住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政工程标准施工招

'重庆市万州区驸马学校迁建工程-新装2x500KVA变压器配电工程施工招标招标文件招标人：重庆市万州区驸马学校、重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司（盖单位章）招标代理机构：四川建科工程建设管理有限公司（盖单位章）编制人：朱小蓉资格（章）20150049审核人：曾曦资格（章）20150050日期：2017年10月-1- 目录第一卷...........................................................................................................4第一章招标公告.........................................................................................41、招标条件..................................................................................................42.项目概况与招标范围................................................................................43.投标人资格要求........................................................................................44.招标文件的获取........................................................................................55.投标截止和开标时间及地点.....................................................................56.发布公告的媒介........................................................................................57.联系方式...................................................................................................5第二章投标人须知.......................................................................................6投标人须知前附表.................................................................................................................61.总则................................................................................................................................201.1项目概况......................................................................................................................201.2资金来源和落实情况.....................................................................................................201.3招标范围、计划工期和质量要求...................................................................................211.4投标人资格要求............................................................................................................211.5费用承担......................................................................................................................211.6保密.............................................................................................................................211.7语言文字......................................................................................................................221.8计量单位......................................................................................................................221.9踏勘现场......................................................................................................................221.10投标预备会.................................................................................................................221.11分包...........................................................................................................................221.12偏离...........................................................................................................................222.招标文件........................................................................................................................232.1招标文件的组成............................................................................................................232.2招标文件的澄清............................................................................................................232.3招标文件的修改............................................................................................................233.投标文件........................................................................................................................243.1投标文件的组成............................................................................................................243.2投标报价......................................................................................................................243.3投标有效期...................................................................................................................243.4投标保证金...................................................................................................................253.5资格审查材料...................................................................................................................253.6备选投标方案...............................................................................................................253.7投标文件的编制............................................................................................................25-1- 4.投标................................................................................................................................264.1投标文件的密封和标记.................................................................................................264.2投标文件的递交............................................................................................................264.3投标文件的修改与撤回.................................................................................................265.开标................................................................................................................................275.1开标时间和地点............................................................................................................275.2开标程序......................................................................................................................276.评标................................................................................................................................286.1评标委员会...................................................................................................................286.2评标原则......................................................................................................................286.3评标.............................................................................................................................287.合同授予........................................................................................................................287.1定标方式......................................................................................................................287.2中标通知......................................................................................................................297.3履约担保......................................................................................................................297.4签订合同......................................................................................................................298.重新招标和不再招标....................................................................................................298.1重新招标......................................................................................................................298.2二次招标和不再招标.....................................................................................................309.纪律和监督....................................................................................................................309.1对招标人的纪律要求.....................................................................................................309.2对投标人的纪律要求.....................................................................................................309.3对评标委员会成员的纪律要求.......................................................................................319.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....................................................................319.5投诉.............................................................................................................................3110.需要补充的其他内容....................................................................................................31第三章评标办法（经评审的最低价投标法）...........................................39评标办法前附表...................................................................................................................391.