赞比亚桩基工程(最终版)

'DANGOTEINDUSTRIESZAMBIALTD赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同发包人：中国中材国际工程股份有限公司承包人：深圳南华岩土工程有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：中国中材国际工程股份有限公司承包人（全称）：深圳南华岩土工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和《建设工程施工合同条件》，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况工程名称：DANGOTEINDUSTRIESZAMBIALTD赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程工程地点：NDOLA,ZAMBIA工程内容：钻孔灌注桩成孔、混凝土浇注、钢筋笼制作安装、灌注桩试验检测；CFG桩成孔、混凝土浇注、CFG桩试验检测等内容。详见承包人承揽工程项目一览表(附件一)工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：桩基设备进场卸车、组装、拆卸；泥浆渣土外运（含泥浆池）；定位放线、钻孔灌注桩成孔、钢筋笼制作安装、混凝土灌注、灌注桩试验检测；定位放线、CFG桩成孔、混凝土灌注、CFG桩试验检测。地勘超前钻补勘工作。三、合同工期：开工日期：具体以开工报告为准。竣工日期：具体竣工时间以发包人要求为准。合同工期：180日历天（考虑试桩与工程桩同步进行，其中冲击反循环桩仅为100条）。工期：承包人承诺：窑中、窑尾、均化库、熟料库灌注桩暂按243根考虑，桩长50m2中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同计取。若其中不含冲击反循环桩，则施工工期70日历天。四、质量标准工程质量标准：按照国家现行有关规范、标准验收，工程合格率100%。五、合同价款暂定金额（人民币大写）：¥2502万元人民币（大写：贰仟伍佰零贰万元人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及附件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、投标人报价汇总表双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2011年9月20日合同订立地点：昆山市前进东路586号苏州中材建设有限公司办公大楼3中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：承包人：中国中材国际工程股份有限公司（公章）深圳南华岩土工程有限公司（公章）地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号地址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：0512-55183888电话：传真：0512-55183899传真：开户银行：开户银行：上海浦东发展银行南京分行莫愁支行税号：320121710929340税号：账号：93160155200000033账号：邮政编码：215300邮政编码:4中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同第二部分通用条款（略）详见国家示范本建设部、国家工商管理总局联合颁布GF-1999-02015中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书2、招标文件、投标文件3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、投标承诺书8、工程质量保修书2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑质量管理条例》。2.3适用规范、标准的名称：中华人民共和国建设部、中国工程建设标准化协会颁发的现行有关规范、标准详见下表，但不限于此。1、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）2、建筑桩基技术规范（JGJ94-94）、3、建筑桩基检测技术规范（JGJ106-2003）、4、基桩低应变动力检测规程（JGJ/T93-95）、5、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）。