建筑工程造价员管理基础知识试题集

'《建设工程造价管理基础知识》第一章练习题1-1一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程投资费用管理属于(B)范畴。A.业主管理B.投资管理C.设计管理D.施工管理2.在工程实施阶段要按照承包方实际完成的工程量，以(C)为基础，同时考虑因物价上涨所引起的造价提高。A.预算价B.概算价C.合同价D.结算价3.工程造价控制贯穿于项目建设全过程，但工程造价控制的关键在于投资源共享决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于(A)。A.设计B.成本C.承包合同D.施工4.承包企业的工程造价管理是企业管理中的重要组成，在施工过程中，进行工程造价的(A)。A.动态管理B.静态管理C.主动管理D.被动管理5.承包企业在加强工程造价管理的同时，还要加强企业内部的各项管理，特别要加强(C)，才能切实保证企业有较高的利润水平。A.投资控制B.费用控制C.成本控制D.合同控制6.造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符合的建设工程造价工作。造价员应在本人承担的(A)上签字、加盖专用章，并承担相应的岗位责任。A.工程造价业务文件B.工程预算业务文件C.工程概算业务文件D.施工组织设计文件7.造价员不得同时受聘于(A)单位。A.两个或两个以上B.三个或三个以上C.一个或一个以上D.四个或四个以上8、造价工程师初始注册的有效期为（ B）年。A.1   B.2   C.3   D.4  9、在工程造价领域，从业资格造价人员有(D)。A.造价员、建造师B.造价师、建造师C.建造师、建筑师D.造价师、造价员10、(C)年国家颁布了《全国建设工程造价员管理暂行办法》，加强对造价员的管理，规范造价员的职业行为。A.2004B.2005C.2006D.20011.重庆市建设工程造价人员分为高级造价员和造价员(统称建设工程造价人员)。造价员只具有建设工程造价的(A)。A.编制资格B.审查资格C.编制、审查资格D.管理资格12.造价员每(B)年参加继续教育的时间原则上不得少于()小时，各管理机构和并专委会可根据需要进行调整。A.3、20B.3、30C.4、20D.413.未经注册以造价工程师名义从事工程造价活动的，由省级注册机构责令其停止违法活动，并可处以(A)的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任。A.5千元以上3万元以下B.2千元以上2万元以下C.5千元以上2万元以下D.2千元以上3万元以下14、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（ D）年以上，并取得造价工程师注册证书。A.8  B.9  C.10  D.15 15.28 工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于(D)﹪。A、30、60、 B、20、50、 C、10、40、 D、6016、乙级工程造价咨询企业的技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ B  ）以上。A、8年   B、10年    C、12年   D、15年17.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价(C)万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A.3000B.4000C.5000D.6018.工程造价咨询企业资质有效期为(B)年。A.2B.3C.4D.519.根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以(A)为限，每次不超过()。A.两次，3个月B.三次，3个月C.两次，半年D.三次，半年20.在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起(C)内，向施工许可证发证机关报告并按规定做好建筑工程的维护管理工作；因故中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.1个月，3个月B.3个月，3个月C.1个月，1年D.3个月，121.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，联合共同承包的各方对承包合同的履行(C)。A.各自承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.共同承22.根据《建筑法》的规定,实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的(B)。A.设计单位B.建筑施工企业C.总承包单位D.工程造价咨23．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，下列叙述正确的一项是(A)。A.应当报告建设单位要求设计单位改正B.应当要求设计单位改正C.应当将设计文件修改后发给施工单位实施D.应当要求施工单位当场修改设计文件24.下列不符合《建筑法》关于建筑工程发承包规定的是(A)。A.发包单位将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.发包单位将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.发包单位将建筑工程的勘察、设计一并发包给一个工程总承包单位25.(A)对工程的施工质量负责。A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位26.施工现场安全由(B)负责。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.建筑施工企业27．法律意义上的物是指(A)的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有使用价值C.可为人们占有的并具有经济价值D.可为人们控制的并具有使用价值28．关于法律事件的定义，下列描述正确的一项是(D)。A.以当事人意志为转移的法律行为B.以当事人意志为转移的法律事实28 C.不以当事人意志为转移的法律行为D.不以当事人意志为转移的法律事实29．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是(A)。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.工程造价管理包括两层管理，即(AC)。A.建设工程投资费用管理，B.工程成本管理C.工程价格管理D.施工成本管理E.设计成本管理2.所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理确定投资估算、概算、(ABCD)等。A.预算B.承包合同价C.结算D.竣工决算E.工程价格3.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(ABCE)。A.建立市场形成价格的机制B.实现工程造价管理市场化C.形成社会化的工程造价咨询服务业D.推行工程量清单计价模式E.与国际惯例接轨。4.承包企业的工程造价管理是企业管理中的重要组成，设有专门的职能机构参与企业的投标决策，并通过对(ABDE)。A.市场的调查研究B.利用过去积累的经验C.制定施工实施方案D.研究报价策略E.提出报价5.在我国建设工程造价管理活动中，从事建设工程造价管理的专业人员可以分为(BC)。A.监理工程师B.注册造价工程师C.造价员D.建造师E.投资咨询师6、造价工程师有那些不予续期注册（ABDE ）。A.在注册期内参加造价工程师执业资格年检不合格的B.无业绩证明和工作总结的C.在一个单位执业的D.允许他人以本人名义执业的E.在工程造价活动中有弄虚作假行为的7、造价工程师有那些情形不予初始注册（ ACDE ）。A.丧失民事行为能力B.受过刑事处分，且自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满八年的C.在工程造价业务中有重大过失D.受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年E.在申请注册过程中有弄虚作假行为的。8.工程造价咨询企业是指接受委托，对(ABD)的企业。A.建设项目投资的确定与控制B.工程造价的确定与控制C.工程计划的确定与控制D.提供专业咨询服务E.提供建造咨询服务9.可以由两个以上的承包单位联合共同承包的建筑工程有(AD)。A.大型建筑工程B.大中型建筑工程C.中小型建筑工程D.结构复杂的建筑工程E.技术特别的建筑工程10.建筑施工企业对因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，承担连带赔偿责任的行为有(BDE)。A.行贿B.转让资质证书C.未取得资质证书承揽工程的D.出借资质证书E.将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位11.法人必须具备的条件包括(ABCE)。A.依法成立；B.有必要的财产或者经费；C.有自己的名称、组织机构和场所；D.不一定有自己的名称、组织机构和场所；E.能够独立承担民事责任；28 12.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的(ABD)书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位、B.监理的内容C.监理合同D.监理权限，E.监理的建筑工程13.下列选项中，属于法定代理终止原因的有(CE)。A.代理事务完成B.被代理人取消委托C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.代理人辞去委托E.代理人丧失行为能力14.债权和物权的不同体现在(ABC)。A.主体不同B.发生根据不同C.内容不同D.客体不同E.程序不同15．民事法律行为的成立要件包括(ABCE)。A.行为形式合法B.行为内容合法C.行为人意思表示真实D.行为要经过法定授权E.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力16.下列属于法律关系构成要素的是(ADE)。A.主体B.违法行为C.行政行为D.内容E.客体第二章　练习题1-2一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.IS010006定义项目为：“具有独特的过程，有(A)日期，由一列相互协调和受控的活动组成，过程的实施是为了达到规定的目标。A.开始和结束B.结束和开始C.开始和开始D.结束和结束2.现代企业的创新、发展，生产效率的提高，竞争能力的增强一般都是通过(C)实现的。许多企业为了适应市场发展，实行“企业再造工程”。A.工程B.单项C.项目D.利润3.项目管理的国际化即按(C)进行项目管理，这主要是由于国际合作项目越来越多。A.国际投资B.国际咨询C.国际惯例D.国际采购4.在一个具体的项目中常常需要确定它们的重要性(优先级)，有的必须保证，有的尽可能照顾，有的又不能保证。这属于(A)的工作。A.项目目标优化B.项目成本优化C.项目质量优化D.项目时间优化5.(B)是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程6.工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投人生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的(C)。