荣昌县农村饮水安全工程2012年第二批中央预算内投资项目

'荣昌县农村饮水安全工程2012年第二批中央预算内投资项目（清升标段）施工招　标　文　件招标编号：HD-GC-1317招标人：荣昌县水利工程管理站（盖章）招标代理机构：重庆宏达招标代理有限公司（盖章）编制人：朱健证书编号：渝建【招】20050052审核人：幸力证书编号：渝建【招】20070443二〇一三年二月-2- 目　　录第一章招标公告11.招标条件12.项目概况与招标范围13.投标人资格和业绩要求14.招标文件的获取15.投标文件的递交26.发布公告的媒介27.联系方式2第二章投标人须知3投标人须知前附表31.总则122.招标文件132.2招标文件的澄清142.3招标文件的修改143.投标文件144.投标165.开标166.评标167.合同授予178.重新招标和不再招标179.纪律和监督1810.需要补充的其他内容18第三章评标办法19评标办法前附表191.评标方法232.评审标准232.1初步评审标准232.2分值构成与评分标准2311 3.评标程序233.1初步评审233.2详细评审243.3投标文件的澄清和补正243.4评标结果24第四章合同条款及格式25第一节通用合同条款26第二节合同专用条款271　一般约定271.1　词语定义271.4　合同文件的优先顺序271.5合同生效的条件271.6图纸和承包人文件271.7　联络272　发包人义务282.3　提供施工场地282.8　其它义务283　监理人283.1　监理人的职责和权力284　承包人284.1　承包人的一般义务284.2履约担保284.3　分包294.11　不利物质条件295　材料和工程设备296　施工设备和临时设施297　交通运输298　测量放线308.1　施工控制网309　施工安全、治安保卫和环境保护3011 9.1　发包人的施工安全责任309.2　承包人的施工安全责任3010进度计划3011　开工和竣工（完工）3011.4异常恶劣的气候条件3111.5承包人的工期延误3111.6工期提前3112　暂停施工3112.1　承包人暂停施工的责任3112.2　发包人暂停施工的责任3113　工程质量3113.7　质量评定3113.8　质量事故处理3115　变更31变更的估价原则：3116　价格调整3217　计量与支付3217.1计量3217.2.1　预付款3217.3.1进度付款申请单3217.4　质量保证金3217.5　竣工（完工）结算3217.6　最终结清3317.7　竣工财务决算3318　竣工验收3318.2竣工验收申请报告3318.3验收3418.5施工期运行3418.6试运行3418.7竣工清场3411 18.8施工队伍的撤离3419　缺陷责任与保修责任3419.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间3419.7保修责任3420　保险3420.1工程保险3420.4第三者责任险3520.5其他保险3520.6对各项保险的一般要求3520.6.1保险凭证3521不可抗力3524争议的解决3625需要补充的其它内容36附件二：重庆市水利工程建设安全生产合同38附件三：重庆市水利工程建设廉政合同45附件四：按期支付农民工工资合同47附件五：农民工维权告示牌50附件六：农民工花名册51附件七：农民工工资表52附件八：劳动用工及工资支付情况汇总表53第五章工程量清单541.工程量清单说明542.算术错误改正543.其他说明554.工程量清单554.1分组工程量清单554.2投标报价汇总表735.投标辅助资料745.4.2人工费765.4.3材料费7611 5.4.4施工机械使用费76第六章图纸79第七章投标文件格式81目录82一、投标函部分83（一）投标函86（二）投标函附录87（三）法定代表人身份证明及授权委托书88二、技术部分91施工组织设计94附表一：拟投入本标段的主要施工设备表95附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表95附表三：劳动力计划表96附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图96附表五：施工总平面图96附表六：临时用地表97三、资格审查资料98（一）法定代表人身份证明及授权委托书101（二）投标人基本情况表103（三）项目管理机构104（五）其他资料10711 第一章招标公告荣昌县农村饮水安全工程2012年第二批中央预算内投资项目（清升标段）施工招标公告1.招标条件本招标项目荣昌县农村饮水安全工程2012年第二批中央预算内投资项目（清升标段）已由荣昌县发展和改革委员会以荣发改发【2012】593文件批准建设，招标人为荣昌县水利工程管理站，资金来自国有资金。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：荣昌县。2.2工程规模：在二流水库新建取水泵房并铺设DN140PE取水管线4527米至清升水厂；新建清升水厂（沉淀池、过滤池、清水池、加药池氯间及设备、水管理房、质常规检测设备、新建送水泵房、配电系统等）；安装供水干支管总长16804米，本合同段投资约400万元。2.3计划工期：240日历天。2.4招标范围：在二流水库新建取水泵房（包括供电系统）并铺设DN140PE取水管线4527米至清升水厂；新建清升水厂（沉淀池、过滤池、清水池、加药池氯间及设备、水管理房、质常规检测设备、新建送水泵房、配电系统等）；安装供水干支管总长16804米，详见工程量清单。2.5本次招标共1个标段（不分标段）。3.投标人资格和业绩要求3.1本次招标实行资格后审，投标人须具备：独立企业法人，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。资格审查的具体要求见招标文件。3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2013年2月7日起在荣昌县公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn）直接下载招标文件。11 4.2招标文件售价1000元，投标人在递交投标保证金的同时，在荣昌县公共资源交易中心指定窗口POS机上刷银联卡缴纳并换取收据，否则作为未实质性响应招标文件予以拒收。4.3投标人在递交投标文件的同时，持公司基本账户开户许可证复印件在荣昌县公共资源交易中心指定窗口刷卡缴纳投标保证金，视为获得投标资格。5.投标文件的递交5.1招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年3月5日10时00分。投标人应于2013年3月5日9时30分至10时00分将投标文件递交至荣昌县公共资源交易中心（荣昌县兴荣大厦）。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网、荣昌县公共资源交易网上发布。7.联系方式招标人：荣昌县水利工程管理站地址：荣昌县农业大厦15楼联系人：刘永忠电话：18716233327招标代理机构：重庆宏达招标代理有限公司地址：重庆市渝北区新南路164号水晶国际12-6联系人：朱先生电话：023-6300390013206083251第一章11 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：荣昌县水利工程管理站地址：荣昌县农业大厦15楼联系人：刘永忠电话：187162333271.1.3招标代理机构招标代理机构：重庆宏达招标代理有限公司地址：重庆市渝北区新南路164号水晶国际12-6联系人：朱先生电话：023-63003900132060832511.1.4工程名称荣昌县农村饮水安全工程2012年第二批中央预算内投资项目（清升标段）施工1.1.5建设地点荣昌县1.2.1资金来源资金来源为：国有资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本工程共分为1个标段，招标范围为：在二流水库新建取水泵房并铺设DN140PE取水管线4527米至清升水厂；新建清升水厂（沉淀池、过滤池、清水池、加药池氯间及设备、水管理房、质常规检测设备、新建送水泵房、配电系统等）；安装供水干支管总长16804米，详见工程量清单。1.3.2计划工期计划工期：240日历天1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：1.营业执照11 具备有效的营业执照注：将营业执照复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。2.资质条件具备有效的水利水电施工总承包三级及以上资质（重庆市外企业投标必须提供有效的入域备案证明材料）。注：将资质证书复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。3.业绩要求2008年以来具有1个及以上竣工验收合格的类似工程（单项合同金额在500万元及以上的自来水水厂或管网工程）业绩。注：将合同协议书和竣工验收证明文件复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。4.财务要求提供2011年度经审计的财务报表，企业不亏损。注：将2011年度经审计的财务报表复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。5.项目经理资格要求具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且必须注册在投标人本单位，有投标人为其办理社会保险关系有效证明。注：将建造师注册证书、2012年或2013年社保关系证明复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。6.信誉要求（1）2009年以来没有出现违法违规或失信行为；（2）2009年以来没有拖欠劳务费的投诉记录；（3）2009年以来没有无故弃标的不良记录；（4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。注：由投标单位自行承诺，将承诺书装入投标文件。7.其他要求（1）技术负责人：技术负责人必须具有水利水电工程专业中级及以上职称，有投标人为其办理社会保险关系有效证明。注：将职称证书、2012年或2013年社保关系证明复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。11 （2）项目主要管理人员：持有有效证件的施工员不少于1人，材料员不少于1人，质检员不少于1人，造价员或造价工程师不少于1人。注：将以上人员的上岗证书或职业资格证或注册证书等资料的复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。（3）安全生产许可证、安全生产考核证：投标人具有有效的安全生产许可证；投标人的主要负责人、拟投入本项目的项目经理和安全管理人员（专职安全员）分别具有省级及以上水行政主管部门颁发的A、B、C类安全生产考核合格证。注：将以上要求的相关证件复印件装入投标文件中，评标时提供原件备查）。（4）委托代理人：应是投标人本单位人员，有投标人为其办理社会保险关系有效证明。注：2012年或2013年社保关系证明复印件装入投标文件，评标时提供原件备查。以上材料原件单独装袋并附原件清单递交投标文件时一起递交。未提交或提交不全，按废标处理。1．4．2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场由各投标人自行踏勘现场。（由各投标人根据需要自行完成现场踏勘，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。）1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2013年2月17日17：00时前（北京时间）；1.10.3招标人书面澄清的时间2013年2月18日17：00时前（北京时间）；1.11分包、转包不允许2.1构成招标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书、最高限价，投标人在开标前随时关注重庆市荣昌公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn））上关于本工程答疑、补遗等相关资料，不管投标人是否11 及时下载任何关于本工程的相关文件资料，招标人都将视为投标人已了解，并对此不负任何责任。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在2013年2月17日17：00时前通过传真匿名通知荣昌县公共资源交易中心。单位名称：荣昌县公共资源交易中心传真：（023）46789703传真：023-467897032.2.2投标截止时间2013年3月5日10时00分（北京时间）2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间不采用2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间不采用3.1构成投标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书，投标人在开标前随时关注荣昌县公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn））上关于本工程答疑、补遗等相关资料，不管投标人是否及时下载任何关于本工程的相关文件资料，招标人都将视为投标人已了解，并对此不负任何责任。3.2投标报价1．投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。2．投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。