评标方法.........................................................................................................................422.评审标准........................................................................................................................422.1初步评审标准...............................................................................................................422.2详细评审标准...............................................................................................................423.评标程序........................................................................................................................423.1初步评审......................................................................................................................423.2详细评审......................................................................................................................433.3投标文件的澄清和补正.................................................................................................433.4评标结果......................................................................................................................43第四章合同条款及格式.............................................................................46第一节通用合同条款..........................................................................................................47第二节专用合同条款..........................................................................................................48-2- 第三节合同附件格式........................................................................................................65第五章工程量清单.....................................................................................791.工程量清单说明...............................................................................................................792.投标报价说明..................................................................................................................793.其他说明..........................................................................................................................814.工程量清单.......................................................................................................................82第二卷.........................................................................................................83第六章图纸..............................................................................................83第三卷.........................................................................................................84第七章技术标准和要求...........................................................................84第一节一般要求..................................................................................................................84第二节特殊技术标准和要求..............................................................................................97第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程..................................................97第四卷.......................................................................................................100第八章投标文件格式.............................................................................100一、投标函部分.................................................................................................................102（一）投标函....................................................................................................................105（二）投标函附录.............................................................................................................106（三）法定代表人身份证明及授权委托书..........................................................................107（四）投标保证金.............................................................................................................109二、商务部分......................................................................................................................110已标价工程量清单...............................................................................................................113三、资格审查资料..............................................................................................................114（一）法定代表人身份证明及授权委托书............................................................................117（二）投标人基本情况表....................................................................................................119（三）项目管理机构...........................................................................................................120（四）其他资料..................................................................................................................122-3- 第一卷第一章招标公告重庆市万州区驸马学校迁建工程-新装2x500KVA变压器配电工程施工招标公告1、招标条件本招标项目重庆市万州区驸马学校迁建工程已由重庆市万州区发展和改革委员会以万州发改审投【2015】232号批准建设，项目业主为重庆市万州区驸马学校、重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司，建设资金来自对口支援资金和中央“全面改薄”资金及其他教育专项资金，项目出资比例为100.00%，招标人为重庆市万州区驸马学校、重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的新装2x500KVA变压器配电工程进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：重庆市万州区驸马学校内。2.2建设规模：新装500KVA干式变压器2台、高压开关柜5面、低压配电屏13面、10KV隔离开关1组、10KV避雷器1组、敷设电缆、调试变压器、高低压配电装置、电缆及接地装置等，总投资约108万元。2.3计划工期：30日历天。2.4招标范围：本工程的变压器配电工程施工图设计文件中明确的范围及内容（具体以招标工程量清单为准）。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。4 3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1公告发布时间：2017年11月7日至2017年11月13日（北京时间）招标文件的发出时间：2017年11月7日（北京时间）。4.2本工程需在万州区公共资源招投标企业信息系统（http://www.wzqztb.cn/wzhy）上登记上传相关信息并报名。招标文件、图纸、答疑等开标前的有关资料及相关事宜在重庆市万州区公共资源综合交易网（http://www.wzqztb.cn）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。在投标截止日前，各投标单位应随时关注网上（http://www.wzqztb.cn）发布的招标补遗通知。5.投标截止和开标时间及地点5.1投标截止和开标时间：2017年11月28日10时00分（北京时间）。5.2投标和开标地点：万州区公共资源综合交易中心（万州区周家坝天城大道709号闽天会展中心三楼）。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》和《重庆市万州区公共资源交易信息网》上发布。7.联系方式招标人：重庆市万州区驸马学校招标代理机构：四川建科工程建设管理有限公司重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司地址：万州区钟鼓楼办事处玉安村2组地址：重庆市北部新区高新园树兰路178号联系人：汤发明联系人：何小明电话：15123567899电话：18223920270传真：023-67059668电子邮件：595005649@qq.com5 第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知前附表与正文不一致的以前附表为准条款号条款名称编列内容名称：重庆市万州区驸马学校、重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司1.1.2招标人地址：万州区钟鼓楼办事处玉安村2组联系人：汤发明电话：15123567899名称：四川建科工程建设管理有限公司地址：重庆市北部新区高新园树兰路178号1.1.3招标代理机构联系人：何小明电话：18223920270邮箱：595005649@qq.com1.1.4项目名称重庆市万州区驸马学校迁建工程-新装2x500KVA变压器配电工程1.1.5建设地点重庆市万州区驸马学校内本招标项目经重庆市万州区发展和改革委员会以万州发改审1.2.1资金来源投【2015】232号批准建设。资金来源为:对口支援资金和中央“全面改薄”资金及其他教育专项资金。资金性质为:全部国有。1.2.2出资比例100%1.2.3资金落已落实6 条款号条款名称编列内容实情况关于招标范围的详细说明见第七章技术标准和要求。1.3.1招标范围本工程的变压器配电工程施工图设计文件中明确的范围及内容（具体以工程量清单为准）。计划工期：30日历天1.3.2计划工期计划开工日期：2017年11月计划竣工日期：2017年12月1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。本工程施工招标实行☑资格后审□资格预审投标人应具备以下资格条件：1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（须提供有效的带有二维码标识的建筑业企业资质证书副本原件扫描件）；（2）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照扫描件）；投标人资质条1.4.1件、能力和信誉（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人或企业在渝负责人）、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书原件扫描件）。2.投标截止日和投标资格要求（1）投标人应在投标截止日前主动到企业所在地或业务发生7 条款号条款名称编列内容地人民检察院查询其是否有行贿犯罪纪录。投标人在投标截止日前，通过电子招投标网络系统传送的电子投标文件中应有企业所在地或业务发生地人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件扫描件，开评标时须将原件提交评标委员会，评标结束后原件退还投标人。（2）投标截止日前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限①（见注解）内不得参与投标。若中标后，经招标人查询发现中标人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中标资格并追究相关责任。（3）建设行政主管部门将在开标时查询递交投标文件的投标人是否受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格且是否在处罚期限内的情况，若有，打印查询情况提交评标委员会，作否决投标处理。（4）招标人应在中标公示发布之日起两个工作日内，到当地人民检察院对前三名中标候选人有无行贿犯罪纪录进行核查。发现有行贿犯罪纪录的，取消其中标资格，并依法追究相应责任。招标人收到的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件应报建设行政主管部门监督机构备案，纳入招投标存档资料。（5）被重庆市有关行政监督部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格处罚的，不得参与投标，未被暂停本市（处罚行政区域内）投标资格处罚的，应提供未被重庆市（处罚行政区域内）有关行政监督部门暂停投标资格行政处罚的真实性承诺。（6）被重庆市有关行政监督部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格期限已满的应提供行政处罚情况说明。