A.组织实施方式B.组织运作方式C.先后工作次序D.组织管理方式7.EPC承包模式下的项目管理属于(C)项目管理。A.施工总承包B.投资方C.工程总承包方D.施工联合体8.建设工程项目的造价、质量和进度三大目标是一个相互关联的整体，三大目标之间是(D)关系。A.无联系B.联系C.对立D.对立统一9.28 工程总承包方为了实现其经营方针和目标，必须在合同条件的约束下，依靠自身的技术和管理优势或实力，通过优化设计及(C)，在规定的时间内，按质、按量地全面完成工程项目的承建任务。A.科学的管理B.严格控制工期C.施工方案D.采用先进技术10.建设项目管理的核心任务是控制(C)，最终实现项目的功能以满足使用者的需求。A.费用目标B.质量目标C.项目目标D.进度目标11.建设项目的对象在项目的生命期中经历了由构思到实施、由(A)的过程。A.总体到具体B.前期策划C.决策阶段D.逐渐分解、细化12.(C)项目主要包括科技、文教、卫生、体育和环保等设施，公、检、法等政权机关以及政府机关、社会团体办公设施，国防建设等，投资主要由政府用财政资金安排。A.竞争性项目B.基础性项目C.公益性项目D.公共投资项目13．S曲线法，香蕉曲线可用来综合控制工程造价和(B)。A.工程质量B.工程进度C.工程成本D.合同控制14．某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的(A)。A．组织措施B.技术措施C.经济措施D．合同措施15．大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个(A)构成的。A．单位工程B.单体工程C．单个工程D.单元工程16.成本计划通常经过确定总成本目标、成本逐层分解、成本估算、再(A)逐层汇集、进行对比分析的过程。A.由下而上B.由上而下C.由左向右D.由右向左17.在项目的目标设计时就提出总投资目标，可行性研究时对(A)进行进一步分析论证。A.总投资目标B.总设计目标C.总成本目标D.总计划目标18.通常成本计划仅分解、核算到工作包，对工作包以下的工程活动，成本的分解、计划和核算都十分困难，一般采用(B)来进行控制。A.材料消耗量B.资源消耗量C.劳动力消耗量D.材料消耗量19.编制按时间进度的施工成本计划。通常可利用控制项目进度的(B)进一步扩充而得。A.横道图B.网络图C.双代号网络图D.单代号网络图20.成本控制是指通过控制手段，在达到预定工程功能和工期要求的同时优化成本开支，将总成本控制在(C)范围内。A.总投资B.概算C.预算D.决算21.承包商通过投标竞争取得工程，签订合同，同时确定了合同价格，他的工程经济目标(盈利性)完全通过(A)实现。A.成本控制B.投资控制C.技术控制D.费用控制22.成本控制的周期不可太长，通常按(A)进行核算、对比、分析。A.月B.旬C.周D.半月23.工程成本的对比分析，通常在(B)或阶段结束期末进行。A.阶段开始B.控制期末C.控制期中D.控制过程24.在项目目标动态控制中,属于项目目标控制准备工作的是(A)。A.将项目的目标进行分解B.收集项目目标的实际值C.对项目目标进行动态跟踪D.找出实际值与计划值的偏差25.属于项目动态控制技术措施的是(C)A.调整进度管理的方法和手B.调理工作流程组织C.提出技术方案D.强化合同管理28 26.以下属于项目目标的过程控制的是(D)。A.进行任务分工、规定工作流程B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较27.下列关于建设项目施工成本控制步骤正确的是(A)。A.比较→分析→预测→纠偏→检查B.分析→比较→预测→纠偏→检查C.预测→比较→分析→纠偏→检查D.预测→比较→纠偏→分析→检查28.不确定的损失程度和损失发生的概率用(C)来进行度量。A.风险事件B．风险函数C．风险量D．损失量29.施工机械操作人员的经验少，属于建设工程项目风险类型中的(B)类型。A．经济与管理风险B．组织风险C．工程环境风险D.技术风险30.建设项目工程设计文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误，则可能导致项目施工过程的延误，这种风险属于风险类型中的(C)。A.工程环境风险B.组织风险C．技术风险D.经济与管理风险31.项目风险管理工作流程的第一步是进行(B)。A.风险分析B.风险辩识C.风险转移D.风险控制二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.现代建设项目管理手段和方法通常首先是在(BC)的项目实施中发展起来的。A.小型B.特大型C.大型D.中型E.水利工程2.项目为一个具有规定开始和结束时间的任务，它需要使用多种资源，具有许多个为完成该任务(或者项目)所必须完成的(BCD)的活动。”A.互相矛盾B.互相独立C.互相联系D.互相依赖E.互相统一3.项目管理是一项技术性非常强的十分复杂的工作，要符合社会化大生产的需要，项目管理必须标准化、规范化，这样项目管理工作才有(ABCD)和经济效益。A通用性B专业化C社会化D提高管理水平E竞争能力4.按建设项目性质划分，工程项目可分为(ABCD)和恢复项目。A.新建项目B.扩建项目C.改建项目D.迁建项目E.在建项目5.按建设项目的经济效益、社会效益和市场需求划分，工程项目可划分为(BCE)三种。A.国防建设项目B.竞争性项目C.基础性项目D.外商投资项目E.公益性项目6.应在工程建设中强化环保意识，切实有效地将环境保护和(ABCD)等现象的发生，作为项目管理的重要任务之一。A.损害自然环境B.破坏生态平衡C.污染空气和水质D.扰动周围建筑物和地下管网E.影响建筑景观7.项目管理者必须充分研究和掌握国家和地区的有关环保法规和规定，对于环保方面有要求的工程项目在可行性研究和决策阶段，必须提出环境影响评价报告，严格按工程建设程序向环保行政主管部门报批。在项目实施阶段，做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程(BDE)。A.同时可行性研究和决策B.同时设计、C.同时提出环境影响评价报告D.同时施工、E.同时投入运行。8.28 工程项目管理的主要任务是在工程项目可行性研究、投资决策的基础上，对勘察设计建设准备、施工及竣工验收等全过程的一系列活动进行规划、协调、监督、控制和总结评价，通过(ABDE)和信息管理等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有效控制。A.合同管理B.组织协调C.现场管理D.目标控制E.风险管理9．在项目WBS分解结构中，成本目标应是平衡的，使成本合理的分配(或布局)，这种合理的分配是项目系统均衡和协调的保证，是实现项目总体(ABC)平衡的保证。A.功能目标B.质量目标C.工期目标D.投资目E.成本目标10.建设项目目标动态控制的纠偏措施通常包括(ACDE)方面。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施E.合同措施11.项目分解结构图中各层次的项目单元。它们首先必须作为成本的估算对象，这对后面项目(ABC)有至关重要的作用。A.成本模型的建立B.成本责任的落实C.成本控制D.成本的分解E.计划和核算12.下列属于施工成本计划编制依据的是(ABCD)。A.合同报价书B.施工预算C.施工组织设计或施工方案D.周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准E.竣工验收资料。13.成本控制必须与质量控制、进度控制、合同控制(包括索赔和反索赔)同步地进行。实践证明，成本的超支常常并非成本控制本身的问题，而是由于如下原因引起的(ACDE)；不可抗力因素等。A.质量标准的提高B.施工方案的变化C.进度的调整D.工程量的增加E.业主由于工程管理失误造成的索赔14．下列对项目目标动态控制的描述中，正确的是(AD)。A．项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论B.项目目标动态控制有利于项目目标的实现C.应重视事前的主动控制D.项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解E.当计划值与实际值产生偏差时调整项目的目标15.某600×600全瓷地砖地面工程某月计划完成工程量为2000m2，计划单价为160元／m2，月底检查时实际完成工程量为1800m2，实际单价为180元／m2，则下列关于该工程费用、进度偏差分析的表述，正确的是(BE)。A.费用节支36000元B.费用超支36000元C.费用节支40000元D.32000元的工作量提前完成E.32000元的工作量未按计划完成16.偏差分析可采用不同的表示形式，常用的有(ABC)。A.横道图B.表格C.曲线D.网络图E.排列图17.项目面临的工程环境风险可能指(AD)等方面的风险。A.工程勘察资料B.工程机械C.工程物资D．气象条件18.风险管理是为了达到一个组织的既定目标．而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应(ACDE)的要求。A.符合公众利益B.组织领导C.人身安全D.环境保护E.有关的法规19.风险管理的工作流程如下描述正确的是(AB)。A.分析存在哪些风险因素B.对各种风险因素衡量其风险量C.制定风险管理方案，采取措施降低风险量D.对难以控制的风险进行投保E.风险发生概率很小，可以不采取措施第三章　练习题1-3一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.我国合同法规定要约生效的原则是（B）时。　　A.发出要约　B.要约到达对方　　C.对方了解要约内容　D.对方作出承诺28 2.如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（C）日合同成立。　　A.要约生效　B.承诺生效　　C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至3.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（D）。A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向B公司无偿退货C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款4.在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的5.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则该合同工程款的支付应在（B）履行。　A.发包人所在地　B.承包人所在　C.合同订立地D.非发包商所在地与承包商所在地的第三地6.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（D）内没有行使撤销权，撤销权消失。　　A.3个月B.6个月C.1年D.2年7.依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（A）追究违约方的赔偿责任。　A.可选择适用违约金条款或定金条款　B.可以同时采用违约金和定金条款　C.应该采用违约金条款　D.必须采用定金条款8.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A）申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构9.单价合同是承包人在投标时，按招标文件就(B)工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。A.单项B.