投标人没有填入单价和总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单中其他子目的单价和合价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价招标人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。3.在工程实施期间，投标人填写的单价或总价子目不予调整。4、工程量清单中的项、量、综合单价：4.1除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、名称、单位、数量11 ，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。工程量清单中给定的暂列金额项目，投标人报价时必须按工程量清单的给定的金额进行填报，并计入投标总报价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。4.2报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，招标人不对该子项进行结算与支付。5.投标人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则投标文件作废标处理。6.报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条款、工程量清单、招标图纸以及《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2011年版）及重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”发布的《重庆市水利建筑工程预算定额》《重庆市水利工程施工机械台时费定额》及相关配套文件为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。该报价包含了为实施和完成该项目所需的直接费、间接费、利润、规费、文明施工措施费、税金、风险费（含工程实施期间物价涨落的风险）、管护费等所有费用，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用，招标人除此以外不支付其它费用。7、本工程采用固定单价。单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、安全生产（单列报价中不足部分）、管理费、措施费、管护费、规费、利润、税金、风险费用等全部费用。中标后招标人无论任何种因素不再对综合单价进行调整。8、安全生产费用：投标人应按照重庆市水利局、重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会、重庆市安全生产监督管理局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基（2009）28号）要求，在工程总报价中，按建筑安装工程总造价的1.5%标准计提安全生产费用，单列报价，不作为竞争性报价；在竞标时，不得删减。否则，视为废标。9、本工程工程量为暂定工程量，竣工时据实结算。10、投标总报价和工程量清单单价最高限价在投标截止日期15天前公布。11 3.3.1投标有效期90日历天（从提交投标文件截止日起计算）3.4.1投标保证金投标保证金金额为（人民币）：7万元。2013年3月5日9时30分至10时00分持公司基本账户开户许可证复印件在荣昌县公共资源交易中心交易一科POS机上刷银联卡缴纳。中标通知书发出后5个工作日内，交易中心向除中标候选人以外的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，交易中心向所有未退还投标保证金的投标单位退还投标保证金。投标保证金只能通过银行转账的方式转入各投标单位的银行基本账户内。3.5资格审查资料本须知规定提供的资料均需提供原件备查。3.5.2近年财务状况的年份要求2011年度3.5.3近年完成的类似项目的年份要求无。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2009年至今3.6是否允许递交备选投标方案■不允许3.7.3签字盖章要求按第七章投标文件格式中需投标人签字和盖章处，投标人应签字和加盖投标人公章。3.7.4投标文件的副本份数投标文件一式二份。正本壹份，副本壹份。3.7.5装订要求1、本工程技术部分《施工组织设计》采用明标评审，应将投标函部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。2、装订（1）投标函部分的装订要求应按照第七章规定格式装订成册,编制目录.（2）技术部分的装订要求应按照第七章规定格式装订成册,编制目录.（3）资格审查资料的装订要求应按照第七章规定格式装订成册,编制目录.11 4.1.1投标文件的密封1.投标文件袋使用荣昌县公共资源交易领导小组办公室统一监制的“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“投标文件大袋”。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。3、技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。4、“投标函部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。5、“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位公章。6、如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。7、如果投标文件资料过多，可分装入两个或多个投标文件袋。投标文件装订、密封、封套标记等应按投标人须知前附表3.7.5项、4.1.1项、4.1.2项要求执行。4.1.2封套上写明应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容投标人名称：投标人地址：(项目名称)投标文件在规定的投标截止时间前不得开启4.2.2递交投标文件地点、时间地点:荣昌县公共资源交易中心地址：重庆市荣昌县迎宾大道兴荣大厦内递交开始时间（北京时间）:2013年3月5日9时30分截止时间（北京时间）:2013年3月5日10时00分4.2.3是否退还投标文件■否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：荣昌县公共资源交易中心11 5.2开标程序1.宣布开标纪律，并宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；3.核验参加开标会议的投标人投标保证金缴款凭证原件。本项目开标邀请投标人的法定代表人或委托代理人参加，参加开标会议投标人的法定代表人或委托代理人应当随身携带本人身份证（原件）、法定代表人身份证明和授权委托书（原件），以确认其投标身份合法有效。4.密封情况检查：招标人和投标人推选的代表检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，并签字确认。如发现投标文件没按本须知4.1.1的规定密封，则当众原封退还；5.开启投标文件顺序：随机开启；6.按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；7.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；8.将已经开启并符合要求的所有资料送至评标委员会进行进一步评审；9.当众宣读中标候选人前三名名单。10.开标结束。6.1.1评标委员会的组建1．评标委员会构成：5人。2．评标专家确定方式：5名专家均从重庆市综合评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人■否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。7.3.1履约担保1.履约担保的形式：现金（转账或电汇）2.履约担保的金额：中标金额的10﹪，3.履约保证金提交的时间：在收到中标通知书后7内支付招标人，之后才签订合同，否则招标人将取消其中标资格。4.履约支付的方式：现金缴纳。7.3.2履约保证金的退还工程完工，验收合格并完善相关资料后一次性退还（不计息）。8.1重新招标1.按投标人须知第8.1（1）执行；2.按投标人须知第8.1（2）执行；3.经评审后，如投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。10需要补充的其他内容11 10.3缴纳交易服务费开标结束后，交易中心收取中标价的1.5‰作为交易服务费。其中：中标人缴纳70%，建设单位缴纳30%，领取中标通知书时缴纳。10.4招标代理服务费中标人承担代理服务费，以本项目中标价为计费基数，100万（含100万）以下部分按计价格【2002】1980号文计取，100万以上部分的按计价格【2002】1980号文计下浮50%计取。在中标通知书发出时，由中标人一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。10.5监督部门荣昌县水务局荣昌县发展和改革委员会荣昌县监察局11 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；106 （11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.10投标预备会不召开1.11分包不允许分包。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；106 （6）图纸；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前由招标人在荣昌公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn）上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.3.1在距投标截止时间15天前，招标人可在荣昌公共资源交易网（http://www.rczyjy.cn或http://zyjy.rongchang.gov.cn）上发布所有澄清和修改的内容，澄清和修改的内容对所有投标人均有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，则将相应延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。3.投标文件3.1投标文件的组成（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。106 3.2.3投标人的已标价工程量清单中的投标总报价应与投标函中的投标总报价一致，否则按废标处理。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3中标通知书发出后5个工作日内，交易中心应向除中标候选人以外的投标单位退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，交易中心应向所有未退还投标保证金的投标单位退还投标保证金。保证金只能通过银行转账的方式转入各投标单位的银行基本账户内。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（3）其他有关规定应当没收投标保证金的情形。3.5资格审查资料详见投标人须知前附表。3.6备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本壹份，副本壹份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。106 3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。5.2开标程序详见投标人须知前附表。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；106 （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人在签订合同前的任何时间，均有权接受经评审排序第一的投标人，也有权拒绝任何投标人，但必须是：①投标文件无效；②提出对招标文件合同条款的不实质性响应，经双方协商达不成一致意见。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设106 项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章106 评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人和委托代理人的签字、加盖单位公章，且符合招标文件的要求。投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署投标文件上法定代表人和委托代理人的签字齐全。2.1.2资格评审标准必要合格条件营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定附加合格条件财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定106 投标保证金符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：1．投标保证金为无条件担保；2．投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3．投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；4．投标保证金有效期为投标有效期加30天；权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。