路网绿化工程施工组织设计

'XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）XX市建设工程施工招标文件（项目编号：）工程名称：XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）工程地址：XX花园口经济区招标人：XX花园口经济区城乡建设管理局（公章）代理机构：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司（公章）联系人：电话：招投标部门审核意见：（公章）财政部门审核意见：（公章）XX市建设工程招标投标管理处监制二○一四年四月XXXX建设工程项目管理咨询有限公司0 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）招标文件备案表项目名称：XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）项目编号：G2102882014040424811422343负责人签字编制人签字岗位编号造价师签字编号序号备案内容备案部门意见1是否使用了招标文件示范文本；招标文件内容完整性、合法性、针对性；投标保证金、履约保证金是否合理并列入。　2招标范围是否明确，质量目标、工期及标段划分是否合理。　3对投标单位资质要求是否符合国家资质管理规定，是否存在排斥潜在投标人投标的现象。　4技术标准、技术参数是否合理，关键技术和工艺是否明确，有无针对性，深度能否满足要求。　5报名时间、投标文件的编制时间是否合理，符合国家有关规定。　6评标办法、评分标准是否合理、科学、具体，有可实施性，并符合国家和省市有关规定。是否有防止围标、串标有效措施。　7废标条件是否合理、明确，是否有排斥潜在投标人条款，并符合国家、省市有关规定。　8工程量清单编制人资格是否满足要求，是否按规定签署；清单编制深度和规范程度是否合理；主材的标准是否明确具体。是否将劳保费、定额测定费、安全生产和文明施工等费用单独列出；对清单编制依据、编制原则、编制内容和其他说明等作出清单编制说明。　9合同主要条款是否完整、合理，是否有治理“黑白”合同措施，是否符合招标文件有关要求及国家有关规定；合同价款、工程款支付约定明确、合理。　10项目管理班组人员是否齐全，对项目经理、技术负责人、质检员、安全员、档案员等主要人员是否提出具体要求；是否明确中标后不得更换项目经理和主要管理人员。　11是否已明确将投标单位承诺、项目经理和造价工程师承诺，企业安全资格审核意见、外埠企业进连备案、不拖欠农民工工资承诺等要求列入投标文件规定内容。　12是否将施工设备、办公设备、检测设备、新技术应用、合理化建议等列入评标内容。　备案管理部门意见备案章：日期：说明：凡未经负责人及注册造价师审查签字的不予受理，如发现5条以上严重问题追究相关人员责任。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司0 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）目录招标公告第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程技术要求与建设标准第五章投标文件投标函件部分格式第六章投标文件商务部分格式第七章投标文件技术部分格式第八章评标细则第九章工程量清单第十章图纸XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）招标公告 1.招标条件本招标项目  XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）  （项目名称）已由  XX花园口经济区经济发展局  （项目审批、核准或备案机关名称）以  花园口经济区新开工项目立项函大花经基审[2014]09号  （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为  XX花园口经济区城乡建设管理局  ，工程建设资金来自  自筹  （资金来源），项目出资比例为  100%  。项目已具备招标条件，现对该项目的  景观绿化工程  （具体招标内容）进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1本次招标项目的建设地点：  XX花园口经济区  。2.2工程规模：工程：  绿化总面积6860平方米。  2.3合同估算价为  300 万元。2.4招标范围：种植土回填、栽植树木、铺植草坪、景观造型、养护管理等。2.5工期要求：  2014  年  5 月  26  日开工至  2014  年  12  月  31  日竣工，计划工期  220  天。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备  [园林绿化工程三级](含)以上  资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备  [辽宁省城市园林绿化企业项目负责人证书]资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且经过IC卡刷卡认证通过的项目经理（建造师）（未列入信息数据库管理的除外）。3.2本次招标  不接受  联合体投标。3.3施工招标对投标人的资质要求为：不要求提供设计资质。3.4对投标人的其他要求  ①投标企业及项目管理班组主要人员开标前须取得XX市建筑市场信用信息IC卡，尚未办理的请登陆《XX市筑信网》（www.dlzhuxin.com）按要求及早办理。②投标企业需按大建委发（2011）117号文件《关于推动XX市建设工程电子化招投标工作的意见》中“CA锁办理程序”办理CA锁后方可参加投标。③外埠企业在办理入辽备案手续后，应到辽宁省建设厅招标处办理IC卡激活。  4.投标报名4.1凡有意参加投标者，请于  2014  年  4月  4 日至  2014  年  4  月  11  日，每日上午  8:30  时至  11:30  时，下午  13:00  时至  17:00  时（北京时间），通过网上报名方式进行投标报名，网站名称为：  辽宁建设工程信息网  。其他报名方式不予受理。注：网上投标报名及招标文件下载按提示进行。4.2投标保证金或投标担保金额与缴纳需提交投标保证金金额 6万元; @DanBaoJing   按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标保证金或投标担保均须在开标前完成。递交投标文件时，投标人应在投标文件中附有缴纳投标保证金或投标担保的有关凭证。投标文件中未附有缴纳投标保证金或投标担保有关凭证的，其投标文件招标人不予受理。5.招标文件的获取5.1凡有意参加投标者，投标报名通过后，请于  2014  年  4  月  9  日至  2014  年 4  月  15  日，每日上午  08:30  时至  11:30  时，下午  13:00  时至  17:00  时（北京时间），按照相关程序,通过CA认证锁登录辽宁建设工程信息网（www.lnzb.cn）自行购买并下载招标文件。5.2本招标文件购买方式采取网上下载，本招标文件购买方式采取现场购买，本招标文件购买方式采取网上下载或现场购买，招标文件每套售价  600  元（人民币)，其中：招标代理收费为500元/本，软件公司收费100元/本，售后不退。图纸押金    元，在退还图纸时退还（不计利息）。电子文档图纸除外。6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间为    年    月    日  0  时  00  分，将投标文件递交到  XX市建设工程交易中心花园口分中心  （名称及地址）。将投标文件上传到辽宁建设工程信息网（www.lnzb.com）投标人指定栏目。6.2逾期送达的或者未送达到指定地点，或未在规定时间内传输到相关网站栏目的投标文件，或未按照制作工具制作的电子投标文件,招标人不予受理。6.3投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标答疑中的相关信息。7.发布招标公告的媒介本招标公告已在辽宁建设工程信息网上发布，同时在  XX市建设工程信息网  （发布公告的媒介名称）上发布。注：招标公告发布时间不得少于5日。8.联系方式招标人：  XX花园口经济区城乡建设管理局    招标代理机构：  XXXX建设工程项目管理咨询有限公司  地址：      地址：    邮编：      邮编：    联系人：      联系人：    电话：      电话:  0411-62906679  传真：      传真：    电子邮件：      电子邮件：    网址：    网址：    XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）  开户银行：      开户银行：    账号：      账号：    第一章投标须知前附表及投标须知XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）一.投标须知前附表21.投标文件撤回及修改前附表（一）五.开标前附表（二）22.开标一般规定前附表（三）23.开标程序前附表（四）六．评标前附表（五）24.评标一般规定前附表（六）25．符合性审查二.总则26.评标程序01．使用文字种类27．现场询标02．使用货币种类28．细微偏差修正03．建设资金29．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七.授予合同05．投标资格30.中标通知书06．投标有效期31.授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场32．签订合同08．投标人投标担保33．履约担保09．中标人履约担保10.招标人支付担保11.设计文件12.工程量清单三.招标文件13．招标文件组成14．招标文件解释及澄清15．招标文件修改四.投标文件16.投标文件组成17.投标文件格式18.投标报价19.投标文件密封及标志20.