园林绿化施工招投标方案2016620

'#*首地·蓝天熙郡首开区项目园林绿化景观工程招标文件招标人：江西民航置业有限公司招标代理机构：江西中盛工程造价咨询有限责任公司年月日#* #*目录目录I第一章招标公告11.招标条件12.项目概况与招标范围13.投标人资格要求14.招标文件的获取15.投标文件的递交26.发布公告的媒介27.联系方式2第二章投标人须知3投标人须知前附表31.总则71.1项目概况71.2资金来源和落实情况71.3招标范围、计划工期和质量要求71.4投标人资格要求71.5费用承担71.6保密71.7语言文字71.8计量单位81.9踏勘现场81.10投标预备会81.11分包81.12偏离82.招标文件82.1招标文件的组成82.2招标文件的澄清92.3招标文件的修改93.投标文件93.1投标文件的组成93.2投标报价93.3投标有效期103.4投标保证金103.5资格审查资料113.6备选投标方案113.7投标文件的编制114.投标114.1投标文件的密封和标记114.2投标文件的递交124.3投标文件的修改与撤回125.开标12VI #*5.1开标时间和地点125.2开标程序126.评标136.1评标委员会136.2评标原则136.3评标137.合同授予137.1定标方式137.2中标通知137.3履约、支付担保137.4签订合同148.重新招标和不再招标149.纪律和监督149.1对招标人的纪律要求149.2对投标人的纪律要求149.3对评标委员会成员的纪律要求149.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求149.5投诉1510.需要补充的其他内容15投标须知附件一：16第三章评标办法18评标办法前附表181.评标方法192评标标准193.评标程序19第四章合同条款及格式21一、工程概况23二、合同工期24三、质量标准24四、签约合同价与合同价格形式24五、项目经理24六、合同文件构成24七、承诺25八、词语含义25九、签订时间25十、签订地点25十一、补充协议25十二、合同生效25十三、合同份数26第二部分通用合同条款（略）26第三部分专用合同条款261.一般约定262.发包人313.承包人324.监理人355.工程质量356.安全文明施工与环境保护36VI #*7.工期和进度368.材料与设备389.试验与检验4010.变更4111.价格调整4212.合同价格、计量与支付4313.验收和工程试车4514.竣工结算4715.缺陷责任期与保修4816.违约4917.不可抗力5118.保险5119.索赔5220.争议解决52补充条款：52本合同附件：53附件1：54工程质量保修书54附件2：57履约担保57附件358园林绿化工程施工安全防护、文明施工要求58第五章技术标准和要求60一、适用规范、规程及标准60二、质量标准61三、苗木材料要求61四、施工技术要求及验收标准621、总则622、栽植土工程623、植栽工程624．草皮铺设工程635、板块面层施工636、洗黄豆石米637、木平台、木桥等木构件638、假山、河道叠石64五、养护标准641、植物养护标准642、草坪养护标准65六、其他技术要求661、给排水662、电气663、养护67七、材料样板（详另册提供图纸）67第六章投标文件格式68一、投标函及投标函附录71二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书73三、投标保证金凭证75四、施工组织设计76附表一：拟投入劳动力计划表77附表二：拟投入本标段的主要施工机具表78VI #*附表三：施工现场平面布置图79附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图80五、项目管理机构81六、资格审查资料83七、承诺书87八、其他材料88第七章工程量清单(另册提供）89第八章图纸(另册提供）90第一章招标公告11.招标条件12.项目概况与招标范围13.投标人资格要求14.招标文件的获取25.投标文件的递交26.发布公告的媒介27.联系方式2第二章投标人须知4投标人须知前附表41.总则81.1项目概况81.2资金来源和落实情况81.3招标范围、计划工期和质量要求81.4投标人资格要求81.5费用承担81.6保密81.7语言文字81.8计量单位91.9踏勘现场91.10投标预备会91.11分包91.12偏离92.招标文件92.1招标文件的组成92.2招标文件的澄清102.3招标文件的修改103.投标文件103.1投标文件的组成103.2投标报价113.3投标有效期113.4投标保证金113.5资格审查资料113.6备选投标方案123.7投标文件的编制124.投标124.1投标文件的密封和标记124.2投标文件的递交134.3投标文件的修改与撤回135.开标135.1开标时间和地点135.2开标程序13VI #*6.评标146.1评标委员会146.2评标原则146.3评标147.合同授予147.1定标方式147.2中标通知147.3履约、支付担保147.4签订合同158.重新招标和不再招标159.纪律和监督159.1对招标人的纪律要求159.2对投标人的纪律要求159.3对评标委员会成员的纪律要求159.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求169.5投诉1610.需要补充的其他内容16投标须知附件一：17投标须知附件二、园林绿化工程施工安全防护、文明施工要求47第三章评标办法19评标办法前附表（一）19评标办法前附表（二）201.评标方法242评标标准242.1初步评审标准242.2分值构成与评分标准243.评标程序24第四章合同条款及格式27第1条工程概况29第2条工程承包范围29第3条本合同文件及解释顺序29第4条适用法律、标准及规范30第5条图纸30第6条监理30第7条双方派驻工地代表31第8条发包人工作31第9条承包人工作31第10条合同工期33第11条进度计划33第12条延期开工33第13条暂停施工34第14条工期延误34第15条工期提前34第16条工程质量34第17条隐蔽工程的中间验收35第18条安全施工35第19条事故处理35第20条合同价款35第21条合同价款的调整35第22条工程量的确认36第23条工程款支付37VI #*第24条发包人供应苗木材料设备37第25条承包人采购苗木材料设备37第26条设计变更38第27条其他变更38第28条确定变更价款38第29条竣工验收38第30条竣工结算39第31条质量保修39第32条质量保修责任39第33条保修费用39第34条其他40第35条违约责任40第36条争议解决方式42第37条工程分包42第38条不可抗力42第39条担保42第40条合同解除43第41条合同生效及终止43第42条合同份数43第43条补充条款：43第五章技术标准和要求47第六章投标文件格式58一、投标函及投标函附录61二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书64三、施工组织设计66附表一：拟投入劳动力计划表67附表二：拟投入本标段的主要施工机具表68附表三：施工现场平面布置图69附表四：临时用地计划表70附表五：计划开、竣工日期和施工进度网络图71四、项目管理机构72五、资格审查资料75六、承诺书81七、其他材料82第七章工程量清单83第八章招标控制价84第九章图纸(另册提供)85VI#*VI #*第一章招标公告1.招标条件招标项目首地·蓝天熙郡首开区项目，项目业主为：江西民航置业有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，项目招标人为江西民航置业有限公司，招标代理机构为江西中盛工程造价咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现拟对本项目园林绿化工程施工进行国内公开招标。2.项目概况与招标范围2.1本项目位于江西省南昌市红谷滩新区九龙湖片区茶园街以南、学府南大道以东（西客站地区HJZ702-C01、C02地块）。本次招标项目为园林绿化景观工程，绿化面积约11900平方米，硬景铺装约17000平方米，预计投资为1201400万元。2.2工程建设地点：江西省南昌市红谷滩新区茶园街以南、学府南大道以东（西客站地区HJZ702-C01、C02地块）。2.3招标范围：园林建筑工程、园林水电安装工程、园林绿化工程、给排水市政管管网工程等施工图纸范围内所有工程内容（详见施工图和工程量清单）2.4本工程计划开工日期：，计划竣工日期：，工期：日历天。2.5工程质量要求符合合格标准。3.投标人资格要求3.1投标人应满足以下要求：（1）具有独立法人资格，一般纳税人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的城市园林绿化企业三级及以上市政贰级或贰级以上资质资质；（3）有效的安全生产许可证；（4）拟任项目经理：房建或市政园林绿化相关专业初中级或或以上技术职称证书及及二级或以上园林绿化项目经理证建造师证；（5）（5）近3年，企业无不良行为记录，履约记录良好；（66）与招标人有利益关系的企业不准投标报名。；（77）不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1投标报名人请携带相关资料于2017年月日至年月日（上午至，下午至）（节假日除外）到南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼南昌市红谷滩远帆大厦22楼获取招标文件。4.2须携带的资料：1）企业营业执照副本原件；7 #*2）企业资质证书副本原件；3）企业法人委托书及受委托人身份证；4）拟投入该项目的项目经理证、身份证、房建或市政专业中级或以上技术职称证书及二级或以上建造师证园林绿化相关专业技术职称证书（初级及以上）原件；以上材料均需提供原件及加盖公章的复印件。4.3招标文件售价元（售后不退），图纸押金元。5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表5.2投标文件递交地点：南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼南昌市红谷滩远帆大厦22楼5.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告在“中国采购与招标网”上发布。7.联系方式招标人：江西民航置业有限公司招标代理机构：江西中盛工程造价咨询有限责任公司地址：南昌市红谷滩远帆大厦22楼地址：南昌市红谷滩万达B3写字楼6楼邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：电子邮件：电子邮件：网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日7 #*第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：江西民航置业有限公司地址：南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼南昌市红谷滩远帆大厦22楼联系人：陈工电话：0791-88538736电子邮件：jxsdhtb@163.com1.1.3招标代理机构名称：江西中盛工程造价咨询有限责任公司地址：南昌市红谷滩万达B3写字楼6楼联系人：陶佴超电话：189709989980791-88537650电子邮件：473807307@qq.com1.1.4项目名称首地·蓝天熙郡首开区项目园林景观绿化工程1.1.5建设地点江西省南昌市红谷滩新区茶园街以南、学府南大道以东（西客站地区HJZ702-C01、C02地块）l.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已到位1.3.1招标范围施工图纸设计的全部内容。1.3.2计划工期总工期：：215日历天。其中展示区80~12095天（），其它区域120天。计划开工时间为：2017年4月1日以甲方书面通知为准。计划竣工时间为：年月日其中：1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉详见招标公告7 #*1.9.1踏勘现场■不召开□召开1.10.1投标预备会■不召开□召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件截止之日15天前,招标人应当自收到疑问之日起3日内作出答复时间：2017年月日。请各投标人于截止时间前将问题加盖单位公章后以扫描件形式发送至如下邮箱，并电话通知招标代理机构查收。电子邮箱：jxsdhtb@163.com473807307@qq.com联系人：陈工陶佴超电话：0791-88538736189709989980791-885376501.10.3招标人书面澄清的时间澄清的时间：在递交投标文件截止时间15日前1.11分包■不允许□允许1.12偏离■不允许□允许2.1构成招标文件的其他材料1、招标图纸及总目录（电子版）；2、招标文件补遗书。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件截止之日天前2.2.2投标截止时间年月日分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间收到澄清文件后的24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间收到澄清文件后的24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料投标人自行考虑，应满足招标文件要求3.3.1投标有效期投标截止期后90天3.4.1投标保证金投标保证金的金额：人民币万元整投标保证担保形式：银行转账、汇款形式银行保函a.递交方式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐方式、汇款方式缴纳和退还7 #*投标人委托代理人于开标时间前将银行保函原件（密封，密封袋写明项目名称和投标人名称并加盖单位公章）送达开标地点。b.投标保证金递交截止时间为：投标截止时间前到达以下账户：账户名称:江西民航置业有限公司银行帐号:36001050700050003515银行名称:中国建设银行南昌住房城市建设支行c.投标保证金转账或汇款凭证放入投标文件3.5.2近年完成的类似项目的年份要求三年，指2014年1月1日起至2017年1月1日止，以竣工验收时间为准。3.5.4近年财务状况的年份要求三年（2014年、2015年、2016年）（必须经外部会计师事务所审计，并出具相应的审计报告）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求三年，指2014年1月1日起至2017年1月1日3.6是否允许递交备选投标方案■不允许□允许3.7.3签字或盖章要求要求的部位均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章3.7.4投标文件副本份数副本42份，电子版21份（要求U盘形式提交，并在封套上注明单位名称）4.1.2封套上写明招标人名称：江西民航置业有限公司招标人地址：南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼南昌市红谷滩远帆大厦22楼首地·蓝天熙郡项目首开区项目项目园林绿化景观工程投标文件在年月日时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼第二会议室南昌市红谷滩远帆大厦22楼4.2.3是否退还投标文件■否□是5.1开标时间和地点开标时间：开标地点：南昌市红谷滩新区世贸路远帆大厦A座22楼第二会议室南昌市红谷滩远帆大厦22楼5.2开标程序密封情况检查：由投标人与行政监督部门人员同时检查投标文件密封情况；开标顺序：按投标文件递交逆序顺序进行。7 #*6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：_5人7.1是否授权评标委员会确定中标人是■否，推荐的中标候选人3人7.3.1履约担保履约担保形式：履约保函（形式为担保公司出具的保函）担保金额：合同价款的10%，在收到中标通知书3天内提供7.3.3支付担保支付担保形式：支付保函（形式为担保公司出具的保函）担保金额：合同价款的/%，合同备案前3天提供l0需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似项目是指：单项合同中住宅小区的园林绿化景观施工面积在30000平方米以上的项目或单项合同中住宅小区的园林绿化景观工程施工合同额在1400万元以上的项目。10.2招标控制价10.2.1□不设招标控制价■设招标控制价，招标控制价为：元，各投标人报价不应超过此价格,否则按废标处理（如果投标单位投标报价高于招标控制价，招标人在重新招标时不接受第二次招标时投标，并进入首地集团供应商库黑名单）。详见本招标文件：第八章招标控制价文件10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式□不采用■采用，投标人应严格按照第六章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制要求及须知前附件一装订要求编制和装订施工组织设计10.4其他10.4.13“暗标”评审考察中标候选人对于弄虚作假的中标候选人招标人有权取消其中标资格。10.3.1施工组织设计是否采用“暗标”评审方式■不采用□采用，投标人应严格按照第六章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制要求及须知前附件一装订要求编制和装订施工组织设计10.4其他7 #*10.4.1考察中标候选人对于弄虚作假的中标候选人招标人有权取消其中标资格。10.4.2.2参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验：1、法定代表人证明及法定代表人授权委托书原件，投标人法定代表人若授权代理人参加投标活动，其授权书严格按照招标文件规定的格式，授权人和被授权人均须在授权书亲笔签名，不得使用签名章代替（原件交由招标人留存）2、法定代表人或被授权人的身份证原件（军官证或护照或驾驶执照）及复印件（原件退还投标人，复印件交由招标人留存）3、投标保证金银行汇款证明。4、企业三证合一营业执照（副本）或营业执照、组织机构代码、税务登记证；5、增值税一般纳税人资格登记表；6、企业安全生产许可证书；7、企业资质证书（副本）；7 #*1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对工程进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。