相关文件规定的期限①的解释：详见《重庆市人民政府关于印发重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法的通知》（渝府发【2012】65号）附件1，建筑施工企业诚信综合评价权重表中项目管理类处罚信息中的行贿禁标期的规定，以及《重庆市城乡建委关于印发<重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价标准>的通知》（渝建发【2012】85号）附件，重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价表中项目管理类处罚信息中的行贿8 条款号条款名称编列内容禁标期的规定。3.项目经理资格要求项目经理必须已在投标人单位注册并应具有机电工程类二级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程任职，否则将被废标；项目经理应附建造师执业资格注册证、职称证、养老保险原件扫描件。【注：（1）项目经理在建项目情况应在开标现场完成查询，并以开标现场查询的情况为准。查询情况打印后报评标委员会认定，中标后不能随意更换。若开标现场查询不到相关项目经理信息，则作废标处理。（2）交易中心应配备网络及电脑实现开标时项目经理在建项目情况及企业诚信综合评价分查询功能】4.其他要求（1）项目技术负责人：应具有机电工程类中级及以上职称；项目技术负责人应附职称证、养老保险原件扫描件。（2）主要管理人员：持有有效证件的质检员不少于1人，安全员不少于1人，材料员不少于1人，造价员或造价工程师或预算员不少于1人，施工员不少于1人。其他主要人员应附执业证或上岗证书、养老保险原件扫描件。（3）该项目投标文件中的项目经理、项目技术负责人、主要管理人员（以下简称项目班子成员）的养老保险必须是由投标人为其申报办理，并打印项目班子成员养老保险明细汇总表，加盖投标人所在地社会保险行政部门鲜章，或通过投标人所在地人力资源和社会保障局官方网站、社保网上经办系统、自助服务一体机等方式打印具有电子签章的项目班子成员养老保险明细汇总表，养老保险纸质原件应同时加盖社会保险行政部门鲜章（含电子签章）和投标9 条款号条款名称编列内容人鲜公章（扫描件由此原件扫描后传至电子招投标系统）。开评标结束后，由招标代理机构统一将中标候选人的项目班子成员养老保险纸质原件收齐，交由招标人进一步核查。（4）.外地施工企业投标：市外建筑施工企业参与本项目投标时，必须按照“渝建发[2016]22号”文件的要求办理入渝信息报送。5.投标人须随身携带以上所有扫描件的原件备查（建筑业企业资质证书副本可只提供原件复印件，不提供原件，并在非二维码标识处加盖投标企业鲜行政公章，招标文件中其他条款与此处不一致的以此处为准），开标会议程序进行到第4项时，投标人须一次性提交招标文件要求的所有扫描件的纸质原件，逾期不予受理，评标委员会审查时必须逐项核验有关证明和证件纸质原件。由评标委员会使用交易中心的专用设备扫描投标人提供的建筑业企业资质证书副本复印件二维码查询相关信息。投标人应保证建筑业企业资质证书复印件清晰准确，对其真实性负责。当专用设备无法扫描投标人提供的建筑业企业资质证书副本复印件二维码获取信息，或扫描其二维码查询信息与事实不一致的，作否决投标处理。6.投标单位须提供本工程所需变压器、高压配电柜、低压配电柜的生产厂家（同一生产厂家）同意使用该品牌产品参与本项目投标的唯一授权委托书（提供原件扫描件）。是否接受联合1.4.2不接受体投标1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开投标人提出问1.10.2应当在投标截止时间10日前提出。题的截止时间1.10.3招标人书面澄招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。10 条款号条款名称编列内容清的时间1.11分包不允许构成招标文件招标人发出的答疑及补遗书。招标人在（http://www.wzqztb.com）2.1的其他材料网上发布。投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，投标人要求澄如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、2.2.1清招标文件的缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在投标截止时间截止时间10日前以匿名方式发送至招标代理机构提供的邮箱或者传真。2.2.2投标截止时间2017年11月28日10时00分（北京时间）投标人确认收招标人在（http：//www.wzqztb.com）网上发布。各投标人自行下2.2.3到招标文件澄载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。清的时间投标人确认收招标人在（http：//www.wzqztb.com）网上发布。各投标人自行下2.3.2到招标文件修载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。改的时间构成投标文件投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质3.1.1的其他材料性内容）11 条款号条款名称编列内容1.投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。2.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。3.在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第16条的规定予以调整。4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。5.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估3.2投标报价价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。6.本工程招标将设置最高限价，并在投标截止日期15天前公布。投标人的投标总报价、分部分项综合单价报价、技术措施项目综合单价报价和组织措施费报价均不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。7．安全文明施工费：7.1根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。7.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJLGZ-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整工程费用程序及工程计价表格的通知》（渝建价发〔2014〕6号））、《市城乡建委关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）的相关规定和费用标准单列计算，12 条款号条款名称编列内容安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起发布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。8.本工程的进项税暂定金额在投标截止日期15天前与最高限价同时公布。3.3.1投标有效期90日历天（从提交投标文件截止日起计算）一、投标保证金的交纳1、登录万州区公共资源招投标企业信息系统3.4投标保证金（http://www.wzqztb.com/wzhy），投标人基本账户开户行在中国建设银行并开通企业网银账户的（未开通需到银行提前办理）,对应缴纳到重庆市万州区公共资源综合交易中心保证金专用账户，13 条款号条款名称编列内容开标时持开户许可证复印件（加盖公司鲜章）到开标现场。投标人基本账户未在中国建设银行，先从企业基本账户转入企业所开的中国建设银行网银账户，再缴纳到重庆市万州区公共资源交易中心保证金专用账户。开标时除持开户许可证复印件（加盖企业鲜章）外，还应持从基本账户转入企业所开的网银账户的转账凭证，其金额与保证金缴费金额一致。以北京时间2017年11月27日17时00分前到账为准，开标时投标人持缴费依据备查。(由于是计算标机自动识别，所以投标保证金的缴纳只能采取以上规定方式缴纳)2、投标保证金的金额：人民币2万元3、投标保证金有效期与投标有效期一致。4、投标人在开标前必须递交《基本账户开户行许可证》扫描件。5、投标保证金缴纳银行：中国建设银行注：请选择保证金缴纳银行（与招标文件备案保持一致）二、投标保证金的退还按照有关规定执行。资格审查资料本须知第1.4.1项和第3.5.1项规定提供的资料均需提供原件备3.5（适用于未进查。行资格预审的）近年财务状况3.5.2不要求。的年份要求近年完成的类3.5.3似项目的不要求。年份要求近年发生的诉3.5.5讼及仲裁情况不要求。的年份要求是否允许递交3.6不允许备选投标方案14 条款号条款名称编列内容按本章投标人须知3.7.3款执行。电子投标文件必须使用本企业CA3.7.3签字盖章要求锁进行签章。投标文件的份3.7.4除应上传电子投标文件外，还应提供一份电子投标文件光盘。数递交投标文件重庆市万州区公共资源综合交易中心（重庆市万州区周家坝天城大4.2.1地点道709号闽天会展中心三楼）是否退还投标4.2.2否文件开标时间：同投标截止时间开标时间和解密时间：45分钟5.1地点开标地点：重庆市万州区公共资源综合交易中心（重庆市万州区周家坝天城大道709号闽天会展中心三楼）主持人按下列程序进行开标：1.宣布开标纪律；2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；4.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；5.2开标程序5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。6.设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；7.符合要求的投标人对上传的投标文件用对应加密的CA数字锁进行解密。解密时间45分钟；8.公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分并记录在案；15 条款号条款名称编列内容9.投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；10.开标结束。评标委员会的6.1.1评标委员会构成：由招标人依法组建。组建是否授权评标7.1委员会确定中否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。标人1.担保形式：银行保函、支票或现金（提供银行保函的必须由中标单位基本帐户开户行出具）[注：银行保函格式按第四章第三节合同附件格式六履约担保格式要求填写]7.3.1履约担保2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。1.按投标人须知第8.1（1）执行；8.1重新招标2.按投标人须知第8.1（2）执行；重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定二次招标和不8.2中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项再招标目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。10需要补充的其他内容因招标人要求中标人提供履约担保，相应地招标人将以相同的形式和金额，并按第四章合同附件七规定的格式向中标人对等提供支付10.1支付担保担保。招标人将在投标人提供履约担保后，签订合同协议书之前向中标人提交支付担保。1、本项目实行全流程电子招投标，各投标人应按电子招投标要求10.2其他进入招投标企业信息系统报名--下载电子招标文件或答疑补疑文件--制作电子投标文件--通过招投标企业信息系统缴纳投标保证16 条款号条款名称编列内容金--在投标文件上进行CA电子签章--投标文件加密上传。2、同时投标人还需使用光盘刻录一份不加密的电子投标文件，作为开标现场解密失败导入开评标系统使用的备用文件及开标后的存档文件，投标人刻录不加密的电子投标文件时，必须用和上传的加密电子投标文件同时生成的不加密投标文件进行刻录（.nWZTF后缀格式）。3、开标时投标人递交不加密的电子投标文件光盘，应在不加密的电子投标文件光盘袋上加盖单位公章，不加密的电子投标文件光盘里的内容应与网上上传的投标文件一致，如出现不一致，以上传文件为准。4、各投标企业还应将加密本次投标文件所使用的CA锁带到开标现场用于投标文件的解密。如果出现由于投标人的原因导致上传的投标文件无法解密的，且不提供不加密的电子投标文件光盘或者所提供的不加密的电子投标文件光盘不符合要求的，则视为投标人撤销投标文件，其投标保证金招标人不予退还。投标截止时间后，投标人未撤回网上上传递交的电子投标文件，且开标现场未递交不加密的电子投标文件光盘，视为投标人撤销投标文件，其投标保证金招标人不予退还。5、低价风险担保金：（1）缴纳数量及账户中标人的中标价格低于招标项目最高限价85%的，中标人应缴纳中标价格与招标项目最高限价85%差额的5倍作为低价风险担保金。中标人缴纳履约保证金、低价风险担保金应从中标人基本账户转入招标人以下账户：帐户名称：重庆市万州区驸马学校开户银行：重庆农村商业行万州分行枇杷坪分理处账号：2920010120010000819（2）缴纳时间中标结果公示期间无异议、投诉，或者异议、投诉不成立的，招标人应在中标结果公示期结束后5个工作日内向中标人发出中标通17 条款号条款名称编列内容知书。中标人自领取中标通知书30日内、订立书面合同前，应先将履约保证金、低价风险担保金缴清（履约保证金采用银行保函的应先向招标人提交银行保函）。（3）违约责任违约责任：中标通知书发出后，中标人出现以下情况之一的，视为不符合中标条件，招标人取消其中标资格：1.中标人放弃中标项目的；2.无正当理由不与招标人签订合同的；3.在签订合同时违背招标文件合同条款内容，向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；4.拒不提交所要求的履约保证金（含银行保函）、低价风险担保金的。5.未按规定时间缴清所要求的履约保证金（含银行保函）、低价风险担保金的。中标人出现以上情况之一的，投标保证金不予退还，给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，依法承担法律责任。（4）低价风险担保金的退还低价风险担保金应在监理人向中标人（承包人）颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与低价风险担保金有关的任何利息或其他类似的费用或收益。6、招标代理服务费：按重庆市万州区教育委员会约定标准计算收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费。7、交易服务费：交易服务费按“渝价[2012]443号”，“万州发改费[2013]4号”文件规定的金额收取，由中标人在中标公示结束后，中标通知书发出前向重庆市万州区公共资源综合交易中心全额缴纳（含业主部分）。8、招标文件每套售价500元，投标人在开标现场递交电子投标文18 条款号条款名称编列内容件光盘的同时缴纳招标文件费用，否则视为放弃投标。9、本项目最高限价的税金按采用一般计税方法进行计算，材料价格采用《渝东建设工程造价信息》2017年第6期不含税。10、在本项目投标截止时间前，投标人使用本项目同一套现场施工主要管理人员参加其他项目招投标活动，并取得了中标资格，应自动放弃本项目中标候选人资格。由后序排名的投标人依次替补。在本项目投标截止时间至确定中标候选人期间，投标人重复使用同一套现场施工主要管理人员参与本项目和其他项目招投标活动，并取得了两个及两个以上施工项目中标资格，应随机选择其中一个项目中标。报送本项目施工合同备案、现场施工主要管理人员证件和信息锁定时，中标人不得使用本项目同一套现场施工主要管理人员参加其他项目招投标活动，若取得其他施工项目中标资格，应自动放弃其他项目中标资格。11、投标文件光盘在投标截止时间前由招标代理机构收齐，评标结束后，由招标代理机构在现场监督人员的监督下交区公共资源交易中心保存。12、投标人应对所提供的投标资料真实负责，中标后业主有权对中标人提供的资料进行核查，若发现中标人在投标过程中提供虚假资料，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。13、中标单位在领取中标通知书时须向招标人提交与投标时电子档投标文件一致的纸质投标文件一份，商务部分电子文档软件版及电子表格各一份（以U盘拷贝的形式递交）。14、本项目农民工工资专用账户的设立、农民工工资的支付等，严格执行区城乡建委《关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管[2017]59号）。15、设备材料进场时需经质量技术监督部门检查合格后，再进行施工。16、施工图设计单位：重庆市万州区电力设计事务所；图号：FMZX-SGSJ19 条款号条款名称编列内容17、招标人进一步核查中标候选人投标文件项目班子成员养老保险参保状态中标候选人公示期间，招标人应根据评标委员会核验的投标人投标文件项目班子成员养老保险纸质原件和核验结果，到中标候选人所在地社会保险行政部门，对其投标文件项目班子成员养老保险参保状态作进一步逐项核查，相关核查结果签字、签章的纸质原件和中标候选人递交的投标文件项目班子成员养老保险明细汇总表纸质原件送招投标监督部门。招标人核查投标文件项目班子成员养老保险信息在投标截止之日是否为正常参保状态，有一名成员属于暂停参保或查询不到参保信息的，经建设行政主管部门依法查实中标候选人存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人依法视为其不符合中标条件，由招标人取消其中标候选人资格，投标保证金可以不予退还。