三电及油燃气水管路迁改、材料价差、纳入风险包干费的变

'新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段工程征地拆迁、三电及油燃气水管路迁改、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费等第三方审价招标公告招标编号：ZX-2017-191.招标条件新建赣州至深圳铁路已由中国铁路总公司、广东省以《国家发改委关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》（发改基础【2016】2128号）和《中国铁路总公司广东省人民政府江西省人民政府关于新建赣州至深圳铁路初步设计的批复》（铁总鉴函【2017】528号）批准建设，广铁集团建设工程招标办以《中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室关于新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段第一章拆迁及征地费用，含道路改移、三电及油燃气水管路等地面、地下各种管线迁改、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费等审核及审价计划的函的批复》（建招办函【2017】101号）批复招标计划。项目资金已经批准落实，本次招标拟选择赣深铁路广东境内征地拆迁（含道路改移等）、三电及油燃气水管路迁改（含地面、地下各种管线迁改）、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费第三方审核及审价实施单位。本招标项目已具备招标条件，拟对新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段征地拆迁（含道路改移等）、三电及油燃气水管路迁改（含地面、地下各种管线迁改）、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费等第三方审价公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人，提出投标申请。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：赣深客专为京九客专的最南段，纵贯江西、广东两省，途经江西省赣州市，广东省河源、惠州、东莞、深圳等地市，其南端衔接沿海铁路、广深港客专，中部与广梅汕铁路、广汕铁路相衔接，北端沟通昌赣客专、赣龙铁路、渝长厦铁路、赣韶铁路等，并向北可延伸至北京。赣深客专广东段新建正线全长301.8km，桥隧比为85.34%。包括龙川、惠州、东莞地区及深圳枢纽配套工程。龙川地区预留龙川至龙岩铁路接轨条件；惠州地区新建惠州北至广汕客专的联络线12.793km，惠州北站增加动车存车线，预留高铁物流基地条件，仲恺站预留广汕客专汕尾至深圳方向的接轨条件；深圳枢纽在塘厦疏解区设置本线与广深I、II线联络线8.012km，广深Ⅰ、Ⅱ线改线3.649km，新建深圳东至笋岗动车走行线2.974km，新建深圳北第二动车运用所等相关工程。广东省境内新建车站9座，分别为和平东站、龙川西站、东源站、河源东站、博罗北站、惠 州北站、仲恺站、塘厦站、光明城站。项目建设标准为高速铁路，双线，电力牵引，设计速度350km/h，工期4年。省界至塘厦段施工图设计红线内征地12147.9亩；拆迁87.1075万平方米；改移道路86处13.71km；改移沟渠18处1.685km；重点电力迁改工程110kV交叉跨越37处、220kV交叉跨越17处、500kV跨越11处；通信电缆迁改479处；信号电缆迁改48处。塘厦至深圳北段初步设计红线内征地2958亩；拆迁17.4878万平方米；改移道路3.47km；改移沟渠1.29km。2.2招标范围：新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段第一章拆迁及征地费用（含道路改移）、三电及油燃气水管路等地面、地下各种管线迁改、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费等审核及审价。主要工作内容为：1、征地拆迁1）征地拆迁全过程监督；2）征拆基本情况、征地拆迁数量、补偿费用的计算依据、补偿标准与支付依据、补偿金额是否支付到位等审核。3）受建设单位委托承担验工计价审核、资料收集、资金监管、税费审核等部分管理工作，按阶段（季度、年度、征地拆迁费用调整、概算清理、竣工决算等）提交相应的咨询报告。2、道路改移、三电迁改、通信防干扰和油、燃气、水管路迁改（含地面、地下各种管线迁改等）。全过程参与，包括但不限于迁改数量的确认、费用的审核；国防光（电）缆、、高压燃油（气）管道、给排水主干管路等设备及其相关设施迁改方案的审核;高压及超高压电力线路迁改方案的咨询、合同的谈判及费用审核等，分阶段出具审价报告及总报告。3、材料价差：审核施工期产生的甲供料价差、设备价差以及铁路总公司有关文件指定的可调价差材料的价差、电价差、火车运价差、变更设计材料价差及其他符合铁路总公司有关文件可调整的差价。配合建设单位对各项价差进行阶段性调整并出具阶段性审价报告，为建设单位对各项价差的验工计价工作提供依据。配合建设单位对批准调整后的各项价差进行分劈等工作。配合建设单位在概算清理、竣工决算等阶段对材料价差的调整及结算等工作，并出具最终审价报告。4、纳入风险包干费的变更设计：变更设计文件及概算的审核及审价。5、危岩处理及隧道注浆：工程数量及费用的审核。6、与建设单位现场指挥部合署办公，并负责相关的联系和协调工作。2.3主要技术标铁路等级：客运专线正线数目：双线速度目标值：350km/h 正线线间距：5.0m最小曲线半径：一般7000m，困难5500m最大坡度：20‰牵引种类：电力列车类型：动车组列车运行控制方式：自动控制行车指挥方式：调度集中到发线有效长度：650m。2.4计划工期本工程施工总工期计划48个月。本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。2.5标段划分：本次招标划为一个标段。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备的条件：3.1.1资质要求3.1.1.1中华人民共和国境内依法注册的独立法人且执业五年以上.3.1.1.2具备国家建设部颁发的工程造价咨询甲级资质。