投标报价符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。经评标委员会一致分析并确定的不合理低价，不作为有效的投标报价，不参与评审。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。2.2.1分值构成(总分1OO分)施工组织设计（技术部分）：符合性审查，合格/不合格制，施工组织设计评审不合格的，投标文件按废标处理。项目管理机构：不评分投标总报价：100分。其它评分因素：不评分2.2.2评标基准价计算方法所有不高于最高限价、通过初步评审且施工组织设计评审合格的有效投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价评标基准价。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。允许偏差范围不采用；106 条款号评分因素评分标准2.2.4（1）投标报价评分标准（A）投标总报价允许偏差率不采用投标总报价100分2.2.4（2）施工组织设计评审内容内容完整性和编制水平合格/不合格施工方案与技术措施合格/不合格质量管理体系与措施合格/不合格安全管理体系合格/不合格环境保护管理体系与措施合格/不合格工程进度计划与措施合格/不合格资源配备计划合格/不合格以上评审项目中，由评标委员会根据是否满足本项目施工要求进行评审，有一项及以上不合格，即施工组织设计评审不合格，投标文件按废标处理3评标程序1．评标委员会首先对各投标人的投标文件按本章评标办法第3.1款进行初步评审，初步评审不合格的投标人不再参与后续评审。2.评标委员会对初步评审合格的投标人技术部分文件进行符合性（合格/不合格）评审，技术部分评审不合格的投标文件按废标处理。3.评标委员会对通过初步评审及技术部分（施工组织设计）评审的投标人的投标文件按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审，并按本章规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分由高到低排序）为中标候选人。4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。106 条款号评分因素评分方法3.2.1（1）投标报价得分（A）投标总报价所有有效的投标总报价，先得规定分值100分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣4分，每减少1%扣2分。扣完为止。按插入法计算得分。所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。其他需要补充的内容经评标委员会认定，投标文件有下列情形之一的，应当认定为废标处理:（1）投标文件未按本招标文件要求签字或盖章的；（2）投标文件不能满足招标文件要求的或没有对招标文件做出实质性响应的；（3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的；（4）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的，未按招标文件规定编制、装订的；（5）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；投标函的投标总报价与报价汇总表投标总报价不一致的；（6）投标报价超过招标人公布的最高限价的；（7）投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的；（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（10）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（12）经评标委员会询价、论证、认定该投标人的报价低于其企业成本的；（13）存在招标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形。106 1.评标方法本次评标采用综合评估法进行评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，在有关监督部门的监督下现场由招标人抽签确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）投标报价：见评标办法前附表；（2）施工组织设计：见评标办法前附表；（3）项目管理机构：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；106 （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。106 第三章合同条款及格式106 第一节通用合同条款采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版社）第四章第一节的《通用合同条款》。106 第二节合同专用条款1　一般约定1.1　词语定义1.1.2　合同当事人和人员1.1.2.2　发包人：　（填入发包人的名称）　　。1.1.2.3　承包人：　（签约后填入承包人的名称）。1.1.2.5　分包人：　（签约后填入分包人的名称）。1.1.2.6　监理人：　（填入监理人名称）。1.1.4　日期1.1.4.5　缺陷责任期（工程质量保修期）：壹年　　　　。1.4　合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序：按通用条款执行。在本款末增加下述内容：①合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。②当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按通用合同条款第24条关于争议的约定处理。1.5合同生效的条件合同生效的条件：按通用条款执行，签订立合同后7日内，承包人应将合同送荣昌县水务局备案。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：叁套，合同签订3日内提供。1.6.2承包人提供的文件范围：国家相关职能部门文件及现场会议纪要和技术资料。承包人提供文件的期限、数量：根据现场实际情况确定。监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后14天。1.6.3监理人签发图纸修改的期限：该项工作施工前14天。1.7　联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，发包人或承包人在办理签收手续后均应在56天内予以回复。1.7.2联络送达的期限：当事人根据实际情况具体规定各类文件的送达时间、地点。106 2　发包人义务2.3　提供施工场地2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：用地范围在工程开工时发包人提供，承包人只能在发包人规定的范围内使用。场地在承包人进场前、后，由发包人分期分批提交。承包人应将临时工程用地的用途、范围、时限填入临时工程地表中，用地计划经发包人批准后提供给承包人。用地期限：用地时限为承包人接到开工通知书之日（或发包人提供用地之日）起至合同规定的完工期限后两个月止。施工场地内暂无地下管线和地下设施等有关资料。2.8　其它义务2.8.1与承包人签订《重庆市水利工程建设安全生产合同》、《重庆市水利工程建设廉政合同》、《按期支付农民工工资合同》。3　监理人3.1　监理人的职责和权力3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：涉及到规格变化、使用功能变化、工程造价增加变化、开工、停工等必须请示发包人同意后方能行使职权。4　承包人4.1　承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：承包人应积极配合其它施工单位，在年月日完成所有施工任务。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包含在工程承包合同价款内。4.1.10　其它义务（1）与发包人签订《重庆市水利工程建设安全生产合同》、《重庆市水利工程建设廉政合同》、《按期支付农民工工资合同》。（2）进场后必须办理相关保险，有关凭据作为发包人第一次支付月进度款的条件之一。（3）在施工过程中必须按照有关规定进行施工检测，检测单位由发包人指定，检测单位与承包人签订检测合同，费用由承包人承担。配合业主（监理）在施工过程中的工程质量抽检工作。4.2履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：106 金额：中标合同价的10%；方式：现金或银行转帐汇入招标人账户，否则不能签订合同；提交时间：中标通知书发出后7日内。履约担保金在工程法人验收合格后30日内一次性无息退还。4.3　分包4.3.2　本合同不允许承包人分包。4.11　不利物质条件4.11.1　不利物质条件的范围：按通用条款执行。。5　材料和工程设备5.1.1本工程所需各种材料均由承包人按照施工周期设计要求采购，所选材料的产品质量均不得低于本工程设计的要求，并达到国家现行工程质量验收标准，不得使用不达标或国家明令淘汰产品，并提供相应材料、设备的合格证明资料和质保书等。需发包人核质核价的材料、设备按发包人规定的程序确认厂家、品牌和价格后，再由承包人自行负责采购。5.1.2承包人报送监理人审批的时间：承包人应在各种材料和工程设备计划使用前14天，按本项规定的内容报送监理人审批，监理人应在收到承包人报送的资料后7天内批复。5.2发包人提供的材料和工程设备：无。6　施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：无。临时占地的申请：由承包人办理。临时占地相关费用：由承包人承担，已含在合同价款内6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：无6.3其他：施工用水、用电由发包人协调解决，费用由承包人承担包含在合同价款内。7　交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施的办理人：由承包人办理。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担，费用已包含在合同价款内。106 7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：无。8　测量放线8.1　施工控制网8.1.1发包人应在合同签订生效后28天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在收到监理人提供有关资料后28天内，将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。9　施工安全、治安保卫和环境保护9.1　发包人的施工安全责任9.1.4　发包人提供　同通用合同条款　资料，其余资料由承包人负责收集。发包人还应按照《水利水电工程施工安全技术规程标准应用指南》、《水利水电工程施工安全监控技术》、等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.2　承包人的施工安全责任9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在工程开工前7天内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。9.2.8承包人还应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。承包人必须做好安全文明施工，保证施工安全。9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责。9.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责。9.3.3承包人必须遵守学校的安保规定。10进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：按照招标文件和现场监理要求执行。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：图纸会审交底后7个工作日内。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后10个工作日内审查确认，月进度计划在收到后的次月10日内审查确认。11　开工和竣工（完工）106 11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：按通用条款执行。11.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：延误一天，处以工期违约2000元/天，以此类推。逾期竣工违约金的限额：逾期竣工违约金最高不超过中标金额的5%。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：无12　暂停施工12.1　承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：无。12.2　发包人暂停施工的责任发包人承担暂停施工责任的其它情形：　　无　　　。13　工程质量13.7　质量评定13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：同通用合同条款。13.7.7工程合格标准为：国家现行质量评定规程规定；优良标准为：国家现行质量评定规程规定。达到优良的奖金为：无。13.8　质量事故处理13.8.4　工程竣工验收时，发包人或监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。