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。20 1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。21 1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。22 2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以匿名方式发送至招标代理机构提供的邮箱或者传真，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在（http://www.wzqztb.com）网上发布，但不指明澄清问题的来源。各投标人自行在网上下载。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3招标文件的澄清内容各投标人自行在（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在23 （http://www.wzqztb.com）网上发布，各投标人自行下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2招标文件修改的内容各投标人自行在（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价工程量清单；（5）项目管理机构；（6）资格审查资料；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。24 3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查材料投标人随身携带投标人须知第1.4.1项及以下所有扫描件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的扫描件。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表，不分正副本。3.7.4电子投标文件的编制必须使用专用投标文件制作工具进行编制，在编制电子投标文件时，投标人应以招标人发出的电子招标文件或答疑补疑文件进行制作，如果招标人有发布多次电子答疑补疑文件，则投标人在编制电子投标文件时应以招标人发布的最后一次的电子答疑补疑文件进行更正并25 制作。投标文件制作工具可在万州区公共资源招投标企业信息系统（http://www.wzqztb.com/wzhy）的帮助中心的帮助文档中自行下载。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1电子投标文件应使用本企业自己的CA锁进行加密。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应按投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前登录万州区公共资源招投标企业信息系统（http://www.wzqztb.com/wzhy），对投标文件进行加密后在网上上传，同时投标人还应按投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前在开标现场递交不加密的电子投标文件光盘，并在开标时解密(在开标现场用企业自己本次对投标文件加密的CA锁进行解密)，如果出现由于投标人的原因导致上传的投标文件无法解密的，且不提供不加密的电子投标文件光盘或者所提供的不加密的电子投标文件光盘不符合要求的，则视为投标人撤销投标文件，其投标保证金招标人不予退还。投标截止时间后，投标人未撤回网上上传递交的电子投标文件，且开标现场未递交不加密的电子投标文件光盘的，视为投标人撤销投标文件，其投标保证金招标人不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行26 编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.4电子投标文件的修改与撤回由投标人自行在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前登录万州区公共资源招投标企业信息系统（http://www.wzqztb.com/wzhy）完成，如投标人需再次上传修改后的投标文件时投标人需充分考虑到网络因素，并在投标截止时间前完成电子投标文件的上传。5.开标5.1开标时间和地点招标人按投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1.宣布开标纪律；2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；4.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。6.设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；7.符合要求的投标人对上传的投标文件用对应加密的CA数字锁进行解密。解密时间45分钟；8.公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分并记录在案；9.投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；10.开标结束。27 6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。28 7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。29 8.2二次招标和不再招标重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；30 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。31 32 附表一：开标记录表（项目名称）施工开标记录表开标时间：年月日时分投标安全文明施工密封投标保质量目项目经序号投标人报价费暂定金额工期备注签名情况证金标理（元）（万元）招标最高限价招标人代表：记录人：监标人：年月日33 附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标工作组负责人：（签字）年月日34 附表三：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1.2......投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日35 附表四：中标通知书重庆市建设工程中标通知书中标单位：我单位拟建的于年月日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为￥元(其中含安全文明施工费暂定金额￥元)。中标工程范围：，工程规模为，中标工期日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由担任。你单位收到中标通知书后，在日内到我公司签订承发包合同。特此通知。招标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)联系人:联系电话:签发日期:年月日36 附表五：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日37 附表六：确认通知确认通知（招标人名称）：我方已接到你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（盖单位章）年月日38 第三章评标办法（经评审的最低价投标法）评标办法前附表评标办法前附表与正文不一致的以前附表为准条款号评审因素评审标准本标段施工招标评标采用经评审的合理低价法，按照以下原则确定中标候选人：评标委员会根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行评分，按照得分由高到低1评标方法的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的由招标人自行确定。投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.形投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规投标文件格式式定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰评可辨、有效；4.投标文件的编制符合第二章3.7项2.1.1审的规定。标只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况报价唯一准下，不得提交选择性报价。投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，投标文件的签署符合招标文件规定。投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署委托代理人的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。营业执照具备有效的营业执照资具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担格任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类评安全生产条件人员”）具备相应的安全生产考核合格证书且符合第2.1.2审二章“投标人须知”第1.4.1项规定。标资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定准项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定响投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定应符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，性并符合下列要求：1．投标保证金为无条件担保；评2.1.3投标保证金2．投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人审一致；3．投标保证金的金额符合招标文件规定的金标额；4．投标保证金有效期与投标有效期一致；准符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应权利义务附有招标人不能接受的条件。符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，各投已标价工程量清单标人的投标总报价、分部分项综合单价报价、技术措39 施项目综合单价报价和组织措施费报价均不得高于招标人公布的最高限价。符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中技术标准和要求载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。条款号评审因素评审标准1.投标总报价：90分；详细投标报价分值构成2.主要清单项目不评分；2.2评审（总分100分）3．诚信综合评价：10分。标准4．其他所有投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于投最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整标总除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最报价低价和相同家数的最高价后取算术平均值P1即为投标总评标详报价的评标基准价。基细准2.2评价审计标算准方主法要清单项主要清单项目综合单价不评分目综合单价40 低价判定标投标报价比评标基准价低10%以上的。准1.评标委员会依据本章第2.2款中的投标总报价评标基准价计算方法计算投标总报价评标基准价，并计算出低价判定标准值；依据主要清单项目综合单价计算方法计算出各项综合单价的评标基准价。2.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定进行算术性错误修正，对低价判定标准值以上（包括低价判定标准值）的投标总报价由低到高排序，取前七名进行评审。3.对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款评至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，并按本附表第3.2.1项规定标3程的评分标准评审计分，并对各投标人的投标总价和主要清单项目综合单序价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。4.如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次递补三名投标人并按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，直至评出三家合格的中标候选人为止。5.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。条款号评审因素评审标准1.投标人的投标总价比评标基准价低10%（按照本附表2.2确定的低价判定标准）以上的,按废标处理，详不参与后续评审。2、其他投标人的投标总价由低到细高依次排序，以最接近低价判定标准值（包括低价评投标总报价得分（A）判定标准值）的投标报价为合理最低报价，得最高3.2.1审分90分。3、其后对所有参评的投标报价均以合理方最低报价为准进行评审计分，每增加1%扣2分，扣法完为止。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。主要清单项目综合单价得分（B）主要清单项目综合单价不评分详计算公式：（某一投标人的诚信综合评价得分/参加此细次投标的投标人中诚信综合评价分最高值）*10评*100%。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。3.2.1综合诚信评价分得分（C）审企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招方投标交易中心网上公布的分值为准，具体分值在开法标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综41 合评价得分交评标委员会。注：联合体参与投标的，其诚信综合评价分按牵头人的诚信综合评价分确定。投标人得分投标人总得分＝A+B+C3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审3.4评标结果的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。1.评标方法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。2.2详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。42 3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）本招标条件约定的其它情况3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行评分。3.2.2评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。附件A：废标条件43 附件A：经评审的最低投标价法废标情况一览表一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。章节号条款名称废标条件投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），第二章3.2投标报价投标人不得修改。如设置了最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价。评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。按招标文件规定，如技术部分为暗标评审，则《施工组织设计》面页使用A4厚型纸面页，用初号仿宋字体标明确“施工组织设计”；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；第二章装订要求3.7.5《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式第二章3.4投标保证金递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评第三章3.1初步评审审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。施工组织设计采用符合性评审，经评审为合格的投标文件进入详细评审，不合格的投标文件作废标处理，不再进入详细评审。44 章节号条款名称废标条件投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；第三章3.1初步评审（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）本招标文件约定的其他情况。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。1.