单位C.施工工序D.分部分项10．某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，地基与基础分部工程完成后，其钢筋混凝士工程实际完成的工程量是2007m3，而投标时工程量清单中该分项的工程量是1995m3。在这种情况下，业主应根据(C)计算该分项应付的工程款。A.1995m3乘以合同单价B.1995m3乘以调整后的单价C.2007m3乘以合同单价D.2007m3乘以调整后的单价11．某建设工程项目以总价合同的形式进行发包，投标时由于承包商的失误导致投标价计算错误，在这种情况下(B)。A.可以调整合同总价B.不可以调整合同总价C.按正确的计算修正合同总价D.业主和承包商协商解决12．对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是(D)。A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加法律风险因素C.合同总价格加政策风险因素D.合同总价格13．某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土300元/m3误作为30元/m3的结果。为此，业主有权(A)。A.以单价为准调整总价B.以总价为准调整单价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标做废标处理14．某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是(D)万元。A.1600B.1650C.1950D.200015、(A)是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。28 A、BOT承包B、CM承包C、总承包D、总承包管理16、工程项目总承包实施过程可依法将(C)分包。A、全部工程B、主体结构工程C、部分工程D、除装饰之外工程17.《通用条款》是根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规对承发包双方的权利义务作出的规定，具有很强的通用性，基本适用于(B)。A.建设装饰工程B.各类建设工程C.土石方工程D.设备安装工程18．某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是(B)。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定19.某工程项目开工前，发包人向承包人提供了有关施工现场的地下管线资料，承包商按合同要求对管线予以保护，由于发包人提供的资料不准确，导致承包人在正常施工过程中对地下管线造成了破坏，根据施工合同示范文本规定，对该情况的处理应是(B)。A．保护费用由发包人承担，事故损失由承包人承担B．保护费用与事故损失均由发包人承担C.保护费用由承包人承担，事故损失由发包人承担D.保护费用与事故损失均由承包人承担20.工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作量的()，大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加；安装工程一般不得超过当年安装工程量的(B)，安装材料用量较大的工程，可以适当增加。A.20％，10％B.30％，10％C.20％，5％D.30％，5％21.实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前(A)天。A.7B.14C.10D.2122.工程师进行计量，工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前(D)小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。A.10B.12C.20D.2423.发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由(D)承担违约责任。A.双方共同B.承包人C.工程师D.发包人24.发包人收到竣工结算报告及结算资料后(C)天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。A.14B.21C.28D.2925.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失．发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后(D)小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.21B.24C.28D.4826.建设工程造价咨询合同自双方(C)之日起生效。A.签字B.盖章C.签字盖章D.支付定金27.当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在(B)日前通知对方：因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。A.7B.14C.21D.2828.(C)是建设工程施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。28 A.施工组织设计文件B.施工预算文件C.协议书D.工程量清单29.工程分包是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他(B)完成的活动。A.总承包企业B.建筑业企业C.专业分包企业D.劳务分包企业30.施工总承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。末经(B)同意，施工总承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.承包人B.发包人C.工程师D.分包人31.分包工程价款由施工总承包人与分包单位结算，(A)未经施工总承包人同意不得以任何名义向分包单位支付各种工程款项。A.发包人B.分包人C.工程师D.承包人32.全部工作完成，经工程承包人认可后(B)天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.21D.28二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.所有的合同的订立都必须经过（BC）。　　A.要约引诱B.要约C.承诺　　D.批准E.公证2.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（BE）。A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人3.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的方式的有（ABCD）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.返还财产4.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（BD）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金5.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ACE）。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会6.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ABCD）。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合7.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（AD）确定的价格履行。A.协议补充B.按照有关合同条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时履行地的市场价格履行E.按照订立合同时订立地的市场价格履行8.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（ACD）A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议28 B.当事人即使没有仲裁协议，也可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉讼C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁9．发包人在选择总价合同方式发包工程时，建设工程项目通常应具备的特点包括(ACDE)。A.工期较短B.工期较长C.工程量不太大D.技术不太复杂E.风险不大10.对于承包商而言，成本加酬金合同与固定总价合同相比较，承包商承包工程的(AC)。A.风险较低B.风险较高C.利润有保证D.利润没有保证11、下列对CM承包方式描述正确的是(ABCE)。A、由业主委托一家CM单位承担项目管理工作B、使工程项目实现有条件的“边设计、边施工C、CM单位以承包商的身份进行施工管理D、代理型的CM单位应负责工程分包的发包，与分包商直接签订合同E、非代理型的CM单位直接与分包商签订分包合同12、在选择合同类型时，应考虑的因素有(ABCE)。A、项目规模和工期长短B、项目的竞争情况C、项目的复杂程度D、必须考虑发包人的利益E、项目准备时间的长短13、施工合同是工程建设的主要合同，是工程建设(ACE)的主要依据。A.质量控制B.成本控制C.进度控制D.安全控制E.投资控制14.施工合同中的工程师是指(BC)，其具体身份和职责由双方在合同中约定。A.监理单位委派的总监理工程师B.监理单位委派的监理工程师C.发包人指定的履行合同的负责人D.施工项目经理E.施工项目技术负责人15.《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有(ACD)三个附件。A.《承包人承揽工程项目一览表》B.《建筑法》C.《发包人供应材料设备一览表》D.《工程质量保修书》E.《合同法》16.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括(BCD)三种。A.咨询服务B.正常服务C.附加服务D.额外服务E.有偿服务17.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。发包人与承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用(ABC)三种。A.固定总价B.固定单价C.可调价格D.不可调价格E.计时价格18、下列关于劳务分包人义务描述正确的是(ABCE)。A.自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查B.接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况C.操作人员的有效证件、持证上岗情况D.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系E.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令19.下列劳务分包合同中关于保险描述正确的是(ABDE)。A.劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险．且不需劳务分包人支付保险费用。C.