投标文件提交XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）2建设地点XX市花园口经济区3建设规模绿化总面积6860平方米。4承包方式固定价格合同：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不调整。5质量要求质量目标：优良（养护期为五年，苗木成活率第一年达到95%以上，第二年达到98%以上，第三年至第五年达到100%）执行标准：执行国家、辽宁省、XX市现行工程质量验评标准。6招标范围种植土回填、栽植树木、铺植草坪、景观造型、养护管理等，详见图纸和工程量清单。7工期要求2014年5月26日开工至2014年12月31日竣工，计划工期220天8资金来源自筹，300万元。9投标人资质等级要求1、具有独立法人资格的企业。2、具有建设行政主管部门核发的园林绿化工程三级及以上资质，且无不良记录。3、具有相应技术、设备、经济能力和良好的信誉。4、项目经理要求：具备辽宁省城市园林绿化企业项目经理证书，目前无在建工程项目，无不良记录。10资格审查方式资格后审：所有投标文件内容均须有原件支持，但评标委员会不保证查看所有投标人的原件。对开标时不能提供原件的，评标委员会对其信誉等资料不予认可。投标人提供虚假材料的，将无条件予以废标，并没收投标保证金。11投标报价报价方式：工程量清单计价计价依据：2008年辽宁省建设工程计价依据其它说明：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标报价总额应与工程量清单报价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。12投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）13投标担保金额投标保证金：人民币6万元注：只收取投标人基本开户行的汇款，保证金必须于开标前1天到账并于开标前3天到XX花园口经济区城乡建设管理局305室换收据（若在规定时间前保证金没有到账或没有换取收据，则视为自动放弃此次投标）。收款单位：XX花园口经济区城乡建设管理局开户银行：XX银行普兰店支行营业部账号：805101213001339中标人的投标担保金将于中标人与发包人签订施工合同并备案后予以退还（无息）。未中标人在中标公示期满10日内退还（无息）。14答疑及踏勘现场自行踏勘；投标人如有疑问，应于招标文件开始发售起10日内以书面形式向招标人提出。投标人应在开标前随时登录XX建设工程信息网关注与本项目相关的澄清或修改文件，网上发布的澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人未及时登录网站查看澄清或修改文件，招标人、招标代理将不承担影响其投标文件编制及影响其投标的责任。15投标文件份数及要求投标函件：正本一份，副本四份，电子光盘2份；商务标书：正本一份，副本四份，电子光盘2份；技术标书：正本一份，副本四份，电子光盘2份；可封装在一个密封袋内。全部采用胶封，不得采用活页夹或拉杆夹，不按要求胶封予以废标。其他要求：投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封的责任。16投标文件提交地点及时间收件人：XX市建设工程交易中心花园口分中心（管委会南办公楼306室）截止时间:2014年4月30日13时30分17开标开标时间:2014年4月30日13时30分地点:XX市建设工程交易中心花园口分中心（管委会南办公楼306室）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）注：项目经理需携带辽宁省城市园林绿化企业项目经理证书、身份证到场，并要进行项目经理IC卡刷卡认证，项目经理未到场或刷卡未通过的投标人不允许参加投标（XX花园口经济区城乡建设管理局305室）。18评标方法本招标评标方法采用有效合理低价法⑴招标人设有拦标价，拦标价于开标前3天公布，投标报价高于拦标价的报价为无效报价。⑵以低于（或等于）拦标价的各投标人报价的算术平均值乘以一个下浮系数作为本工程的最低价格底限，低于最低价格底限的投标报价为无效报价。在拦标价与最低价格底限之间的报价为有效报价。绿化工程下浮系数为：10%-13%，具体项目的下浮系数，在评标现场以抽签方式随机确定。⑶评标委员会对有效投标报价的投标人的投标文件进行符合性评审。⑷评标委员会对通过符合性评审且能够满足招标文件实质性要求的投标人按投标报价由低至高的顺序推荐2名有排序的中标候选人。⑸招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。19履约担保投标人提供的履约担保金额为合同价款的10%20主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料，同时取得《XX市建设工业产品备案证书》。重点工程应选用国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及XX市禁止和限制使用产品。2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，投标人必须无条件接受。21工程款支付方式工程全部竣工并验收合格，付至工程造价的65%；一年养护期满，苗木成活率达到95%以上，施工单位将苗木补齐，付款至工程造价的75%；二年养护期满，苗木成活率达到95%以上，施工单位将苗木补齐，付款至工程造价的80%；三年养护期满，苗木成活率达到95%以上，施工单位将苗木补齐，付款至工程造价的85%；四年养护期满，苗木成活率达到95%以上，施工单位将苗木补齐，付款至工程造价的90%；五年养护期满，苗木成活率达到95%以上，施工单位将苗木补齐，工程竣工验收合格且办理完工程移交手续，结清全部工程款。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）22规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险，投标人报价取费时社会保障费以税前工程造价为基数，按3.2%计取，定额测定费已取消，其他相关费用按照本企业2013年度或2014年度《辽宁省施工企业规费计取标准》进行报价。结算时，按相关文件规定进行结算。具体内容依据《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件规定执行。上述费用如不报或漏报，视为已含在投标报价中，招标人不再额外支付。2、税金按《关于调整XX市建设工程费用标准中税金费率的通知》（大造价字[2011]3号）文件的标准计算税金。23措施费1、建设工程安全文明措施费按辽建价发【2012】4号《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》的规定费率全额计取。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。本项目措施费一次包死，结算时不再调整。2、单独列清本项目的工程费（不含设备费），列清各单位工程的人工费加机械费及安全文明施工取费费率。其他的措施费项目可依据施工组织设计自行计算。24安全文明施工要求1、安全目标：合格2、执行标准：执行国家、辽宁省、XX市现行安全生产文明施工验评标准。3、同时执行相关的行业标准。25投标函件⑴法定代表人资格证明书；⑵法定代表人授权委托书；⑶投标函及投标报价说明；⑷投标保证金缴纳证明；⑸投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师承诺书；⑹招标文件要求投标人提交的其他投标资料企业2013年度或2014年度辽宁省施工企业规费计取标准、资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件以及入辽备案手续。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）26商务标书商务报价包括以下内容：⑴投标总价；⑵报价说明；⑶工程项目投标报价汇总表；⑷单项工程投标报价汇总表；⑸单位工程投标报价汇总表；⑹分部分项工程量清单计价表；⑺措施项目清单计价表；⑻其他项目清单计价表；⑼分部分项工程量清单综合单价分析表；⑽规费、税金项目清单与计价表；⑾主要材料价格表。业绩与信誉包括以下内容：⑴投标人业绩和信誉（加盖公章）；⑵项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）；⑶投标人近三年（2011年4月1日至今）内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）；⑷投标人近三年（2011年4月1日至今）内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）；27技术标书⑴总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；⑵施工进度计划和各系统施工进度的保证措施及违约承诺；⑶劳动力和材料投入计划及其保证措施；⑷机械设备、办公设备及检测设备投入计划；⑸施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；⑹质量保证措施与违约承诺；⑺安全生产和文明施工措施及违约承诺；⑻针对设计及施工管理的合理化建议；⑼新技术应用与承诺；28价款调整条件按实物工作量结算。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）29价款调整方式1、招标工程量清单中已列的项目，按照承包人投标报价计算。2、招标工程量清单中未列的项目：承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价调整。承包人投标报价中无类似综合单价的，由发包人或咨询顾问会同承包人等部门确定，尽可能达到公平合理，具体办法应在施工合同中约定。机械台班价格：执行2008年辽宁省各专业消耗量定额对应的参考价目表中的价格。管理费及利润：执行投标时费率。3、投标书中已列的材料，按照投标价格执行（出现位数错位的除外）。4、投标书中未列的材料：执行发包人、承包人、监理单位三方参考施工期间《XX市工程造价信息》公布的材料单价及施工期间的市场价，经三方共同认定。