江山馨园小区桩基工程施工合同

'桩基施工合同正文施工合同甲方:乙方:台同编号:签订日期:年月日 桩基施工合同正文工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其实施细则，结合本工程具体情况，经双方平等协商一致，特订立本合同:第一条工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:旋挖钻孔灌注桩旋挖钻孔灌注桩工程桩根，试桩根（其中根定为工程桩），桩长约米(不含空孔)；未尽事宜，未列事项以桩基图纸内容为准。四、承包方式:采用包工、包质量、包安全和文明施工等的综合包干形式。五、工作内容:灌注桩钻机成孔、安装导管、浇灌混凝土。第二条工程造价及付款方式一、工程造价:本合同单价是按照米数计算，钻孔灌注桩1m，综合单价元。钻孔灌注桩工程量计算规则:①以米计算（孔口到孔底）；②二次成孔的单独计量（遇到大量垮塌需要回填的，再次成孔的）。注:以上单价均为不含税价。二、付款方式:1、工程桩施工完毕 桩基施工合同正文，或段时间没有桩打的时候必须付款80%。其余20%余款应在旋挖桩机施工完毕后15日内付清。第三条工程工期一、工程桩开工日定于年月日，工程桩工期约为天。二、对以下原因造成竣工日期推迟，经监理、甲方现场代表确认，工期相应顺延:1、因变更设计造成工程量增加；2、因甲方“三通一平”条件不具备引起停工；3、施工中遇到地下管网、文物造成的停工；4、不可抗力；5、合同约定或甲方同意给予顺延的工期；6、因甲方未及时中转及外运泥浆和残渣对施工产生影响。三、乙方在上述情况发生或结束后一日内，就延误的原因、时间向监理、甲方代表提出工期签证，经监理、甲方代表审核，工期顺延。第四条图纸资料及设计变更一、甲方在开工3日前向乙方提供施工场地地质报告、工程总平面图各一份、桩位设计图四份。甲方根据工程进展提供可施工的正式施工图，确保不因图纸问题影响乙方施工。二、甲方交付乙方的施工图纸、各种技术资料作为施工有效文件。如因地质情况发生变化，甲方有权要求设计部门作出变更。三、在图纸会审后，甲方由于实际需要必须变更设计的(重大设计变更需要经原设计单位批准)，应在乙方进入该项施工前将变更通知单传达乙方。四、设计变更应办理洽商确认手续，因设计变更发生的工程量增减据实调整。第五条甲方的责任 桩基施工合同正文一、水、电、管线、道路等按乙方指定要求接通到施工现场的地点。二、在开工前，办理好各项必办手续，乙方的有关手续，由乙方办理。三、安排吊车（安放导管下钢筋笼），挖机（平整场地）配合施工。四、对施工现场周围建筑物、构筑物、地下管网等逐一向乙方现场交底，如需采取保护措施，甲方应承担其费用。五、对所提供资料和真实准确性负责。协调与现场周围单位及居民关系，确保施工顺利进行。六、施工场地严禁开挖，只须清理场内的障碍物、平整、碾实并铺设砖渣，同时准备部分砖渣备用，负责施工中的残渣和泥浆的中转及外运工作。七、向施工现场派驻负责人一名，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交接工程验收手续及其他事项；八、有权制止乙方及其施工人员违反甲方项目现场的管理规定的行为。九、在施工过程中因甲方原因造成停工的，甲方应给乙方每天2O00元的台班费，工期顺延。十、甲方负责该工程的所有检测(动测、静载、试桩静载)费用，也可交由乙方处理，费用由双方另行协商。十一、桩基工程完工后，三个月内甲方应组织验收，若三个月内未组织验收视为桩基工程质量合格。第六条乙方的责任一、开工前严格按照有关法规、标准编制施工组织设计及工程进度计划，并报监理、甲方审批，并严格按批准的方案执行。二、按监理、甲方要求的时间提供材料用量计划表和其它报表。三、 桩基施工合同正文乙方应接受各主管部门的管理，安全施工、文明施工。遵守当地政府和各有关部门对施工现场、交通、噪音及劳动用工、建筑管理等规定，交纳相应费用。承担一切安全、文明施工责任。四、乙方应认真审核领会图纸，严格按现行规范、标准、图纸及施工组织设计组织施工，确保桩基质量达到设计及规范要求。第七条现场管理一、双方委派的现场施工代表在各授权的范围内行使职权。二、双方委派的现场代表的姓名及授权如下:甲方:现场总负责:乙方:现场总负责:三、甲方委托监理公司，按照监理委托合同约定的权限进行工程管理，乙方无条件接受监理方在其权限范围内的正常监理，对于监理方的管理要求有异议的及时与甲方沟通，不得因此影响工程进度。四、在施工过程中，乙方发现地质勘察报告及资料与实际不符的、施工图与说明不符，有义务书面及时通知监理、甲方，监理、甲方应及时书面提出处理意见。五、施工中若遇设计变更、工程量增减，双方应办理工程洽商。工程洽商需经甲方、乙方、监理方三方签字后生效。六、乙方应会同监理部门对当日完成的工程量进行会签。七、乙方应接受监理公司、甲方对质量、安全、进度的检查监督，并提供方便。笫八条工程验收一、工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方，甲方收到竣工报告后5日内与乙方办理工程量决算。二、乙方应及时整理竣工资料，并提交完整的竣工报告(资料)和竣工图，一式4份，交甲方3份。具体作法按照现行相关规定办理。 桩基施工合同正文三、工程验收按现行各建设管理法规进行。经验收合格后，由乙方完善工程资料，报甲方认可。四、桩位验收，如因桩位偏移超过验收规范要求，或者出现其它桩基质量问题，需对基础及上部结构进行调整，由此发生的费用由乙方承担。第九条违约责任一、甲方无故中止合同，向乙方支付违约金万元人民币。二、甲方未能做到三通一平导致工期延误，造成损失由甲方承担，元/天。三、甲方未能按合同约定支付工程款违约金按元/日计算。四、工期:乙方必须按本合同约定的时间内完成桩基工程施工，若因乙方原因造成拖延工期，违约金按元/日计算，从工程款中扣除。笫十条附则一、本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，可向本项目所在地人民法院起诉。 桩基施工合同正文二、本合同经双方代表或委托人签字并盖章后生效。三、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等的法律效力。甲方:乙方:开户行帐号:开户行帐号:法人代表:法人代表:(或委托人)(或委托人)年月日年月日'