测试、振动、噪声、材质机械特性检验、染料渗透测试、动平衡测试、涂层测试等。机内物流为逆流式，所以无须设内部输送管来送出其中物料。这种机型转筒和螺旋之间的锥角设计非常好，使污泥达到最佳的浓缩效果。离心机转鼓材质为不锈钢AISI316L离心浇铸。转筒内壁按物流方向有均匀分布防护条或沟槽，污泥排出口配有可更换硬质合金衬套。与转筒相配的螺旋输送器材质为不锈钢AISI316L，螺旋叶片推泥部位全程采用可更换碳化钨耐磨片。密封圈采用合成橡胶。脱水机控制系统配带有一套PLC控制，负责协调脱水机及所有辅助设备的运行。PLC采用国际知名品牌系列产品，能与厂内自控系统通信，在中心控制室能够监控脱水机房的设备。选用的污泥脱水机的所有旋转组件与污泥接触部分除“O”型圈、密封垫、防磨损材料以外选用不锈钢的材质。“O”型圈、密封垫材质为丁腈橡胶。机架由钢焊接而成，转鼓圆柱内径430mm，前端为锥体延伸。转鼓采用不锈钢浇铸。所有离心机铸件都经过液体染色剂渗透探伤试验进行裂缝、收缩、孔隙等缺陷检测，离心机旋转部分由两个主轴承支撑。主轴承为球形轴承或滚柱轴承。轴承安装在离心机机体上。螺旋输料器的轴承加过一次皂化锂润滑油后，即可保持长久润滑。轴承的设计寿命在L10标准下达100,000小时，在设备正确安装,操作和维修的条件下，例如严格按照设备使用手册的要求进行维护保养，特别是每6个月或系统显示报警时立即更换轴承润滑油和过滤器；旋转单元和轴承等将固定在一个特别设计的非常坚固且具有减振功能的碳钢支架上。设备的外壳为设备提供了最好的保护，并将可能产生的难闻气体密封住。外壳上的法兰用来集中排出泥饼和离心滤液。离心机驱动系统装备不锈钢外壳，但电机考虑到散热原因没有外壳。转鼓装备有一个整体“隧道式”钢制外罩，可以为转鼓提供全面的保护并防止气体扩散，并且采用特殊的设计确保高强度和降低噪音。选用的污泥脱水机的主电机为鼠笼式感应电机并带有过热保护。电机铜线圈具有很好的抗热性，能在380/3/50电源下工作。绝缘等级为F级，并配有B级升温、TEFC、耐腐蚀性、NEMA设计，大尺寸的铸铁接线盒，并可以连续工作。电机的温度在90%的铭牌电压下不超过130℃128 。电机轴承采用标准制造的滑动轴承或滚动轴承。其设计能够承受指定的全部工作压力，螺旋驱动系统采用的是双变速箱（twogear）驱动，带交流变频器的电机安装在分支架上，扭矩控制器安装在控制箱/启动器上。螺旋驱动配有PWM数字双倍信号区的变频驱动器，并具有自调功能。驱动器有恒定的扭矩值和在恶劣环境下的工厂测试报告。驱动器包括一个直流过滤器（功率因数为0.98）、一个IGBT输出变极器--初级过滤（EMI/RFI）、输出并由过滤器滤去线路阻流，不采用液压式、涡流制动器或直流式螺旋驱动系统。选用的污泥脱水机配有双变速箱驱动摆线针轮减速器，产生转鼓和螺旋输料器之间的速差。摆线针轮减速器通过采用外加油路循环系统强制油浴润滑，两个齿轮箱有高扭矩过载保护，电机里安装热敏电阻保护装置，以进一步做限制扭矩，保护齿轮箱。双变速箱驱动持续扭矩为25,000Nm。当整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试，设备周围1米处的平均噪音将不超过85dbA；当离心机空转、无水、在制造厂测试时，振动将不高于7mm/s。机器运行中，如果振动过大，为保证安全，可通过振动开关停车；离心机将安装在橡胶防振垫上。进料口、固体出口、液体出口处的连接不能采用刚性连接，以避免将振动传至管道和其他相连设备；安装时，离心机同建筑物之间应采用弹性连接。固体出料和集中槽与AISI304不锈钢法兰连接时加橡胶绝缘片；两个主轴承和差速齿轮采用油润滑。螺旋输料器的轴承为永久性润滑油脂润滑。污泥脱水机选型为：处理量13~25m3/h,Pn=37.5kw，脱水至含水率小于80％。十六、酸储罐酸储罐采用工艺整体一次成型制作方式。严格遵循中华人民共和国GB9687-88质量标准，材质无毒、无味、耐酸碱、耐碰撞、耐高温（80℃）、耐冷冻（-40℃）、不渗漏、不易老化、无需维修及清洗、安装运输安全方便。16.1主要酸储罐的配置1）超滤清液罐数量：1座型号非标设备材质PE有效容积10m3备注根据工艺进行非标开孔设计2）酸储罐数量：1座128 型号非标设备材质PE双层卧式，高强度PE，强酸专用。