5、承包人在投标报价时的让利承诺，工程结算时应同等水平执行。工程结算时，对合同约定范围内增减的分部分项工程，按承包人投标报价让利水平执行；合同约定范围外增减的分部分项工程按合同约定执行。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）30投标报价风险1、投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。2、投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。4、投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。5、投标人实际报价必须与工程清单报价一致。6、投标人在投标报价时要充分考虑施工过程中可能出现的政策、现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价的因素，并承担投标报价漏项的风险。7、投标人编制投标报价时应充分考虑以下风险：投标人必须充分理解招标人提供有设计图纸及地质勘探等资料，并对施工现场及周边环境、施工地的气候条件等不可预见因素做出充分考虑，若实际施工中发生变化，招标人将不予增加任何费用等。31需要补充的其他内容1、开标时，投标单位的授权委托人需携带本人身份证原件、授权委托书原件及投标保证金凭证。2、招标代理费：招标代理费由中标单位支付，中标单位领取中标通知书时，向招标代理机构缴纳招标代理费。依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定的标准取费下浮20%进行收费。3、中标单位须在XX花园口经济区当地缴纳各项税费。4、交易费根据辽价发[2003]21号文件确定。5、投标人提供虚假材料的，将无条件予以废标，并没收投标保证金。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算（特殊情况另行约定）。3．建设资金3.1建设资金已基本获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。5．投标资格5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2本工程不接受联合体投标。6．投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标担保。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标担保的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1本项目不集中组织答疑会及踏勘现场。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）7.2投标人需要招标人、勘察、设计等单位澄清的问题，自行踏勘；应于招标文件开始发售起10日内以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人提出的问题，以书面形式予以解答并发给所用投标人。7.3招标人的书面答疑纪要是招标文件的组成部分。7.4招标人对本招标文件的修改，将以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人应对施工现场及周围环境自行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可自行确定现场踏勘的时间。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标担保8.1投标人的投标担保是投标文件的组成部分。8.2投标人必须按投标须知前附表规定提供投标保证金。8.3中标人的投标担保金将于中标人与发包人签订施工合同并备案后予以退还（无息）。未中标人在中标公示期满10日内退还（无息）。8.4招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标担保：8.4.1弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；8.4.2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.4.3因中标人过错被废除授标；8.4.4中标人未能在规定期限内提交履约担保或签定合同协议；8.4.5法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9．中标人履约担保9.1中标人应按规定的履约担保方式并于施工合同签订前向招标人提供履约担保。9.2投标人应使用招标文件确定的履约担保方式。9.3履约担保将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约担保来源何方，收到履约担保的单位只向中标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。10．招标人支付担保（不采用）11.设计文件招标人应在投标截止之前，向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）12.工程量清单12.1设计文件（含设计变更）范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单。三招标文件13．招标文件组成13.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第14条、第15条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。14．招标文件解释及澄清14.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。14.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于招标文件开始发售起10日内（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。14.3要求投标人不晚于投标须知前附表中规定的时间，以书面形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，逾期不予解答。如果投标人在规定时间前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。14.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。14.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前5天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。15．招标文件修改15.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。15.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后1日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）15.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。15.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。注：投标人应在开标前随时登录XX建设工程信息网关注与本项目相关的澄清或修改文件，网上发布的澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人未及时登录网站查看澄清或修改文件，招标人、招标代理将不承担影响其投标文件编制及影响其投标的责任。四投标文件的编制16．投标文件的组成16.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。16.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中的内容为投标文件的实际组成部分。投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可按相同格式扩展）。17．投标文件格式17.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。17.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。17.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）签字或盖章并加盖投标人法人公章。17.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。17.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。17.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或一级造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章，否则视为无效投标文件。18.投标报价18.1XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标人应按投标须知的相关规定报价，按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。18.2投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它的单价或合价内。18.3除另有说明外，工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是指企业完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险因素。