6、钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2003）7、钢筋焊接接头试验方法（JGJ/T27-2005）8、钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-2005）9、工程测量规范（GB50026-2005）10、混凝土工程施工质量验收规范（GB50204-2005）11、混凝土结构试验方法标准（GB50152-2003）12、混凝土强度检验评定标准（GBJ107-2003）13、混凝土质量控制标准（GB50164-2003）14、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2003）15、国家有关工程建设的其他规范3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后陆续提供肆份（其中贰套为竣工图纸）。6中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同发包人对图纸的保密要求：承包人不得转借使用。二、双方一般权利和义务4、工程师4.1发包人派驻的工程师姓名：涂成功职务：项目经理职权：是本公司派驻施工现场全面、完整的履行施工合同的项目负责人，对外履行法人的一切义务，协调与业主及相关部门的关系；对内负责全面管理、协调等工作，就整个项目的施工质量、进度、安全、成本及其它对公司法人负全责。4.2承包人派驻的代表姓名：卢刚职务：项目经理承包人需安排具有国外施工经验的资深项目经理常驻现场，承包人管理人员必须服从发包任务人安排和管理，发包人有权要求承包人在15日内撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，更换人选需经发包人审核同意；项目经理必须采用有效措施保证在整个施工期间施工现场施工质量、进度、安全、人员等满足工程要求。职权：是承包公司派驻施工现场全面、完整的履行施工合同的项目负责人，对外履行法人的一切义务，协调与发包人及业主的关系；对内负责全面管理、协调等工作，就整个项目的施工质量、进度、安全、成本及其它对公司法人负全责。5、发包人工作5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）发包人根据承包人要求，提供全新220型旋挖钻机一台；全新CFG桩长螺旋钻机一台；全新冲击反循环钻机两台、一台全新100型钻机（详见附件六）。（2）发包人负责交给承包人肆份施工图纸，并由技术人员进行技术交底。图纸变更和现场修改发包人要及时通知承包人。（3）发包人对于承包人存在的进度、质量、安全、环保施工等问题，可随时提出合理性指导性意见，承包人不得拒绝执行且必须及时进行整改。（4）发包人无偿提供施工用水、电、油供应接点并承担相关费用。(承包人自行解决现场用水、用电的管、线铺设工作)。（5）现场场地平整、临时道路由发包人承担。（6）发包人应及时提供按照合同规定应由发包人提供的施工主材（施工辅材由承包人自行7中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同负责）。（7）发包人认为承包人某工作人员不能胜任工作时，有权要求承包人更换，承包人不得拒绝，承包人更换人员的所有费用由承包人承担。发包人认为承包人无能力保证工程工期、质量安全及环保施工时，有权要求承包人做出保证，如承包人拒绝保证或做出的保证不能被发包人接受，则发包人有权单方面宣布终止合同，或将其中一部分工程内容自己或委托第三方完成，其费用按合同综合单价的双倍扣除。（8）发包人负责将本公司的环保要求及有关环境管理文件传达给承包人。承包人必须遵守发包人的各项管理制度和协议及附件约定。如承包人违反发包人的管理制度和协议及附件约定，发包人将对承包人进行经济处罚。（9）发包人负责办理出国人员的签证、当地国劳工证、居住证等境外应办的一切相关证件并承担由此发生的费用。同时，发包人承担承包人一次上海（北京）往返工程所在国的机票和国外交通费用，其他交通费用由承包人自理。承包人工作人员护照由发包人项目部统一管理。（10）发包人负责提供现场生活宿舍、部分生活设施(具体仅限床架、床板、床上用品壹套----具体为被褥、床单、被套、枕头、洗脸盆各一个)以及厨房硬件设施。其余皆由承包人自行解决。（11）发包人负责在国内为承包人外派员工办理人身意外伤害商业保险，所需费用由发包人负责。（12）发包人根据现场实际情况，配备一台25T吊车，一台履带式挖掘机，1~2台混凝土灌车及司机供承包人使用，确保满足承包人施工需要。5.2发包人委托承包人办理的工作：如有发生承包人工作范围及承包人承诺书以外的工作及其费用由发包人承担。6、承包人工作6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）承包人必须选派有国外施工经验的项目经理、技术负责人、测量工程师、工长、技术员、专职安全员、质量检查人员、班组长驻守工地，负责施工队伍的管理和协调工作。承包人必须保证发包人所要求的熟练技术工人的数量和技术素质；（2）承包人必须配合发包人进行相关出国签证手续的办理工作，并按照甲方规定的时间提交合格的拟出国人员的护照及相关资料。