有效容积10m3备注根据工艺进行非标开孔设计十七、絮凝剂制备装置17.1絮凝剂制备装置性能描述絮凝剂制备装置（处理量5m3/h，制备浓度0.1~0.3%，Pn=3.5kW）为全自动三腔絮凝剂制备系统，由干粉投加装置、预润湿装置、进水管路流量检测装置、熟化搅拌装置、液位检测装置和PLC电气控制系统等组成。三腔式制备装置分为制备箱、熟化箱和加药箱，可手动或自动控制，为引进国外的先进技术专业加工制造的成熟产品，专业用于絮凝剂在线溶解、熟化、储存投加。三腔式絮凝剂制备系统结构紧凑，可全自动运行，絮凝剂制备浓度可为1~3‰。干粉投加装置当投加固体粉末絮凝剂时，絮凝剂由干粉斗通过一个可加热的螺旋计量装置定量投入配药箱，配有破拱装置及自动加热带可以防止絮凝剂积块，堵塞输送管道。螺旋给料装置的启动运行由PLC自动控制，可通过PLC控制箱面板上的触摸屏来设定絮凝剂的制备浓度，显示面板的参数修改、设定在线进行，不会影响设备的正常使用，并且可以保证药液配制浓度的准确度。预润湿装置絮凝剂从药粉仓中输出后，经过一个射流混合器后在溶解箱中混合。运行时，射流混合器顶端的喷射出的水流形成了一层转动的水膜，干粉物质从上端落到水膜上，并随着水膜旋转下落。在此过程中保证粉状絮凝剂的每一个粉末颗粒都将被润湿，下一段搅拌时药剂就容易充分熟化。进水管路进水管路系统由截止阀、调节阀、压力表、电动球阀、涡轮流量计、脏物收集器以及水流感应检测单元和相关的管路等组成。采用随动技术，流量计实时检测进水流量，并以脉冲形式送至PLC，由PLC根据实时流量来计算当前的喂药量，不管进水流量和压力的如何变化，系统会随时跟着变化，保证絮凝剂制备的准确性和稳定性。128 搅拌装置絮凝剂制备系统有制备箱、熟化箱和加药箱组成，每个箱体间采用溢流堰板隔开，使得液体依靠重力从进水端自流至出药口，在制备箱、熟化箱和加药箱中设置推流式双级搅拌，搅拌桨叶的线速度适合于药剂的特性，既能充分溶解药剂，又不会破坏絮凝剂的高分子链，确保絮凝剂的化学特性和物理特性。搅拌桨叶采用耐腐蚀性能好的304不锈钢材质。液位控制在加药箱里设有三个OMRON液位检测开关，分别为高液位、低液位、和极低液位。正常工作状态在高、低液位之间，到低液位时系统自动开启进水电动球阀，同时开启干粉喂料电机。喂料电机的运行由PLC程序根据药剂的制备浓度自动控制，这种运行方式可以很好的保证配制药液的浓度。当高液位信号出现时系统将自动关闭进水电动球阀和喂料减速机。当出现异常情况时极低液位动作，系统将自动停止运行并发出报警信号。絮凝剂制备装置需自配PLC电控柜自控系统采用西门子S7-200的可编程控制器，选用高品质真彩7寸的触摸屏显示器电气控制元件选用国际品牌施耐德；控制柜材质为304不锈钢；系统控制有以下功能：控制系统的启动和停止；监视系统各主要器件的运行状态，并在屏幕上显示；检测系统部件运行中的故障信息，并显示具体的故障信息；进水流量实时显示，并根据系统设置的制备浓度，自动计算干粉的投加量；在线修改和设置系统参数；可选择手动或自动控制系统各部件的运行；PAM溶液制备完成后，3台搅拌器会以间歇的方式工作，防止絮凝剂沉淀成团；显示加药箱中高、中、低液位的状态；供水系统压力就地显示，水流量就地显示；干粉料斗低料位信号；有远端控制功能，可采集上位控制信号，对现场设备进行启动、停止；具有以太网通讯接口；在电控柜的操作面板上的触摸屏显示器，可以在线修改设备运行的所有参数，包括设置药液的配制浓度等参数，方便用户使用和管理。用户只要设置或修改一个制备浓度的参数，系统就可以全自动运行。系统可以提供上位机运行工作的状态信号、故障信号。十八、无轴螺杆输送机无轴螺杆输送器输送能力：1-5t/h，Pn=2.2kw，长度为8米，带电机及减速器。十九、过滤器过滤器主要用于：MBR生化系统进水过滤器、超滤、纳滤、反渗透系统进水过滤。128 过滤器主要由三部分组成：过滤容器、支承网篮和过滤袋。使用袋滤器过滤液体时，液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入，由被网篮支撑的滤袋上方冲入滤袋中，滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开，使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布，透过滤袋的液体沿着金属支承网篮壁，由过滤器底部出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内，完成过滤过程。