l.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本工程投资建设的施工的资质条件、能力和信誉。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。105 #*1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标。预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达招标代理机构，以便招标人和招标代理机构在会议期间澄清。1.10.3招标人、招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合优于招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)技术标准和要求；(6)投标文件格式；105 #*(7)工程量清单(8)控制价文件(9)图纸(910)其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)投标保证金；(4)已标价工程量清单；(5)施工组织设计；(6)项目管理机构；(7)资格审查资料；(8)投标人须知前附表规定的其他材料。105 #*3.2投标报价3.2.1投标人应按第七章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第七章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3因承包人对本工程所需材料设备技术要求（包括但不限于：长*宽截面尺寸、色差）理解偏差而引起的任何费用增加均由承包人承担；任何材料设备因与设计或封样不同而引起的费用增加由承包人承担。3.2.4成品雕塑材料暂估价（详见工程量清单）（详见工程量清单）作为暂估价材料，专业工程暂估价（详见工程量清单）投标人在投标报价时按招标人给定的价格进行报价，不得更改。3.2.5承包人可以取用发包人在施工红线外西北角的现场留存的土方。承包人为保证种植及庭院景观的要求所进行的分选、过筛等费用由承包人自行承担，而承包人为保证种植效果所需要承担的外购及运土工作费用应包含在投标报价中，结算时由于任何原因所导致的土方费用均不调整。不管承包人投标之前是否进行现场土方踏勘，均视为踏勘过；不管承包人投标报价是否包含外购种植土费用，均视为已包含此项费用；若投标报价中已含外购种植土费用，但在施工过程中未发生此项费用，在结算中予以扣除。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（3）因投标人未能遵守招标文件有关规定致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等行为。（4）投标人在投标期间有串标、围标、哄抬标价、以他人名义弄虚作假骗取中标、行贿受贿等违规违法行为,其投标保证金将不予退还。105 #*3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产（许可）证、认证证书、外地省城市园林绿化施工企业进京赣《备案证书》等材料的复印件。3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附合同主页、工程接收证书（工程竣工验收证书）及中标通知书（若有）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同主页复印件。3.5.4“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，技术暗标除外。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版投标文件应包括投标文件的全部内容。盘面上或封套上应有项目名称和投标人的标识。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表一规定。4.投标105 #*4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；105 #*(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(8)开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(l)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约、支付担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。105 #*7.3.2招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.3招标人递交的支付担保形式、金额及提供时间详见投标人须知前附表。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，建设行政主管部门责令修改招标文件有关内容，并降低相应标准，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求105 #*评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他晴况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。若就如下规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。（1）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出；（2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录；（3）潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。105 #*投标须知附件一：《投标文件的内容、编制、签署、装订、密封、标记的要求》此附件内容与投标人须知互相补充，若有不一致，以此附件内容为准。一、投标文件的组成及内容1、商务标文件，包括：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)投标保证金；(4)项目管理机构；(5)资格审查资料；(6)已标价的工程量清单；(7)招标文件要求投标人提交的其他资料。2、技术标文件，包括：(1)施工组织设计。以上内容都必须使用招标文件中提供的格式或大纲，除另有规定者外，投标人不得修改，对于招标文件中未提供格式的内容，其编排由投标人自行考虑。评标时，技术标文件将按暗标的方式进行评审。施工组织设计应满足招标文件合同条款、技术规范、计划工期的要求，并作为对投标文件进行详细评审的重要依据。二、投标文件的编制要求1、对商务标文件的要求：(1)商务标文件封面及扉页应有投标人的标识，由投标人法人代表或其授权代理人签署（签名或加盖名章）并加盖投标人公章。(2)商务标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标人法人代表或授权代理人在改动处签名或加盖名章并加盖投标人公章。2、对技术标文件的要求：(1)技术标采用暗标，文件副本封面、封底、侧封均为无字、白色，A4规格的白色复印纸张（若正文页面大于A4，应折叠成A4纸大小），左侧胶装。正本格式与副本唯一的区别是封面加盖公章。除正本封面外，其他页面中的任何一页（含书脊和封底）均不得出现投标人单位和人员名称、企业标准、企业特征财务数据等任何可以借以识别投标人身份的文字、图签、标志和标识。否则将不予评定，按废标处理。105 #*(2)招标人不提供统一的封面用纸，技术标文件封面、封底、书脊、正文、内封面、扉页均采用同种规格的A4规格的白色复印纸张。若页面大于A4，应折叠成A4纸大小。(3)技术标标题字体为“黑体”，字号为“四号”，技术标正文字体为“宋体”、字号为“四号”（图表中的字体不受此限制）。无页眉，页脚仅包含页码，页码字体为“宋体”、字号为“五号”，行间距为单倍行距，页边距为上、下、左、右均为2.6cm。标书中可含彩页。技术标书允许编制目录（含页码），目录的字体与字号要求与正文相同。技术标书在页面的左侧长边进行普通书式装订（胶装）。（建议格式）(4)技术标正文的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。技术标文件必须满足上述各项要求，对于未作出明确规定的项目，投标人可自行确定其格式。三、投标文件的签署3.1投标文件商务标文件封面、投标函及其附录、投标报价表应由投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字（签字可以使用签名章代替）。3.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章（限商务标文件）。四、投标文件的装订商务标文件（含正本及副本）及技术标文件（含正本及副本）应该分别装订成册。五、投标文件的包装密封商务标文件正本及副本应封装在一起，技术标文件的正本及副本应封装在一起。在封套上必须加贴封条，封口处加盖投标人公章（骑缝）及法人代表名章，封套上有“商务标文件”、“技术标文件”标记。电子版投标文件应单独密封包装。未密封的投标文件将不予签收。六、投标文件的标记投标文件封套上应写明的其它内容，执行4.1.2款规定。105 #*第三章评标办法评标办法前附表（一）条款号评审因素评审标准2.1.1初步评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致。投标函签字盖章法人代表或其授权代理人签署（签名或加盖名章）并加盖投标人公章。投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求。报价唯一只能有一个有效报价。投标有效期投标截止期后90天投标报价不超过控制价装订要求符合须知前附件一规定2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产证具备有效的安全生产证安全生产承诺须提供安全生产承诺书（格式自拟）资质等级具有国家建设行政主管部门颁发的三级及以上园林绿化施工资质企业项目经理园林绿化相关专业初级或以上技术职称证书及二级园林绿化项目经理证（与报名时一致）履约情况和信誉近3年，企业无不良行为记录，履约记录良好（出具书面承诺并加盖单位章）诉讼或仲裁情况出具近3年无诉讼或仲裁情况说明（加盖单位章）2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第七章“工程量清单”给出的格式、范围及数量技术标准和要求符合第五章“技术标准和要求”规定105 #*评标办法前附表（二）详细评审表条款号评审因素评审标准2.2.1分值构成(总分100分)投标人综合得分A＝A1*30%＋A2*60%＋A3*10%，其中：A－投标人综合得分（满分100分）；A1－施工组织设计得分（满分100分，权重系数30%）；A2－投标报价得分（满分100分，权重系数60%）；A3－其他因素得分（满分100分，权重系数10%）；2.2.2评标基准价计算方法2.2.2.1评标价（Bi）在计算总价评分之前，评标委员会将对投标人的报价进行如下的调整，调整后的评标价为有效评标价：(a)通过评标办法前附表（一）中所有评审的投标文件报价；(b)在报价总价中扣除专业工程暂估价金额；2.2.2.2评标基准价（B）的计算方法为：当n≥5时：B=(∑Bi-MaxBi-MinBi)/(n-2)当n<5时：B=(∑Bi)/(n)计算式中:B—评标基准价；∑Bi—所有有效评标价之和；MaxBi—所有有效评标价中一个最高值；MinBi—所有有效评标价中一个最低值；n—有效评标价的个数。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率β=100%×（Bi－B）/B注：所有评分计算精确到小数点后2位。105 #*条款号评审因素评审标准满分评价得分2.2.4(1)施工组织设计100分施工总体进度计划及保障措施15优11-15良6-10差0-5质量保证措施20优16-20良8-15差0-7安全、文明、环保施工措施10优8-10良4-7差0-3冬季和雨季承包人案5优4-5良2-3差0-1应急预案以及抵抗风险的措施5优4-5良2-3差0-1土方工程的技术措施和承包人案5优4-5良2-3差0-1绿化种植承包人案15优11-15良6-10差0-5铺装工程承包人案 15优11-15良6-10差0-5给排水、喷灌及灯光照明承包人案 5优4-5良2-3差0-1园林建筑及景观小品工程承包人案 5优4-5良2-3差0-1注：对技术标文件进行评审和打分时，各评审项目（评分因子）设优、良、差三个档次。对上述档次的标准定性描述如下：优：方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。良：方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。差：方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要。105 #*105 #*条款号评审因素评审标准分值2.2.4(3)其他因素（100分主要施工业绩（40分）近3年（2017年1月1日以来），具有两项类似项目业绩，得基本分20分。每增加一项类似项目业绩，得4分,最高得20分。以合同主页、工程接收证书（工程竣工验收证书）及中标通知书（若有）为准。类似项目是指：单项合同中住宅小区的园林绿化施工面积在万平方米以上的项目或单项合同中住宅小区的园林绿化施工合同额在万以上的项目。40分项目部人员情况（39分）拟任项目经理资历(17分)曾担任类似工程项目经理业绩5项(含)以上10分3项(含)～4项(含)5分1项(含)～2项(含)1分职称高级5分中级3分初级及以下0分学历本科及以上2分大专及以下0分拟任技术负责人资历(17分)曾担任类似工程技术负责人业绩5项(含)以上10分3项(含)～4项(含)5分1项(含)～2项(含)1分职称高级5分中级3分初级及以下0分学历本科及以上2分大专及以下0分项目部人员配置（5分）项目部人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性的；5分项目部人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的；2分项目管理人员配置不合理，不能满足工程要求的；对项目管理人员没有说明的不得分。0分企业认证(9分)ISO国际质量认证3分环境管理体系认证证书3分安全生产（许可）证具备有效的安全生产（许可）证的3分企业信誉（2分）获得守信企业认定的2分财务状况（10分)企业固定资产净值10000万（含）以上10分5000（含）~10000万5分1000（含）~3000万2分注：1）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；105 #*1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人代表随机抽取确定。2评标标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表；（3）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表；（3）其他评分因素：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取中标或者以其他弄虚作假的方式投标的；（2）未能响应招标文件规定的所有实质性要求和条件的；（3）没有按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵的。其中，瑕疵是指以下情形：A.投标保证担保提交时间不符合招标文件规定；105 #*B.投标保证担保的有效期不符合招标文件规定；C.投标保证担保形式不符合招标文件规定；D.投标保证担保金额低于招标文件规定的金额；E.投标保证担保的受益人不是招标文件载明的招标人；F.投标保证担保以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致;或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；递交投标保证金时间超过招标文件规定的投标文件截止时间的（本工程的投标保证担保形式为银行保函）；（4）实质性不响应招标文件中规定的技术规范和要求的；（5）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（6）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；（7）投标人名称或组织机构与投标报名时不一致的；（8）对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的；（9）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；（13）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的（14）没有按照招标文件规定的递交方式和时间递交的；（15）技术暗标中出现投标人单位和人员名称、企业标准、企业特征财务数据等任何可以借以识别投标人身份的文字、图签、标志和标识的；（16）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他情形。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1只有通过初步评审、资格评审及响应性评审的投标文件才能进入详细评审。评标委员会每位成员按本章第2款规定的量化因素和分值分别对每份投标文件技术标部分进行评分，所有成员评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值即为每份投标文件技术标文件的得分（计算结果保留两位小数）。3.2.2技术标的详细评审完成后，评标委员会对通过技术标的详细评审的商务标文件进行详细评审。在评审中，如果发现：105 #*(1)商务标文件中提出与招标文件的合同条款相悖的要求，如：提出新的划分风险办法；增加招标人的责任范围或减少投标人义务；提出不同的工程验收、计量支付办法；对合同纠纷、事故处理办法提出异议；对合同条款有重大保留；投标报价内容未按招标文件中预算表内容填写等；或(2)对保险、税费、预付款、支付等条款提出重大修改；或(3)施工业绩及履约信誉证明材料虚假。