具有ISO9000质量管理体系认证证书。3.1.2.财务要求注册资本金达到500万元人民币以上，财务状况良好，近三年（2014年～2016年）年度企业平均营业收入1000万元以上，在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。3.1.3业绩要求近三年（2015年1月-2018年1月）承担过大中型铁路建设项目征地拆迁、迁改（含三电）工程）、材料价差的审价工作且单项审价总额超过6亿元或审价合同标的60万元及以上项目（业绩证明材料以业务约定书或合同为准）。3.1.4信誉要求3.1.4.1投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策，近三年（2015年1月～2018年1月）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，3.1.4.2没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况。3.1.4.3近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。3.1.4.4投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。3.1.4.5具有良好的社会信誉，在承担过的有关审计审价工作中未出现过重大审计审价质量问题和不良记录。 3.1.5人员要求项目主审应具有注册造价师执业资格，10年以上执业经历，应主持过大中型铁路建设项目或类似工程征地拆迁或含迁改工程或材料价差的审价工作。3.1.6其他投标人不得与本项目的施工单位、设计单位、监理单位、项目所在地的地方政府存在行政隶属关系或直接利益关系。未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。未在广铁集团通报的停标处罚期内。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人（站长）资格证明材料，具体格式见附件。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请通过广州公共资源交易中心网上投标报名，报名成功并经确认后，请于2018年1月2日9时至2018年1月 8日16时（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。4.2招标文件每个包件（标段）售价人民币￥500元人民币，采用银行汇款，售后不退。请投标人确保在下载招标文件之前将上述费用汇到招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇），并把汇款凭证扫描发至邮箱crmscgz01@163.com（此为报名确认的重要凭证），同时须在汇款单据上注明招标编号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公司账号：70050075.投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为_2018年1月31日_9时_00_分至2018年1月31日10时_00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年1月31日10时_00分。5.2开标时间：2018年1月31日10时_00分。5.3递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。 如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。5.4需同时递交纸质投标文件、投标保函等原件资料，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。7.联系方式招标人：广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部地址：广东省深圳市罗湖区和平路渔景大厦22楼邮编：518001联系人：易先生电话：0755-61381758传真：0755-61381758电子邮件：shenjzjcb@163.com招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座12层邮编：100036项目经理：李剑华（招标师证书编号：09394443909441213）联系人：庞工、郭工、李工电话：15813384741、13022051115、020-87623263传真：020-61335253电子邮件：Crmscgz01@163.com开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公司账号：7005007广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部2017年12月26日 附件一投标人业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总体为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日），工程质量。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：联系电话：发包人地址：总监理工程师：联系电话： 附件二项目总体业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总体为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，身份证号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目总体。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：联系电话：发包人地址：注：如项目总体中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。'