桩基础工程施工合同-灰土桩,

'XXXXXXXXX基础工程施工合同建设单位：（甲方）承包单位：（乙方）甲方委托乙方承包XXXXXX桩基础工程施工，为明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签定以下协议，以资共同遵守执行。一、工程主要内容及地点项目名称：XXX桩基础工程工程地点：XXXX桩基础概况：桩型为3:7灰土挤密桩，桩径φ400，其他说明按各楼楼图纸要求。二、承包方式乙方以包工、包料（包括土方、石灰等）、包质量、固定单价全包方式承包本工程。并严格按国家现行有关规范（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001）、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）和甲方提供的设计图纸进行施工。三、工程造价与结算办法1、工程量计算方式：工程量=图纸灰土挤密桩根数×桩长（注： 桩长=图纸设计桩长+500保护桩长）2、⑴参照《XX省建筑工程预算定额》及有关规定，结合当前施工市场行情及材料时价，乙方进行预算，由甲乙双方商定，最后决定本工程造价按灰土挤密桩桩长的固定单价实行承包，桩长单价定为XX元/米，此价已包括人工、主材、辅料、机械、垂直水平运输、场内二次搬运、垃圾清运、安全文明施工费用、各种设施措施费、税金、利润、管理费、检验试验费、静载试压费、机械进场费等现行的国家政策性调整费用以及因各种原因造成的停水、停电造成的停窝工损失等全部费用。工程总造价为：竣工后按照实际桩长度结算（结算依据为合同约定单价、施工日记及甲、乙双方现场验孔记录）。3、付款方式1）乙方进场后三天内，甲方支付给乙方五万元作为生活费、工程备料款用；工程施工正式开始后,按施工进度付款（按单体楼算），工程施工完付至总价的60%；桩检测合格结算后十日内付至95%，主体封顶后支付剩余5%。四、工期要求工期时间为40天。工期开始计算时间以2011年月日起计。遇到下列原因致使施工停待，工期顺延。1、甲方计划变更、修改设计图纸。2、不可抗拒的自然灾害，如暴雨、地震等。3、停水、电连续8小时或累计8小时以上为一天。 五、甲方责任1、负责施工现场的用水、用电接驳至施工现场的红线内（水、电费用由乙方支付）。2、负责组织设计单位向乙方进行工程设计和图纸技术交底。3、派驻工地现场代表、监理。4、督促乙方严格按设计图纸、甲方批准的施工组织设计施工。5、检查工程进度和施工质量，及时验收签证隐蔽工程，工程等待、停工记录以及和设计院沟通。6、负责组织设计单位和有关部门竣工验收及工程结算工作。以及按时支付工程款。六、乙方责任1、组织管理工作：1）建立健全现场施工管理机构，现场必须配备足够的质量、安全管理专职人员，及时向施工现场人员进行图纸、施工技术交底。自检、互检、交检应健全；2）根据场地和桩位要求合理布置施工现场，保证道路的畅通，安全、文明施工；3）负责施工期间的生产、技术、安全、生活管理工作。做好机械设备、施工管理人员、施工人员组织进场现场，做好一切施工前的准备。2、项目技术管理工作 1）乙方对本工程桩基工程质量负责，要求质量达到合格等级。组织相关专门人员根据工程特点，结合场地土质有针对性地编制施工方案（含阴雨天施工措施）、报表；2）根据甲方提供的总平面图、进行测量定线、埋设桩位，并经甲方同设计部门验收后施工，施工中提前24小时向甲方提出日常的隐蔽工程通知，反映施工存在的问题及解决方案；3）施工现场必须有专职的人员跟踪检查、指导施工，并如实作好每根桩的原始记录，控制好桩基的垂直度、桩径、配合比等各项指标，认真作好施工日记等各项记录工作；4）本工程桩基工程资料收集整理必须按照XX省建筑工程竣工资料要求执行，工程竣工后提供完整资料一式四份给甲方。5）接受质量部门及甲方工程部门的监督管理及质量验收。3、项目安全管理工作1）乙方对本工程桩基工程的施工安全负责，根据本工程特点结合场地地质编制安全技术方案，作好流沙或各种土层的应急预案措施；2）在施工中认真作好各项安全交底、班前安全活动措施，必须作好每个施工人员的安全教育并履行相关书面的签字手续，及时填写整理齐全本项目相关安全资料；3）配备必要的安全防护用品，保证施工人员在施工中的人身安全；4）接受质量部门及甲方工程部门的监督管理及质量验收。5）在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 七、违约责任甲、乙双方必须共同遵守合同条款，不得违约，不得无故单方面的终止合同，任何一方单方面的终止合同必须赔偿给另一方经济损失。甲方未按合同约定支付乙方工程款，按所应支付款额每天千分之二的金额赔付乙方，影响的工期顺延。乙方未按合同约定工期及工程质量完成本工程，以每天按总工程款的千分之二的金额赔付甲方。八、甲乙方在发生合同纠纷时，双方应本着友好协商的态度进行协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。九、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。十、本合同双方签字盖章之日起生效。建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）法人代表：法人代表：经办人：经办人：签订日期：签订日期：'