评标委员会按照第三章评标标办法第3款评标程序核查投标人投标文件项目班子成员养老保险参保信息，有以下情形之一的，评标委员会作否决投标处理：①投标人投标文件项目班子成员中有一名成员的养老保险参保信息显示暂停参保或者无任何参保信息的。②投标文件项目班子成员养老保险参保信息有一项与投标人提交的该项目班子成员养老保险明细汇总表纸质原件不一致的。③市外投标人项目班子成员养老保险参保信息有一项与投标人提交的该项目[招标人必须班子成员入渝信息不一致的。其他明确]2.评标委员会按照第三章评标办法第3款评标程序核查市外投标人入渝信息，有下列情形之一的，评标委员会作否决投标处理：①查询不到投标人企业基本信息、职称人员、注册人员、现场管理人员信息的；②查询结果与投标人电子投标文件企业基本信息、职称人员、注册人员、现场管理人员（该项目班子成员）对应内容有一项不符的；③查询结果与投标人提供的职称人员、注册人员、现场管理人员（该项目班子成员）证件原件对应内容有一项不符的。45 第四章合同条款及格式-46- 第一节通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。-47- 第二节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：重庆市万州区驸马学校、重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司1.1.2.3承包人：1.1.2.4承包人项目经理：1.1.2.6监理人：1.1.2.6发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。姓名：职称：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。1.1.2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：详见设计施工图。1.1.3.3临时工程：详见设计施工图。1.1.3.4单位工程：详见设计施工图。1.1.3.10永久占地：详见设计施工图。1.1.3.11临时占地：详见设计施工图。1.1.4日期：1.1.4.3工期：30日历天.1.1.4.5缺陷责任期：24个月。1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。1.1.6其他1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包-48- 人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序：按通用条款执行。1.5合同协议书合同生效的条件：经双方法定代表代人或委托代理人在招标人指定地点签字盖章后生效（面签影视资料随合同存档）。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。(3)发包人提供图纸的期限：订立书面合同后5日内。(4)发包人提供图纸的数量。由发包人提供本项目完整的施工图纸贰套。1.6.2承包人提供的文件范围。(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：施工组织设计。(2)承包人提供文件的期限：订立书面合同后5日内，向监理人提供施工组织计划。(3)承包人提供文件的数量：2套。(4)监理人批复承包人提供文件的期限：收到后3日内。(5)其他约定：无。1.6.3图纸的修改监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。1.7联络1.7.2联络来往函件的送达和接收-49- (1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。(2)发包人指定的接收地点：由发包人和承包人在具体签订合同时约定。(3)发包人指定的接收人为：由发包人和承包人在具体签订合同时约定。(4)监理人指定的接收地点：由发包人和承包人在具体签订合同时约定。(5)监理人指定的接收人为：由发包人和承包人在具体签订合同时约定。(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。2发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前10日内双方技术人员和监理现场交验并以书面的形式明确。⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成。⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人提供一处水、电接口，满足工程需要；施工场地内的管、线和电讯线路由承包人自行完善，相关费用已含在中标价中。⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：如果有，进场施工便道由承包人组织完善，相关费用已含在中标价中。⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前10日内提供书面材料。⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：及时办理相关的证件手续，满足工程施工进度要求。⑹水准点与座标控制点交验要求：开工前10日内双方技术人员和监理现场交验并以书面的形式明确。⑺图纸会审和设计交底时间：提供图纸后7日内。⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行。⑼双方约定发包人应做的其他工作：及时办理征地拆迁工作，以满足施工条件。2.8其他义务(1)发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无。-50- (2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：无。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。3.3监理人员3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。3.6监理人的宽恕监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.8为他人提供方便(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：免费向监理工程师、发包人提供办公室。(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。4.1.10其他义务(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定-51- 的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：无。(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：①应提供计划、报表的名称及完成时间：a.施工组织设计审批后一周内提供本工程施工进度总计划。b.每月25日报送当月工程进度完成报表，次月工程进度计划报表。C.进度报表提供份数和要求按监理单位的管理办法执行。②根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫，杜绝安全事故的发生；施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门规定执行，施工场地、运输车辆和机具保持整洁，控制施工场地扬尘污染，达到“文明施工”和环保相关法律法规的要求，并承担相应的经济和法律责任。③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行相关法律法规要求，所需费用已含在中标价内。④已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应的费用；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；竣工验收后如需采取特殊的保护措施，经发包人书面同意后，由承包人组织实施，发包人按实承担费用。⑤承包人负责施工期内与有关市政、交通、供电、供水、环保等相关单位的联系协调工作，其费用由承包人承担。⑥向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供临时办公用房（并同时提供监理办公用房），相关费用已含在中标价中。⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：遵守管线行业部门的管理规定，并按规定办理相关手续，相关费用已含在中标价中。施工期间，承包人未按规定程序办理手续或未按规定要求施工等，造成地下管线和邻近建筑物、构筑物损害或安全隐患，承包人应负责修复，并承担相应的经济和法律责任。⑧双方约定承包人应做的其他工作：如有，双方协商解决。4.2履约担保4.2.1履约担保的格式和金额承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为签约合同价的10%。履约担保是本合同的附件。4.2.2履约担保的有效期履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。4.2.3履约担保的退还履约保证金的退付办法：在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内（无息）退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。-52- 4.2.4通知义务不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。4.3分包4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。4.5承包人项目经理4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：按合同通用条款执行。5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条-53- 款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。5.1.2承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：由承包人负责为完成本工程的所有材料、设备采购、运输和保管。⑴本招标工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准。⑵承包人负责采购的材料设备，应在采购十四日前将所采购材料及设备的厂家、技术参数、品牌、价格、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可采购进场。5.1.2承包人报送监理人和过程控制单位审批的时间：一般材料及设备自报送之日起7日内（审批单必须由监理人和业主签字方为有效）。5.1.3设备材料应提供生产合格证书，进场时需经质量技术监督部门检查合格后，再进行施工。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：如果有，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。材料的交货方式、地点和日期：如果有，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。工程设备的名称、规格、数量和价格：如果有，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。工程设备的交货方式、地点和日期：如果有，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：如果有，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。6施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：由发包人提供一处水、电接口，满足工程需要；施工场地内的给排水管线、电和电讯线路由承包人自行完善，由承包人自理，相关费用已含在中标价中。临时占地的申请：如果需要，由发包人和承包人在具体签订合同时约定。临时占地相关费用：由承包人承担、其费用已进入投标报价。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。7交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。进场施工便道由承包人自行组织完善，。相关费用由发包人承担：签证，纳入工程结算。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：满足工程施工需要的进场道路至施工场内所有的临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由承包人负责。相关费用由承包人承担。因发包人原因或发包人要求修建的便道费用另行协商解决。-54- 7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担人：承包人。8测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前5天。承包人测设施工控制网的要求：开工前10天内双方技术人员和监理现场交验并以书面的形式明确。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发出开工通知后3天。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前5天内。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3天内给予批复。9.3治安保卫9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。9.4环境保护9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前。监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。增加下列项：10进度计划10.1合同进度计划(1)承包人应当自图纸设计交底并收到交底纪要之日起15日内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人按相关要求编制，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人按相关要求编制。承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：每月25日前向监理、发包人提交当月完成工程量报表和下月进度计划一式四份。(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：无。10.2合同进度计划的修订(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：实施前5天。(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：3天内。-55- (3)监理人批复修订合同进度计划的期限：3天内。11开工和竣工(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：无等延误承包人关键线路工作的情况。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围和标准：按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水（雪）量等资料确认。11.5承包人的工期延误由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金的计算标准：每延迟1天，处以承包人违约金2000元。逾期竣工违约金的计算方法：2000元/天×延迟天数逾期竣工违约金的最高限额：20%。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：无。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：连续停水停电在48小时以内引起的暂停施工；因交管部门、环保部门、市政绿化管理部门等行政管理部门的行政指令起的暂停施工。13工程质量13.1工程质量要求13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执相关规定执行。13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：开工前3日内。监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到后3日内。13.3承包人的质量检查承包人向监理人报送工程质量报表的期限：开工后每月的28日前。承包人向监理人报送工程质量报表的要求：满足规范要求。监理人审查工程质量报表的期限：收到后3日内。13.4监理人的质量检查承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查-56- 13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人通知后24小时内。13.7质量争议发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。