第五章工程量清单 - 欢迎光临温州市公共资源交易网

'精品文档豆丁网维维大豆整理2011年7月19号 第一卷 第一章招标公告1.建设单位：温州市瓯江口开发建设总指挥部2.工程名称：浙江省洞头县黄岙二期围涂工程3.工程地点：浙江洞头县4.批准文号：浙发改设计（2007）47号5.工程概算：投资金额：1.74亿元。6.招标内容、范围：浙江省洞头县黄岙二期围涂工程施工标，包括海堤（长3915m）、下乌仙排水闸（3孔×4m）、青菱屿纳排闸（3孔×4m）等全部土建工程、机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程、临时工程。7.工程质量要求：合格。8.施工总工期：24个月。9.资质要求：投标人应具有水利水电工程施工总承包贰级及以上，且企业注册资本金在3500万元及以上的独立法人资质，具有有效营业执照和安全生产许可证；（具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标）。10.其他要求：1）项目负责人具有水利水电专业壹级建造师注册证书；2）技术负责人具有水工或水利相关专业高级工程师及以上职称证书和水利水电专业壹级建造师注册证书；3）企业、项目负责人须有已完工的类似工程（指2002年8月1日以来单个施工合同额5000万元及以上围涂工程或感潮区域的堤塘工程和水闸工程，下同）施工业绩（项目负责人在类似工程中须以项目负责人 或技术负责人身份）；4）投标人的企业主要负责人（包括法人代表、总经理、主管安全的副经理、技术负责人）、拟派本工程的项目负责人及专职安全生产管理人员必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。5）投标人无被市级（设区市）及以上有关部门限制投标、列为不良行为记录或通报，并在限制期、公示期或通报发文3个月内（以招标公告发布之日为准）。6）项目负责人应无在建工程（以完工验收日期为准）；根据“浙政发〔2009〕22号文”第（十七）条规定，在2009年4月2日后更换的项目负责人在原承担的合同工程未通过完工验收前不得参加本工程投标；7）根据浙水建〔2009〕30号文的有关规定，外地进浙单位参与全省水利设工程投标前，必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。8）投标人近3年无行贿犯罪记录(以招标公告发布之日上溯)。11.招标方式：公开招标，本项目采用资格后审。12.招标文件下载地址及时间：温州市公共资源交易中心网站（www.wzzbtb.com）建设工程交易工程在线中于2010年8月27日至2010年9月2日下载招标文件、施工电子图纸。13.招标文件疑问提交请进入温州市公共资源交易中心网站（www.wzzbtb.com）建设工程交易工程在线中，本项目答疑专区点击（请匿名咨询）。14注意事项：刷卡时间及交保证金时间严格按招标文件要求执行。15.建设单位联系人：张工0577-8836975316.代理单位联系人：梁工0571-86827137，金工0571-86071299传真：0571-8607128117.中心咨询电话：0577-88151230温州市瓯江口开发建设总指挥部温州市公共资源交易中心 2010年8月26日 第二章投标须知投标须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：温州市瓯江口开发建设总指挥部地址：温州市车站大道东港路港城大楼联系人：张先生电话：0577-883697531.1.3招标代理机构名称：浙江天源实业发展有限公司地址：杭州市抚宁巷66号联系人：梁工电话：0571-86827137传真：0571-860712811.1.4项目名称浙江省洞头县黄岙二期围涂工程1.1.5建设地点温州市洞头县1.1.6现场管理机构温州市瓯江口开发建设总指挥部1.1.7设计人浙江省水利水电勘测设计院1.1.8监理人待招标后确定1.1.9代建机构/1.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围海堤（长3915m）、下乌仙排水闸（3孔×4m）、青菱屿纳排闸（3孔×4m）等全部土建工程、机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程、临时工程1.3.2计划工期计划工期：24个月计划开工日期：2010年10月计划竣工日期：2012年10月1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人应具有水利水电工程施工总承包贰级及以上，且企业注册资本金在3500万元及以上的独立法人资质。（具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标）。财务要求：/业绩要求：2002年8月1日以来单个施工合同额5000万元及以上的围涂工程或感潮区域的堤塘工程和水闸工程信誉要求：/ 投标须知前附表条款号条款名称编列内容1.4.1投标人资质条件、能力和信誉（续上表）1）项目负责人具有水利水电专业壹级建造师注册证书；2）技术负责人具有水工或水利相关专业（以职称证书或毕业证书为准）高级工程师及以上职称证书和水利水电专业壹级建造师注册证书；3）企业、项目负责人须有已完工的类似工程（指的是2002年8月1日以来单个施工合同额5000万元及以上的围涂工程或感潮区域的堤塘工程，下同）施工业绩（项目负责人在类似工程中须以项目负责人或技术负责人身份）；4）投标人的企业主要负责人（包括法人代表、总经理、主管安全的副经理、技术负责人）、拟派本工程的项目负责人及专职安全生产管理人员必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。5）投标人无被市级（设区市）及以上有关部门限制投标、列为不良行为记录或通报，并在限制期、公示期或通报发文3个月内（以招标公告发布时间为准）。6）项目负责人应无在建工程（以完工验收日期为准）；根据“浙政发〔2009〕22号文”第（十七）条规定，在2009年4月2日后更换的项目负责人在原承担的合同工程未通过完工验收前不得参加本工程投标；7）根据浙水建〔2009〕30号文的有关规定，外地进浙单位参与全省水利设工程投标前，必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。8）投标人近3年无行贿犯罪记录(以招标公告发布之日上溯)。1.4.2是否接受联合体投标þ不接受□接受，应满足下列要求：1.9踏勘现场□组织þ不组织，投标人必须自行前往踏勘现场1.10投标预备会□召开þ不召开1.10.3投标截止时间2010年9月23日9时30分1.11分包þ允许，分包内容要求：1）金属结构及启闭机制作；2）爆破分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：1）金属结构及启闭机制做承包人要求须持有中型（及以上）平面闸门生产许可证及中型（或以上）启闭机使用许可证，并有类似工程的生产能力与业绩；2）爆破承包人须具有爆破与拆除工程专业承包贰级及以上资质。且具有省级及以上安监部门核发的安全生产许可证（许可证范围有采掘施工作业）。□不允许1.12偏离□允许þ不允许3.3.1投标有效期投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天 投标须知前附表条款号条款名称编列内容3.4.1投标保证金投标保证金的形式：采用转账支票、本票、电汇投标保证金的金额：人民币捌拾万元整户名：温州市公共资源交易中心开户银行：中国工商银行温州马鞍池支行地点：温州市飞霞南路与马鞍池东路交叉口（亚金大酒店旁）帐号：1203206009201052538投标人提交的投标保证金应于投标截止时间前进入温州市公共资源交易中心指定帐户，并确认到帐。在投标文件技术标（正、副本）中需附相关凭证复印件，参加投标的人员需携带相关凭证的原件备查。未按要求提交投标保证金或未按要求提交投标保证金相关凭证复印件和原件的投标文件无效。4.1.1包装要求投标文件的技术标、商务标应分开密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.2.2递交投标文件地点温州市公共资源交易中心报名区（民航路128号原温州大学图书馆）5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：温州市公共资源交易中心报名区（民航路128号原温州大学图书馆）5.2开标程序(4)密封情况检查：由投标人的代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。(5)开标顺序：技术标、商务标同时开启。6.1.1评标委员会的组建评标委员会的构成：成员为5人及以上单数，原则上招标人不派代表参加评标委员会，确需参加的，只允许派1名代表参加。其余为专家库中随机抽取的专家人数。评标专家确定方式：在温州市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。7.3.1履约担保履约担保的形式、金额及提交时间1）履约担保证件：采用银行履约保函形式，担保金额为合同价格（扣除暂列金后）的15%（含民工工资担保金额）。2）民工工资支付担保证件：采用保函形式，担保金额为合同价格（扣除暂列金后）的2%（已包含在履约保函中）。3）中标人在接到中标通知书后的7日内须向招标人提交履约担保。10需要补充的其他内容10.1类似工程类似工程是指近8年（指2002年8月1日以来，以合同签订时间为准）单个施工合同额5000万元及以上的围涂工程或感潮区域的堤塘工程和水闸工程；业绩证明材料指1）中标通知书和施工合同；2）单位工程（完工）验收、阶段验收或竣工验收鉴定书（或质量监督机构出具的质量评价意见）为准。以上二者缺一不可，否则业绩不予认可。10.2已标价工程量清单电子版份数：1份；格式：与投标文件中的已标价工程量清单一致。10.3原件þ提交□不提交10.4中标后须提交的投标文件份数：签订合同协议书时确定10.5招标人最高限价在开标时公布。10.6招标人风险控制价招标人风险控制价为最高限价的85%。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的担保金，担保金采用银行汇款（中标人在接到中标通知书后的7日内须向招标人提交风险担保金； 风险担保金在在主体工程完工后，经监理人和发包人确认后同意后一次性退还）。10.7安全生产人员和条件根据浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在工程中标后应当在浙江水利网上公示承担工程项目部的安全生产人员及条件。10.8行贿犯罪记录查询投标人须自行到当地人民检察院查询行贿犯罪记录，查询记录复印件附进投标文件。10.9限制投标、列为不良行为记录或通报查询根据有关文件规定，招标人还应对所有投标人是否被水行政主管部门（浙江省内按地市级及以上水行政主管部门、浙江省外按省级及以上水行政主管部门）限制投标、列为不良行为记录或通报，并是否在限制期、公示期内（如无限制期或公示期，按通报或公示发布之日起3个月计）进行查询。10.10注意事项1、刷卡时间为2010年9月20日~22上午8：30至下午16：30时，2010年9月23日上午8：30至9：30时；其他时间无效。2、递交投标文件时，需支付招标文件成本费800元整。1总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、浙政发（2009）22号文等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求 1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目负责人资格：见投标人须知前附表；(6)其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3)联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本标段的监理人；(4)为本标段的代建人；(5)为本标段提供招标代理服务的；(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的时间前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议书、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件 的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表2招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告（或投标邀请书）：(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间16天前通过温州市招标投标网站（http://www.wzzbtb.com/）“工程在线”提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以通过温州市招标投标网站（http://www.wzzbtb.com/）“工程在线”通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以通过温州市招标投标网站（http://www.wzzbtb.com/）“工程在线”修改招标文件，通知已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容： (1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)已标价工程量清单；(6)施工组织设计；(7)项目管理机构；(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料；(10)投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过温州市招标投标网站（http://www.wzzbtb.com/）“工程在线”通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金办理注意事项1） 为了你的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入温州市公共资源交易中心设立的银行统一帐户，并确认到帐（投标保证金进温州市公共资源交易中心银行帐户）。2）为了帮助你选择快捷的保证金支付结算方式，请你联系工商银行温州马鞍池支行：咨询电话：（0577）88829491营业部李主任（0577）88829495营业窗口李小姐马鞍池支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）上午：9:00～11:45下午：14:00～16:303）转帐支票：确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到温州市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算约二个工作日）。4）本票：先在温州市公共资源交易中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单→到温州市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐，县城除外）。5）电汇：确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到温州市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（异地结算约三个工作日）。6）为使你的投标工作顺利进行，请你在开标前一天来中心结算窗口确认保证金到帐情况，并办理开户保证金收据手续7）投标保证金应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入温州市公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料的，并经查实的。（5）投标人存在1.4.3款规定的任一情形的。（6）串通投标或存在9.2款行为的。(7)招标文件规定进行行贿询查存在行贿犯罪记录的。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3“近8年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及单位工程（完工）验收或竣工验收鉴定书）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关资料。3.5.7递交投标文件时需同时提交下列资格审查资料的原件和复印件（原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中）。1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；2）拟投入本合同的项目负责人、技术负责人壹级建造师注册证书（含临时执业证书）、安全负责人和质量负责人的贰级及以上建造师注册证书（含临时执业证书）；3）拟投入本合同的项目负责人、技术负责人职称证书及毕业证书；4）企业主要负责人的“三类人员”A类证书［法人代表、总经理、分管安全生产的副总经理（分管安全生产的副总经理必须具有任命书）、技术负责人］、拟投入本合同的 项目负责人的“三类人员”B类证书和施工现场专职安全生产管理人员的“三类人员”C类证书；5）企业承担过的类似工程业绩证明材料指：1）中标通知书和施工合同；2）单位工程（完工）验收、阶段验收或竣工验收鉴定书（或质量监督机构出具的质量评价意见）为准。以上二者缺一不可，否则业绩不予认可。上述证明材料中的投标人名称必须一致（投标人名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。如仍不能证明个人业绩的，须提供相关辅助证明材料（有建设单位及监理签注的施工变更联系单等）。1）投标人应具有水利水电工程施工总承包壹级及以上或港口与航道工程施工总承包壹级及以上独立法人资质，具有有效营业执照和安全生产许可证；具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。2）项目负责人具有水利水电专业或港口与航道专业壹级建造师注册证书；3）技术负责人具有水工或港航专业（以职称证书或毕业证书为准）高级工程师及以上职称证书和水利水电专业或港口与航道专业壹级建造师注册证书；4）质量负责人、安全负责人具有水利水电专业或港口与航道专业贰级建造师注册证书；5）企业、项目负责人须有已完工的类似工程（企业类似工程业绩指的是单个施工合同额1亿元及以上，建造在海上或感潮区域的堤坝工程；项目负责人类似工程业绩指的是单个施工合同额5000万元及以上，建造在海上或感潮区域的堤坝工程，下同）施工业绩（项目负责人在类似工程中须以项目负责人身份）；6）投标人的企业主要负责人（包括法人代表、总经理、主管安全的副经理、技术负责人）、拟派本工程的项目负责人及专职安全生产管理人员必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。 7）投标人无被市级（设区市）及以上有关部门限制投标、列为不良行为记录或通报，并在限制期、公示期或通报发文6个月内（指到投标截止日为止）。8业绩证明材料必须提供原件备查，不能提供原件的投标人将按资格评审不通过处理；并且每个类似工程业绩还均需在投标文件第四卷第8章“类似工程情况表”中按照要求填写，否则该业绩不能作为类似工程业绩；6）招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件做废标处理，并没收投标担保；若在评标结果公示后合同签订前发现作为中标人或中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保,给招标人造成的损失超过投标保证金额的，招标人有权要求投标人对超过部分予以赔偿；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报市、省级主管部门，作为不良行为记录纳入建设市场信用信息管理系统。7）其他招标文件中要求递交的。3.6备选投标方案投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件的封面、投标函、有关表格等均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标单位公 章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的技术标、商务标应分开密封包装，正本与副本密封在同一个包封中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，不密封的投标文件无效。4.1.2投标文件的正本和副本应密封在同一个包封中，并加盖密封印章，不密封的投标文件无效。并写明：(1)所投段名称和合同编号；(2)招标人名称和地址；(3)投标人名称和地址；并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场，并对其法定代表人或委托代理人的身份进行核对；(3)宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；(5)宣布投标文件开标顺序：技术标、商务标同时开启。开标顺序按递交投标文件的先后顺序的逆序（先送达后开标）进行；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(7)招标人代表、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人在开标记录上签字确认；(8)开标结束。6评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7合同授予7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以双倍赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金的金额补偿中标人损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；(4)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章8.1款规定情形之一的，属于必要审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：(1)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；(2)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）招标人与投标人商定，投标是压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(4)招标人预先内定中标人；(5)其他串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：(1)投标人挂靠其它施工单位；(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；(3)由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；(2)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；(2)与投标人单位有合法的工资关系；(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；(4)投标人之间其它串通投标报价的行为。（5）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（6）不同投标人使用同一人或同一单位的资金缴纳投标保证金；（7）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；（8）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；（9）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况；（10）不同投标人的投标文件相互混装；9.3对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.5其它需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附件一：招标文件澄清申请函招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1、……2、…………投标人：（盖单位公章）年月日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用本格式。 附件二：招标文件澄清通知招标文件澄清通知编号：（申请人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1、……2、…………请收到本通知后，以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位公章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三的内容合并发出。 附件三：招标文件修改通知招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1、2、……请收到本通知后，以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位公章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用本格式。 附件四：招标文件澄清、修改通知确认函招标文件澄清、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；……特此确认。投标人：（盖单位公章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用本格式。 附件五：开标记录表开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注签名招标人编制的最高限价开标结束时间：年月日时分招标人代表：记录人：监标人：年月日注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录进行适当修改。 附件六：中标通知书中标通知书编号:（中标单位名称）:你方于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目经理：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月＿日 附表七：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）:我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我方工作的大力支持!招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月＿日 附件八：中标通知书确认函中标通知书确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）中标通知书，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（盖单位公章）年月日 第三章评标办法（经评审的最低投标价法）本次评标采用经评审的最低投标价法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。1、评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。2、评标组织2.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。原则上招标人不派代表参加评标委员会，确需参加的，只允许派1名代表参加，其余成员在温州市公共资源交易中心中随机产生。2.2评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。2.3评标委员会组建后报相应的交易管理机构备案。3、评标程序和内容3.1评标的一般程序（1）熟悉招标文件和评标办法；（2）投标文件的符合性审查；（3）投标文件的商务标评审；（4）投标文件的技术标评审；（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；（6）根据评标办法对投标文件进行排序；（7）完成评标报告，推荐中标候选人。3.2投标文件的符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行技术标和商务标的评审： 1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；2）投标人的资质、业绩、资信、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）及投标文件格式的；4）不响应招标文件规定的实质性要求的；5）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；6）改变招标人提供的工程量清单中的工程项目、数量、单位等内容（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）；7）存在串通投标（按浙政发（2009）22号文规定）或弄虚作假情况的；8)投标文件中未提供本企业的《安全生产许可证》和企业主要负责人（共四个岗位）的“三类人员”A类证书、投标书中确定的项目负责人（现场项目负责人）的“三类人员”B类证书和施工现场专职安全生产管理人员的“三类人员”C类证书复印件的；9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；11）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。3.3投标文件的商务标评审评标委员会的商务专家应对通过符合性审查的投标文件按投标报价由低到高依次进行商务标评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。算术错误的改正原则为：a．用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；b．凡属投标人失误造成的报价错误或遗漏，不得调整投标报价，若有算术性差错均在投标报价不变前提下按招标人的要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务标评审不合格处理。投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：（1）投标人严重未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；（2）评标委员会认定属投标人自身原因造成投标报价的工程项目、数量和费用等有较大错误，其数额超过投标价1%的；（3）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；（4）投标报价超过招标人最高限价的（招标人最高限价在开标时公布）。为防止投标人低价抢标，招标人将设置最高限价的的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。3.4投标文件的技术标评审评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件按投标报价由低到高依次进行技术标评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不合格处理：（1）项目负责人、技术负责人不明确的；（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。3.5投标文件排序评标委员会对通过符合性审查且商务标及技术标评审均合格的投标文件按投标报价的评标价由低到高进行排列，并以此作为推荐中标候选人（共3名）的顺序。若评标价相同，则以拟派项目负责人类似工程业绩多的优先，若还相同，则以拟派技术负责人的类似工程业绩多的优先。评标顺序按开标时抽签确定标段的顺序进行。各标段评标价最低的投标人将被推荐为第一中标候选人，第二、第三中标候选人依此类推。本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。3.6评标报告评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标报告应包括以下内容：1）开标记录；2）评标内容、过程和结果；3）废标情况说明及依据；4）询标澄清纪要；5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；6）其他建议。评标结果按照《浙江省招标投标条例》要求进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。5定标5.1定标由招标人负责。5.2定标按照原国家发展计划委员会等七部委30号令的有关规定（定标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、风险保证金，而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人），确定中标人。招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。5.3如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。5.4根据浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在工程中标后应当在浙江水利网上公示承担工程项目部的安全生产人员及条件。另根据有关规定，招标人还应对所有投标人近3年行贿犯罪记录（以招标公告发布之日上溯）进行查询；招标人还应对所有投标人是否被 水行政主管部门（浙江省内按地市级及以上水行政主管部门、浙江省外按省级及以上水行政主管部门）限制投标、列为不良行为记录或通报，并是否在限制期、公示期内（如无限制期或公示期，按通报或公示发布之日起3个月计）进行查询。查实有不良行为记录或近3年有行贿犯罪记录的，则取消该中标候选人的中标资格。5.5当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。5.6招标人将招标投标情况和定标结果报温州市水利水电工程招标投标管理办公室备案后，向投标人发出中标或招标结果通知书。5.7在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验；5.7.1《安全生产许可证》；5.7.2企业“三类人员”证书。Ａ类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；Ｂ类证书包括：项目负责人；Ｃ类证书包括：驻现场的安全生产专职管理人员。Ａ类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。上述七证凡一项核验不合格的，取消中标候选人资格，并在其他中标候选人中按照推荐排序确定中标人。当所有中标候选人经核验均不合格的，将重新依法组织招标。5.8按浙政发（2009）22号文第十五条规定：招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。5.9按浙政发（2009）22号文第十六条规定：建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：(1)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；(2)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；(3)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务； (4)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；(5)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；(6)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；(7)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；(8)不同投标人的投标文件相互混装；(9)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 第四章合同条款及格式第一节通用合同条款通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。第二节专用合同条款前言1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：温州市瓯江口开发建设总指挥部。1.1.2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.5分包人：（签约后填入）。1.1.2.6监理人：待招标后确定。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：1）本合同协议书及各种合同附件（包括评标过程的澄清文件、补充协议、合同谈判纪要）；2）中标通知书；3）投标函及投标函附录；4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；5）通用合同条款；6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；7）通用技术规范（国家、部、省及市等相关技术规范）8）图纸；9）已标价的工程量清单（含工程量清单说明）；10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；11）经双方确认进入合同的其它文件。 1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达温州市瓯江口开发建设总指挥部。1.9严禁贿赂本款补充：在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为（或）欲获得已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包2发包人义务2.3提供施工场地删去本款全文，并代之以：发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人在行使下列权力前需要发包人事先批准：（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；（3）根据第11.1款、12.3款、12.4款发布开工通知、暂定施工指示或复工通知；（4）决定第11.3款、11.4款下的工期延长；（5）审查批准技术规范或设计的变更；（6）根据第15.1款发出的变更指令；（7）确定第15.4款下变更工作的单价；（8）按照第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（9）确定第15.8款下的暂估价金额；（10）确定第23.1款下的索赔额。