发包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设各办理保险，并支付保险费用。D.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。28 E.保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。20.劳务报酬支付的方式有(ACE)。A.固定劳务报酬B.按合同约定计算C.确认的工时计算D.按双方协商确定E.确认的工程量计算第四章练习题1-4一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.工程造价的构成按项目建设过程中（B）或花费的性质、途径等来确定。A.费用支出B.各类费用支出C.费用收支D.各类费用收支2.国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的(A)。A.交货价B.出厂价C.订货合同价D.设备原价3.进口设备的原价是指进口(A)。A.设备的抵岸价B.设备的交货价C.设备的生产价D.设备的国内价4.病假在6个月以上的生产工人的工资应计入(A)。A.生产工人辅助工资B.劳动保险费C.待业保险费D.现场管理费5.某施工项目的直接费为1200万元,其中直接工程费为800万，措施费400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施工费为(A)万元。A.24B.16C.8D.66.按照建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建筑安装工程费用项目组成为(B)。A.直接费＋间接费＋计划利润＋税金B.直接费＋间接费＋利润＋税金C.直接工程费＋措施费＋规费＋企业管理费D.直接工程费＋现场经费＋管理费＋临时措施费7.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是(B)。A.施工单位搭设的临时设施费B.危险作业意外伤害保险费C.生产工人劳动保护费D.已完工程和设备保护费8.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和(A)。A.施工机械使用费B．施工机械安、拆费C.施工机械场外运费D.燃料动力费9.建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成，下列费用中属于直接工程费的材料费的是(A)。A.进行建筑材料质量一般性鉴定检查所发生的费用B.搭设临时设施所耗材料费C.施工机械安装及拆卸所耗材料费D.跳板、脚手架等的摊销费10.下列不属于直接工程费中材料费的费用是(D)。A.材料原价B.材料运输损耗费C.材料采购保管费D.材料二次搬运费11.在建筑安装施工过程中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于(A)。A.检验试验费B.研究试验费C.间接费D．现场管理费12.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税，城市维护建设税及教育费附加税，营业税的税额为营业额的3%，城乡维护建设税的纳税人所在地为市区的，按营业税的7%征收，则纳税地点在市区的企业缴纳税金的税率为(B)%。A.7B.3.41C.3.35D.3.2213.土地征用及拆迁补偿费指建设项目通过(B)取得无限期的土地使用权。28 A.出让方式B.划拨方式C.购置方式D.置换方式14.土地使用权出让金指建设项目通过土地使用权出让方式，取得(B)的土地使用权。A.无限期B.有限期C.规定期限D.不规定限期15.工程保险费是指建设工程在(B)根据需要，实施工程保险部分所需费用。A.安装工程期间B.建设期间C.设备采购期间D.材料采购期间16.办公和生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必需购置的办公和生活家具、用具的费用。按照设计定员人数乘以综合指标计算，一般为(B)元/人。A.600～800B.500～800C.700～800D.500～60017.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入，不包括应由设备安装工程费开支的(B)及试车费用。A.单台设备调试费B.多台设备调试费C.原料、燃料费D.油料和动力费18.基本预备费是指在投资估算或(B)内难以预料的工程费用。A.施工预算B.设计概算C.施工合同D.投标价格19.建设期贷款利息是指工程项目在建设期间内发生并计入(A)的利息。A.固定资产B.流动资产C.建设工程D.安装工程20.某新建项目建设期为3年．均衡进行贷款。第一年贷款300万元，第二年600万，第三年400万元，年利率12％。建设期第一年贷款利息为(A)万元。A.18B.74C.143D.20二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.工程造价是工程项目按照确定的建设内容、(ABDE)等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用。A.建设规模B.建设标准C.各类费用支出D.功能要求E.使用要求2.非标准设备原价有多种不同的计算方法，常用的有(ABCD)等计算方法。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.分部组合估价法D.定额估价法E.分别计算估价法3.建设安装工程费用项目中企业管理费包括12项,下列项目属于企业管理费的有(ABE)。A.劳动保险费B.财产保险费C.社会保险费D.住房公积金E.办公费4.二次搬运费是指因施工产地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用.二次搬运费费率的计算需要确定的内容有(BCD)。A.年工作台班数B.年平均二次搬运费开支额C.全年建安产值D.直接工程费占总造价的比例E.直接工程费的人工费合计5.按照建标【2003】206号文关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，下列项目属于建筑安装工程费用项目的有(ACE)。A．直接费B.设备购置费C．利润D.建设期利息E．税金6．建筑安装工程费用中的间接费由(AE)组成。A.企业管理费B.财务管理费C.措施费D.其他费用E.规费7．下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有(ABC)。A.住房公积金B.承包商的工会经费C.承包商的劳动保险费D.危险作业意外伤害保险。E.建设期贷款利息8．下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有(BCDE)。A．施工机械大修费B.材料二次搬运费C．生产工人退休工资D．生产职工教育经费E．生产工具、用具使用费9．列入建筑安装工程直接工程费中的人工费的有(ABD)等。28 A.生产工人劳动保护费B．生产工人探亲假期的工资C．生产工人退休工资D.生产工人福利费E.生产职工教育经费10．下列费用属于建筑安装工程措施费的是(ACD)。A.大型机械设备进出场及安拆费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D．施工排水、降水费E．施工现场办公费11．建筑安装工程费用项目中的规费包括5项，下列属于规费的有(ABC)。A.工程排污费B．养老保障费C.住房公积金D．劳动保险费E．财产保险费12.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的(ABC)。A.营业税B.城市维护建设税C.教育费附加税D.道路建设税E.其他税13.土地征用及拆迁补偿费指建设项目通过划拨方式取得无限期的土地使用权。依照规定所支付的费用。包括(ABCDE)等附着物补偿费。A.土地补偿费B.安置补助费C.青苗补偿费D.土地登记费E.被征用土地上的房屋、水井、树木14.在有偿转让和出让土地时，政府对地价不作统一规定，但应坚持以下原则(ABCE)。A.地价对目前的投资环境产生不大的影响：B.地价对当前的社会经济承受能力相适应；C.地价要考虑已投入的土地开发费用D.地价可以不考虑土地市场供求关系E.地价要考虑土地用途和使用年限。15.建设单位管理费是指建设工程从立项、(ABD)及后评估等全过程管理所需的费用。A.筹建B.建设C.联合试运转D.竣工验收交付使用E.施工16.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备研发生的费用。费用内容包括生产职工培训费，生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资(ABCD)等。A.工资性补贴B.职工福利费C.差旅交通费D.劳动保护费E.设备安装工程费17.基本预备费(又称不可预见费)是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用。主要指(ABCD)和修复费用。A.设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.预防自然灾害所采取的措施费用D.竣工验收时为鉴定工程质量费用E.不包括隐蔽工程修复费用18.建设期贷款利息应按借款要求和条件计算，下列描述正确的是(ABCE)。A.国内银行借款按现行贷款计算B.国外贷款利息按协议书或贷款意向书确定的利率按复利计算C.为了简化计算，在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用D.借款第一年按一年计息E.其余各年份按全年计息。第五章练习题1-5一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程生产过程是一个周期长，资源消耗数量大的生产消费过程。从建设项目可行性研究开始，到竣工验收交付生产或使用，建设是(B)进行的。•A.按周期B.分阶段C.按过程D.分层次2.工程的多次计价有各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同．由此决定了计价方法的(A)。•A.多样性B.一次性C.重复性D.指导性3.我国建筑产品价格市场化经历了(B)三个阶段。•A.国家计划价→国家指导价→国家调控价B.国家定价→国家指导价→国家调控价•C.合同价→国家指导价→国家调控价D.国家定价→国家标底价→国家调控价28 4.工程招标投标价格是在建筑产品(C)过程中形成的工程价格。•A.合同签订B.中标C.招标投标D.投标报价5.施工定额是建筑施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于(A)的性质。A.企业定额B.生产定额C.施工定额D.预算定额6.(D)是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。•A.投资估算指标B.材料消耗定额C.机械消耗定额D.概算指标7.编制施工定额时，(B)是基本的施工过程，是主要的研究对象。•A.时间B.工序C.工作D.过程8.某出料容量500L的搅拌机，每次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间为1、3、1、1min，机械正常利用系数为0．9，该机械纯工作一小时循环次数(C)次。•A.6B.8C.10D.129.所谓企业定额就是指建筑安装企业根据企业自身的技术水平和管理水平，所确定的完成(B)所必需的人工、材料和施工机械台班的消耗量，以及其他生产经营要素消耗的数量标准。•A.分项合格产品B.单位合格产品C.单项合格产品D.分部合格产品10.