为了保持过滤器高效畅通和过滤精度以及确保下游液体不被污染，运行一段时间后应停机，打开滤器端盖，把截留物和滤袋一起取出，更换新的滤袋，更换周期视实际情况而定。不锈钢袋式过滤器具有处理量大、容污量大、体积小、过滤效果明显、操作简单、运行成本低等特点。设备性能特点：a)过滤器的结构可以快速更换芯。b)过滤器的顶端高有排气阀。c)过滤的过滤精度分别为600-1000um和50um。二十、低压控制柜、PLC、工控机、系统操作及监控程序为了保障渗滤液处理厂的高效运行，降低运行成本，在污水处理工艺中采用了先进成熟的PLC分散和集中相结合的集散型控制系统，实行集中监测和分散控制，使其在确保工艺稳定生产，降低能耗，安全运行和提高管理水平等方面发挥重要作用。自控设计原则：仪表及自控系统设置是根据工艺过程的监控、管理需求，本着技术先进、经济适用的原则进行系统配置。检测仪表根据渗滤液处理站工艺的特点，选用坚固耐用，稳定性好，防护等级高，环境适应性强的仪表。对一些重要的水质分析仪表优先选用国外先进产品，确保测量的准确性。计算机监控系统集中管理分散的操作控制，选择便于扩充和维护的开放式网络形式，为今后的扩充发展留有余地。为了保证渗滤液处理站生产的稳定和高效，减轻劳动强度，改善操作环境，同时提高污水厂的现代化生产管理水平，在充分考虑本渗滤液处理工艺特性的基础上，将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中，本自控系统设计遵循以下原则：先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。自控系统构建：渗滤液处理站的自控系统是由仪表和现场执行机构（动力设备、自动阀128 门）、信号采集控制和人机界面（监控）设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。执行机构主要是水泵、风机、自动阀门等设备，预留自控系统的接口，仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备。现场执行机构：现场执行机构主要是指如水泵、风机等动力机械和自动阀门，当达到设定的工艺条件时，现场执行机构将自动启动、停止、或者执行阀门的开启或关闭。本方案所采用的水泵、风机等转动机械均采用国内外知名品牌，自动阀门的自动执行机构也采用知名品牌，其质量、安全性、稳定性均属上乘。人机界面：人机界面设备是直接与操作管理人员进行交流的监控视备，本渗滤液处理站人机界面由两部分组成，即现场监视设备和中控室监视设备。现场监视设备主要是各控制站站及各类集成系统对应的触摸屏，车间中控室监视设备为工控机。监控管理计算机配有液晶监视器、打印机、标准功能键盘及UPS不间断电源。监控管理计算机通过以太网和车间级控制站进行通讯，采集渗滤液处理厂各工段的工艺参数、电气参数及主要设备的运行状态信息。对各工段数据进行分析、整理、贮存、建立健全各类数据库，对各工艺参数做出趋势曲线，并能在线诊断各种故障、报警、记录。显示器可显示全厂的动态工艺流程图、动态参数表、记录趋势曲线。操作人员可通过人机对话的方式，随时利用键盘或鼠标器根据工艺生产情况修正某些参数设定值，对车间级控制站发出指令使其控制的工艺过程工作在最佳生产状态。自控系统技术指标：平均无故障间隔时间MTBF>20，000小时；可用率A≥99.8％；系统综合误差：σ≤1.0％；数据正确率I>98％；数据通信负载容量平均负荷a≤2％，峰值负荷A≤10％；时间参数：主机的联机启动时间t≤2分；报警响应时间t≤3秒；查询相应时间t≤5秒；实时数据更新时间t≤3秒；控制指令的响应时间t≤3秒；计算机画面的切换时间t≤0.5秒。