(11)批准同意项目经理、技术负责人、质量员(质量负责人)、施工员、安全员(安全负责人)的更换。 尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。4承包人4.1承包人一般义务4.1.3完成各项承包工作本项细化为：承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。临时工程和设施，如发包人认为有必要保留，须完工验收后3个月内，无偿移交给发包人。（1）承包人应在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同14天内为本工程实施设立现场项目部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部正常运营履行职责直至合同期满。（2）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或者其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境(包括民房、滩涂养殖、网箱养殖等)的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。（3）承包人应严格执行监理人批准的施工计划，当监理人发现承包人不能按预订计划完成工程进度时，监理人在报经发包人批准后可以将承包人实施的部分工程调整给其他承包人组织实施，并扣除相应费用。4.1.5保证工程施工和人员的安全4.1.5.1承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不利造成的事故责任和由此发生的费用。4.1.5.2承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或者其他有害环境下施工时，施工前应提出安全防护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。由此引起的政策处理，以承包人为主，发包人协助。4.1.5.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。4.1.10其他义务4.1.10.1承包人应在开工前3天进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。 4.1.10.2承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。4.1.10.3承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。4.1.10.5承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。4.1.10.6承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人和监理人。承包人应采取得当措施，及时涉及浮标或障碍指示灯，直至打捞工程完成为止。4.1.10.7承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。4.1.10.8承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良行为记录纳入施工信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的负责人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给农民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或者其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号码和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。发包人将开工预付款中合同价的2%作为农民工工资支付担保，最高不超过300万元，作为代承包人缴纳的农民工工资支付保证金存入保证金专户。承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目部或新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人向发包人提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。 承包人应加强劳动合同管理，规范用工。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。增加4.1.10.11在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁：a按施工人员的2%~4%配备专职的安全员；b特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等）要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；c对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；d所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录；e建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节；f加强安全法制观念，严格执行安全生产合同，必须坚持特殊安全操作持证上岗；g加强施工管理人员安全意识，避免违章指挥；h建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式，发现问题及时整改，及时采取措施排除险情。增加4.1.10.12承包人进驻施工现场后3天应根据本条款要求制定工地规则并报监理工程师审查批准，告示全体工作人员的工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列方面的内容：a安全保卫制度；b施工安全制度；c工地出入管理制度；d环境卫生制度；e防火、防爆制度；f周围及邻近环境保护规则；g农民工管理制度（含维护农民工权益制度）；h社会治安、计划生育管理制度。在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。 4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：(1)工程项目：/。(2)工作内容：1）金属结构及启闭机制作；2）爆破。(3)分包金额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。4.5承包人项目负责人补充以下条款：4.5.5项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，项目负责人每少一天罚款2000元。承包人须按投标文件中推荐并经发包人评审同意的人选指派项目负责人，否则发包人有权终止合同，承包人自行退出工地，并承担一切损失。项目负责人中途易人，须事先征得发包人同意。若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目负责人，则承包人必须支付合同价1%的违约金，直至终止合同；若承包人事先征得发包人同意后更换项目负责人，则承包人支付伍拾万元的违约金；若发包人认为项目负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目负责人，且承包人须支付贰拾万元的违约金。项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。4.6承包人人员的管理补充以下条款：.4.6.5项目技术负责人每月在工地天数应不少于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）；质量员(质量负责人)、施工员、安全员(安全负责人)每月在工地天数应不少于22天（特殊情况经监理人批准例外）。4.6.6承包人的主要管理人员驻工地时间等考核（1）项目技术负责人每季平均每月驻工地不得少于22天，每人每缺勤一天扣违约金2000元；项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金3000元，特殊情况经发包人同意除外。（2）质量负责人、安全负责人、爆破工程师、质检员、安全 员和施工员每季平均每月驻工地时间不得少于22天，每人每少一天支付违约金1000元。（3）项目负责人和项目技术负责人离开工地2天以上，必须报监理人同意。（4）未经发包人同意，技术负责人不得更换。若事先征得发包人同意更换的，更换后的技术负责人的资格条件若与投标文件中明确的相应人员的资格条件不符，则按承包人违约处理，并不能免除3.13.4款规定的承包人的责任和义务。且每更换一次技术负责人，承包人需支付贰拾万元的违约金；（5）违约金每季度算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除；（6）到场率考核：承包人应接受监理人制定的考勤制度，服从监理人的考勤。考核结果每月的25日作为工程进度款申请单附件报发包人，并在工程进度款中索扣违约金。发包人现场管理人员可作不定时核查，以掌握承包人主要管理人员到位情况。4.9工程价款应专款专用4.9本款细化为：发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用与合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行的所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备6施工设备和临时设施6.1.3承包人提供的电力、用水、防台的要求(1)承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，并应自行调查淡水水源、输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。（2）承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从陆上电力主干线接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电。此外，承包人应根据工程需要配备发 电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工，费用包含在投标报价中。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。(3)本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、海上抢险、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。同时承包人应充分考虑季风和台风及潮流对施工作业的影响。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。6.2发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：无。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。8.2施工测量增加8.2.3款8.2.3原始基面的移交监理人应在开工日期前向承包人提供原始基面测量资料，承包人接收监理人提供的测量资料后，应在28天内进行复核并提交确认报告。如承包人在进行基面测量复核过程中，发现疑义，可邀请发包人和监理人联合进行测量并核签。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：浙江省洞头县黄岙二期围涂工程施工标，其中/应组织专家论证和审查。9.7文明工地 本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。10进度计划11开工和竣工（完工）11.3发包人的工期延误本款内容更改为:在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。⑴重大设计变更对关键项目工期造成影响的。⑵增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的。⑶因发包人政策处理工作没到位而引起的停工。由于工程所在地为台风多发地区，承包人应根据当地的气候条件,在施工组织设计中充分考虑台风对工期的影响，发包人对台风所造成的工期影响可予延长,但不增加费用。11.4异常恶劣的气候条件11.4.3异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。是指：（1）持续高温：连续三日日最高气温37℃以上；（2）持续低温：连续三日日最低气温－10℃以下；（3）大风天气：施工水域日风力在8级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于10级；（4）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；（5）流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；（6）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；（7）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。（8）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。（9）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表逾期完工违约金表 序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金（元/天）1堵口合拢2012年3月15日30002青菱水闸2011年9月15日30003下乌仙水闸2011年8月15日30004全部工程完工2012年10月15日3000(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13工程质量13.1工程质量要求13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7.7工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为达到工程验收规程规定的优良率标准；达到优良的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。14验收和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责水工金属结构、启闭机及机电产品。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋等。15变更15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。 本款增加：由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。15.4变更的估价原则15.4.3删去本项全文，并代之以：15.4.3本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考的，变更项目的单价编制采用招标时编制的定额价(开标时公布)的取费标准、编制原则、定额同口径组价，再将此价格下浮X【X＝（定额价－中标价）/定额价，均不包括暂列金额】作为新增项目的单价或合价。组价时应优先采用投标书中的材料预算价，变更项目中出现的新材料价格参考采购当月的《温州市工程造价信息》的信息价计算，都缺项时参考市场采购价。本款增加：15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整删去本条全文，并代之以：材料的在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。17计量与支付17.2预付款(1)工程预付款的总金额为签约合同价(扣除暂列金后)的10%，分二次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的40 %，付款时间应在合同协议书订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的60%。付款时间需待承包人主要设备进人工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。17.2.2预付款保函（担保）(2)工程材料预付款的担保约定为：/。17.2.3预付款的扣回与还清(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间17.3.3（1）增加：工程进度款按月工程进度付款的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格，财务结算审计后，再支付工程款的10%，剩余5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间(4)进度款支付方式：按发包人、监理人审核月进度工程量的85%支付，5%在工程完工时支付，剩余部分扣除保留金（质量保证金）后在竣工验收结算经财政审计审批后按规定支付，并执行政府主管部门有关文件规定。竣工结算以审计结果为准。 本款增加：17.5.3工程价款必须经过财政部门的审核和审计部门的审计。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：；政府验收包括：。验收条件为：，验收程序为：。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投人使用的单位工程包括：/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。18.9试运行18.9.1试运行的组织：/；费用承担：/。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），土建工程为1年，金属结构及安装工程和机电设备及安装工程为1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险投保内容： 为本合同工程的永久工程、临时工程和工程设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费的合计金额。保险费率：不低于3‰保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。承包人应以发包人和承包人共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费用由承包人报价时列入。发包人在接到保单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（最高不超过投标报价）。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险最低投保金额为100万元；事故次数3次（不计免赔额）；保险费率在报价时暂按5‰计入。发包人在接到保单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。20.5其它保险需要投保的其它内容：/；保险金额、保险费率和保险期限：/。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：在接到开工通知后的28天内提交。20.6.4保险金不足的补偿保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责。23、索赔23.1承包人索赔的提出本款增加：（5）如海域审批未到位，青菱屿段海堤及堤坝闭土方施工延后，承包人不得对由此产生的损失进行索赔。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。 通用合同条款补充：25合同类型本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。施工临时工程（水闸施工围堰、龙口保护、施工度汛等）和其他费用均采用分项总价承包，在合同执行期内不作调整。 第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施(项目名称)，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)投标函及投标函附录；(3)专用合同条款；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)己标价工程量清单；(8)其他合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）元（￥）。4．承包人项目负责人：，项目技术负责人：。5．工程质量符合标准。6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8．承包人应按照监理人指示开工，工期为月。9．本协议书一式份，合同双方各执一份。10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）或其委托代理人或其委托代理人年月＿日年月＿日 附件二：履约担保履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年＿月＿日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1．担保金额人民币（大写）元（￥）。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真:年月日 附件三：预付款担保预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1．担保金额人民币（大写）元（￥）。2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人地址：邮政编码：电话：传真：年月日 附件四：工程廉政责任书工程廉政责任书（格式）为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，工程的项目法人(以下称甲方)与承包商（以下称乙方），特订立如下责任书。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。（二）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。第八条本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日 附件五：安全生产协议书安全生产协议书为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。 本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（签字）（签字）日期：年月日日期：年月日 附件六：工程资金监管协议温州市瓯江口开发建设总指挥部项目工程资金监管协议发包人：温州市瓯江口开发建设总指挥部（下称甲方）承包人：（下称乙方）经办银行：（下称丙方）为了温州市瓯江口开发建设总指挥部项目工程顺利建设实施，确保本项目建设资金在按期保质完工之前专用于本项目，根据甲乙方《工程承包合同》、乙方在合同谈判中的有关建设资金使用管理的承诺及《温州市瓯江口开发建设总指挥部工程资金流向监管暂行办法》，经三方共同协商，达成协议如下：第一条、乙方在丙方银行开设本项目唯一的资金专款专用账户，该账户纳入甲方账户管理系统，无条件接受甲方及甲方授权的丙方实时监管。第二条、甲方全权委托丙方对该专用帐户内的人工工资及备用金的支付进行监管，按照累计人工工资提取不得超过累计工程支付款的20%、每月备用金提取不得超过上月工程付款10%的要求进行监管。第三条、乙方支付使用除上述两类资金外的其他工程费用时，由甲方负责进行监管，甲方项目指挥部根据承包方提供的发票、合同等付款依据（如遇特殊情况，不能提供付款依据的，承包方须详细说明原因），审核承包方资金流向是否合理和得当，甲方项目指挥部审核同意后通过因特网络向丙方发出付款通知，丙方以此付款通知作为对乙方付款的依据，向乙方支付款项。乙方若拒绝接受监督，甲方有权依约冻结该专用资金账户。第四条、甲方支付给乙方的工程预付款、进度款，乙方在按期保质完工本项目前，必须专用于本项目，不得挪用、移用或以通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何方式套用专户资金；若发现挪用、移用或套用专户资金，一经核实，甲方有权终止工程款支付，直接从履约保证金中扣回被挪用、移用或套用的资金，并向乙方索赔等额的违约金，直至乙方改正为止。第五条、丙方应为乙方成立专门服务小组，严格按照《温州市瓯江口开发建设总指挥部工程资金流向监管暂行办法》有关要求监督乙方建设资金的使用：1、丙方为本项目配备专职客户经理，明确业务操作流程，提高效率，优质服务，为乙方提供现金、结算、网上银行等业务的服务。 1、丙方对乙方出具的未经甲方同意的付款要求，有权予以拒绝，做好记录并及时报告甲方。2、丙方对乙方符合《温州市瓯江口开发建设总指挥部工程资金流向监管暂行办法》规定及支付要求的款项应及时办理支付，不得无理拒绝办理，不得“压票”。3、乙方不得在丙方办理该资金专用帐户的通存通兑业务。4、乙方通过同城交换等结算方式提示丙方付款，若未经甲方审批，丙方有权拒付，乙方不得提出异议，并承担一切后果。5、丙方发现乙方非正常支付情况（若化整为零等），及时通报甲方。6、丙方若不能履行有关条款约定的义务，应承担相应责任。第二条、甲、乙、丙、三方应切实履行保密责任，不得将掌握的有关业务情况透露给其他任何单位与个人，否则承担相应责任。第三条、本协议自乙方在丙方经办银行开户起生效。丙方对建设资金管理不力、不能提供优质金融服务或因甲方管理需要，甲方可提前单方终止本协议。第四条、本协议未尽事宜，由甲方牵头协商解决。第五条、本协议一式陆份，三方各正本执一份，副本一份。温州市瓯江口开发建设总指挥部法定代表人（签字）（签章）（或授权代表人）法定代表人（签字）（签章）（或授权代表人）法定代表人（签字）（签章）（或授权代表人）二O一O年月日 第五章工程量清单1工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。1.5本次提供工程施工图，完成施工图的所有内容均已包含在工程量清单内，如出现未列项目在清单相近项目单价考虑。2投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：按《通用合同条款》第15.6款的规定使用。2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：/。2.6投标人须将闭气回填土方、抛石的沉损和冲损计入工程量清单相应填筑项目的投标单价中，发包人不再另行计量和支付。2.7本工程弃渣根据发包人指定地点堆放（距离1km以内），所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。2.8金属结构防腐费用含在相应单价中，发包人不再另行支付。2.9 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他矿山开采等施工审批手续。承包人在进行海上作业时应按海事相关部门的规定办理海上作业手续和取得有关批准，并承担由此产生一切费用和责任（包含编制通航评估、发布航行通告、施工期航标设置、维护及海上施工现场监护等有关费用）。上述费用额度承包人自行考虑，计入投标报价中，发包人不再另行支付。2.10承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。2.11料场开采须严格按照煤炭工业部杭州建筑设计研究院设计的《浙江省洞头县大门镇营盘基村乌曹坑普通建筑石料矿开采设计与安全专篇》和《浙江省洞头县大门镇营盘基村乌曹坑普通建筑石料矿矿产资源开发利用及生态环境治理方案》里要求开采，如需扩大工作面则由承包人自行解决，费用计入投标报价中，发包人不再另行支付。2.12承包人在工程报价中应当包含不低于投标价1%的安全生产费用，确保安全生产费用专款专用。3其他说明3.1材料供应工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应。3.2施工用电、施工用水的供应3.2.1发包人在乌曹坑料场附近提供2台200KVA施工用变压器，高压侧计量装置由发包人负责安装，低压侧出线由承包人负责架设，计量装置在变压器高压侧。施工用电的价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。同时，承包人应配备足够容量的自备电源。3.2.2施工和生活用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。3.3施工道路承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，完工后对施工经过的公共道路以大门岛主干道路标准进行修复投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。3.4施工场地除发包人提供临时场地（图纸所示的范围）外，需其他临时场地的，需承包人自行办理手续，所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。3.5投标报价编制的参考依据1）（2006）《浙江省水利水电工程费用定额及概算编制规定》；2）(98)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》；3）(98)《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》； 4）(1992)《（中小型）水利水电设备安装工程预算定额》；5）《浙江省建设工程计价规则（2008）版》、《浙江省建设工程施工取费定额（2006版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2003）》、《浙江省安装工程预算定额（2003）》；6）计费标准：按三类工程取费标准取费，投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。 4工程量清单4.1标报价汇总表投标报价汇总表单位:万元(小数后两位)编号项目名称金　　　额备　　注一建筑工程二电气设备及安装工程三金属结构设备及安装工程四施工临时工程五其它费用六备用金500由发包人掌握投标总报价注：不允许在投标报价汇总表中增加优惠一栏，优惠应优惠在单价中。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日 4.2建筑工程工程量清单报价表单位:元(人民币)序号项目名称单位工程量单价合价一建筑工程1海堤工程1.1闭气土m328801411.2抛石m322816231.3袋装石渣m32694191.4石渣垫层m3510191.5C20砼路面m332611.6C10砼稳定层m316111.7泥结石路面m3108411.8C20细石砼灌砌块石挡墙m3369731.9C25砼压顶m32351.10C30砼防浪墙m353821.11C25砼格梁m3107071.12C20细石砼灌砌块石护坡m3283141.13干砌块石m3137171.14C20细石砼灌砌块石排水沟m314141.15块石理砌m31748481.16C30砼四脚空心方块块54131.17400g/m2复合土工布m22298511.18120kN/m高强机织土工布m21175821.19中粗砂垫层m3112781.20袋装中粗砂m320441.21钢筋制安t2431.22沉降板块601.23测斜管孔5小计合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日 建筑工程工程量清单报价表单位:元(人民币)序号项目名称单位工程量单价合价2水闸工程　　（1）青菱屿纳潮排水闸（3x4m）　　2.1土方开挖m369812.2石方开挖m3279232.3海涂泥开挖m326302.4石渣回填m31212.5C30钢筋砼闸底板m32022.6C30钢筋砼闸墩m35522.7C30钢筋砼检修平台m3632.8C30钢筋砼胸墙m3662.9C30钢筋砼排架柱及梁板m3582.10C40钢筋砼预应力闸门m3182.11C25钢筋砼消力池、护坦m34562.12C20砼翼墙、护坡m34582.13C20砼地坪m37352.14喷C20砼（厚12cm）m3462.15固结灌浆m1732.16C35二期砼m3492.17钢筋制安t782.18锚杆(φ22)t12.19预应力钢丝t12.20排水孔钻孔m3632.21止水铜片m342.22启闭机房建筑m22262.23成品青石栏杆m342.24护栏m34　小计　　投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日 建筑工程工程量清单报价表单位:元(人民币)序号项目名称单位工程量单价合价（2）下乌仙排水闸（3x4m）2.25土方开挖m3127082.26石方开挖m3508332.27海涂泥开挖m339222.28石渣回填m31382.29C30钢筋砼闸底板m32022.30C30钢筋砼闸墩m36082.31C30钢筋砼检修平台m3632.32C30钢筋砼胸墙m3692.33C30钢筋砼排架柱及梁板m3582.34C40钢筋砼预应力闸门m3202.35C25钢筋砼消力池、护坦m33402.36C20砼翼墙、护坡m34982.37C20砼地坪m37562.38喷C20砼（厚12cm）m3392.39固结灌浆m1732.40C35二期砼m3492.41钢筋制安t752.42锚杆(φ22)t12.43预应力钢丝t12.44排水孔钻孔m3382.45止水铜片m342.46启闭机房建筑m22262.47成品青石栏杆m342.48护栏m34小计合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.3电气设备及安装工程清单报价表 单位:元(人民币)序号名称规格单位数量单价合价备注设备费安装费设备费安装费(二)电气设备及安装工程3.1箱式变压器SC10-80/10台13.2避雷器HY5WS1-17/50只33.3高压配电柜HXGN17-12块13.4低压配电屏MNS-面33.5柴油发电机组75kW套13.6控制箱JXF-3003a（改）只33.7照明配电箱PXT（R）—3—3×4/1CM只13.8插座箱PZ30R-4-S162D10只23.9照明项13.10工厂灯HGC293/150，1×150W/HIE只33.11壁灯YLB6579，18W只23.12壁灯GC17-F，18W只83.13吸顶灯JXD16D，2×18W只83.14吸顶灯JXD6,18W只113.15荧光灯HYG4066W314，3×14W/T5盏53.16单相二、三级插座AP86Z223A10,10A只103.17单联单控暗开关AP86K11-10,10A只103.18单联双控暗开关AP86K12-10,10A只103.19接线盒86H40只503.20电线管φ20m3003.21塑料绝缘电线BV-0.5-1×4.0m7503.22塑料绝缘电线RVB-0.5-2×1.0m503.23接地：项13.24镀锌扁钢-63×6m400投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日机气设备及安装工程清单报价表 单位:元(人民币)序号名称规格单位数量单价合价备注设备费安装费设备费安装费3.25镀锌扁钢-40×4m703.26临时接地卡M10×30副103.27镀锌圆钢φ10m1203.28槽钢[100*48*5.3m153.29圆钢φ8m103.30通信项13.31电力电缆ZR-YJV22-10-3×35m20003.32电力电缆ZR-YJV22-1-3×70+1×35m203.33电力电缆ZR-YJV22-1-3×10+1×6m1003.34电力电缆ZR-YJV22-1-3×6+1×4m1003.35电力电缆ZR-YJV22-1-3×6m1003.36控制电缆ZR-KVVP2-0.5-7×1.5m2003.37水煤气管Φ80m2003.38水煤气管Φ50m1003.39水煤气管Φ40m1003.40水煤气管Φ40m1003.41水煤气管Φ25m100合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.4金属结构设备及安装工程清单报价表 单位:元(人民币)序号名称规格单位数量单价合价备注设备费安装费设备费安装费(三)金属结构设备及安装工程（1）青菱屿纳排闸4.1砼工作闸门扇34.2砼工作闸门门槽套34.3PLQ2×250kN手电两用螺杆启闭机套34.4围区侧检修闸门扇14.5围区侧检修闸门门槽套34.6外海侧检修闸门扇14.7外海侧检修闸门门槽套34.8HS5型50kN手拉葫芦套44.9CS-50kN手拉单轨小车套44.10轨道梁根2小计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日金属结构设备及安装工程清单报价表 单位:元(人民币)序号名称规格单位数量单价合价备注设备费安装费设备费安装费（2）下坞仙排水闸4.11砼工作闸门扇34.12砼工作闸门门槽套34.13PLQ2×250kN手电两用螺杆启闭机套34.14围区侧检修闸门扇14.15围区侧检修闸门门槽套34.16外海侧检修闸门扇14.17外海侧检修闸门门槽套34.18HS5型50kN手拉葫芦套44.19CS-50kN手拉单轨小车套44.20轨道梁根2小计合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.5施工临时工程工程量清单报价表 单位:元(人民币)序号项目名称单位工程量单价合价备注(四)施工临时工程1施工导流工程……小计3施工交通工程……小计施工供水、供电、供风工程……小计5施工临时房建工程……小计6施工排水工程……小计7其他临时工程……小计合计注:本页清单投标人可根据本工程实际情况自行增加项目。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.6其他费用报价表 单位:元(人民币)序号项目名称单位数量单价合价备注(五)其他费用1安全生产措施费2文明施工措施费3工程险保险费4第三者责任险保险费5承包风险金6环境保护和水土保持专项措施费7其他合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.7单价分析表 投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。