出国手续办理完毕后的人员，应保证其按照发包8中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同人要求的时间、地点进行集中，否则按违约进行处罚，每更换1人按10000元/人向发包人交纳违约金，承包人应保证派往现场施工人员(含管理人员)满足现场施工需求(根据发包人的现场指令逐步分阶段调入)。因承包人原因被发包人或工程所在国遣送回国的（不含生病、工伤经发包人确认允许回国人员）承包人将承担人员出国所有费用，另处5000元/人的违约金。（3）承包人需遵守发包人的管理规章制度，无论何种原因，每出现一次十人以上集体罢工，每次罚款10000USD，如果性质恶劣，发包人将视情况采取更严厉的措施进行处理；无论何种原因，每出现一次打架斗殴，每次罚款5000USD；未经批准私自外出或夜间不归者，每次罚款2000USD。以上罚款从承包人工程款中扣除。（4）承包人须视工程进展情况随时增减施工人员，对发包人提出的人员增减要求，承包人应无条件执行。若发包人安排本合同以外工作而需额外增加施工人员，则此费用由发包人承担。（5）承包人不可因任何理由推诿发包人交付的与桩基工程相关的工作。（6）承包人须按发包人要求提供各种资料（中英文对照版），并配合甲方进行检查验收。（7）承包人应做好施工现场的防护工作，如发生设备、机具、材料的丢失或损坏，承包人应负责赔偿。（8）承包人对发包人提供的机具及其他材料应妥善保管、维护、合理使用，若承包人保管维护或使用不当造成丢失或损毁，承包人应照价赔偿。（9）承包人不得以任何形式将合同工程分包或转包给他人。（10）承包人负责出国人员的护照、体检等相关手续的办理，并承担相应费用。承包人必须安排能力强、身体健康的工人按施工计划进驻现场，如果因为承包人人员身体健康状况或其它不良事件引起本人施工行为终止或引发严重事件（含残、亡事件），则由承包人承担责任及经济损失。（11）承包人施工人员进驻施工现场，要遵守当地政府和地方当局的管理制度和规定。因承包人原因导致发包人受到业主、当地政府或者地方当局对安全、治安管理等方面的处罚，其费用由承包人承担。（12）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周、月提交施工进度计划(附表横道图及网络图)。每周五12：00之前提交上周进度实施情况以及下周进度计划；每月25日前提交上月、进度实施情况以及下月进度计划安排。9中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同（13）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：做好交工前成品保护工作，所有建（构）物工程,在工程验收前均属承包人的保护期，在此期间发生损坏，承包人自费予以修复直至发包人满意。（14）承包人负责按照经确认审定的图纸和本合同工程范围内容严格组织施工，承包人不得自行修改图纸施工。（15）承包人负责发包人提供材料、设备、机具的保管，若保管过程中出现材料、设备的丢失或者损坏，由承包人承担损失。（16）承包人保证施工场地清洁卫生符合当地环境卫生管理的有关规定，且交工前达到工完场清，并承担其自身原因违反规定造成的损失和罚款。遵守发包人和业主的管理规定，按标准化施工现场要求文明施工。（17）承包人负责承包人雇佣人员的伙食费，发包人负责对承包人伙食进行监督检查。确保承包人雇佣工人伙食达标。（18）承包人负责泥浆渣土外运至发包人指定地点（运距不超过1.5km）。三、施工组织设计和工期7、进度计划7.1本工程中有关进度计划的要求：执行承包人承诺的合同工期及发包人批准的《施工组织设计》中的网络计划进度要求，但最终以发包人项目经理部要求的合理工期节点为准，承包人须绝对服从（需夜间施工赶工的，承包人必须绝对服从）。7.2承包人必须按照发包人项目经理部要求的合理工期节点完成，如因承包人原因而导致的工期延误，则按照每延误一天5000元人民币予以罚款。该款项从工程进度款中扣除。如因发包人原因而导致的工期延误，则工期顺延。8、工期延误8.1双方约定工期顺延的其他情况：①建设项目停、缓建；②不可抗力。8.2承包人必须按发包人要求的节点工期完成各单体工程，每延迟一天罚款5000元人民币，最终罚款额度不超过“总结算价款”的10％。8.3发包人有权在承包人应得款项中扣除违约金和罚款，承包人不得有异议。四、质量与验收9、隐蔽工程和中间验收：桩基定位放线、安装护筒、钻孔成孔、清孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇注、桩基试验检测全过程。9.1双方约定中间验收部位：按照业主规定的表格格式，对施工图纸范围内各分部分项工程10中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同进行验收。五、安全施工：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用等，由承包人承担。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。承包人项目经理及安全负责人按时参加由发包人组织的每周安全例会。