企业定额反映了企业的施工生产与生产消费之间的(A)。A.数量关系B.质量关系C.对立关系D.统一关系11.(A)是工程建设中的一项重要的技术经济文件，它的各项指标．反映了在完成规定计量单位，符合设计标准和施工及验收规范要求的分项工程消耗的或劳动和物化劳动的数量限度。这种限度最终决定着单项工程和单位工程的成本和造价。A.预算定额B.概算定额C.施工定额D.企业定额12.人工工日消耗水平有两种确定方法：一种是以劳动定额为基础确定；另一种是以(A)测定资料为基础计算。•A.现场观察B.现场工作日写实C.测时方法D.经验13.生产费指数的提高会影响(B)的提高，以减少生活水平的下降，或维持原来的生活水平。A.生活消费B.人工单价C.生产消费D.物价变动14.在预算定额中，定额中的材料价格只是材料基价，未包括(D)。•A.材料供应价B.材料运杂费C.运输损耗费D.检验试验费15.某种材料供应价为145元／T，不需包装，运输费为37．28元／T，运输损耗为14.87元/T，采购及保管费率为2.5％。该种材料基价为(B)元/T。•A.200.08B.202.08C.210.08D.212.0816.单位估价表又称工程预算单价表，是以货币形式确定定额计量单位某分部分项工程或结构构件(B)的文件，在预算定额中表现为定额项目表。•A.间接工程费用B.直接工程费用C.建筑工程费用D.安装工程费用17.单位估价表的表现形式常为定额项目表，定额项目表的一般格式是：横向排列为各(D)的项目名称，竖向排列为分项工程的人工、材料和施工机械消耗量指标。•A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程18.建设工程费用定额主要确定工程造价的定额计价程序和工程取费标准即(A)的确定。•A.费率B.利润率C.税金D.效率28 19.建筑安装工程(B)通常是以整个建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备的台或组为计量单位而规定的人工、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。A.预算指标B.概算指标C.定额指标D.投资指标20.概算指标是设计单位进行(B)比较和优选的依据。•A.投资控制方案B.设计方案C.费用控制方案D.技术方案21.建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力以(A)表示。A.单项投资B.单位投资C.分部投资D.分项投资22.工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标，它是调整工程造价(C)的依据。•A.价格B.指数C.价差D.指标23.开发通用的工程造价资料管理程序，推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，提高工程造价资料的(C)和可靠性。•A.应用性B.安全性C.适用性D.超前性24.建立工程造价资料积累制度是(A)依据极其重要的基础性工作。•A.工程造价计价B.工程造价编制C.工程造价控制D.工程造价管理二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.下列计价依据主要分类描述正确的是(ABCD)。•A.设备和工程量计算依据。包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件、相关的工程量计算规则、规范等。•B.人工、材料、机械等实物消耗量计算依据。包括投资估算指标、概算定额、预算定额、消耗量定额等。•C.工程单价计算依据。包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费、概算定额、预算定额等。D.措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据。主要是相关的费用定额和指标。•E.政府规定材料价格。2.在工程项目的计划、设计和施工中，定额的作用是(BCD)。•A.定额是制定技术方案的基础B.定额是确定工程造价的依据和评价设计方案经济合理性的尺度•C.定额是组织和管理施工的工具D.定额是总结先进生产方法的手段E.定额是编制施工方案的依据3.下列建设工程定额按照编制程序和用途分类正确的是(AB)。•A.施工定额、预算定额B.概算定额、概算指标C.材料消耗定额D.机械消耗定额E.投资估算指标4.工人在工作班内消耗的工作时间分为：必需消耗的时间和损失时间。下列属于损失时间的是(BCE)。•A.休息时间B.停工时间C.多余和偶然工作时间D.不可避免的中断时间E.违背劳动纪律损失时间5.计时测定的方法有(ADE)三种。•A.测时法B.现场观察法C.计时观察法D.写实记录法E.工作日写实法。6.拟定施工作业的定额时间是在拟定(ABCD)以及休息时间的基础上编制。•A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余和偶然工作时间7.确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，通过(ACDE)等方法获得。•A.现场技术测定法B.现场观察法C.实验室试验法D.现场统计法E.理论计算法8.下列属于企业定额特点的是(ABCE)。•A.其各项平均消耗要比社会平均水平低，体现其先进性。B.可以表现本企业在某些方面的技术优势。28 •C.可以表现本企业局部或全面管理方面的优势。D.所有匹配的单价都是静态的，具有操作性。E.与施工方案能全面接轨。9、下列关于预算定额的作用描述正确的是(ABDE)。•A.预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。B.预算定额是编制施工组织设计的依据。•C.预算定额是工程预付款支付的依据D.预算定额是编制概算定额的基础。E.预算定额是合理编制招标标底、投标报价的基础。10.材料消耗量计算方法主要有(CBD)三种。•A.标准定额计量B.换算法C.测定法，D.试验室试验法E.现场观察法。11.影响人工单价的因素有(BCDE)等会影响人工单价的变动。•A.社会平均消费水平B.生产费指数C.人工单价的组成内容D.劳动力市场供需变化•E.政府推行的社会保障和福利政策12.材料价格由(ABCD)及保管费组成材料基价。•A.材料供应价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购E.使用损耗费13.单位估价表的内容包括两部分：一是预算定额规定的工、料、机数量：二是地区预算价格，即(ABD)。•A.人工工资单价B.材料价格C.社会保障价格D.机械台班单价E.生产费价格14.建设工程费用定额是指在进行施工图预算时，按预算定额计算建筑安装工程基价直接费或定额直接费后，应计取的某些(BCDE)等的取费标准。•A.直接费B.措施费C.间接费D.利润E.税金15.工程建设投资估算指标是编制(AC)等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。•A.建设项目建议书B.初步设计C.可行性研究报告D.技术设计E.综合投资论证报告16.投资估算指标可分为建设项目(ACD)三个层次。•A.综合指标B.分部工程指标C.单项工程指标D.单位工程指标E.分项工程指标17.工程造价信息主要分为(ACE)三类。•A.价格信息B.综合价格指数C.各种工程造价指数D.单项价格指数E.已完工程信息18.单位工程造价资料包括(ABCD)和人工费以及相应的造价。•A.工程的内容B.建筑结构特征C.主要工程量D.主要材料的用量E.单项、人工工日第六章　练习题1-6一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到(C)。A.50％～90％B.60％～90％　C.70％～90％D.80％～90％2.投资机会及项目建议书阶段．是初步决策的阶段，投资估算的误差率在()左右；而详细可行性研究阶段是最终决策阶段，投资估算误差率在(A)以内。A.±30％±10％　　　B.±40％±20％C.±30％±20％　　　D.±40％±10％3.项目工程造价的多少主要取决于项目的(B)。A.建设规模B.建设标准　　C.劳动定员D.占地面积4.建设标准能否起到控制工程造价、指导建设控制的作用，关键在于(A)订得合理与否。A.标准水平B.建设规模C.劳动定员D.占地面积5.选择建设地点不仅关系到建设工程造价的高低和建设期限，对项目投产后的运营状况也有很大影响。因此，在确定厂址时，也应进行方案的(A)、比较，选择最佳厂址。A.技术经济分析　B.经济指标分析C.环境经济分析　　　　　D.土地节约分析6.对建设项目进行(B)，是对国家经济资源进行优化配置的最直接、最重要的手段。A.合理决策B.合理选择　　C.合理利用D.合理配置7.在建设项目的整个寿命周期中，前期工作具有决定性意义，起着极端重要的作用。而作为建设项目投资前期工作的核心和重点是(B)工作。A.投资B.可行性研究　　C.概算D.项目目标分析论证28 8.建设项目可行性研究报告的内容可概括为三大部分，首先是(D)。A.预测研究B.市场研究　　　C.技术研究D.效益研究9.建设项目可行性研究报告的内容可概括为三大部分，其核心部分是(D)。A.预测研究B.市场研究C.技术研究D.效益研究10.可行性研究报告必须经签证。可行性研究报告编制完成后，应由编制单位的行政、技术、经济方面的负责人签字，并对研究报告(B)负责。A.安全B.质量C.正确性D.完整性11.投资估算是指在项目投资决策过程中，依据现有的资料和特定的方法，对建设项目的(C)进行的估计。A.投资概算B.投资估算额C.投资数额D.建设资金12.假定某地拟建一座200套客房的豪华宾馆，另有一座豪华宾馆最近在该地竣工。其资料如下：有250套客房，有门厅、餐厅、会议室、游泳池、夜总会、网球场等设施，总造价为1025万美元。计算出在同一个地方，且各方面有可比性的具有200套客房的豪华旅馆造价估算值为(C)万美元。A.1025B.1000C.820D.80013.建设投资动态部分主要包括价格变动可能增加的投资额、建设期利息两部分内容，如果是涉外项目。还应该计算(A)的影响。A.汇率B.建设期利息C.利润率D.贷款贴息14.流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用(C)。•A.综合估算法B.经验估算法C.扩大指标法D.类拟指标法15.下列关于设计概算的编制原则描述错误的是(D)。•A.设计概算是一项重要的技术经济工作，坚决执行勤俭节约的方针，严格执行规定的设计标准。•B.要完整、准确地反映设计内容。C.结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平。•D.国家有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策。16.下列不属于建筑工程概算的编制方法的是(A)。•A.扩大单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法17.(A)要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程(或扩大结构件)项目的工程量时，才可采用。•A.概算定额法B.概算指标法C.类拟工程预算法D.概算单价法18.下列关于审查设计概算的编制依据描述错误的是(D)。•A.审查编制依据的合法性B.审查编制依据的时效性C.审查编制依据的适用范围D.审查概算编制的完整性19.建设工程施工图预算是招投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是(A)编制的依据。•A.标底B.概算C.预算D.结算20.