单价分析表定额编号：施工措施：项目名称及编号：定额单位：工作内容：单价：序号工料名称单位单价工料定额合价备注1直接工程费小计2措施费(一)直接费(二)间接费(三)利润(四)材料补差(五)三税税金合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.8总价承包项目分解表 总价承包项目分解表（格式）投标人填入工程量清单的总价承包项目应按下列表格格式编制分解表，每一总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。项目编号：项目名称：编号分项名称单位工程量单价（元）合价（元）备注合计：元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.9主要材料用量汇总表 编号材料名称单位数量备注水泥（各种规格）钢筋柴油汽油砂石料（各种规格）电土方填筑料抛石、块石料（各种规格）土工格栅土工布（各种规格）……投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日4.10主要材料预算价格汇总表 编号材料名称单位原价运费装卸费采保费预算价格备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）造价工程师：（盖章）年月日 4.11施工机械台班费计算表合同编号：（投标项目合同号）工程名称（项目名称）（标段名称）单位：元/台时（班）序号机械名称型号规格一类费用二类费用合计折旧费维修费安拆费小计人工柴油电小计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 第二卷 第六章图纸1说明本次提供工程施工图，完成施工图的所有内容均已包含在工程量清单内，如出现未列项目在清单相近项目单价考虑。2图纸图纸目录序号图名图号备注 第七章技术标准和要求第1节一般规定1.1说明1.1.1工程概况工程围垦范围是下乌仙咀以东，青菱屿以西的下乌仙东、西海堤，和青菱屿以东，潭头以西的青菱屿海堤及2座水闸组成，围垦面积约为5600亩，海堤总长3915m，其中：下乌仙海堤长3213m，青菱屿海堤长702m。下乌仙排水闸，净宽12m，在暴雨期兼作排涝闸承担排涝任务，青菱屿纳排闸，净宽12m，近期承担一期和二期的纳潮进水任务和东片的暴雨期排涝任务，远期承担暴雨期排涝任务。本工程的海堤分两期实施，一期海堤顶高程大部分为-1.70m，局部堤段为-1.20m和-0.70m。一期海堤于2007年6月开工，现已基本完成。本次海堤设计的主要工作是在一期海堤的基础上将其加高到二期海堤的设计顶高程。二期海堤设计顶高程：下乌仙海堤堤顶路面高程6.80m，防浪墙顶高程7.80m；青菱屿海堤堤顶路面高程7.50m，防浪墙顶高程8.50m。海堤、水闸等主要建筑物级别为3级，围区道路、河道等次要建筑物为4级。围堰、施工道路等临时性建筑物为5级。本标段主要建筑物介绍如下：1、海堤（1）堤顶高程海堤防浪墙顶高程分别为：下乌仙海堤9.5m，青菱屿海堤为10.2m。防浪墙直墙高度为1.0m。工程布置概化图（2）堤型堤型采用土石混合堤，断面型式采用上部为陡墙式、下部为斜坡式、上下坡之间带消浪平台的复式断面。（3）断面结构1）堤顶结构堤顶净宽7.0m，采用20cm厚的C25砼路面，路面以下为C10砼稳定层和石渣垫层。防浪墙高度为1.0m。2）石堤堤身结构下乌仙海堤外坡：石堤外坡侧自堤顶高程起至4.50m高程设C20细石砼灌砌块石挡墙陡墙，陡墙外坡为1：0.4，在4.50m高程处设4m 宽的消浪平台，消浪平台以下为1∶1.5的C20细石砼灌砌块石斜坡。在0.50m高程处设一4m宽的平台，然后再以1∶2的斜坡至堤脚。堤脚设宽10m的抛石护坦，护坦底下铺一层60kN/m的机织土工布。青菱屿海堤外坡：石堤外坡侧自堤顶高程起至4.50m高程设C20细石砼灌砌块石挡墙陡墙，陡墙外坡为1：0.4，在4.50m高程处设4m宽的消浪平台，消浪平台以下为1∶1.8的C30砼四脚空心块斜坡。在0.50m高程处设一4m宽的平台，然后再以1∶2的斜坡至堤脚。堤脚设宽10m的抛石护坦，护坦底下铺一层60kN/m的机织土工布。内坡：在6.5m高程以上为M10浆砌块石挡墙，以下为1:1.5的斜坡，在堤脚设一定宽度的爆填抛石平台。3）防渗闭气结构内坡采用当地的海涂泥进行防渗闭气，闭气土体顶高程7.5m。4）护面形式外坡：下乌仙海堤采用C20细石砼灌砌块石护面；青菱屿海堤采用四角块护面；内坡高程4.5m平台以上采用砼预制块。5）基础处理本标段下乌仙海堤、青菱屿海堤的基础处理已由一期施工单位完成，本标段不需要基础处理。2、水闸下乌仙排水闸、青菱屿纳排闸均为岩基闸，闸室结构为胸墙式，两闸均为3孔×4.0m，闸孔尺寸（b×h），闸底高程闸室段总长16.5m，上游检修平台高程5.0m，下游检修平台高程：下乌仙闸为9.0m，青菱屿闸为10.0m，闸室两岸设防汛值班、休息室及楼梯间，闸室围区侧布置7.0m宽交通桥，桥面高程5.0m。下乌仙排水闸在外海侧设消力池，青菱屿纳排闸由于兼排涝功能，内外侧均设消力池。闸室内设有钢筋砼平板工作闸门一道，围区、外海侧预留检修门槽各一道，胸墙置于工作门槽外海侧；工作门采用手、电两动螺杆式启闭机启闭。3、金属结构水闸工作闸门型式均为平面钢筋砼闸门，顶止水置于围区侧，侧向采用双向止水，止水材料采用SF6674氯丁橡胶，支承装置为油尼龙组合滑块，门槽埋件材料采用合金铸铁。检修闸门均采用钢质叠梁式检修闸门，两座水闸各设一套。工作闸门采用手电两用螺杆启闭机作为启闭设备，检修闸门的起吊装置为手拉葫芦，两水闸上下游分别设置。4、电气各闸电源取自附近10kV线路。各闸的配电变压器均采用户内箱式变形式 ，主、备用电源间的切换采用双投刀开关来实现。本合同工程计划于2010年10月开工，2012年10月完工，工程总工期约为24个月。1.1.2水文气象和工程地质有关水文气象，地形地质情况分述如下：（1）水文气象1）设计流域地处东南沿海，气候温和，雨量充沛，属亚热带季风气候区,具有明显的海洋性气候特征。气候温和湿润，四季分明，雨量丰沛，日照充足，无霜期长。春末夏初（4月16日～7月15日）为梅汛期；夏秋季节（7月16日～10月15日）为台风期；10月16日～翌年4月15日为非汛期。根据洞头气象站实测资料统计，多年平均气温为17.3℃，极端最高气温35.7℃，极端最低气温－4.1℃；多年平均相对湿度80%，多年平均蒸发量1538.3mm（20cm蒸发皿观测值），多年平均降水量1220.5mm；多年平均风速5.3m/s，最大风速38.0m/s（相应风向SSW）。设计潮位利用工程附近的洞头潮位站资料统计分析确定，该站各项潮汐特征值见表1-1，统计洞头站年最高（低）潮位资料，分别以P-III型和P-I型频率曲线进行分析后，得设计潮位成果见表1-2。表1-1洞头站潮汐特征值统计成果表项目特征值备注潮位（m）实测最高6.271994年8月21日实测最低-1.772004年4月6日平均高4.03其中大潮平均高4.85小潮平均高3.10平均低-0.08其中大潮平均低-0.98小潮平均低1.07平均1.97潮差（m）最大6.77最小1.13平均4.09历时（h）涨潮6.17落潮6.08 表1-2设计潮位成果表参数均值(m)各频率潮位(m)1%2%5%10%20%年最高5.587.056.786.436.165.88非汛期高5.355.905.825.705.615.50年最低-1.63-1.98-1.93-1.85-1.79-1.732）龙口堵口潮型采取常规的抛石合龙工艺,对非汛期中最高潮位进行频率分析计算，取5年一遇非汛期设计高潮位3.78m为设计标准，该区域汛期10年一遇大潮龙口度汛典型潮型见表2-1，非汛期5年一遇小潮堵口合龙典型潮型见表2-2。表2-1龙口度汛典型潮型（汛期10年一遇高潮位及潮型）时段（h）潮位（m）时段（h）潮位（m）11.76250.9522.91262.1333.75273.243.96283.7653.32293.762.23302.8270.96311.548-0.09320.119-0.7733-1.1410-0.7334-1.8511-0.0835-1.88121.0436-1.10132.28370.17143.78381.58154.44392.76164.02403.32173.26413.22182.01422.34190.85430.9420-0.4444-0.6621-1.4245-1.9422-1.5446-2.8523-1.1447-2.9524-0.2648-2.21表2-2堵口合龙典型潮型（非汛期5年一遇高潮位及潮型） 时段（h）潮位（m）时段（h）潮位（m）13.09253.0822.27262.6231.07271.464-0.28280.015-1.3029-1.196-2.1030-2.257-2.2031-2.788-1.5632-2.499-0.3533-1.76101.0834-0.35112.49351.13123.48362.51133.78373.32143.20383.15152.12392.74160.75401.6717-0.42410.1718-1.1742-0.8519-2.0443-1.9320-1.0544-1.5921-0.1145-1.04220.99460.04232.05471.18242.87482.253）围区库容曲线根据围区涂面水下地形图，计算得各片围区库容曲线如表3-1。 表3-1围区水位库容曲线表水位(m)累计库容(万m3)-26.720-11.7241-10.7247-9.7253-8.7259-7.7265-6.7272-5.7282-4.7299-3.72128-2.72167-1.722200.72296-0.723961.285382.287663.2810964.2814755.2818596.282243（1）地形地质围区所在地属台州湾——沙埕港低山丘陵河口堆积平原区所属乐清湾低山丘陵海湾岛屿亚区。在地貌上，台州湾外至洞头诸岛，总体皆呈北北西方向展布。而单个岛屿则大多数作北北东方向延伸。地貌多呈丘陵地形，少数低山峰林等地形则多为熔结凝灰岩、流纹（斑）岩、石英正长岩等坚硬岩石构成。工程区内的低山丘陵多由晚侏罗世火山——沉积岩及燕山期侵入岩构成，第四纪沉积地层皆为全新统滨海组海相淤积土层，其上部为灰黄色粉土，局部为粉质粘土层，下部为灰黄～灰色的粉土、粉砂及细砂层。根据钻探揭露，围堤左右堤肩岩石皆为燕山晚期第三次侵入的中细粒钾长花岗岩（ξγ53（1）），第四纪地层按土的工程地质特性可分为六个工程地质层及十六个亚层。海堤地基土层主要为1-3层含泥细砂、1-4层淤泥夹砂和2-1层淤泥，均为高含水量、固结条件差、高压缩性、低强度软土，厚度大，性质差。下乌仙排水闸和青菱屿纳潮闸闸基岩性为燕山晚期第三次侵入的中细粒钾长花岗岩（ξγ53（1）），地表估计出露弱风化岩石，块状构造，岩性坚硬，抗风化能力较强，但节理较发育。1.1.3交通条件 1、对外交通运输本工程地处海岛，目前对外交通依赖船运，工程附近码头有公路通至工地。1.1.4施工用电供应条件发包人在乌曹坑提供2台200KVA施工用变压器，高压侧计量装置由发包人负责安装，低压侧出线由承包人负责架设。施工用电的价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。同时，承包人应配备足够容量的自备电源。1.1.5施工用水供应条件本合同工程施工用水由投标人自行调查和解决，所需费用计入投标报价。水质应符合相关标准的规定。1.1.6主要建筑材料供应条件1）石料本工程石料全部采用乌曹坑料场石料。1.1.7弃渣本合同工程弃渣根据发包人指定地点堆放（距离1km以内），所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。1.2合同工作范围1.2.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容(1)承包人应承包完成的永久工程项目包括：a.海堤建筑工程；b.下乌仙排水闸（3孔×4m）建筑工程；c.青菱屿纳排闸（3孔×4m）建筑工程；d.机电设备及安装工程；e.金属结构设备及安装工程。(2)承包人应承包完成的临时工程项目包括：a.施工导流工程；b.施工道路，由承包人根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下， 根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护；c.施工用风工程；d.施工用水系统；e.施工用电系统；f.砼拌和系统；g.施工场地平整；h.修配加工企业；i.临时生产管理及生活设施；j.其他临时设施；k.施工场地使用完的拆除。1.2.2发包人承担的工程项目和工作内容(1)有关征地拆迁等政策处理的事宜。(2)10kV施工供电线路架设。1.3临时设施1.3.1施工交通⑴承包人应按合同规定负责修建从场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。⑵承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业的扬尘公害减少至最低程度。⑶承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。⑷本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。（5）施工期间，有关乡镇公路的使用权，由发包人与当地乡镇协商解决。 1.3.2施工供电⑴承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的地点至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。⑵除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。⑶承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的备用电源，承包人应负责电网不能正常供电或备用电源出现故障所引起的损失。1.3.3施工供水⑴除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《水利水电工程施工压缩空气、供水供电系统设计导则》DJ/T5124—2001的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。⑵除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。⑶承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。1.3.4施工照明⑴除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵、交通隧道在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.4.3款的规定。⑵除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。1.3.5施工通信⑴ 除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地电讯部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的电讯服务设施，并由承包人与电讯部门签订协议。⑵承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。1.3.6混凝土生产系统⑴承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。⑵混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。⑶承包人应按施工图纸和有关规范规定的温控要求，负责混凝土制冷系统的设计和施工，并负责制冷设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。1.3.7施工机械修配和加工厂⑴承包人应按施工图纸和永久建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：l)机械修配厂（站）；2)预制混凝土构件加工厂；3)钢筋加工厂；4)木材加工厂。⑵承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。1.3.8仓库和堆料场⑴承包人应负责本工程施工所需的各项材料、预制场地、设备仓库的设计、修建、管理和维护。⑵储存油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。⑶ 各种露天堆放的砂石料、土料、弃渣料及其它材料，应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。1.3.9临时房屋建筑和公用设施⑴除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：l)职工宿舍、食堂和公共卫生等房屋建筑及设施；2)文化娱乐和体育场地及设施；3)治安等房屋建筑；4)消防车间的房屋建筑及设施。⑵承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。1.4施工安全保护1.4.1承包人的安全保护责任⑴承包人必须执行中华人民共和国国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产相关的法律法规，并按本合同《通用合同条款》的有关规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后28天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。⑵承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本条有关的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。⑶承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即如实通告发包人，并在事故发生后24时内，向发包人提交事故情况的书面报告。⑷承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。1.4.2劳动保护 承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给施工员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定，发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。1.4.3照明安全⑴承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于有关规范的规定。⑵在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明用电应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099—1999第13.3节的规定。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。1.4.4接地及避雷装置凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。1.4.5消防⑴若发包人按本合同《专用合同条款》的有关规定，需要委托承包人组建消防队伍时，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。⑵若发包人或发包人委托其它单位组建消防队伍时，承包人仍应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。1.4.6洪水和气象灾害的防护承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。台风来临之前，除做好抗台防汛的重点工作外，还需做好下列工作：居住在工地上的人员在台风来之前全部撤离到安全地带避风，并将贵重物品带走； 作业的船只及时进港避风；运输机械、钢筋机械、装载机械等设备集中停放在设备停放场，填筑场地的边坡、电线杆、房屋等不安全部位；模板等周转材料堆放在材料仓库内；各作业组登记作业人员名单及所在位置，台风来临前，所有人员撤到安全地带，并定时点名，在台汛警报解除之前，不得随时离开安全区域。1.4.7信号⑴承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：1)标准道路信号；2)报警信号；3)危险信号；4)控制信号；5)安全信号；6)指示信号；7)江上航标等。⑵承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。1.4.8安全防护手册承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后56天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：⑴防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；⑵升降机和起重机的使用；⑶各种施工机械的使用；⑷炸药的储存、运输和使用；⑸汽车驾驶安全；⑹用电安全； ⑺高边坡开挖作业的安全；⑻模板、脚手架作业的安全；⑼皮带运输机使用的安全；⑽混凝土浇筑作业的安全；⑾机修作业的安全；⑿压缩空气作业的安全；⒀高空作业的安全；⒁焊接作业的安全和防护；⒂油漆作业的安全和防护；⒃意外事故和火灾的救护程序；⒄防洪、防台和防气象灾害措施；⒅信号和告警知识；⒆其它有关规定。1.5环境保护1.5.1遵守环境保护的法律、法规和规章承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第3.30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。1.5.2环境保护措施计划承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：⑴施工弃渣的利用和堆放；⑵施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；⑶防止饮用水污染措施；⑷施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；⑸施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；⑹完工后的场地清理。 1.5.3施工弃渣的治理承包人应按本合同的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道或倒入海域。1.5.4环境污染的治理承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。1.5.5场地清理除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。1.6现场工程测量1.6.1测量基准（1）监理人应按本合同《通用合同条款》有关的规定,在发出开工通知前7天,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。（2）承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。（3）承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后42天内，将施工控制网资料报送监理人审批。1.6.2施工测量（1）承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。（2）承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。 若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签测量成果，可直接用于计量付款。（3）承包人应负责保护测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。1.7现场试验1.7.1材料试验⑴承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的56天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。⑵承包人应按有关规范的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、外加剂、钢板、钢筋、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。⑶若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。1.7.2现场工艺试验⑴承包人应按有关规范的规定和监理人指示，进行现场工艺试验，除另有单独规定外，其费用由承包人承担。承包人应在每项现场工艺试验开始前56天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的28天内批复承包人。⑵承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。1.8工程量计量方法1.8.1说明⑴本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行计量。⑵ 所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。⑶凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。⑷实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列人承包人的每月工程量报表。1.8.2重量计量的计算⑴凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。⑵钢材、钢筋的计量应按施工图纸所示的净值计量，损耗、架设定位、搭接等附加量进入单价。预应力钢绞线、预应力钢筋和预应力钢丝的工程量，按锚固长度与工作长度之和计算重量；钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。1.8.3面积计量的计算结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线，或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。1.8.4体积计量的计算⑴结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的工程量，或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。⑵混凝土工程量的计量，应按施工图纸或监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。(3)本合同项目中所有超挖超填工程量均应计入相应单价，不另行计量支付。1.8.5长度计量的计算所有以厘米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。 1.9计量和支付1.9.1进场费承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，已包括在工程量单价中，承包人不应另立项目要求发包人予以支付。1.9.2临时设施建设费除合同另有规定外，本章第1.3条所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试和临时设施的拆除等全部费用。1.9.3保险费由发包人按本章有关规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单报价表》所列保险费用。1.9.4退场费工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，已包括在工程量单价中，承包人不应另立项目要求发包人予以支付。1.9.5其它费用除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。1.10技术标准和规程规范⑴除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。⑵当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以监理人指示为准。⑶ 技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第3.38条的规定办理。⑷在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第3.38条的规定办理。⑸本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。⑹本合同技术条款中旨引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范如有修订，应执行其最新版本。 第2节钢闸门制作2.1说明2.1.1范围本章规定适用于本工程所有闸门及其埋件（以下统称闸门）的制造。闸门项目及其主要特性见表10.1.1、10.1.2。表2.1.1青菱屿纳排闸闸门制造合同项目表合同编号：序号项目名称数量孔口尺寸(宽m×高m)设计水头(m)支承型式闸门型式总重量(t)备注1砼工作闸门3扇4×3m滑块平面滑动砼闸门4.5不含砼闸门重砼工作闸门门槽3套7.8围区侧检修闸门1扇4×3.8m3.8滑块平面滑动钢闸门4围区侧检修闸门门槽3套6.3外海侧检修闸门1扇4×4.95m4.95滑块平面滑动钢闸门5外海侧检修闸门门槽3套6.3表2.1.2下坞仙排水闸闸门制造合同项目表合同编号：序号项目名称数量孔口尺寸(宽m×高m)设计水头(m)支承型式闸门型式总重量(t)备注1砼工作闸门3扇4×3.5m滑块平面滑动砼闸门4.5不含砼闸门重砼工作闸门门槽3套8.4围区侧检修闸门1扇4×3.8m3.8滑块平面滑动钢闸门4围区侧检修闸门门槽3套6.9外海侧检修闸门1扇4×4.95m4.95滑块平面滑动钢闸门5外海侧检修闸门门槽3套6.92.1.2承包人的责任⑴承包人要求须持有中型（及以上）平面闸门生产许可证，并有类似工程的生产能力与业绩。⑵承包人应负责闸门制造详图设计，负责采购本工程闸门制造所需的全部钢材、焊接材料、连接件和涂装材料，并应按本合同的有关规定，对上述材料和连接件进行检验和验收。⑶承包人应负责本工程闸门的制造，包括按有关的规定进行闸门制造、焊接、试验、运输、涂装以及质量检查和验收等全部工作。⑷承包人应指派持有上岗证的合格焊工和无损检测人员进行焊接和检验工作，并应按有关规程规范的规定进行焊接工艺评定。2.2主要提交件 2.2.1施工措施计划承包人应在闸门工程开工前40天，提交一份闸门制造的措施计划报送监理人审批。其内容应包括：⑴闸门的加工车间布置；⑵闸门的制造工艺设计；⑶闸门的运输措施；⑷质量和安全保证措施；⑸制造进度计划。2.2.2材料采购计划承包人应根据合同进度计划和施工图纸的要求，并按本合同的有关规定提交闸门材料的采购计划报送监理人审批。2.2.3材料检验成果报告承包人按本合同有关规定所作的钢材检验成果、焊接材料检验成果和涂装材料检验成果，均应及时报送监理人。2.2.4制造详图承包人应按监理人提供的闸门施工图纸设计制造详图，并应在闸门制造前56天报送监理人审批。监理人应在收到图纸28天内批复承包人。2.2.5焊接工艺计划承包人应在施焊开始前56天，编制一份焊接工艺计划报送监理人审批。监理人应在收到报告后28天内批复承包人。2.2.6焊接工艺评定报告承包人应在向监理人报送焊接工艺计划的同时，应编制焊接工艺评定报告报送监理人审批。监理人应在收到报告后28天内批复承包人。2.2.7结构件水密试验措施计划和试验成果报告承包人应提交一份结构件水密试验措施计划和试验成果报告，报送监理人审批。2.2.8闸门制造的质量检查记录承包人应在闸门制造过程中，按监理人指示及时提交闸门制造的质量检查记录。2.2.9涂装工艺措施报告和质量检验成果承包人应提交一份闸门涂装工艺措施和涂装质量检验成果报送监理人审批。2.2.10完工验收资料 全部闸门工程制造结束后，承包人应按本合同闸门制造合同条款的规定，为监理人进行闸门工程的完工验收提交以下完工资料：a．材料的材质证明和试验报告；b．焊缝质量检查记录与无损探伤检验报告；c．铸锻件的探伤检验报告；d．主要零件的热处理试验报告；e．重大缺陷处理记录和有关会议纪要；f．制造过程和最终组装状态的检测记录和调试报告；g．水密试验报告；h．金属结构表面防腐记录和质量检验；i．设计修改通知单；j．制造竣工图样；k．产品合格证书；l．监理人要求提供的其它完工资料。2.3引用标准和规程规范在闸门制造中应按下列标准和规程规范进行制作（但不限于）。DL/T5018水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范GB700碳素结构钢GB1591低合金结构钢GB699优质碳素结构钢技术条件GB3077合金结构钢技术条件GB3274普通碳素结构钢和低合金结构热轧厚钢板和钢带GB709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB706热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB707热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB9787热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB9788热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB4237不锈钢热轧钢板GB4230不锈钢热轧钢带GB247钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB11352一般工程用铸造碳钢件JB/ZQ4297合金铸钢GB1176铸造铜合金技术条件 GB9439灰铸铁件GB5117碳钢焊条GB5118低合金钢焊条GB984堆焊焊条GB983不锈钢焊条GB1300焊接用钢丝GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂JB3223焊条质量管理规程SL35水工金属结构焊工考试规则SL36水工金属结构焊接通用技术条件SDJ008水工建筑物金属结构焊接技术规范SDJ009水工电弧焊及埋弧自动焊焊工考试规则JB3092火焰切割面质量技术要求GB985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB986埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB10854钢结构焊缝外形尺寸GB324焊缝符号表示法GB3323钢熔化焊对接接头射线照相和质量等级GB11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB3144锅炉大口径管角焊缝超声波探伤SDZ012铸钢件通用技术条件SDZ016锻件通用技术条件Q/ZB75机械加工通用技术条件Q/ZB76装配通用技术条件GB1800～1804公差与配合GB1182～1184形状与位置公差GB1031表面粗糙度参数及其数值SDZ014涂漆通用技术条件GB11373热喷涂金属件表面预处理通则GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB9795热喷涂铝及铝合金涂层GB9796热喷涂铝及铝合金涂层试验方法JISH9301喷涂铝操作标准 SL105水工金属结构防腐蚀规范GB191包装储运图示标志GB146.1标准轨距铁路机车车辆限界GB146.2标准轨距铁路建筑限界本章各专项制作技术涉及的其它有关标准和规程规范。2.4通用技术条件2.4.1按图制造闸门制造必须按施工图样(含技术要求说明书和设计修改通知单，后同)和经审查的制造详图进行，如有修改，应取得招标人的书面同意，对修改的内容，应作详细记录，并作为绘制制造竣工图样的依据。2.4.2材料2.4.2.1金属材料闸门制造所用的金属材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，必须符合施工图样规定，其机械性能和化学成份必须符合现行的国家标准或部颁标准，并应具有出厂合格证。如无出厂合格证、或标号不清、或数据不全、或对数据有疑问者，应每张或每件进行试验，试验合格并取得监理人的同意才能使用。凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门的承重构件。2.4.2.2焊接材料a．焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合施工图样的规定，当施工图样没有规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料;b．焊条应符合GB5117、GB5118、GB984或GB983的有关规定;c．自动焊用的钢丝应符合GB1300的规定;d．碳素钢埋弧自动焊用焊剂应符合GB5293的有关规定;e．焊接材料都必须具有产品质量合格证;f．焊条的贮存与保管遵照JB3223的规定执行。2.4.2.3止水橡皮a．止水橡皮的物理机械性能应符合DL/T5018附录J的规定，其含胶量(新胶)不小于60%。b．闸门的顶、侧水封及底水封采用施工图样规格;c．止水橡皮用压模法生产，其尺寸的公差应符合施工图样的要求;d．止水橡皮的供货数量应比施工图样要求的数量多5%，以备安装损耗之用。2.4.2.4防腐、润滑材料 金属结构防腐材料、轴镀层材料以及转动部位所涂的工业用润滑油应符合本合同和施工图样的规定，其性能应符合有关标准。2.4.3焊接2.4.3.1金属结构的焊接按施工图样和SL36的规定执行。2.4.3.2焊工的考试按SL35的规定执行。经考试合格，并持有有效合格证的焊工才能参加相应焊接材料一、二类焊缝的焊接;只有平、立、横、仰四个位置考试合格的焊工才能进行任何位置的焊接。2.4.3.3焊缝坡口的型式与尺寸应符合施工图样规定。当施工图样没有标明时，按GB985或GB986执行。2.4.3.4除图样另有说明外，所有焊缝均为连续焊缝和包角焊(即不应有缺焊的进水通道的缝隙)。2.4.3.5钢板的拼接接头应避开构件应力最大断面，还应避免十字焊缝，相邻的平行焊缝的间距不应小于150mm。2.4.3.6除图样另有说明外，焊缝按DL/T50185第4.3.1条分类，并按该规范第4.4条至第4.5条进行质量检查和处理。2.4.4螺栓连接螺栓的规格和材料，制孔和连接应符合施工图样和DL/T50185第5.1条至第5.3条的规定。2.4.5工艺流程和焊接工艺对于复杂构件应按事先制作好的样板下料，拼接。各项的金属结构的加工、拚装和焊接，应按事先编制好的工艺流程和焊接工艺进行，制作过程中应随时检测，严格控制焊接变形和焊缝质量，并根据实践对工艺流程和焊接工艺进行修正。对于焊缝变形超差部分和不合格的焊缝，应逐项进行处理，直至合格后才能进行下一道工序。2.4.6单个构件用于制造闸门或门槽埋件的型钢或组焊而成的单个构件应进行整平和矫正，直至合格后才能进行下一道工序。