15　变更变更的估价原则：（1）已标价工程量清单中，有相同或类似（类似子项由发包人认定，下同）的子项时，执行中标单价。（2）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，采用2011年重庆市水利局（渝水基[2011]97号文）颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》，按照2005年《重庆市水利建筑工程预算定额》、《重庆市水利工程施工机械台班时费定额》、《重庆市水利水电设备安装工程预算定额》及相关配套文件，材料价格和人工单价按施工期间重庆市建设工程造价管理总站《重庆工程造价信息》发布的荣昌地区指导价均价执行（没有的价格由发包人认质认价），办理结算。（3）暂定价工程：由发包人认质认价办理结算。106 （4）安全生产费用：合同执行过程中，安全生产费用不做调整。 15.8　暂估价发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　　无　；发包人组织招标的暂估价项目：　　无　　。16　价格调整16.1物价波动引起的价格调整：不调整。17　计量与支付17.1计量17.1.3计量周期：单价子目按月计量，总价子目按工程形象进度计量。17.2.1　预付款支付时间：工程开工令发出后14日内。支付金额：合同总价款的10%。17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：无17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：在前三次月进度付款中等额扣回。17.3进度款17.3.1进度付款申请单进度付款申请单的份数：5份（每月25日前提交）进度付款申请单的内容：当月分部分项完成的实际工程量、应扣预付款额17.3.3进度付款证书和支付时间月进度款实际支付金额为监理和发包人审定当月完成的工程价款的80%，月进度款累计支付合同金额的80%时暂停支付；工程完工验收交验，完成资料审核交档（8份），办理完工程结算审计后60天内付至审定总价款的95％；留5％作质保金待质量缺陷期满后结清无息退还。工程结算金额以审计机关审定金额为准。17.4　质量保证金17.4.1　质量保证金的金额或比例：结算价的5%。质量保证金的扣留方法：结算时扣留，缺陷责任期满后无息退还。17.4.3　在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。17.5　竣工（完工）结算106 17.5.1　竣工（完工）付款申请单：承包人应提交完工付款申请单一式　6　份，并提供相关证明材料。17.5.2结算办法工程结算原则：结算总价=中标单价×结算工程量＋工程量清单漏项±设计变更±合同约定的其他因素。设计变更确定后，变更项目的结算按以下条款执行。（1）已标价工程量清单中，有相同或类似（类似子项由发包人认定，下同）的子项时，执行中标单价。（2）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，采用2011年重庆市水利局（渝水基[2011]97号文）颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》，按照2005年《重庆市水利建筑工程预算定额》、《重庆市水利工程施工机械台班时费定额》、《重庆市水利水电设备安装工程预算定额》及相关配套文件，材料价格和人工单价按施工期间重庆市建设工程造价管理总站《重庆工程造价信息》发布的荣昌地区指导价均价执行（没有的价格，三方询价后协商，最终由发包人认质认价），办理结算。（3）暂定价工程：由发包人认质认价办理结算。（4）安全生产费用：合同执行过程中，安全生产费用不做调整。 17.5.3由承包人在工程竣工15天内向发包人提交完整的竣工资料原件和复印件各一份、竣工图二份，竣工结算书四份。发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全部结算资料后，由发包人确定具有法定审计资格的社会审计单位承担竣工决算审计工作，按竣工结算审计结果和中标价办理工程结算。若未按以上要求按时提供，发包人将不予支付工程款。17.5.4审计费用的支付：送审的工程结算造价审计审减或审增（增减不相互抵消）＜3%时由发包人承担全部审计费用；工程造价审计审减或审增（增减不相互抵消）≥3%时由承包人承担全部审计费用，由发包人从工程结算款中代扣支付。17.6　最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交4份最终结清申请书。17.7　竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求提供。18　竣工验收18.2竣工验收申请报告106 竣工资料内容：按照建设行政主管部门对竣工资料要求整理成册，归档并取得备案许可证移交招标人。竣工资料份数：竣工资料份数为一式贰套。18.3验收18.3.5实际竣工日期：以验收合格日为准。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：双方根据现场实际情况协商解决。18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：已包含在合同价款内。18.7竣工清场18.7.1竣工清场：在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合理的使用状态，费用由承包人承担。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用应由承包人承担。19　缺陷责任与保修责任19.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从合同工程完工验收后移交之日起计算。19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：本工程的质量保修范围和责任及期限按《建设工程质量管理条列》的规定执行。若承包人不履行义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。20　保险20.1工程保险投保人：承包人。投保内容：106 建筑工程的工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。保险金额、保险费率和保险期限：工程一切险的投保金额为投标净标价，工程一切险及第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工接收证书为止。20.4第三者责任险第三者责任险的保险费率：由承包人按照国家相关规定执行，其费用包含在投标总价中。第三者责任险的保险金额：由承包人按照国家相关规定执行，其费用包含在投标总价中。20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理本项保险一切费用均由承包人承担，并已包括在投标报价中，发包人不再单独支付。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件：所有各种保险和生效证明。承包人提交保险凭证的期限：承包人应在办理有关保险后，尽快向发包人提供按合同要求所投各种保险和生效证明，并在开工后10天内提交保险单，同时向监理人提交副本。对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：永久工程、临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。21不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：按通用条款执行。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：106 （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由双方协商解决。（2）承包人设备的损坏由承包人承担。（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由双方协商解决。（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由双方协商解决。24争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式：因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向发包人工程所在地人民法院提起诉讼。25需要补充的其它内容25.1承包人必须根据监理工程师发包人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门、环保部门等单位之间配合协调的义务。其费用已含在投标报价中，不再另行计取。25.2凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则招标人有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，招标人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。25.3承包人拒不执行监理或发包人的书面指令，每发生一次处以10000元的违约金，累计达到三次，将视为承包人严重违约，招标人有权终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。25.4由于承包人原因，造成工程连续停工超过10天，发包人有权终止施工合同。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。25.5投标人在投标文件中填报的项目经理和技术负责人未经招标人同意不允许更换，否则，视为承包人违约并承担违约金，违约金为工程中标价的3%。）106 第三节合同协议书____________________发包人名称（以下简称，“发包人”）为实施__________________（项目名称），已接受___________________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对________________________（项目名称）____________________（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）　　　　　　　　元（￥　　　　　　　　元）。4．承包人项目经理：　　　　　　　　　。5．工程质量符合　　　　　　　　标准。6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　　　　　　　　天。9．本协议书一式　　　　　　份，合同双方各执一份。10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：　　　　　　（盖单位章）　　　　　承包人：　　　　　　　（盖单位章）　法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）_______年______月______日　　　　　　________年______月______日106 附件二：重庆市水利工程建设安全生产合同重庆市水利工程建设安全生产合同施工工程合同编号：安全生产合同编号：甲方（建设工程的项目法人）：乙方（中标单位即施工单位）：为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。一、项目工程名称：二、项目所在地：二、工程内容：三、合同履行期限：四、本工程主要危险源：五、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定。4．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。5．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。6．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。106 7．甲方应当在拆除或者爆破工程施工15日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。8．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。9．甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。10．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。11．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。（二）乙方的权利义务1．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。2．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。3．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每2000万元施工合同额配备1名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足2000万元的至少配备1名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。4．乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定，以不低于建筑安装工程造价的1.5%计提安全费用，保证安全生产投入。5．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。6．乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。7．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。8．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。9．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。106 10．乙方应当按照重庆市水利局、市安监局《重庆市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》（渝水基〔2010〕15号）的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。11．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。12．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。13．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。六、安全保证金的缴纳和退还（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的2%，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。账号：，开户行：。（二）安全保证金的使用范围为：1．施工单位违约金的扣除；2．施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。（三）乙方应在发生生产安全事故后及时开展救援处置工作，如在事故抢险救灾、善后工作中不及时，甲方有权使用安全保证金用于本项目生产安全事故抢险、救灾和善后事宜的应急支出。（四）安全保证金在使用后，乙方应在接到甲方书面通知的7天内，补足等额资金，若乙方不补足的，甲方有权在后续工程进度款优先补足安全保证金。（五）安全生产保证金的退还：在施工合同工程完工验收合格后，由甲方应扣除因本合同第七条所发生的违约金后，退还乙方剩余安全生产保证金。七、违约责任（一）甲方违反本合同约定的义务，导致乙方发生生产安全事故和经济损失的，应承担由此而产生的直接经济损失。（二）乙方如发生特别重大、重大、较大和一般生产安全事故，应当以安全生产行政主管部门出具的事故调查处理报告为依据，分别承担100万元、50万元、30万元、10万元的违约金。（三）乙方发生人身伤亡工伤事故或机械设备事故后，故意破坏或伪造事故现场，隐瞒不报、谎报、虚报，应承担违约金50万元。（四）乙方每发生一次本合同附件所列举的“习惯性违章行为”一条，乙方应承担违约金1万元；发生一次两条，乙方应承担违约金2万元，以此类推。八、甲、乙双方应自觉接受本项目监理单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担违约责任。九、本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收之日止。十、本合同一式陆份，甲乙双方各执份贰份，监理单位贰份，由双方加盖公章、法定代表人或其授权代理人签字后生效。十一、合同未尽事宜，各方协商解决。如协商不成，可提请有管辖权的仲裁机构或法院进行裁决。附件：习惯性违章行为106 甲方：（盖章）法定代表人（或授权的代理人）乙方：（盖章）法定代表人（或授权的代理人）时间：地点：106 附件：习惯性违章行为1．进入施工生产区域的人员不正确穿戴使用劳动防护用品。2．作业人员随意解除、挪动已设置的安全措施或擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线。3．在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施。4．高处作业不系安全带、安全带系在移动或不牢固的物件上、换位时失去安全带保护；高处作业人员不系安全绳、安全绳低挂高用。5．高处作业不用绳索传递物品，随手上下抛掷器具、材料。6．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。7．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。8．施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处不设明显警示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施。9．临水、临空、临边等部位不设安全防护栏杆和挡脚板。10．上下层垂直立体作业无隔离防护措施，或错开作业期间无专人监护。11．在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆。12．高边坡作业未在作业面上方设置防护设施。13．隧洞作业未采取必要的安全措施。14．将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运动中转动设备的遮拦内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。15．空气压缩机房的维修平台和电动机地坑的周围无防护栏杆，或栏杆下部无防护网（板），地沟未铺设盖板；移动式空压机无防雨、防晒、隔离防拦等设施。16．现场倒闸操作不戴绝缘手套，雷雨天气巡视或操作室外高压设备不穿绝缘靴。17．停电作业不验电接地或不按规定顺序装拆接地线、不按规定使用个人保安线。18．在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。19．在带电设备周围使用金属梯子进行作业；在户外变电站和高压室内不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。20．未经值班人员许可，擅自进入带电运行设备区域。21．水上作业不佩戴救生工具。22．建设项目施工单位不严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。23．作业人员不按照审批后的施工方案进行作业或随意变动施工方案；擅自扩大工作范围、工作内容。24．开工前没有对所有作业人员进行安全技术交底、不明确工作范围、安全措施不交代或交代不清，盲目开工。25．专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作。106 26．对基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等单项工程无专项施工方案和安全技术措施，或专项施工方案未完善编、审、批手续，或方案不符合强制性标准要求。27．组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。28．使用吊篮载人。29．吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥。30．起重时凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。31．在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人。32．龙门吊、塔吊拆卸(安装)工程中未严格按照规定程序执行。33．在梯子上作业，无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上。34．施工临时用电未严格执行“三相五线制”、线路敷设不整齐、绝缘不可靠、用其他金属丝代替熔断丝。35．配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置未实行“三级配电、两级保护”，配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。36．配电箱、开关箱无防雨、防尘和防砸措施。37．不按规定使用合格的安全工器具或超过检测周期的安全工器具进行作业。38．使用未经检验或检验不合格的特种设备。39．带电作业，不按规定使用绝缘工具。40．使用电动工器具时未接入漏电保护装置、金属外壳不接地或接地不可靠、或不戴绝缘手套。41．使用电动工具时将电源线直接插入插座孔或钩挂在闸刀开关上使用。42．爆破物、有害气体和液体存放处不设明显且符合国际标准的安全警示标志。43．对有爆炸和火灾危险的场所，未按危险场所等级选择相应的防爆型照明器。44．在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。45．在宿舍、办公室、休息室内存放易燃易爆物品，使用电炉。46．未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。47．消防设施配备不足或使用已过期失效的消防器材。48．爆破作业时无专人指挥、无统一信号和专人警戒。49．特种作业人员不持证上岗或非特种作业人员进行特种作业。50．无证驾驶、酒后驾驶、客货混装。51．机器的传动部分没有装防护罩或其他防护设备，露出的轴端没有设护盖。52．高空作业搭设的脚手架不符合安全要求。53．深沟、深坑四周无安全警戒线，夜间无警告红灯。54．起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机等无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏。55．易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或符合规定要求。106 56．电器防误闭锁装置不全。57．高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够。58．电气设备外壳无接地。59．临时电源无漏电保护器。60．未建立和完善各级人员安全生产责任制，使各级人员安全管理职责不清、安全责任不明。61．不建立健全安全生产管理制度和基础台帐。62．未按规定设置安全监督机构和配置安全员。63．未按规定落实安全生产措施、计划、资金。64．未按规定配备符合国家标准和行业标准的安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。65．施工单位不为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证。66．新进场人员（包括农民工）未进行安全教育或未配证上岗作业的；或安排非特种作业人员进行特种作业的。67．临时工从事有危险的工作时，未派专人监护。68．违章指挥，强令工人冒险作业。69．对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施。70．使用无相应资质的单位在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。71．对承包方未进行资质审查或违规进行工程发包。72．承发包工程未依法签订安全协议，未明确双方应承担的安全责任。73．建设工程中租用未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具。74.未按要求编制生产安全事故应急救援预案和施工度汛方案。75．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。76．发生施工安全事故后，不按规定程序进行报告或不遵循“四不放过”原则组织开展事故调查及处理。77.法律法规、强制性规范规定的其他违章行为。106 附件三：重庆市水利工程建设廉政合同重庆市水利工程建设廉政合同工程合同编号：廉政合同编号：工程项目名称：工程项目地址：项目法人（甲方）：施工单位（乙方）：为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。第一条双方的责任：（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水行政主管部门的规定。（二）严格执行（项目名称）建设工程的合同，自觉遵守合同。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方应遵守的内容：（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方应遵守的内容：（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条按国家有关规定建立建设工程廉政保证金制度。（一）为确保《廉政合同》的认真履行，乙方应向甲方按工程中标价的1.5%缴纳廉政保证金（若乙方已经缴纳工程建设履约保证金，则由甲方在乙方工程建设履约保证金中提取；若乙方提交的为履约保函，则在工程预付款或工程进度款中提取）。106 （二）设立“建设工程廉政保证金”专户：在乙方缴纳的履约保证金或工程预付款或工程进度款中提取的廉政保证金，缴入甲方设立的“廉政保证金”专户。（三）工程建设过程中，乙方能认真执行《建设工程廉政合同》的条款，在本合同工程完工验收合格后，经监督部门审核，未发现存在各种违法违纪行为，则予以全额退还廉政保证金。第五条违约责任：（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。（三）乙方及其工作人员违反本《廉政合同》规定，根据查证金额的10倍，由乙方向甲方承担违约金，并在廉政保证金中予以扣除。若廉政保证金不足以支付违约金，甲方还可向乙方继续追讨。第六条本《廉政合同》的监督单位为项目所在地水行政主管部门纪检监察机构。第七条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。第八条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方监督单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。