主要材料（设备）参考品牌表128 序号材料（设备）名称规格型号（技术参数）单位数量档次/品牌备注1均衡池进水泵螺杆泵：Q=10m3/h,H=20m,Pn=4.0KW台1耐驰西派克莫诺2MBR进水泵螺杆泵：Q=10m3/h,H=20m,Pn=4.0KW台2耐驰西派克莫诺3袋式过滤器Q=10m3/h,过滤精度800～1000μm套1润新海硕工字牌4一级反硝化液下搅拌器Pn=1.5KW台2蓝深兰江建成5一级硝化射流曝气器专用负压免维护式套2科尔庭上海碧州中发6一级硝化射流循环泵Q=300m3/h,H=13m,Pn=18.5KW台4南方格兰富川源7二级反硝化液下搅拌器Pn=1.5KW台2蓝深128 兰江建成8二级硝化射流曝气器专用负压免维护式套1中发科尔庭上海碧州9二级硝化射流循环泵Q=150m3/h,H=13m,Pn=11KW台1南方格兰富川源10鼓风机Q=1850m3/h,风压0.8bar,Pn=90KW台3瑞尔Aerzen三叶11冷却塔Q=330m3/h,Pn=11KW台1港康明良机澳菱12板式换热器换热量1146KW台1APV/安培威ACCESSEN/艾克森暖宝13冷却污泥泵Q=330m3/h,H=16m,Pn=22KW台1南方格兰富128 川源14冷却水泵铸铁泵：Q=330m3/h,H=16m,Pn=22KW台1南方格兰富川源15消泡剂投加泵隔膜泵：Q=1.5l/h,Pn=0.024KW台2固德飞河凯设16双环路集成模块化超滤设备产水量Q>236m3/d,Pn=90KW，含集成模块化超滤清洗设备，管式超滤膜组件（膜组件面积27.05m2，膜管内径：8mm，膜组件直径：8寸，膜通量68L/m2·h，采用进口的管式有机超滤膜），超滤循环泵（Q=275m3/h，H=42m，P=45kw）2台，超滤进水泵（Q=150m3/h,H=16m,Pn=7.5KW）1台，超滤清洗循环泵（立式离心泵：Q=20m3/h,H=40m,Pn=5.5KW）1台，DN200电磁流量计（分体式）（工艺介质：污水；压力：1MPa；主体材质：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67;安装方式：管道法兰安装；带接地环;量程：0～50m3/h）1套，压力变送器（一体式）（精度：±0.15%FS,稳定性：±0.15%FS/年；温度系数：±0.1%FS，两线制4～20mA输出；24VDC供电；量程：0～4ba）1套，投入式液位计（精度：±0.25%FS,变送器防护等级IP67，探头防护等级IP68，电压：24VDC；量程：0～4m）1台，PH值(集成温度）在线检测仪（分辨率：0.01PH,0.1℃；精度值：±0.1%FS；-10.0～120℃自动补偿，220VAC供电，PH值及温度同时输出；量程：0～14，0～60℃）1套，超滤清洗槽（PE罐体，V=10m3）1座，配电柜2台，负载膜系统套1德国MEMOS膜128 配电控柜1台，1台PLC柜HYDRANAUTICS/海得能膜DOW/陶氏膜17酸储罐PE罐体，V=10m3双层卧式，高强度PE，强酸专用座1大自然上海亚星宁波远东18超滤清液加酸泵隔膜泵：Q=23L/h,H=15m,Pn=0.024KW台2固德凯设飞河19纳滤集成模块化设备产水量Q>236m3/d,Pn=16KW，含纳滤耐压膜管（8寸膜管，6m，耐压等级30bar），纳滤膜元件（8寸膜，卷式膜，膜面积为37m2，采用进口的纳滤膜），纳滤增压泵（Q=15m3/h，H=150m，P=7.5kw，不锈钢）1台，纳滤循环泵（Q=13m3/h，H=33m，P=3kw，不锈钢）3台，纳滤清洗泵（Q=10m3/h，H=40m，P=2.2kw，不锈钢）1台，纳滤进水泵（Q=12.5m3/h,H=40m,Pn=3KW）1台，DN50电磁流量计（一体式）（工艺介质：污水；压力：1MPa；主体材质：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67;安装方式：管道法兰安装；带接地环;量程：0～50m3/h）1套，配电柜2台，负载膜系统配电控柜1台，1台PLC柜套1GE膜HYDRANAUTICS/海得能膜DOW/陶氏膜20阻垢剂泵隔膜泵：Q=1.5l/h台1固德飞河凯设21出水泵潜水泵：Q=20m3/h,H=22m,Pn=3.7KW台1川源128 南方格兰富22浓缩液回灌泵螺杆泵：Q=5m3/h,H=60m,Pn=3.0KW台1耐驰西派克莫诺23污泥脱水进料泵螺杆泵：Q=10m3/h,H=20m,Pn=7.5KW台1耐驰西派克莫诺24搅拌器Pn=1.5KW台1蓝深兰江建成25脱水清液泵潜污泵：Q=10m3/h,H=18m,Pn=1.5KW台1南方川源格兰富26絮凝剂制备装置Q=5m3/h,浓度0.1～0.3%,Pn=3.5KW台1维尔利泰来万德斯27絮凝剂投加泵螺杆泵：Q=5m3/h,H=15m,Pn=2.2KW台1耐驰西派克128 