六、合同价款与支付10、合同价款及调整10.1本合同价款采用:包工不包料（包辅材）、包工期、包质量、包安全文明施工、包综合单价的清包工承包方式（含3.5%税，承包人开具深圳当地建安发票）。定位放线、灌注桩成孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇注按418元/M计；定位放线、CFG桩成孔、混凝土浇注按103元/M计；空桩（指只成孔、钢筋笼制作安装、未浇注混凝土部分）按380元/M计；灌注桩小应变试验770元/根（含检测设备）【检测数量按中国规范要求灌注桩总数的30%】。灌注桩大应变试验8180元/根（除8T大应变锤主材由发包人提供，其余设备由承包人提供）【检测数量按中国规范要求灌注桩总数的5%】。灌注桩静载试验150000元/根（静载平台钢材由发包人提供，制作及主材以外机具材料由承包人提供，静压材料由发包人提供）【暂考虑6根试桩】。地质勘测280元/M,（含土层及岩层）【地勘设备由发包人提供】。冲击反循环780元/M（按岩层考虑）【设备由发包人提供】。CFG桩基载荷板试验10000元/点【检验设备由承包人负责，按总桩数1%考虑】。上述试验综合单价中，含按发包人要求提供中英文对照合格试验检测报告。10.2本合同价款采用以下方式结算:实际工程量×中标综合单价＝合同价款（含税金）10.3.双方约定合同价款的其他调整因素：10.4双方约定不可调整的费用:除10.5条款以外其他一切因素引起的相关费用增加。11中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同10.5.双方约定可以调整的费用：a、施工图中没有的，但实际确需发生的如：出现异常地质情况,需进行额外处理工作，则承包方上报施工方案，经发包方审核确认后方可施工，所发生相关费用按照发包人《工程签证单》要求（详见附表五）办理签证。b、由于设计变更增、减的工程量按生效的现场实际签证为准（施工现场工程量签证单见附件五）；11、工程预付款11.1发包人向承包人预付工程款：合同暂估总价的20%，承包人提供合同暂估总价20%的预付款保函；工程预付款从开工第二个月起分两次等额扣回，预付款扣回后，发包人退还承包人预付款保函。发包人在合同生效后7日内支付给承包人预付款。12、工程量确认12.1承包人向发包方提交已完工程量报告的时间：每月5日前提交上月已完工程进度（月）报表（要求提供详细工程量清单以便发包方审核），发包方在7日内进行审核确认，承包人为发包人审核提供便利条件并派人协助。13、工程款（进度款）支付13.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人按发包人认可的格式在每月5日前向发包人上报上月《建筑工程（月）进度统计报表》及付款申请书（一式肆份），待发包人审定确认完后7日内，发包人按月支付给承包人已审定工程进度款的85%。13.2竣工支付：桩基工程全部结束，承包人向发包人提交完整竣工资料，发包人确认承包人履约情况符合合同所包含的全部工作内容，且桩基试验检测合格后，承包人上报桩基工程结算书，发包人和承包人双方对工程结算书审核无误后7日内，发包人支付工程款至最终结算价的95%；剩余5%合同款项作为质量保证金，待质量保证期满且发包人完成所有索赔（由承包人造成的）后30日内一次性无息付清（质量保证期为全厂桩基工程验收合格后24个月）。13.3施工现场每月支付部分工程款，以借支生活费的形式进行支付。支付货币为施工现场所在国货币或美元。此部分借款将在进度款结算时换算成人民币扣除，折算汇率按支付时的官方市场汇率执行。七、材料设备供应14.1发包人供应材料设备的结算方法:（1）施工所需所有桩基设备【一台全新220型旋挖钻机、一台全新CFG26型长螺旋钻机、12中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同两台15型全新冲击反循环钻机、一台全新100型钻机】、施工主材（如钢筋、混凝土以及与静载试验有关的钢材、大应变重锤）。发包人提供钢筋、混凝土、钢材必须满足工程要求，如发包人提供材料不合格，承包人可拒绝接收。（2）承包人根据现场施工需要，提供材料需求计划。经发包方核实后方可采购。承包人对需求计划准确性负责，材料损耗要求（见附件一）。（3）承包人对发包人提供的施工设备、机具、材料必须妥善保管和使用，施工完后移交发包人。如施工过程中造成不必要的损失，按损失情节及折旧价格赔偿。14.2承包人采购材料设备的约定：（1）除发包人提供设备、机具、材料（详见附件一、附件六）外的其余一切材料由承包人提供，承包人对材料的质量负全责。如发包人发现材料不合格，发包人有权要求承包人更换合格材料，已经施工部位发包人有权要求返工。承包人必须执行。八、工程变更九、竣工验收与结算15、竣工验收15.1中间交工工程的范围和竣工时间：桩基交工时间提前10天通知发包人；在此期间发包人组织有关人员进行预验收，对预验收中发现工程质量问题承包人应及时进行整改，直至具备交工验收条件。15.2承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前按业主要求提交竣工资料及竣工图。