2.4.7铸钢件2.4.7.1铸钢件应符合施工图样和SDZ012的规定。2.4.7.2铸钢件化学成份和机械性能应符合GB11352或JB/QZ4279的规定;热处理及硬度应符合施工图样要求。2.4.7.3铸钢轨道、滚轮等的质量要求和允许补焊范围分别按SLJ201-80第6.2.3条至第6.2.7条的规定执行。 2.4.7.4当铸件的缺陷超出上述规定时，应作报废处理。如要修补必须经承包人的技术、质量检查等有关部门研究同意，制订可靠的补焊措施，并得到监理监理人的同意才能补焊。补焊后的质量应符合设计要求，若仍不符合设计要求，必须作报废处理。2.4.7.5所有铸件缺陷的补焊，均应按照DL/T5018第7.2.4条至第7.2.14条执行。2.4.8锻件2.4.8.1锻件按施工图样和SDZ016锻造。2.4.8.2锻件的质量检查按施工图样和SDZ016的规定执行。2.4.8.3吊具、吊轴、轮轴、支铰轴不得补焊。2.4.9零部件零部件的加工和装配按施工图样和Q/ZB75，Q/ZB76的规定执行。装配后应在转动部位灌注润滑脂。2.4.10金属结构防腐2.4.10.1防腐项目及防腐方法合同的闸门门叶的防腐方法采用喷涂AC铝加涂漆封闭。门槽埋件的外露表面（除不锈钢止水贴面）防腐方法采用涂漆封闭，门槽埋件混凝土接触表面使用结合力强的改性水泥砂浆进行防护。2.4.10.2喷涂AC铝铝防腐技术条件a．金属结构在表面予处理达到标准后，立即进行热喷涂，其间隔时间不应超过4h，涂装前如发现基体金属表面被污染或返锈，应重新处理，使之达到要求的表面光洁度等级。金属热喷涂应以电弧喷涂为主，以氧乙炔焰线材喷涂为辅。喷涂所用铝丝必须光洁、无锈、无油，纯度不低于99.5%；喷铝厚度为120mm；不得在潮湿环境下施工，当构件表面温度低于环境温度并在露点以上30C以内时或空气相对湿度高于85%时不应进行喷砂除锈和喷涂施工。b．表面预处理用喷砂法按GB11373和GB9793实施。经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，粗糙度应在Rz40～80μm范围内，且干燥、无灰尘;c．喷涂用的金属铝应符合GB9795的规定；d．喷涂按GB9795的规定执行；e．铝涂层的检验:铝涂层的外观、涂层厚度及测量、结合性能、耐腐蚀性、密度等必须符合GB9795的规定，其试验按GB9796中规定的试验方法实施。f．铝涂层检验合格后应尽快涂装封闭层； g．油漆的质量及调制应符合SDZ014的规定；h．涂漆的技术要求遵照SDZ014的规定执行。金属结构在表面喷铝达到要求后，应在8小时内（不得过夜）对金属喷涂层进行喷漆封闭。封闭涂料的涂装应采用高压无气喷涂，不得采用刷涂和滚涂的方法。第一道封闭漆应在热喷涂的余温下进行，先涂以PenguardPrimerSEA（环氧底漆SEA）一道，干膜厚50μm（要求为双组份厚浆型环氧底漆、体积固体含量60%以上）；中间漆采用PenguardExpressMIO一道，干膜厚度100μm（要求为双组分快干型环氧云母氧化铁漆、体积固体含量70%以上、底材温度23℃时最短覆涂间隔为2小时）；面漆采用Jotamastic87一道，干膜厚度100μm（要求为双组份改性耐磨环氧漆、体积固体含量80%以上、需有卫生部认证的饮用水许可证书以及需有耐阴性剥离性实验检测报告）。每道涂装应在前一道漆干透之后，方可再次涂装、每道涂装应连续进行，不允许间隔涂装。金属结构防腐配套表涂层系统涂料牌号及名称技术要求颜色漆膜总厚度（干膜厚）(mm)金属涂层AC铝120封闭层双组分环氧底漆厚浆型环氧底漆，体积固体含量60%以上红色50中间层双组分快干型环氧云母氧化铁漆厚浆型漆，体积固体含量70%以上，能在2个小时后进行覆涂下道油漆灰色100面层双组分改性耐磨环氧漆体积固体含量80%以上，耐磨，需要有符合卫生部《生活饮用水卫生规范》要求的检测合格报告,附着力测试拉开法大于8MPa以上白色100涂装不得在潮湿环境下进行，当构件表面温度低于环境温度并在露点以上3℃以内时或相对湿度高于85%时不应进行喷涂施工，但采取保温除湿措施后可以施工。i．漆膜的外观检查:湿膜不得有曳尾、缩孔缩边、起泡、喷丝、发白失光、浮色、流挂、渗色、咬底、皱皮桔皮等弊病；干膜不得有白化、针孔、细裂龟裂、回粘、片落剥落脱皮等弊病;j．漆膜性能的检验：漆膜的干透性、粘手性、硬度、粘附力及弹性按SDZ014检验，并应符合该标准的规定;k．漆膜的厚度应符合DL/T5018-2005中第7.3.3条款第一款的规定。2.4.11出厂验收2.4.14.1各单项项目满足下列条件时，承包人应在15天之前向监理人提出报告，要求验收：a．该项产品全部制造、组装完毕，并处于组装状态； b．上述竣工资料已提交监理人。2.4.14.2由招标人或监理人会同设计、安装承包人组成出厂验收小组进行出厂验收。承包人应密切配合。2.4.14.3单项产品已配套、验收合格，并妥善包装、绑扎、加固，经监理人认可后才能出厂。2.4.12包装与运输2.4.9.1各个制造项目的成品应配套运输，并用油漆标明设备或构件的名称或编号。2.4.9.2零部件应装箱运输，连接板等散件应绑扎成捆运输。2.4.9.3应采取措施防止运输变形和腐蚀。金属喷镀层及加工面应加以保护。2.4.9.4产品包装后的尺寸和重量，不能超过现有运输条件的限制。2.4.9.5止水橡皮应妥善包装、运输。2.4.9.6闸门应有标志，标志内容必须包括:a．制造厂名；b．产品名称；c．产品型号或主要技术参数；d．制造日期。2.5专用技术条件2.5.1闸门埋件制造（1）闸门埋件制造应按制造图样及（DL/T5018-2004）第八章第8.1款埋件制造的规定执行。（2）每套门槽应在制造厂进行预组装，各项尺寸偏差及接缝错位应符合图纸和上述规范的有关规定。检查合格后，应在组合处打上明显的标记和编号。2.5.2平面闸门制造（1）平面闸门制造按制造详图和DL/T5018-2004第七章第7.4条款平面闸门制造的规定执行。（2）闸门的滚轮或滑道组装（或组焊）时，应以止水座面为基准面进行调整，所有滚轮或滑道面应在同一平面内，其各项允许偏差参照上述规范第7.4.7条至第7.4.9条的规定执行。（3）门叶上的止水螺孔止水压板的水封螺孔在工厂配钻，当门叶分节制造时，顶侧水封螺孔应在闸门组装成整体后才划线钻孔，顶水封螺孔的中心至闸门底缘的距离应符合施工图纸要求。 （4）闸门不论整体或分节制造，每扇闸门都应在工厂进行组装（包括主轮或滑道、侧轮、反轮、节间连接装置、充水阀等部件）检查。各节门叶各项尺寸偏差以及闸门组装成整体后的各项尺寸偏差和接头错位、均应符合施工图纸和上述规范的规定。检查合格后，应在组合处打上明显的标记和编号，并焊上定位板。2.5.3闸门制造招标特性2.5.3.1青菱屿纳排闸2.5.3.1.1砼工作闸门a、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×3m闸门型式潜孔平面滑动砼闸门b、主要材料和招标工程量工程量(t)材料闸门门叶闸门门槽不锈钢(1Cr18Ni9)0.6铸钢（ZG310-570）0.3合金结构钢（40Cr）0.15合金铸铁（STNi2Cr）2.45其余0.450.15备注单扇重量1.5t，共3扇单套重量2.6t,共3套2.5.3.1.2围区侧检修闸门b、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×3.8m设计水头(m)3.8m闸门型式潜孔平面滑动钢闸门c、主要材料和招标工程量工程量(t)材料闸门门叶闸门门槽 钢板(Q235B)2.1型钢(Q235B)0.9不锈钢(1Cr18Ni9)0.2合金铸铁（STNi2Cr）1.95合金结构钢（40Cr）0.1其余0.70.15备注单扇重量4t，共1扇单套重量2.1t,共3套2.5.3.1.3外海侧检修闸门a、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×4.95m设计水头(m)4.95m闸门型式潜孔平面滑动钢闸门b、主要材料和招标工程量工程量(t)材料闸门门叶闸门门槽钢板(Q235B)2.8型钢(Q235B)1不锈钢(1Cr18Ni9)0.2合金铸铁（STNi2Cr）1.95合金结构钢（40Cr）0.2其余0.80.15备注单扇重量5t，共1扇单套重量2.1t,共3套 2.5.3.1下坞仙排水闸2.5.3.1.1砼工作闸门a、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×3.5m闸门型式潜孔平面滑动砼闸门b、主要材料和招标工程量工程量(t)材料闸门门叶闸门门槽不锈钢(1Cr18Ni9)0.6铸钢（ZG310-570）0.3合金结构钢（40Cr）0.15合金铸铁（STNi2Cr）2.65其余0.450.15备注单扇重量1.5t，共3扇单套重量2.8t,共3套2.5.3.1.2围区侧检修闸门b、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×3.8m设计水头(m)3.8m闸门型式潜孔平面滑动钢闸门b、主要材料和招标工程量工程量(t)材料闸门门叶闸门门槽钢板(Q235B)2.1型钢(Q235B)0.9不锈钢(1Cr18Ni9)0.2合金铸铁（STNi2Cr）2.15合金结构钢（40Cr）0.1其余0.70.15备注单扇重量4t，共1扇单套重量2.3t,共3套2.5.3.1.3外海侧检修闸门c、主要技术参数孔口尺寸(宽m×高m)4×4.95m设计水头(m)4.95m闸门型式潜孔平面滑动钢闸门b、主要材料和招标工程量工程量(t)闸门门叶闸门门槽 材料钢板(Q235B)2.8型钢(Q235B)1不锈钢(1Cr18Ni9)0.2合金铸铁（STNi2Cr）2.15合金结构钢（40Cr）0.2其余0.80.15备注单扇重量5t，共1扇单套重量2.3t,共3套2.6计量和支付(1)本章所列的制造工程项目的支付，将按该项目施工（制造）图纸所示的重量，以吨（t）为单位进行计量。并按《工程量清单》报价表所列该项目的每吨单价进行支付。(2)单价中已包括所有制造设备（包括附属设备），从出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运行、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。（本节完）第3节启闭机制作 3.1说明3.1.1范围本章规定适用于本工程工作闸门启闭机（以下统称启闭机）的制造。启闭机项目及其主要特性见表6.1。表3.1启闭机制造项目表合同编号：序号设备名称设备型式启门容量(kN)扬程(m)吊距(m)台数1PLQ-2×250kN-7.5m螺杆启闭机螺杆启闭机2×2507.5双吊点6启闭机的供货范围为除电源、预置于土建中的一期预埋件外的全套启闭机设备。具体包括（但不限于）：（1）螺杆、起升机构、行程检测及位置控制装置、负荷检测及限制装置。（2）提供从电源总开关开始的全套电气设备（包括馈电装置，照明设施，通讯设备，拖动、控制、测量、显示、信号等元件组成的操作盘柜以及从柜至启闭机各部件的动力电缆和控制电缆）。（5）启闭机的专用工具，以及由承包人推荐的备品备件。（6）按合同规定应由承包人提供的其他部件和材料等。3.1.2承包人的责任⑴承包人要求具有法人资格并持有中型（或以上）启闭机使用许可证并有类似工程的生产能力与业绩。⑵承包人应负责启闭机产品设计，负责采购本工程启闭机制造所需的全部钢材、外购件（如电动机、减速器、螺杆、电控柜等）、焊接材料、连接件和涂装材料，并应按本合同的有关规定，对上述材料和连接件进行检验和验收。⑶承包人应负责本工程启闭机的成套制造，包括按有关的规定进行启闭机零部件制造、组装、试验、运输、涂装以及质量检查和验收等全部工作。3.2主要提交件3.2.1施工措施计划承包人应在启闭机制造开工前56天，提交一份启闭机制造的施工措施计划报送监理人审批。其内容应包括：⑴启闭机的制造工艺设计；⑵启闭机主要外购件的供应商和技术资料；⑶启闭机的运输措施；⑷质量和安全保证措施；⑸制造进度计划。 3.2.2材料采购计划承包人应根据合同进度计划和施工图纸的要求，并按本合同的有关规定提交启闭机材料的采购计划报送监理人审批。3.2.3材料检验成果报告承包人按本合同有关规定所作的钢材检验成果、主要外购件检验成果、焊接材料检验成果和涂装材料检验成果，均应及时报送监理人。3.2.4产品设计图纸承包人应按监理人提供的启闭机参数设计产品，产品设计图纸应在启闭机制造前56天报送监理人审批。监理人应在收到图纸28天内批复承包人。3.2.5组装工艺计划承包人应在各项启闭机组装开始前56天，编制一份组装工艺计划报送监理人审批。监理人应在收到报告后28天内批复承包人。3.2.6焊接工艺评定报告承包人应在向监理人报送焊接工艺计划的同时，应编制焊接工艺评定报告报送监理人审批。监理人应在收到报告后28天内批复承包人。3.2.7工厂及现场试验措施计划和试验成果报告承包人应提交一份工厂及现场试验措施计划和试验成果报告，报送监理人审批。3.2.8启闭机制造的质量检查记录承包人应在启闭机制造过程中，按监理人指示及时提交启闭机制造的质量检查记录。3.2.9涂装工艺措施报告和质量检验成果承包人应提交一份启闭机涂装工艺措施和涂装质量检验成果报送监理人审批。3.2.10完工验收资料全部启闭机制造结束后，承包人应按本合同《启闭机制造合同条款》的规定，为监理人进行启闭机制造的完工验收提交以下完工资料：（1）启闭机总布置竣工图（包括基础布置、基础部位荷载资料）（2）安装、使用、维护说明书（3）产品合格证书；（4）监理人要求提供的其它完工资料。3.3引用标准和规程规范DL/T5167-2002水利水电工程启闭机设计规范SL381-2007水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范 SD315固定卷扬式启闭机通用技术条件GB6076起重机械安全规程GB4315起重机电控设备GB699优质碳素结构钢技术条件GB700碳素结构钢GB1591低合金结构钢GB11352一般工程用铸造碳钢件JB/ZQ4000.6铸钢件补焊技术条件GB3077合金结构钢技术条件JB/ZQ4290齿轮、齿圈锻件用钢GB8919优质钢丝绳GB1102圆股钢丝绳GB5973钢丝绳用楔形接头GB5974.1钢丝绳用普通套环GB5974.2钢丝绳用重形套环GB5975钢丝绳用压板GB5976钢丝绳卡GB10051起重吊钩ZBJ80006起重机用铸造滑轮ZJB80007起重机用铸造卷筒GB4628桥式起重机圆柱车轮GB10183桥式和门式起重机轨道安装公差JB/ZQ4382齿式联轴器技术条件GB6332.1块式制动器联接尺寸GB4323弹性套柱销联轴器GB5272梅花形弹性联轴器GB6333电力液压块式制动器GB6334直流块式制动器JB/ZQ4389制动轮GB10095渐开线圆柱齿轮精度ZBJ19010起重机减速器ZBJ19011起重机底座式减速器GB985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊坡口的基本形式及尺寸 GB986埋弧焊焊缝坡口的基本形式及尺寸GB1300焊接用钢丝GB5117碳钢焊条GB3007低合金钢焊条GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂JB741钢制焊接压力容器技术条件JB3092火焰切割质量技术条件JB/ZQ4000.3焊接件通用技术条件GB10845钢结构焊缝外形尺寸GB6417金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明GB3323钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级JB1152锅炉和钢制压力容器对焊缝超声波探伤GB1128钢结构用高强度大六角头螺栓GB1129钢结构用高强度大六角螺母GB1130钢结构用高强度垫圈GB1131钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸GB3633钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB6164.1起重机弹簧缓冲器GB6164.2起重机橡胶缓冲器ZBK26007YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件ZBK26008YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件GB985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式GB11352一般工程用铸造碳钢件GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50169接地施工及验收规范GB50170旋转电机施工及验收规范GB50171盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB50150电气设备交接试验标准GB50235工业金属管道工程施工及验收规范GB4942.2低压电器外壳防护等级GB8923涂漆前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB9286色漆和清漆漆膜的划格试验GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/T9286色漆和清漆漆膜的划格试验JB/T10045.3火焰切割质量技术要求JB4730锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤SDZ014涂漆通用技术条件SL105水工金属结构防腐蚀规范JB8产品标牌相关的ISO4406、IEC、IEE有关标准，本章各专项制作技术涉及的其它有关标准和规程规范。3.4通用技术条件3.4.1计量单位除有特殊规定外，设计图样、技术条件与其他资料的计量单位均采用国际单位制（SI）。3.4.2环境条件3.4..3设计规范启闭机设计计算应符合《水利水电工程启闭机设计规范》SL41的规定。3.4.4设备设计和制造原则3.4.4.1总则（1）承包人在设备的设计、制造过程中，除应遵守本标书所提出的规程、规范和技术标准外，经监理人批准，可采用不低于上述规程、规范和本技术标准进行设计和制造，并按本标书的相关规定，提出采用的规程、规范和技术标准文本，以及相应的对照索引。（2）承包人应严格按照本标书所规定的技术参数、指标和要求，以及规定的或指明的工艺、工艺流程进行设计和制造。承包人对上述技术参数、指标和要求，以及规定的或指明的工艺、工艺流程的任何修改，均必须书面提出详细的技术说明和解释、相关的计算和例证，经监理人批准，才能实施。（3）承包人所设计制造的设备，应技术先进、成熟、安全可靠，便于安装、操作、维护和管理。（4）在确保设备安全可靠的前提下，当技术经济指标合理时，承包人应尽可能采用当代新技术、新工艺，但所采用的新技术、新工艺应事先征得监理人批准。（5）设备应造形美观，线型流畅，表面平整光洁，色彩协调。 （6）启闭机的结构拼装型式，应符合国家关于铁路、公路及水路运输有关规定，同时满足设备现场最大吊装单元的条件。（7）机械及电气设备应满足工程防雨、防潮、防腐及防霉的要求，具有抗电磁干扰的能力，计算机产品还应有较强的容错与诊断功能。承包人需向发包人提交应用软件。（8）机械及电气设备的工作条件要考虑长期运行可能遇到的各种工况下，能适应特殊情况下的误操作而避免事故的发生。3.4.4.2设计联络会（1）总则为保证合同有效顺利地实施，发包人将与承包人通过一次设计联络会对合同设备的设计、制造的有关图纸、技术文件及其它方面的技术问题进行协调、讨论和审查。每次设计联络会均需签订会议纪要，该会议纪要将成为合同的正式组成部分，双方必须遵守。在设计联络会中如对合同条款、技术条款有重大修改时，须经过双方授权代表签字。发包人对承包人设计图纸和技术文件的讨论、审查并不免除承包人对本合同设备设计、制造的任何责任。（2）设计联络会的要求及需提交的资料1）设计联络会将对承包人提出的启闭机的总布置、设计方案、电气原理图等主要部件的设计图纸、主要外购件的供应商和技术资料进行讨论并审查确定，协调与土建、启闭机和电气相关的技术问题。2）设计联络会将对承包人提交的最终设计进行讨论并审查确定，了解工艺图、工艺流程及焊接工艺以及讨论设备厂内及现场试验测试项目、验收的有关事项。2）设计联络会承包人须提供的图纸和技术文件启闭机总布置图(或总图)启闭机基础布置图（包括基础部位荷载资料）起升机构总图电气控制流程图电气控制柜布置图设计说明书启闭机制造工艺方案启闭机总布置图(或总图)启闭机基础布置图（包括基础部位荷载资料）起升机构总图及其零部件图 电气设备埋件布置图所有电气设备、辅助装置和控制的联接、接线和布线图开度检测及限位装置布置图负荷检测及限制装置布置图电气控制流程图电气原理图设计说明书制造工艺设计及质量保证措施各构件焊接工艺和检验标准涂装设计方案、涂装工艺和检验标准工作最大用电量（含电动机功率）备品备件、易损件（含制造家厂、通讯地址）启闭机吊装、运输及存放方案说明操作程序和故障检修指南试验大纲操作、控制说明3）经审查通过后的图纸和文件，应叠成标准的A4图幅并分册装袋，按本合同第3.2.2条的供图日期交付10份给发包人。承包人在制造过程中如需修改，须以书面形式提出，经监理人审查批准后方可执行。3.4.5双吊点要求1)主起升机构两吊点在铅直方向上的高差值应不大于5mm。2)两套起升机构与中间轴均应考虑两吊点荷载差异特点,并据此进行强度计算。3)两套起升机构间应有刚性联系。3.4.6机构布置与结构3.4.6.1当起升机构在门槽中升降进行时,不得与门槽埋件及混凝土相碰,并留有一定的安全距离。3.4.6.2对于浸入水中的吊耳轴轴承,采用滑动轴承,并对轴承表面采取防腐措施。如采用滚动轴承,应设密封装置。3.4.7主要零部件3.4.7.1螺杆a螺杆直线度不得超过GB1184《形状和位置公差》附表1中的12级公差值。 b螺杆之螺纹应符合GB5796.1《梯形螺纹牙型》、GB5796.2《梯形螺纹直径与螺距系列》、GB5796.3《梯形螺纹基本尺寸》的规定、螺纹尺寸一般按GB5796.4《梯型螺纹公差》中9esc级精度制造。螺纹工作表面必须光洁、无毛刺，其粗糙度为GB1031中的6.3um。3.4.7.2螺母a螺母采用性能不低于GB5675《灰铸铁件》规定的HT200，或性能不低于GB1176《铸铁铜合金》规定的ZQAL9-A制造。b螺母之螺纹应符合GB5796.1、GB5796.2、GB5796.3的规定。螺纹公差按GB5796.4中9EIH级精度制造。c铸造螺母在机械加工到名义尺寸后，螺纹不允许有气孔、砂眼，以及裂纹所造成的破碎、断裂等缺陷。d螺母之螺纹轴线与其支承外圆之同轴度及与推力轴承接合平面的垂直度均不得低于GB1184《形状和位置公差》中的8级精度。3.4.7.3蜗杆a蜗杆采用性能不低天GB699规定的45号钢制造，其齿面调质处理硬度为HB220～240。b蜗杆的制造精度不低于JB162《普通圆柱蜗杆传动公差》规定的8-DC级。c蜗杆齿面上不准有任何缺陷，也不允许焊补。3.4.7.4蜗轮a蜗轮材料一般采用GB5675规定的HT200，或采用GB1176规定的ZQAL9-4。b蜗轮的制造精度按JB162选用，一般不低于8-DC级。c铸造蜗轮在机械加工到名义尺寸后，如发现有砂眼、气孔等缺陷时，按下述规定处理：任何部位不允许有裂纹，也不允许焊补；轴孔内不允许焊补；端面（不包括齿端）处缺陷，其单个面积不超过5c㎡，深度不超过该处壁厚20％，且总面积不大于所在面积5%时，允许将缺陷清除干净后焊补。焊后可不热处理，但需磨光；齿面和齿轮不允许焊补。3.4.7.5齿轮a齿轮材料一般采用GB5675规定的HT200，或采用GB699规定的35号钢。齿面热处理硬度：小齿轮不低于HB240；大齿轮不低于HB179；大小齿轮的硬度差不小于HB25。b齿轮的制造精度不低于JB179《渐开线圆柱齿轮精度》规定的8-DC级和JB180《圆锥齿轮传动公差》规定的8-DC级。 c铸造齿轮在机械加工到名义尺寸后，如发现有砂眼、气孔等到缺陷时，按1.2.4.3条的规定进行处理.3.4.7.6机箱和机身a机箱、机身采用性能不低于GB5675中规定的HT150。b机壳的尺寸偏差应符合JB2854《铸铁件机械加工余量尺寸公差和重量偏差》的规定。c机箱和机身不应有降低强度和损害外观的缺陷。此种缺陷允许焊补，焊补后应进行热处理。d机箱和机身不允许有裂缝，也不允许焊补。3.4.8结构件3.4.8.1材料1)主要构件材料不低于GB700中的Q235B钢或GB1591中的16Mn钢。2)焊接件或零件用焊接材料,焊条应符合GB5118的规定,焊丝和焊剂应分别符合GB1300、GB5293的规定。3.4.8.2焊接1)焊接坡口的形式和尺寸符合GB985和GB986的规定,有特殊要求，在图样上予以注明。2)重要焊缝应进行外部质量检查,对接焊缝其质量符合JB/ZQ4000.3中BS级的规定,角焊缝应符合BK级的规定。3)重要的对接焊缝进行无损探伤、射线探伤，其等级不低于GB3323中规定的Ⅱ级。超声波探伤时应不低于JB1152中的Ⅰ级。重要的角焊缝,其内部质量符合JB/ZQ4000.3中的BK级的规定。4)焊缝的外形尺寸与检验符合GB10854规定。3.4.8.3钢结构用高强度螺栓连接采用扭剪型高强度螺栓连接副的符合GB3632与GB3633的规定。采用标准型高强度螺栓连接副的符合GB1228至GB1231的规定。3.4.9润滑3.4.9.1启闭机可采用集中润滑,对供油量少可采用油嘴或油杯进行定期润滑。润滑点应考虑维修人员加油时方便和安全。3.4.9.2减速器润滑符合《规范》第8.6.5.3条规定。3.4.10防腐蚀3.4.10.1防腐蚀施工的操作人员和质检人员具有国家有关部门颁发的资质证书。 3.4.10.2启闭机的外部结构件（机架、油缸外壁等）需油漆部位，在油漆前进行表面预处理，机架等结构达到GB8923中Sa21/2级，其它零件应达到St2级，其他要求按SL105中有关规定执行。3.4.10.3用于本工程的涂料符合国家标准，并经过工程实践证明其综合性能优良的产品，涂料应配套使用，底、中、面漆一般选用同一家的产品，其涂料种类、道数、涂膜厚度按以下要求执行：底漆：702环氧富锌底漆一道，干膜厚度70μm中间漆：846-1一道，干膜厚度125μm面漆：846-2一道，干膜厚度125μm面漆颜色可由发包人另行通知。3.4.10.4涂装技术要求符合SDZ014中有关条款的规定。3.4.10.5启闭机出厂前，所有外露加工面经过涂油防腐工作。3.4.11出厂验收3.4.11.1承包人在设备出厂验收前，必须作好如下准备工作（1）编制出厂验收大纲。出厂验收大纲的内容至少主要包括：设备概况、设备的主要技术参数、供货范围、检验的依据、检验项目及允许值和实测值、检验方法及工具仪器,竣工图样、完整而且有效的质量证明文件,安装、使用、维护说明书,必要的列表和说明等部分。承包人在出厂验收前28天将出厂验收大纲报监理人审签。（2）设备质量证明文件及资料1）设备质量证明文件及资料一式八份（其中的二份交工程设计单位），按A4幅面分别袋装或盒装；2）设备质量证明文件及资料包括如下内容:·完整的设备（包括结构件和机构）自检记录；·主要外购件的出厂合格证；·主要外协件的质量检测记录；·主要构件及关键零部件的材质检验证明；·设备出厂前的试验检测报告；·设备的预拼装和运动副跑合详细记录；·重要焊缝的焊接检验记录；·设备的外观及涂装质量检测记录；·重大缺陷处理记录和有关的会议纪录；·电气系统的调试报告； ·设备的预拼装检验记录；·产品合格证及外购件合格证；·重大质量缺陷处理纪录，有关会议纪要和设计通知单；·主要机械元件、电气元件及控制仪、检测设备的原产厂使用说明书；·易损件清单（含规格、数量、用途、使用部位、生产厂家、通讯地址）；·备品备件清单；·试验和调试大纲。（3）竣工图1）竣工图的数量一式八份（其中的二份交工程设计单位）。2）竣工图包括的内容如下：·启闭机总布置图(或总图)·设备的所有部件图、装配图和总成图·重要的零件图·启闭机基础布置图（包括基础部位荷载资料）·设备完整的电气原理图和安装结线图·电气设备操作、控制流程图·电缆编号、电缆统计册（4）安装、使用、维护说明书1）安装、使用、维护说明书一式八份（其中的二份交工程设计单位），按A4幅面袋装或盒装；2）安装、使用、维护说明书要求如下·在安装、使用和维护说明书中，承包人将其它与自己的设备相关的供应商和分包商的有关说明包括在自己的安装、使用和维护说明书中。·在设备出厂前，如果因任何原因合同设备进行了改进并因此而改变了安装、使用和维护要求，承包人应相应修改其安装、使用和维护说明书。·说明书应由扉页、目录、插页和资料组成。资料包括安装、使用、保养、故障检修、大修说明及电气调试说明、部件清单和建议的备品备件清单，以及附录和相关附图。叙述的资料应由图纸、图表以及设备的性能与功能说明组成，包括总成和部件的组装。·安装与使用资料应包括必要的调试与操作程序，还应包括应用软件及说明书、操作规程和运行限制范围。·维护资料应包括承包人产品的正确运行检查、清理、润滑、调节、修理、大修、拆卸和重新装配的方法和程序，并应包括所需要的专用工具。 ·附录应包括安全保护措施、周期性或计划维护的表格、参考报告或手册、设备中重要元器件使用说明书以及其它未规定要提供的有关资料。3.4.11.2试验与验收要求承包人的质量检验部门应按产品设计图样及本章有关条款逐台进行检验,只有检验合格后才准予验收,并向发包单位签发产品合格证书。螺杆启闭机出厂前应至少包括如下试验：1）分部件预组装。（1）启闭机在制造厂内进行分部件预组装，根据预组装检查零部件的完整性及尺寸的正确性。（2）所有零部件必须经检验合格，外购件、外协件并附有合格证明文件。（3）启闭机在厂内预组装完成后应对现场安装部位进行标记并作定位处理。2）空运转试验。（1）启闭机的起升机构等均在厂内进行空运转试验。（2）启闭机应在厂内进行机电联动空载试验。（3）启闭机行程检测装置和负荷检测装置的传感器必须在厂内预先率定。具体的试验规程应根据有关的国家规范和标准，并结合承包人制造厂的规范，由承包人制定，并报监理人审查批准。启闭机设备出厂验收时，承包人应向监理人提交上述各项试验报告。3.4.11.3承包人对验收检查发现的制造质量缺陷，必须采取措施使其达到合格，并经监理人审签后设备方可包装；否则，监理人有权拒绝签证，由引起延误交货期的责任由承包人承担。3.4.11.4设备经出厂验收合格，其包装状况和发货清单及竣工资料等，必须符合标书合同有关条款的规定，并经监理人签署出厂验收证书后，设备方可发运。3.4.12成套性应符合SD315第3.19条规定。3.4.13装箱、设备标志和标牌、运输及存放承包人应对设备进行包装、运输和吊装设计，并报监理人审批后方可实施。3.4.13.1装箱启闭机设备按下述要求装箱供货：（1）机架在厂内涂装，经厂内试验后，分件捆扎包装供货。（2）螺杆表面涂油，两端扎紧后装箱运输。（3）启闭机各机构，分类装箱供货。（4） 各种检测、传感元器件或装置（含极限位置开关、开度检测装置等）厂内试验完毕，整体装箱供货。（5）电力拖动和控制系统设备厂内试验完毕，整体装箱供货。（6）其余零部件进行相应的厂内测试后，分类妥善装箱供货。3.4.13.2设备标志和标牌（1）结构件和零部件应在其明显处作出能见度高的编号和标志以及工地组装的定位板及控制点。（2）启闭机的标牌内容包括：制造厂家、设计单位、设备名称、设备型号或主要技术参数、制造日期等。标牌尺寸不得大于0.4m×0.6m。3.4.13.3运输及存放（1）启闭机的运输和存放符合DL/T5019规范的规定。（2）运输时，运输单元刚度不足的部位应采取措施加强。机械加工面应采取保护措施。为防止运输过程中设备锈蚀，应涂刷合适的涂料或黄油，或粘贴防锈纸。3.4.14现场试验3.4.14.1启闭机现场正确安装后，安排现场试验，安装单位派员参与试验。3.4.14.2试验要求应按GB5905规定,对启闭机进行合格试验、自测检查、静载试验、动载试验、稳定性试验,承包人应保证合格试验与目测检查结果符合设计要求,静载试验、动载试验与稳定性试验结果符合GB5909规定。承包人应保证目测检查、静载试验与性能试验的结果符合设计要求。3.4.14.3运行试验共上下全行程往返三次，检查并调整下列电气和机械部分：a．电气设备应无异常发热现象。b．电动机运行应平稳，三相电流不平衡应不超过±10%，并测出电流值。c．检查和调试限位开关（包括充水平压开度节点），使其动作准确可靠。d．高度指示和荷重指示准确反映行程和重量，到达极限位置，主令开关能发出信号，并自动切断电源，使启闭机停止运转。e．所有机械部件运转时，均不应有冲击声和其它声音，螺杆在任何部位，均不得与其它部件相摩擦。3.4.14.4启闭机安装调试完毕必须对设备进行妥善保护。3.5专用技术条件3.5.1PLQ2×250kN螺杆式启闭机3.5.3.1装设地点本机装设于工作闸门上方的启闭机室内。3.5.3.2用途 本机用于操作砼工作闸门，工况为动水启闭。3.5.3.3主要技术参数与机构工作级别主要技术参数与机构工作级别见下表额定启门力(kN)2×250扬程(m)7.5起升速度(m/min)0.2～0.3吊距(m)双吊点启闭机台数(台)63.5.3.4工况荷载1)起升机构吊轴上的荷载为1×250kN。2)起升机构末端吊轴等附件的重量计入吊具重量中。3.5.3.5起升机构起升机构按双吊点要求设计。3.5.3.6主要零件技术要求（1）螺杆a螺杆直线度不得超过GB1184《形状和位置公差》附表1中的12级公差值。b螺杆之螺纹应符合GB5796.1《梯形螺纹牙型》、GB5796.2《梯形螺纹直径与螺距系列》、GB5796.3《梯形螺纹基本尺寸》的规定、螺纹尺寸一般按GB5796.4《梯型螺纹公差》中9esc级精度制造。螺纹工作表面必须光洁、无毛刺，其粗糙度为GB1031中的6.3um。（2）螺母a螺母采用性能不低于GB5675《灰铸铁件》规定的HT200，或性能不低于GB1176《铸铁铜合金》规定的ZQAL9-A制造。b螺母之螺纹应符合GB5796.1、GB5796.2、GB5796.3的规定。螺纹公差按GB5796.4中9EIH级精度制造。c铸造螺母在机械加工到名义尺寸后，螺纹不允许有气孔、砂眼，以及裂纹所造成的破碎、断裂等缺陷。d螺母之螺纹轴线与其支承外圆之同轴度及与推力轴承接合平面的垂直度均不得低于GB1184《形状和位置公差》中的8级精度。（3）蜗杆 a蜗杆采用性能不低天GB699规定的45号钢制造，其齿面调质处理硬度为HB220～240。b蜗杆的制造精度不低于JB162《普通圆柱蜗杆传动公差》规定的8-DC级。c蜗杆齿面上不准有任何缺陷，也不允许焊补。（3）蜗轮a蜗轮材料一般采用GB5675规定的HT200，或采用GB1176规定的ZQAL9-4。b蜗轮的制造精度按JB162选用，一般不低于8-DC级。c铸造蜗轮在机械加工到名义尺寸后，如发现有砂眼、气孔等缺陷时，按下述规定处理：任何部位不允许有裂纹，也不允许焊补；轴孔内不允许焊补；端面（不包括齿端）处缺陷，其单个面积不超过5c㎡，深度不超过该处壁厚20％，且总面积不大于所在面积5%时，允许将缺陷清除干净后焊补。焊后可不热处理，但需磨光；齿面和齿轮不允许焊补。（4）齿轮a齿轮材料一般采用GB5675规定的HT200，或采用GB699规定的35号钢。齿面热处理硬度：小齿轮不低于HB240；大齿轮不低于HB179；大小齿轮的硬度差不小于HB25。b齿轮的制造精度不低于JB179《渐开线圆柱齿轮精度》规定的8-DC级和JB180《圆锥齿轮传动公差》规定的8-DC级。c铸造齿轮在机械加工到名义尺寸后，如发现有砂眼、气孔等到缺陷时，按1.2.4.3条的规定进行处理.（5）机箱和机身a机箱、机身采用性能不低于GB5675中规定的HT150。b机壳的尺寸偏差应符合JB2854《铸铁件机械加工余量尺寸公差和重量偏差》的规定。c机箱和机身不应有降低强度和损害外观的缺陷。此种缺陷允许焊补，焊补后应进行热处理。d机箱和机身不允许有裂缝，也不允许焊补。3.5.3.7安全卫生（1）外露的且可能造成不安全的旋转零部件均设置防护罩。3.5.3.8运行操作要求（1）开启闸门：接到指令后，根据要求动水启门； （2）关闭闸门：闸门从悬吊位置根据关闭指令，动水闭门。3.6计量和支付(1)本章所列的启闭机制造工程项目的支付，将按该项目施工（制造）图纸所示的数量，以台为单位进行计量。并按《工程量清单》报价表所列该项目的总价进行支付。(2)总价中已包括所有制造设备（包括附属设备），从设计出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。（本节完） 第4节闸门和启闭机安装4.12.1安装技术要求4.1.1安装工作范围本章规定适用于由本合同承包人负责的闸门及启闭机的安装。全部安装项目包括闸门门叶、门槽埋件、拦污栅、启闭机机械和电气设备，以及与本合同项目有关的拉杆、锁定装置、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。全部安装项目的规格和数量详见表4.1及表4.2。启闭机项目及其主要特性见表4.1。启闭机安装项目表表4.1合同编号：序号设备名称设备型式启门容量(kN)台数1HS5型50kN手拉葫芦手拉葫芦1×508CS-50kN手拉单轨小车8轨道梁4根2PLQ2×250kN手电两用螺杆启闭机螺杆启闭机6闸门安装项目表表4.2合同编号：序号设备名称设备型式数量1砼工作闸门平面滑动砼闸门6扇2砼工作闸门门槽6套3围区侧检修闸门平面滑动钢闸门2扇4围区侧检修闸门门槽6套5外海侧检修闸门平面滑动钢闸门2扇6外海侧检修闸门门槽6套安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。4.1.2承包人责任（1）设备的交货验收责任 承包人应在合同规定的交货地点负责接收发包人提供的设备，并由发包人和承包人根据设备清单共同进行检查、清点后办理正式移交手续。承包人应参加设备制造合同的出厂验收工作。验收合格后，承包人应与发包人一起在验收文件上签字。（2）设备的运输和保管责任除合同另有规定外，各项设备运抵交货地点后，应由承包人负责卸货、保管和贮存，并负责交货地点至工地现场的运输工作。承包人在正式接收各项设备后，应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。（3）设备的安装责任承包人应负责表7.1及表7.2所列全部设备的现场安装工作，包括设备调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。（4）设备的保修责任按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作。4.1.3主要提交件4.1.3.1安装措施计划承包人应在安装工作开始前56天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：（1）安装场地布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明；（2）设备的运输和吊装方案；（3）闸门的安装方法和安装质量控制措施； （4）启闭机的安装方法和安装质量控制措施； （5）焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施； （6）闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划； （7）安装进度计划； （8）质量保证措施和安全措施。4.1.3.2承包人要求的设备交货计划承包人应按本技术条款有关的规定，提交一份由于设备安装进度需要的设备交货日期计划，报送监理人审批。 4.1.3.3完工验收资料各项设备安装完成后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人提交以下完工资料； （1）完工项目清单；（2）安装竣工图；（3）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；（4）安装焊缝的工艺评定和检验报告；（5）高强度螺栓连接副、摩擦面的抗滑移系数复验和安装检查报告；（6）闸门和启闭机的安装、调试、试运转记录；（7）闸门、启闭机单项质量检查验收证书；（8）重大缺陷和质量事故处理报告。