• 714.00 KB
  • 78页

广东省建设工程标准施工合同2009年版)范本--- 2014.7.8樊

  • 78页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'(注:红色字体内容由发包人填写,黑色字体由承包人或相关单位填写)工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同2009年版工程名称: 小城故事花园二期            工程地点: 惠州市大亚湾霞涌镇            发包人: 惠州大亚湾长银投资有限公司            承包人:福建省同源建设工程有限公司广东省建设厅制78 目录第一部分协议书4一、工程概况4二、工程承包范围及承包方式4三、合同工期4四、质量标准5五、合同价款5六、组成合同的文件5七、词语含义6八、承包人承诺6九、发包人承诺6十、合同生效6第二部分通用条款(略)8第三部分专用条款81.定义82.合同文件及解释84.语言及适用的法律、标准与规范85.施工设计图纸86.通讯联络97.工程分包913.交通运输914.专项批准事件的签认919.发包人1020.承包人1021.现场管理人员任命和更换1222.发包人代表1323.监理工程师1324.造价工程师1325.承包人代表1326.指定分包人1428.工程担保1431.不可抗力1432.保险1433.进度计划和报告1534.开工1535.暂停施工和复工1578 36.工期及工期延误1538.竣工日期1542.质量标准1545.安全文明施工1546.测量放线1548.发包人供应材料和工程设备1549.承包人采购材料和工程设备1650.材料和工程设备的检验试验1651.施工设备和临时设施1652工程质量检查1653.隐蔽工程和中间验收1655.工程试车1756.工程变更1757、竣工验收条件1758.竣工验收1759.缺陷责任与质量保修1861.工程量1863.暂列金额1865.暂估价1966.提前竣工奖与误期赔偿费1967.工程优质费1968.合同价款的约定与调整2072.工程变更事件2073.工程量偏差事件2075.现场签证事件2076.物价涨落事件2078.支付事项2179.预付款2180.安全文明施工费2281.进度款2282.竣工结算2383.结算款2384.质量保证金2385.最终清算款2386.合同争议2491.保密要求2494.合同份数2478 第一部分协议书发包人:(全称) 惠州大亚湾长银投资有限公司                      承包人:(全称)福建省同源建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。一、工程概况工程名称: 小城故事花园二期                        工程地点:惠州市大亚湾霞涌镇                  工程内容:  基础,主体,装饰,水卫,电气工程              工程规模:建筑面积136488.69平方米结构形式:框剪结构工程立项、规划批准文件号: 资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围: 基础,主体,装饰,水卫,电气工程                                                                                。三、合同工期工程合同工期总日历天数:761  天。拟从2014年8 月15 日开始施工,至2016年9月13日竣工完成。四、质量标准78 合格五、合同价款合同总价(大写):人民币:贰亿零肆佰柒拾叁万叁仟零叁拾伍圆整(小写):¥204733035.00元项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:惠州市大亚湾合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于双方签字盖章之日起生效。78 发包人:(公章)惠州大亚湾长银投资有限公司承包人:(公章)地址:大亚湾澳头南山国际大厦628号地址:法定代表人:曹国士法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:5593998电话:传真:5566216传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:516081邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:78 第二部分通用条款(略)第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括:□文书□信件(包括邮政快递)□电报□传真□电子邮件□其他:2.合同文件及解释2.2合同文件组成及优先顺序:4.语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称:5.施工设计图纸5.1发包人提供施工设计图纸(1)提供的时间:开工前20日内(2)提供的数量:8套6.通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式:(1)各方通讯地址和收件人:发包人:通讯地址:收件人:邮政编码:承包人:通讯地址:收件人:邮政编码:监理单位:通讯地址:收件人:邮政编码:造价咨询单位:通讯地址:收件人:邮政编码:(2)视为送达的其他方式:7.工程分包78 7.2指定分包工程名称:7.4分包工程款的支付方式:13.交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定:13.2场外施工道路的约定:13.4超大件和超重件运输的约定:14.专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师:(1)具体人选:印章样式:签字样式:(2)专项批准事件的造价工程师:具体人选:印章样式:签字样式:(3)专项批准事件的建造师:具体人选:印章样式:签字样式:19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作时间,使施工场地具备施工条件的时间:(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:(4)提供有关资料的时间:(5)办理所需有关证件的约定:(6)现场交验的时间:(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间:(8)组织图纸会审和设计交底的时间:(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作的约定:(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定:委托给承包人负责的部分工作有:78 19.3提供施工场地的时间:19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间:(2)提供的份数:19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付。