15.3工程竣工后,承包人认为工程质量符合施工图、国家有关规范、标准以及业主要求，承包人向发包人报送验收报告，同时将竣工验收资料及竣工图报送发包人审查，双方会同业主、进行验收，验收合格后及时办理验收手续。十、违约、索赔和争议16、违约16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：发包人应按时支付约定工程进度款,以确保工程正常施工。本合同约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。16.2合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同约定承包人违约承担的违约责任：工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定。各子项工程评定为不合格时，除返工费用由承包人承担外，给发包人造成损失的还应如数赔偿，直至符合要求为止；如该子项工程最终评定为不合13中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同格时，发包人可免付该子项全部工程款，承包人应立即退还该子项已付款额，并给予发包人该子项分项价同等金额的赔偿。17、争议17.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决。17.2协商不能达成一致意见，则按照以下两种方式解决：（1）采取仲裁方式解决，仲裁机构：苏州市仲裁委员会；（2）向合同履行地人民法院提起诉讼。18、工程分包18.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无19、不可抗力19.1双方关于不可抗力的约定：包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、地震、水灾、雷击、风、暴雨、流行性疾病等的自然灾害。19.2发包人、承包人任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，同时应采取措施防止损失扩大。受阻一方取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。19.3一旦不可抗力消除后，合同双方必须继续履行合同义务。20、担保20.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同签订后一星期内办理好履约保函，履约保函由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函额为暂定合同价款的10%。该履约保函待桩基竣工验收合格后予以退还。21、合同份数21.1双方约定合同份数：柒份。其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份。副本伍份，发包人执叁份，承包人执贰份。22、补充条款22.1其它相关约定按下列规定:22.1.1非承包人原因引起的窝工、停工每周累计超过48小时的，则超出天数按照240元人民币/天给予补偿。如超过48小时后，项目部安排其他工作，则按照280元人民币/天以点工形式计算。14中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同22.1.2桩长计算标准暂按Ø800单根30~50m计取。最终结算长度按照实际桩的有效长度及现场签证综合考虑。22.1.3混凝土采用商品混凝土泵送入模的施工方式，混凝土充盈及损耗系数按照江苏省定额21.8%执行，因承包人原因而导致的浪费，则超出部分混凝土材料费用按实扣除。22.1.4按照发包人要求，如现场确实需要进行补堪探测工作或者冲击反循环工作，则承包人现场实际发生工程量按照双方现场确认的工程量以签证形式执行。22.1.5项目经理应长驻施工现场，如确有急事应先征得发包人同意后方可离开施工现场。22.1.6工程施工技术要求按下列顺序：1、施工图纸要求。2、有关国家规范要求。3、有关行业要求。4、业主、发包人的特殊要求。22.1.7本合同未尽事宜，双方另行协商解决。15中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同本合同附件为：附件一：发包人提供机具、材料及允许损耗相关协议附件二：合同暂估造价一览表附件三：工程质量保修书附件四：工程量签证单附件五：工程量计算规则16中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件一发包人提供机具、材料及允许损耗相关协议超额损失的处罚序号机具材料名称单位数量允许损耗率合理使用，定期检查保养。必须安排专业机罚款金额100001220型旋挖钻机台壹手操作。非专业机手操作一经发现，给予罚元人民币/次款。合理使用，定期检查保养。必须安排专业机罚款金额100002CFG长螺旋钻机台壹手操作。非专业机手操作一经发现，给予罚元人民币/次款。合理使用，定期检查保养。