则经过评标委员会确认，投标文件将作为废标处理。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。3.4.2评标委员会根据前款规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标虽不足三个但投标仍具有竞争的，评标委员会可以推荐有效投标人为中标候选人。3.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。序号评分内容分值分配评分办法一符合性评审符合性评审具备独立法人资格和一般纳税人资格的企业，具备有效的营业执照（或三证合一的营业执照）、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证。具有建设行政主管部门颁发的资质证书。项目经理要求：房建或市政专业中级或以上技术职称证书及二级或以上建造师证。财务要求；近3年（2014~2016年度）财务状况良好。信誉要求：近3年（2014~2016年度），企业无不良行为记录，履约记录良好。外埠来赣施工单位提供江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续材料。投标函签字盖章：加盖单位并由法定代表人或其委托人签字或盖章。报价唯一：只能有一个有效报价。招标文件中要求的各项经查验齐全。105 #*二商务标1投标报价60“通过符合性评审的投标人大于等于5家时，去掉一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价，其余有效投标总报价的算术平均值，作为投标基准价得45分。投标报价高于基准价一个百分点扣减1分，扣完为止；投标报价折扣比例低于基准费率一个百分点加1分，满分60分。不足一个百分点的均按照一个百分点计算。如0.1%、0.9%均按照1%计。三技术标1施工组织设计20内容全面、图文并茂、技术质量控制要点明确，工程难点及容易出现的质量问题的解决，并有施工总体进度计划保障措施、质量保证措施、安全文明施工措施、成品保护措施、应急预案等齐全、有针对性、经济、合理：优7～10分，良4～6分，一般1～3分，差0分。2项目经理业绩和个人答辩20①近3年（2014年至今）已完成2个类似项目的施工业绩得3分，在此基础上每增加1个业绩得1.5分，最多增加2个业绩。满分6分。注：类似项目指单项合同中住宅小区的园林景观施工面积在30000平方米以上的项目或单项合同中住宅小区的园林景观工程施工合同额在1400万元以上的项目。②项目经理个人答辩，主要介绍设计方案并回答专家提问9分：优7～9分，良4～6分，一般1～3，项目经理未到场答辩该项得0分（含专家提问时间共30分钟）。105 #*1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人代表随机抽取确定。2评标标准2.1初步评审标准2.1.1符合性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2商务标评审标准：见评标办法前附表2.1.3技术标评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成(1)投标报价：见评标办法前附表；(2)企业业绩和项目经理答辩：见评标办法前附表；(3)设计方案：见评标办法前附表；(4)施工组织设计：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的得分计算投标报价的得分计算方式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准(1)投标报价：见评标办法前附表；(2)项目经理业绩和个人答辩：见评标办法前附表；(3)设计方案：见评标办法前附表；(4)施工组织设计：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；105 #*(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2之款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对项目经理业绩和个人答辩算出得分B；(3)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分C；(4)按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分D；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。105 #*第四章合同条款及格式105 #*（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局105 #*第一部分合同协议书发包人（全称）：江西民航置业有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就首地·蓝天熙郡项目园林景观工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：九龙湖。3.工程立项批准文号：洪发改行备字[2016]99号。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：园林景观施工。6.工程承包范围：施工图纸及设计补充说明内工作内容（具体详见工程量清单）：包括但不限于以下内容：6.1园林建筑工程：大门及围墙、园建结构、小区道路、面层铺装、景观小品、与市政工程衔接工作等内容；6.2园林水电安装工程：景观给排水工程(含相关构筑物、管网、水泵、水泵控制箱、喷泉及相关配件等)，景观电气工程(含管线、配电设备、灯具等)；6.3园林绿化工程：种植土回填、树穴开挖、苗木采购和运输、肥料施放、苗木种植、苗木修剪、苗木养护等内容；6.4市政污水管网工程：红线范围内市政雨、污管网及与红线外市政雨污管网衔接工作等内容。园林景观施工、养护等全部工作内容。7.本工程承包范围与其它专业分包工程界面划分与土建专业界面划分：地下室顶板土方回填由总包单位施工与水电安装专业界面划分：各建筑物的雨水管接入市政管网、各建筑物出墙1米后的排水管道接入雨水井、室外的化粪池、雨、污检查井施工、管网土方开挖和回填、105 #*浇灌的给水管道及取水阀施工、喷泉及控制系统安装调试、强电、弱点、燃气、自来水管道进场协调安排工作、景观照明的配电电源由地下室配电柜引入、门卫值班室的电源由地下室备用配电柜引入、园林浇灌水接自来水表具后端、燃气调压阀装饰处理；8.发包人另行分包的工程：室外雨污水综合管网工程、车库出入口顶棚、精神堡垒、规划路（人行道、车行道、绿化）二、合同工期计划开工日期：2017年月日计划竣工日期：2018年月日工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；合同价款包括且不限于完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、机械进出场费、措施费（含成品保护费、安全文明施工费和竣工档案编制费等）、检测费、保险费、运输费（含密闭运输费等）、缺陷修复费、二次运转费、环保费、企业管理费、利润、风险费用、规费、税金、政策性文件规定的所有费用以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（如取消部分清单项目、变更实施范围等风险）2.合同价格形式：固定综合单价。综合单价包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗）、机械使用费、苗木养护费、成品保护费、、安全措施费、水电费、检验检测费、企业管理费、规费、利润、协调费用、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用及税金，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件的所有一切风险、责任和义务的费用和措施费。五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成下列文件共同构成合同文件：(1)合同协议书；105 #*(2)专用合同条款及其附件；(3)通用合同条款；(4)中标通知书；(5)投标函及投标函附录，承包人投标时所作的声明、承诺、澄清及答复资料等（如果有）；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)经双方确认的已标价工程量清单；(9)其它合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。105 #*十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）采用中华人民共和国《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的《通用合同条款》。第三部分专用合同条款一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；105 #*资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等南昌市现行的规章、规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程测量规范（GB50026-2007）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012《绿化种植土壤》（CJ/T340-2011）《园林基本术语标准》（CJJ/T91-2002）《南昌市园林植物栽植土质量》（DB36/T585——2010）《园林绿化养护技术等级标准》（DGTJ08-702-2011）喷灌工程技术规范（GB/T50085－2007）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）电器装置安装工程施工及验收规范（GB50254-96/(GB50259-96)建筑装饰工程施工及验收规范（GB50210-2001）105 #*砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）砌体工程现场检测技术标准（GB/T50315-2011）建筑设备施工安装通用图集（91SB9）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）地下工程防水技术规范（GB50108-2008）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-2011）建设工程监理规范（GB50319-2013）砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ98-2010）电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规（GB50259-96）建设工程安全生产管理条例建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）建筑施工安全检查标准（JCJ59-2011）给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2011）《工程测量规范》（GB50026-2007）《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2009）《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）《喷灌工程技术规范》（GB/T50085－2007）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）《电器装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-96/(GB50259-96)《建筑装饰工程施工及验收规范》（（GB50210-2001）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）《建筑设备施工安装通用图集》（（91SB9）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）105 #*《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98-2010）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规》（GB50259-96）《建设工程安全生产管理条例》《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）《建筑施工安全检查标准》（（JCJ59-2011）《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）其它相关的规范、规程本工程相关的设计文件1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及附件；(2)专用合同条款及其补充合同条款；(3)中标通知书；(4)投标函及投标函附录，承包人投标时所作的声明、承诺、澄清及答复资料等（如果有）；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)施工图纸；(8)经双方确认的已标价工程量清单；(9)其它合同文件。105 #*上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：42套晒印蓝图，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供与承包人承包范围相对应的各专业施工图纸。按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸的，承包人应自行制作且使用前应征得总体设计单位、甲方、监理的认可”。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人应当依据竣工资料的相关要求编制竣工图纸。承包人提供的文件的期限为：竣工图纸与竣工验收报告同时提交。承包人提供的文件的数量为：8套。承包人提供的文件的形式为：晒印蓝图。发包人审批承包人文件的期限：自收到之日起7日内批复。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；105 #*监理人指定的接收人为：。1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：发包人负责办理永久工程的手续，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.2场外交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应自行了解并掌握场外交通设施的技术参数和具体条件，并遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人在投标过程中应已充分了解场外交通设施的现状并在施工组织设计和投标报价中已给予了充分考虑，任何可能增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工场地的红线为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：105 #*承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）若招标图为施工图，做法相同，因工程量清单编制错、漏造成合同清单中工程量变化幅度在±10%（含）以内，工程量不予调整，按合同清单工程量进行结算；工程量变化幅度±10%以上的,工程量据实予以调整若招标图为施工图，做法相同，因工程量清单编制错、漏造成合同清单中工程量变化幅度在±5%（含）以内，工程量不予调整，按合同清单工程量进行结算；工程量变化幅度±5%以上的,超过±5%部分予以调整。（2）若招标图与施工图存在图差（或做法不一致），按合同计价原则，施工图实际工程量进行结算。1.14承包人须在第一次工程进度款支付前，与发包人及发包人委托的的审计机构完成合同价格的工程量偏差调整，并签订补充协议，调整后的合同内价格包干，结算时不再调整。否则发包人暂停支付工程进度款，直至核对完成。但承包人须按照既定计划及质量要求施工。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：105 #*处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更实施，工程期间的质量验收及其他事宜；及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款；2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第五章“技术标准和要求”中约定。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水、电接驳点。（水表、电表乙方自购，并按实际使用水量、电量向总包人交纳水电费。承包人应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延）。配合承包人保证施工现场道路畅通。（3）协调施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。承包人在投标过程中应已充分了解施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的现状，并在施工组织设计和投标报价中已给予了充分考虑，任何可能增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：全套竣工图及工程档案资料。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担并已含在签约合同价中。承包人提交的竣工资料移交时间：105 #*承包人报送竣工验收申请报告的同时，按合同约定的内容和份数提交符合要求的竣工资料。承包人提交的竣工资料形式要求：8套纸质版竣工资料，1套电子版竣工资料。竣工资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关竣工资料的要求。（6）承包人应履行的其他义务：负责处理和协调政府职能部门（城管、交警、质监、安监等）及地方关系，办理施工所需各项手续,并承担费用。