第九条本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位：（盖章）电话：年月日106 附件四：按期支付农民工工资合同按期支付农民工工资合同工程名称：施工工程合同编号：支付农民工工资合同编号：甲方（建设工程的项目法人）：乙方（中标单位即施工单位）：为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔2009〕65号）等相关法律法规的规定，工程（工程名称）的项目法人（以下简称甲方），与中标单位即施工单位（以下简称乙方），特订立如下合同。第一条基本要求（一）本工程农民工工资支付实行项目业主责任制，即本合同甲方在工程项目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。（二）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对所承包工程的农民工工资支付负直接责任。（三）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。（四）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。第二条本工程实行农民工工资支付保证金制度。（一）保证金由乙方在签订工程承包合同时一次性交纳甲方，保证金比例为工程中标价的3%，金额人民币：万元（大写）。甲方设立专用账户保管，不得挪作他用。甲方帐号，开户行：，如乙方未按时足额交纳保证金，甲方有权拒绝签订工程承包合同，并要求乙方承担缔约过失责任。（二）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程农民工工资支付保证金专用帐户内的保证金，用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。（三）农民工工资支付保证金专用帐户内的资金使用不足后，乙方应在接到甲方书面通知后5日内，补足等额资金。若乙方不补足资金，甲方可在工程进度款中直接扣取资金，用于补足等额保证金；如当月进度款不足以抵扣，在下月进度款中扣除余额，以此类推，扣完为止。106 （四）农民工工资保证金的退还：工程开工三个月后，如乙方按月结清了农民工工资，可向甲方申请从第四个月起，在每月支付工程进度款时，按工程形象进度同比例退还农民工工资保证金，申请时必须附上已结清申请之日前的所有农民工工资和其它应付费用的有效证据，甲方审查核实后可按完工形象进度同比例退还保证金。合同工程完工验收后，由乙方向甲方提交剩余保证金的退款申请，并同时提交农民工工资支付凭证、农民工工资支付表册或其它能证明农民工工资和可能产生的其它应付费用已付清的充分证据。甲方在接到报告后的3个工作日内，到施工工地张贴无欠薪欠费通告，在通告7个工作日后，如没有接到投诉，方可退还保证金，否则暂不予退还，直至满足上诉退还条件为止。（五）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况，对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。第三条甲乙双方的责任和义务（一）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。（二）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。（三）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。（四）为确保农民工工资月结月清，甲方将乙方上月农民工工资支付清单作为拨付当月工程进度款的前置条件。若上月农民工工资未按约定付清，在水行政主管部门和劳动保障行政部门的监督下，甲方按照本合同第二条第二款及第三款规定使用农民工工资支付保证金账户内的保证金或应支付乙方的当月工程款直接支付农民工工资。（五）甲乙双方共同在项目施工现场设立“农民工维权告示牌”（见附件1）（六）乙方应建立农民工用工工资档案制度。农民工工资档案（含农民工花名册、农民工工资支付表、劳动用工及工资支付情况汇总表，格式见附件2、3、4）以书面形式记录支付农民工工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字等，并保存两年以上以备查。第四条接受监督管理的约定（一）双方约定：本《合同》的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门和水行政主管部门。监督管理单位负责对《合同》执行情况检查，提出在本《合同》规定范围内的裁定意见，执行本《合同》第五条所规定的处罚。（二）检查方式：本《合同》的履约情况检查由监督管理单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致意见，由监督管理单位依据事实裁定。（三）本《合同》有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收，且乙方结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。第五条监管与处罚（一）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付保证金专用账户的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。106 （二）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生两次及以上拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。第六条不可抗力事件的合同责任（一）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同或延迟履行合同的，不适用第四条和第五条规定。（二）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的一方，应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失，乙方所获得的损失赔偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方有权获得工期顺延时，负责办理保险的一方应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力引起的一切损失由乙方自行负责。第七条本《合同》为（工程名称）施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或其授权代表）签署，加盖公章立即生效。第八条本《合同》一式陆份，甲、乙双方各执贰份，送交项目所在地的水行政主管部门和人力资源与社会劳动保障部门各一份备案。第九条未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件：1．农民工维权告示牌2．农民工花名册3．农民工工资表4．劳动用工及工资支付情况汇总表甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（项目所在地劳动保障部门）（盖章）年月日监督单位（项目所在地水行政主管部门）（盖章）年月日106 附件五：农民工维权告示牌农民工维权告示牌项目全体农民工：为保障你在本项目劳动期间的合法权益，帮助你依法有序维权，现将有关情况告示如下：◆农民工劳动保障权益主要内容：建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与农民工签订劳动合同，并提倡签订集体合同。建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须按劳动合同约定或劳动保障法律法规规定足额支付工资。◆特别提醒如果用人单位拒不与你签订劳动合同、集体合同，以及未按劳动合同、集体合同约定足额支付工资，请及时向劳工监督员或劳工管理员反映有关情况，由其协调解决；同时也可向项目所在地劳动保障监察机构投诉。为有效维护你的权益，你应妥善保留各种有效证据，如劳动合同或协议、工作证件、工资结算单等。施工企业劳工管理员：联系电话：分包企业劳工管理员：联系电话：建设单位劳工监督员：联系电话：劳动保障监察机构：联系电话：地址：年月日106 附件六：农民工花名册农民工花名册项目名称：用工单位名称（盖章）：序号姓名性别身份证号联系方式工种工作岗位进场时间劳动者签名离场时间劳动者签名106 附件七：农民工工资表农民工工资表项目名称：班组名称：时间：年月序号姓名身份证号工作量工资计算标准应得工资借支预支金额实得工资金额领取人签字备注计时计件计时计件用工单位负责人：用工单位劳工员：制表人：年月日（用人单位印章）注：1．领取人签字后即表示当月工资已足额领取。2．以上情况属实，签字人愿对其真实性负法律责任。106 附件八：劳动用工及工资支付情况汇总表劳动用工及工资支付情况汇总表项目名称：时间：年季度用工变动情况工资支付情况其他当月离场人数（人）当月新增进场人数（人）月末农民工人数（人）应付工资总额（元）应付工资人数（人）实付工资总额（元）实付工资人数（人）签订劳动合同人数（人）本季度第一月本季度第二月本季度第三月季度合计用工单位负责人：用工单位劳工管理员：填表时间：注：此表为每季度末后5天内向项目所在地区县（自治县）劳动和社会保障行政部门报送。联系人：联系电话：传真：106 第三章工程量清单1.工程量清单说明1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术标准和要求、图纸等招标文件内容一起参照阅读。1.2工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。1.5工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。1.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见招标文件有关要求。1.7投标报价汇总表中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额，应由招标人填写并按合同相关条款的规定使用。1.8除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。2.算术错误改正工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。106 (3）若投标报价汇总表中的金额与“投标函”中金额不一致时，以“投标函”金额为准，按比例修正工程量清单中单价和合价。3.其他说明1、投标报价编制参考《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2011年版）及重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”发布的《重庆市水利建筑工程预算定额》《重庆市水利工程施工机械台时费定额》。2、安全生产费用：投标人应按照重庆市水利局、重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会、重庆市安全生产监督管理局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基（2009）28号）要求，在工程总报价中，按建筑安装工程总造价的1.5%标准计提安全生产费用，单列报价，不作为竞争性报价；在竞标时，不得删减。否则，视为废标。4.工程量清单工程量清单4.1分组工程量清单分组工程量清单第1组组号：1分组名称：建筑工程（单价承包）编号名称单位数量单价(元)合价（元）备注　第一部分建筑工程　　一取水工程　　(一)取水塔工程　　1基坑土方开挖m3172.512基坑石方开挖m351.753土石回填m342.754C15砼基础m354.515C25砼底板m321.156C25砼墙体m3114.177钢筋制安t5.58C25砼梁m34.229C25砼柱m30.7210C25砼工作桥m30.511M7.5浆砌墙砖m314.8312防盗门套113塑钢窗m2314C10埋石砼镇墩m35.3815琉璃瓦屋面m23016栏杆m45(二)提水管道工程　　1沟槽土方开挖m34237.00106 2沟槽石方开挖m3424.003砂垫层m3424.004土石方回填m34060.005M7.5浆砌砖闸阀井m338.006M15砂浆抹面m2143.007C25砼盖板m316.008C15砼镇、支墩m339.009钢筋制安t0.70二净水厂建（构）筑物　　(一)厂区工程　　1土方开挖m31280.002石方开挖m3575.003土石回填m3970.004C15砼厂区道路m395.005C15砼排水沟m3125.66C25砼盖板m39.327钢筋制安t0.588M7.5浆砌条石基础m3170.009M7.5浆砌块石挡墙m3210.0010M7.5浆砌砖围墙m3131.24(二)进水流量计井　　1C25砼底板m30.92C25砼盖板m30.373M7.5浆砌砖墙m32.67(三)配水井　　1C25砼底板m30.6482C25砼盖板m30.253C25砼墙体m33.9154钢筋制安t0.68(四)沉淀池　　1C10砼垫层m35.662C25砼底板m359.753C25砼墙体m384.674C25砼盖板m35.355钢梯m5.726钢筋制安t13.127护栏m32.58M10浆砌瓷砖m2302.14(五)无阀滤池　　1C10砼垫层m32.432C25砼底板m36.703C25砼顶盖m35.764C25砼墙体m325.18106 5C25砼滤板墩m30.116C25砼锥形罩m32.257钢筋制安t5.058钢材t0.359爬梯m9.8910无烟煤滤料m31.7311石英砂滤料m32.3112承托层卵石m31.1513M7.5浆砌砖梯步m32.0014M10砂浆贴瓷砖m293.36(六)加氯加药间　　