必须安排专业机罚款金额100003冲击反循环钻机台贰手操作。非专业机手操作一经发现，给予罚元人民币/次款。合理使用，定期检查保养。必须安排专业机罚款金额100004100型地勘钻机台壹手操作。非专业机手操作一经发现，给予罚元人民币/次款。损耗按2%，由于乙方管理不善导致超出施工图预算量，则超出5钢材T部分按原值的100%赔偿6全站仪台壹承包人爱惜使用，保养、维修由承包人负责，一旦损坏、报废均由承包人自负7水准仪台壹甲方提供，乙方提前损耗按4%，由于乙方管理不善导致超出施工图预算量，则超出8钢筋申报计划部分按原值的100%赔偿甲方提供，乙方提前9各类混凝土按照合同条款22.1.3执行申报计划甲方提供，乙方提前执行《江苏省建筑工程预算定额》规定的损耗，则超出部分按原10其余各种材料申报计划值的100%赔偿17中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件二合同暂估造价一览表数量单价序号桩型工作内容合价（元）备注（米）（元）定位放线、成孔、钢筋笼按360条，50M1灌注桩Ø80018000418.007524000.00制安、砼浇注桩长考虑定位放线、成孔、钢筋笼按190条，30M2灌注桩Ø8005700418.002382600.00制安、砼浇注桩长考虑定位放线、冲击反循环成按100条桩50m3灌注桩Ø8005000780.003900000.00孔、钢筋笼制安、砼浇注桩长考虑4CFG桩Ø400定位放线、成孔、砼浇注88800103.009146400.00按灌注桩5%考5试验费灌注桩大应变试验项1.00270000.00虑按灌注桩6根试6试验费灌注桩试桩静载试验项1.00900000.00桩考虑灌注桩工程桩小应变试按灌注桩30%考7试验费项1.00150000.00验虑按CFG桩数1%考8试验费CFG桩载荷板试验项1.00750000.00虑9合计25023000.00备注：1、该费用已包含3.5%的税费；2、灌注桩Ø800mm暂按650根考虑，其中，旋挖桩：50m长360根，30m长190根；冲击反循环暂按100条，50m桩长考虑；桩长考虑；3、CFG桩Ø400mm暂按7400根考虑，桩长暂按12m计取。18中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件三工程质量保修书发包人：（全称）：中国中材国际工程股份有限公司承包人：（全称）：深圳南华岩土工程有限公司为保证DANGOTEINDUSTRIESZAMBIALTD赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围其他内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程经双方约定的其他土建工程。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、桩基工程按照设计文件规定的年限；三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包范围内地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付19中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同本工程约定的工程质量保修金为合同价款的5%。五、质量保修金的返还在工程质保期壹年期满后14天内发包人向承包人一次性无息返还保修金。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修书作为施工合同附件，由合同双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：2011年9月20日2011年9月20日20中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件四工程量签证单编号：单位工程名称分项工程名称承包单位名称施工时间事由：简图：工程量确认：承包单位工段长、技术员工程部长副经理项目经理21中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件五：与合同综合单价相匹配工程量计算规则一、旋挖法灌注混凝土桩工程1、旋挖法灌注混凝土桩计量单位为m；工程量包括：准备机具、就位桩基、按拆护筒、桩位校测、记录地层、钢筋笼制作加工、安放钢筋笼、混凝土浇注、厂内1.5KM运土堆放、挖排污沟、池。按照桩的有效长度及空桩部分计算工程量；单价组成包括：各类桩型定位、钻孔成孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇注、泥浆渣土外运（1.5KM考虑）、挖排污沟、池、桩基检验试验等全部工作内容的费用。二、CFG长螺旋钻孔灌注混凝土桩2、CFG长螺旋钻孔灌注混凝土桩工程：计量单位为m；工程量包括：准备机具、移动桩机、桩位校测、钻孔成孔、混凝土浇注、拔管、震实、清理钻孔余土并运输至1.5KM以外指定地点。