对于工程造价管理部门来说，施工图预算是监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价，测算(C)的依据。A.预算指数B.概算指数C.造价指数D.定额标准21.施工图预算的编制方法可以采用工料单价法和综合单价法。(C)是目前施工图预算普遍采用的方法。A.材料单价法B.综合单价法C.工料单价法D.人工单价法22.工料单价法是目前施工图预算普遍采用的方法。它是根据建筑安装工程施工图和预算定额，按分部分项的顺序，先算出分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出(A)直接工程费。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程23.某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500万元，按规定标准计算的措施费为100万元，按直接费计算的间接费费率为15%，按直接费与间接费之和计算的利润率为2%，则该项目的不含税金的造价为(C)万元。A.600B.690C.703.8D.676.224．某混凝土工程，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，直接费为400元／m3，间接费费率为13％，利润率为10％，综合计税系数为3.41％，则该分项工程的全费用综合单价为(C)元／m3。•A.580B.536C.514D.49825．某分项工程的全费用综合单价为514元／m2，直接费400元／m2，间接费费率13％，利润率10％，计税系数3．41%。现因业主变更导致该分项工程量增加超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经双方协商，间接费和利润调整系数分别定为0．9和0．8，则新的全费用综合单价为(D)元／m2。A.437B.440C.452D．49926.审查施工图预算用分解对比审查法，一般可分为三个步骤，下列属于第一步正确的是(A)。A.把直接费分解为各工种工程和分部工程预算，分别计算出他们的每平方米预算价格B.把拟审的工程预算与同类型预算单方造价进行对比C.按分部分项工程进行分解D.边分解边对比二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)　1.下列关于建设项目决策与工程造价的关系描述正确的是(ABCD)。28 A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价高低、投资多少也影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的深度不影响工程造价的控制效果2.下列关于技术方案选择的基本原则描述正确的是(ABC)。•A.先进适用B.安全可靠C.经济合理D.技术先进E.利用能源3.下列属于可行性研究的作用具体体现正确的是(ABDE)。•A.作为建设项目投资决策的依据。B.作为编制设计文件的依据C.作为风险评价、申请施工执照的依据。•D.作为建设项目与各协作单位签订合同和有关协议的依据。E.作为项目后评估的依据。4.(BCD)是构成建设项目可行性研究的三大支柱。•A.预测研究B.市场研究C.技术研究D.效益研究E.风险评价研究5.确保可行性研究报告的真实性和科学性。报告编制单位和人员应坚持(BCDE)的原则，实事求是，对提供的可行性研究报告质量负完全责任。•A.准确B.客观C.公正D.科学E.可靠6.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府对于投资项目的管理分为(ACD)三种方式。•A.审批B.融资方式C.核准D.备案E.资本金注入方案7.下列关于我国建设项目的投资估算的阶段划分与精度要求描述正确的是(ABE)。•A.项目规划阶段的投资估算精度的要求为允许误差大于±30％。•B.项目建议书阶段的投资估算对投资估算精度的要求为误差控制在±30％以内。•C.初步可行性研究阶段的投资估算对投资估算精度的要求为误差控制在±20％以内。•D.详细可行性研究阶段的投资估算对投资估算精度的要求为误差控制在±20％以内。•E.详细可行性研究阶段的投资估算对投资估算精度的要求为误差控制在±10％以内。8.根据国家规定．从满足建设项目投资设计和投资规模的角度，建设项目投资的估算包括(CD)两部分。•A.建筑工程费B.安装工程费C.固定资产投资估算D.流动资金估算•E.设备购置费9.下列属于项目规划和项目建议书阶段，投资估算采取的方法正确的是(ABCD)。•A.生产能力指数法B.单位生产能力法C.比例法D.系数法E.指标估算法。10.建设工程费用是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，一般采用(BCD)等进行估算。A.单位安装工程投资估算法B.单位建筑工程投资估算法C.单位实物工程量投资估算法D.概算指标投资估算法E.设计指标投资估算法11.建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部分，是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的(ABCD)等资料，按照设计要求，概略地计算建筑物或构筑物造价的文件。•A.概算指标B.概算定额C.综合指标预算定额D.设备材料预算价格E.设备材料市场价格12.下列关于设计概算的作用描述正确的是(AE)。•A.设计概算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。B.设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。C.竣工结算不能突破施工图预算，施工图预算不能突破设计概算•D.由于设计变更等原因建设费用超过概算，可以不再重新报批E.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据13.设计概算可分(BCD)三级。•A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算E.分项工程概算14.建筑设备及安装工程概算的编制方法正确的是(ACDE)。•A.预算单价法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.设备价值百分比法E.综合吨位指标法15.下列关于审查设计概算的编制依据正确的是(ABC)。•A.审查编制依据的合法性B.审查编制依据的时效性C.审查编制依据的适用范围D.审查编制说明•E.审查概算编制的完整性16.下列关于审查设计概算的方法描述正确的是(BDE)。•A.综合概算表法B.对比分析法。C.预算单价法D.查询核实法。E.联合会审法。17.下列关于施工图预算的作用描述正确的是(ABCE)。•A.是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，•B.是施工企业编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据，•C.是甲乙双方办理工程结算的拨付工程款的参考依据，D.是施工单位编制施工预算的依据。•E.是工程造价管理部门合理确定工程概算，测算概算指标的依据。18.审查施工图预算的重点，应该放在(BCD)取定是否正确，各项费用标准是否符合现行规定等方面。•A.综合单价套用B.工程量计算C.预算单价套用D.设备材料预算价格E.机具预算价格19.下列关于审查施工图预算的意义描述正确的是(ABCD)。•A.有利于控制工程造价，克服和防止预算超概算。B.有利于加强固定资产投资管理，节约建设资金。•C.有利于施工承包合同价的合理确定和控制。D.有利于积累和分析并项技术经济指标，不断提高设计水平28 •E.有利于各项费用标准符合现行规定20.审查施工图预算方法较多，主要有全面审查法、标准预算审查法、(ABCD)、利用手册审查法和分解对比审查法等八种。•A.分组计算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.重点抽查法E.网络图控制法第七章练习题1-7一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，(D)以公开招标或邀请招标方式．鼓励潜在的投标人依据招标文件参与竞争，通过评定，从中择优选定中标人的一种经济活动。•A.依据规定程序B.依据双方约定程序C.依据招标方约定程序D.依据法定程序2.建设工程投标是工程招标的对称概念，指具有(A)和能力的投标人，根据招标条件，在指定期限内填写标书，提出报价，参加开标，接受评审，等候能否中标的经济活动。•A.合法资格B.投标资格C.规定条件D.规定资格3．下面关于招标的说法不正确的是(D)。A．发布招标公告是公开招标的第一个环节B．邀请招标也称选择性招标C．对市场供给情况及供应商或承包商的情况比较了解，是采用邀请招标的前提条件D．招标项目的技术新而且复杂或专业性很强，应优先选择公开招标方式4．在招标活动中，招标人经常采用的资格审查方式是(A)。•A.资格预审B.提供投标保函C.资格后审D.提供保证金5．为了保证充分竞争，当投标人少于(B)个时，应当重新招标。A．2B．3C．4D．56.投标保证金一般不得超过投标总价的2％，且最高不得超过(B)万元人民币。A.70B.80C.90D.1007.招标文件中的建设工期应当参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短(C)以上的，应计算赶工措施费。A.10％B.15％C.20％D.25％8.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的时间，即明确投标准备时间，也就是从开始发放招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止的期限。这一期限最短不得少于(B)天。A.10B.20C.25D.309.下面有关工程标底的说法不正确的是(C)。A．标底是我国工程招标中的一个特有概念B．标底是招标人对建设工程预算的期望值C．标底通常被作为建筑工程的交易价格D．标底应根据国家统一的工程量计算规则、计价依据和计价办法来计算10.招标项目编制标底的。应根据批准的初步设计、投资概算，依据有关计价办法，参照有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。一个工程只能编制(A)个标底。•A.1　　B.2　　C.3　　D.411.我国目前建设工程施工招标标底的编制，主要采用定额计价和(A)计价来编制。•A.工程量清单B.分部分项工程C.单位工程D.单项工程12.工程量清单标底的编制。工程量清单下的标底价必须严格按照“规范”28 进行编制，以工程量清单给出的工程量和综合的工程内容，按(B)计价。•A.政府指导价格B.市场价格C.综合价格D.投标单位价格13.施工方案是投标报价的一个前提条件，也是招标人评价时要考虑的因素之一。施工方案应由投标人的(B)主持制定。•A.项目经理B.技术负责人C.招标人D.投标人14.下列属于投标报价的编制程序的第一步的工作的是(C)。•A.确定单价B.计算合价C.复核或计算工程量D.确定利润15.我国《招标投标法》规定．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的(B)公开进行。•A.同一地点B.同一时间C.同一标准D.同一条件16.开标由(A)或者招标代理人主持，邀请所有投标人参加。•A.招标人B.投标人C.承包商D.咨询公司17.评标委员会由招标人负责组建，由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的(A)。•A.2/3B.1/2C.1/4D.1/318.