（若因地方关系处理不当影响工程施工及其它，由承包人负责承担一切责任和损失），确保售楼期间的道路通畅。。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不低于8小时/天×5天/周承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应更换项目经理，且资质和施工经验不低于拟更换的项目经理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缴纳违约金1万元/次。违约次数不得超过3次，否则，承包人应更换项目经理，且资质和施工经验不低于拟更换的项目经理。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：缴纳违约金20万元，并在发包人提出要求之日起一周内原项目经理返回施工现场履行职责。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：缴纳违约金3万元，并在发包人提出要求之日起一周内原主要施工管理人员返回施工现场履行职责。3.3承包人人员105 #*3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出之日起3日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款约定。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：缴纳违约金2万元/人，并在发包人提出要求之日起一周内原主要施工管理人员返回施工现场履行职责。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：缴纳违约金0.5万元/次。违约次数不得超过3次，否则，承包人应更换主要施工管理人员，且资质和施工经验不低于拟更换的主要施工管理人员。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进入施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定向发包人递交履约担保。履约担保的金额为签约合同价的10%。履约保证金形式为银行转账或银行保函，履约保证金转账必须从中标企业基本账户或中标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入招标人指定帐户（开户名：江西民航置业有限公司，开户行：中国建设银行南昌住房城市建设支行，账号：3600105070005000105 #*3515），不能提交现金，并确保在接到中标通知书后7天内，提交中标价的10%为合同履约保证金；中标人逾期未提交，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标。银行保函的有效期应当自本合同生效之日起至本工程竣工验收合格后30天止。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：本工程的质量、进度、安全文明施工的控制和现场的协调工作。关于监理人的监理权限：发包人负责提供给承包人一份监理合同复印件，复印件仅复印与承包人有关的部分。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：4.4商定或确定合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格关于工程奖项的约定：/5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：105 #*执行通用合同条款约定。监理人不能按时进行检查时的约定：执行通用合同条款约定。关于延期最长不得超过时间的约定：执行通用合同条款约定。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无死亡和重伤事故，轻伤事故不低于国家和（或）地区标准中最严格的标准。承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示，编制施工安全措施计划报送监理人审批。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：文明施工的标准不低于国家和（或）地区标准中最严格的标准。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：105 #*编制说明、工程概况、施工准备及部署、工程内容及施工计划、主要项目施工方法及技术措施、施工过程的控制、主要施工设备和检测设备、消防系统调试方案、质量保证技术措施、施工安全及文明施工措施、工期保证措施、与其他施工单位的协调与配合。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前14天报监理审批，含施工进度计划,不得与中标的施工组织设计有实质性改变,只能深化。施工组织设计不合理的部分，承包人应给予修正，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起14天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起14天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前14日。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：与开工准备工作有关的其它全部工作均应在开工前准备就绪。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，发包人应当承担由此增加的费用（如果有）和（或）延误的工期。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期7天前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）发包人未能按合同约定提供施工现场的；2）发包人未能按合同约定提供的测量基准点、基准线和水准点的；105 #*7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成节点工期或总工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，承包人应当承担额度为签约合同价万分之五元/天的违约金，不足一天按一天计。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件已经给当地造成灾害且工程所在地政府部门已经正式发布灾情。本条款的通用合同条款约定不适用，双方的权利和义务执行第17条〔不可抗力〕的约定。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备承包人按发包人要求上报采购计划，并经发包人认可后方可采购。在进场之日起十日内向甲方分批集中报送材料品牌、规格、数量和价格，待甲方审核并确认后方可采购，承包人应及时采购，如未及时组织采购而遇市场价格大幅波动或造成工期的贻误，其责任由承包人承担。承包人应根据设计图纸要求，提供健康优质苗木。所有苗木品种需承包人提前准备苗源，与发包人和设计人共同号苗，其中乔木、灌木需经发包人、设计人选择拍照并签字确认；花卉需提供开花季节的图片并经发包人、设计人签字确认。施工所用苗木应与号苗确认苗木一致。承包人应对种植苗木进行2年的养护保活。承包人根据设计提供的施工图中的铺装材料比选样品，经发包人、设计人、监理人选择并做三方签字封样后，方可批量采购，施工所用材料应与封样材料一致。图纸中的各类灯具，承包人应根据设计施工图及材料图要求，提供符合国家安全标准的正规厂家成熟产品的样品，经发包人、设计人、监理人三方签字封样后，方可批量采购，施工所用材料应与所封样品一致。105 #*所有苗木一次种植成活率应达到95%，补植成活率应达到100%。材料质量要求：承包人采购的材料要具有合格证和质量保证书，如不符合质量要求，发包人有权提出停止使用，并要求更换，由此造成的经济损失或延误工期，由承包人自行负责。苗木采购应出具苗木产品产地证明。承包人采购的部分材料品牌要求如下：序号材料（设备）品牌（厂家）1灯具三雄极光、雷士、欧普2电线电缆赣昌、开开、熊猫3电气元器件ABB、施耐德、正泰4PVC-U排水管及管件、双壁波纹管及管件联塑、金德、伟星5PE给水管及管件、PP-R给水管及管件联塑、金德、伟星6石材铺装类福建莆田由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。所采购的一切材料进场前均须出示原厂证明文件、质量证书、出厂报告等相关资料。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律、法规、规章、规范、标准规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.5.3105 #*发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存执行合同8.2条款约定。8.6.2样品的保管执行合同8.2条款约定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：不低于规范规程要求的标准，满足施工进度质量要求。施工现场需要配备的试验设备：不低于规范规程要求的标准，满足施工进度质量要求。施工现场需要具备的其他试验条件：不低于规范规程要求的标准，满足施工进度质量要求。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由监理人负责提供必要的试验资料和原始记录。9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。任一方对试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，一方未按照约定参加试验的，另一方可自行试验，并将试验结果报送未按照约定参加试验的一方，未按照约定参加试验的一方应承认该试验结果。105 #*9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款的约定。10.变更10.1变更的范围合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。10.4变更估价10.4.1变更估价原则（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发、承包双方商定变更工作的单价。（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照成本加利润并参照原合同计价原则，由发包人确定变更工作的单价。综合单价按以下原则确定：人工、材料及机械的消耗量（含损耗量）执行2004年《江西省建筑/安装/市政工程消耗量定额》中的相应或类似子目。人工、材料、机械价格：按施工期《南昌建设工程造价信息》中的各期算术平均价格确定，《南昌建设工程造价信息》中缺项的，按发包方确认的市场价格确定。本款“施工期”指变更项目开工日期起至经发包人确认的变更项目完成日期止。本款关于“施工期”的定义仅适用于本款。综合单价中各项取费标准：按承包人原投标费率确定。10.4.2变更估价程序承包人应在收到变更指示后14天内，向发包人提交变更估价申请。收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内，审批完毕或提出审核意见。针对105 #*重大变更，发包人在收到变更估价申请后28天内确认或提出审核意见。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款的约定。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款的约定。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价及专业分包项目对于依法必须招标的暂估价项目及专业分包的确认和批准采取以下方式确定：发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：（1）发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，则由发包人确定暂估价的材料和工程设备供应商和价格。（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，则由发包人确定暂估价的专业分包工程分包人和价格。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：不适用。10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有，仅发包人有权使用。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整105 #*市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅材料暂估价及专业工程暂估暂估材料价格价在结算时以发包人确认的价格作为结算依据，其它因素均不因市场价格波动而调整/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工、材料、机械、管理费、利润、措施费用、规费、税金等。风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已综合考虑并已包含在签约合同价中。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：遵行国家及地区现行的计量计价规范，详招标工程量清单说明。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。105 #*12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：1、展示区部分工程进度付款约定：（1）完成售楼部前广场景观铺装经甲方及监理验收合格后支付完成工程量的70%。（2）完成整个展示区广场景观铺装经甲方及监理验收合格后支付至完成工程量的80%不再支付进度款。2、非展示区部分工程进度付款约定：（1）按月支付完成工程量的70%，全部工程完成后支付至完成工程量的80%，不再支付进度款。发包人对节点完成工程量的核实仅作为支付工程进度款的依据，不作为结算依据。3、整区园林景观工程竣工验收合格且结算办理完成后支付至工程结算价的95%（此时承包人需开具至结算金额100%的增值税税率为11%的建安工程增值税专用发票）并退还履约保证金，工程结算价的5%为质量保证金。4、甲方每次履行付款前乙方必须提供有效等额的增值税税率为11%的建安工程增值税专用发票。增值税专用发票开票信息纳税人名称：江西民航置业有限公司纳税人资质：增值税一般纳税人纳税人识别号：91360000705510262B开户行：中国建设银行南昌银都分理处账号：36050153017200000117联系人：徐长雄联系电话：0791-8853881912.4.2进度付款申请单的编制105 #*关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同的进度付款申请单，按照第12.4.1项约定的时间向发包人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14个工作日内完成审批并签发进度款支付证书。发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14个工作日内完成支付。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后7105 #*天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（4）政府部门竣工验收合格的，发包人应在政府部门验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金，基数=签约合同价-已支付款额。13.2.3竣工日期（1）承包人提交竣工验收申请报告→发包人、承包人、监理人、设计人竣工验收合格格→政府部门竣工验收合格。承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。（2）承包人提交竣工验收申请报告→发包人、承包人、监理人、设计人竣工验收不合格→承包人整改→承包人重新提交竣工验收申请报告→发包人、承包人、监理人、设计人竣工验收合格→政府部门竣工验收合格。承包人重新提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金，基数=签约合同价-已支付款额。105 #*承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金，基数=销售面积×销售价格。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书之日起7天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格之日起28天内。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款的约定。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：（1）发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的90天内完成核查，其中包括发包人审计单位30天的审计时间，承发包双方争议问题处理时间另行计算，发包人提出到期应支付给承包人的价款。由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。发包人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经发包人核查同意。（2）发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。（3）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的28天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：8份。