4.1.4引用标准和规程规范（1）《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278；（2）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范））GB50256；（3）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GBll345；（4）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923；（5）《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323；（6）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82；（7）《水工金属结构防腐蚀规范》SL105；（8）《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019；（9）《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018；（10）其他有关规程规范。4.2设备安装程序及其工艺要求4.2.1一般要求（1）本合同各项目安装前应具备的资料：1）设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；2）设备出厂合格证和技术说明书；3）制造验收资料和质量证书；4）安装用控制点位置图。（2）安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。（3）安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。（4）承包人在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。 4.2.2设备起吊和运输4.2.2.1起吊和运输措施承包人应按本章有关规定，根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。4.2.2.2超大件设备的起吊和运输超大件设备的起吊和运输应按本合同《通用合同条款》第16.3款的规定执行。4.2.3安装前的检查和清理4.2.3.1安装前的检查承包人在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。（1）埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。（2）按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。（3）逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。（4）对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，承包人应书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。4.2.3.2清理设备安装前，承包人应对发包人提供的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。4.2.4焊接4.2.4.1焊工和无损检验人员资格（1）从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。（2）无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。4.2.4.2焊接材料（1）承包人采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人。（2）焊接材料的保管和烘焙应符合DL／T5018第4.3.6条的规定。4.2.4.3焊接工艺评定（1）在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前，应按DL／T5018第4. 1节规定进行焊接工艺评定，承包人应将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须按监理人指示重新进行焊接工艺评定。（2）承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL／T5018第4.3节的规定编制焊接工艺规程，报送监理人。4.2.4.4焊接质量检验（1）所有焊缝均应按DL／T5018第4.4.1条的规定进行外观检查。（2）焊缝的无损探伤应按DL／T5018第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。 （3）焊缝无损探伤的抽查率，除应符合DL／T5018第4.4.4条的规定外，还应按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。 4.2.4.5焊缝缺陷的返修和处理 焊缝缺陷的返修和处理应按DL／T5018第4.5节的规定进行。4.2.4.6消除应力处理监理人根据设备结构情况，有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理，并按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。4.2.5螺栓连接（1）承包人采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。（2）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。（3）钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50％～60％，并应使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。（4）高强度螺栓连接副和摩擦面，在安装前须进行的复验项目应符合有关技术条款的规定。（5）高强度螺栓连接副的安装应符合JGJ82第三章第四节的规定。（6）高强度螺栓连接副安装完毕后的检查内容应符合本技术条款有关的规定。4.2.6涂装4.2.6.1涂装范围（1）施工图纸明确规定由本合同承包人完成的涂装部位。（2）现场安装焊缝两侧未涂装的钢材表面。（3）承包人在接受所移交的设备时，对全部设备表面涂装情况进行检查后所发现的损坏部位。上述检查结果应报送监理人，需要修复的涂装损坏部位须经监理人确认。（4）安装施工中设备表面涂装损坏的部位。4.2.6.2涂装材料 承包人采购的涂装材料，其品种、性能和颜色应与制造厂所使用的涂装材料一致。若承包人要求采用其它代用材料时，须进行试涂，证明其合格，并经监理人批准后方能使用。4.2.6.3涂装工艺措施报告承包人在涂装施工开始前28天，应按施工图纸和制造厂使用说明书的要求提交现场涂装的工艺措施报告，报送监理人审批。工艺措施应说明环境条件及保证措施，表面预处理措施，各种涂装材料的施涂方法、采用设备、质量检验和损坏的修补措施等。4.2.6.4表面预处理（1）涂装前，应将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门表面的除锈等级应达到DL／T5018第7.1.3条和第7.1.4条规定的标准；门架、机架等主要结构件除锈等级应达到DL／T5019第3.5.2条规定的标准。（2）涂装开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，应重新处理，直到监理人认可为止。（3）当空气相对湿度超过85％，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。4.2.6.5涂装施工（1）经预处理合格的钢材表面应尽快涂装底漆（或喷涂金属）。在潮湿气候条件下，底漆涂装应在4h内（金属喷涂2h内）完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不应超过12h（金属喷涂为8h）。（2）承包人应严格按批准的涂装材料和工艺进行涂装作业，涂装的层数、每层厚度、逐层涂装的间隔时间和涂装材料的配方等，均应满足施工图纸和制造厂使用说明书的要求。（3）涂装时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造厂的使用说明书中另有规定时，则应按其要求施工。4.2.6.6涂装质量检验（1）漆膜涂装的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查应按SL105-95第3.4节的要求进行。（2）金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查应按SL105第4.5节的要求进行。4.2.7橡胶黏合（l）所有闸门橡胶水封接头的黏结，应由承包人通过试验选定黏结方法，并应经监理人批准。 （2）采用热胶合时，应按橡胶水封厂提供的操作规程进行黏结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。（3）采用冷黏结时，承包人应提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、黏结工艺及其试验数据的冷黏结措施报告，报送监理人批准后实施。4.2.8埋件安装（1）本合同项目的埋件安装包括底槛、门楣（或胸墙）、护角、启闭机机械和电气设备基础埋件等。（2）承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。（3）埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预留锚栓或锚板焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、侧轨、门楣（胸墙）等的工作面上或水封座板上。（4）埋件上所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。（5）埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。（6）埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理人。（7）安装好的门槽，除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外，其余外露表面，均应按有关施工图纸或制造厂技术说明书的规定，进行防腐处理。4.3闸门和拦污栅的安装4.3.1平面闸门的安装4.3.1.1安装技术要求（l）平面闸门及其门槽埋设件的安装，应按施工图纸的规定进行。（2）平面闸门的埋设件安装，应符合DL/T5018—2004第8.1.3条、第8.1.4条和第8.1.10条～第8.1.13条的规定。（3）闸门主支承部件的安装调整工作应在门叶结构拼装焊接完毕，经过测量校正合格后方能进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工图纸的规定。闸门入槽后所有主轮应与主轨接触承压。（4）充水装置安装，除应按施工图纸要求外，还须注意与启闭机的配合，确保充水阀小开度开启的要求，以确保安全可靠地动作。（5）平面闸门水封装置的安装允许偏差和水封橡皮的质量要求 ，应符合《水电水利钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-2004第8.2.1条至8.2.9条的规定。（6）平面闸门安装完毕后，应清除埋件表面和门叶上的所有杂物，特别应注意清除不锈钢水封座板表面的水泥浆。在滑道支承面和滚轮轴套涂抹或灌注润滑脂。 （7）经监理人检查合格的平面闸门及门槽埋件，方能按本章有关规定进行涂装修补。（8）平面闸门安装完毕，应作静平衡试验。试验方法为：将闸门自由地吊离地面100mm，通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的1/1000，且不大于6mm；当超过上述规定时，应予配重调整。4.3.1.2平面闸门的试验闸门安装完毕后，承包人应会同监理人对平面闸门进行试验和检查。试验前应检查并确认闸门与启闭机的联接可靠；充水装置在其行程内升降自如、密封良好；拉杆箱的连接情况良好。平面闸门的试验项目包括：（l）无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象，双吊点闸门的同步应达到设计要求。在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。（2）静水情况下的全行程启闭试验。本项试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。（3）动水启闭试验。对于工作闸门应按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽可能与设计水头相一致。动水试验前，承包人应根据施工图纸及现场条件，编制试验大纲报送监理人批准后实施。（4）通用性试验。本条删去4.4启闭机的安装4.4.1手电两用螺杆式启闭机的安装4.4.1.1安装技术要求（1）承包人应按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。 （2）安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝土强度尚未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。（3）启闭机机械设备的安装应按DL／T5019第5.11.2条的有关规定进行。（4）启闭机电气设备的安装，应符合施工图纸及制造厂技术说明书的规定。全部电气设备应可靠接地。（5）每台启闭机安装完毕，承包人应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。4.4.1.2手电两用螺杆式启闭机的试运转手电两用螺杆式启闭机安装完成后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验:（1）电气设备的试验要求按DL／T5019第5.3.1条的规定执行。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后，再进行联机调试。（2）空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验应符合施工图纸和DL／T5019第）3.2条的各项规定。（3）带荷载试验。带荷载试验是在启闭机与闸门连接后，在设计操作水头的情况下进行的启闭试验，带荷载试验应针对不同性质闸门的启闭机分别按DL/T5019第5.3.3条的有关规定进行。（4）承包人在进行动水启闭工况的带荷载试验前，应编制试验大纲，报送监理人批准后实施。4.5质量检查和验收4.5.1埋件的质量和验收（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。 （2）埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。（3）一、二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。4.5.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收 （1）在闸门及启闭机安装过程中，承包人应会同监理人按本章有关规定的安装技术条件，对本合同所有闸门及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。（2）闸门及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，承包人可向监理人申请对闸门及启闭机进行各项设备的验收。验收前，承包人应向监理人提交以下资料；1）单项闸门及启闭机的设备清单；2）安装质量的检查和评定记录；3）埋件质量检验的中间验收记录；4）闸门试验检测成果和启闭机试运转记录。（3）闸门及启闭机验收后，在尚未移交给发包人使用前，承包人仍应负责对设备进行保管、维护和保养。4.5.3完工验收全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应按本合同《安装通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章有关的规定提交完工资料。4.6计量和支付（l）本章规定安装工程项目的支付，将按该项目施工（安装）图纸所示的重量，以吨（t）为单位进行计量。并按《工程量清单》所列该项目的每吨单价进行支付。（2）单价中已包括所有安装设备（包括附属设备），从出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。 第5节电气设备技术要求5.1变压器选用户内箱式、三相、风冷、无励磁调压型环氧树脂浇注降压变压器型号：SC10-80/10容量：80kVA数量：1台电压比：10±5%/0.4kV阻抗电压：4接线组别：D,yn11频率：50Hｚ调压形式：无励磁调压10kV侧额定短时工频耐受电压（有效值）：35kV10kV侧冲击耐受电压（峰值）：75KV空载损耗：≯0.37kW负载损耗：≯1.46kW总损耗：≯1.83kW空载电流：≯1.7%声级水平：≯44dB变压器在任何分接头位置时，故障前满载运行条件下都应能承受对称短路电流及不对称短路电流峰值2秒钟，各部位均应无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度不超过220℃。5.2低压配电柜一、型式MNS低压成套开关设备。二、额定值额定电压（最高电压）0.38/0.66kV额定频率50HZ额定电流630A额定短路开断电流16KA额定热稳定电流（有效值）/持续时间16KA/4S 额定动稳定电流（峰值）40KA三、主要性能、结构及材料要求（一）低压塑壳断路器低压塑壳断路器应按有关的要求设计与制造并符合每台低压开关柜和控制柜的操作要求。a.每台断路器以抽屉方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。抽屉应联锁，防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修。b.断路器具有速断、长延时、短延时保护功能。（二）双电源切换刀开关额定电流：400A，四极。刀开关应有机械互锁，无中间暂停位置，附手动操作把手。（三）配电柜1.配电柜内所配一次设备都应与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。2.配电柜应为低压抽屉式框架结构，防护等级不低于IP40。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。3.配电柜抽屉的推进，抽出应灵活方便。相同容量的抽屉应有互换性。4.配电内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由承包单位考虑。5.所有用螺栓固定的主母线和分支线线接头，铜导体应镀银，并保证其温升不超过标准值，在长期使用期间，从标准温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。6.配电柜的外形应平整美观，外表层颜色由发包方确定。7.抽屉的进出位置应至少留有2个常开和2个常闭备用的辅助接点供用户单位使用8.开关柜内应有防凝露措施。（四）配电柜内主要设备1.计量柜：主要含1只刀开关（额定电流400A）及计量仪表2.进线柜：主要含1只双电源切换刀开关（额定电流400A ）、1只进线塑壳断路器（额定电流250A）。3.馈电柜：主要为12回馈电回路。详见附图。断路器均为塑壳断路器。5.3照明配电箱选用嵌墙式照明配电箱PXTR-3-3×4/1CM，箱内母线为三相五线制。配电箱应有1个三相进线回路（32A）和12个单相馈线回路（20A），每个回路应选用体积小，可靠性高的断路器，其中馈线回路选用两极带剩余电流动作保护装置的断路器。5.410kV开关柜1型式HXGN17-12型固定式环网高压开关设备2额定值（1）额定电压12kV（2）额定频率50HZ（3）主母线额定电流630A（4）额定热稳定电流25kA（2S）（5）额定动稳定电流50kA（6）额定短路开断电流25kA（7）1min工频耐受电压42kV3主要性能、结构及材料要求3.1高压负荷开关采用FZN25-12高压负荷开关电气参数（1）额定电压12kV（2）额定频率50HZ（3）额定电流630A（4）额定热稳定电流20kA（4S）（5）额定动稳定电流50kA（6）额定短路开断电流31.5kA（7）1min工频耐受电压42kV（8）机械寿命2000次 3.2开关柜主要性能、结构及材料要求（1）开关柜内所配一次设备各元件的动、稳定性必须满足要求。（2）开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求）。（3）开关柜应为组装式框架结构，防护等级不低于IP4X。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行式短路所引起的作用力而不致于损坏。（4）柜内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由承包单位考虑。（5）所有用螺栓固定的主母线和分支线线接头，对铜导体镀银，铝导体镀锡，并保证其温升不超过标准值，在长期使用期间，从标准温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。（6）承包单位对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到有关标准并保证母线接触可靠。（7）母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。（8）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应按凝露型考虑，其纯瓷绝缘不小于2.0cm/kV，环氧树脂绝缘不小于1.8cm/kV。（9）开关柜应有防凝露措施。第6节观测技术标准及要求 6.1、本工程主要观测项目包括黄岙二期围涂工程海堤总长3889m，其中下乌仙海堤长3187m，青菱屿海堤长702m。本工程的海堤分两期实施，一期海堤顶高程大部分为-1.70m，局部堤段为-1.20m和-0.70m。一期海堤于2007年6月开工，现已基本完成。本次海堤设计的主要工作是在一期海堤的基础上将其加高到二期海堤的设计顶高程。二期海堤设计顶高程：下乌仙海堤堤顶路面高程6.80m，防浪墙顶高程7.80m；青菱屿海堤堤顶路面高程7.50m，防浪墙顶高程8.50m。考虑到上述实际情况，本次海堤施工观测项目主要包括：1、地表沉降观测；2、水平位移观测。6.2、各观测项目主要目的1、地表沉降观测：通过观测可以测得地基表面在各级荷载下的沉降量，起到控制施工加荷速率的目的。2、水平位移观测：测定地基各层土体的侧向变形发展情况，了解地基稳定性情况。6.3、各监测项目和设备的制作、安装、保护及测试要求1、地表沉降（1）沉降板的埋设①沉降板用100cm×100cm×1cm钢板制成，钢板中心焊接1.5吋镀锌管做测管，测管垂直度为90°；②将沉降板放置在一期海堤抛石表面，找平压重,保证板面水平；③将保护套管垂直套进测杆标上；④用水准仪观测测杆，确定初始高程。（2）观测要求①沉降观测按四等水准测量精度要求进行，并定期校正基准点的高程；②在填筑加荷期要求每天观测一次，施工间歇期在荷载停歇3天内，每天观测一次，3天后视观测结果，根据沉降速率大小及孔隙水压力消散情况，每3～15天观测一次。观测精度按四等水准测量精度要求进行。③测量结果当天及时计算分析，统计出日沉降量及累计沉降量，绘制相应沉降过程线。2、水平位移（1）测斜管的埋设 ①定位开孔，成孔偏斜度不允许大于1°；②将第一导管底用塑料盖封死，并与其它导管分段在地面接成，或逐节在孔口对接，慢慢放入孔中，注意对接时导向槽的对正不许偏扭；③导管埋至预定深度后，校正导向槽的方向后，在导管与钻孔壁间用砂填充，等稳定一段时间后，进行零点测试，并测量管口高程。（2）测试要求采用电阻式测斜仪或振弦式测斜仪进行观测。6.4、原位监测指标控制建议值1、地表沉降量控制值堤身土石方按施工图提供加荷曲线进行加荷，对地表沉降控制暂按下列进行：对于插板处理区：（1）加荷高度H≤3.0m单天沉降速率≤30mm/d，且其后连续5天平均沉降速率≤15mm/d，允许加荷；（2）加荷高度3.0m≤H≤6.0m单天沉降速率≤25mm/d，且其后连续5天平均沉降速率≤10mm/d，允许加荷；（3）加荷高度H＞6.0m单天沉降速率≤20mm/d，且其后连续5天平均沉降速率≤5mm/d，允许加荷。对于非处理区：单天沉降速率≤10mm/d，允许加荷。2、水平位移控制值插板处理区：最大水平位移≤10mm/d；非处理区：最大水平位移≤5mm/d。6.5、观测资料验收标准工程施工期应定时提交监测数据分析报告（包括埋设记录、观测数据、分析成果）。在观测设备交付验收前，应提交以下完工资料：1、仪器设备编号和仪器设备说明书；2、仪器率定和检验记录；3、仪器设备安装埋设施工记录；4、仪器设备安装埋设竣工图； 5、施工期观测原始记录及观测整理分析报告；6、专业单位的咨询评估报告或专家评审报告。6.6计量与支付1、本章节规定的支付，将按《工程量清单》中各相应项目的单价进行支付。2、观测费计入单价，不另行计算。第7节石料场开采7.1料场规划 承包人应按SL303-2004第4.4.8条的规定，编制石料场开采规划，提交监理人批准。7.2石料场开采1、承包人应按料场开采规划制定的作业措施，将表土和覆盖层剥离至可用石层为止。其剥离的有机土壤和废土应按以下规定，运往指定地点堆放。（1）植被清理1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线建筑物基础外侧3m距离。2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。（2）表土的清挖、堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和环境保护相关规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。2、开采石料采用台阶钻孔爆破分层开采的施工方法。台阶高度、钻孔布置和单位炸药量，应针对采区的具体情况通过试验确定，试验成果应提交监理人。3、在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，应按监理人指示予以清除，严禁在可利用料内混杂废渣料，可利用料和废渣料均应分别装运至指定的存料场和弃渣场堆存。7.3爆破试验和爆破参数的优化石料场的开采爆破必须采取控制爆破措施，承包人应通过试验优选石料开采的爆破参数，开采的石料应符合本合同规定的各项用途。爆破试验的成果应提交监理人。7.4料场整治在施工过程中，承包人应按监理人指示，对不稳定的边坡应进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全。承包人应按本技术条款第4章的规定，对石料场开挖后的场地进行必要的整治。7.5质量检查和验收 1、边坡开挖工程的质量检查和验收承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。（1）边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：1）按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；2）对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；3）按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。（2）边坡开挖过程的定期检查在边坡开挖过程中，应定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。（3）边坡开挖工程验收每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：1）边坡开挖面的完工平面和剖面图；2）承包人的质量检查记录；3）监理人的质量验收签证。2、岩石基础开挖的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：（1）岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。（2）建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：1）开挖竣工后实测平面和剖面图；2）建基面岩体检测成果（超声波测试）；3）承包人的质量检查记录；4）监理人的质量验收签证；5）监理人要求提交的其它质量验收资料。（3）承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑（或砌筑）覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑（或砌筑）前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。7.6计量和支付1、石方开挖挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单 位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。2、石方开挖过程中的临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修）所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。3、除合同另有约定外，石方开挖所发生的费用和开采过程中表土和覆盖层剥离的运输、堆放和处理所发生的费用，均包含在每立方米开挖单价中，发包人不另行支付。4、除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在立方米开挖单价中，发包人不另行支付。第8节其他技术标准和要求其他技术标准和要求使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的相应技术标准和要求的条款。若中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版中计量规定与本省水利行业计量规定不一致时，以本省水利行业计量规定为准。 第四卷 第8章投标文件格式1.技术标 浙江省洞头县黄岙二期围涂工程施工标投标文件技术标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日 技术标目录一、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、联合体协议书五、施工组织设计六、项目管理机构七、拟分包项目情况表八、资格审查资料九、原件的复印件十、其他材料 一、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。 二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（亲自签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日 三、投标保证金（招标人名称）：鉴于（投标人名称，以下称“投标人”）已于年月日参加（项目名称）（标段名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）元（￥元）。本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：年月日注1：投标保证金采取汇票、电汇、支票的，附相应票据的复印件；采取担保的，应采用上述格式。注2：担保人是委托代理人签字的，应附授权委托书。 四、联合体协议书（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称），共同参加（项目名称）（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4．联合体内部各成员单位的职责分工如下：。5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员单位一名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员单位二名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）……年月日注：1、本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。2、招标文件规定不接受联合体投标的，投标文件不应附此协议。 五、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7金属结构制造和安装计划、措施及附图8机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书9建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产管理方案12防汛度汛13文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等l4水土保持、环境保护管理方案15其它有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议 2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附表三计划开、完工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图附表五临时用地表 附件一拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注 附件二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注 附件三计划开、完工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 附件四施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表五临时用地表用途面积（m2）位置需用时间 六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险 （二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、财务负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、施工管理人员及其他主要人员。 七、拟分包项目情况表分包人名称地址法定代表人电话营业执照号资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已做过的类似工程 八、资格审查资料8.1资格审查须知1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和澄清。2、招标人不接受联合体投标。3、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资质、企业安全生产、业绩、人员、履约信誉五个方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。8.2资格审查资料格式资格审查资料目录序号资料名称备注1投标人基本情况表2近3年财务状况3类似工程情况表4正在施工的和新承接的类似工程情况表5近3年内涉及的诉讼及仲裁情况表6投标人行贿犯罪记录（近3年），限制投标、列为不良行为记录或通报及是否在限制期、公示期内申报表7资格审查自审 （一）投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）企业名称注册地址通信代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质上级主管单位法定代表人姓名出生年月职称技术负责人姓名出生年月职称企业资质等级员工总人数(人)法人营业执照号其中项目经理(人)固定资产（万元）高级职称人员(人)流动资金（万元）中级职称人员(人)开户银行名称初级职称人员(人)账号技工（人）最近5年完成的营业额（万元）近期完成的类似工程情况年另附表，格式见《近期完成的类似工程情况表》年年年年能承担的年最大建安工作量（万元）注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日 （二）近3年财务状况近3年是指2007年1月至2009年12月。1.财务状况表财务状况表项目名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润……2.拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。申请人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。 （三）类似工程情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目经理项目技术负责人监理人或总监理工程师以及电话合同项目描述合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论备注注：1、类似工程是指近8年（指2002年8月1日以来，以合同签订时间为准）单个施工合同额5000万元及以上的围涂工程或感潮区域的堤塘工程和水闸工程；2、本表中所有内容均需真实、完整填写。如填写不完整，则该项业绩不能作为类似工程业绩；如填写不真实，则按投标人的投标文件中有不真实的内容处理，具体处理办法见本招标文件相关条款。每个类似工程业绩填写一张表格，并标明序号。本表中所填写的单位、人员均可能作为核实表格中所填内容真实性的依据之一；3、相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。 （四）正在施工的和新承接的工程情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目经理项目技术负责人监理人或总监理工程师以及电话合同项目描述合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）备注注：1、应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个工程，并标明序号；2、相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。 （五）近3年发生的诉讼及仲裁情况表近3年是指2007年1月1日至投标截止日。序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。 （六）投标人行贿犯罪记录（近3年），限制投标、列为不良行为记录或通报及是否在限制期、公示期内申报表近3年是指2007年1月1日至投标截止日。投标人应如实填写下列内容1.近3年以来投标人行贿犯罪记录2.