□其他:(2)工程价款支付方式□按协议书注明的银行帐号转帐。□支票支付。□其他方式:20.承包人20.2承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的时间和要求:20.4承包人完成设计的约定(1)承包人负责的设计有:(2)承包人提交设计图纸的时间:22.发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命(曹国士)为发包人代表,其通讯方式为:通讯地址:惠州大亚湾澳头南山国际628号邮政编码:516081联系电话:5593998传真号码:5566216(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:23.监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位:法定代表人:(2)任命()为监理工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:23.3(12)需要发包人批准的其他事项:24.造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师78 (1)造价咨询单位:法定代表人:(2)任命()为造价工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:24.3(4)需要发包人批准的其他事项:25.承包人代表25.1承包人任命()为承包人代表,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:26.指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定:(1)实施、完成任何永久工程的分包人:(2)提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人:28.工程担保28.1承包人提供履约担保的约定(1)履约担保的金额:(大写)(小写)(2)提供履约担保的时间:□签订本合同时。□另作约定:(3)出具履约担保的银行:28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额:(大写)(小写)(2)提供支付担保的时间□签订本合同时。□其他时间:(3)出具支付担保的银行:28.5履约担保退还时间的约定:28.8担保内容、方式和责任等事项的约定:31.不可抗力31.1(4)不可抗力的其他情形:1.自然灾害,如台风、地震,洪水等。2.社会异常事件:如战争、动乱、政府干预、罢工等。32.保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有:78 □合同通用条款第31.1款的第(1)项;□合同通用条款第31.1款的第(2)项;□合同通用条款第31.1款的第(3)项;□合同通用条款第31.1款的第(4)项;32.8投保内容和责任等事项的约定:对所有劳务个人购买团体意外保险。33.进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求:34.开工34.2监理工程师在本合同签订后的(7天)内签发开工令。□按通用条款规定的42天。□另作约定:35.暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形:36.工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为(761)天。(1)小城故事花园二期(工程名称)单位工程的工期约定为500天。(2)小城故事花园二期(工程名称)单位工程的工期约定为261天。38.竣工日期38.1计划竣工日期:2016年9月13日42.质量标准42.1工程质量标准:合格45.安全文明施工45.1安全文明施工的内容:45.5治安管理的约定:46.测量放线78 46.1施工控制网资料的时间:46.4测量放线误差的约定:48.发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备□发包人不供应材料和工程设备,本条不适用。□发包人供应材料和工程设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式:49.承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备:49.2承包人供货与清点要求:49.8发包人依法指定的生产厂家或供应商:50.材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验的时间和地点:51.施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施:53.隐蔽工程和中间验收53.1中间验收的部位有:55.工程试车55.1是否需要试车□不需要试车的,本条不适用。□需要试车的,试车的内容和要求:56.工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励:58.竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收□合同工程无单位工程和工程部位的,本款不适用。78 □合同工程有单位工程和工程部位的,各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下:(1)小城故事花园二期(工程名称)工程,计划竣工时间为2016年9月13日,其范围包括:(2)小城故事花园二期(工程名称)工程,计划竣工时间为2016年9月13日,其范围包括:58.11合同工程需在施工期间运行的约定:59.缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定:竣工验收之后的十二个月之内59.8工程质量保修期的约定:基础与主体工程为设计文件规定的合理使用年限,防水工程为5年,电气、给排水、设备安装为2年,装修工程2年。63.暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。65.暂估价65.3非招标专业工程款的暂估价金额为元。66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定□没约定提前竣工奖的,本款不适用。□约定提前竣工奖的,每日历天应奖额度为元。66.2误期赔偿费的约定(1)每日历天应赔额度为:10000元。(2)误期赔偿费最高限额是10236651.75元。67.优质优价奖67.1工程优质优价奖的约定□没约定工程优质奖的,本款不适用;□约定工程优质优价奖的等级:78 67.2工程优质费的计提与支付:□国家级质量奖,合同价款的3%,即元。□省级质量奖,合同价款的2%,即元。□市级质量奖,合同价款的1%,即元。68.合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括:□工程量的偏差;□工程变更;□物价及后继法律法规的变化;□费用索赔事件或发包人负责的其他情况;□工程造价管理机构发布的造价调整;□其他调整因素:72.工程变更事件72.4工程变更,导致综合单价调整的方法:□按合同通用条款的规定调整。