15变更15.1变更的范围和内容应当进行变更的其他情形：施工过程中，有工程内容重大增减或设计变更的，应按照《重庆市发展和改革委员会关于国有资金投资项目招标投标信息集中统一公开工作的指导意见》（渝发改标〔2017〕305号）执行，填写《工程建设项目动态信息表》（附件3）并依法公开。15.3变更程序15.3.2变更估价(1)承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书。(3)监理人商定或确定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的14天内在征得发包方同意后确定变更价格。(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人在征得发包方同意后可决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。15.4变更的估价原则变更估价的原则：见专用条款17.5.3。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：/。15.8暂估价15.8.1暂估价材料必须经发包人同意并定质、定价后，由承包人采购，凡是甲定材（甲定材即为定质、定价材料及设备）需经发包人、监理工程师认质签价后方可实施，凡是甲定材（定质、定价的材料及设备）结算价不下浮，结算时只计取相应部分的建安税金。具体以签订合同时约定为准。15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，由发、承包人双方作为招标人。经发、承包人核定价格，并应以此为依据取代暂估价。15.8.4不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整-57- 施工期内因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，不予调整：16.1.1不调整。16.2法律变化引起的价格调整；按照规定进行调整。16.3其他约定：无。17计量与支付17.1计量17.1.2计量方法工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。17.1.3计量周期本合同的计量周期：。17.1.5总价子目的计量总价子目的计量方法：按监理人批准的各阶段工程形象目标进行计量。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：不采用。17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：不采用。17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：不采用。17.3进度款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单的份数：一式5份。进度付款申请单的内容：(1)付款次数或编号；(2)截至本次付款周期末已实施工程的造价总额和已拨付的工程进度款总和；(3)本次应支付的预付款和(或)应扣减的返还预付款；(4)根据合同应增加和扣减的其他金额；(5)应退付和已退付的履约保证金数额。17.3.3进度付款证书和支付时间(1)发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金的计算标准为无。-58- 逾期付款违约金的计算方法为无。（2）工程款（进度款）的支付办法：工程竣工并经验收合格后，支付至合同价款的70%；工程通过审计部门审定，支付至合同价款的97%。余款3%作为工程质量保证金。（质量保证金为项目审计定案金额的3%，在预留工程质量保证金时，若履约保证金未退还，应按“建质[2017]138号”文件要求发包人不得同时预留工程质量保证金，而从履约担保金中预留工程价款结算总额的3%作为质量保证金。对于预留的质量保证金，承包人可以采用银行保函替代。缺陷责任期满并修复完成缺陷后，14日内无息退还）。17.3.5临时付款证书在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和(或)与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款17.3.3(1)目约定计算的逾期付款违约金。17.4质量保证金17.4.1质量保证金为项目审计定案金额的3%。在预留工程质量保证金时，若履约保证金未退还，应按“建质[2017]138号”文件要求，发包人不得同时预留工程质量保证金，而从履约担保金中预留工程价款结算总额的3%作为质量保证金。对于预留的质量保证金，承包人可以采用银行保函替代。缺陷责任期满并修复完成缺陷后，14日内无息退还。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单承包人提交竣工付款申请单的份数：一式五份。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后14天内。竣工付款申请单的内容：按发包人相关规定执行。承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证-59- 书后56天内办清竣工结算和竣工付款。17.5.3结算原则（1）本工程实行单价包干，结算时中选单位的工程量清单报价不作调整。工程结算时，以承包人在本项目招标文件中的单价报价为结算单价依据，乘以经监理工程师及发包人审核的合格工程量，作为该子项的结算合价。各工程量清单子项合价累计相加的总和为本招标范围内工程的结算价。（2）经发包人认定的工程设计变更结算办法：工程量清单的漏项、非承包人原因发生设计变更涉及工程价款调整时，由承包人提出，经监理工程师和发包人审核同意后，可增减结算价款。变更涉及调整价格调整方法如下：①已标价工程量报价清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的综合单价。②已标价工程量报价清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价。③已标价工程量报价清单中无适用或类似子目的综合单价：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》（CQFGYLDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及其配套文件进行计算单价，将该单价按（中标价与最高限价）的下浮比例计算。其中材料价格参照2017年第2期《渝东建设工程造价信息》万州区价格调整，信息上没有的参照《重庆工程造价信息》并结合现行市场行情调整。人工费按《渝东建设工程造价信息》2016年第四季度万州区价格执行。（3）本项目进项税结算方法：①消耗量按2008年重庆市城乡建委颁发的建筑工程等六部计价定额的相应子目消耗量为基数；②按中标价（即分部分项工程费与措施项目费，不含安全文明施工费、材料暂估价）与最高限价（分部分项工程费与措施项目费，不含安全文明施工费、材料暂估价）的下浮比例同比例下浮；③扣减系数按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号文件）的规定计取；④结算时严格执行招标文件规定税金按一般计税方法进行计算，材料价格采用《渝东建设工程造价信息》不含税。（4）结算总价=各分部分项工程量清单结算价+措施项目清单结算金额（安全文明施工费金额除外）+其他项目清单结算价+安全文明施工费结算价+规费+税金+工程变更内容、设计变更内容。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。18竣工验收18.2竣工验收申请报告-60- 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：。竣工资料份数：竣工图一式捌份，其它资料一式四份。竣工验收资料的费用支付方式：由承包人自行承担。18.3验收18.3.5实际竣工日期：经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无。18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：无。18.7竣工清场18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。18.8施工队伍的撤离承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：7天内。18.9中间验收本工程需要进行中间验收的部位如下：区建设工程质监部门要求进行的中间验收部分。当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在14天内期限内进行修改后重新验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。19缺陷责任与保修责任19.7保修责任-61- (1)工程质量保修范围：按所承包的施工范围保修。(2)工程质量保修期限：按保修合同的约定。(3)工程质量保修责任：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用由承包人承担。质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。20保险20.1工程保险投保人：承包人自行办理本方人员及第三方人员及财产的保险事宜，并承担相应的费用和保险受益。投保内容：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。保险金额、保险费率和保险期限：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。20.4第三者责任险第三者责任险的保险费率：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。第三者责任险的保险金额：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。承包人提交保险凭证的期限：开工前7日内。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：按国家有关规定，在保险合同协议书中具体约定。21不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：按通用条款执行。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。24争议的解决24.1争议的解决方式-62- 争议的解决方式：项目所在地人民法院起诉。25补充条款25.1招标人依据相关规定，定期或不定期会同监理单位，按照施工合同、施工组织计划等要求，对施工单位主要管理人员、机械设备、工程进度、质量安全控制水平等进行检查。违反相关约定的进行经济处罚，违法违规行为报告建设行政主管部门。25.2施工现场工程量签证资料必须经招标人（或招标人委托的具有工程造价资质单位）、中标单位、监理单位三方当场签证，否则不予认可。25.3中标单位企业负责人带班检查和施工现场主要管理人员约定25.3.1中标单位必须按投标文件承诺的项目现场施工主要管理人员进驻施工现场。除第25.3.2规定的特殊情况外不得更换，否则视为中标单位违约，由中标单位承担违约责任，同时招标人保留解除合同的权利。25.3.2项目现场施工主要管理人员应为中标单位投标文件承诺人员，除下列情况之一外，原则上不允许更换。①因身体原因不能胜任本岗位工作的；②退休或调离本单位的；③招标人组织施工现场检查三次不到岗、在工程项目管理中未认真履行岗位职责，招标人责令更换的；④在建筑市场检查中三次不到岗、存在严重建筑市场违法违规行为，建设行政主管部门责令更换的；⑤非中标单位原因，工程项目不能如期开工、停工时间达3个月及以上的；⑥其他不可抗拒的原因。25.4中标单位更换投标文件承诺的项目主要管理人员约定①中标单位在项目实施过程中更换项目现场主要管理人员，除应符合第25.3.2条规定情况外，更换前由中标单位申请，先报请监理单位、招标人审查同意，再报送有关监督部门审核备案，更换的人员只能是中标单位内部具备相应资格的人员之间对换，拟更换人员须提交与招标文件要求一致的养老保险证明。即使经审批同意更换，每更换一次项目经理（注册建造师），招标人对中标单位处罚5万元／人次的违约金；每更换一次项目班子其他主要成员，招标人对中标单位处罚1万元／人次的违约金。②出现以下情况，招标人要求中标单位更换不合格人员，并按照上述①款规定处罚违约金。招标人进行施工现场检查三次不到岗、在工程项目管理中未认真履行岗位职责，或建设行政主管部门在建筑市场检查中三次不到岗、存在严重建筑市场违法违规行为的；③非中标单位原因致使工程项目延期开工或中止施工达3个月及以上，或不可抗拒等原因引起的人员变动的，免于处罚。25.5中标单位主要管理人员出勤率要求出勤率表%-63- 注册建造师项目技术负责人施工员安全员质量员造价员材料员80509090703050出勤率计算方法：出勤率=实际出勤天数÷当月施工天数×100%，其中当月施工天数按招标人确定的实际有效施工天数进行统计。25.6中标单位企业负责人带班规定根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》（建质【2011】111号）、《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50—157—2013）、《重庆市城乡建委关于实施建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》（渝建发【2012】1号），施工期间施工单位（中标单位）企业法定代表人、总经理、主管质量安全生产工作的副总经理、总工程师、副总工程师（简称企业负责人）和项目负责人实施施工现场定期带班检查制度，企业负责人每月检查时间不少于其工作日的25%；项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。施工单位企业负责人和项目负责人是否按规定要求到工地，以招标人现场代表和监理单位监理人员与施工单位企业负责人和项目负责人一起到工地的开会记录、影像留存资料等为依据。如发现施工单位企业负责人和项目负责人未按规定要求到工地履职的，招标人对施工单位处罚1万元/次的违约金。25.7虽然中标单位在施工过程中增加了项目班子成员数量，也符合招标文件数量要求，但实际上不能到岗的人员仍作为缺岗处罚。25.8需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人按重庆市相关规定办理，其费用包含在投标报价中。25.9由承包人履行与建设行政主管部门、环保部门、交通管理部门、综合管网的各产权单位等单位之间配合协调的义务,其费用实际发生时协商解决。25.10因设计及现场实际情况调整造成数量变化，承包人须接受并实施完成。25.11承包人必须按时足额向劳务分包单位支付农民工工资，如有违反，经发包人核实，直接向劳务分包单位支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，处承包人5万元的违约金。25.12本工程结算以万州区审计局或财政局审定的金额为准。在编制结算书时，承包人要按实际完成的工程量、已标价工程量报价清单和结算原则认真编制。承包人编制的结算书须由发包人委托中介机构审价，若审减额不超过送审价的3%，中介机构的审查咨询服务费由发包人承担，反之由承包人全部承担。中介机构的审查咨询服务费标准按发包人与中介机构签订的协议执行。25.13低价风险担保金应在监理人向中标人（承包人）颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与低价风险担保金有关的任何利息或其他类似的费用或收益。25.14招标人可以通过多种方式予以核查，发现中标单位在本项目中用了和其他已中标的项目同-64- 一套项目班子人员，则取消中标人中标资格，给招标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任，并没收其投标保证金。25.15决算时间：本工程竣工决算时间约为2018年2月。25.16农民工工资支付条款25.16.1承包人应按照《万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）规定，设立农民工工资专用账户，办理农民工工资卡，委托银行代发农民工工资，监督管理分包企业劳务用工及工资发放等。25.16.2发包人应按照《万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）规定，拨付人工费（工资款），督促承包人按月足额支付农民工工资，核查农民工进入施工现场刷卡（平安卡）与工资支付表作业天数情况，填报合同履约系统相关信息等。25.16.3发包人拨付人工费（工资款）时间及比例按月进度支付工程款的，发包人应于每月25日前向承包人在银行开设农民工工资专用账户，对应本项目存入不低于当月实际完成产值的25%的资金作为农民工工资；若应发农民工工资高于当月实际产值25%时，发包人应按照实际人工费数额拨付。按工程阶段节点支付工程款的，发包人应于每月25日前向承包人在银行开设农民工工资专用账户，对应本项目存入当月实际完成产值的25%的资金作为农民工工资。25.16.4违约责任（1）发包人未按期拨付人工费（工资款）的违约责任发包人应承担因未按期拨付人工费（工资款）而导致的工期延误、停工损失等全部责任，不得将未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由。发包人未按时拨付人工费（工资款）的，建设行政主管部门将督促限期整改；逾期未整改的，将责令项目停工整改，直至人工费（工资款）拨付到位。（2）承包人未按期拨付农民工工资的违约责任承包人应对本项目农民工工资支付负总责，依法将工资按月足额支付给农民工本人，不得以工程款未到位为由克扣或拖欠农民工工资。