19．投标文件封装及标志19.1投标文件应按本招标文件投标须知前附表第15项要求进行封装。19.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。19.3投标文件若未按规定进行封装、密封及标志，招标人不承担投标文件错投错放或提前开封、错开标书的责任。20．投标文件提交20.1投标人应于《投标须知前附表》中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至《投标须知前附表》中确定的地点和接收人。20.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。21．投标文件撤回及修改21.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。21.2投标人撤回或修改投标文件的通知，应按本招标文件第19项的规定进行标志及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。21.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五开标22.开标一般规定22.1投标人应按《投标须知前附表》规定的时间、地点参加开标会议（另有约定的除外）。22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。23.开标程序XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）开标会议由招标人（或招标代理机构）工作人员主持，程序如下：（1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的正本《投标函件》，宣读投标人、投标总报价、总工期、质量标准及投标文件的其他主要内容；（8）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时应当众予以拆封、宣读；设立投标报价上限价（拦标价），开标三天前以书面形式公布；（9）投标人代表及开标工作人员在《开标记录表》上签名确认；（10）开标会议结束。六评标24．评标一般规定24.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。24.2评标委员会须按法律法规规定及投标须知前附表中所述评标办法，公平、公正、择优的确定中标人。24.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。24.4开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。24.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。25．符合性审查25.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：25.1.1XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议；开标前法定代表人（授权委托人）未随身携带法定代表人身份证明书（授权委托书）和本人身份证明。25.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；25.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金；25.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；25.1.5法律、法规规定的其它情形；25.2开启标书后，经评标机构或招标人委托的工作人员确认有下列情况之一的为无效投标文件：25.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字或盖章或未加盖投标人法人章；25.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；25.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全；25.2.4没有提供有效的资质证明、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师或一级造价员）、外埠入辽备案手续等招标文件中已明确要求提供的资料；25.2.5投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；25.2.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；25.2.7投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；25.2.8法律、法规规定的其它情形。25.3招标人或评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据。招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。25.4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。26.评标程序26.1招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称；26.2介绍评委，推选产生评委会主任，划分经济组和技术组；XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）26.3请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评标细则、评标程序、废标条件等；26.4对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；26.5按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行评审；26.6请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩；26.7评委会主任组织进行评分汇总，编写《评标报告》，当众宣读，全体评委签名；26.8评标会议结束。27.现场询标及澄清27.1评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。27.2评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。27.3评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。27.4投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。28．细微偏差修正28.1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。28.2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。28.3经评标委员会确认为有效的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：⑴投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准修正。⑵单价金额和工程量乘积与合价金额不一致的，通常以单价金额为准修正。评标委员会认为单价金额小数点有明显错位的，应以合价为准，并修正单价。⑶分项报价金额累计与投标总价金额不一致时，通常以分项报价金额累计为准。除非评标委员会认为分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。28.4按照上述修正调整后的投标报价经投标人代表签名确认后有效。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）28.5投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。29．投标文件的评审、比较和否决29.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。29.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。29.3评标委员会依据本须知前附表规定的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐2名合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。29.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七授予合同30．中标通知书30.1评标委员会推荐的拟中标人经招标人书面确认后，须公示3日历天，公示期满未有异议招标人到市建设行政主管部门办理中标备案手续后，以《中标通知书》的方式通知中标人其投标被接受。30.2评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应在15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设工程招投标管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告等书面报告。招投标行政管理部门自收到书面报告之日起5日内，未发现在招标投标活动中有违法行为的，应对招标人拟发出的“中标通知书”备案；中标通知书备案后3日内，招标人应向中标人发出中标通知书，最迟应在投标有效期结束日之前发出。招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。30.3中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。