105 #*承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格通过之日起24个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）结算合同价格的5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况48105 #*小时内，特别紧急的情况3小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同发包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用合同条款16.2的约定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。承包人延误工期应按照7.5.2条约定支付违约金，且应按照发包人要求纠正其违约行为。若其未能按照发包人要求纠正违约行为，发包人有权解除合同。解除合同后的处理按照合同16.2.3约定执行。105 #*承包人应与本工程的其他施工单位友好配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其它施工单位的设施或公共设施等行为，则由责任方承担相关损失。承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、噪音、施工现场环境卫生和场外污染管理规定并办理有关手续，承包人造成的行政罚款等全部责任由其自行承担。承包人在施工期间应及时组织安排机械、工具、材料等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须按规定处理，严禁高空直接向地面抛物，否则承包人应承担高空抛物导致的所有赔偿责任。在符合合同要求所允许的范围内，实施和完成本合同工程及工程保修中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不干扰群众的通行方便，也不应损坏任何物业实体。如果发生上述情况，应由承包人承担由此引起的一切责任，包括补偿、赔偿和诉讼等费用在内的所有费用和责任。工程质量不符合规定的，承包人应限期负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，应按照7.5.2条约定支付违约金。发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，除赔偿由此造成的损失外，每次赔偿发包人一万元。承包人因任何违约情形而应承担的违约金，发包人均有权直接从应付工程款、质保金、履约保证金中直接扣除。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：监理人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：针对施工现场的材料、设备、临时工程，发包人继续使用的，发包人承担费用；针对与本工程有关的全部承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，承包人无条件提供给发包人使用。105 #*17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力已经给当地造成灾害且工程所在地政府部门已经正式发布灾情。17.3不可抗力后果的承担17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。18.3其他保险关于其他保险的约定：法规约定必须办理的保险，承包人应办理并自行承担费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用合同条款的约定。18.6未按约定投保的补救18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，由发包人承担责任。18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，105 #*由承包人承担责任。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：一方变更保险合同，均应将变更事项告知另一方。19.索赔19.2对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：执行12.4.1条款的约定。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地的人民法院起诉。补充条款：承包人必须遵守江西首地置业有限公司相关工程管理的制度及办法。承包人应提供主要材料、小品的实施经验及优化施工工艺，经发包人、设计人、监理人做确认后，方可施工。承包人应根据施工规范要求对现场施工作业条件进行复核，对土壤基层处理、伸缩缝预留、地面地下设施的交叉影响进行合理处理，经发包人、设计人、监理人做确认后，在保证实施质量的前提下进行施工。105 #*喷泉及水循环应由承包人组织专业厂家进行实施方案的深化，并经现场调节试水，满足设计图纸所要求的运行管理条件及观赏效果。室外各类管道铺设及电缆、配电箱等的安装施工应严格按照规范要求进行,并注意与室外小市政管线的配合施工。承包人应确保苗木在养护期内应茁壮生长，形态完整。成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于本工程的成品保护，防止现场任何材料和工程遭受任何损坏或破坏，并配合总包单位的成品保护工作和现场管理工作。造成损害的，应赔偿双倍损失。承包人须自行负责向当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担工程施工所需之证明等全部文件。若承包人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法完成相关工作，则承包人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿发包人由此而引起的一切经济损失。承包人必须达到设计要求的景观效果，若达不到设计的要求，承包人必须积极配合整改。若因销售配合的需要，承包人需按规定时间和要求完成有关工作内容，承包人在开放日前应对施工现场垃圾进行清理，并作好相应的安全措施。承包人不能按规定时间和要求完成配合工作的，每延期一天，承包人向甲方支付违约金1万元，并承担由此造成的责任。乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工所用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等由乙方承担。承包人应在通过竣工验收后七日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外)，并将所有承包范围内的工程清理干净,如承包人不能及时拆除或清理，对于承包人所占用的场地，发包人将收取每平方米每天6元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。承包人必须遵守江西首地置业有限公司相关工程管理的制度及办法。本合同附件：105 #*附件1：工程质量保修书附件2：履约担保格式附件3：园林绿化工程施工安全防护、文明施工要求附件1：工程质量保修书发包人（全称）：江西民航置业有限公司承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括园林绿化景观消防105 #*工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限/；2．绿化种植工程为2年屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；3．景观工程为2年装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：不低于2年。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用105 #*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他保修事项：本工程养护期自工程竣工验收并交付之日开始计算，养护期满后办理验收，验收不合格的由承包人无条件返工并养护至次年本时间再次进行验收，以此类推直至验收合格，才可办理移交。硬景、水电安装等工程保修期内，发包人保修通知以电话或传真为准，承包人在接到物业公司要求保修的通知后，24小时内必须到现场维修，由于承包人的施工质量造成的维修责任，承包人承担全部责任；若承包人接到保修通知不按时到现场维修，物业管理公司可以委托其他单位维修，其发生的费用在承包人保修金中支付，发包人无义务告知承包人所发生的费用，若承包人保修金不够支付其他单位的维修费用时，发包人依法追究承包人法律责任。工程保修期满无承包人保修责任，发包人退还承包人保修金。保修金不计利息。植物保养保活期内，承包人应安排专人在现场处理有关植物保养、保活事宜；保养保活期内，没有发芽、长叶、开花或枯枝死亡，其中珍贵树种和孤植树应保证全树冠成活；由物业公司每月清理，并通知承包人（电话、传真或挂号信发出七日后视为承包人收到），承包人接到通知后三日内，应到现场进行确认，并按原品种、规格进行更换，更换后的植物从更换之日起计保活、保养期按原规定品种的年限计算。对已更换的植物周边的苗木、地被植物应还原及时，无黄土裸露现象，同时双方做好相关记录。若承包人未按上述要求进行服务，物业公司可安排其他单位进行更换，其费用在承包人的保养、保活金中支付，保养、保活金不够支付时，发包人依法追究承包人法律责任。承包人在保修，保养及保活期间内，若变更公司地址或变更联系电话、联系人，必须书面通知发包人及发包人指定的物业公司，否则视为违约。具体管养护理标准详见第五章技术标准和要求，保养期满后，由发包人委托的物业公司作最后的交接验收。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：105 #*法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：105 #*附件2：履约担保江西民航置业有限公司（发包人名称）：鉴于江西民航置业有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就首地·蓝天熙郡项目园林景观工程施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）（¥）。2.担保有效期自本合同生效之日起至本工程竣工验收合格后30天止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请南昌市仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日105 #*南昌市园林绿化建设工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号105 #*XXX园林绿化建设工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程立项批准文号：　　1.5资金来源：第2条工程承包范围2.1承包范围：。2.2工程总面积：。　　二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序　　3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（１）双方签订的补充协议　　（２）本合同条款　　（３）中标通知书　　（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸105 #*（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条适用法律、标准及规范4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212—2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）、及其他相关标准及规范。4.3双方另有约定列入补充条款。4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第5条图纸5.1发包人提供图纸日期及套数：合同签订后7日内向承包人提供经过发包人认可的施工图纸2套5.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5.3发包人对图纸的特殊保密要求：无发包人提供的施工图中各专业图纸之间及同专业图纸存在矛盾的和施工图纸表述不清楚、不详尽的，发包人有权在任何时间按任一图纸施工，承包人不得要求增加任何费用。若施工过程中，承包人未及时发现问题造成返工的，一切费用由承包人承担，发包人不增加任何费用。三、双方的权利义务第6条监理6.1监理单位名称：/6.2监理工程师姓名：/职务：/职权：/需要取得发包人批准才能行使的职权：/除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条双方派驻工地代表105 #*7.1发包人派驻工地代表姓名：职权：7.2承包人派驻工地项目经理姓名：职权：承包人派驻工地技术负责人姓名：职权：7.3任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条发包人工作8.1发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：开工前保证施工场地具备开工条件。(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人负责提供电源、水源，费用由承包人自理。(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：无(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间：开工前(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无(6)水准点和坐标控制点交验要求：开工前进行书面交底并现场交验(7)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前3日(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：由发包人组织协调，费用由承包人支付(9)双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理政府要求的相关事宜。第9条承包人工作9.1承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：见下表。105 #*序号计划、报表名称提供时间1施工组织设计（方案）合同签订后7日内提供2工程材料总计划合同签订后7日内提供3周施工进度计划每周四提供下周计划4月施工进度计划当月20日前提供下月计划5季度施工进度计划每季度最后一个月的20日以前提供下季度计划6总体施工进度计划合同签订后14日提供7月度主要甲控材料、设备采购供应计划以及乙供主要材料的厂家、样品提前一个月提供下月计划8完成的工作量报表双月25日前提报9施工计划完成情况报表双月25日前提报10其它报表根据发包人需要（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：承包人应严格按照国家及北京市安全文明施工管理规定执行并自行承担费用，施工现场和施工中的一切安全、保卫工作由承包人承担全部责任及相关费用。（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：无，发包人承担由此发生的费用。（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，相关费用由承包人承担，该项费用包含在投标报价中，结算不予调整。(5)承包人负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作，对工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护费用由承包人承担。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。费用包含在投标报价中，结算不予调整。(6)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担:承包人应完成现场及邻近建筑物的保护工作，费用包含在投标报价中，结算时不予调整。(7)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：105 #*承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。在本工程移交发包人之前，承包人应当从施工现场清除并运出承包人的全部工程设备、多余的材料、垃圾和各种临时工程，委派专业保洁公司进行清理并保持施工现场清洁整齐。该项费用包含在投标报价中，结算不予调整。(8)双方约定的承包人应做的其他工作：双方签订补充协议。四、施工组织设计和工期第10条合同工期工期：日历天。开工时间为：年月日竣工时间为：年月日工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，发包人不接受承包人因以上因素而提起的任何补偿。除不可抗力外，本合同工期不作顺延（特殊情况以发包人现场签署的书面资料为准），在非正常天气的条件下，必须采取措施保证施工的进行。因发包人原因工期变更，只作工期顺延不作费用调整。第11条进度计划11.1承包人提供施工组织设计（承包人案）和进度计划的时间：按照条款9.1条执行，承包人提交的施工组织设计，不能低于承包人在投标施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺。11.2发包人对承包人案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：承包人提交文件14个工作日内，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11.3群体工程中有关进度计划的要求：。11.4承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，承包人应按照发包人指示开工，由此给承包人造成的损失应包含在风险费用中，发包人不予支付；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内提出延期申请的，工期不顺延。