第三节合同附件格式-65- 附件一：合同协议书合同协议书编号：××发包人(全称)：法定代表人：法定注册地址：承包人(全称)法定代表人：法定注册地址：发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。一、工程概况工程名称：(项目名称)标段工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。三、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准：五、合同形式本合同采用合同形式。六、签约合同价金额(大写)：元(人民币)(小写)￥：元其中：安全文明施工费：元暂列金额：元(其中计日工金额元)材料和工程设备暂估价：元专业工程暂估价：元七、承包人项目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。建造师执业印章号：。安全生产考核合格证书号：。八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；-66- 4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)年月日年月日签约地点：-67- 附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表承包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注-68- 附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表发包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。-69- 附件四：人工及主要材料价格调整一览表人工及主要材料价格调整一览表波动幅度序号材料名称规格型号单位基准价格备注范围(%)备注：1、人工及主要建筑安装材料的具体品种、规格应根据工程实际情况予以明确。2、人工及材料价格波动幅度：人工为5%，钢材、有色金属、水泥、木材、商品混凝土、混凝土制品、雷管、炸药、柴油、汽油、管材、线缆为5%，砂、石子、墙体砌块、墙面砖、地砖、装饰石材、门窗、吊顶龙骨、幕墙龙骨、装饰板材为8%，外墙涂料、防水材料、人行道板及广场方块、沥青及半成品、阀门、风口、卫生洁具、灯具为10%。3、人工及材料价格波动幅度=（报告期价格-基准价格）/基准价格。基准价格以投标文件中人工及材料价格进行计算，投标文件未明确的材料价格以投标截止时间前28天建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工及材料信息价为基准价格计算。-70- 附件五：预付款担保格式预付款担保保函编号：×××(发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为(大写：)的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过(大写：)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。-71- 附件六：履约担保格式承包人履约保函(发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元(大写)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。-72- 八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指：。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。-73- 附件七：支付担保格式发包人支付保函(承包人)：鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元(大写：)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。-74- 八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指：。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。-75- 附件八：质量保修书格式房屋建筑工程质量保修书发包人：承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程名称)签订保修书。一、工程保修范围和内容承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7、其他项目保修期限约定如下：。三、保修责任1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程保修责任事项：。本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：-76- 附件九：廉政责任书格式建设工程廉政责任书发包人：承包人：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期-77- 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：-78- 第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及2013年国家建设工程工程量清单计价规范和计量规范、2013年重庆市建设工程工程量清单计价规则（渝建发【2013】85号)、《市城乡建委关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）和计量规则进行编制。国家计量规范和重庆市计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。2.投标报价说明2.1不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。2.2除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。2.3按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。2.4工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款第20.1款和第20.4款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的其它项目清单计价表。除工程-79- 保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。2.5单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。2.6对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。2.7工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。2.8安全文明施工费是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定（渝建发【2014】25号）和《市城乡建委关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）执行，并作为暂定价由招标人与招标控制价一起公布，仅作为投标报价的共同基础。工程结算时，安全文明施工费按渝建发〔2014〕25号文和《市城乡建委关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）的规定按实调整，并按规定的支付方式支付。2.9图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2.10授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。2.11暂列金额工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。2.12计日工计日工属暂列金额，由监理人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。（1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使-80- 用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。2.13暂估价（1）材料、工程设备的暂估价材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。（2）专业工程暂估价专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。3.其他说明工程量清单中的工程量、暂估价、暂列金额以公布的最高限价中的工程量、暂估价、暂列金额为准。-81- 4.工程量清单随招标文件发布，投标人自行下载。-82- 第二卷第六章图纸随招标文件发布，投标人自行下载。-83- 第三卷第七章技术标准和要求第一节一般要求1.工程说明1.1工程概况1.1.1本工程基本情况如下：详见“第一章招标公告”。1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：详见“第一章招标公告”。1.2现场条件和周围环境1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A：施工场地(现场)现状平面图。1.2.2施工场地(现场)临时供水管径施工场地(现场)临时排污管径施工场地(现场)临时雨水管径施工现场临时供电容量(变压器输出功率)1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。1.3地质及水文资料1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下：1.4资料和信息的使用1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。2.承包范围2.1承包范围-84- 2.1.1承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围如下：详见“第一章招标公告”。2.1.2承包范围内的暂估价项目2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.11-3“专业工程暂估价表”。2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.11-2“材料和工程设备暂估单价表”。2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：2.1.3承包范围内的暂列金额项目2.1.3.1承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.11-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.1l一4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.11-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。2.1.3.2暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。2.1.3.3暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：2.2.2由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面2.3.1承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施2.4.1承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：3.工期要求3.1合同工期本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。3.2关于工期的一般规定3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。3.2.2如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。3.2.3承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。4.质量要求4.1质量标准4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。-85- 4.2特殊质量要求4.2.1有关本工程质量方面的特殊要求如下：5.适用规范和标准5.1适用的规范、标准和规程5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。5.1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。5.2特殊技术标准和要求5.2.1适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。5.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。6.安全文明施工6.1安全防护6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：(1)设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；(2)为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；(3)洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；(4)安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；(5)所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；(6)装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；(7)主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；(8)足够数量的和合格的手提灭火器；(9)装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；(10)对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；(11)其他：6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。6.1.4承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。6.1.6承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近-86- 地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。6.1.7承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。6.1.8承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。6.1.9承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。6.1.10所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。6.1.14施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。6.1.15基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。6.1.16承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。6.1.17承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。6.1.18安全防护方面的其他要求如下：6.2临时消防6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏-87- 散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。6.2.5临时消防方面的其他要求如下：6.3临时供电6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。6.3.2承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。6.3.6临时用电方面的其他要求如下：6.4劳动保护6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。6.4.6劳动保护方面的其他要求如下：-88- 6.5脚手架6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。