按照桩的有效长度及空桩部分计算工程量；单价组成包括：各类桩型定位、钻孔成孔、混凝土浇注、拔管、震实、余土外运（1.5KM考虑）、桩基检验试验等全部工作内容的费用。本工程实际结算时，按照设计院提供的施工图、现场签证和双方约定的工程量计算规则计算工程量。22中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同附件六：发包人提供设备、机具清单表表一旋挖钻机及备品备件清单序号机械设备名称型号/规格单位数量备注1全新旋挖钻机SR220C台12钻机配套钢丝绳28mm套2备用3钻杆机锁套1长度4*14m，外径445mm4钻杆摩阻套1长度5*14，外径445mm5土层双底捞砂钻斗Φ600个3土层或砂卵石层钻进6土层双底捞砂钻斗Φ800个3土层或砂卵石层钻进7嵌岩双底捞砂钻斗Φ600个2孔内沉渣清理8嵌岩双底捞砂钻斗Φ800个2孔内沉渣清理9单头单螺旋钻头Φ600个1钻进较硬地层10单头单螺旋钻头Φ800个1钻进较硬地层11斗齿个400旋挖钻头或捞砂钻头用个12底座150旋挖钻头或捞砂钻头用个13销子50旋挖钻头或捞砂钻头用个14硬质合金头子弹头300螺旋岩石钻头用15底座子弹头个100螺旋岩石钻头用23中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表二旋挖钻机易损件及工具清单明细序号设备名称规格/型号单数量备注位1销子个502机油L6003齿轮油L4004黄油kg3005液压油L2006油水分离器套157柴油滤芯套308机油滤芯套109空气滤芯（内外）套210液压油回油滤芯套111液压油吸油滤芯套112先导滤芯套113钻杆回转支撑个214提引器个115主卷扬浮动电磁阀个116桅杆平衡阀个217组合O型圈套218动力头滑块套219随动架滑块套220动力头键和螺丝套121天轮套122随机工具箱套3备注：易损件按照6个月考虑。24中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表三冲击反循环钻机及配件清单序号名称图号单位数量备注1冲击反循环钻机15型台22砂石泵6BS台1×2配电机3三通逆止阀ZK-00件1×24泥浆泵3PN台1×2配电机5上排渣管Φ159*6*5000根1×26中排渣管Φ159*6*6000根6×27中排渣管Φ159*6*3000根3×28下排渣管Φ159*8*6000根1×29下排渣管Φ159*8*3000根1×210喷砂管6"根1×211埋吸管6"根1×212埋吸管4"根1×213冲击钻头C-Φ800件1×214弹簧C1-60件6×215大缓冲弹簧C3-11件1×216扇形棘轮C6-1-3件1×217铜滑块C6-1-24件2×218定位销2-3-109件1×225中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表四：冲击反循环易损件清单明细序号名称图号单位数量备注1主轴C1-09件22游动轮C1-11件23凸轮总成C1－12－02/03/04件404销钉C1－12－06件185固定销C1－12－07件186弹簧C1－12－08件187摩擦片总成C1－15件248面片C1-15-01件609连动盘总成C1－16－0件610离合器外壳C1-18/21件211连动盘总成C1－51－0件212动盘C1－59件413弹簧C1－60件4014刹车带C2－1－13套615刹车带C2－2－13套216弹簧导杆C3－6件417小缓冲弹簧C3－9件1218大缓冲弹簧C3－11件819缓冲垫C3－13件820主弹簧C3－16件2021缓冲架C3-22件422滑轮C3-23件423定位套C3－31件824小轴C3－32件225轴C3－33件226衬套C3－48件427衬套C3－49件828锥轴C3-41件829扇形棘轮C6－1－3件630滑块C6－1－24件4031滑块轴C6－1－26件1632定位销2－3－109件826中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同33弹簧2－3－110件834三角带GB1171－74D7800件1235多路换向阀ZS1-L10E-W-T/6(0)件236联轴器NL5件237齿轮油泵CBG1016件238排渣管卡块K6-2-4A件10039排渣管密封圈Φ159件20040滚针轴承6254914件2041轴承7213件1242套环CZ2000-16件2043提引螺栓CZ2000-13/14套1644合金块件40045前衬板CF1-08-06件446后衬板CF1-08-011件447砂石泵叶轮CF1-08-09件448衬板螺栓CF1-08-012件4049轴承盖CF1-08-022件450轴承盖CF1-08-024件451水封环CF1-08-027件852泵轴CF1-08-029件453喷砂管6"件454联轴器3PNL-2件455泵轴3PNL-9件456叶轮3PNL-18件857泵壳3PNL-19件458梅花垫3PNL件2059钢丝绳φ26（左右各两根）米44060钻头C-Φ800件261钻头C-Φ600件262砂石泵6BS台463护筒Φ800*6mm高1m件464护筒Φ800*6mm高2m件265加盖护筒Φ1000*6mm高1m件466加盖护筒Φ1000*6mm高2m件2备注：易损件按照6个月考虑。