30.4中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。31．授标及废除授标31.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。31.2XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约担保；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。31.3中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标的方式处理。31.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标担保。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。32.签订合同32.1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。32.2中标人如不按本投标须知第32.1条款的规定与招标人签定合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，招标人在报请招标投标监督管理机构同意下，招标人可以考虑向第二中标候选人授权。32.3招标人如不按本招标第32.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。32.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。32.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。33．履约担保33.1签订建设工程施工合同时，中标人应当应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交总承包履约担保，履约担保须使用本招标文件中提供的格式。33.2若中标人不能按本须知第33.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第二章合同条款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、图纸6、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目负责人三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款十一、竣工验收和结算十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保43、工程保险44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数十八、其他51、补充条款XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：1、施工合同2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：发包人提供标准、规范，由承包人自行解决。4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采用5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：4套发包人向承包人提供图纸日期：开工前7日内5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址：6.2发包人的地址：工程师的地址：二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名：7.2发包人代表的工程师姓名：7.3其他需要取得发包人批准的权利：不采用8、项目负责人XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）8.1项目负责人的姓名：三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：由承包人自理。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自理。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自理。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续（也可填写双方商定的具体要求）（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前7日内发包人以书面形式向承包人交验（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸一周内（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调承包人做好保护工作，不承担相关费用。（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采用发包人委托承包人办理工作：不采用10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提供当月实际完成工程量及形象进度，并报下月的工程进度，计划表各二份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：如未履行义务造成工程财产损失和各方人员（含第三方）人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工的措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：承包方须向发包人提供施工场地办公及生活设施。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：全部由承包人负责并承担费用，发包人给予配合。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人做好保护并承担相关费用。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人做好保护并承担费用。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：施工与生活用水、电及通讯自行解决并承担相应费用。四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前3日内提供。工程师确认的时间：报送后7日内。12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：按双方具体约定填写。12.10红线外临时占地租用费用承担约定：不采用。五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按双方具体约定填写。13.3延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工给承包人造成损失，发包人应承担该项费用相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：按招标文件要求执行18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：承包人承担工程项目内发生的一切检（试）验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用七、工程质量和检验24、工程试车24.1工程试车内容和费用承担：承包人承担工程项目内发生的一切试车费用。八、安全与文明施工25、安全施工25.1承包人安全责任的约定：承包人遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任发生的费用。25.2发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2确定合同价款的方式：（可在确定的方式打√，其他打×）固定价格合同可调价格合同成本加酬合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：招标文件、投标文件及施工图所包含的工程内容，施工期间因政策调整和主要材料价格浮动所影响的工程价款。风险费用的计算方法：见招标文件风险范围以外合同价款调整方法：超过部分按实调整，或根据双方具体约定填写。30.4采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用30.5采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008》；31.3承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：每月25日前向发包人提供本月实际完成的工程量及含工程造价预算书的报告3份。32、工程款支付XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：不采用扣回工程预付款的时间、比例：不采用32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：详见招标文件32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2工程量变更幅度：详见招标文件增加部分工程量的项目单价确定方法：详见招标文件减少部分工程量的项目单价确定方法：详见招标文件合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法：详见招标文件十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1承包人提供竣工资料的约定：工程竣工前7日内人发包人提供竣工资料7套。