莫诺28污泥脱水机卧式离心机：Q=13～25m3/h,Pn=37.5KW，带负载污泥系统及清液池清液泵电控柜1套台1海申广州华兴MITSUBOSHI/日本三星29无轴螺杆输送机Pn=2.2KW，带电机及减速器，螺杆长度保证物料输送至终端台1师诺上海奉伊南京如克30巴氏流量槽不锈钢材质，流量：0.65～47.5m3/h，含超声波明渠流量计（最大测距：2m；盲区：0.4m；工作电压：AC220V±10%;接口：RS485接口；量程：0～50m3/h）套1二、自控设备序号材料（设备）名称规格型号（技术参数）单位数量档次/品牌备注1打印机A3、A4打印机一套套1惠普三星东芝2工业级控制计算机研华最新配置套13中控台配套3把椅子套14分辨率：0.01μs/cm,0.1℃;精确度：±0.5%FS；0～60℃套1E+H128 电导率（集成温度）在线检测仪自动补偿，220VAC供电，电导率及温度值同时输出；量程：0.04μs/cm～50.0μs/cm,0～60℃GF上仪5PH值在线检测仪分辨率：0.01PH,±0.1%FS；0～120℃自动补偿，220VAC供电；量程：0～14套3E+HGF上仪6投入式液位计精度：±0.25%FS,变送器防护等级IP67，探头防护等级IP68，电压：24VDC；量程：0～10m套4E+HGF德国BD7超声波液位计防护等级：控制器IP65，探头：IP68，工作电源：220VAC，就地显示：带LCD表头；电气接口：1/2"NPT，精度0.15%；量程：0～6m套4弗朗GF德国BD8压力变送器（一体式）精度：±0.15%FS,稳定性：±0.15%FS/年；温度系数：±0.1%FS，两线制4～20mA输出；24VDC供电；量程：0～10bar套1精博GF德国BD9溶解氧（集成温度）在线检测仪分辨率0.01mg/L,0.1℃;精确度：±0.05%FS，温度自动补偿；220VAC供电，溶解氧及温度值同时输出;量程：0.05～20mg/L,0～60℃套3点泰谷雨汇谷10DN50电磁流量计（分体式）套1精博128 工艺介质：污水；压力：1MPa；主体材质：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67;安装方式：管道法兰安装；带接地环;量程：0～20m3/h源牌南控11DN50电磁流量计（一体式）工艺介质：污水；压力：1MPa；主体材质：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67;安装方式：管道法兰安装；带接地环;量程：0～50m3/h套1精博源牌南控12DN250热式气体质量流量计（分体式）热式恒温差测量原理，DN250口径，精度：1%，分体式，AC220V供电，压力等级0.6MPa，含截止球阀等安装附件;量程：0～20m3/min套2布琅轲锶特GF德国BD13ORP（集成温度）在线检测仪分辨率：0.1mV,0.1℃;精确度：±0.1%FS，220VAC供电，ORP及温度值同时输出;量程：-1500～+1500mV,0～60℃套1E+HGF德国BD14DN40电磁流量计（一体式）工艺介质：絮凝剂；压力：1MPa；主体材质：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67;安装方式：管道法兰安装；带接地环;量程：0～50m3/h套2蝶通源牌南控三、其他设备1高清枪型网络摄像头（室内型）不低于200万像素；防护等级IP66，配电源，含安装支架、支杆套2海康威视大华宇视2高清枪型网络摄像头（室外型）不低于200万像素；防护等级IP67，配电源，含安装支架、支杆套5海康威视大华128 宇视3硬盘录像机支持PAL/NTSC制式输入，16路视频输入，硬盘容量不小于2T，带网络管理传输功能套1海康威视大华孚聪4管理计算机Corei7,4G/1TB/DVD套1联想华硕戴尔5专用液晶显示器42寸套1飞利浦海康威视三星四、配电室序号材料（设备）名称规格型号（技术参数）单位数量档次/品牌备注1高压开关柜(进线柜）SM6-1MP,500*900*1850台1西门子（3AE系列）、施耐德（HVX系列）、ABB（VD4系列）配电真空断路器，也可选用同等及以上档次的品牌2高压开关柜（计量柜）SM6-GBC-B,750*900*1850台1西门子（3AE系列）、施耐德（HVX系列）、ABB（VD4系列）配电真空断路器，也可选用同等及以上档次的品牌128 