6.5.6脚手架的其他要求如下：1、在跨越既有城市道路的桥梁施工中应采用无支架施工法，严禁使用满堂脚手架施工；2、3、6.6施工安全措施计划6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：(1)施工安全管理机构的设置；(2)专职安全管理人员的配备；(3)安全责任制度和管理措施；(4)安全教育和培训制度及管理措施；(5)各项安全生产规章制度和操作规程；(6)各项施工安全措施和防护措施；(7)危险品管理和使用制度；(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；(9)其他：施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。6.7文明施工6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；-89- (4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。6.7.10文明施工方面的其他要求如下：6.8环境保护6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。6.8.4承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也-90- 不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地(现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。6.8.9环境保护方面的其他要求如下：6.9施工环保措施计划6.9.1通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；(2)施工生产废水处理措施；(3)施工扬尘和废气的处理措施；(4)施工噪声和光污染控制措施；(5)节能减排措施；(6)不可再生资源循环利用措施；(7)固体废弃物处理措施；(8)人群健康保护和卫生防疫措施；(9)防止误用有害材料的保证措施；(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；(11)道路污染防治措施；(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；(13)其他：6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。7.治安保卫7.1承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。7.3承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。7.5承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照-91- 明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。7.7施工场地(现场)治安管理计划的要求：7.8突发治安事件紧急预案的要求：7.9治安保卫方面的其他要求如下：8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护8.1承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。8.2承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下9.1样品9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。9.1.3合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。9.1.6提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。9.2材料代换9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：-92- (1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；(3)替代品使用的工程部位；(4)采用替代品的理由和原因说明；(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；(6)价格上的差异；(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。10.进口材料和工程设备10.1本工程需要进口的材料和工程设备如下：10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：11.进度报告和进度例会11.1进度报告11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。11.1.2日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。11.1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。11.1.4月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。11.1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。11.1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。11.1.7有关进度报告的其他要求：11.2进度例会11.2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。-93- 11.2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。11.2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。11.2.4有关进度例会的其他要求：12.试验和检验12.1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。12.2本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。12.3本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：12.4本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。12.5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。12.6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。12.7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。12.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。13.计日工13.1通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。13.2在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。13.3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。13.4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。13.5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。-94- 13.6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。13.7关于计日工的其他约定：14.计量与支付14.1付款申请单14.1.1在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。14.1.2根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。14.1.3竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。14.1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：(1)签约合同价；(2)应当扣减的项目；1)所有暂列金额；2)所有暂估价；3)根据合同条款第15条应扣减的变更金额；4)根据合同条款第16条应扣减的价格调整(下调部分)；5)根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；6)甩项工程的合同价值(如果有)；7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。(3)应当增加的项目；1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；2)实际发生的暂估价；3)根据合同条款第15条应增加的变更金额；4)根据合同条款第16条应增加的价格调整(上调部分)；5)根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。(4)规费和税金差额部分。14.1.5最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：(1)按合同约定扣留的质量保证金；(2)应当扣除的金额：1)按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；3)根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；4)根据合同约定应扣减的其他金额。(3)应当增加的金额：1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；2)按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；3)根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。14.1.6竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材-95- 料。14.2其他约定其他约定内容：15.竣工验收和工程移交15.1竣工验收前的清理15.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；(5)所有表面完成约定的装修和装饰；(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；(7)检查和调试所有的五金件并上油；(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。15.1.2清理工作所需费用由承包人承担。15.2竣工验收申请报告15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。15.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。15.2.3竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；(2)按专用合同条款第18.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；(3)按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单；(6)通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；(7)专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；(8)其他：。15.3竣工清场15.3.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；(4)监理人指示的其他清场工作。16.其他要求-96- 第二节特殊技术标准和要求1.材料和工程设备技术要求1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：高压开关:参照ABB、西门子、施耐德或相当于。低压开关：参照常开、人民电器、长征电气、正泰电器或相当于。有源滤波：参照麦克斯维电气、杭州沃伦森电气、追日电气、爱科赛博电气或相当于。变压器：参照望变、九能、重变或相当于。上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：序号材料和工程设备名称技术指标允许偏离范围备注12„„1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为2.特殊技术要求2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：3.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：4.其他特殊技术标准和要求第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程按国家及重庆市相关设计、施工验收规范标准。-97- -98- 附件A：施工现场现状平面图施工现场现状平面图详见施工图的总平面布置图-99- 第四卷第八章投标文件格式-100- 目录一、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）投标保证金二、商务部分已标价工程量清单三、资格审查资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）其他资料-101- 一、投标函部分-102- （项目名称）施工招标投标文件投标函部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日-103- 目录（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）投标保证金-104- （一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币万元，该工程项目经理为。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并对其完整性、真实性、准确性负责，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日-105- （二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注项目经理1.1.2.4姓名：1工期1.1.4.3天数：日历天2缺陷责任期1.1.4.5个月3投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）-106- （三）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：法定代表人身份证明按上诉格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。-107- 授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：身份证号码：年月日注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。-108- （四）投标保证金注：投标保证金交款凭据扫描件装入投标文件中，原件在开标时出示。-109- 二、商务部分-110- （项目名称）施工招标投标文件商务部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日-111- 目录[目录由投标人自行编制]-112- 已标价工程量清单-113- 三、资格审查资料-114- （项目名称）施工招标投标文件资格审查资料投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日-115- 目录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）其他资料-116- （一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日-117- 授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：身份证号码：年月日-118- （二）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系人电话联系方式传真网址组织结构技术职法定代表人姓名电话称技术职技术负责人姓名电话称成立时间员工总人数：企业资质等级项目经理营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注-119- （三）项目管理机构项目管理机构组成表执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险-120- 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话-121- （四）其他资料-122-'