35.9中间交工工程的范围和竣工时间的约定：可根据双方实际约定填写十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：不采用发包人违约的其他约定：不采用38.2通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延期一天，罚款1万元。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：工程质量达不到约定质量标准，并应无偿返工，达到质量标准，视情况扣除单体工程总价的5-20%罚金。承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超施工进度计划规定工期达20天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的违约金、赔偿金。40、争议XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）40.1解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第二种方法解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用十五、不可抗力42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：不采用（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用（3）承保人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：按招标文件要求执行担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采用十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2合同副本份数：六份，正本二份、副本四份十八、其他51、补充条款（篇幅不够可附页）1.全部工程竣工验收并提交完档案资料10日内，发包人向承包人无息返还履约保证金。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）2.合同双方确认，本合同书中合同文件组成部分的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。3.本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。4．中标后，承包人不得随意更换项目负责人、技术负责人及相关管理人员，确需更换必须经招标人同意，否则招标人有权做出处罚，并从履约保证金中扣除。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第三章合同文件格式项目编号：G2102882014040424811422343项目名称：XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）一、合同协议书发包人：XX花园口经济区城乡建设管理局（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况项目工程名称：XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）工程地点：XX花园口经济区工程内容：种植土回填、栽植树木、铺植草坪、景观造型、养护管理等，详见工程量清单。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：详见招标文件及施工图范围三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数220天四、质量标准工程质量标准：优良五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）(1)施工合同(2)中标通知书(3)投标文件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码：二、工程质量缺陷保修书XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）发包人（全称）：XX花园口经济区城乡建设管理局承包人（全称）：发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）（工程名称）签定工程质量缺陷保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量缺陷保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量缺陷保修责任。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：图纸及工程量清单中全部工程内容。二、工程质量缺陷保修期1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量缺陷保修期如下：1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年。3）装饰工程为二年。4）电气、管线、给排水管道、设备安装工程为二年。5）供热与制冷系统为二个采暖期、制冷期。6）厂区给排水设施、道路等配套工程为二年。7）设备保修期详见设备技术标书要求。8）其他项目保修期为二年。2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的%，具体为：金额（大写）：元（小写）：元质量缺陷保修金银行利率为：六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在竣工验收合格24个月后，无质量问题将%保修金全部结清（无息）。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：不采用。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第四章工程技术要求与建设标准XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）一、工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2001）；□《城市绿地系统规划编制纲要（试行）》□《风景园林图例图示标准》□《园林技术规范》□《城市绿化工程施工及验收规范》（建标[l999]46号）□《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》CJ/T34□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）□其他相关规范标准3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。二、项目管理班组及生产操作人员要求XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）名称有关要求项目经理资质等级辽宁省城市园林绿化企业项目经理证书专业及学历相关专业中专及以上学历技术职称中级及以上职称工作年限无在建工程，工作满5年，无在处罚期内的不良行为记录技术负责人技术职称中级职称及以上专业及学历相关专业，大专以上学历类似工程业绩及工作年限近三年无不良业绩，工作满5年。其他管理人员要求施工员持证上岗，相关专业，1人及以上安全员持证上岗，相关专业，1人及以上质检员持证上岗，相关专业，1人及以上档案员持证上岗，相关专业，1人及以上材料员持证上岗，相关专业，1人及以上其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，并能真正全程参与工程建设。3、项目经理只宜负责一个建设工程，中标后施工期间，项目经理证书原件由工程所在地建设行政主管部门代为保管，同时锁定。4、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。5、中标后未经招标人允许擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，缺1人次不到位的罚款5-10万元。三、工程建设技术要求1、种植土质量XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）种植土色为灰到黑色、疏松、蓄水、保墒好，有一定肥力，PH值在6.5-7.2之间。2、植物设计原则：1）选用抗旱、抗寒、防风、耐盐碱等乡土植物。2）植栽方式主要采用片林栽植，选用规格适中的植物按梯度层次搭配，以形成林带景观。3）适当增加常绿植物的比例，用以弥补冬季景观不足。3、苗木栽植间距，详见设计图纸中植物材料表。4、管护措施1）种植树穴要求:在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小依土球规格详见施工图。苗木带土球.树穴的形状为方形，上下大小须一致。2）支撑要求:为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，需对刚完成种植尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的苗木可采用不同的支撑手法。3）技术措施:为了保证树木成活，对刚栽植好的苗木使用生根剂、保湿剂，防虫、防病、涂白等措施。所挖树坑的直径要比土坨大30cm，其垂直高度要略超过土坨垂直高度，并将底部土壤松,4）防寒要求:为了使刚种植好的苗木不因冬季过冬而发生冻死冻伤的问题，需对刚完成种植进行放风防寒处理。5）乔木增加防盐碱隔离层。所有苗木施用生根剂、盐碱改良剂。注：1）如设计图纸中图中树木的数量与植物材料表不符，以图纸为准。2）所选树木应保证体形优美，分枝均匀，冠幅饱满，所有乔灌木均须全冠带土球移植，特殊树木可在保证原树型下适当疏枝。3）如图纸与现场情况矛盾，现场施工人员可小范围内适当调整，但不能随意增加或减少苗木的品种、规格。