27中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表五CFG26型长螺旋钻机及配件清单序号产品名称规格型号单位数量备注含400钻杆钻头（侧开）、护筒1步履式桩机CFG26台12护筒φ600只13螺旋钻杆φ400m40加厚4螺旋钻杆φ600m40加厚5螺旋钻头φ400只4下开截齿6螺旋钻头φ600只2下开截齿7随机工具套38易损配件套1六个月（附表）28中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表六CFG26型长螺旋钻机易损件清单序号产品名称规格型号单位数量备注1尼龙轮φ420只42游动轮JB26A件14空心轴TF110A件15密封座TF110A件16钻杆变径CFG26件17大键块件108小键块件209导轮26A件410钻头门511多路阀7联套112调压阀套213齿轮油泵CBF-540台114液压锁件215油封dφ150件1016长接头件417短接头件418针齿壳95机座件119尼龙瓦CFG26件2020尼龙板CFG26块2021护筒φ400只122护筒φ600只123高压胶管CFG26套／台124骨架油封100*125*12个1025过滤器EF4-50个126过滤器WV160-100个127高强度螺栓20*120条10028高强度螺栓24*100条2029交流接触器CJ20-250件130电机保护器个131空气开关D2-250个132空气开关D2-150个133按钮开关个1034时间继电器个435合计备注：易损件按照6个月考虑。29中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表七100型地勘钻机清单明细序号物品名称单位数量备注1100型钻机（京探）台12底盘、塔架套13φ50钻杆m804锁接手φ65副145φ127套管m206φ127接箍个77φ108岩芯管m38φ89岩芯管m39φ73岩芯管m310φ50扳叉个111垫叉个212立柱扳叉个113起落架个114链钳把315桩杆个11663kg重锤、标杆锤、小锤套117立轴主动钻杆条118提引器个119压芯管个120高速机水龙头个121高速机水龙头轴承套2221mφ50钻杆条1231.5mφ50钻杆条124φ50钻杆正扣母锥个125进水管条126高压管条127钢丝绳（20m）条228吊锤绳条229小锤绳条130绳卡φ14个431绳卡φ10个432毛蓝个233φ127脑袋个234φ127套管脑袋个235φ127管头个136φ108脑袋个137φ89脑袋个138φ73脑袋个139φ127开孔管个140φ65水泵接手个141φ127/108自由钳把230中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同42φ89/73自由钳把243吊锤100KG个144标贯器个245标贯头个1046离合器片片2047离合器螺杆个1048水泵蛋子个449弹簧个450水泵胶垫个851水泵后盖个252水泵中拉杆条453副杆条454中拉杆铜套个1055副杆铜套个1656卷扬机刹车带条457清水泵台158胶管m10059触探头个260U环个561钻杆、管子加工费个6062取土器个163土样盒套5064φ130三叶钻头个265φ130合金钻头个366φ130复合钻头个267φ130金刚石钻头个268φ110合金钻头个369φ110复合钻头个270φ110金刚石钻头个271φ89合金钻头个272φ89复合钻头个273φ89金刚石钻头个374工具箱个175工具（螺丝刀、手钳等）套176φ130管1m条177φ110管1m条131中国中材国际工程股份有限公司 赞比亚3000T/D熟料水泥生产线桩基工程施工合同表八其余发包人提供材料表序机械设备名称型号/规格单位数量备注号24#、20#、16#、1钻杆螺丝套100/400/50/50长度为130/130/100/80mm12#2主电缆70#/95#m200/150五芯3钢丝绳16#/24#m100/250相应绳卡各10个630A开关一个/400A开关24主配电柜个1个/250A开关一个100A开关2个，63A三级开关5小配电柜个120个，63A二级开关3个6凸轮开关个17摆向齿轮个18液压多路阀套1保养设备9液压油kg500保养10黄油/黄油枪桶/把10/2保养11操作按钮开关个100启动、停止各50个1236~32套筒扳手/叉口套/套4/21330~27套筒扳手/叉口套/套4/21424~22套筒扳手/叉口套/套4/21519~17套筒扳手/叉口套/套4/22214~12套筒扳手/叉口套/套4/21610~8套筒扳手/叉口套/套4/2178磅小锤把51816磅大锤把219安全保险带副420电缆70平方/25平方米421电箱二级箱/三级箱个各3个32中国中材国际工程股份有限公司'