1沟槽土方开挖m386.802沟槽石方开挖m337.203土方回填m369.984C10砼垫层m39.185C25砼基础m322.966C25砼地圈梁m33.317M7.5砌块基础m318.568C25砼构造柱m32.599M5水泥砂浆砌块墙m383.7210C25砼有梁板m318.6911非上人屋面（防水、保温、找平等）m2109.5912地砖地面m214.0013聚氨酯防腐耐磨地面m280.9414乳胶漆顶棚m299.5115乳胶漆内墙面m250.4916聚氨酯防腐涂料墙面m2427.7717地砖踢脚线(150mm）m14.2818聚氨酯防腐耐磨踢脚线m92.0019外墙涂料饰面m2224.4720塑钢窗m218.6321塑钢门m215.8722塑钢窗带纱m27.0223塑钢门带纱m24.0524DN100UPVC落水管m4.7025∅50UPVC泄水管m0.6026泛水、压顶m45.8427C10砼设备基础m31.5828散水m236.9229坡道m11.4030钢筋制安t3.0531防潮层m218.632雨棚个3.00106 33C25预制雨蓬板m31.2134预制钢筋t0.1235C25现浇雨蓬板m30.82(七)清水池　　1覆土回填m334.012C10砼垫层m316.473C25砼底板m359.044C25砼墙体m3101.125C25砼顶板m322.676钢筋制安t15.347排水检查井∅700砖砌座28阀门井4250x1400砖砌座19M10砂浆贴瓷砖m290.6410M7.5浆砌砖闸阀井m38.1511C20砼井盖板m31.7712C20砼井底板m31.77(八)送水泵房　　1基坑土方开挖m3270.542基坑石方开挖m3115.953土方回填m3108.494C25砼柱m311.575C25砼构造柱m30.866C25砼墙m374.117C25砼梁m310.958C25砼屋面板m310.819C25砼底板m311.4010C25砼挑板m31.6411C25砼平台板m36.0112非上人屋面（防水、保温、找平等）m293.1713水泥豆石楼地面m2174.3314乳胶漆内墙面m2128.8815外墙涂料饰面m2259.4416塑钢窗m247.5217塑钢门m212.9618防潮层m29.02191050高不锈钢栏杆m38.0020钢梯m14.0021雨棚个1.0022泛水、压顶m36.8023散水m238.8824坡道m4.6025DN100UPVC落水管m6.9026∅50UPVC泄水管m0.20106 27C10砼设备基础m32.5428排水沟宽0.2米m11.7029钢筋制安t10.6030C25现浇雨蓬板m30.82(九)出水流量计井　　1C25砼底板m30.92C25砼预制顶盖m30.373M7.5浆砌砖墙m32.67(十)变配电间　　1沟槽土方开挖m343.272沟槽石方开挖m318.553土方回填m334.794C10砼垫层m34.585C25砼基础m311.456C25砼圈梁m31.657M7.5砌块基础m39.358C25砼构造柱m31.629M5水泥砂浆砌块墙m342.2710C25砼屋面圈梁m32.2011C25砼屋面板m38.5312C25砼预制雨蓬板m31.1513预制钢筋t0.1114非上人屋面（防水、保温、找平等）m261.6915水泥豆石地面m253.6316乳胶漆顶棚m253.6317乳胶漆内墙面m2166.6118水泥豆石踢脚线(150mm）m242.7219外墙涂料饰面m2162.4320塑钢窗带纱m216.2021塑钢门带纱m210.2022DN100UPVC落水管m9.4023∅50UPVC泄水管m0.4024雨棚个2.0025泛水、压顶m32.6426散水m230.3127坡道m5.0028防潮层m29.3929钢筋制安t1.9730C10砼设备基础m30.8631地沟A-Am3.5032地沟B-Bm12.20(十一)综合楼　　1挖沟槽土方m358.66106 2挖基坑土方m31.343M5浆砌条石基础m329.764M5浆砌砖基础m37.395C25砼地圈梁m33.516C10砼垫层m348.567土(石)方回填m352.228C25砼独立基础m32.019M5浆砌砖墙m399.510墙身防潮层石油沥青聚氨酯防水涂料m221.0511M5砖砌台阶m28.3412C15砼散水m232.2513散水处变形缝m48.214C25砼矩形柱m39.1815C25砼矩形梁m32.7916C25砼圈梁m39.5317C25砼有梁板m322.2318C25砼挑檐板m30.7619C25砼预制过梁m31.4720钢筋制安t5.2721预制钢筋t0.1922防盗门m211.6123实木门（含门套）m228.2724塑钢窗m228.2325瓦屋面m2133.1326屋面卷材防水m2133.1327地面砖踢脚线m166.6128地面砖地面m2100.0129地面砖楼面m283.5830内墙混合砂浆、仿瓷涂料m225231内墙块料墙面m238.232天棚混合砂浆、刷喷涂料m2203.6733外墙面砖m2222.3934金属扶手带栏杆、栏板m19.9535天棚吊顶m283.58三供水工程　　(一)供水工程　　1土方开挖m311572石方开挖m321973土石方回填m323404M7.5浆砌砖闸阀井m3655M15砂浆抹面m22346C25砼盖板m323106 7钢筋制安t2.3投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 分组工程量清单第2组组号：2分组名称：机电设备及安装工程（暂列金额）项目编号名称单位数量单价(元)合价（元）备注　第二部分机电设备安装工程　　545000.00一水厂电气设备（暂列金额）项1200000.00二总图电气（暂列金额）项150000.00三电缆（暂列金额）项150000.00四送水泵房（暂列金额）项150000.00五变配电间（暂列金额）项120000.00六综合楼（暂列金额）项125000.00七取水塔（暂列金额）项1150000.00投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 分组工程量清单第3组组号：3分组名称：金属结构设备及安装工程（单价承包）编号名称单位数量单价(元)合价(元)合计(元)备注设备费建安费设备费建安费　第三部分金属结构安装工程　　　一取水工程　　　(一)提水管网　　　1软密封闸阀φ150套3　2软密封闸阀φ100套2　3软密封闸阀φ80套1　4DN40PE管1.6MPam132　5DN50PE管1.6MPam1248　6DN63PE管1.6MPam663　7DN90PE管1.0MPam228　8DN125PE管1.0MPam180　9DN160PE管1.0MPam402　10DN200PE管1.0MPam228　11DN225PE管1.0MPam186　12DN250PE管1.0MPam432　13φ250（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个3　14φ225（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个1　15φ200（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个2　16φ160（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个2　17φ125（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个1　18φ90（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个2　19φ63（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个4　20φ50（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个7　21φ40（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个1　106 二净水厂建（构）筑物　　　(一)水厂管网　　　1焊接钢管DN219（含内外防腐）m20.00　2焊接钢管DN159（含内外防腐）m35.00　3焊接钢管DN100（含内外防腐）m118.00　4焊接钢管DN80（含内外防腐）m2.00　5焊接钢管DN50（含内外防腐）m96.48　6焊接钢管DN32（含内外防腐）m8.00　7焊接钢管DN25（含内外防腐）m130.46　8焊接钢管DN20（含内外防腐）m68.60　9软密封闸阀φ150套3.00　10软密封闸阀φ100套2.00　11软密封闸阀φ80套1.00　12φ200（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个1　13φ159（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个2　14φ100（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个6　15φ80（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个1　16φ50（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个5　17φ32（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个1　18φ25（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个7　19φ20（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个4　(二)进水流量计井　　　1钢管D159x4.5（含内外防腐）m2.5　2法兰DN1501.0MPa个2　3个1　106 双法兰式限位伸缩器DN1504排水管DN50PVCm1　(三)沉淀池　　　1焊接钢管D159×4.5（含内外防腐）m11　290°弯头DN1501.0MPa个11　3防水套管DN150L＝300个10　4防水套管DN100L＝300个2　5伸缩蝶阀DN100铸铁个12　6管式混合器DN160个1　790°弯头DN1001.0MPa个12　8异径管DN100X80个2　9防水套管DN80L＝300个2　10镀锌钢管DN80m1　11喇叭口DN150x200个1　12管道支架DN150个1　(1)扁钢-40X4L=2200根16　(2)槽钢[100X48槽钢L=2000根6　(3)槽钢[100X48槽钢L=2000根6　13防水套管DN100L＝200个2　14伸缩蝶阀DN150铸铁个8　15异径管DN150X100个2　16三通DN150X150个1　17三通DN150X100个8　18盲板DN150ABS个8　19蜂窝斜管φ25L=1000倾斜角60°塑料m28.8　20三通DN100X100个6　21管道托架DN100个10　22焊接钢管D108×4（含内外防腐）m22　23HDPE排水管d400HDPEm3　24球阀DN20个4　25塑料给水管DN20m5　26塑料给水管DN25m5　27法兰DN1501.0MPaABS个65　28法兰DN1501.0MPa个24　106 29法兰DN1001.0MPa个28　30膨胀螺栓M10个100　31穿孔排泥管DN150L=700ABS根4　32穿孔排泥管DN150L=800ABS根8　33穿孔排泥管DN150L=400ABS根8　34穿孔排泥管DN150L=3100ABS根4　35钢管D159x4.5（含内外防腐）m12　36成品集水槽m2.3　(四)无阀滤池　　　1钢管虹吸上升管D219×6（含内外防腐）m8　2钢管进水管及虹吸下降管D219×6（含内外防腐）m13　3钢管D159x4.5（含内外防腐）m12　4排水管d400HDPEm1.5　5管道吊架A3钢套2　690°弯头DN150个4　790°热镀锌管弯头DN80个1　8截止阀DN80个1　9刚性防水套管（A型）DN200L=250个1　10刚性防水套管（A型）DN150L=250个2　11刚性防水套管（A型）DN150L=300个1　12刚性防水套管（A型）DN80L=280个1　13法兰DN2001.0MPa个7　14法兰DN1501.0MPa个6　15法兰DN801.0MPa个10　1660°弯头DN200个3　17检修孔∅800个1　18强制冲洗器DN32个1　19虹吸破坏斗300x300个1　106 (1)卡板25x4,L=85块2　(2)斗壁304x400,δ=4mm块4　(3)斗底308x308,δ=6mm块1　(4)支撑∅12,L=239根2　(5)螺栓M10,L=30只2　(6)螺母M10只2　(7)垫圈∅10只2　20检修孔800x600个1　21圆环内∅330外∅430厚6个1　22透明水位管塑料∅10根1　23配水板∅400块2　24冲洗强度调节器个1　25滤板块16　26钢压板50×2400×6根5　27地脚螺栓M12x450根21　28螺母M12只21　29底板埋铁100×100×8件21　30管道支架A3钢个1　(1)管卡甲∅18L=610个1　(2)管卡乙∅10L=200个2　(3)角钢架甲L63x63x5L=1300根1　(4)角钢架乙L50x50x5L=500根1　(5)螺母M18个2　(6)螺母M10(连垫圈)个2　(7)垫圈d18个2　(8)螺杆∅16L=200个4　(9)螺母M16个4　(10)90°弯头DN150个1　31热镀锌钢管DN80（含内外防腐）m1.5　32热镀锌钢管DN40（含内外防腐）m10　33热镀锌钢管DN32（含内外防腐）m8　34热镀锌钢管DN25（含内外防腐）m14　35m7　106 热镀锌钢管DN10（含内外防腐）36弯头DN32X90°热镀锌管个3　37弯头DN25X90°热镀锌管个1　38弯头DN20X90°热镀锌管个2　39钢制管接头DN=25个1　40内接头DN=32个1　41三通DN32X32个2　42活接头DN=32个1　