限制投标、列为不良行为记录或通报及是否在限制期、公示期内（如无限制期或公示期，按通报或公示发布之日起3个月计）注：1）投标人应如实填写，若隐瞒不报，经查实一律取消中标资格。2）投标人须自行到当地人民检察院查询行贿犯罪记录，查询记录复印件附进投标文件。 （一）资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码1企业部分1.1营业执照1.2安全生产许可证1.3资质证书及等级1.4类似工程施工业绩1.5法人代表安全生产考核合格证书1.6总经理安全生产考核合格证书1.7分管安全生产副总经理安全生产考核合格证书1.8分管安全生产副总经理的任命书1.9技术负责人安全生产考核合格证书1.10企业信用等级2项目部部分2.1项目负责人建造师注证书（含临时执业证书）2.2项目负责人毕业及职称证书2.3项目负责人安全生产考核合格证书 序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码2.4项目技术负责人建造师注册证书（含临时执业证书）2.5项目技术负责人毕业及职称证书2.6项目质量负责人建造师注册证书（含临时执业证书）2.7项目安全负责人建造师注册证书（含临时执业证书）2.8项目安全管理人员安全生产考核合格证书…… 九、原件的复印件1企业部分(1)营业执照复印件；(2)安全生产许可证复印件；(3)资质证书复印件；(4)经审计的财务会计报表复印件（含流动资金来源证明）；(5)类似工程施工业绩的中标通知书、合同协议书及单位工程（完工）验收或竣工验收鉴定书复印件；(6)法人代表的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(7)总经理的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(8)分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书复印件；(9)技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）复印件；2项目部部分(1)项目负责人的水利水电工程贰级建造师注证书（含临时执业证书）复印件；(2)项目负责人的水利相关专业工程师及以上职称证书复印件；(3)项目负责人的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）复印件；(4)项目技术负责人的水利水电工程贰级建造师注册证书（含临时执业证书）复印件；(5)项目技术负责人的水利相关专业工程师及以上职称证书复印件；(6)项目质量负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注册证书（含临时执业证书）复印件；(7)项目安全负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注册证书（含临时执业证书）复印件；(8)项目安全员的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）复印件；（9） 项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、安全员、质量员劳动合同及社保部门出具的养老保险证明（养老保险证明须能真实准确地反映该其在本单位近一年的参保情况）(10)资格审查有关其他证明材料复印件。注：1、以上所有资料均必须提供原件和复印件，原件不得用公证件代替。原件如未提供（即使已提供复印件）或未按要求提供或原件和复印件不一致，均视作该份资料未提供；2、资格审查中所有要求提供的原件如未提供（即使已提供复印件）或未按要求提供或原件和复印件不一致，均视作该份资料未提供；3、一般情况下，投标人的原件在中标公示阶段结束并确定中标人后退还，如招标人或评审委员会对原件有疑问（包括在中标公示阶段），则原件暂不退还需留存以确定其真实性。如对原件真实性的确定需由专业机构鉴定，所需的一切费用均由提供不真实材料的单位承担。即使招标阶段已经结束，如认为仍有必要确定原件的真实性，仍可将原件留存至确定真实性为止；4、所有原件如有任何不真实之处，则无论该投标人是否中标，也无论在哪个阶段（包括评标、中标公示、签订合同、工程实施等各阶段）被查出，均将向市级、省级等主管部门备案并被列入不良行为、通报、网上公示，并被取消中标资格（如已通过中标公示），并赔偿业主损失。 十、其他材料 2.商务标 浙江省洞头县黄岙二期围涂工程施工标投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日 商务标目录一、投标函及标函附录二、已标价的工程量清单(1)投标报价编制说明；(2)投标报价汇总表(3)海堤、水闸工程量清单报价表a.工程量清单报价表b.单价分析表c.总价承包项目分解表d.材料预算价格汇总表e.主要材料用量表；f.主要材料预算价格汇总表；j.施工机械台班费计算表。三、其他材料 一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）:1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4．如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6.（其它补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日 （二）投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：2技术负责人姓名：3安全员姓名：4质量负责人姓名：5安全负责人姓名：6工期7缺陷责任期8质量目标 二、已标价的工程量清单 三、其他材料 浙江省洞头县黄岙二期围涂工程施工标招标文件（合同编号：DTHA/SG-01）备案单位：温州市水利水电工程招标投标管理办公室招标单位：温州市瓯江口开发建设总指挥部招标代理：浙江天源实业发展有限公司二○一○年八月 目录第一卷1第一章招标公告2第二章投标须知5投标须知前附表5投标须知前附表6投标须知前附表71总则82招标文件113投标文件114投标165开标176评标187合同授予188重新招标和不再招标199纪律和监督1910需要补充的其他内容21附件一：招标文件澄清申请函22附件二：招标文件澄清通知23附件三：招标文件修改通知24附件四：招标文件澄清、修改通知确认函25附件五：开标记录表26附件六：中标通知书27附表七：中标结果通知书28附件八：中标通知书确认函29第三章评标办法（经评审的最低投标价法）30第四章合同条款及格式36第一节通用合同条款36第二节专用合同条款36 1一般约定362发包人义务373监理人374承包人385材料和工程设备426施工设备和临时设施427交通运输438测量放线439施工安全、治安保卫和环境保护4310进度计划4411开工和竣工（完工）4412暂停施工4513工程质量4514验收和检验4515变更4516价格调整4617计量与支付4618竣工验收（验收）4819缺陷责任与保修责任4820保险4923、索赔4925合同类型50第三节合同附件格式51附件一：合同协议书51附件二：履约担保52附件三：预付款担保53附件四：工程廉政责任书54附件五：安全生产协议书56附件六：工程资金监管协议59 第五章工程量清单611工程量清单说明612投标报价说明613其他说明622投标报价汇总64投标报价汇总表64第二卷79第六章图纸801说明802图纸80第七章技术标准和要求81第1节一般规定811.1说明813、金属结构与电工821.2合同工作范围871.3临时设施881.4施工安全保护911.5环境保护941.6现场工程测量951.7现场试验961.8工程量计量方法961.9计量和支付981.10技术标准和规程规范98第2节钢闸门制作1002.1说明1002.2主要提交件1002.3引用标准和规程规范1022.4通用技术条件1042.5专用技术条件108 2.6计量和支付112第3节启闭机制作1123.1说明1133.2主要提交件1133.3引用标准和规程规范1143.4通用技术条件1173.5专用技术条件1253.6计量和支付128第4节闸门和启闭机安装1294.12.1安装技术要求1294.2设备安装程序及其工艺要求1314.3闸门和拦污栅的安装1354.4启闭机的安装1364.5质量检查和验收1374.6计量和支付138第5节电气设备技术要求139第6节观测技术标准及要求142其他技术标准和要求148第四卷150第8章投标文件格式1511.技术标151技术标目录153一、法定代表人身份证明154二、授权委托书155三、投标保证金156四、联合体协议书157五、施工组织设计158六、项目管理机构165七、拟分包项目情况表167 八、资格审查资料1688.1资格审查须知1688.2资格审查资料格式168九、原件的复印件177十、其他材料1792.商务标180商务标目录182一、投标函及投标函附录183二、已标价的工程量清单185三、其他材料186 第四部分食品加工 1、一般食品--------------------------第1篇-------------------------—【申请号】03107778【发明名称】液体麦芽糖醇组合物、其制备方法及用途【申请人】罗凯脱兄弟公司【联系地址】法国莱斯脱朗【邮编】【发明人】M·瑟普尔尼【摘要】本发明涉及一种液体麦芽糖醇组合物，该组合物的特征是，它含有以下含量的物质，其中这些含量是以相对于该组合物的干物质的重量百分比计：９４－９８％的麦芽糖醇；０．２－３％的山梨糖醇；０．１－３％的麦芽三糖醇或至少一种聚合度为３（ＤＰ３）的多元醇，后者选自４－α－葡糖基麦芽糖醇、异麦芽三糖醇、异４－α－葡糖基麦芽糖醇，该含量满足下述不等式（１）：（Ｒ）＝麦芽三糖醇含量／ＤＰ３多元醇的总含量×１００＜１０；以及干物质含量为７０－８５％。本发明还涉及这种组合物在糖果产品中、尤其是口香糖和硬包衣层中的应用。--------------------------第2篇-------------------------—【申请号】03107780【发明名称】食肉用改良剂及用该食肉用改良剂的食肉加工食品的制造方法【申请人】味之素株式会社【联系地址】日本东京都中央区【邮编】【发明人】福田明弘、中村秀行、荻野友靖【摘要】本发明提供一种食肉用改良剂，对一份重量的烧盐，含有２．５－５．５份重量的糖醇，１．０－２．５份重量的酯化或／及醚化淀粉衍生物，及０．３－１．３份重量的有机酸盐。本发明提供一种食肉用加工食品的制造方法：在作食肉的预处理时，用该食肉用改良剂单独或与其他调味料一起对食肉进行浸渍、涂覆或注射等处理。在鸟兽肉、鱼介类的加热烹调食品中，通过在加热前的预处理阶段使用该改良剂，能够维持以前产品的成品率，在２４小时的室温冷却或冷冻保存后，也能保持柔软感、多汁感、纤维感，味道不会劣化。--------------------------第3篇-------------------------—【申请号】03108642【发明名称】食用水包油型乳化物和搅打过的水包油型乳化物【申请人】三吉油脂株式会社【联系地址】日本东京都 【邮编】【发明人】田中修一、佐佐木玲、松谷信行、松本晁暎【摘要】作为起泡性乳油或咖啡乳油、浓缩乳等利用的水包油型乳化物，或使这种水包油型乳化物起泡的搅打过的水中油型乳化物，是温度变化方面薄弱的，因而难以长时间输送或长期保管。本发明的目的是提供对温度变化的乳化稳定性优异的食用水包油型乳化物和使这种乳化物起泡得到的、乳化稳定性、保形性等优异的、搅打过的食用水包油型乳化物，本发明的食用水包油型乳化物的特征在于是食用油脂在水相中乳化成水包油型的食用水包油型乳化物，其中含有平均分子量１０００～４０００的酪蛋白分解物。进而，本发明的搅打过的食用水包油型乳化物的特征在于使所述乳化物起泡。--------------------------第4篇-------------------------—【申请号】03108652【发明名称】氮杂双环盐类化合物及其治疗蛋白老化疾病的用途【申请人】深圳市东阳光实业发展有限公司【联系地址】广东省深圳市华侨城东方花园E-25幢【邮编】518053【发明人】李松、崔浩、王莉莉、程罡、钟武、聂爱华、刘洪英、胡远东、肖军海、郑志兵【摘要】本发明涉及通式Ⅰ的氮杂双环类化合物和／或其可药用的盐和水合物，式中各个基团的定义如权利要求书所述；包含上述化合物的药物组合物，以及这些药物组合物用于制备（（ｉ）增加皮肤弹性或者减少皮肤皱纹，（ｉｉ）治疗糖尿病，（ｉｉｉ）治疗或缓解糖尿病的后遗症，（ｉｖ）治疗或缓解肾脏损伤，（ｖ）治疗或缓解血管损伤，（ｖｉ）治疗或缓解高血压，（ｖｉｉ）治疗或缓解视网膜病变，（ｖｉｉｉ）治疗或缓解晶状体蛋白损伤，（ｉｘ）治疗或缓解白内障，（ｘ）治疗或缓解周围神经病，（ｘｉ）治疗或缓解骨关节炎的药物的用途，或者用于制备防止或逆转牙齿着色的口腔用制剂的用途，或者用于制备各种农作物植物蛋白、动物蛋白保鲜剂的用途。--------------------------第5篇-------------------------—【申请号】03108867【发明名称】富含硒及超氧化物歧化酶乳制品及其生产方法【申请人】宁夏长宁实业（集团）有限公司乳业分公司【联系地址】宁夏回族自治区灵武市灵武南门长庆乳业公司【邮编】751400【发明人】康安平、刘刚、张全武、金明亮【摘要】本发明涉及一种富含硒及超氧化物歧化酶乳制品及其生产方法。本发明将植物修饰性ＳＯＤ和硒酵母富集于同一载体—乳制品中，利用硒和ＳＯＤ的相互作用，有效清除人体内的自由基，从而防止自由基毒害，延缓衰老、减少疾病。 --------------------------第6篇-------------------------—【申请号】03108873【发明名称】一种利用液氮进行食品加工的方法【申请人】深圳市海川实业股份有限公司【联系地址】广东省深圳市福田区车公庙天安数码城F3.8栋C、D座七、八楼【邮编】518040【发明人】刘钟栋、何唯平【摘要】本发明涉及一种食品加工的方法，尤其是利用液氮进行食品加工的方法，其具体操作是：首先将液氮通入速冻槽内和食品充分接触，使食品在瞬间完成冷冻，然后再将冷冻后汽化了的氮气通入箱式干燥机内，使果蔬在无氧条件下进行脱水干燥，采用这种加工方法，不但充分的利用了炼钢厂空分车间氮氧分离后所产生的液氮底物，通过简单易行的加工工艺流程，使待加工食品在瞬时完成冷冻、干燥，而且也较好的解决了冷冻食品加工需要耗费大量资源的难题。--------------------------第7篇-------------------------—【申请号】03108874【发明名称】一种烘焙用的牛奶香粉【申请人】深圳市海川实业股份有限公司【联系地址】广东省深圳市福田区车公庙天安数码城F3.8栋C、D座七、八楼【邮编】518040【发明人】刘梅森、何唯平【摘要】本发明公开了一种烘烙用的牛奶香粉，该香粉由按重量百分比计算的６０－６５％的葡萄糖粉、１０－２０％的牛奶粉末香精、５－１０％的黄油粉、５－１０％的奶粉、１－２％的乙基麦芽酚、１－２％的特纯香兰素和１－２％的二氧化硅组成。其中添加的一些香料，更好的烘托牛奶粉末香精的奶香味，使用这种香粉烘焙出的产品品质稳定，香味柔和自然，很好的克服了使用香精烘焙的产品品质不稳定，香味不够柔和自然等缺陷。--------------------------第8篇-------------------------—【申请号】03108889【发明名称】鲜脆剁椒及其制备技术【申请人】南昌大学【联系地址】江西省南昌市北京东路339号【邮编】330029【发明人】曾哲灵、熊涛、万冬滿、刘晓林【摘要】一种鲜脆剁椒，由鲜辣椒、适量的食盐、脆化剂、精炼油、味精组成，本发明的特征是还同时加入了大蒜泥和生姜末，其中鲜辣椒、大蒜泥、生姜末的重量比为７５～８４∶８～１４∶４～７。本发明的加工方法是将鲜辣椒清洗后，采用４５～６５℃的中温热风脱水５～２５分钟，切块，盐渍后再用辣椒块重量的０．５～１％的脆化剂，脆化３～４小时，常温脱水，然后４５～６５℃ 的中温热风脱水５～２５分钟，再与大蒜泥、生姜末混合均匀，加入适量的精炼油和味精后，包装杀菌。本发明制备的鲜脆剁椒脆性保质期可达１年以上，辣椒肉不软化、糊烂，生产周期短，不采用人工合成保鲜杀菌剂。--------------------------第9篇-------------------------—【申请号】03108928【发明名称】香辣粒粒酥的制作方法【申请人】何凌云【联系地址】河北省石家庄市东岗路世纪花园2期15号楼3单元301【邮编】050000【发明人】何凌云、董建军【摘要】本发明涉及一种风味小食品的制作方法。该食品以芝麻为基本料和面粉一起加入调味成分与水一起充分搅拌后生成团粒状混合物，中间放入盐调味料，然后放入辣油中炸制至焦脆，捞出、控油、冷却、包装后即成为香辣粒粒酥产品。产品以芝麻为主，营养丰富，具有软化血管的保健作用和特有咸辣香口感。--------------------------第10篇-------------------------—【申请号】03108948【发明名称】鳄钙鱼油食品【申请人】关令华【联系地址】广东省深圳市东门永新街八达城商场二单元7C【邮编】518001【发明人】关令华【摘要】一种新型富含营养的鳄钙鱼油食品，由鳄鱼的骨和鱼油作为主要成分。本品富含钙、磷、镁、锌等营养元素，并且含有鱼油等对大脑及心血管功能有良好作用的营养物质。对少年儿童和中老年人有良好之保健作用。--------------------------第11篇-------------------------—【申请号】03108955【发明名称】即冲即食方便馄饨及其制作方法【申请人】宋述孝【联系地址】山东省莱阳市大夼镇驻地【邮编】265226【发明人】宋述孝【摘要】一种即冲即食方便馄饨及其制作方法，具体涉及一种熟制的经真空脱水技术脱去水分的可以即冲即食的方便馄饨，且馄饨在煮制过程中加入了蛋花、蔬菜、肉丝等各种物料及调味料，既营养又口味鲜美。本发明的优点在于：省去了加工制作的时间，随时随地都可即冲即食：重量轻，可随身携带，运输储存极为便利，常温下保质期可长达三年，能为各消费群体提供方便（如部队、铁路、航空等）。 --------------------------第12篇-------------------------—【申请号】03108962【发明名称】西洋参鲜叶保健茶【申请人】赵锐【联系地址】辽宁省大连市中山区清溪南街182-2号9楼801室【邮编】116013【发明人】赵锐、马淑华、赵炜玮、赵宝光【摘要】本发明公开了一种西洋参鲜叶保健茶及其加工方法。该西洋参鲜叶保健茶是由鲜西洋参叶５－９５份，与花茶或绿茶或红茶或银杏叶５－９５份；鲜西洋参叶５－５０份，与银杏叶５－５０份，麦冬１０－４０份，枸杞５－３０份，五味子５－３０份组成。西洋参鲜叶经选料、清洗、杀青、揉捻、烘干、粉碎处理后，再经配料、搅拌、灭菌和分装等工序，最后加工成西洋参鲜叶保健茶。该茶具有益智、健脑、安神、强体、消渴、解除疲劳、延缓衰老、增强人体免疫功能、调解血糖血脂、预防癌症、延年益寿的作用。--------------------------第13篇-------------------------—【申请号】03109043【发明名称】咀嚼用茶叶片的处理方法【申请人】刘志诚【联系地址】台湾省花莲县【邮编】【发明人】刘志诚【摘要】本发明涉及一种咀嚼用茶叶片的处理方法，尤指一种可保留茶叶片原味且于食用时具有清脆口感的处理方法；先将新鲜茶叶片经日光萎凋，翻搅，发酵，冷冻，再经叶片脆化，冷冻脱水，最后成品包装。如此，经由本发明提供的处理过程与方法，可适度保留茶叶片的原有色泽风味，且其脆片形体特别适合直接咀嚼食用。--------------------------第14篇-------------------------—【申请号】03109060【发明名称】以L-精氨酸为生产原料的保健品【申请人】杜越新【联系地址】北京市丰台区草桥欣园三区恋日嘉园4号楼1单元301室【邮编】100054【发明人】杜越新【摘要】一种以Ｌ—精氨酸为生产原料的制品，制品中含有Ｌ—精氨酸和至少一种催化强化剂和至少一种固形剂，Ｌ—精氨酸的含量是１５－９５％，催化强化剂占５－８５％，固形剂０－２０％。催化强化剂是磷脂酰胆碱、原花青素或虫草多糖选其一或任意两种及三种原料的组合物，固形剂是改性淀粉和膳食纤维素择一或混合物。通过磷脂酰胆碱、原花青素及虫草多糖与Ｌ— 精氨酸的协同作用，进一步发挥后者在降血脂、降血压、抗动脉粥样硬化、治疗肝病、肾病、增强免疫力、抗衰老、抗氧化及改善男、女性功能方面的作用。解决使Ｌ—精氨酸激发出活性，强化其效果、加强其功能和作用强度的问题。能制造成片剂、粉剂、胶囊、饮料、饼类或颗粒豆状的保健药品或保健食品。--------------------------第15篇-------------------------—【申请号】03109069【发明名称】新生婴儿奶粉【申请人】石家庄三鹿集团股份有限公司【联系地址】河北省石家庄和平西路539号【邮编】050071【发明人】田文华、王玉良、李朝旭、生庆海、翟红梅【摘要】本发明根据母乳营养成分的特点，针对出生到６个月婴儿专门设计，能为宝宝提供全面均衡的营养。这种新生婴儿奶粉，其组成的重量份比例为喷雾干燥的鲜奶（折干物质）３３６、脱盐乳清粉３５０、乳糖１２５、植物油１８５、复合维生素３．５、复合微量元素１．５、胆碱４．２、肉碱０．０６、核苷酸０．２１、乳铁蛋白０．６２５。本发明按照母乳成分比例补充了婴儿生长发育必需的亚油酸、亚麻酸等多种不饱和脂肪酸；增加了乳清蛋白的量，使酪蛋白与乳清蛋白的比例达到与母乳一致，更易于宝宝消化吸收。本发明除添加了婴儿成长所必需的多种维生素和微量元素，还添加了Ｌ－肉碱、牛磺酸、β－胡萝卜素、核苷酸、乳铁蛋白等，使其营养成分更为合理。--------------------------第16篇-------------------------—【申请号】03109070【发明名称】婴幼儿奶粉【申请人】石家庄三鹿集团股份有限公司【联系地址】河北省石家庄和平西路539号【邮编】050071【发明人】李朝旭、生庆海、邱泉若、魏双勃、刘建光【摘要】本发明针对六个月至三周岁的婴幼儿专门设计，根据这一阶段婴幼儿的特点，调节婴幼儿肠道菌群，提高其肠道免疫系统，为宝宝提供全面均衡的营养。这种婴幼儿奶粉组成的重量份比例为喷雾干燥的鲜奶（折干物质）５１５、脱盐乳清粉２５０、砂糖７５、植物油４０、低聚果糖１２、核苷酸０．２１、卵磷脂４、复合维生素３、复合微量元素４．５。本发明通过棕榈油、大豆油和玉米油的配合，按照母乳成分比例调整了婴儿生长发育必需的亚油酸、亚麻酸比例使之达到１０∶１。本发明在奶粉中添加了双歧杆菌增殖因子——低聚果糖，更易于宝宝消化吸收，是乳制品中的创新品种。--------------------------第17篇-------------------------—【申请号】03109071【发明名称】学龄前儿童奶粉【申请人】石家庄三鹿集团股份有限公司 【联系地址】河北省石家庄和平西路539号【邮编】050071【发明人】王玉良、生庆海、李朝旭、贾晓江、路淳【摘要】本发明是根据针对三至七岁学龄前儿童而专门设计生产的营养补充食品，学龄前儿童奶粉的组成至少包括：喷雾干燥的鲜奶（折干物质）５７５、脱盐乳清粉１５０、脱脂奶粉１２０、砂糖６０、植物油２０、低聚果糖１０．５、复合维生素２．５、复合微量元素１２、二十二碳六烯酸（ＤＨＡ）粉末２．５。本发明的技术进步效果表现在：除了添加婴儿成长所必需的多种维生素和微量元素外，还添加了二十二碳六烯酸（ＤＨＡ），ＤＨＡ是中枢神经系统和视网膜重要的结构成分，在婴儿的脑组织和视网膜内调试聚集，可促进大脑发育，提高智力。因此，供给适量的ＤＨＡ对非母乳喂养的儿童具有极其重要的意义。--------------------------第18篇-------------------------—【申请号】03109073【发明名称】醋蛋保健酸奶及制备方法【申请人】宁洁民【联系地址】河北省石家庄中山东路400号省安装公司宿舍新南楼西单元402【邮编】050031【发明人】宁洁民【摘要】本发明提供了一种将醋蛋液与酸奶配制或与鲜奶共同发酵制成的醋蛋保健酸奶产品，这种醋蛋保健酸奶，其特征是将鸡蛋溶解在食醋中，加入酸奶或鲜奶发酵制成，其组成至少包括：醋蛋液、发酵酸奶和甜味剂。本发明从根本上改善了醋蛋液的风味和营养构成，去除了醋蛋液的蛋腥味道和醋酸的刺激性酸味，以发酵奶香为主；强化了产品中的含钙比例，使原醋蛋液中溶解的钙更易于吸收，特别是对于中老年人补钙更有意义，本发明为乳品加工行业提供了一种新的保健产品，将醋蛋液以牛奶为载体，极易被市场和消费者接受。--------------------------第19篇-------------------------—【申请号】03109613【发明名称】一种荞麦苗粉的制备工艺【申请人】胡忠义【联系地址】河北省衡水市胜利西路11号【邮编】053000【发明人】胡忠义、胡久青、刘兰芝【摘要】 本发明属于将植物的茎叶制成干组织粉末物的工艺技术领域，具体地讲公开了一种包括苦荞麦和甜荞麦苗粉的制备方法。其工艺包括以下步骤：荞麦苗的割取、净洗、漂烫护色、去浮水、烘干、微波干燥灭菌、粉碎和真空抽氧充氮包装等工序。利用上述工序所制成的荞麦苗粉具有色泽鲜艳、有效成份含量高、无农药残留和金属离子的特点。由于荞麦苗中含有大量的芦丁、总黄酮以及人体所必需的多种微量元素，具有较高的药用价值，故可以作为添加剂制备具有保健作用的各类食品。　　　　　　　　　--------------------------第20篇-------------------------—【申请号】03109676【发明名称】一种熟食方便米的生产工艺【申请人】徐敦言【联系地址】辽宁省大连市大连经济技术开发区翠竹小区24-3-3-2号【邮编】116600【发明人】徐敦言【摘要】本发明公开了一种熟食方便米的生产工艺，包括下述步骤：（１）预处理步骤：将大米用室温水浸泡后取出，干燥；（２）煮制步骤：将预处理过的大米在水中煮制；（３）蒸制步骤：将煮制过的大米用蒸汽蒸熟；（４）冷水浸渍步骤：将蒸制的大米用冷水浸渍；（５）烘干步骤：将浸渍过的大米平摊开，用干热风进行干燥，用干热风从６０℃－１２０℃分成２－３个阶段进行干燥，再采用干热风高温灭菌，最后，装袋密封即制成熟食方便米。还可以在其中加入其重量的４－６％的淀粉及其重量的９－１１％的赤小豆。本发明的熟食方便米无硬芯，用水一泡米粒就膨胀、即食，且保存期长，在冲泡后既呈颗粒状、不结块，米粒之间又粘稠；食用时，既爽滑又可口。--------------------------第21篇-------------------------—【申请号】03212380【发明名称】一种附着有酒精外层的冷面干条【申请人】金迪【联系地址】吉林省长春市长春市经济开发区临河街2小区【邮编】130031【发明人】金迪【摘要】本实用新型提供一种附着有酒精外层的冷面干条，其特征在于：冷面本体的表面附着有一层酒精复合层，构成圆柱层状结构面条体。冷面干条表面附着酒精复合层后，可将霉菌杀死，并阻止外部细菌侵袭，防止冷面发霉变质，延长保质期达８个月之久，同时具有芳香气味，冷面煮熟后筋度更强，口感更佳。--------------------------第22篇-------------------------—【申请号】03212417【发明名称】自动除烟肉串烤箱【申请人】于永祥【联系地址】辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路63号穗港大厦1817【邮编】110031【发明人】于永祥【摘要】 自动除烟肉串烤箱，包括烤箱内胆、冷凝器、金属栅板箱、引风机支架及固态过滤盒、水位计、除油控制电路板、机械动作控制板，操作控制面板。使用时，将肉串制品固定于抽屉式支架上，并平行于电热管。工作原理：当有烟雾生成时，引风机启动，高温烟气进入冷凝器中，与冷水雾混合，汽流撞击栅板后进入下部过滤器中，经过高密度网片后进入电场栅板中，细微油颗粒在其中被焚烧，焚烧产生的杂物吸附于栅板上。气体经过电场后进入固态过滤盒，并从引风机排出机体外。具有设计合理、结构紧凑、操作简单、自动化程度高、安全节能及环保的优点。适用宾馆、饭店及街头烧烤零售。--------------------------第23篇-------------------------—【申请号】03212622【发明名称】千层饼烙饼机【申请人】张玉喜【联系地址】辽宁省调兵山市丰源小区2号楼201赵景华收转张玉【邮编】112700【发明人】张玉喜【摘要】千层饼烙饼机，有长方体形机箱，机箱有上盖和侧面门，在机箱内有互相垂直的上、下机架，机架上顺序有生面团压片辊，生面片涂布油酥装置，生面片折迭装置，生面卷初压辊，生面卷精压辊，淋油装置，前、中、后三个烙辊和千层饼输出托辊，机架上有与上述压面辊、烙辊、输出托辊、和淋油装置用传动装置相连的电机。本实用新型可在烙饼机内在生面片上涂布油酥，涂布油酥的生面片可以在烙饼机内折迭打卷，烙制千层饼很方便。特别是本实用新型有前、中、后三个烙辊，在烙制千层饼时，在多次弯折中，使烙制成的千层饼更松软起层好吃。--------------------------第24篇-------------------------—【申请号】03212828【发明名称】海产品烫煮机【申请人】刘兆识【联系地址】辽宁省大连市甘井子区凌水镇王家村居民委员会【邮编】116023【发明人】刘兆识【摘要】本实用新型涉及一种海产品烫煮机，它为填充有海水的机体底部设有加热箱，该加热箱的外露侧面开设有燃料入口；一端开口于加热箱内壁，另一端与引风机相连的烟道贯穿于机体底部。位于机体底部的加热箱内设有与机体内海水相连通的受热管。与外设电机及传动系统相连且可沿滑道运动的输送链位于烟道上部的机体内，输送链上面固接有输送链网；该输送链的首尾两端分别位于机体内的海产品投放端和输出端。位于海产品投放端的机体外壁上面设有与传动系统相连的翻料滚叶板。结构简单、制造使用安装方便，生产成本低，由于在烫煮的工作过程中使用海水故可节约淡水资源，可减少烫煮过程中热量的散失，热效率高，同时实现了加工过程的自动化，工作效率高。--------------------------第25篇-------------------------—【申请号】03212848【发明名称】冰伴侣冰淇淋 【申请人】李赵昕【联系地址】黑龙江省哈尔滨市道里区河梁街80号1单元701室【邮编】150076【发明人】李赵昕、李宇萌【摘要】本实用新型涉及一种冰伴侣冰淇淋，冰淇淋杆体位于冰淇淋的下部，冰淇淋杆体分为手握柄部分和杆体上部的连接杆部分，连接杆部分位于冰淇淋体内，连接杆与冰淇淋体连接部周围冻结食用冰块，食用冰块上部冻结着冰淇淋浆料冻结物。本实用新型这种连接结构起到阻隔作用，有效防止冰淇淋的流淌蔓延，即使食用冰化开流淌下来，也只会起到清洁作用而不会污浊手指，另外现有的冰淇淋甜度较高，食用后喉咙感到不舒服，口腔有粘着感，食用冰还会起到清洁口腔，消除甜味，清洁爽口的作用，本实用新型结构虽然较为简单，但是所产生的技术效果十分明显，在目前冰淇淋十分普遍的情况下，本实用新型的设计产生了意想不到的技术效果，可广泛推广使用。--------------------------第26篇-------------------------—【申请号】03212894【发明名称】雪条棒自动精选机【申请人】解秉江【联系地址】辽宁省大连市金州区大魏家镇后石村智达木业有限公司【邮编】116110【发明人】解秉江、方茂奎【摘要】本实用新型涉及一种雪条棒自动精选机，包括由输送链条组成的精选平台，精选平台前端设有由电机配减速机与料斗和上料链条传动连接的自动上料系统；精选平台另端设有自动装箱装置和成品箱；在平台侧边分别装有检测光电管，另设有电脑控制箱，其特征在于：所述的精选平台上的输送链条中部分为两段，两段链条的连接是在同一轴上，分别装有４个链轮，链条断端分别错位架装在链轮上为翻面装置；在精选平台侧面装有继电器打击板，即在继电器的活动板上固定一打击板；在精选平台另端设有传递棘轮与输送链条呈传动连接。本实用新型，结构简单，易操作，具有容挑选、检验、装箱于一体，提高工作效率，同时提高了产品的卫生质量。--------------------------第27篇-------------------------—【申请号】03212910【发明名称】豆类去皮机【申请人】张歌今【联系地址】辽宁省锦州市太和区凌西大街南庄里15号【邮编】121012【发明人】张歌今【摘要】 一种用于磨剥豆类外皮的豆类去皮机，解决了现有豆类米加工设备挤压力大、碎米多的问题；本实用新型有一个机架，在机架上装有转动的外筒和转动的磨米辊，磨米辊上装有若干个磨米砂轮，其特殊之处是，在外筒的内表面上有若干个提料板；磨米砂轮的外径与提料板内侧的距离为２０至６００毫米；优点在于，在外筒内设置提料板，一方面可以翻动豆类，使其不断的变换方向和位置，便于对豆类进行全方位磨剥，另一方面可以将处于底部的豆类不断的提升起来，并抛到磨米砂轮上，使豆类在自然状态下磨剥，从而大幅度的提高了豆米的整米率；此外，增大了外筒的内腔，减小了磨米砂轮对豆类及豆类之间的挤压力，减少了碎米的产生，提高了豆米的品质。--------------------------第28篇-------------------------—【申请号】03212940【发明名称】葵花籽剥壳机【申请人】吕彦彬【联系地址】黑龙江省青冈县种子公司【邮编】151600【发明人】吕彦彬【摘要】本实用新型公开了一种葵花籽剥壳机，该剥壳机的分离筛设置在剥壳装置下面，由弹簧支撑在机架上，分离筛由一圆筒形筛体和两层筛片组成，上层筛片筛孔为圆形，下层筛片筛孔为鱼鳞形，分离筛两侧对称设置振动电机；分选筛和精选筛分别倾斜设置在机架内，下面均设置振动电机。本实用新型葵花籽剥壳机，振动式分离筛将葵花仁和未剥籽粒与葵花皮子、杂物及残碎仁充分分离，残碎仁由筛体一端排出，可回收用于炸油，葵花仁和未剥籽粒在鱼鳞形筛片的作用下落到分选筛上，经多级精选作业，精选出优质量的葵花仁。本实用新型用较小的激振力将皮子中残仁从皮子中分离出来，达到了既节约用电，又减少残碎仁的流失，大大提高了葵花籽仁加工的经济效益。--------------------------第29篇-------------------------—【申请号】03213529【发明名称】气动螺旋转盘式海蜇皮切丝机【申请人】大连理工大学【联系地址】辽宁省大连市甘井子区凌工路2号【邮编】116024【发明人】李兆麟【摘要】本实用新型涉及到将海蜇皮切割加工成海蜇皮丝的气动螺旋转盘式海蜇皮切丝机的设计。该装置由机架、操纵台底板、滚轮、垫板、托料板、刀托、操纵台顶板、气缸、转盘、螺旋刀片、落料盘、刀片固定架、落料气缸等组成。其特征设置落料气缸共４个，其中１个安装在刀托中央，另外３个落料气缸均匀分部安装在落料盘盘面上，通压后使落料盘向下运动，将切割好后的海蜇皮丝从刀片固定架中向下推出，转动滚轮带动操纵连杆上等距离分布６个转盘沿底板水平方向移动，气缸及落料气缸往复上下运动，即完成海蜇皮切丝操作。本装置设备简单，操作方便，劳动强度低，改善了工作环境，解决了不安全因素，提高了切割加工海蜇皮丝的规格和质量。--------------------------第30篇-------------------------— 【申请号】03216406【发明名称】一种食品压模机【申请人】尹洪星【联系地址】山东省平邑县地方镇进展村红星食品厂转【邮编】273300【发明人】尹洪星【摘要】本实用新型属于食品加工机械，特别是一种食品压模的机械，它包括有机架１８、左、右压辊２２、２０、传动机构４和传送机构１７，机架１８为框式结构，左、右压辊２２、２０设在机架１８的左上方，且相切，在左、右压辊２２、２０之间的机架１８上设有漏斗２１，传动机构４设在左压辊２２的一侧，与左压辊２２相接，传送机构１７设在右压辊２０一侧的下方，与右压辊２０相接，在左、右压辊２２、２０的前后端分别设有前压盘２３、１９和后压盘８、１２，后压盘８、１２均为齿形压盘，在左、右压辊２２、２０上分别设有压模２４。本实用新型结构简单、使用方便、效率高、且加工质量好是加工成型食品较理想的一种食品压模机。--------------------------第31篇-------------------------—【申请号】03217447【发明名称】蛋糕模脱水车架【申请人】葛寿川【联系地址】山东省烟台市集估西街付60号（威利发公司）【邮编】264000【发明人】葛寿川【摘要】本实用新型公开了一种蛋糕模脱水车架，属于食品设备领域。该车架有一个由金属十字架制成的底座１，底座１的底面装有四只转向轮５。底座１的上面固定一个由四根金属棍组成的塔形中心架２，该中心架２用至少两个金属十字筋３定型，在中心架２的四面固定有多层均匀分布的Ｖ字形支架４，该多层支架４的尺寸按中心架２的塔形走势由下至上依次递减。在中心架２上还固定有二至四个把手６。这样设计的蛋糕模脱水车架，可以将清刷后的蛋糕模子扣在Ｖ字形支架４上进行风干，外形呈宝塔形状，摆放整齐，不占用工作空间，且蛋糕模子之间通风好，易干透。--------------------------第32篇-------------------------—【申请号】03217638【发明名称】全自动骑跨式麻电机【申请人】杨华建【联系地址】山东省胶州市徐州路78号（中云工业园）【邮编】266300【发明人】杨华建、赵月升、崔华忠、赵德荣、杜松岩【摘要】 本实用新型提供了一种全自动骑跨式麻电机，它有机身框架，框架上部安装护栏，框架一端安装电机减速器，电机减速器与传动机构连接，传动机构与传动链条连接，框架另一端安装电控箱，全自动光电麻电夹紧机构及行走车，控制行走车的气缸安装在框架的上端。使它具有如下优点：生猪进入本设备后可自动完成冲洗、输送及麻电（击晕），避免猪在击晕前由于鞭打造成猪的烦躁不定、恐慌等现象，并避免造成猪腿折断及淤血现象、肉质好、生产效率高等。--------------------------第33篇-------------------------—【申请号】03218168【发明名称】一种自动压面机【申请人】章丘市炊具机械总厂【联系地址】山东省章丘市刁镇刁西村兴隆街【邮编】250204【发明人】冯国烈、乔卫方【摘要】本实用新型公开了一种自动压面机，涉及炊事机械设备技术领域。它包括机架和其上设置的至少一根上固定轧辊和至少一根与上固定轧辊水平对应放置的可调节轧辊。机架上还设有一根下固定轧辊，所述的下固定轧辊位于可调节轧辊与上固定轧辊的下侧，并与上固定轧辊形成一个进料口；机架上还设置上、下输送带组合。所述的下输送带组合为水平放置，其输出端位于所述进料口下部；所述上输送带组合位于下输送带组合的上部，其输入端位于所述的可调节轧辊相对的上固定轧辊的外侧，其输出端位于下输送带组合的上部。上输送带组合的线速度为下输送带组合线速度的２－３倍。本实用新型结构的自动压面机，可广泛应于用大中院校食堂及各种馒头加工企业。--------------------------第34篇-------------------------—【申请号】03221124【发明名称】一种改进的茶叶微波杀青、烘干装置【申请人】宜兴市鼎新微波设备有限公司【联系地址】江苏省宜兴市环科园梅东路168号【邮编】214205【发明人】卢正勋、王新华、薛尧文、曹坤根【摘要】实用新型涉及一种改进的茶叶杀青、干燥用微波装置，其特征是微波管功率设置呈前强后弱渐变和／或二段式结构，以及在微波炉底设有辅助加热装置，在茶叶上方有塑料保湿膜。实用新型茶叶杀青用微波炉，较已有技术杀青微波炉，不仅更符合茶叶快速杀青、及温度前高后低的工艺要求，可以实现茶叶快速杀青，使茶叶保持翠绿，而且有利于充分保留鲜叶中维生素、叶绿素等内含物质少受损害，可显著提高茶叶档次，台时产量高，并能有效阻止茶叶杀青过程中水汽冷凝结露滴水。--------------------------第35篇-------------------------—【申请号】03221426【发明名称】用于食品灭菌保鲜加工的加压隧道式微波炉【申请人】文舜【联系地址】江苏省南京市鼓楼区市农村44号701室【邮编】226300【发明人】文舜 【摘要】本实用新型涉及一种用于食品灭菌保鲜加工的加压隧道式微波炉。