第13条暂停施工如发生：承包人应按照发包人或监理人指示停复工105 #*因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第14条工期延误14.1由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。(1)发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期；(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工；(6)不可抗力及自然灾害；(7)发包人同意工期相应顺延的其它情况；(8)其它可调整工期的因素：无14.2承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理人提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条工期提前15.1工期如需提前，双方协议如下：按发包人要求(1)发包人要求提前竣工的时间：(2)承包人应采取的赶工措施：(3)发包人应提供的条件：(4)因赶工而增加的经济支出和费用承担：由承包人承担五、质量与检验第16条工程质量16.1工程质量标准：合格16.2双方对工程质量有争议时，由具备相关资质的质量监督机构鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条隐蔽工程的中间验收17.1双方约定的中间验收的部位：以工程监理单位认定为准。17.2105 #*当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理人检验。验收合格，发包人、监理人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理人不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。六、安全施工第18条安全施工18.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第19条事故处理19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。19.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第20条合同价款20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。20.2金额（大写）：元（人民币）（小写）：元（人民币）其中：安全文明施工费：元（人民币）农民工工伤保险费：元（人民币）第21条合同价款的调整21.1本合同价款按照招标文件中规定，采用固定单价方式确定。21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：（1）投标时已有单价的执行原投标单价，没有单价的由承包人申报发包人认可后作为结算依据，组价参考XX市建设工程（园林绿化）预算定额和2013清单计价规范，费率执行投标报价中的相应105 #*费率；21.3合同价款发生人工费价格的变化采取如下原则调整（工期超过1年以上部分）：人工费与基准期（为开标之日前一月的当地建设工程造价管理机构发布的《XX工程造价信息》中的市场信息价格，下同）相比变化幅度在±5%（不含）以外时，合同价款予以调整。(1)风险幅度变化确定原则：①变化幅度应以《XX工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，以造价信息价格中的下限为准。②当投标报价时的单价低于基准期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与基准期对应的造价信息价格计算其变化幅度，即变化幅度=（对应的造价信息价格-投标期对应的造价信息价格）/投标期对应的造价信息价格×100%；③当投标报价时的单价高于基准期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与合同工程基准期对应的造价信息价格计算其变化幅度，即变化幅度=（施工期对应的造价信息价格-投标报价时的价格）/投标报价时的价格×100%。(2)超过风险幅度的调整原则：①人工费价格的变化幅度小于或等于±5%时，不做调整；变化幅度大于±5%时，应当计算超过部分的价差，其价差由发包人承担或受益。②人工费调差数量按调差期内完成的相应清单工程量所含的人工工日数计算。③因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差及相应税金由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差及相应税金由承包人承担。21.4其他调整因素及方法：人工费以外的其他因素（材料、设备及措施费等）均不因市场价格的波动而调整。暂估价材料价格在结算时以发包人确认的价格作为结算依据。第22条工程量的确认22.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：。22.2发包人核实已完工程量报告的时间：，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。22.3对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条工程款支付105 #*23.1合同生效后10日内，发包人收到承包人提交的等额预付款保函（形式为银行保函）后，向承包人支付预付款:合同价款的10%。23.2承包人完成园林景观工程并验收合格后，上报已完工程量并经发包人审核确认后，每双月进行支付，每次付至完成工程价款的85%（预付款分两次扣除，在第一次和第二次付计量款时扣除）。23.3工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后14日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的85%，经发包人上级单位审计通过后付至工程结算总价的95%，结算总价的5%作为工程质保金。23.4本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程质保金。23.5设立资金监管帐户：为保证发包人付款仅用于本工程，其所有支付给承包人的工程款均打入承包人开立的发、承包人共同监管的专用账户，承包人的所有对外付款均须取得发包人同意。八、材料设备供应第24条发包人供应苗木材料设备24.1发包人供应苗木材料设备一览表：无24.2双方约定的苗木材料设备交验的标准：无24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下无24.4发包人供应苗木材料设备的结算方法：无第25条承包人采购苗木材料设备25.1承包人采购苗木材料设备的约定：25.1.1承包人按发包人要求上报采购计划，并经发包人认可后方可采购。在进场之日起十日内向甲方分批集中报送材料品牌、规格、数量和价格，待甲方审核并确认后方可采购，承包人应及时采购，如未及时组织采购而遇市场价格大幅波动或造成工期的贻误，其责任由承包人承担。承包人应根据设计图纸要求，提供健康优质苗木。所有苗木品种需承包人提前准备苗源，与发包人和设计人共同号苗，其中乔木、灌木需经发包人、设计人选择拍照并签字确认；花卉需提供开花季节的图片并经发包人、设计人签字确认。施工所用苗木应与号苗确认苗木一致。承包人应对种植苗木进行2年的养护保活。25.1.2承包人根据设计提供的施工图中的铺装材料比选样品，经发包人、设计人、监理人选择并做三方签字封样后，方可批量采购，施工所用材料应与封样材料一致。25.1.3图纸中的各类灯具，承包人应根据设计施工图及105 #*材料图要求，提供符合国家安全标准的正规厂家成熟产品的样品，经发包人、设计人、监理人三方签字封样后，方可批量采购，施工所用材料应与所封样品一致。25.1.4所有苗木一次种植成活率应达到95%，补植成活率应达到100%。25.1.5材料质量要求：承包人采购的材料要具有合格证和质量保证书，如不符合质量要求，发包人有权提出停止使用，并要求更换，由此造成的经济损失或延误工期，由承包人自行负责。25.2苗木采购应出具苗木产品产地证明。25.3双方约定的检疫证明及方式：无九、工程变更第26条设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理人批准后方可实施，并签署书面变更协议。第27条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第28条确定变更价款28.1承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。十、竣工验收与结算第29条竣工验收29.1工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。29.2竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。29.3因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。29.4工程竣工验收以发包人组建的验收小组验收为准。第30条竣工结算30.1双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。30.2承包人在竣工验收30日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。105 #*30.3发包人自签收结算资料报告之日起40日内提出审核意见并予以签认。30.4承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第31条质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。31.1工程质量保修范围和内容：所有工程范围内的园林绿化景观等。31.2质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1）土建工程：设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）绿化种植工程：2年（3）喷泉、喷灌工程：2年（4）其他附属工程：2年质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条质量保修责任32.1属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。32.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。32.3绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。32.4保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条保修费用33.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。33.2双方约定的养护期间水、电费用的承担：养护期间所产生的水电费用由发包人承担。第34条其他34.1.1双方约定的其他保修事项：本工程养护期自工程竣工验收并交付之日开始计算，养护期满后办理验收，验收不合格的由承包人无条件返工并养护至次年本时间再次进行验收，以此类推直至验收合格，才可办理移交。34.1.2105 #*硬景、水电安装等工程保修期内，发包人保修通知以电话或传真为准，承包人在接到物业公司要求保修的通知后，24小时内必须到现场维修，由于承包人的施工质量造成的维修责任，承包人承担全部责任；若承包人接到保修通知不按时到现场维修，物业管理公司可以委托其他单位维修，其发生的费用在承包人保修金中支付，发包人无义务告知承包人所发生的费用，若承包人保修金不够支付其他单位的维修费用时，发包人依法追究承包人法律责任。工程保修期满无承包人保修责任，发包人退还承包人保修金。保修金不计利息。34.1.3植物保养保活期内，承包人应安排专人在现场处理有关植物保养、保活事宜；保养保活期内，没有发芽、长叶、开花或枯枝死亡，其中珍贵树种和孤植树应保证全树冠成活；由物业公司每月清理，并通知承包人（电话、传真或挂号信发出七日后视为承包人收到），承包人接到通知后三日内，应到现场进行确认，并按原品种、规格进行更换，更换后的植物从更换之日起计保活、保养期按原规定品种的年限计算。对已更换的植物周边的苗木、地被植物应还原及时，无黄土裸露现象，同时双方做好相关记录。若承包人未按上述要求进行服务，物业公司可安排其他单位进行更换，其费用在承包人的保养、保活金中支付，保养、保活金不够支付时，发包人依法追究承包人法律责任。承包人在保修，保养及保活期间内，若变更公司地址或变更联系电话、联系人，必须书面通知发包人及发包人指定的物业公司，否则视为违约。具体管养护理标准详见第五章技术标准和要求，保养期满后，由发包人委托的物业公司作最后的交接验收。十二、违约与争议第35条违约责任35.1任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。35.2因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：误期违约金额度：工期每延误一天承包人应赔偿发包人中标合同金额的万分之二。误期天数：实际竣工验收的日期超过合同约定的竣工验收日期的天数。35.3因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：35.3.1发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，除赔偿由此造成的损失外，每次赔偿发包人一万元，发包人有权在当期支付给承包人的工程进度款中扣减。35.3.2承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经监理人或发包人检查发现存在质量问题，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。并赔偿发包人一万元/次，发包人有权在当期支付给承包人的工程进度款中扣减。35.3.3工程保修期内发现重大质量不合格问题(该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外)，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5％计算向发包人承担支付违约金的责任。35.4发包人不按时支付工程款的违约责任：无35.5其他：35.5.1.105 #*承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，发包人有权解除合同,将本工程另行发包，承包人应赔偿发包人5万元/次。35.5.2承包人在发包人、监理人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。承包人赔偿发包人一万元/次。此类问题的认定，以发包人、监理人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。35.5.3承包人因自身原因造成的重大安全事故(含工程质量事故)的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，发包人有权解除合同。承包人承担由此造成的一切损失。35.5.4在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人赔偿发包人五万元/次。35.5.5发包人或监理人对承包人文明施工措施进行检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须限期改正；35.5.6承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他承包人或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人赔偿发包人一万元。35.5.7承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。承包人在进行分包、采购时，未按合同约定的程序报批发包人的或因承包人原因导致分包、采购计划影响工程进度的，每发现一例，承包人必须按照监理人或者发包人的指令限期改正，并赔偿发包人一万元；承包人拒不限期改正的，发包人有权解除合同。35.5.8如果承包人未经发包人许可更换项目经理或项目经理不到位，即为违约并从工程款中扣除违约金10万元；如果更换技术负责人或技术负责人不到位，即为违约并从工程款中扣除违约金5万元；35.5.9承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，承包人必须承担由此造成的全部损失。发包人有权代付农民工工资后扣除承包人相应工程款。第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第1种方式解决：（只能选择一种）(1)依法向人民法院起诉；(2)提交仲裁委员会仲裁。十三、其他第37条工程分包37.1分包单位和分包工程内容：不适用105 #*37.2分包工程价款及结算方法：不适用第38条不可抗力38.1双方关于不可抗力范围的约定：见38.2条38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。38.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第39条担保39.1本工程双方约定的担保事项如下：(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：合同价款10%的支付保函，支付保函的有效期为完成了除工程质量保修金之外的全部工程结算款项支付之日起60天。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同价款10%的履约保函，履约保函的有效期为工程竣工验收合格之日后60天。(3)双方约定的其他担保事项：若为专业担保公司出具的保函，需由具有司法部颁发的资质的公证处进行公证(4)担保合同作为本合同附件。第40条合同解除40.1双方协商一致，可以解除合同。　40.2发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。　