43异径管DN40X32个1　44闸阀DN=25个1　45热镀锌钢管DN=15m12　46异径热镀锌弯管DN32X15个1　47透明水位管塑料∅10m3　48水位管管嘴个1　(五)清水池　　　1手动伸缩蝶阀DS343X-10DN1001.0MPa个4　2手动伸缩蝶阀DS343X-10DN1501.0MPa个2　3刚性防水套管DN100L＝300个4　4刚性防水套管DN150L＝300个2　5水池通气管D219×6H＝1700（含内外防腐）根4　6水池通气管D219×6H＝1200（含内外防腐）根4　7喇叭口DN200×300只2　8喇叭口吊架付2　9吸水喇叭管DN100×200个2　10吸水喇叭管支架付2　1190°弯头DN100个4　12法兰盘DN1001.0MPa个8　13法兰盘DN1501.0MPa个4　14焊接钢管D108×4（含内外防腐）m17　106 15焊接钢管D159×4.5（含内外防腐）m12　16铜球阀DN25个4　17塑料给水管dn25PVCm15　18钢制三通DN150x150个1　19排水管d300HDPEm2　20刚性防水套管DN200L＝300个2　2190°弯头DN200个4　22焊接钢管D219×6（含内外防腐）m4　23大小头DN150×100个2　(六)出水流量计井　　　1钢管D159x4.5（含内外防腐）m2.5　2钢管D57x4.5（含内外防腐）m2.5　3法兰DN501.0MPa个2　4法兰DN1501.0MPa个2　590°弯头DN50个1　6三通DN150x50个1　7双法兰式限位伸缩器DN150个1　8球阀DN50个1　(七)综合楼　　　1PP-R塑料给水管DN20m36.07　2水表组1　3DN20截止阀个10　4水龙头DN15个7　5PVC塑料管排水管DN75m17.69　6PVC塑料管排水管DN100m12.72　7PVC塑料管排水管DN150m19.85　8地漏DN75个4　9洗脸盆组4　10蹲式大便器（含水箱）套2　11雨水管DN75m9　三供水管网　　　(一)供水管网　　　1PE100DN250（SDR13.6）m432　106 2PE100DN225（SDR13.6）m186　3PE100DN200（SDR13.6）m288　4PE100DN160（SDR13.6）m402　5PE100DN125（SDR13.6）m180　6PE100DN90（SDR13.6）m228　7PE100DN63（SDR13.6）m708　8PE100DN50（SDR13.6）m1248　9PE100DN40（SDR13.6）m132　10PE100DN32（SDR11）m13000　11φ250（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个3　12φ225（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个1　13φ200（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个2　14φ160（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个2　15φ125（弯头、三通、变径、法兰头综合考虑）个1　16φ90（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个2　17φ63（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个4　18φ50（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个7　19φ40（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个1　20φ32（弯头、三通、管箍、变径综合考虑）个65　21软密封闸阀φ250套1　22软密封闸阀φ200套223软密封闸阀φ150套224软密封闸阀φ125套225软密封闸阀φ80套226PE闸阀φ63套427PE闸阀φ50套828PE闸阀φ40套229PE闸阀φ32套260投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 分组工程量清单第4组组号：4分组名称：施工临时工程（单价承包）编号名称单位数量单价(元)合价(元)备注　第四部分施工临时工程　　　一其它临时工程　　　1其他临时工程项1　投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 4.2投标报价汇总表投标报价汇总表（格式）编号工程或费用名称建安工程费设备购置费独立费合价备注1第一部分建筑工程2第二部分机电设备安装工程3第三部分金属结构安装工程4第四部分施工临时工程5第五部分安全文明施工专项费用按一至四部分的1.5%计合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 5.投标辅助资料5.1单价分析表投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。单价分析表（格式）项目编号：项目名称：工作内容：单价：编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注1直接工程费1.1直接费1.1.1人工费（1）工长（2）高级工（3）中级工（4）初级工1.1.2材料费(1)(2)…1.1.3机械使用费(1)(2)…1．1．4其他费用1.2其它直接费1.3现场经费2间接费用3利润4价差5税金合计投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 5.2总价承包项目分解表（格式）投标人填入工程量清单的总价承包项目应按下列表格式编制分解表，每一总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。项目编号：项目名称：编号分项名称单位工程量单价（元）合价（元）备注合计元投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）5.3分组工程报价组成表分组工程报价组成表（格式）单位：元组号分组工程名称人工费材料费机械使用费其他费用其它直接费现场经费间接费利润价差税金合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日5.4计日工表5.4.1总则（1）以计日工方式进行的任何一项变更工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。（2）投标人应按招标人列出的项目，填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格式附后），投标人可根据其施工需要增列必要的项目。（3）计日工的项目和单价应在签订合同前经招标人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。（4）计日工表中的单价适用于由监理人指示按计日工方式进行的任何工程量。106 （5）除计日工表中未规定单价而在计日工发生时已按现行价格计价的项目外，其它计日工项目的结算应按本合同规定的价格调整办法进行调整。5.4.2人工费（1）投标人应将用于计日工的各工种人工费的工时单价填入表5.4-1。计日工人工费为该表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。（2）表5.4-1中的单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。（3）实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至下工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组一起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。5.4.3材料费（1）投标人应将用于计日工的各种材料费单价填入表5.4-2。材料费为该表中的单价与材料实际净用量的乘积。（2）表5.4-2中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。（3）结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。5.4.4施工机械使用费（1）投标人应将用于计日工的各种施工机械使用费单价填入表5.4-3。施工机械使用费为该表中的单价与实际使用台时数的乘积。（2）表5.4-3中的单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。（3）实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。计日工人工单价表（格式）表5.4-1编号工种名称单价（元／工时）投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日计日工材料单价表（格式）表5.4-2编号材料名称及规格单位单价（元）投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 计日施工机械使用费单价表（格式）表5.4-3编号施工机械名称及型号规格单价（元／台时）投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日106 第二卷106 第三章图纸（本招标工程项目的材料、设备、施工工序等须达到中华人民共和国及重庆市或水利行业的工程建设标准、规范的要求，并应满足施工图设计要求。施工图请自行在《荣昌县公共资源交易网》下载。）106 第三卷106 第七章投标文件格式106 目录一、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）已标价的工程量清单（五）其他资料（与清单报价相关的投标辅助资料）二、技术部分施工组织设计三、资格审查资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）信誉声明（五）其他资料106 一、投标函部分106 （项目名称）施工招标投标文件投标函部分投标人：　　　　　　（盖单位公章）法定代表人：　　　（签字）　年月日106 目录（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）已标价的工程量清单（五）其他资料（与清单报价相关的投标辅助资料）106 （一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）（含安全生产费用）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：　　　　　（盖单位公章）法定代表人或其授权委托人：（签字）地址：网址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　年月日106 （二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3天数：日历天3缺陷责任期年投标人：　　　　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）106 （三）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日附法定代表人第二代身份证复印件，正面反面106 授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日附法定代表人代表第二代身份证复印件附委托代理人第二代身份证复印件正面正面反面反面106 （四）已标价的工程量清单（五）其他资料（与清单报价相关的投标辅助资料）106 二、技术部分106 （项目名称）施工招标投标文件技术部分（施工组织设计）投标人：　　　　　　（盖单位公章）法定代表人：　　　（签字）　年月日106 目录[目录由投标人自行编制]106 施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表106 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备　名　　称型号　规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注106 附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。106 附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间106 三、资格审查资料106 （项目名称）施工招标投标文件资格审查资料投标人：　　　　　　（盖单位公章）法定代表人：　　　（签字）年月日106 目录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）信誉声明（五）其他资料106 （一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日附法定代表人第二代身份证复印件，正面反面106 授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日附法定代表人代表第二代身份证复印件附委托代理人第二代身份证复印件正面正面反面反面106 （二）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注106 （三）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险106 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话106 （四）信誉声明106 （五）其他资料按招标文件要求需要提供的其他资格审查资料106'