主要是将隧道式微波腔制成一密封腔体，其前部为微波灭菌段，后部为冷却段，密封腔体上设有腔压增压泵和观察窗；微波灭菌段端部设有进料口，冷却段设有冷却排管，其末端设有出料口，进、出料口之间设有输送带；进、出料口上均设有压力平衡过渡仓。本实用新型的优点在于：腔密封腔体上设置的腔压增压泵，使密封的隧道式微波腔中的压力保持在０．１－０．２５ＭＰａ；工作中升温快，灭菌彻底，食品表里温度均衡，且不会使真空包装袋鼓胀破裂，加工中无需添加任何防腐液，也能使食品的保质期在常温下延长到六个月。--------------------------第36篇-------------------------—【申请号】03221427【发明名称】用于食品灭菌保鲜加工的加压柜式微波炉【申请人】文舜【联系地址】江苏省南京市鼓楼区市农村44号701室【邮编】226300【发明人】文舜【摘要】本实用新型涉及一种用于食品灭菌保鲜加工的加压柜式微波炉，它在柜式微波炉箱体上设置了炉腔压力增压泵、安全阀和卸压阀；柜式微波炉上设有外循环冷却管，外循环冷却管道中设有风机；炉门上设有观察窗。本实用新型的优点在于：柜体上设置的炉腔压力增压泵，使密封的炉腔压力保持在０．１～０．２５ＭＰａ工作中，升温快，灭菌彻底，能使工作温度保持在８０℃－１２６℃，食品表里温度均衡，即使工作温度上升到１２６℃，不会使真空包装袋鼓胀破裂，在食品加工过程中，无需添加任何防腐液，能使食品的保质期在常温下延长到六个月。--------------------------第37篇-------------------------—【申请号】03221611【发明名称】连续式输送喷涂机【申请人】江苏牧羊集团有限公司【联系地址】江苏省扬州市解放北路83号【邮编】225003【发明人】程亮【摘要】连续式输送喷涂机，属于粮食、饲料加工机械技术领域。喷涂机包括机壳及安装在机壳内的传动机构、输送机构和设置在机壳上的进料口、出料口，机壳一端部设有平衡箱，另一端部设有秤重传感器，机壳下部设有支架，进料口上设有料封装置，机壳内的输送装置的上方设有喷涂装置。本实用新型结构新颖、合理、简单，生产制造容易，成本低。使用操作方便，能及时掌握控制物料在输送过程中的流量，并能根据比例喷洒添加剂。可广泛应用于粮食、饲料加工行业，满足粮食、饲料加工中在输送阶段精确添加各种添加剂的需求。缩短粮食、饲料加工的生产工艺流程，提高生产效率和产品质量。有很好的推广应用价值和广阔的市场前景。 --------------------------第38篇-------------------------—【申请号】03222573【发明名称】手动饼干成形机【申请人】周炳康【联系地址】江苏省常州市横林镇常州市开源工具厂【邮编】213101【发明人】周炳康【摘要】本实用新型涉及一种手动饼干成形机，包括筒体（８）、活塞杆（２）、活塞（１８）、拉手（１）、止退片（１１）、上盖（７）、下盖（９）和模盘（１９），上盖（７）旋在筒体（８）的上端，下盖（９）旋在筒体（８）的下端，模盘（１９）位于下盖（９）的台阶上，其上端面抵在筒体（８）底部，活塞（１８）固定在活塞杆（２）的下端，且活塞杆（２）上具有锯齿（１２），还包括手柄（５）、扳手（６）、复位弹簧（１０）、大扭簧（１３）、小扭簧（１４）及由滚轮（１６）和调节爪（１７）组成的起重器，滚轮（１６）与调节爪（１７）固定连接，且滚轮（２）的外圆与手柄（５）内侧接触。本实用新型可以随意调节饼干的厚度，使用单手即可操作，而且操作十分方便，可以加工出各种花样的饼干。--------------------------第39篇-------------------------—【申请号】03224901【发明名称】一种棉花糖【申请人】黎嘉森【联系地址】广东省佛山市高明区人和镇工业开发区森和园食品公司内【邮编】528200【发明人】黎嘉森【摘要】一种棉花糖，包括条状或条块状棉花糖和设置在棉花糖内的夹心，其特别之处在于夹心以一段或一段以上夹心段完全密封设置在条块状或条状棉花糖内。本实用新型与已有技术相比，具有条块状夹心棉花糖中的夹心不容易因挤压而从棉花糖内挤出来和夹心棉花糖的品种的开发不受限制的优点。--------------------------第40篇-------------------------—【申请号】03224945【发明名称】棉花糖机【申请人】仇伟崑【联系地址】广东省深圳市龙岗区坪地中心草湖工业区伟达电器制品厂【邮编】518117【发明人】仇伟崑【摘要】 本实用新型涉及了一种制作棉花糖的机器设备，特别适用于利用离心力和热能转换的棉花糖机。本实用新型由马达、扇叶、发热器、转盘等构成，其特征在于马达置于底部，马达垂直向上的转轴套上扇叶，转轴连接转盘，发热器安置于扇叶与转盘之间。本实用新型与现有技术相比具有结构紧凑，传热效率高，棉花糖制作效果佳。--------------------------第41篇-------------------------—【申请号】03225251【发明名称】月饼自动成型机的气动动力装置【申请人】广州市昌岗食品机械厂【联系地址】广东省广州市工业大道中367号之五【邮编】510280【发明人】马寿良【摘要】本实用新型公开了一种月饼自动成型机的气动动力装置，包括双活塞气缸、饼模套和饼印，双活塞气缸由两个活塞气缸串接而成，其外活塞杆连接饼模套，内活塞杆位于外活塞杆中，内活塞杆连接饼印，饼印置于饼模套腔内，饼印与饼模套之间为活塞连接。在气缸没有通往气源不工作时，饼印回缩在饼模套腔内的顶部，使饼模套有足够的腔体容积，可以对不同重量的饼料定位。当双活塞气缸通入气源时，饼模套向下动作将饼料定位不动，与此同时饼印也向下动作对饼料进行压印成型，解决了由于月饼馅料的重量误差造成月饼难以成型的问题。--------------------------第42篇-------------------------—【申请号】03225376【发明名称】爆米花机的改进结构【申请人】厦门格乐瑞饮料有限公司【联系地址】福建省厦门市湖里区县后农贸市场南侧【邮编】361006【发明人】莫彪【摘要】本实用新型公开了一种由搅拌装置和锅盖组成的爆米花机的改进结构。所述的搅拌装置包括摇杆、摇杆固定装置、换向机构和搅拌臂。由于本实用新型将摇杆固定装置和搅拌臂皆设计成可方便拆卸和安装的结构，当需要蒸煮食物时，可将摇杆固定装置和搅拌臂拆掉，在锅内放入蒸锅，再在本实用新型的锅盖上盖上一个普通锅盖，就可蒸煮食物。当需要爆米花时，可将本实用新型与普通的炊事用锅配合使用，通过摇动摇杆搅拌锅内的米花，使米花均匀受热，使用起来十分方便。可分开把柄，节省储藏空间，方便运送及携带。--------------------------第43篇-------------------------—【申请号】03225549【发明名称】双槽锅炒茶机【申请人】刘才林、刘双喜【联系地址】安徽省黄山市黄山区平湖东路128号【邮编】242700【发明人】刘才林、刘双喜【摘要】 一种双槽锅炒茶机，有热源、驱动炒手旋转部分、机体（７）、槽锅、炒手，炒手通过转轴设置在槽锅上方，在机体（７）上并排相连设置两只槽锅（１、４），槽锅（１、４）上方通过转轴（３、６）对称设置同速反向旋转的的炒手（２、５）。本机设计合理，符合名优茶制作工艺，不仅透气、抛散、与锅面摩擦较好，且结构简单，使用方便，极大地提高了制茶品质。广泛适用于茶厂、炒制厂和茶农等炒制需要。--------------------------第44篇-------------------------—【申请号】03225730【发明名称】雪条饼干机【申请人】周传伟【联系地址】广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲西路亿龙电器制品有限公司【邮编】528318【发明人】刘效祥【摘要】本实用新型公开了一种雪条饼干机，包括基座、盖体、半导体致冷片、散热器、风扇，基座与盖体之间为活动连接，雪条饼干机还包括一个盛载盘，电极极性转换控制电路，半导体致冷片与盛载盘的底部彼此接触，半导体致冷片、散热器、风扇装为一体固定在基座的空室内，可以随时制备消暑解渴的雪条和热腾腾的饼干，具有结构简单、功能多、成本较低，适宜于在一般家庭使用及推广等优点。--------------------------第45篇-------------------------—【申请号】03225771【发明名称】一种可控制大米中黄曲霉毒素的洗米装置【申请人】华南理工大学【联系地址】广东省广州市天河区五山【邮编】510640【发明人】唐伟强、沈健【摘要】本实用新型提供一种可控制大米中黄曲霉毒素的洗米装置，包括溶盐构件、电解槽、离子交换构件、洗米器，溶盐构件与电解槽相连接，离子交换构件设置在电解槽内，电解槽通过管道与洗米器相连接。本装置主要针对大米中的细菌繁殖体、虫卵等有害物质进行杀灭，对大米中的黄曲霉毒素进行降解，使其达到国家规定的含量标准；利用本装置处理过的大米食用更加卫生、安全，可较好地保证人们的身体健康；本装置的处理效率高、环保，比较适合大批量提供米饭的快餐业或需要连续煮饭、供餐的企事业单位、大专院校等较大规模的场所使用，可以较好地提高供饭速度，经济效益显著，市场前景较好。--------------------------第46篇-------------------------—【申请号】03226445【发明名称】一种手动爆米花机【【申请人】郑庆展 【联系地址】广东省佛山市三水区乐平镇乐源路6号创兴不锈钢制品有限公司内【邮编】528137【发明人】郑庆展摘要】本实用新型公开了一种手动爆米花机，包括闷爆锅体、锅盖体，其特征在于，它还包括设在锅体内的转动拔板，转动拔板固定在纵向转轴上，纵向转轴的上部铰接在上盖体上，其上端固定有齿轮，一转动手柄连接有横向转轴，横向转轴端部也固定有齿轮，上述两齿轮啮合；上述锅盖体由左右两部分构成，中间与锅体固定有横向加强板，加强板与左右两部分锅盖体通过铰轴连接，左右两部分盖体均固定有手柄；一侧盖体侧部还设有与锅体边缘相连的搭扣；所述锅体内侧还挂有盛油杯，油杯底设有渗油孔。采用上述结构的手动爆米花机结构简单，成本低、使用方便、安全性好。--------------------------第47篇-------------------------—【申请号】03226448【发明名称】一种手动刨冰机【申请人】郑庆展【联系地址】广东省佛山市三水区乐平镇乐源路6号创兴不锈钢制品有限公司内【邮编】528137【发明人】郑庆展【摘要】本实用新型公开了一种手动刨冰机，包括底座和设在底座上的冰乳酪容器，容器上部设有上盖，其特征在于，该容器内设有冰罐，冰罐内与上述盖之间设在冰混合转动杆，混合杆转动上部及内盖与在盖体中间所设的一转动曲柄咬合，冰罐上部扣有冰罐盖体，冰罐外部与冰乳酪容器之间设有螺旋网，螺旋网上部设有内盖，冰乳酪容器下部开有出料孔，出料孔上设有开关装置。该开关装置可采用在出料孔下设有一推板，推板上开有孔，推板的一端连接有一弧形推动手柄，手柄中间与冰乳酪容器侧壁由一支点固定。采用上述结构的手动刨冰机结构简单，成本低、清洗及使用方便。--------------------------第48篇-------------------------—【申请号】03226522【发明名称】一种带可抽出式活动内衬的电烤箱【申请人】韦坤莲【联系地址】广东省珠海市香洲区翠香路274号安平大厦1612室【邮编】519015【发明人】韦坤莲【摘要】 本实用新型公开了一种带有可抽出式活动内衬的电烤箱，其特征在于所述内衬为活动组合结构，活动内衬是可放入洗碗槽或洗碗机中浸泡和清洗而单独分开的板块状。烤架导轨设计在左右活动内部衬板上，活动内衬是可分块从电烤箱内一一抽出而单独分开的板块状。在电烤箱内腔固定的左右侧板上分别装有两条夹条，作为左右活动内衬的滑动导轨，左右活动内衬沿夹条插入和抽出。所述夹条支撑烤架。下面的活动内衬放在底板上，同时兼作接渣盘使用。后面的活动内衬从后壳上部的长条形缺口插入烤箱内腔。--------------------------第49篇-------------------------—【申请号】03227580【发明名称】多功能腌制坛【申请人】张一多【联系地址】湖南省长沙市芙蓉区八一路433号【邮编】410001【发明人】张一多【摘要】本实用新型公开了一种泡菜坛子，是将贮水盘设在坛体下部，坛盖从进料口上部将坛体全部覆盖后再放置于贮水盘内。坛体内设有一个内盖，贮水盘上面设有防尘盖。坛体与贮水盘可以分别为二个独立的部件，也可以是连在一起的整体结构。这种结构的坛子，贮水盘不易受到灰尘、蚊虫、细菌及其它杂物的污染、贮水盘内的水不容易进入坛内，不会污染坛内的食物；取食物、换水、保洁均方便；不用于泡菜时又可以作为贮存食物或其它用途，并易于实现用模具进行大批量生产。--------------------------第50篇-------------------------—【申请号】03229944【发明名称】家用甘蔗榨汁机【申请人】夏惠斌【联系地址】上海市浦东新区高桥镇潼港八村111号102室【邮编】200137【发明人】夏惠斌【摘要】ＸＩＡ家用甘蔗榨汁机，为实用新型食品小型机械，其主要特点是转动手轮带动偏心轮造成挤压力，使压头下的甘蔗受挤压。ＸＩＡ家用甘蔗榨汁机其主要用途压榨甘蔗内含汁液，适用于六十五岁以上老人，三岁以下婴儿和重病病人，仅中国上述人员约为三亿左右，因此用途极广。--------------------------第51篇-------------------------—【申请号】03230138【发明名称】一种家用冰淇淋机【申请人】马宗超【联系地址】上海市东余杭路943弄42号【邮编】200082【发明人】马宗超【摘要】一种没有压缩机制冷系统又不需外加制冷剂的家用冰淇淋机，由蓄冷内胆、搅拌棒和电机三部分构成，蓄冷内胆安放在整机下部的保温机壳内；搅拌棒的中轴两旁上下错列装有搅拌叶片和刮刀，使用时嵌入机盖内减速齿轮中心的接续孔，合上机盖，搅拌棒正好置于蓄冷内胆中；电机是可正反转的交流电机，安装在机盖内通过减速齿轮驱动搅拌棒。 --------------------------第52篇-------------------------—【申请号】03230364【发明名称】鱼体切粒加工机【申请人】卢德军【联系地址】浙江省湖州市菱湖镇朝东埭3幢502室【邮编】313018【发明人】卢德军【摘要】一种鱼体切粒加工机，它包括喂料盘，由多片圆盘刀片同轴均布组成的圆盘刀排，与圆盘刀排相配合的而旋转方向相反的鱼料挡切长滚轮，以及传动机构，而喂料盘的喂料口位于鱼料挡切长滚轮的上方并偏离鱼料挡切长滚轮与圆盘刀排相交切的中心区。本实用新型结构灵活，装配维修方便；切鱼粒块规范一致，工效高；刀片可以修磨，大大延长了使用寿命，并降低了生产使用成本。--------------------------第53篇-------------------------—【申请号】03230907【发明名称】果蔬清洗机【申请人】浙江上风股份实业有限公司、南京农业大学食品科学技术学院【联系地址】浙江省上虞上浦镇浙江上风股份实业有限公司【邮编】312351【发明人】娄金培、章建浩、丁为民、陈坤杰、俞丽君、张念军【摘要】本实用新型公开了一种果蔬清洗设备，它包括水槽，超声波装置，水泵，在水槽上的溢水口以及与水泵连接的水管，所述超声波装置在水槽的侧壁上或底部，还组入了气泡发生管以及与所述气泡发生管管道连接的气泵，所述气泡发生管在所述水槽内。由于采用了上述结构，使果蔬通过水槽一侧或二侧或底部的超声波装置的超声波清洗，既有清洗效果，还因可清洗掉微生物而具有杀菌效果；另外，由于果蔬清洗设备在清洗中，气泵的运转使气泡发生管产生大量的水泡，更加提高了果蔬的清洗效果。--------------------------第54篇-------------------------—【申请号】03230974【发明名称】开口连续式微波（回温）解冻装置【申请人】上海鸿泽企业发展有限公司【联系地址】上海市陕西北路1283弄玉城大厦15F【邮编】200060【发明人】潘子荣【摘要】 本实用新型涉及一种开口连续式微波（回温）解冻装置，该装置包括微波加热器（５），第一微波吸收器（４），第二微波吸收器（８），微波吸收液贮箱（６）；所述的第一微波吸收器（４）和第二微波吸收器（８）分别在微波加热器（５）的两侧，并与微波加热器的侧板（５１）连接；所述的微波吸收液贮箱（６）安置在第一微波吸收器（４）或者第二微波吸收器（８）上；本实用新型的有益效果是：既保证了冻结食品利用微波在工业上的大批量的解冻的需要，又防止了微波的过量泄漏对人体造成的伤害。--------------------------第55篇-------------------------—【申请号】03231158【发明名称】炒饼机【申请人】徐际长【联系地址】上海市四川北路四川里41号207室【邮编】200080【发明人】徐际长【摘要】一种用于制作干点的炒饼机，由呈上下叠装的面料斗和机座共同形成，在机内设有固装有压料板、割刀、滑板、擦板、铲槽及传动轮的中心轴形成的旋转体。在机内的中层设有带加热层的固定安装的烤盘。在机座内还设有由电机通过挠性曳引元件连接传动轮的驱动机构。挠性曳引元件除已有技术所包含的带、链外，还包括本人发明的绳传动机构（申请号：０２１１２１２０．６）中的绳。本实用新型可制成适合柜台摆放的微型机，是失业下岗人员进行小本经营的合适工具。--------------------------第55篇-------------------------—【申请号】03231159【发明名称】带漏孔的烘炒机【申请人】徐际长【联系地址】上海市四川北路四川里41号207室【邮编】200080【发明人】徐际长【摘要】一种带漏孔的烘炒机，属食品加工机械。由过渡机构连接滚筒、电热棒、机架和驱动机构共同构成，在所述滚筒上设有带一种以上的实板盖和网板盖的漏孔，在机架上还设有与漏孔相对应的导料槽。所述驱动机构由电机通过挠性曳引元件与滚筒连接形成，挠性曳引元件除已有技术所包含的带、链外，还包括本人发明的绳传动机构（申请号：０２１１２１２０．６）中的绳。本实用新型可制成适合柜台摆放的微型机，是失业人员进行小本经营的合适工具。--------------------------第56篇-------------------------—【申请号】03231354【发明名称】书本式中空食品模具【申请人】上海新星食品模具有限公司【联系地址】上海市宁波路289号【邮编】200001【发明人】吕儒平【摘要】 一种书本式中空食品模具，包括一体活动连接的上模模板（１）及下模模板（２），该上模模板（１）及下模模板（２）之间可书本式打开或合拢，所述的下模模板（２）的内侧表面固定设置若干个中空的下模（２１），所述的上模模板的内侧表面的相应位置也设置若干个中空的上模（１１），以使当上模模板（１）与下模模板（２）合拢时，所述的下模（２１）与上模（１１）相配合合拢成一密封的中空的容器，所述的上模及下模的相应位置还分别设有上模旋转磁座及下模旋转磁座。本实用新型的书本式模具由于其独特的设计，具有如下优点：清洗方便、保存方便、定位精确，无需对比，开关方便，运用自如。同时可在“中空机”上进行机械生产，稳当可靠，从而实现大批量规模生产。--------------------------第57篇-------------------------—【申请号】03232305【发明名称】一种长槽型雪糕机的冷冻改良装置【申请人】上海利乐海耶冰淇淋机械有限公司【联系地址】上海市浦东新区东三里桥路1018号【邮编】200125【发明人】欧勒、王菁华、田小萍【摘要】一种长槽型雪糕机的冷冻改良装置。在水槽（４）的底部铺设低温盐水出水管（１），在水槽（４）的底部，即在低温盐水出水管（１）上部设置一块喷嘴板（２），喷嘴板（２）将水槽（４）分隔为上下两部分。喷嘴板（２）的结构为，在平板上均匀地开设许多小孔，平板的形状和面积与长槽相同。喷嘴板（２）上小孔的直径小于１０毫米，小孔的间距为５０至１００毫米之间。低温盐水出水管（１）中加速流出的低温盐水，使水槽（４）下部的水压力增大，盐水通过喷嘴板（２）上的小孔向上喷出，较快地、整体提高了上方水槽（４）中盐水的流速，提高了对上方模具（３）的相对流速，使模具（３）的冷冻降温速度加快。--------------------------第58篇-------------------------—【申请号】03234997【发明名称】烤鸭炉【申请人】唐福春【联系地址】云南省宜良县土桥鸭炉厂【邮编】652100【发明人】唐福春【摘要】一种烤鸭炉，炉盖上连有一可转动的螺杆，位于炉盖外的螺杆上端带有手柄（１），伸入炉筒内的螺杆下端连接一悬挂待烤食物的环圈（４），中筒中部有一个带观察窗口的大炉门（１２），炉筒下部外壁联有一悬撑平台（１１）。本实用新型热效率和生产率更高、烤制食品取放方便，便于观测、操作和调节火力，并且炉内空间利用率更高，除可烤制鸡、鸭、鹅外，还能烤全羊、乳猪等较大食物，适用范围更广泛。--------------------------第59篇-------------------------—【申请号】03235020【发明名称】高效饲料粉碎机 【申请人】张云华、毛如全【联系地址】云南省昆明市宜良县马街乡马街办事处【邮编】652115【发明人】张云华【摘要】一种高效饲料粉碎机，它将原有的底座加高，而转子和主轴仍安装在原来的高度位置，这样底座内的粉碎室相应变大，锤架及锤片结构的２／３以上部分都在粉碎室内，同时转子上安装组合式锤架，锤架上等分布置的锤片通过定位孔固定联接，采用本设计后能够有效扩大锤击范围和锤击点，有效提高了工作效率，降低能耗。--------------------------第60篇-------------------------—【申请号】03235048【发明名称】和面压面机【申请人】胡良光【联系地址】重庆市梁平县屏锦镇屏山街87号【邮编】404000【发明人】胡良光【摘要】本实用新型涉及一种和面压面机，属于机械领域。针对现有的和面压面机辊轮数少，面条输出时常会发生烂面皮，生产效率差、口感粗的缺点。本实用新型的两个辊轮分别位于传输板的两侧构成辊轮组，顶部的两组输入辊轮组，中部的复压辊轮组、及底部的输出辊轮组通过传输板连成一整体。使压薄片有了基础，实现了面皮更薄、更均匀、面质结构更好、富有弹性及韧性，口感好，来保证了面皮输出时成功率更高。2、有关生物化学、微生物等的食品 --------------------------第1篇-------------------------—【申请号】03108884【发明名称】一种重组人碱性成纤维细胞生长因子基因及其非融合表达产物、生产方法和应用【申请人】暨南大学【联系地址】广东省广州市天河区暨南大学校内【邮编】510632【发明人】陈小佳、孙奋勇、林剑、洪岸、谢秋玲、张玲、汪炬、李志英【摘要】本发明属于基因工程应用领域。本发明涉及一种非融合重组人碱性成纤维细胞生长因子的基因，该基因的翻译起始区经过修改后有较高的密码子偏好性和较低的Ｇ＋Ｃ含量。本发明还提供含有该基因的载体和原核表达系统。该基因在本发明提供的原核表达系统中有较高的表达效率。本发明还涉及一种非融合重组人碱性成纤维细胞生长因子。本发明还涉及该非融合重组人碱性成纤维细胞生长因子在制备治疗神经系统损伤等疾病的药物中的应用。--------------------------第2篇-------------------------—【申请号】03108990【发明名称】人体基因组DNA样本的制备方法【申请人】陈枢青陈亦胜厉朝龙【联系地址】浙江省宁波市经济技术开发区天龙座A2区【邮编】315800【发明人】陈枢青、厉朝龙、陈亦胜【摘要】操作方便，费用省，保存容易的人体基因组ＤＮＡ样本的制备方法，取人体组织细胞样品，此样品经细胞裂解和ＲＮＡ水解后，去除水解液中的蛋白质，获取含ＤＮＡ的溶液，在所述含ＤＮＡ的溶液中加入沉淀剂使ＤＮＡ呈絮状沉淀的同时加入微孔玻璃颗粒并振摇，使沉淀的ＤＮＡ吸附于微孔玻璃颗粒，经液－固分离后制得包含ＤＮＡ的粒状样本－－人体基因组ＤＮＡ样本。本发明适用于人体基组ＤＮＡ样本的制备、保存以用于基因分析。--------------------------第3篇-------------------------—【申请号】03109125【发明名称】一种用于药物筛选的仿生细胞生物反应装置【申请人】清华大学【联系地址】北京市北京100084-82信箱【邮编】100084【发明人】罗国安、王义明、肖炘、肖盛元、梁宁【摘要】 一种用于药物筛选的仿生细胞生物反应装置，属于生物工程技术领域。该装置主要由细胞增殖方瓶、培养液储瓶、缓冲瓶、废液瓶、进样阀、计算机以及相应的蠕动泵、电磁阀和连接管路组成。与传统的方瓶相比，该装置可保证方瓶中的细胞营养液定期更新，在细胞培养周期的任意时段加入被筛选的样品，做到连续给药、控制药物作用时间，实现各种细胞的高密度培养，使药液进入培养方瓶与细胞进行共培养，延长细胞培养周期，并可方便地取样分析。另外可以模拟血管中的血液流速，研究药物对细胞的作用情况，达到药物筛选；可以按肠道蠕动频率控制药物停留时间，模拟肠道运动状态下的药物作用情况，筛选药物，实现培养过程的自动化管理。--------------------------第4篇-------------------------—【申请号】03109149【发明名称】食源性致病菌快速检测基因芯片及其应用【申请人】中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所【联系地址】天津市和平区大理道1号【邮编】300050【发明人】李君文、靳连群、王新为、晁福寰、王升启【摘要】本发明提供一种用于快速检测食源性致病菌的基因芯片，公开了这种基因芯片的制备方法并提供２６条用于检测的寡核苷酸探针序列。这种基因芯片克服了现有技术的不足，能够快速、准确、高效地检测、鉴定食品中致病菌的种类。检测范围包括金黄色葡萄球菌、志贺菌、沙门菌、大肠杆菌Ｏ１５７、变形杆菌、单核增生李氏菌、小肠结肠炎耶氏菌、铜绿假单胞菌、副溶血弧菌、霍乱弧菌、腊样芽胞杆菌、乙型溶血性链球菌、椰酵假单胞菌、肉毒梭菌、空肠弯曲菌、河弧菌、产气荚膜梭菌等。本发明可以用于食品的监督与检测、食物中毒病源菌检测、细菌学分类与流行病学调查等领域，具有深远的社会效益与较大的经济效益。--------------------------第5篇-------------------------—【申请号】03109150【发明名称】一种重组假丝酵母尿酸氧化酶的制备方法【申请人】北京双鹭药业股份有限公司【联系地址】北京市石景山区八大处高科技园区中园路9号【邮编】100041【发明人】吴彦卓、徐明波、陈遥、王勇波、卢安京、王俊玲、张蕊、陈起迅、李亚军、崔铁民【摘要】本发明涉及一种假丝酵母尿酸氧化酶（Ｕｒａｔｅ　ｏｘｉｄａｓｅ，简称ＵＯＸ）的制备方法。本发明利用原核表达原理与技术，优选了ＳＤ序列等相关表达元件，通过ＰＣＲ方法克隆了假丝酵母（ＡＳ２．１４９５）ＵＯＸ基因并选用ｐＢＶ２２０载体构建了重组质粒，转化大肠杆菌工程菌ＤＨ５α或者ＪＭ１０９并经４２摄氏度诱导表达，表达量达到菌体总蛋白的５０－６０％。工程菌经过发酵、破菌后保留上清。上清经过酸沉淀、阳离子交换、阴离子交换方法纯化产品。纯品加入保护剂后制成药用冻干制剂。该制剂用于高尿酸血症的治疗。--------------------------第6篇-------------------------— 【申请号】03109214【发明名称】一株生产丙酮酸的代谢工程酵母菌【申请人】中国科学院微生物研究所【联系地址】北京市中关村北一条13号【邮编】100080【发明人】江宁、王钦宏、沈安、贺鹏、卢大军【摘要】丙酮酸是有重要应用价值的一种有机酸。用代谢工程的方法构建一株生产丙酮酸的光滑球拟酵母菌，敲除了丙酮酸脱羧酶基因，使丙酮酸脱羧酶活性降低了７０％，阻断消耗丙酮酸生成乙醇的代谢途径，减少了乙醇的生成而增加了丙酮酸的积累。是一株比原生产菌种更优越的丙酮酸生产菌。--------------------------第7篇-------------------------—【申请号】03109244【发明名称】水蛭素突变体HV2-Lys47的生产方法及其专用表达载体与菌株【申请人】北京大学【联系地址】北京市海淀区颐和园路5号北京大学【邮编】100871【发明人】朱圣庚【摘要】本发明公开了水蛭素突变体的一种编码基因与高效表达菌株，目的是提供一种适于在大肠杆菌中表达，编码水蛭素突变体ＨＶ２－Ｌｙｓ４７的基因。本发明提供的水蛭素突变体基因是下列核苷酸序列之一：１）序列表中的ＳＥＱ　　ＩＤ　　№：１；２）编码序列表中ＳＥＱ　　ＩＤ　　№：２蛋白质序列的多核苷酸；３）与序列表中ＳＥＱ　　ＩＤ　　№：１限定的ＤＮＡ序列具有９５％以上同源性，且编码相同功能蛋白质，能在大肠杆菌中表达的ＤＮＡ序列。本发明还提供了水蛭素突变体和产生水蛭素突变体的工程菌－大肠埃希氏菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）ｐＢＨ２ＣＧＭＣＣ　　№０９０８。本发明可用于高效地生产水蛭素突变体ＨＶ２－Ｌｙｓ４７。--------------------------第8篇-------------------------—【申请号】03109260【发明名称】一种骨骼肌和心肌功能相关基因及其编码的蛋白质【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】裴雪涛、袁红丰、李海民、王冬梅【摘要】 本发明公开了一种骨骼肌和心肌功能相关基因及其编码的蛋白质。本发明涉及一种与骨骼肌和心肌功能相关的基因及其编码的蛋白质，特别是涉及一种与扩张型心肌病相关的基因及其编码的蛋白质。本发明的目的是提供一种与骨骼肌和心肌功能相关的基因及其编码的蛋白质。本发明所提供的与骨骼肌和心肌功能相关的基因是序列表中序列１的ＤＮＡ序列；本发明所提供的蛋白质具有序列表中序列２的氨基酸序列。本发明的基因及其编码的蛋白质将为临床骨骼肌和心肌疾病的诊断和治疗提供有意义的生物学指标、药物靶标或蛋白类药物，并会带来巨大的社会效益及经济效益。--------------------------第9篇-------------------------—【申请号】03109261【发明名称】人肝细胞生长因子基因重组逆转录病毒载体的构建【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】裴雪涛、王韫芳、南雪、岳文、白慈贤、闫舫【摘要】本发明涉及生物医学领域，具体地说是涉及一种携带人肝细胞生长因子（ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ，ＨＧＦ）基因的重组逆转录病毒载体的建立。本发明提供了一种携带人肝细胞生长因子基因的重组逆转录病毒载体，并建立高滴度产生人肝细胞生长因子逆转录病毒颗粒的包装细胞株ＰＴ－ＨＧＦ，以达到高效、稳定表达人肝细胞生长因子基因，发挥其促细胞分裂、形态形成、运动、血管形成及抗凋亡等生物学功能的目的。此类重组逆转录病毒载体的构建将在以基因工程、干细胞工程乃至组织工程等为基础的再生医学中具有极佳的应用前景，并将产生巨大的社会效益和经济效益。--------------------------第10篇-------------------------—【申请号】03109262【发明名称】基因修饰诱导脑内移植间充质干细胞向神经元分化的方法【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所、汕头大学医学院【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】裴雪涛、徐小虎、赵连旭、张杰、王冬梅【摘要】目的是提供一种通过体外基因操作诱导脑内移植的间充质干细胞向神经元定向分化的方法。技术方案：（１）利用自身生物学特性分离、扩增、纯化间充质干细胞。（２）从人神经母细胞瘤ｃＤＮＡ文库中克隆脑源性神经营养因子ｃＤＮＡ序列，构建重组人脑源性神经营养因子基因的逆转录病毒载体，将脑源性神经营养因子基因导入间充质干细胞。（３）通过脑立体定向方法将脑源性神经营养因子基因修饰的间充质干细胞植入脑内。在神经营养因子的诱导下，间充质干细胞分化为神经元的比例显著提高。本发明提供了一种可以显著提高脑内移植的干细胞向神经元分化比例的方法，大大提高了干细胞移植的实际利用价值，并为基因和／或干细胞治疗神经系统病损提供了一个新的技术平台。--------------------------第11篇-------------------------—【申请号】03109263【发明名称】一种诱导骨髓间充质干细胞向胰岛样细胞分化的方法【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】裴雪涛、李艳华、谢超、岳文【摘要】一种诱导骨髓间充质干细胞向胰岛样细胞分化的方法。本发明的目的是提供一种获得大量胰岛样细胞团以用于糖尿病细胞治疗的方法。为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：１）分离、培养及扩增骨髓间充质干细胞；２）分阶段诱导骨髓间充质干细胞分化，通过添加特异的生长因子，诱导骨髓间充质干细胞分化为ｎｅｓｔｉｎ阳性的胰岛干、祖细胞，再添加促进胰岛增殖分化的因子诱导其分化为胰岛样细胞；３）将获得的胰岛样细胞植入糖尿病患者体内（肾包囊下或经肝门脉移植），可以发挥一定的降血糖作用。本发明为糖尿病细胞治疗提供了新的胰岛细胞来源，为糖尿病患者实现自体干细胞治疗自身疾病奠定了基础，并为与之相关的药物开发和筛选提供了一种新的模型。--------------------------第12篇-------------------------—【申请号】03109287【发明名称】成年人骨髓间充质干细胞体外扩增和定向诱导分化为心肌样细胞的方法【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】裴雪涛、牛丽丽、曹丰、贾国良、祝善俊【摘要】本发明的目的是提供一种将人骨髓间充质干细胞（Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌｓ，ＭＳＣｓ）大量扩增后体外定向诱导分化为心肌样细胞的方法。为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：１）利用ＭＳＣｓ的生物学特性，采用密度梯度离心法分离富集人ＭＳＣｓ，利用干细胞的自我更新和增殖特性对干细胞进行扩增，从而达到获得大量干细胞的目的。２）分离出的细胞在体外进行定向诱导分化的方案，其特征在于特定培养代数（第２－６，１１代细胞）进行诱导，以特定的化学诱导剂５－氮胞苷（５－ＡＺＡ），特定浓度（５－１０μＭ）进行定向诱导；３）分离出的细胞在体外进行定向诱导分化的方案，其特征还在于ｂＦＧＦ促细胞增殖及促进肌细胞表型表达功能与５－ＡＺＡ的去甲基化作用结合，更有助于人ＭＳＣｓ向成心肌细胞定向分化。本发明提供了心肌细胞损伤缺失后的补充来源，为干细胞移植替代临床治疗心肌梗死及晚期心功能不全等奠定了基础，并为心肌梗死及晚期心功能不全等心肌疾病的药物筛选提供了一个新的模型。--------------------------第13篇-------------------------—【申请号】03109288【发明名称】神经干细胞体外扩增和定向诱导分化为多巴胺能神经细胞的方法【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850 【发明人】裴雪涛、郑敏、岳文、焦文仓、赵连旭【摘要】本发明的目的是提供一种将神经干细胞大量扩增后体外定向诱导分化为多巴胺能神经细胞并移植于脑纹状体并在原位分化为多巴胺能神经细胞的方法。为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：１）利用干细胞的生物学用采用无血清培养的方法富集神经干细胞，利用干细胞的自我更新和增殖特性用促分裂增殖因子对神经干细胞进行扩增，从而达到获得大量神经干细胞的目的。２）分离出的细胞在体外进行定向诱导分化的方案，其特征在于特定培养代数（第３－５代细胞）进行诱导，以特定的药物抗坏血酸，特定浓度（１０－１００ｎＭ）进行定向诱导；３）培养出的细胞在体内进行定向分化的方案，其特征在于利用特定的细胞密度和注射方式使获得的大量神经干细胞在脑部纹状体在原位分化为多巴胺能神经元。本发明提供了神经细胞缺失后的补充来源，为干细胞移植替代临床治疗帕金森疾病奠定了基础，并为与之相关的药物开发和筛选提供了一种新的模型。--------------------------第14篇-------------------------—【申请号】03109289【发明名称】一种造血细胞特异的细胞周期调控基因及其编码的蛋白质【申请人】中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所【联系地址】北京市海淀区太平路27号【邮编】100850【发明人】谢超、裴雪涛、谢小燕、王冬梅、李艳华、师伟、李锦【摘要】本发明公开了一种造血系统特异的周期调控相关基因及其编码的蛋白质。本发明涉及一种与细胞周期调控相关的基因及其编码的蛋白质，特别是涉及一种造血系统特异的细胞周期调控基因及其编码的蛋白质。本发明的目的是提供一种与造血系统发育分化进程相关的基因及其编码的蛋白质。本发明所提供的造血系统特异的周期调控相关基因是序列表中序列１的ＤＮＡ序列；本发明所提供的蛋白质具有序列表中序列２的氨基酸序列。本发明的基因及其编码的蛋白质有望为达到体外长期维持造血干／祖细胞增殖和多潜能特性的目的提供一个新的作用靶点，或药物靶标以及蛋白类药物，并为拓展造血干／祖细胞的细胞治疗和基因治疗等研究提供足够的能长期维持、可调控细胞周期进程的理想靶细胞，促使造血细胞相关的基因治疗更加有效和广泛地应用于临床，从而创造巨大的社会效益和经济效益。--------------------------第15篇-------------------------—【申请号】03109426【发明名称】以精子分离、胚胎性别鉴定为基础的家畜性别控制方法【申请人】李喜和【联系地址】天津市河西区黑牛城道谊城小区9-5-601【邮编】300061【发明人】李喜和【摘要】 本发明涉及一种以精子分离、胚胎性别鉴定为基础的家畜性别控制方法，包括精子分离和冷冻保存，生产性别控制胚胎和胚胎性别鉴定步骤，其中精子分离和冷冻保存包括采集新鲜精液、分离前的精子处理、精子分离处理、冷冻保存；生产性别控制胚胎和胚胎性别鉴定步骤包括胚胎生产（体内或试管技术）、胚胎切割、ＰＣＲ法鉴定胚胎性别。本发明具有以下优点：分离精子的准确率达９０％以上，精子活力保持在５０％以上，胚胎的性别鉴定准确率约为１００％。--------------------------第16篇-------------------------—【申请号】03109430【发明名称】弱毒化Vero毒素【申请人】刘笑燕【联系地址】北京市北三环西路科技会展中心B-4L号【邮编】100060【发明人】刘笑燕、吉田秀男、任秀宝、黄宗堂【摘要】本发明涉及一种弱毒化的毒素，更具体的说，本发明通过定点突变ＶＴ２ｖｐ１基因而获得微弱毒性突变ＶＴ２ｖｐ１基因和微弱毒性的突变毒素，在该毒素中，ＶＴ２ｖｐ１的Ａ亚基从Ｎ末端起第１６７位点处的ｇｌｕ和１７０位点处的ａｒｇ分别被谷氨酸盐和ｌｅｕ代替，该双突变体Ｅ１６７Ｑ－Ｒ１７０Ｌ比单突变体Ｅ１６７Ｑ表现出更低的蛋白质合成抑制活性、非洲绿猴肾细胞细胞内毒性和鼠致命性，因此适合用于制备疫苗和治疗细胞增生性疾病的药物。--------------------------第17篇-------------------------—【申请号】03109435【发明名称】一种用农杆菌介导对小麦进行基因转化的方法【申请人】中国农业科学院作物育种栽培研究所【联系地址】北京市海淀区中关村南大街12号中国农科院作物所【邮编】100081【发明人】叶兴国、徐惠君、杜丽璞、程红梅、黄益洪、蔡士宾、庞俊兰、吴成军、康乐、辛志勇、贾士荣、陆维忠【摘要】本发明公开了一种农杆菌介导对小麦进行基因转化的方法，本发明的技术方案是，将小麦愈伤组织与含有Ｔｉ质粒载体的农杆菌共培养，所述Ｔｉ质粒载体携带一个或多个外源基因，将质粒载体上的外源基因转移到受体基因组中。建立农杆菌介导的高效小麦遗传转化体系，可以大大加快小麦转基因的速度，改变目前基因枪法低效率向小麦转化标记基因或报告基因的局面，加速优良外源基因向小麦中的转移，转化效率达到了１．