□按以下方法调整:73.工程量偏差事件73.2工程量的偏差,导致分部分项工程费结算价调整的方法:□按合同通用条款的规定调整;□按以下列方法调整:73.3工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:□按合同通用条款的规定调整;□按以下列方法调整:75.现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间:76.物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法:□合同价款不因物价涨落而调整的,本款不适用。□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整数据约定如下:(1)固定系数a为0.25;(2)人工权重系数b为0.15;(3)机械台班权重系数c为0.15;(4)钢筋权重系数d为0.11;(5)其他资源的权重系数:0.1;78 76.2调整合同价款日期□招标工程的递交投标文件截止日期:□非招标工程的合同订立时间:78.支付事项78.2计算利息的利率□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□其他为                。79.预付款79.1 预付款的约定□没约定预付款的,本款不适用。□约定预付款的,预付款的金额为10236651.75元,其支付办法和抵扣方式按本条有关规定约定。79.2预付款支付申请的约定:(1)(2)79.4预付款抵扣方式□预付款按照期中应支付工程款的25%扣回,直到扣完为止。□其他方式:80.安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围□按合同通用条款的规定,以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□按合同双方的其他要求:(2)安全文明施工费的总金额为2047330.35元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式□按合同通用条款的规定。□其他:81.进度款81.1支付期间□以月为单位。工程款每月支付最低款为100万,每月支付80%的进度款:(1).工程完成验收合格后,支付至总造价的85%;(2).工程结算审计后,支付至总造价的95%;(3).余款扣除保修金后,约定时间支付。□以季度为单位。□以形象进度为准,具体为: (1)78  (2)81.2期中付款的最低限额为100000元。82.竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限:□按合同通用条款的规定办理。□不按合同通用条款的规定,办理结算程序和时限为:84.质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定,即按合同价款的3%,即6141991.05元。□其他为:        。(2)质量保证金的扣留□按合同通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%。□其他方式:84.3质量保证金的返还时间:85.最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数:提交期限:86.合同争议86.4争议调解或认定机构□按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:(1)(2)(3)86.6仲裁或诉讼解决争议的最终方式:□向(仲裁机构)申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。91.保密要求78 91.1提供保密信息的期限:94.合同份数94.1提供合同文件□按合同通用条款的规定,由发包提供。□不按合同通用条款的规定,提供方式为:94.2合同副本的份数    份,其中发包人    份,承包人  份第四部分附件附件一联合体施工协议书甲公司(全称):…公司(全称):丁公司(全称):7878本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,共同愿意组成联合体,实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。78 1.(甲公司名称)为联合体主办人,(……公司名称)、(丁公司名称)为联合体成员。2.联合体各方当事人对内部有关事项约定如下:2.1联合体由主办人负责与发包人联系;2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织,由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施;2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求,切实执行合同工程一切合同文件,共同履行合同约定的一切义务,同时按照内部工作范围划分的职责,各自承担自身的责任和风险;2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下:2.4.1(甲公司名称)承担合同工程工作内容:2.4.2(…公司名称)承担合同工程工作内容::2.4.4(丁公司名称)承担合同工程工作内容:2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定:2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用,按各自承担的工作量所占比例分摊,或由联合体各方当事人具体协商确定。3.本协议书签署后,联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。78781147878 784.本协议书自签署之日起生效,至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效,并随施工合同的终止而终止。5.本协议书正本与副本具有同等效力,当正本与副本不一致时,以正本为准。正本一式份,联合体各方当事人各执一份,送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份;副本一式份,联合体各方当事人各执份。7878甲公司名称:(公章)丁公司名称:(公章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)……委托代理人:(签字)联系电话:联系电话:7878年月日年月日7878 7811578 附件二发包人供应材料和工程设备一览表工程名称:                                工程编号:7878序号编码材料、工程设备名称规格生产厂家单位数量单价(元)总价(元)投产日期备注7878填表:      复核:    批准:     单位(章) 日期: 年月日78 78 78附件三工程质量保修书发包人:(全称)承包人:(全称)7878为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定,经协商一致,订立本质量保修书。