投标文件初步评审的内容中不正确的一项是(B)。•A.符合性评审B.标准性评审C.技术性评审D.商务性评审19.在综合评估法中，最为常用的方法是(B)。•A.打分法B.百分法C.评审法D.比例法20.经过评标后，就可确定出中标候选人(或中标单位)。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(C)人，并标明排列顺序。•A.1B.1～2C.1～3D.1～421.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日(C)个工作日前确定。•A.10B.20C.30D.1522.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(C)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．15B．20C．30D．2823.招标人与中标人签订合同后(A)个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。•A.5B.7C.10D.1424.工程量清单应该由具有编制招标文件能力的(B)，或受其委托具有相应资质的中介机构编制。工程量清单是招标文件的组成部分。A.投标人B.招标人C.业主D.监理25.分部分项工程量清单由(B)根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。A.投标人B.招标人C.业主D.监理26.就我国目前的实践而言，工程量清单计价作为一种市场价的形成机制，其使用主要在工程(B)阶段。•A.设计招标B.施工招标C.采购招标D.设备招标27.工程量清单计价在施工招标阶段的应用主要是(B)。•A.编制预算B.编制标底C.编制投标书D.编制招标文件28.根据我国现行的工程量清单计价办法，单价采用的是(A)。28 •A.全费用单价B.单项费用单价C.单位费用单价D.全额费用单价29.工程量清单下的标底价必须严格按照“规范”进行编制-以工程量清单给出的工程数量和综合的工程内容，按(D)计价。•A.政府指导价格B.规定定额价格C.招标文件确定的价格D.市场价格30.工程价格形成的主要阶段是(C)阶段。•A.设计B.施工C.招标投标D.签订合同31.工程量清单计价是(B)做法。•A.国内通行的计价B.国际通行的计价C.国家规定的计价D.国际规定的计价二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.下列关于招标投标的性质描述正确的是(ABCD)。•A.建设工程招标是要约邀请B.投标是要约C.中标通知书是承诺D.招标公告是要约邀请E.投标是承诺2.我国《招标投标法》的规定，下列必须进行招标的项目正确的是(ADE)。•A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D.全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目•E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目3．下列属于招标文件内容的是(ABDE)。•A．投标人须知B．投标文件格式C．评标委员会的人员名单D．评标标准和方法E．合同的主要条款4．下列属于投标人须知的是(BCDE)。A．招标工程的技术要求和设计文件B．工程概况C．招标范围D．资格审查条件E．评价的方法和标准5.下列属于投标文件包括的内容正确的是(ABCD)。•A.投标函。B.投标报价，投标报价的编制与审核由造价工程师负责，并由造价工程师签字，加盖执业专用章和单位公章。•C.施工组织设计。D.商务和技术偏差表。E.投标文件格式6.下列行为均属投标人串通投标报价的是(ADE)。•A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.招标人预先内定中标人C.招标人向投标人泄露标底D.投标人之间先进行内部竞价．内定中标人，然后再参加投标E.投标人之间其他串通投标报价的行为7.下列行为均属招标人与投标人串通投标的是(ABCD)。•A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，后者协助投标人撤换投标文件，更改报价•B.招标人向投标人泄露标底C.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高报价，中标后再给投标人或招标人额外补偿•D.招标人预先内定中标人E.投标人之间其他串通投标报价的行为8.按照建设部的有关规定．依法必须进行施工招标的工程。招标人自行办理施工招标事宜的，应当具有(BC)。•A.编制投标文件的能力B.组织评标的能力C.编制招标文件的能力D.组织投标的能力E.编制施工方案的能力9.我国《招标投标法》规定，投标人是响应招标、参加投标竞争的(BD)。投标人应当具备承担招标项目的能力。•A.自然人B.法人C.公民D.其他组织E.外国人10.建设部第89号令指出，施工招标的投标人是响应施工招标、参与投标竞争的施工企业。投标人应当具备相应的施工企业资质，并在(ABDE)等方面满足招标文件提出的要求。•A.工程业绩B.技术能力C.草拟合同书D.项目经理资格条件E.财务状况28 11.工程量清单计价的投标报价由(ABC)构成。•A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费用D.分部工程费E.分项工程费12.标底的编制内容包括(BCD)。A．施工方案B．标底综合编制说明C．标底价格审定书D．标底附件E．标底编制依据13.分部分项工程量清单包括(ABCD)四个部分。A.项目编码B.项目名称C.计量单位D.工程数量E.合价14.评标方法包括经评审的(AC)或者法律、行政法规允许的其他评标方法。•A.最低投标价法B.价差评估法C.综合评估法D.打分法E.标价比较法15.投标偏差是评标委员会根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为(AB)。A.重大偏差B.细微偏差C.中度偏差D.规定范围内偏差E.允许偏差16.出现下列(ABCD)情形之一时，应当作为无效投标文件，不得进人评标。A．投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的B．投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的C．组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的D．投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的E．投标人未递交履约保函的17．下列有关评标的说法正确的有(ABCE)。A．评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较B．评标分为初步评审和详细评审两个阶段进行C．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐中标候选人。D．评标应当在社会监督的情况下进行E．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人18.工程量清单计价的操作过程可以从(ABC)三个阶段来阐述。•A.招标B.投标C.评标D.签订合同E.履行合同19.《建设工程工程量清单计价规范》中进一步强调：“实行工程量清单计价招标投标建设工程，其(ABCE)应按本规范进行”。•A.招标标底B.投标报价的编制C.合同价款的确定与调整D.施工索赔E.工程结算20.工程量清单计价方法与定额计价方法的区别的特点正确的是(ABCD)。•A.两种模式的主要计价依据及其性质不同。B.编制工程量的主体不同。C.单价与报价的组成不同。•D.合同价格的调整方式不同。E.工程量清单计价把施工措施性消耗没有纳入竞争的范畴。21.设备、材料采购评标中常采用的方法是(BCDE)。A.分别评标价法B.综合评标价法C.全寿命费用评标价法D.最低投标价法E.百分评定法第八章练习题1-8一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.工程变更包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。以下变更中(C)在工程变更中最重要。A.工程量变更B.工程项目的变更C.工程设计变更D.施工条件的变更2.由于发包人对原设计进行变更，以及经工程师同意、承包人要求进行的设计变更，导致合同价款的增减及造成的承包人损失由(B)承担，延误的工期相应顺延。•A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人3．由设计方提出的工程变更应该与(C)协商或经其审查批准。28 A.承包商B.规划部门C.业主D.监理公司4.由于承包人的施工过程、施工方案本身的缺陷而导致了施工方案的变更，由此所引起的费用增加和工期延长应该由(D)承担责任。A.业主B.政府部门C.设计部门D.承包人5.承包人原因对原设计进行变更。承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经(C)同意。•A.发包人B.承包人C.工程师D.规划管理部门6.发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前(C)天以书面形式向承包人发出变更通知。•A.7B.10C.14D.217.重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告的一方，应在收到之日起()天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送选之目起(C)天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。•A.7B.10C.14D.218.设计变更涉及工程价款调整的，由(A)提出，经发包人审核同意后调整合同价款。•A.承包人B.发包人C.设计人D.工程师9．工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方(A)或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。A.不履行或未能正确履行合同B.未签订合同C.不履行合同D.未能正确履行合同10．在建设工程施工承包合同执行过程中，(B)。A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔11．索赔事件(又称为干扰事件)是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起(C)变化的各类事件。A.合同主体B.合同条件C.工期和费用D.合同客体12．FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》(GF-99－0201)都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的(D)天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.10B.14C.20D.2813．索赔报告的关键部分是(B)，其目的是说明自己具有索赔权，是索赔能否成立的关键。A.总述部分　B.索赔根据C.索赔款项(或工期)计算部分　　D.证据部分14.对于承包商来说，只有当工程价款结算完毕，才意味着其获得了工程成本和相应的(C)，实现了既定的经济效益目标。A.利益B.费用C.利润D.奖金15.