５－２．４２％。利用本发明的方法可以将其它功能基因导入本发明所述的入小麦基因型中，对改良小麦的抗病性、抗逆性和营养品质等具有重要意义。--------------------------第18篇-------------------------—【申请号】03109436【发明名称】番杏的Na/H逆向转运蛋白及其编码基因与应用 【申请人】中国科学院植物研究所【联系地址】北京市海淀区香山南辛村20号中科院植物所【邮编】100093【发明人】李银心、吕慧颖【摘要】本发明公开了一种番杏Ｎａ↑［＋］／Ｈ↑［＋］逆向转运蛋白及其编码基因与应用。本发明所提供的番杏Ｎａ↑［＋］／Ｈ↑［＋］逆向转运蛋白来源于番杏（Ｔｅｔｒａｇｏｎｉａ　ｔｅｔｒａｇｏｎｉｏｉｄｅｓ　Ｏ．），名称为ＴｔＮＨＸ１，是具有序列表中序列２氨基酸残基序列的蛋白质，或者是将序列２的氨基酸残基序列经过一个或几个氨基酸残基的取代、缺失或添加且具有与序列２的氨基酸残基序列相同活性的由序列２衍生的蛋白质。番杏Ｎａ↑［＋］／Ｈ↑［＋］逆向转运蛋白的编码基因ＴｔＮＨＸ１，是下列核苷酸序列之一：１）序列表中的ＳＥＱ　　ＩＤ　　Ｎｏ：１；２）编码序列表中ＳＥＱ　　ＩＤ　　Ｎｏ：２蛋白质序列的多核苷酸；３）与序列表中ＳＥＱ　　ＩＤ　　Ｎｏ：１限定的ＤＮＡ序列具有９０％以上同源性，且编码相同功能蛋白质的ＤＮＡ序列。本发明的基因对培育抗盐植物品种，提高农作物产量具有重要意义。--------------------------第19篇-------------------------—【申请号】03109586【发明名称】对大肠杆菌O150型的O-抗原特异的核苷酸【申请人】南开大学【联系地址】天津市南开大学生命科学学院【邮编】300071【发明人】王磊、郭宏杰、冯露【摘要】本发明提供一种对大肠杆菌Ｏ１５０型（ＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉＯ１５０）的Ｏ－抗原特异的核苷酸，它是大肠杆菌Ｏ１５０型中控制Ｏ－抗原合成的基因簇的核苷酸全序列，如ＳＥＱＩＤＮＯ：１所示的分离的核苷酸，全长１３５５２个碱基；或者具有一个或多个插入、缺失或取代的碱基，同时保持所述分离的核苷酸功能的ＳＥＱＩＤＮＯ：１的核苷酸；还包括源于大肠杆菌Ｏ１５０型的Ｏ－抗原基因簇中的糖基转移酶基因和寡糖单位处理基因的寡核苷酸；本发明通过ＰＣＲ证实寡核苷酸对大肠杆菌Ｏ１５０型的Ｏ－抗原都有高度的特异性；本发明还公开了用本发明的寡核苷酸检测和鉴定牲畜及环境中的大肠杆菌Ｏ１５０型的方法。--------------------------第20篇-------------------------—【申请号】03109587【发明名称】对痢疾志贺氏菌3型、大肠杆菌O124与O164的O-抗原特异的核苷酸【申请人】南开大学【联系地址】天津市南开大学生命科学学院【邮编】300071 【发明人】王磊、杨静华、冯露【摘要】本发明提供一种对痢疾志贺氏菌３型（Ｓｈｉｇｅｌｌａｄｙｓｅｎｔｅｒｉａｅ３）、大肠杆菌Ｏ１２４（ＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉＯ１２４）和大肠杆菌Ｏ１６４（ＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉＯ１６４）的Ｏ－抗原特异的核苷酸，它是痢疾志贺氏菌３型中控制Ｏ－抗原合成的基因簇的核苷酸全序列，如ＳＥＱＩＤＮＯ：１所示的分离的核苷酸，全长１２６２９个碱基；或者具有一个或多个插入、缺失或取代的碱基，同时保持所述分离的核苷酸功能的ＳＥＱＩＤＮＯ：１的核苷酸；还包括源于痢疾志贺氏菌３型的Ｏ－抗原基因簇中的糖基转移酶基因和寡糖单位处理基因的寡核苷酸。本发明通过ＰＣＲ证实寡核苷酸对痢疾志贺氏菌３型、大肠杆菌Ｏ１２４和大肠杆菌Ｏ１６４的Ｏ－抗原都有高度的特异性。本发明还公开了用本发明的寡核苷酸检测和鉴定人体及环境中的痢疾志贺氏菌３型、大肠杆菌Ｏ１２４和大肠杆菌Ｏ１６４的方法。--------------------------第21篇-------------------------—【申请号】03109588【发明名称】对大肠杆菌O107型的O-抗原特异的核苷酸【申请人】南开大学【联系地址】天津市南开大学生命科学学院【邮编】300071【发明人】王磊、郭宏杰、冯露【摘要】本发明提供一种对大肠杆菌Ｏ１０７型（ＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉＯ１０７）的Ｏ－抗原特异的核苷酸，它是大肠杆菌Ｏ１０７型中控制Ｏ－抗原合成的基因簇的核苷酸全序列，如ＳＥＱＩＤＮＯ：１所示的分离的核苷酸，全长１３１８８个碱基；或者具有一个或多个插入、缺失或取代的碱基，同时保持所述分离的核苷酸功能的ＳＥＱＩＤＮＯ：１的核苷酸；还包括源于大肠杆菌Ｏ１０７型的Ｏ－抗原基因簇中的糖基转移酶基因和寡糖单位处理基因的寡核苷酸；本发明通过ＰＣＲ证实寡核苷酸对大肠杆菌Ｏ１０７型的Ｏ－抗原都有高度的特异性；本发明还公开了用本发明的寡核苷酸检测和鉴定人体及环境中的大肠杆菌Ｏ１０７型的方法。--------------------------第21篇-------------------------—【申请号】03109589【发明名称】对大肠杆菌O172型的O-抗原特异的核苷酸【申请人】南开大学【联系地址】天津市南开大学生命科学学院【邮编】300071【发明人】王磊、郭宏杰、冯露【摘要】本发明提供一种对大肠杆菌Ｏ１７２型（ＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉＯ１７２）的Ｏ－抗原特异的核苷酸，它是大肠杆菌Ｏ１７２型中控制Ｏ－抗原合成的基因簇的核苷酸全序列，如ＳＥＱＩＤＮＯ：１所示的分离的核苷酸，全长１２８５０个碱基；或者具有一个或多个插 入、缺失或取代的碱基，同时保持所述分离的核苷酸功能的ＳＥＱＩＤＮＯ：１的核苷酸；还包括源于大肠杆菌Ｏ１７２型的Ｏ－抗原基因簇中的糖基转移酶基因和寡糖单位处理基因的寡核苷酸；本发明通过ＰＣＲ证实寡核苷酸对大肠杆菌Ｏ１７２型的Ｏ－抗原都有高度的特异性；本发明还公开了用本发明的寡核苷酸检测和鉴定人体及环境中的大肠杆菌Ｏ１７２型的方法。--------------------------第22篇-------------------------—【申请号】03109642【发明名称】极端嗜盐绿色杜氏藻培养方法【申请人】天津科技大学【联系地址】天津市大沽南路1038号【邮编】300222【发明人】张福、马若欣【摘要】本发明公开了一种极端嗜盐绿色杜氏藻培养方法，包括下述步骤：（１）培养液的制备，同时对盐度、ｐＨ值调，进行消毒和除藻处理；（２）制备藻种；（３）接种，在培养液中按照８×１０＃＋［３］ｃｅｌｌｓ／ｍｌ～１２×１０＃＋［３］ｃｅｌｌｓ／ｍｌ密度接种藻种；（４）对扩大培养进行环境控制。本发明极端嗜盐绿色杜氏藻培养方法为大面积产业化养殖该藻类提供了必要的技术途径，为应用开发该藻类提供了可能。极端嗜盐绿色杜氏藻可应用于人体保健、生物制药、基因工程等领域，开发天然保健品或生物药品以及耐盐基因应用研究，具有一定的应用价值，应用前景广阔。--------------------------第23篇-------------------------—【申请号】03212497【发明名称】柔性包装的磁性生物肥料【申请人】杨庆理【联系地址】广东省深圳市富田区新州路景鹏大厦1－29B【邮编】518035【发明人】杨庆理【摘要】柔性包装的磁性生物肥料，一种含有通过磁场的驯化的微生物的磁性生物肥料。现有的化肥使用后土壤中的原生微生物往往不能耐受氮、磷、钾的高渗透压而死去，由于杀死了土壤中的有益微生物，化肥使用后土壤容易板结，种植能力变差，土壤中的植物纤维等有机成分不能得到综合利用，并且现有的化肥包装不能适应微生物的种子液的生存环境。本产品组成包括：软体外盒１，外盒底部固封，外盒的上部具有充装口２，外盒中装有通过场强高于３００高斯的磁场中驯化培养的，能够适应氮、磷、钾饱和溶液渗透压的有益微生物的种子液３，外盒上具有呼吸孔４，呼吸孔上附有呼吸膜５。本产品用作避免土壤板结，提高土壤综合肥力的改良的化肥的磁性生物添加剂。--------------------------第24篇-------------------------—【申请号】03216110【发明名称】细黄链霉菌的固体发酵箱 【申请人】青岛地恩地生物科技有限公司【联系地址】山东省青岛市高科园（高新区）生命科学研究院【邮编】266061【发明人】张永升、徐树建【摘要】一种细黄链霉菌的固体发酵箱，属于发酵设备。它由箱体、框架、发酵盘及控制系统等构成。控制系统包括温度、湿度和风量控制机构。温度控制机构包括热交换器及其控制阀、温度传感器和温度控制器及微处理器。湿度控制机构包括加湿器和去湿器、湿度传感器及微处理器。风量控制机构包括无菌空气进风管、循环管、风机、有多个出口的送风管路、有多个入口的回风管路、回风管、风量传感器及微处理器。发酵盘中还安装着电子显微成像仪的探头，它与电子显微成像仪连接。电子显微成像仪与微处理器连接。发酵盘的底部带孔。它自动化程度高，产孢率高，有效活菌数量大，生产效率高。可广泛应用于细黄链霉菌及其它菌种的固体发酵生产中。--------------------------第25篇-------------------------—【申请号】03217356【发明名称】一种翻麦出料装置【申请人】林瑞兴【联系地址】山东省莱州市文泉西路728号【邮编】261400【发明人】林瑞兴、林哲生、王洪臣【摘要】本实用新型提供一种自动翻麦装置，属于啤酒生产设备，其结构是由壳体、旋转臂、中心轴、进料装置、水平布料收料装置、垂直翻料装置、出料装置和旋转臂驱动装置构成，壳体的上部设置有上盖板，中间设置有中隔板，中心轴垂直设置在壳体的中间，进料装置设置在上盖板上，出料装置设置在中隔板的底部，水平布料收料装置和垂直翻料装置设置在与中心轴相接的旋转臂上，旋转臂的外端设置有旋转臂驱动装置与壳体内壁相接。本实用新型的一种自动翻麦装置和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、自动化程度高和生产效率高等特点，因而，具有很好的推广使用价值。--------------------------第26篇-------------------------—【申请号】03217517【发明名称】酒精糟滤液零排放设备【申请人】孙子平、马玉才【联系地址】山东省济南市酒精总厂宿舍10号楼302室【邮编】250100【发明人】孙子平、马玉才【摘要】 本实用新型提供一种酒精糟滤液零排放设备，其结构是由滤液蒸发器、滤液储槽和循环水式除尘装置、拌料罐、混合加热器和粗馏塔构成，滤液蒸发器的稀滤液入口通过管道与滤液储槽出口相接，滤液蒸发器的浓缩滤液出口通过管道与拌料罐相接，滤液蒸发器高温蒸汽入口通过蒸汽管道接高温蒸汽包，滤液蒸发器的二次蒸汽出口分别通过管道与混合加热器和粗馏塔的二次蒸汽入口相接。本实用新型的设备和现有技术相比，具有设计合理、使用方便、节能效果好、节约水资源、治理污水排放和保护环境等特点，因而，具有很好的推广使用价值。--------------------------第27篇-------------------------—【申请号】03217681【发明名称】蒸煮糊液空气冷却器【申请人】孙子平、马玉才【联系地址】山东省济南市酒精总厂宿舍10号楼302室【邮编】250100【发明人】孙子平、马玉才、马凤娥【摘要】本实用新型提供一种蒸煮糊液空气冷却器，其结构是由壳体、鼓风机和筛板构成，壳体为圆筒状，上部为开放式开口，底部设置有糊液出口，上部侧面设置有糊液入口，下部侧面设置有人孔和进风口，鼓风机的出风口与进风口接在一起，筛板分层设置在壳体之中。本实用新型的蒸煮糊液空气冷却器和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、易于加工、安装使用方便、冷却效果好、节省能源、减少废水废液排放和防止环境污染等特点，因而，具有很好的推广使用价值。--------------------------第28篇-------------------------—【申请号】03218067【发明名称】一种用于蒸馏果浆发酵的水果蒸馏酒的蒸馏罐【申请人】刘玉田【联系地址】山东省烟台市莱山区清泉路32号烟台大学院内21号公寓112号【邮编】264005【发明人】刘玉田【摘要】本实用新型涉及一种用于蒸馏果浆发酵的水果蒸馏酒的蒸馏罐，以解决背景技术对不经压榨处理的果浆直接进行发酵后蒸馏，因黏度高易起泡，而无法进行正常的蒸馏操作的问题。解决该技术问题所采用的技术方案是：一种用于蒸馏果浆发酵的水果蒸馏酒的蒸馏罐，该蒸馏罐的底部设置排糟阀，上部设置进料孔、人孔、压力真空阀，其上部还依次联接酒气帽、酒气管、带又酒度计和出酒口冷凝冷却装置，其特征在于该蒸馏罐的底部设置蒸汽加热夹套，罐内设置蒸汽喷射管，罐体中心设置带有变速装置的碎泡桨，罐体上顶设置喷水球，酒气管与冷凝冷却装置之间设置泡沫洗涤装置。本实用新型可生产各种不经压榨处理的果浆直接进行发酵后蒸馏的水果蒸馏酒。--------------------------第29篇-------------------------—【申请号】03221249【发明名称】农用沼气池储气罩 【申请人】赵丙言【联系地址】安徽省砀山县关帝庙镇赵岗村【邮编】235323【发明人】赵丙言【摘要】本实用新型公开了一种农用沼气池储气罩，该储气罩包括罩体和出气管，罩体上端小，下端大，其纵截面呈梯形，罩体下端为敞口，上端通螺母和垫圈连接有出气管，上端里面设有加强筋。使用时，直接罩在储料池的台阶上，密封性能好，不易漏气，且容易出料，管理维护方便。其结构简单，制作容易，成本低。罩体用塑料制作，重量轻，耐腐蚀，不堪用时，能回收再利用。罩体上端小，下端大，便于工厂化批量生产和储运。可作为农村沼气池的储气罩使用。--------------------------第30篇-------------------------—【申请号】03221640【发明名称】可直接检测基因的免冲洗PCR扩增管【申请人】东南大学【联系地址】江苏省南京市四牌楼2号【邮编】210096【发明人】陆祖宏、刘全俊、王宏【摘要】本实用新型公开了一种可直接检测基因的免冲洗ＰＣＲ扩增管，包括反应管上且该反应管由管盖和管体组成，在用于ＰＣＲ的反应管内固定有分子信标，在ＰＣＲ反应管内固定分子信标的区域上有透明窗口，分子信标固定透明窗口内侧。本实用新型将分子信标引入技术方案后，能使基因扩增、杂交及检测一体化操作方法的操作得以简便、靶基因扩增时无需掺入荧光、成本得以降低且可使所得结果的可靠性得以提高。--------------------------第31篇-------------------------—【申请号】03221776【发明名称】无机膜生物反应装置【申请人】南京工业大学【联系地址】江苏省南京市新模范马路5号【邮编】210009【发明人】林晓、徐南平、宋军、仲盛来【摘要】本实用新型涉及一种无机膜生物反应装置，含有以管路连通的发酵罐、微滤膜分离器、透醇膜分离器，两个膜分离器均含有膜管和夹套。本装置使膜分离技术与生物反应技术耦合，将酵罐内含乙醇的发酵液通过泵连续输送，经微滤膜和透醇膜两次膜分离，透过液中乙醇被浓缩到４０－９９．５ｗｔ％，可作为乙醇产品或送去进一步精制，而未透过的发酵液从膜管的出口端返回发酵罐继续反应。本装置实现了连续分离移去反应产物乙醇而降低乙醇对反应的反馈抑制作用的目的，使乙醇转化率提高，能耗降低。无机膜以陶瓷管为支撑体，透醇膜采用ＭＦＩ型无机分子筛膜，微滤膜采用无机陶瓷膜。 --------------------------第32篇-------------------------—【申请号】03225073【发明名称】细胞体外同体培养装置【申请人】中山大学【联系地址】广东省广州市新港西路135号【邮编】510275【发明人】杨德威、刘福安【摘要】本实用新型涉及一种用于鉴定并发细菌感染对病毒感染致病性影响的细胞体外同体培养装置。该装置由细胞培养瓶和细菌培养室构成，细菌培养室为有一孔径不大于０．２２微米的微孔滤膜可与细胞培养瓶相通的封闭结构。本装置结构简单价格低；使用方法简单易操作，鉴定时间短，结果准确可靠；可以在可观察的条件下，了解何种细菌分泌物使低致病病毒，产生高致病性，建立不同菌株对病毒产生影响的数据；特别对禽流感的检测与防治具有重要的意义。--------------------------第33篇-------------------------—【申请号】03226094【发明名称】微生物检测板【申请人】卢新【联系地址】广东省广州市中山大道西491号棠利大厦西座308室【邮编】510665【发明人】卢新【摘要】一种微生物检测板，涉及微生物学检验的技术领域。本实用新型是由底面涂布吸水凝胶粉的上薄膜和表面涂布显色培养基粉的底片组成。底片是为微生物的成长提供营养，上薄膜与底片结合，形成了适于微生物生长的优良环境，再通过设定温度的培养，即可检测出微生物。本实用新型比已知技术的优越性在于节省大量的辅助工作，和节省微生物培养的时间以及操作简便，可随时进行样品的微生物计数测试，不受环境、实验设备、技术操作人员等多方面条件的限制。--------------------------第34篇-------------------------—【申请号】03226246【发明名称】一种复合糖浆的添加装置【申请人】广州珠江啤酒股份有限公司【联系地址】广东省广州市新港东路磨碟沙【邮编】510315【发明人】杨荣明【摘要】 本实用新型是一种应用于啤酒酿造中的复合糖浆的添加装置，包括糖浆贮罐，碱罐，阀门，管道和泵，其特点是通过糖浆贮罐底部安装的多个阀门同时对每个糖浆贮罐进行控制，使每个糖浆贮罐可根据生产需要在不同时间分别处于生产、清洗、贮存的工作状态，本实用新型可大幅度提高生产产量，提高设备利用率和劳动效率，保证了糖浆的供应，确保生产的连续性，经济效益明显。--------------------------第35篇-------------------------—【申请号】03226457【发明名称】便捷式生物反应器接种火圈【申请人】华南理工大学【联系地址】广东省广州市天河区五山【邮编】510640【发明人】浦跃武【摘要】本实用新型提供一种便捷式生物反应器接种火圈，包括圆环形火圈体（１），圆环形火圈体（１）的上端面设置有圆环凹槽（２），圆环凹槽（２）内可放置棉花、纱布或其它织物，织物浸润酒精；点燃酒精即可在圆环形火圈体的上端面形成火圈用于生物接种。本便捷式生物反应器接种火圈可直接置于生物接种口上，并不需要专人手持使用，利用本装置一个人即可完成生物接种的工作，而且亦避免了手持接种火圈容易造成操作者烫伤的问题，因而具有使用安全、方便的优点，而且本装置结构简单、制作实施容易，可广泛适用于生物反应器的接种操作。--------------------------第36篇-------------------------—【申请号】03230244【发明名称】种子罐接种装置【申请人】上海久泰生物工程有限公司【联系地址】上海市松江科技园区港业路18号【邮编】201614【发明人】吴梅丽【摘要】本实用新型涉及一种种子罐接种装置，由进气口、种子罐、排气口、阀门４、阀门６、接种口、阀门８、蒸汽进口组成，其特点在于，舍去阀门８和蒸汽进口，在阀门４和阀门６的中间置有内接和接种口，内接和接种口焊接，接种口置于外接内，内接和外接是螺纹连接，可拆卸。本实用新型的优点是无需二次消毒；常温操作，不烫手；全部为普通水暖器材，投资少，方便生产。--------------------------第37篇-------------------------—【申请号】03232116【发明名称】一种具有实时检测、控制pH和补料功能的摇床【申请人】上海国强生化工程装备有限公司【联系地址】上海市长宁区仙霞路西路585号【邮编】200231【发明人】张嗣良、张恂、王公先、王伟德、晏秋鸿、盛谷我 【摘要】本实用新型公开了一种具有实时检测、控制ｐＨ和补料功能的摇床。在摇床的核心部件摇瓶内设置了传感器（如ｐＨ电极等）能实时检测培养液的ｐＨ值（或其它参数）并转化成电信号，传到电子测控装置，只要培养液的ｐＨ值偏离设置值±０．１，电子测控装置就会在０．２秒内指令开启电磁阀，使补料瓶中的料液通过弹性补料管和补料针头从摇瓶一侧的补料口进入摇瓶中，当ｐＨ恢复到预定值后，电子测控装置就会自动指令关闭电磁阀；在摇瓶内底部锥角处，紧贴瓶壁设置２～４块挡板，其功用在改善摇瓶内培养组分的混合均匀度和溶氧情况，从而提高所测ｐＨ值的准确度。--------------------------第38篇-------------------------—【申请号】03232582【发明名称】一种同时处理多份生物样品的基片和生物芯片【申请人】上海复旦张江生物医药股份有限公司【联系地址】上海市浦东新区蔡伦路308号【邮编】201203【发明人】李久彤、田晓峰、张敏芳、易进华、王毅【摘要】本实用新型涉及生物芯片技术领域。具体地提供了一种同时处理多份生物样品的基片，所述的基片具有基片本体、位于基片本体上的沟槽、以及由沟槽隔开的反应区。还提供了一种包含所述的生物芯片基片和基片支架的生物芯片，所述的基片支架具有１－１０个放置基片的基片孔，并且在基片孔底部四周具有突起的裙边。本实用新型的生物芯片可灵活、简便、高效、无干扰地处理多份生物样品。--------------------------第39篇-------------------------—【申请号】03234782【发明名称】一种沼气池【申请人】刘清仁【联系地址】四川省巴中市巴州区九镇乡卫生院【邮编】636074【发明人】刘清仁【摘要】本实用新型公开了一种沼气池，其特征在于池体由塑性材料预制而成，进料口设置在池体顶部，由管道构成，其下端口深入在沼液中。与已有技术相比具有结构简单、造价低廉和使用方便安全等优点。同时，池体可以折叠，便于工业化生产时的包装运输。--------------------------第40篇-------------------------—【申请号】03234834【发明名称】一种沼气集气罩【申请人】刘清成【联系地址】四川省巴中市巴州区九镇乡街道【邮编】636074 【发明人】刘清成【摘要】本实用新型公开了用于收集开敞式沼气发酵池内沼气的一种沼气集气罩，包括罩体、设于罩体顶端的导气出口及设于罩体底端的加强边框，所述加强边框设有数个用于使之与沼气池的上壁固定的连接机构。其改进为罩体侧壁增设进料管，罩体顶部增设调压压板。本实用新型具有建造成本低、适用面广、使用安全方便、产气快的优点，还可调节气压、贮存余气。--------------------------第41篇-------------------------—【申请号】03234841【发明名称】沼气池除料器【申请人】陈夏林【联系地址】四川省遂宁市市中区南小区五居委会平房1-2号【邮编】629000【发明人】陈夏林【摘要】本实用新型是沼气池除料器，由抽杆、筒盖、抽料筒、抽料活塞柱、连接销、螺钉、铰连臂、阀门块、抽料活塞构成。具有结构简单，操作方便，减轻劳动强度，除料效率高，能有效保护除料人员的身体健康，避免人员中毒和伤亡事故的发生等特点。适宜沼气能源的开发利用推广使用。--------------------------第42篇-------------------------—【申请号】03235026【发明名称】椭球冠型树脂基复合材料沼气池【申请人】农业部沼气科学研究所【联系地址】四川省成都市人民南路四段13【邮编】610041【发明人】吴修荣、何捍东、梅自力、刘英、赵玉凤、郑时选、刘林、李忠【摘要】本实用新型公开一种椭球冠型树脂基复合材料沼气池，包括池身、池底、人孔、活动盖板、出料管、进料管和水压间，池身为长半轴的旋转椭球面，在椭球冠池身的顶部设置一带活动盖板的人孔，池身底部为法兰盘，在池身的两侧分别设置有进料管和出料管，出料管与位于池身外部的水压间相连通；本实用新型刚度好、表面积小、重量轻、耐酸耐碱、抗水软化和老化，气密性优良，易于安装和运输。--------------------------第43篇-------------------------—【申请号】03235092【发明名称】用于生物人工肝、肝细胞培养研究的生物反应装置【申请人】中国人民解放军第三军医大学【联系地址】重庆市沙坪坝区高滩岩30号重庆西南医院【邮编】400038【发明人】王英杰 【摘要】一种用于生物人工肝、肝细胞培养研究的生物反应装置，其特征在于：与培养液容器内的培养液连通的培养液输出管经培养液输出泵、氧气弥散管与反应器输入端连通，反应器输出端通过培养液输入管与培养液容器连通，以形成一个闭合的循环通路。本实用新型具有结构合理、操作简便和制备周期短等优点，它可以克服传统中空纤维生物反应器存在的缺陷，为肝细胞提供更符合生理环境的生长与培养条件，有利于获得具有高活性、高密度培养的肝细胞，最大限度地发挥生物学作用，实现肝特异性解毒功能、生物合成与转换代谢功能，保障以此为核心的生物人工肝的肝支持与治疗作用。--------------------------第44篇-------------------------—【申请号】03235093【发明名称】用于生物人工肝、肝细胞培养研究的生物反应器【申请人】中国人民解放军第三军医大学【联系地址】重庆市沙坪坝区高滩岩30号重庆西南医院【邮编】400038【发明人】王英杰【摘要】一种用于生物人工肝、肝细胞培养研究的生物反应器，其特征在于：它是由设置在立方形壳体内的外腔、由中空纤维、缓冲腔构成的横向腔体和纵向腔体构成，横向腔体、纵向腔体与外腔之间通过中空纤维上的微孔彼此相通，横向腔体和纵向腔体上均设置有进液口和出液口，立方形壳体上设置有与外腔相通的肝细胞加入口和排气取样口。本实用新型具有结构合理、操作简便和制备周期短等优点，它可以克服传统中空纤维生物反应器存在的缺陷，为肝细胞提供更符合生理环境的生长与培养条件，有利于获得具有高活性、高密度培养的肝细胞，最大限度地发挥生物学作用，实现肝特异性解毒功能、生物合成与转换代谢功能，保障以此为核心的生物人工肝的肝支持与治疗作用。--------------------------第45篇-------------------------—【申请号】03243140【发明名称】具有汉字显示功能的微生物培养器的自动控制器【申请人】刘书泽、易新【联系地址】北京市西城区六埔坑一区12号楼2门402号【邮编】100011【发明人】刘书泽、易新【摘要】 本实用新型名称为：具有汉字显示功能的微生物培养器的自动控制器，涉及一种自动控制器。其主控ＣＰＵ内含汉字库，对液晶显示器进行驱动控制，使该自动控制器具有了汉字显示功能，可提示应输入工艺参数的名称，并直接由数字键盘输入工艺参数值，使工艺参数的录入、修改、查询变得十分直观、简便；主控ＣＰＵ与油温监控ＣＰＵ、液温监控ＣＰＵ、液位监控ＣＰＵ一起实现了对加热介质温度、培养液温度及液位等的分散控制；主控ＣＰＵ还根据预先设定的工艺参数及当前时间，或根据其他ＣＰＵ传来的需要被控设备动作的信息，控制各被控设备的动作。本说明书详述了该自动控制器的特征和工作原理，并结合附图说明了实施例的组成、各元件作用及相互连接。--------------------------第46篇-------------------------—【申请号】03243941【发明名称】光合反应沼气发生器【申请人】吴兆流【联系地址】安徽省合肥市长江东路593号三楼安烽公司【邮编】230011【发明人】吴兆流【摘要】本实用新型公开了一种光合反应沼气发生器，是一种采用光热作用在化学微生物过程中的加速生成沼气的新型生产沼气装置，能够改变过去的小农沼气装置，使沼气装置工厂化生产成型，同时还能改善过去沼气生成方法上缺少的温度环境，即可改变低热能作用而使沼气生成过程中的化学微生物反应不彻底和生产沼气不足和产气量低、速度慢的弊病，给工厂化成型沼气装置的推广应用创造了有利的条件。--------------------------第47篇-------------------------—【申请号】03245701【发明名称】太阳能沼气池【申请人】徐祯祥【联系地址】河南省郑州市金水区德亿路4号院3号楼12号【邮编】450008【发明人】周琳、孙君曼、关智武、谢宝瑞、徐祯祥【摘要】本实用新型公开了一种太阳能沼气池，是在太阳能咸水池（１）底部安装的一组支柱（１０）上安装着一座被咸水（２）淹没的沼气池（６）。本技术方案的特点之一是：它把直接吸收的太阳能转化为热能之后贮存在发酵室的底部，可常年稳定地提供充足的热量，显著提高沼气生产效率。之二是：便于连续化机械化操作，适于规模化经营。之三是：具有其它方面（如浴池、游泳池、干燥室、温室等）的重要开发价值。因此，在城市和农村都有巨大的应用市场。--------------------------第48篇-------------------------—【申请号】03248143【发明名称】有机肥快速生成器【申请人】李定华【联系地址】湖南省长沙市教育街52号湖南省农业厅院内【邮编】410005【发明人】李定华【摘要】 一种有机肥快速生成器，其特征在于它包括机架、发酵罐、与驱动电机相联的减速箱和控制装置，发酵罐装于机架上，其内设有通过传动机构与减速箱相联的搅拌轴，该搅拌轴上装有螺旋抄板；发酵罐壁外装有导热传热油箱，该油箱内装有与控制装置相联的低温电阻式加热器，其外包覆有保温层；发酵罐上开设有通风管，并配装有鼓风机。控制装置包括相互连接的微电脑定时开关机控制器、间歇运行控制器和数字化加温保温控制仪。本实用新型设备投入只有进口同类设备的二十分之一；因不需要发酵场地，大大节省了基础设施的投资；其生产周期短，操作非常简单，只需要在开机设置好时间、温度后，可全自动化运行，生产规模可大可小，有利于推广运用。--------------------------第49篇-------------------------—【申请号】03250547【发明名称】新型自动底层出料永不换料沼气池【申请人】杨德亭【联系地址】山东省陵县神头镇皂户杨村【邮编】253500【发明人】杨德亭【摘要】新型底层出料永不换料沼气池，涉及沼气池的修建技术领域，为的是解决沼气池出料难、日常管理不方便等问题，主要技术特征在于在水压间（２）下端装有一个可调高低的出料管（３），通过水压间的压力，压出沼气池底层的沉积料，并在沼气池内部装有搅拌破壳器（８）装置，永不换料，便于日常管理，提高沼气的产气率。--------------------------第50篇-------------------------—【申请号】03254190【发明名称】食用菌接种孔塑料定形器【申请人】龚长久【联系地址】湖北省随州市三里岗镇香菇庄【邮编】441325【发明人】龚长久【摘要】本实用新型是一种为食用菌料袋制作定形接种孔口的塑料器具，它采用塑料作原料，上部柱形，顶端两侧有孔，穿线用于拉出，下端锥形，便于插进培养料。此打孔定形器在高温灭菌前插入料中，接种时拉出该打孔定形器，料袋内即形成一中空孔口。将菌种接入中空孔内，菌丝可同时从中间向外萌发生长，达到在相对较短时间内长满料袋的目的。--------------------------第51篇-------------------------—【申请号】03254367【发明名称】消除沼气池浮渣的装置【申请人】王益年、梁桂养【联系地址】广西壮族自治区南宁市方圆路3号1栋3单元102号【邮编】530022【发明人】王益年、梁桂养【摘要】 一种消除沼气池浮渣的装置，包括输送泵、输送管道，其特点是在高出沼池外的上方建有储液槽，输送泵的输入口在沼气池底部，输送泵的输出接入储液槽内，在沼气池内的上方安装有水封槽及沼液翻斗，储液槽出口管通到水封槽内，管口浸在液面之下；水封槽有溢流口，使沼液流到沼液翻斗内，水封槽上方有活动盖，该装置解决了目前沼气池浮渣结壳的问题，不容易泄漏沼气，安全可靠，沼气产量比普通未加本装置的可提高５０％以上，并提高了发酵原料的利用率，可以大量使用秸秆发酵料。--------------------------第52篇-------------------------—【申请号】03256902【发明名称】玻璃钢沼气池【申请人】何承华【联系地址】安徽省安庆市集贤南路198号【邮编】246001【发明人】何承华【摘要】本实用新型公开了一种玻璃钢沼气池，它包括上下两个密封的半池，上半池上设有出气孔，在所说上半池顶部设有人孔、两侧分别设有进料口和出料口，出料口处固定安装水压间。由于水压间与沼气池为一整体结构，因此，即使地基下池，沼气池也不存在任何漏气漏液问题，本沼气池运输安装方便，使用寿命长，且便于维修和清污。--------------------------第53篇-------------------------—【申请号】03257188【发明名称】输送沼气过程中的气水分离与阻火安全器【申请人】林庆明【联系地址】福建省永安市南大路25号【邮编】366000【发明人】林庆明【摘要】本实用新型为一种输送沼气过程中的气水分离与阻火安全器，它涉及到沼气工程领域。它包括有一个进气口ａ、多个小的出气孔ｃ的大管ｄ以及排水口ｅ、出气口ｂ、Ｕ型管ｆ和沿着气体流动方向呈渐扩形的容器ｇ。其特征在于：１．进入容器内的气体由一个进气口ａ变为多个小气孔ｃ。２．在竖直方向上出气口ｂ在最高点，排水口ｅ其次高，最低位置为进气口ａ。由于采用上述结构使得１．动能转化成压力能降低气体的流动损失。２．速度变慢气水比重不同分离更完全。３．进气口在水面下方，当发生回火时能起到阻火作用，４．当容器内的水积到一定时，能通过Ｕ型管自动疏水，５当沼气的压力高于水柱高时，能自动卸压力保护好沼气池。--------------------------第54篇-------------------------—【申请号】03257848【发明名称】生物传感器用的生物酶电极【申请人】天津南开戈德集团有限公司、南开大学【联系地址】天津市卫津路94号南开大学校内【邮编】300071 【发明人】陈强、李明智、吴宝艳、王淑芳、史海滨、谢伟、韩松岩、黄亮、刘东波、蒋琳洁【摘要】本实用新型涉及一种生物传感器用的生物酶电极，它是由工作电极（１）、对电极（２）、载体（３）、覆盖电极表面的绝缘体（４）和反应器（５）构成，反应器（５）是由在工作电极（１）下端的高分子累积膜（６）、纳米颗粒（７）、基质包埋酶层（８）、酶（９）和保护层（１０）组成，本实用新型综合应用高分子聚合物累积膜技术、包埋酶技术和纳米技术，具有抗干扰、使用寿命长、灵敏度高及测量范围宽的特点。--------------------------第55篇-------------------------—【申请号】03260012【发明名称】高效发酵法生物制氢膨胀床设备【申请人】哈尔滨工业大学【联系地址】黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈工大市政环境工程学院二校区2614#【邮编】150090【发明人】任南琪、王相晶、向文胜、郭婉茜【摘要】高效发酵法生物制氢膨胀床设备，它涉及一种发酵生物制氢装置。它由外筒体、设置在外筒体内的内筒体、上盖、连接在外筒体下部的装有轻质填料的下筒体、以及安装在外筒体和下筒体之间的筛网组成，内筒体顶部与上盖固定连接，内筒体与外筒体之间构成环形的沉淀区，内筒体下端与外筒体之间构成环形的污泥回流区，在上盖的下面还有两块出水挡板，两块出水挡板对称设置在内筒体外部的两侧，在上盖上开有两个分别与内筒体和出水挡板内侧相通的发酵气的排放管，在下筒体的底部设有进水管和排空管。本实用新型将反应区、沉淀区、导流区、污泥回流区建在一个反应器中，减少了生物颗粒界面层厚度和温度梯度，提高了传质效率，使发酵气体能迅速释放。--------------------------第56篇-------------------------—【申请号】03260033【发明名称】原位合成微阵列用微腔反应装置【申请人】哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司【联系地址】黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街162号【邮编】150090【发明人】刘晓为、王春生、张宇辉【摘要】本实用新型涉及的是一种原位合成微阵列用微腔反应装置。下部为一个由反应惰性材料制成的底板，在底板上开有进液孔和出液孔，衬底位于底板的上方，衬底的反应面向下，在底板与衬底之间设置密封圈。本实用新型的装置具有密封性、流平性良好及反应动力性能合适的优点。能满足寡核苷酸合成过程中对反应体系密封性、流平性及反应动力参数的要求，可以用于原位合成微阵列时使用。 --------------------------第57篇-------------------------—【申请号】03263987【发明名称】一次性使用无菌过滤培养器【申请人】张新妹、胡昌勤、牛刚【联系地址】北京市天坛西里2号中国药品生物制品检定所抗菌素室【邮编】100050【发明人】张新妹、胡昌勤、牛刚【摘要】一种一次性使用无菌过滤培养器，是在封闭式的透明罐体的顶壁上设有进液口及进液嘴、出气口及其出气嘴，在其底壁上设有出液口及其出液嘴，并在其底壁内设有过滤膜，在罐体上的容积为９０－１００ｍｌ处和５０ｍｌ处分别环设有１００ｍｌ的预警环线和５０ｍｌ的冲洗标识环线。检验员在操作时，通过１００ｍｌ的预警环线，能够准确地加入１００ｍｌ液体培养基，可以达到罐内所要求的空间，保证氧气的供给，使需氧菌的正常生产。在进液导管上距罐体的１０－１５ｃｍ范围内设置一个环形的剪切线标志。在罐体内的进液口的下部设有出液装置，出液装置上设有若干个出液孔。可以使液体均匀进入灌体内，不会造成局部药品浓度的残留增加，以确保检测的准确性和药品的质量。--------------------------第58篇-------------------------—【申请号】03265110【发明名称】发酵槽（罐）通风管防堵塞装置【申请人】隆润新技术发展有限公司【联系地址】北京市海淀区中关村南大街12号百欣科技楼705【邮编】100081【发明人】高霄阳、鲁杰、黄宏坤、王小红、王静、江宏【摘要】一种新型的发酵槽（罐）通风管防堵塞装置。它在通风管上通风孔周围加工一凹槽，利用凹槽固定防堵纱网覆盖通风孔，防止通风孔附近的物料进入并堵塞通风孔。--------------------------第59篇-------------------------—【申请号】03266168【发明名称】自吸式醋酸发酵装置【申请人】石家庄珍极酿造集团有限责任公司【联系地址】河北省石家庄市仓安路245号【邮编】050051【发明人】张林、刘会勇、王立峰、张会荣、沙会琴、高素果、张彦荣【摘要】 一种自吸式醋酸发酵装置，属发酵设备技术领域。用于解决现有发酵装置功耗大、使用性能落后之缺陷。构成中有罐体和自吸装置，自吸装置的转子、定子位于罐体中，转子轴与罐体外的驱动装置传动连接。改进为，转子采用六直叶转子，定子上的气液槽倾斜设置。六直叶转子的直径相对现有三直叶型、四弯叶型可缩减近５０％，转子质量小转速高，与定子上倾斜设置的气液槽相配合易于获取控制吸溶氧速率、吸气效率及气泡含量和大小，进而降低旋转负荷和功耗。适于作为液态深层发酵工业设施使用，尤其适宜用在液态深层醋酸发酵生产中。--------------------------第60篇-------------------------—【申请号】03268402【发明名称】简易厌氧发酵装置【申请人】中国水产科学研究院黄海水产研究所【联系地址】山东省青岛市南京路106号【邮编】266071【发明人】王秀华、宋晓玲、黄倢、杨冰【摘要】本实用新型是一种简易厌氧发酵装置，其包括：发酵瓶，充气与接种管路。在聚碳酸酯材质的缩口发酵瓶瓶口中设有密封瓶塞，在该瓶塞上设有充气管路与接种管路，由数个该类型发酵瓶连同瓶塞上的充气管路与接种管路所组成的发酵瓶组，再置于大容积的工艺环境工程箱内进行发酵过程；该箱设有高压灭菌设施，恒温控制设施和对应于诸发酵瓶的操作窗口，高纯氮气瓶提供的无菌气源从诸该窗口中接通于诸发酵瓶的充气管路。本装置结构简单，易操作控制，使用安全，方便灵活，尤其适用于小规模（罐容积小于５００升／次）的厌氧细菌发酵生产，实验室内厌氧菌菌苗的大批量生产等。在投入较少的前提下，实现一定的发酵规模，以满足小规模发酵生产及实验室内的中试发酵实验的需求。'