40.3承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。　40.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：105 #*　（1）因不可抗力致使合同无法履行；　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。　40.5合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。40.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第41条合同生效及终止41.1本合同自合同签订之日起生效。41.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第42条合同份数42.1本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份6份，由双方分别收持。第43条补充条款：双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。43.1承包人其他工作：43.1.1承包人应提供主要材料、小品的实施经验及优化施工工艺，经发包人、设计人、监理人做确认后，方可施工。43.1.2承包人应根据施工规范要求对现场施工作业条件进行复核，对土壤基层处理、伸缩缝预留、地面地下设施的交叉影响进行合理处理，经发包人、设计人、监理人做确认后，在保证实施质量的前提下进行施工。43.1.3喷灌管道应为有压管道，主次干管施工完成后应于现场做水压试验，经监理人审核确认后方可覆土掩埋。43.1.4喷泉及水循环应由承包人组织专业厂家进行实施方案的深化，并经现场调节试水，满足设计图纸所要求的运行管理条件及观赏效果。43.1.5室外各类管道铺设及电缆、配电箱等的安装施工应严格按照规范要求进行,并注意与室外小市政管线的配合施工。43.1.6承包人应确保苗木在养护期内应茁壮生长，形态完整。105 #*43.1.7成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于本工程的成品保护，防止现场任何材料和工程遭受任何损坏或破坏，并配合总包单位的成品保护工作和现场管理工作。造成损害的，应赔偿双倍损失。43.1.8承包人须自行负责向当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担工程施工所需之证明等全部文件（其中包括到北京市建管部门办理施工入籍手续）。若承包人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法完成相关工作，则承包人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿发包人由此而引起的一切经济损失。43.1.9承包人必须达到设计要求的景观效果，若达不到设计的要求，承包人必须积极配合整改。43.1.10本工程由发包人指定的物业公司（以下简称物业公司）负责实施本合同工程保修期间的监督、检查及行使发包人保修期间的权利等工作。43.1.11若因销售配合的需要，承包人需按规定时间和要求完成有关工作内容，承包人在开放日前应对施工现场垃圾进行清理，并作好相应的安全措施。承包人不能按规定时间和要求完成配合工作的，每延期一天，承包人向甲方支付违约金1万元，并承担由此造成的责任。43.1.12乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工所用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等由乙方承担。43.2发包人自签收结算资料报告之日起60日内提出审核意见并予以签认，与合同其他内容不一致的，此本条款为准。43.4承包人竣工验收之日起将竣工工程交付给发包人，与合同其他内容不一致的，此本条款为准。43.4承包人应在通过竣工验收后七日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外)，并将所有承包范围内的工程清理干净,如承包人不能及时拆除或清理，对于承包人所占用的场地，发包人将收取每平方米每天6元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。105 #*　　发包人：（公章）承包人：（公章）　　住所：住所：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代表人：委托代表人：　　电话：电话：　　传真：传真：　　开户银行：开户银行：　　帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日　　合同订立地点：105 #*合同附件：附件一：发包人供应苗木材料一览表发包人供应苗木材料设备一览表序号苗木材料名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注合计总价：元105 #*附件二3、园林绿化工程施工安全防护、文明施工要求1.遵守XX南昌市建筑市场及对本工程有管辖权的政府管理部门的有关规定，遵守施工现场管理制度及发包人、监理人和总包单位的安全、质量、进度、文明施工的监督，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。2.必须按XX南昌市安全生产、文明施工的有关规定，做好安全保护措施。严格执行施工规范、安全操作规程、用电规定；若发生人身、劳动事故、劳动纠纷、设备事故等，或因承包人原因造成发包人或他方损失，一切责任及费用均由承包人全部承担。3.制定工程的安全文明施工措施方案（包括安全技术措施、应急救援预案、入场设备资料及施工现场资料等）。4.建立安全管理体系及安全生产责任制。确保安全生产文明施工，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保施工现场的安全。强化安全意识，建立安全检查制度，对发现事故隐患和危及到工程人身安全的事故，要及时处理，作出记录，及时改正，落实到人。5.承包人自行解决临时办公及工人食宿问题，工程材料、设施应堆放有序并负责保管责任。6.承包人应向有关部门了解清楚施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。7.承包人应妥善看护承包工程现场周围设施不受损坏，做好施工现场保卫工作。工程未移交前，负责对承包工程施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护。保护期间发生的损坏，由承包人自费予以修复。8.承包人在道路上进行施工时，应做好一切安全设施，设置好安全警示牌，需要围蔽施工的，坚决要求围蔽施工，保证施工人员的安全，并保持道路行车顺畅。并在施工现场入口处设置明显标志。施工现场内配备必要的指示牌，指示牌上文字采用中文，标示清楚，图示的警告符号符合国家通用的符号。9.施工现场必须采用封闭围挡，高度不得低于1.8m，市区内影响市容景观的施工现场围挡高度不得低于2.5米；围挡材料应选用金属板材等硬质材料，保证围挡坚固、平稳、整洁、美观；围挡不得用于挡土、承重。10.道路上施工作业必须围蔽施工同时拉设警戒线。在市区范围内已建成的城市道路上开挖沟槽，应当在沟槽外沿1.5倍沟宽处或批准的位置设置围挡。依附道路实施的工程围挡在相邻路口之间应连续设置，封闭施工，在出入口处应当设置明显的施工警示标志，保证行人和车辆的安全。11.施工现场与农田之间应采用软质围档，确有困难的，可采用设置警界线来实施封闭式施工，但警界线必须明显，且间隔20m左右应有安全警示标志。12.105 #*施工现场因特殊情况不能设立大门和进行围挡的，应当采取必要的隔离措施。占用城市道路施工的，还应设置符合《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）标准的警示标志。1.美化施工现场，回填土方时，应放置塑料布，保持道路的整洁，避免损坏市政设施。施工现场装卸苗木时，及时清理掉下的泥土，栽植穴空穴过夜，必须设置警戒标志或采取其他安全措施。2.园林工程施工现场出入口应当设置清理设施，清洗进出的车辆，净车出场。施工现场因场地狭小等特殊情况无法设置冲洗台的，应当配专人在工地出口处对进出车辆进行人工清理，确保车辆出入不污染城市道路。3.根据场地实际情况合理地进行布置，固定堆放地点，并随施工不同阶段进行场地布置和调整。施工现场工程垃圾、渣土和生活垃圾应当在围挡范围内分类、集中堆放，并及时密闭清运。承包人退场时，必须工完场清、有序退场。保证施工场地畅通、平坦、清洁。材料乱堆乱放每发现一次，罚款5000元。4.施工现场不得堆放与施工无关的物品，不得使用假冒伪劣的施工材料和物品，不得从事与施工无关的行为。5.验收前应彻底清运属于承包人施工范围的建筑材料、废料、垃圾并将工作界面处理干净，做到活完场清6.施工现场应设置良好的排水系统，并满足施工、防汛要求。7.承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。8.承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。9.承包人应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，严格执行施工临时污水排放标准等环境保护方面的制度。10.作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。11.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。12.对于大树的吊装，承包人须制定专项安全施工方案报发包人审批后实施。13.承包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由承包人承担。105 #*第五章技术标准和要求除非合同另有说明，本工程执行如下技术标准和要求。一、适用规范、规程及标准本工程按国家和XXX南昌市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，包括但不限于如下：1、1、工程测量规范（GB50026-2007）2、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-20123、《绿化种植土壤》（CJ/T340-2011）4、《园林基本术语标准》（CJJ/T91-2002）5、《南昌市园林植物栽植土质量》（DB36/T585——2010）6、《园林绿化养护技术等级标准》（DGTJ08-702-2011）2、城市园林绿化施工及验收规范（DB11/T212-2009）3、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211-2003）4、城市园林绿化养护管理标准（DB11/T213-2003）7、5、喷灌工程技术规范（GB/T50085－2007）（GBJ85-85）8、6、XX市园林绿化行业安全生产管理规范（试行）7、XX市园林绿化工程资料管理规程（DB11/T713-2010）8、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）（GB50209-2002）9、9、电器装置安装工程施工及验收规范（GB50254-96/(GB50259-96)10、10、建筑装饰工程施工及验收规范（GB50210-2001）（JCJ1-91）11、11、喷灌工程技术规范（GBJ85-85）砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）12、12、砌体工程施工及验收规范（GB50203-98）13、砌体工程现场检测技术标准（GB/T50315-2011）砌体工程现场检测技术标准（GB/T50315-2000）13、14、建筑设备施工安装通用图集（91SB9）14、15、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20012013）15、16、地下工程防水技术规范（GB50108-2008）16、地下工程防水技术规范GBJ108-87（公告15）17、机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-982009）17、18、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-982011）18、19、建设工程监理规范（GB50319-20002013）19、20、砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ98-20002010）20、21、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规（GB50259-96）105 #*21、22、建设工程安全生产管理条例22、23、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-862012）23、24、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-882005）24、25、建筑施工安全检查标准（JCJ59-992011）25、26、给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-972008）26、27、城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ6-852009）27、28、建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）29、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20022011）30、本工程涉及的其他规范另外，设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明亦是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外内同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。上述规范、规程和标准均按他们各自的最新版本执行，如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清；发包人未予澄清或发包人和监理工程师有特别的指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。二、质量标准1、本次招标工程质量，均要求达到合格工程。2、承包人必须严格按国家和北京南昌市现行标准、规范、设计和合同要求组织施工，随时接受发包人的质量、安全监督部门的检查、检验和监督。3、隐蔽工程和中间验收要求隐蔽工程和中间验收部位，承包人自检后，书面通知监理单位及发包人。接收方在接到通知24小时内组织验收。验收合格后，承包人方可进行下一工序施工。如发包人提出异议，经复查合格的费用由发包人承担；不合格者，由承包人承担。由此延误的工期由责任方负责。三、苗木材料要求1、选苗：要符合良种壮苗的条件2、起苗的质量标准：2.1露根乔木根系按胸径8-10倍，灌木高度三分之一左右。2.2常绿树土球可按胸径7-10倍或按树高三分之一左右确定，灌木类的土球按高度二分之一左右。3、起苗技术要求：3.1露根苗：按规定的根系起苗，挖到一定深度后再向内挖底，将根切断，放倒树木，遇粗根应用锯锯断，涂抹防腐剂。3.2带土球的常绿树和灌木（1）在原挖苗前用草绳将树冠回拢，以树干为中心划一圆圈为根系和土球大小。（2）在所划圆圈外挖沟，其沟宽以便操作为准。如在挖土球过程中，土球散裂，应用草绳绕土球横绕5-6道，再往下挖土。修成苹果形土球。（3）50cm以上的土球应打支撑。4、挖坑的质量标准：105 #*4.1应找确定点位置，坑径大小应比根系或土球大20-30cm，坑以圆形为主，坑上、下大小要一致，不要上大下小或上小下大。深度应比根子或土球深15-20cm，并且表土与底土分开放。4.2如遇土质不好含有白灰，土质过硬应加大坑径1-2号，换土。4.3如挖坑时发现地下管道，电缆等地设施时应停止挖坑，并且及时向有关领导报告解决。5、苗木装车运输，卸车应注意的问题：5.1在装、运、卸的过程中，要确保树木根系，土球完好，不折断主枝、侧枝，不擦修树皮，保护好根系。5.2装车前，押车人员或负责购树人员，应按购苗合同要求的树种、规格、质量、数量认真检查核实后再装车，并随车押运到施工现场。5.3装运露根苗木时根要向前，稍向后，顺序码放整齐，并在后车箱处垫草包，以免磨伤树干，树稍不要托地，装好后用绳将树杆捆牢，用草包垫住绳不使勒伤树皮。用草或帆布蓬遮好苗木，长途运输苗木根杆喷水或蒸腾剂。5.4带土球的苗木应确土球完好遮荫好苗木。5.5苗木运到施工现场后，露根灌木应按上、下顺序卸车，不充许整车往下推，带土球的苗木，卸40cm以上的土球，应双手抱土球直接卸车，卸50cm以上的土球应打开车箱放上木板，从板上将土球滑下。应使土球不裂不散，立直放稳，并及时栽植，可根据气候情况喷水保持地面温润。四、施工技术要求及验收标准1、总则1.1所有的苗木在起苗前必须通知发包人代表或设计单位人员赴苗圃选苗，如异地选苗，征得发包人同意可采用提供照片的方式进行选苗。如未经上述程序，一旦所进苗木不符合要求，承包人必须无条件更换。1.2所有乔木大小、高度等规格尺寸除满足图纸要求外，还必须确保树枝干整体形态美观。1.3乔木起苗前，要求将树干至少1.3米以下用草绳缠绕；种植后，树木的垂直度必须符合要求，并用规格一致的木支撑固定树木，所有支撑必须牢固、工整且不得影响行人及施工。1.4施工场地内土方回填由总承包施工，承包人进场前，双方办理交验；尽管如此，承包人仍然必须承担正负30厘米范围内的人工整平和地形塑造，并防止地面不均匀沉降而影响绿化效果。1.5承包人必须按合同及发包人的工期要求施工，根据需要与其他室外工程施工队伍交叉施工并承担交叉施工所带来增加费包括误工损失和返工费等。2、栽植土工程2.1植栽土土层厚度：按设计或现场要求。2.2栽植土不得含有垃圾及其他有害成分，以及强酸碱土、重粘土、沙土等，否则应改良土壤。2.3地形塑造（1）堆土造形：在种植位置上设定几个标高点（也就是要堆坡的地方），定好控制点以后就开始堆泥做地形，坡与坡之间做到衔接自然，圆滑而不起折，要有高低起伏而且互相错位，还要有大小变化。（2）人工平整：先把碎石、建筑垃圾等清理好，然后对地形的整体效果进行小调整，把地形做得更平滑自然。