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的(C)，不高于合同金额的(C)。A.5％，10％B.15％，20％C.10％，30％D.20％，30％16.在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的(A)天内预付工程款。28 A.7　　B.10　　　C.14　　　D.2117.根据确定的工程量计量结果，承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请14天内，监理(业主)应按不低于工程价款的(B)，不高于工程价款的(B)向承包商支付工程进度款。A.30％，60％B.60％，90％C.40％，90％D.50％，90％18.竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更单和现场签证等进行核算，并按国家统一规定的计算规则(B)。A.校对工程量B.计算工程量C.复核工程量D.检查工程量19.建设部《招标文件范本》中规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的10％后，由承包人开始向发包人还款，发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前(B)个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。A.2　　B.3　　C.4　　　D.620.缺陷责任期一般为(B)个月、(B)个月或(B)个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。•A.3、6、12　　　　B.6、12、24C.3、6、18　　　　D.6、10、2021.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的．责任由(B)负责。•A.发包人B.承包人C.双方共同D.工程师22.接受委托承接有关工程结算咨询业务的工程造价咨询机构应具有工程造价咨询单位资质，其出具的办理拨付工程价款和工程结算的文件，应当由(A)签字，并应加盖执业专用章和单位公章。•A.造价工程师B.监理工程师C.发包人D.承包人二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.下别能够构成设计变更的事项正确的是(ABCD)。•A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量•C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.施工方案发生了变化2.计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况，下列描述正确的是(ACD)。•A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。•B.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。•C.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。•D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。•E.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3.下列索赔依据可在索赔报告中直接引用的是(ABCD)。•A.招标文件、施工合同文本及附件B.双方签字认可的文件C.经认可的工程实施计划•D.各种工程图纸、技术规范E.会谈纪要4．承包商可以提起索赔的事件通常有(ABCD)。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加D.发包人延误支付期限造成承包人的损失E.贷款利率上调造成贷款利息增加28 5．施工索赔的成立应该具备的前提条件包括(ABC)。A.与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.施工条件变化E.设计变更、发包人及其监理工程师提出的工程变更6.费用索赔的计算，计算方法有(CD)等。•A.网络图分析B.比例计算法C.实际费用法D.修正总费用法E.排列图分析7.工期索赔的计算主要有(AB)两种。•A.网络图分析B.比例计算法C.实际费用法D.修正总费用法E.S型曲线法8.索赔报告的内容包括(ACDE)四个部分。A.总论部分B.变更签证刻部分C.索赔根据部分D.索赔计算部分E.索赔证据部分9.工程进度款的结算方式，下列正确的方式是(AD)。A.按月结算与支付B.季度结算与支付C.半年结算与支付D.分段结算与支付E.年度结算与支付10.竣工结算的方式有(ACE)三种。A.单位工程竣工结算B.分部工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.分项工程竣工结算E.建设项目竣工总结算。11.设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经(AB)审查同意，签证才能列入结算。A.业主B.监理工程师C.承包商　　　　D.项目经理E.设计单位负责人12.建筑安装工程费用价格调值公式一般包括(ACD)。A.固定部分　　　　B.机械部分C.材料部分　　　　D.人工部分E.辅助部分13.工程价款价差调整的方法有(ABCD)等。•A.工程造价指数调整法　　　　B.实际价格调整法C.调价文件计算法　　　D.调值公式法E.调价补偿法14.当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列(ABCD)办法解决。A.双方协商　　　　B.调解C.申请仲裁　　　　D.向法院起诉E.同时选择仲裁和法院第九章练习题1-9一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设项目竣工决算是指所有建设项目竣工后，(B)按照国家有关规定在新建、改建和扩建工程建设项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。A.建设行政机关B.建设单位C.开发商D.投资者2.竣工决算是以实物数量和(C)为计量单位。综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分。•A.数量指标B.金额指标C.货币指标D.资金指标3.竣工决算报告情况说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对(A)进行分析和补充说明的文件。•A.竣工决算报表B.工程投资C.造价报表D.竣工财务决算表4.为确保竣工图质量，必须在施工过程中及时做好(C)记录，整理好设计变更文件。•A.验收检查B.质量检查C.隐蔽工程检查D.阶段检查28 5.在竣工决算报告中必须对控制(A)所采取的措施、效果及其动态变化进行认真比较分析，总结经验教训。•A.工程造价B.工程概算C.工程投资D.工程预算6.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，期限责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告(D)天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.60C.80D.907.按《建设工程质量管理条例》对建设工程在正常使用条件下为设计文件规定的该工程的合理使用年限的是(A)。A.地基基础工程和主体结构工程B.屋面防水工程C.防水要求的卫生间D.外墙面的防渗漏8.缺陷责任期内，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起(B)天内派人保修。A.5B.7C.10D.149.发、承包双方就缺陷责任有争议时，可以请有资质的单位进行鉴定，(C)承担鉴定费用并承担维修费用。•A.双方共同B.发包方C.责任方D.承包方10.保修费用一般可参照建筑安装工程造价的确定程序和方法计算，也可按照建筑安装工程造价或承包工程合同价的一定比例计算，一般取(C)。•A.2％B.3％C.5％D.7％11.固定资产是指使用期限超过(B)年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。A.0.5B.1C.1.5D.212.在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。分摊时，什么费用由什么工程负担应按具体规定进行。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、勘察设计费等费用则按(C)分摊。•A.建筑工程费B.建筑安装工程费C.建筑工程造价D.建筑勘察设计费13.(D)是指不能全部计人当年损益，应当在以后年度分期摊销的各种费用，包括开办费、租人固定资产改良支出等。•A.固定资产B.流动资产C.无形资产D.递延资产14.根据现行财务制度规定，企业筹建期间发生的费用，应于开始生产经营起(A)计人开始生产经营当期的损益。•A.一次B.二次C.三次D.分批15.企业筹建期间开办费的价值可按其(C)确定。•A.有效价值B.全部价值C.帐面价值D.入帐价值16.以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出的计价，应在租赁有限期限内摊入制造费用或(A)费用。A.管理B.租赁　　　　C.经营D.合同二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意．至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)1.竣工决算是正确核定新增(ABCD)和投资效果的文件。A.固定资产价值B.考核分析投资效果C.建立健全经济责任制的依据D.是反映建设项目实际造价E.是反映建设项目运行效果的依据2.竣工决算由(AB)两部分组成。A.竣工决算报表　　　　　　　B.竣工情况说明书C.竣工工程概况表　　　　　　D.竣工财务决算表E.建设项目交付使用财产明细表28 3.下列关于建设工程竣工图描述正确的是(ABCD)。A.是真实记录各种地上地下建筑物、构筑物等情况的技术文件B.是工程进行交工验收的依据，C.是改建和扩建的依据D.是国家的重要技术档案　E.是考核分析投资效果的依据4.缺陷是指建设工程质量不符合工程建设(ABC)的约定。A.强制标准　　　B.设计文件C.承包合同D.企业标准E.双方约定标准5.按《建设工程质量管理条例》对建设工程在正常使用条件下规定最低保修期限为二年的是(BCDE)。A.屋面防水工程B.电气管线C.给排水管道D.设备安装E.装修工程6.按《建设工程质量管理条例》对建设工程在正常使用条件下规定保修期限为五年的是(ACE)。A.屋面防水工程B.设备安装C.防水要求的卫生间D.房间E.外墙面的防渗漏7.按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为(BCDE)等五大类。•A.有形资产B.固定资产C.流动资产D.无形资产和递延资产E.其他资产8.无形资产是指特定主体所控制的，但没有实物形态的资产，对生产经营妊期发挥作用且能带来经济利益的资源。主要包括(ACDE)等。•A.专利权B.专有权C.著作权D.非专利技术E.商业信誉9.开办费是指在筹集期间发生的费用，不能计入固定资产或无形资产价值的费用，主要包括筹建期间(BCDE)、印刷费、注册登记费以及不计入固定费产和无形资产购建成本的汇兑损益、利息支出等。•A.土地征用费B.人员工资C.办公费D.员工培训费E.差旅费28'