如未经设计单位认可而擅自更改苗木，设计单位将不做认可，同时不承担由此而引起的不良后果。4）树木栽植注重组团式方法的运用，整体搭配合理，疏密有致，层次感强。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）5）树木距离道路管网至少为1.5m，施工时如果遇到综合管网应避开。第五章投标文件投标函件部分格式XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标文件密封封面投标项目名称：投标文件分类：【】技术函件【】商务标书【】技术标书投标人全称（签字并加盖公章）：法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：投标人地址：邮编：投标联系人：办公电话:手机：文件开封时：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.在确定的‘函件’或‘技术’或‘经济’前打‘√’；4.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）建设工程投标文件（投标函件）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人（签名或盖章）：联系人：电话：手机：日期：年月日一、法定代表人身份证明书单位名称：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）单位性质：地址：成立时间：年月日资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日二.法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日注：1、代理人须随身携带一份授权委托书和本人身份证原件，并于开标前出示。2、开标前出示的授权委托书中的代理人应与投标文件中授权的代理人一致。3、未响应上述要求的按无效投标文件处理。三、投标函致：1、根据已收到的你方招标工程项目编号为的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及XX市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）元（￥XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺派驻（姓名）担任上述工程的项目经理，资质等级为（级别），证书编号为。5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。6、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%履约保证金。7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、我方人民币元的投标证金已递交。投标人：（公章）单位地址：法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：年月日四、投标保证金缴纳证明（投标保证金附收据复印件）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）五、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了（工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）1、本投标人自愿在日历天内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、XX市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意高高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照XX市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）项目经理投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。承诺人签字：身份证号码：项目经理资格证书编码：电话：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）造价工程师（或一级造价员）投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）在编造价工程师，近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。承诺人签字：（加盖印鉴）身份证号码：造价师（或一级造价员）资格证书编码：电话：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、企业2013年度或2014年度辽宁省施工企业规费计取标准2、企业营业执照、资质证书、税务登记证、法人代码证等复印件并加盖公章。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。3、入辽备案手续XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第六章投标文件商务部分格式正(副)本建设工程施工投标文件（商务部分标书）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：联系人：电话：手机：编制日期：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）目录第一部分投标报价一、封皮二、投标总价三、投标报价总说明四、工程项目投标报价汇总表五、单项工程投标报价汇总表六、单位工程投标报价汇总表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、分部分项工程量清单综合单价分析表十一、规费、税金项目计价表十二、主要材料价格表第二部分业绩、信誉及管理人员十三、投标人业绩和信誉十四、项目管理机构人员配备情况十五、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）十六、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第一部分投标报价一、封皮工程工程量清单报价表投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号：（执业印章）编制时间：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）二、投标总价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）编制时间：XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）三、投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。措施费必须与施工组织设计相呼应，不得恶意低报价或做象征性报价。4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。6.本报价的币种为人民币。7.投标报价必须与工程项目总价一致。8.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。9.工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方必须由规定人员签字和盖章并承担相应的责任；注册造价工程师或（一级造价员）须签字并盖执业印章。11、投标总报价做调整时，相应的工程量清单中的各项报价必须同步调整，否则将因无法实行计算机辅助评标而导致废标。12、措施项目分析表，分部分项工程量清单综合单价分析表必须能够详细反映综合单价计算过程及基础数据。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）表1四、工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项项目名称金额（元）合计表2五、单项工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）123合计表3六、单位工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）11.12345分部分项工程量清单计价合计其中：人工费+机械费措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费税金合计表4XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合计表5八、措施项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）　　　　　　　　　合计表6九、其他项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）1暂列金额2暂估价2．1材料暂估价2．2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费5工程担保费合计表7XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）十、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润表8十一、规费、税金项目计价表工程名称：第页共页序号项目名称计量基础费率（%）金额（元）1规费1．1工程排污费1．2社会保障费1．3住房公积金1．