（3）细造地形：当整个地形出来以后，就可以人工翻土了，把地形全部翻一遍土，把泥土锄幼细，这样有利于对植物根系的吸收和生长，然后在种植土上喷洒一次除草剂和广谱性杀虫剂，全面预防病虫害。（4）散施肥泥：在土面散施腐熟基肥，每平方米1.0-1.5公斤，要求翻耕一次，把表层的泥炭土跟种植土混合起来，达到土壤改良的作用。105 #*（5）栽植土土与道路（或挡土墙）接壤处，栽植土应略低于3-5厘米。3、植栽工程3.1植栽乔木、灌木坑槽要求：（1）树坑直径（或正方形树穴的边）应较根系或土球直径大40厘米。（2）树坑的深度应与根系或土球的直径相等。（3）乔木坑槽的有效土层至少1.0米，灌木0.5米。（4）坑槽必须垂直下掘，上下口径一致。3.2植物材料要求（1）植物材料种类必须与设计图纸的种类、大小规格相一致，严禁带有病虫害。胸径指的是树木离地1.3米高度的树干直径。（2）铺草用草块，每边长33为宜，大小相仿，边缘平直、厚度不小于2厘米，不得有杂草。（3）花苗应茁壮，发育匀齐，无损伤。（4）挖掘乔灌木根系直径及土球直径及深度规定如下：树木地径3-4厘米，根系或土球直径取45厘米，地径大于4厘米，地径每增加1厘米，根系或土球直径增加5厘米，无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。（5）修剪树木必须根据树木生物学特性，不损坏特有姿态为准。3.3种植乔木：种植前进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，本工程要求全冠苗,仅对树冠进行适当疏枝，乔木的向阳面（正面）要朝向景观的观赏面，如要吊机种植的大乔木必须对其树干用麻布捆绑，保护树身，防止吊带损坏树干，按设计要求把乔木种植到指定的树穴中间后，马上回填肥泥，并同时用木棍插实泥土。回填后按规格设支柱固定树干，做到支柱牢固，捆扎树木处放夹垫物，使绑扎后的树干保持直立。种植后在略大于种植穴直径的周围筑成高10～15CM的灌水土堰，使堰筑实不漏水，然后淋定根水，直到饱和为止。3.4树木（乔木、灌木、花草等）载植一年成活率必须达到100%，对于死亡的苗木必须按设计要求免费适时补种，确保成活。4．草皮铺设工程草皮铺种时，草块移植必须密铺，草块间隙紧密，草皮之间的空隙间距不大于5cm，草坪草无空秃，平整。如播撒草籽，应选用性状好，适宜本地区生长的冷季型品种。5、板块面层施工5.1所有的面层板块必须与基层结合牢固，无空鼓（脱胶），平整度误差在3毫米内。5.2铺设石材面要求色泽及块石大小搭配协调、勾缝大小深浅一致，表面洁净。5.3卵石面层要求颜色分配和顺，颗粒清晰，大小均匀一致，石砾清洁，嵌入砂浆应大于颗粒深度的1/2，应竖向排列，不得平铺。5.4嵌草地面的块料无裂纹、缺陷、铺设平稳，接缝匀称，表面清洁，板块之间为种植土，嵌草到位平整。5.5水泥砖、混凝土块等面层要求色泽一致，面料无裂纹、掉角和缺棱。周边顺直，表面清洁，图案清晰。6、洗黄豆石米6.1批荡找平：用水泥砂浆找平基层。6.2黄豆石米批荡：用白水泥：黄豆石米＝1：2的混合物批荡25MM厚，并不断用铁抹子拍平找滑。105 #*6.3洗黄豆石米：黄豆石米批荡后，待白水泥半干后，用毛刷把表面的白水泥刷走，显出黄豆石米，随时用喷雾器把水泥浆冲干净，并用铁抹子拍平实找滑，在黄豆石稀疏的地方再加适量黄豆石米，达到整个饰面的黄豆石密度均匀密实，表面光滑，黄豆石米突出的效果。6.4上保护漆：洗完黄豆石米，等水泥凝固后1-2天，用工业盐酸把黄豆石米表面洗干净，用大量水冲完并完全干后，在其表面上一层石材保护清漆，令表面光亮如新和防污。6.5保护完成面：用薄膜铺在完成面上。7、木平台、木桥等木构件7.1木材开界：精选上等的原材料，要求木纹清晰，木质坚硬，少枝节，无明显虫蛀口和裂缝，然后按照图纸尺寸规格进行开界。7.2木材烘干：把开界好的规格木材送到大型的木材加工厂进行干燥处理，以防止木材爆裂。7.3刨光打磨：用刨木机和打磨机对木材进行刨平打磨，使其表面平整光滑，无开界木材时留下的戒刀痕。木平台和木桥的地板两边要倒3-5MM的角。7.4防腐处理：用优质的木材防腐漆进行木材防腐处理，另外木平台和木桥的地板还要在背面涂刷三层沥青漆，以防止潮湿。7.5装拼：先按图定好标高、放线定位，然后进行装拼，装拼时要注意平整对齐和牢固，装拼所用的连接件采用不锈钢连接件。7.6上保护漆：完成安装后，对成品表面涂刷室外专用木材保护清漆三层作防护处理，涂刷时要求木材表面没有毛刷痕迹。7.7成品保护：完成以上工序后，木平台和木桥成品要求平整牢固，木板与木板之间的缝宽度均匀，倒角大小相等，木纹要对应流畅，有整体感，无明显裂缝，色泽光亮柔顺。8、假山、河道叠石8.1叠石必须符合使用安全，其基础开挖深度必须至老土，基础符合土建工程设计及施工规范要求。8.2叠石所采用的自然石必须坚实、无损伤、无裂痕，表面无剥落；施工前必须进行选石，对质地、纹理、石色按同类集中的原则选用。8.3必须按施工图施工，山石搭接应以其本身的相互嵌合为主（或预埋铁件进行钩、托等），各缝隙应采用设计指定的砂浆或混凝土标号在施工中使用堆叠与填塞浇捣交叉进行。块石间沟缝材料应与石材颜色相近。8.4河道基层处理须确保不深漏水。8.5河道叠石应符合设计要求，出水和顺，下水应成自然流淌或设计特定要求，水流不得漏渗到其它叠石部。五、养护标准1、植物养护标准1.1修剪标准（1）绿篱、整形植物：凡有整形要求的植物应在嫩枝抽出15cm内进行修剪，绿篱修剪应确保平整、轮廓清晰、层次分明。（2）乔木每年修剪一次，常绿树种在春季修剪，落叶树种在秋季修剪，枯枝、病虫枝及时修剪，保持树形整齐优美，冠形丰满。（3）修剪后的断枝随时拿下，集中一起清运处理，当日内运出小区，保持环境美观整洁。1.2病虫害防治（1）病虫害以预防为主，春夏季注意病虫害的多发期，提前做出书面防治计划书。（2）施药后的剩余物包装应及时回收，不能随意放置或抛弃，工作场所保持整洁。105 #*（3）发现病虫害及时喷药以防止病虫害扩大蔓延，不得影响观瞻和景观效果。（4）打药时间：安排在每周的星期一至星期五完成，不得影响业主休息，同时提前向发包人或发包人委托的单位进行工作联系和周知准备。1.3补栽补种（1）确定已死亡的树木、灌木品种及数量，及时分析死亡原因和报补栽补种计划，根据季节特点进行补栽补种。周边的苗木、地被植物还原及时，无黄土裸露现象，同时双方做好相关记录。（2）暴风雨后及时检查新栽树木是否倒斜，如有情况及时处理。最长处理时间不超过12小时。1.4清除杂草（1）花台、绿篱、整形植物中以及乔、灌木下无杂草、无枯枝败叶、绿地中无超过直径15cm的石块。（2）植物中的杂草应连根拔除，每平方米植物内的杂草量不超过8株。（3）及时清理观叶植物、地被植物等叶片上的枯黄叶，不得影响观瞻。（4）工作垃圾及时清除，放置于生活垃圾中转站内，保持环境美观整洁。1.5施肥（1）在植物栽植三个月后根据植物生长周期施以不同的肥料，每年施全价肥料。（2）施用有机肥需充分腐熟。施肥时间一般在傍晚或阴雨天。（3）每次进行施肥工作时应通报发包人或发包人委托的单位绿化负责人，由其签字确认工作效果。1.6观叶植物以及草花养护（1）及时和准确适度地进行浇水，保持观叶植物、草花等无萎蔫现象。草花生长良好，无黄瘦现象，并及时清除花盆中的杂草、枯叶残花。（2）每月二次对植物进行病虫害防冶工作的检查，保证病虫害不蔓延、不扩散，不得影响观赏，并经发包人核查、签字、留存。（3）草花进入枯萎期，影响观赏，及时将调整方案报至发包人经批复后及时安排更换。1.7浇水抗旱（1）夏季做好浇水抗旱工作。根据植物生长特点和需要及时浇透水，保证乔、灌木叶面舒展、有光泽，无缩水现象。（2）新栽乔、灌木注意勤浇水，盆栽植物无积水现象。1.8异物清理（1）除景观设计需要卵石、块石外，绿地、树下的一切乱石、水泥块、建筑垃圾等应在完工前全部清除。（2）在正常松土等翻出的石子等有碍观瞻的就应当日清除干净。1.9保持和设施维护（1）每次暴雨后，应及时清理绿地景观的排水管、沟、洞，避免堵塞。（2）及时补充因暴雨流失的土壤，无成片（0.5M2以上）的贫脊土地暴露。2、草坪养护标准2.1草坪修剪及检查标准（1）修剪高度及标准：草坪从基部量起10cm左右修剪，每次剪去草叶的1/3，修剪后同一区域的草坪枯黄率不超过30%。（2）修剪周期：可根据草坪生长周期和发包人的要求灵活确定。（3）检查标准：105 #*①机修剪：草坪纹路清晰，呈直带状。②人工修剪：灯柱、石头、路沿、乔木、造型植物下的草坪要平整，与周边草坪保持高度一致。路沿石旁的草坪宜勤修剪，保持与其它草坪高度一致。③局部修剪未达到要求的检查标准的，将要求承包人限期整改，承包人在规定时间内完成整改不得影响发包人外观环境为好。④同一区域的草坪修剪后多处草坪出现枯黄变超过30%，严重影响外观或引起业主投诉，也视为一项不合格工作内容。（4）修剪草坪注意事项：①修剪草坪后将草屑清除于草坪外，保持草坪平整美观并及时清理出小区外，不能随意堆放。②剪草时间应避开周末、节假日和午休时间。剪草时间：上午8∶30-12∶00，下午15∶00-18∶00。夏季剪草时间另行商定。③同区域修剪、清除杂草应在同一时段内完成，前后不超过4天（天气原因除外）。2.2草坪的施肥：（1）冬季修剪要施肥，春季适当补充肥料。（2）每年对草坪进行至少3次的全价肥料（包含N、P、K）施肥，使草坪生长良好。2.3草坪的病虫害防治：（1）病虫害以预防为主，注意病虫害的多发期，提前防治。根据害虫和病害发生初期对症下药，蝼蛄等地下害虫要及时施药防止危害。（2）坪颜色无大面积花斑出现，同一区域连续10平方米以下（包括10平方米）花斑视为不合格。目视无明显害虫噬叶现象。（3）药后的剩余包装及时回收，不能随意放置或抛弃，工作场所要整洁。2.4草坪浇水、搞旱、冬灌（1）夏季每天浇水1～2次，保证草坪正常生长。其余时间根据草坪长势情况不定期浇水，不漏浇。在冬季和早春要进行冬灌和浇水，以保证草坪休眠和生长初期水分需要。（2）无蒌萎，干枯现象（因土壤厚度不一致而影响生产除外）。2.5清除杂草和枯草（1）定期对草坪杂草进行连根拔除，保持草坪的纯度，杂草数量每平方米不超过10株。（2）春季草坪萌发前要清除枯草层，结缕草要注重疏草。2.6异物清除（1）除景观设计需要放置的卵石、块石等以外，绿地、树下的一切乱石、水泥块、建筑垃圾等应在规定时限前全部清除。（2）在正常松土等翻出的石子等有碍观瞻的就应当日清除干净。六、其他技术要求1、给排水（1）灌溉系统，施工时水源需提前从施工场地引出。（2）管道按规范要求进行压力实验。105 #*（3)室外雨水、污水的通球实验。（4）室外化粪池、雨水、污水是环保型的。（5）过车的检查井必须重型井盖。灌溉系统，施工时水源需提前从施工场地引出。2、电气（1）每一回来照明路灯灯具的按规范要求设置重复接地，并做好反腐处理。（2）电缆过硬化的路设置钢管。（3）电缆敷设上下方有200MM的细沙保护。（4）室外配电箱必须是防水型箱体。（5）室外灯具接线必须是防水型接线处理。（6）灯具功率补偿装置，使功率因数大于0.9。（7）室外路灯离路边0.5米以上，弯道1米。施工要求：按相关规范要求进行。3、养护养护期为两年，养护期内发生所有维修费用由承包人承担。五七、材料样板（详另册提供图纸）如下附图一所示。105 #*附图一：材料样板105 #*第六章投标文件格式105 #*105 #*(项目名称)标段施工招标投标文件投标人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)年月____日105 #*目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、附法定代表人身份证明的授权委托书三、投标保证金凭证四三、施工组织设计五四、项目管理机构六五、资格审查资料七六、承诺书八七、其他材料105 #*一、投标函及投标函附录(一)投标函(招标人名称)：1.我方己仔细研究了_(项目名称)_(项目名称)标段招标文件的全部内容，我方愿按固定总综合单价价的合同方式,以人民币(大写)元(￥)的投标总报价,其中安全文明施工费为人民币(大写)元(￥)，农民工工伤保险费为人民币(大写)元(￥)，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)元(￥)。4.如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.我方承诺：未经招标人同意拟派到本招标项目的项目经理与投标报名及投标文件一致，并且在工程施工过程中不变更，且不在其他项目中任职（以园林标办动态管理系、统为准）。。若我方未经招标人批准更换项目经理或者项目经理在其他项目任职，我方愿承担相应的责任，并同意招标人可据此情况解除合同。7.(其他补充说明)。投标人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：网址：电话：传真：邮政编码：105 #*年月日105 #*(二)投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目经理姓名：2工期天数：______日历天3投标有效期4养护保修期5履约担保6质量标准7工期提前105 #*二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日（注：法人代表授权委托书一式二份，一份放入投标文件，一份投标现场出具。）130 #*授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）合同段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。附：法定代表人身份证明委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法人代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码:年月日（注：法人代表授权委托书一式二份，一份放入投标文件，一份投标现场出具。）130 #*三、投标保证金凭证（银行汇款证明）凭证复印件粘贴处基本账户开户许可证复印件（注：投标保证金凭证一式两份，一份放入投标文件中，另一份于投标现场出具。）130 #*三四、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明承包人法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。。2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入劳动力计划表附表二拟投入本标段的主要施工机具表附表三施工现场平面布置图附表四临时用地计划表附表五计划开、竣工日期和施工进度网络图130 #*附表一：拟投入劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况130 #*附表二：拟投入本标段的主要施工机具表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注130 #*附表三：施工现场平面布置图130 #*附表四：临时用地计划表投标人合同段：用途面积(m2)需用时间年月日至年月日用地位置一、临时工程1.围挡2.施工车辆道路3.便道4……二、生产及生活临时设施…面积合计130 #*附表五四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。130 #*四五、项目管理机构(一)拟设立的组织机构图投标人：说明：130 #*(二一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业130 #*(三二)主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务备注说明：(1)“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术、施工、质量、安全、合同、资料、材料等方面的人员，每人填一张；(2)每张简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书等复印件；(3)项目经理及技术负责人类似工程业绩证明材料，包括合同主页、工程质量竣工验收记录复印件附于表后。130 #*五六、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注说明：附企业资质证书、营业执照、认证证书、安全生产（许可）证、外地企业进京备案证书等复印件。130 #*（二）近年完成的类似项目情况表投标人：项目或指标单位12…工程名称工程地点工程内容绿化面积平方米参与工程比例％合同总价/合同结算价万元竣工日期年、月合同工期/实际日期月工程获奖情况竣工质量评定业主/监理工程师名称地址电话传真备注说明：1、若本表1页填不下，可以分几页填写。2、必须附有关证明材料，否则在评审时将不予认可。3、表中数据必须认真填写，招标人将通过电话、传真或实地考察方式进行核实，如果经核实，表中数据不真实，或由于填写不准确导致无法核实，将影响评审结果。130 #*（三）正在施工和新承接的项目情况表投标人：项目或指标单位12......工程名称工程地点工程内容绿化面积平方米承担的合同内容(单位)参与工程比例％合同总价万元开工日期年、月计划竣工日期年、月已(计划)投入施工机械数量台已(计划)投入高、中级工程技术人员数量人业主/监理工程师名称地址电话传真备注说明：1、若本表1页填不下，可以分几页填写。2、必须附有关证明材料，否则在评审时将不予认可。3、表中数据必须认真填写，招标人将通过电话、传真或实地考察方式进行核实，如果经核实，表中数据不真实，或由于填写不准确导致无法核实，将影响评审结果。130 #*（四三）近年财务状况表投标人：项目或指标单位200920102011一、流动资产万元二、固定资产(原值/净产)万元三、流动负债万元四、长期负债万元五、实收资本万元六、净资产万元七、货币资金万元八、应收及预付款万元九、预收及应付款万元十、实际完成建安产值万元十一、工程合同收入万元十二、实际利润总额万元十三、有关的评价指标1、资产负债率％2、流动比率％3、速动比率％4、资本利润率％5、收入利润率％……130 #*备注：应附会计事务所的审计报告复印件并加盖投标人公章。130 #*（五）安全生产承诺130 #*（六四）近年发生的诉讼及仲裁情况年份裁决是否有利于投标人诉讼原因/纠纷事件业主名称纠纷金额注：需加盖公章130 #*六七、承诺书致（招标人名称）：如果我方中标，我方将自行施工招标文件所载招标工程的施工、竣工验收，并承担任何质量缺陷保修责任。决不转包，如需分包，须经贵方书面同意。若违反以上承诺，我方自愿赔偿本合同的全部履约保证金，并承担由此给贵方造成的一切损失。特此承诺！投标人（盖章）法定代表人或授权委托人（签字或盖章）日期：年月日130 #*七八、其他材料1：投标人认为必要的其他材料；2：招标文件要求的其他资料。130 #*第七章工程量清单(另册提供）130 #*第八章招标控制价130 #*第九八章图纸(另册提供)）130 #*130'