1.质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,合同双方当事人约定如下:1.2.3.2.质量保修期2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。2.2合同工程质量保修期,合同双方当事人约定如下:1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 年;3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 年;4.供热、供冷系统工程为 个采暖期、供冷期;5.装饰装修工程为 年;6.其他项目。3.质量保修责任3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的,发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。7878 1177878 783.3在国家规定的合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,经设计人提出保修方案后,承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。4.质量保修费用质量保修等费用,由责任方承担。5.质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。6.其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项:78786.2本质量保修书,由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署,作为本合同的附件。6.3本质量保修书,自合同双方当事人签署之日起生效,至质量保修期满后失效。7878发包人:(公章)               承包人:(公章)法定代表人:(签字)             法定代表人:(签字)联系电话:78年 月 日 781187878 78附件四廉政合同发包人:(全称)承包人:(全称)7878根据国家、省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件,自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的,可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动,不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。78781197878 782.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备,不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成损失的,应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分;情节严重的,给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人造成损失的,应予赔偿;5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力7878 1207878 78本合同作为(工程名称)小城故事花园二期工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式份,合同双方当事人各执份。有上级部门的,合同双方当事人应各送交其上级部门一份。7878发包人:(公章)            承包人:(公章)法定代表人:(签字)          法定代表人:(签字)联系电话:              联系电话:上级部门:(公章)           上级部门:(公章)7878年 月 日              年 月 日78781217878 78格式17878履约银行保函致:  惠州大亚湾长银投资有限公司      (发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与 惠州大亚湾长银投资有限公司(发包人全称)(下称“发包人”)签订(工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。7878法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)7878担保银行盖章:地址:日期:年月日7878 781227878 78格式2支付银行保函致:                        (承包人全称)鉴于惠州大亚湾长银投资有限公司(发包人全称)(下称“发包人”)与(承包人全称)(下称“承包人”)签订(工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任;承包人在合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为发包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥元)向承包人提供不可撤销的担保。如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人要求的第天内予以支付,无需承包人出具任何证明或陈述理由。在向我行提出要求前,我行将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在担保金额支付完毕,或除质量保证金外,发包人向承包人支付全部合同价款完毕后第15天起失效。7878法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)7878担保银行盖章:地址:日期:年月日7878 1237878 78格式3预付款银行保函致:                         (发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与           (发包人全称)(下称“发包人”)签订  (工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时,我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕,或发包人抵扣完开工预付款后第15天起失效。7878法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)7878担保银行盖章:地址:日期:年月日7878 12478霞涌小城78格式4工程项目一览表7878项号项目内容1工程名称2工程地点惠州大亚湾霞涌镇3发包人惠州大亚湾长银投资有限公司4设计单位5监理单位6造价咨询单位7承包人8工程总投资9计划开工日期10计划竣工日期11工程质量日期    年  月  日7878 781257878 78格式5施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:致:(监理单位全称)我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制,请予以审查和批准。