灌南县2009年农村饮水安全工程程建设监理合同书

'灌南县2009年农村饮水安全工程程建设监理合同书发包人：合同编号：GNYSAQ-2009-03监理人：技咨询有限公司签定地点：灌南县水利局签定时间：2009年04月22日依据《中华人民共和国合同法》,灌南县农村饮水安全工程建设处(以下简称发包人)与江苏省水利工程科技咨询有限公司(以下简称监理人)，就本项工程建设监理有关事项,经双方协商一致，订立本合同。一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。(一)工程概况：1．工程名称：灌南县2009年农村饮水安全工程2．工程地点：灌南县百禄镇、三口镇、北陈集镇、张店镇、孟兴庄镇、汤沟镇等六个乡镇境内3．工程规模及特性：①土建工程施工；②塑料管道及管件安装；③电器设备采购及安装4．工程总投资：4125万元5．工程总工期：(二)监理范围：按照合同条款和合同附件中约定的范围承担监理业务。(三)监理内容：按照合同条款和合同附件中约定的内容承担监理业务。(四)工程建设监理的期限自2009年04月22日至2009年11月22日。(五)建设监理报酬人民币伍拾肆万圆，由发包人按本合同有关条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。(一)监理合同书。(二)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。(三)中标通知书(四)合同专用条款。(五)合同通用条款。(六)监理招标文件。(七)监理投标文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并提供履约担保证件加盖本单位公章后生效。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本六份，各执三份。发包人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 第三章通用合同条款通用合同条款完全执行水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月以水建管〔2000〕62号文联合颁布的《水利水电土建监理合同条件》（GF-2000-0208）第二版（2000年版）中的《通用合同条款》ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 第四章专用合同条款第一条第一款增加：“本工程”的定义：灌南县2009年农村饮水安全工程。第二款增加“发包人”的定义：灌南县农村饮水安全工程建设处。第六款增加“副总监理工程师”的定义：由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的配合总监理工程师的现场负责人，当总监理工程师不在工地时，由总监理工程师委托副总监理工程师行使部分总监理工程师职责。适用法律、法规、规章和监理依据第三条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》及水利部、江苏省及其相应行业的有关规定。第四条本合同的监理依据为：国家现行有关法规、水利部、江苏省的有关规定；国家有关工程技术规范、规程和标准；有关项目批准文件和设计文件、施工承包合同、本合同及发包人的招标文件和其它有关文件。监理人的义务和责任第八条监理人应在监理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向发包人提交监理规划、现场监理机构以及委派的总监理工程师、副总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。总监理工程师、副总监理工程师必须是经建设部或水利部注册的监理工程师，其他主要监理人员均应具备相应的执业资格。所有监理人员均需从事过类似工程的监理、施工或设计的经验。第九条监理人的监理范围为：见合同附件A。监理人的监理工作内容和主要措施：见合同附件A。监理人应在监理合同生效后的7天内，派出监理人员进驻施工现场。第十三条需旁站监理的工程关键部位是：在工程施工或其他有关合同建立后，由监理机构在合同生效后14天内提出方案，经发包人批准后实施。第十六条监理人使用发包人提供的工作、生活条件的设备、实施和物品，在监理业务完成或合同终止后14天内移交发包人。监理人必须为现场监理机构配备一辆小型客车或轿车。第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：赔偿金＝直接经济损失×5%，累计赔偿限额为监理合同金额的50%。第二十一条删除本条代之以，监理人对承包人违反工程建设合同规定的行为,ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 应及时予以制止。若因承包人未能响应而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期，监理人可不承担责任。发包人的义务和责任第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：工程设计文件1份，设计图纸2套，施工招投标文件及合同副本各1份，在监理合同签订后7天内提供,对于在监理合同签订后发生的施工合同及采购合同，在其合同签订后7天内提供给监理机构。监理业务完成或合同终止14天内需交还发包人。第二十四条发包人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理机构的时限：一般文件7天；紧急、事项、变更文件3天。第二十六条发包人向监理机构提供的必要工作生活条件为：见附件B。上述条件提供的时间：另行商定。监理人自备的，发包人给予经济补偿的设施、设备有：无。第二十七条由发包人提供的工作人员名单及要求：无。监理人的权利第三十一条删除第六款，并代之以：监理工程师拥有现场突发事件的处置权，但所涉及合同费用增减的处置，均须由承包人申请报监理审核，并经发包人批准后才能计量支付。设计变更处置权的金额待监理人进场后与发包人商定。删除第十四款中“未经监理机构签字确认”，并代之以：“未经监理机构签字确认，且未报发包人审批”。违约行为处理第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，双方协商解决。第四十七条监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，双方协商解决。监理报酬第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：一、监理报酬为：监理合同价，包括完成本工程建设监理（含施工期、缺陷责任期二阶段）的一切费用。二、监理报酬的调整与调差方法和计算公式为：施工阶段监理服务期延长在2个月内（含2个月），则监理酬金总价不变；非工程施工和监理人的原因而导致超出2个月，发包人应给予监理费用的补偿，由双方另行商定。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 三、监理报酬的支付方式为：银行汇付。四、监理报酬的支付时间为：按监理合同书附件：付款计划表。第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作报酬双方协商解决。第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：同期银行贷款利率。其他第五十二条合理化建议的奖励：一、经济效益的计算方法：直接经济效益。二、奖励金额的计算方法：直接经济效益×1%。三、奖励的支付方式：经济效益经确认后，在竣工验收后一次性结算。第五十三条监理人需参加保险的种类：应自费办理派驻现场监理机构人员人身和自备财产的有关保险，保险时间包括全部监理服务期，并自行办理索赔。如监理人不及时办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。争议的解决第五十四条合同争议的调解和仲裁机构：一、双方约定的调解机构为：江苏省水利厅。二、双方约定的仲裁机构为：工程所在地仲裁委员会。附加协议条款（6条）第一条：建设监理服务期由二个阶段组成：（1）施工阶段服务期：以发包人书面通知监理工作开始之日起，至工程完工验收合格，签发工程移交证书止为施工阶段服务期（包括施工单位进场前施工招标期及完工资料整理、工程扫尾工作期），本工程监理合同约定施工阶段服务期为6个月。（2）缺陷责任阶段服务期：工程完工验收合格，签发工程移交证书起12个月为缺陷责任阶段服务期。第二条：由于多种非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超过12个月监理人不应拒绝，双方另行商订监理服务延长协议。第三条：监理服务期（尤其是施工阶段）内，监理人应认真执行监理人员进场计划，并保持相对稳定。第四条：本工程监理人员对工程质量实行终身负责制，监理人员职责、身份证、均需建立档案报发包人保存，监理人员需挂牌上岗。第五条：要求本工程现场监理人员通常不少于8名，高峰期不少于10ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7· 名监理人员（不包括后勤服务人员）负责现场监理工作，根据工程施工情况相应专业人员应及时到工，监理服务期内，监理人应认真执行监理人员进场计划，并保持相对稳定。第六条：控制目标投资控制目标：施工合同承包总价。质量控制目标：优良工程。工期控制目标：施工合同要求工期。廉政控制目标：按廉政合同要求。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember·7·'