3高压开关柜（出线柜）SM6-QM,375*900*1850台1西门子（3AE系列）、施耐德（HVX系列）、ABB（VD4系列）配电真空断路器，也可选用同等及以上档次的品牌4低压开关柜（进线柜）AA1,BLOKSET,900(W)*1000(D)*2200(H)台1西门子（3WL/3VT系列）、施耐德（MT/NSX列）、ABB（E/T系列）低压配电真空断路器(框架/塑壳），也可选用同等及以上档次的品牌5低压开关柜（电容补偿柜）AA2,BLOKSET,900(W)*1000(D)*2200(H)台1西门子（3WL/3VT系列）、施耐德（MT/NSX列）、ABB（E/T系列）也可选用同等及以上档次的品牌6低压开关柜（配线柜）AA3,BLOKSET,900(W)*1000(D)*2200(H)台1西门子（3WL/3VT系列）、施耐德（MT/NSX列）、ABB（E/T系列）低压配电真空断路器(框架/塑壳），也可选用同等及以上档次的品牌7低压开关柜（配线柜）AA4,BLOKSET,900(W)*1000(D)*2200(H)台1西门子（3WL/3VT系列）、施耐德（MT/NSX列）、ABB（E/T系列）低压配电真空断路器(框架/塑壳），也可选用同等及以上档次的品牌8干式变压器SCB10-1000KVA/10/0.4U=6%Dyn11台1杭州钱江也可选用同等及以上档次的品牌浙江源光申达128 9柴油发电机组500KW发电机组套1康明斯也可选用同等及以上档次的品牌济柴玉发说明：1、上述材料品牌是招标人为了保证工程质量，在招标控制价编制计价时参考了部分品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑。履约时不得降低材料（设备）品质。承包人在履行合同时，可选用参考品牌的材料（设备），也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备），在选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备）前，须将相关证明材料报监理单位及发包人审核、同意，并在住建局或市公共资源交易网公示三天，否则发包人有权拒绝接受。2、投标人投标报价时无需在投标文件中确定材料（设备）的品牌，如有出现材料（设备）的品牌，也不作为施工实施时的依据。128 第四卷第八章投标文件格式目录一、资格审查标封面二、资格审查表三、项目部人员配备表四、资格后审承诺书五、商务标封面六、投标函及投标函附录七、法定代表人身份证明、授权委托书八、已标价工程量清单128 一、资格审查标封面施工投标文件正本项目名称：　　　　　投标文件内容：（投标文件资格审查标）　　　　投标人：（盖章）　　　　　　　　　　　　法定代表人：（盖章）　　　　　　　　　　日期：年月日128 二、资格审查表资格审查表企业名称资质等级安全生产许可证证号及有效期证号：有效期：在有效期内□（勾选）营业执照证号：已入库□（勾选）项目负责人姓名资格等级安全生产考核合格证证号证号：备注：1、以上所涉及的资料须在开标前入库，审查时，将《资格审查表》中填写内容与投标人在衢州市工程建设企业信息库（新库）的内容进行核对，如一致，《资格审查表》审查予以通过；如有不一致的，评委对投标人进行询标，并与投标截止时间前提供的原件核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。（如有需要，投标人可在投标截止时间前提供以上所涉及的资料的原件或可于开标前到衢州市监管办业务处核对企业入库信息或补充入库，否则后果自负。）投标人：（盖章）法定代表人：（盖章）年月日128 三、项目部人员配备表岗位姓名身份证号资格（职称、上岗）证名称及证号安全生产考核合格证证号项目负责人****技术负责人***质量负责人（质量员）***安全负责人（安全员）****施工员***材料员***资料员***劳务员机械员标准员投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：2017年月日附注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及标后管理依据；2、以上人员对应的身份证、资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证复印件加盖投标人公章附后；3、以上填写的信息与递交的附件不能自相矛盾，社保关系在“全国社保查询网”（www.12333sb.com）进行核实，请现场提供查询密码。