附:施工组织设计(方案)7878承包人(章)承包人代表日期确认或修改意见:□组织机构健全,人员落实□施工技术措施可行□安全责任落实,安全措施可行□安全工器具满足施工要求□施工进度计划满足工期要求□特殊工种人员持证上岗□施工工器具安全可靠□施工计量、检测器具有效7878监理单位(章)监理工程师日期审批意见:7878发包人(章)发包人代表日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。78 2.本表一式三份,由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制,并各存一份。78781267878 78格式6分包单位资格报审表工程名称:编号:致:(监理单位全称)经考察,我方拟选择的(分包人)具备承担下列工程施工资质和施工能力,可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺:分包后,我方承担总包人的全部责任。请予以审查和批准。附:1.分包人资质材料;2.分包人业绩材料。分包工程名称(部位)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程7878合计承包人(章)承包人代表日期审查意见:监理单位(章)监理工程师日期审批意见:7878发包人(章)发包人代表日期说明:本表一式份,由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制,并连同分包78 人各存一份。78781277878 78格式7工程开工/复工报审表工程名称:编号:致:(监理单位全称)我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了(□开工/□复工)条件,现申请施工,请审查并签发(□开工/□复工)指令。附:开工报告承包方式:□无分包;□有分包,并已审核。开工准备情况:□施工组织设计(方案)已审批□资金已落实□施工图纸已会审并交底□劳动力安排就绪并已进场□开工所需的材料、机具已进场□其他开工条件已具备7878承包人(章)承包人代表日期7878复核意见:审批意见:7878监理单位(章)监理工程师日期发包人(章)发包人代表日期7878说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。78 2.本表一式三份,由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制,并各存一份。78781287878 78格式8暂停施工令工程名称:编号:致:(承包人全称)由于7878的原因,现通知你方必须于年月日时起,对本工程的部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:7878监理单位(章)监理工程师78 日期说明:本表一式三份,由监理工程师填制,并连同发包人、承包人各存一份。78781297878 78格式9工程材料/设备报审表工程名称:编号:致:(监理单位全称)我方于年月日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下(见附件)。现提供质量证明文件及自检结果,拟用于下述部位:7878,请予以检验和批准。附件:1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果7878承包人(章)承包人代表日期审查意见:经检查上述工程□材料□构配件□设备,(□符合/□不符合)设计文件和规范的要求,(□准许/□不准许)进场,(□同意/□不同意)使用于拟定部位。7878监理单位(章)监理工程师日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。78 2.本表一式三份,由承包人、监理单位按合同规定程序填制,并连同发包人各存一份。78781307878 78格式10工程变更报审表工程名称:编号:致:(监理单位全称)由于原因,现提出工程变更(内容见附件),请予以审批。附件:1.提出变更原因(必要时附图);2.工程量增减计算书;3.工程变更价款报价单。7878承包人(章)承包人代表日期7878复核意见:复核意见:复核意见:7878设计单位(章)建筑师/结构师日期监理单位(章)监理工程师日期造价咨询单位(章)造价工程师日期7878审批意见:发包人(章)发包人代表日期78 说明:本表一式五份,由承包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位、发包人按合同规定程序填制,并各存一份。78781317878 78格式11工程变更令工程名称:编号:致:(承包人全称)由于原因,现发出工程变更令(内容见附件),请按照本变更令和合同约定组织施工;若合同与本变更令不一致的,以本变更令为准。如有疑问,请及时与监理工程师联系。变更内容见附件:7878监理单位(章)监理工程师日期审批意见:7878发包人(章)发包人代表日期说明:本表一式四份,由监理单位、发包人按合同规定程序填制,并连同造价咨询单位、78 承包人各存一份。78781327878 78格式12费用索赔申请表工程名称:编号:致:(造价咨询单位全称)根据施工合同条款的规定,由于原因,我方要求索赔金额(大写)(小写),请予以批准。1.费用索赔的详细理由和依据:78782.索赔金额的计算:78783.证明材料:7878承包人(章)78 承包人代表日期说明:本表一式三份,由承包人填制,并连同发包人、造价咨询单位各存一份。78781337878 78格式13费用索赔审批表工程名称:编号:致:(承包人全称)根据施工合同条款的规定,你方提出的费用索赔申请第号,索赔费用:(大写)(小写),经我方审核:□不同意此项索赔。□同意此项索赔,金额为(大写)(小写)。同意/不同意索赔的理由:7878造价咨询单位(章)造价工程师日期78 说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式三份,由造价工程师填制,发包人、造价咨询单位、承包人各存一份。78781347878 78格式14工期索赔申请表工程名称:编号:致:(监理单位全称)根据施工合同条款的规定,由于原因,我方要求索赔并顺延工期日历天,请予以批准。1.工期索赔的依据:78782.索赔工期的计算:7878本次要求延长工期日历天;最终延长总工期日历天。合同竣工日期从原来的年月日延迟到年月日。3.证明材料:7878承包人(章)承包人代表78 日期说明:本表一式三份,由承包人填报,发包人、监理单位、承包人各存一份。78781357878 78格式15工期索赔审批表工程名称:编号:致:(承包人全称)根据施工合同条款的规定,你方提出的工期索赔申请第号,索赔工期日历天,经我方审核:□不同意此项索赔,按约定竣工日期组织施工。□同意此项索赔,工期延长日历天,合同竣工日期从原来的年月日延迟到年月日。说明理由:7878监理单位(章)监理工程师日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。78 2.