4危险作业意外伤害保险2税金合计表9十二、主要材料价格表工程名称：第页共页序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第二部分业绩、信誉及管理人员十三、投标人业绩和信誉1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围12管理体系认证情况13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）十四、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表2、项目经理简历表3、项目技术负责人简历表4、其他人员简历表XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）职务姓名职称学历执业或职业资格证明已承担工程情况个人获得奖励情况本人签字确认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名称项目经理技术负责人质检员安全员施工员预算员档案员材料员1.管理机构的主要人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件；一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、招投标管理部门备案，不得更换；施工期限内上述人员将在《XX市市政府建设工程招投标网站》锁定，招投标管理部门将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。项目管理机构人员配备情况表XXXX建设工程项目管理咨询有限公司64 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近3年已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开竣工日期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）十五、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）十六、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第七章投标文件技术部分格式正（副）本建设工程施工投标文件（技术标书）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：联系人：电话：手机：编制日期：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）一、施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；通用施工技术项目应包括以下8项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（3）劳动力投入计划及其保证措施；（4）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（5）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（6）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（7）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（8）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合XX市文明工地管理要求编制）；（9）新技术应用与违约承诺（应针对建筑业10项新技术应用来编制）。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1计划开、竣工日期和施工进度网络图2.2劳动力计划表2.3拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.4施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案2.5合理化建议及意见XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）1、计划开、竣工日期和施工进度网络图1）投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）2、劳动力计划表工程名称：工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）3、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称：序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注序号办公和检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要用途备注说明：此页不够可另附页。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）4、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称：序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）5、合理化建议及意见表工程名称：序号针对设计图纸、建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现设计图纸及工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第八章评标细则一、总则1.依照《中华人民共和国招投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。2.评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。3.评标委员会应按本方法的规定和招标文件要求，结合项目特点，对投标人的投标报价、施工组织设计、项目管理班子配备情况等内容进行综合评审。二、评标机构评标委员会由招标人及在监督部门人员监督下从省或市主管部门设立的专家库中随机抽取的专家五人以上单数组成。三、符合性审查（符合要求为合格，否则为不合格）。四、本招标评标方法采用有效合理低价法1.招标人设有拦标价，拦标价于开标前3天公布，投标报价高于拦标价的报价为无效报价。2.以低于（或等于）拦标价的各投标人报价的算术平均值乘以一个下浮系数作为本工程的最低价格底限，低于最低价格底限的投标报价为无效报价。在拦标价与最低价格底限之间的报价为有效报价。绿化工程下浮系数为：10%-13%。具体项目的下浮系数，在评标现场以抽签方式随机确定。3.评标委员会对有效投标报价的投标人的投标文件进行符合性评审。4.评标委员会对通过符合性评审且能够满足招标文件实质性要求的投标人按投标报价由低至高的顺序推荐2名有排序的中标候选人。5.招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）符合性审查表序号评审内容及标准投标单位名称及审查意见（“√”表示合格、“×”表示不合格）1投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；装订符合招标文件规定。2投标人提供了有效的营业执照、资质证书。3投标文件法定代表人或法定代表人授权代理人的签字或盖章齐全，并加盖单位公章。4提供投标人承诺书、项目经理投标承诺、造价工程师（或一级造价员）投标承诺、外埠入辽备案手续等招标文件中已明确规定的资料，并按招标文件格式要求签字、盖章。5工期、质量标准、项目管理班组人员、技术规格、技术标准或其他实质性要求满足招标文件要求。62013年度或2014年度辽宁省施工企业规费计取标准。7按照招标文件中的工程量清单数量、内容进行投标，按照核定有效的规费计取，并标明营业税、规费、安全文明措施费费率；清单报价编制人符合要求按规定签字并盖章。8除按招标文件规定在提供替代技术方案的同时，提交选择性报价外，同一份投标文件中，仅有一个报价；投标总价与各分项投标价和各项取费之和相一致（细微偏差除外）。9投标人资质符合招标文件的要求。10按照招标文件规定招标范围和内容进行投标；未提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，提出不同的验收、计量办法和纠纷、事故处理办法等。11XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据无大量雷同。12法律法规规定的其他情形。评审结果（合格或不合格）：评委签字：日期：年月日XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77 XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）第九章工程量清单项目编号：G2102882014040424811422343项目名称：XX花园口经济区2014年路网绿化工程（10#路北侧）工程量清单说明：1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。2、本工程量清单是依据建设工程工程量清单计价规范辽宁省实施细则工程量计算规则编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。3、本工程量清单所列的工程量系本招标人依据设计图纸计算的，作为投标报价的基础；付款时以由承包人计量、由招标人或由其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为依据；对于总价合同，付款总额不超过合同额。4、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。5、投标人认为招标人的提供的工程量清单有误差，如超过施工图纸实际工程量3%以上的，应于开标前10天以书面形式通知招标人；未经招标人书面许可的，投标人不得修改工程量清单任何内容，否则可能导致其投标文件废标。6、市政府财力投资项目，其工程量清单应到市财政部门办理备案手续。（清单另附）第十章图纸（另附）XXXX建设工程项目管理咨询有限公司77'