如所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法在开标现场查询证实的，资格审查不予通过；弄虚作假的将作为企业不良行为记录。特别提醒：请投标人事先自行将项目部人员社保缴纳情况在网上查询确认，以便开标时提高查询速度。128 四、资格后审承诺书资格后审承诺书（招标人名称）：我（投标人名称），现参与（工程名称）投标，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位资格条件满足招标文件第一卷第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求，如有隐瞒，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。特此承诺。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：年月日128 五、商务标封面施工投标文件正本项目名称：　　　投标文件内容：（投标文件商务标）　　　　投标人：（盖章）　　　　　　　　　　　法定代表人：（盖章）　　　　　　　　　日期：年月日128 六、投标函及投标函附录投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究衢州市生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩建工程（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：（含暂列金，税前）；RMB￥：元（含暂列金元，税前）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，工期为190日历天（其中施工工期100日历天），并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。我方已递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（￥：元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：日期：年月日128 （二）投标函附录工程名称：（项目名称）序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目负责人1.1.2.4姓名：身份证号：必须填写2工期1.1.4.3日历天。必须填写3缺陷责任期1.1.4.5按合同条款4承包人履约保证金金额4.2按合同条款5分包4.3.4见分包项目情况表6逾期竣工违约金11.5按合同条款7逾期竣工违约金最高限额11.5按合同条款8质量标准13.1按合同条款9价格调整的差额计算16.1.1见价格指数权重表10预付款额度17.2.1按合同条款11预付款保函金额17.2.2按合同条款12质量保证金扣留百分比17.4.1按合同条款质量保证金额度17.4.1按合同条款备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：日期：年月日128 七、法定代表人身份证明、授权委托书法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：单位组织机构代码：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日128 授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席　　　　　　标段的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）单位组织机构代码：法定代表人：（盖章）身份证号：委托代理人：（签字）身份证号：年月日八、已标价工程量清单已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。128'