本表一式三份,由监理工程师填制,发包人、监理单位、承包人各存一份。78781367878 78格式16隐蔽工程/中间验收报告工程名称:编号:致:(监理单位全称)我方已完成了工作,经自检合格,现提出□隐蔽工程/□中间验收(内容见附件),请予审查和验收。附件:7878承包人(章)承包人代表日期复核意见:7878设计单位(章)建筑师/结构师日期审查意见:经验收,上述工程(□符合/□不符合)设计文件和规范的要求,验收(□合格/□不合格)(□可以/□不可以)隐蔽或继续施工。7878监理单位(章)监理工程师日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2.本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。78 3.本表一式四份,由承包人、设计单位、监理单位按合同规定程序填制,并连同发包人各存一份。78781377878 78格式17工程竣工验收报告工程名称:编号:致:(发包人全称)我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,现提出工程竣工验收(内容详见附件),请予以审查和验收。附件:7878承包人(章)承包人代表日期审查意见:经初步验收,该工程1.(□符合/□不符合)我国现行法律、法规要求;2.(□符合/□不符合)我国现行工程建设标准;3.(□符合/□不符合)设计文件要求;4.(□符合/□不符合)施工合同要求。综上所述,该工程初步验收(□合格/□不合格),(□可以/□不可以)组织正式验收。7878监理单位(章)监理工程师日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式三份,由承包人、监理工程师按合同规定程序填制,并连同发包人各存78 一份。78781387878 78格式18工程竣工验收审批表工程名称:编号:致:(承包人全称)你方按合同要求提出了工程竣工验收,经我方组织审查和验收,该工程1.(□符合/□不符合)我国现行法律、法规要求;2.(□符合/□不符合)我国现行工程建设标准;3.(□符合/□不符合)设计文件要求;4.(□符合/□不符合)施工合同要求。7878综上所述,该工程竣工验收(□合格/□不合格)。7878设计单位(章)监理单位(章)造价咨询单位(章)建筑师/结构师监理工程师造价工程师日期日期日期审批意见:7878发包人(章)发包人代表日期说明:1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式五份,由设计单位、监理单位、造价咨询单位、发包人按合同规定程序78 填制,并连同承包人各存一份。78781397878 78格式19已完工程款额报告工程名称:编号:致:(造价咨询单位全称)于至期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令,实际已完工程款额为(大写)(小写),累计已完工程款额(大写)(小写)。根据施工合同条款的规定,现提出已完工程款额报告,请予复核和确认。附:1.已完工程款额明细表:2.证明材料:承包人(章)承包人代表日期7878复核意见:□与实际施工情况不相符,修改意见见附件;□与实际施工情况相符,具体金额由造价工程师复核。复核意见:根据施工合同条款的规定,经复核你方提出的已完工程款额报告(第号),截止月日,实际已完工程款为(大写)(小写),累计已完工程款额(大写)7878监理单位(章)监理工程师日期(小写:)。附:已完工程款额明细复核表。造价咨询单位(章)造价工程师日期7878确认意见:□不同意/□同意。发包人(章)发包人代表78 日期说明:1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2、本表一式五份,由承包人、监理单位、造价咨询单位、发包人按合同规定程序填制,发包人存二份,其他各存一份。787814078 78 附表已完工程款额明细表工程名称:编号:截止日期:项目单价(元)上期末累计本期间本期末累计7878序号项目编码项目名称单位清单工程量综合单价(元)规费和税金(元)合计(元)已完工程量合价(元)完成工程量合价(元)已完工程量合价(元)7878本页小计元合计元编制:复核:承包人代表:日期:年月日7878 14178 78 78格式20支付申请工程名称:编号:致:(造价咨询单位全称)我方于至期间已完成了工作,根据施工合同条款的规定,现申请支付本期的工程款额为(大写)(小写),请予以复核和确认,并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下:序号名称金额(元)备注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第59条和第60条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第64条8物价和后继法律法规的调整价款根据第61条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第56条10本期间应扣回的预付款根据第63条11本期间应扣留的质量保证金根据第68条12本期间应支付或扣回(留)的其他款项本期间应支付的工程价款附:1.有关证明资料;2.计算过程及说明。承包人(章)承包人代表日期78 说明:本表一式五份,由承包人填制,承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份,发包人存二份。78781427878 78格式21支付证书工程名称:编号:致:(发包人全称)根据施工合同条款的规定,经核实承包人提出的已完工程款额报告(编号)和支付申请报告(编号),于至期间,同意本期间支付工程款(大写)(小写)。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中:1.承包人申报款为:2.经复核承包人应得款为:3.本期应扣款为:4.本期应付款为:具体细目如下:序号名称金额(元)备注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第59条和第60条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第64条8物价和后继法律法规的调整价款根据第61条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第56条10本期间应扣回的预付款根据第63条11本期间应扣留的质量保证金根据第68条12本期间应支付或扣回(留)的其他款项本期间应支付的工程价款附:1.已完工程款额明细审核表2.相关记录造价咨询单位(章)造价工程师日期78 说明:本表一式四份,由造价咨询单位填制,抄送承包人。发包人、监理单位、造价咨询单位和承包人各存一份。78781437878 格式22支付统计表工程名称:编号:对应支付期间期间已完工程期间实际支付已扣留的7878序号支付证书编号金额最迟支金额质量保备注7878开始日截止日(元)付时间(元)时间证金(元)7878累计编制:复核:编制日期:年月日说明:本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。7878 1447878 78 78'