• 37.00 KB
  • 17页

基础工程施工协议书

  • 17页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'基础工程施工协议书第一篇:基础工程施工协议书基础工程施工协议书工程名称:发包单位:施工单位:合同签订日期:2014年6月5日协议书发包单位:施工单位:根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:第一条 基础工程施工协议书第一篇:基础工程施工协议书基础工程施工协议书工程名称:发包单位:施工单位:合同签订日期:2014年6月5日协议书发包单位:施工单位:根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:第一条 工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期2.1开工日期:(以实际进场时间为准)2014年6月5日2.2竣工日期:(即完工时间)2014年7月5日2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行2014辽宁省建设工程计价定额。3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务4.1甲方的工作义务(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作,4.2乙方的工作义务(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。(请关注)5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第六条违约责任6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 1000违约金。6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则8.1本合同一式两份,双方各持1 份,均具有同等法律效力。8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。发包方:承包方:年月日年月日第二篇:基础工程施工协议书发包单位:施工单位:根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期2.1开工日期:(以实际进场时间为准)xx年6月5日2.2竣工日期:(即完工时间)xx年7月5日2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行xx辽宁省建设工程计价定额。3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。第四条 双方的工作和义务4.1甲方的工作义务(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作,4.2乙方的工作义务(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条 关于工程验收的约定5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3日内组织验收,并办理验收、移交手续。5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第六条 违约责任6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条 争议或纠纷处理7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条 附则8.1本合同一式两份,双方各持1 份,均具有同等法律效力。8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。发包方:承包方:年月日年月日第三篇:土木工程施工基础工程幻灯片48第二章桩基础工程土木工程施工沉管灌注桩容易出现的质量问题及处理方法(1)颈缩颈缩:指桩身的局部直径小于设计要求的现象。原因:当在淤泥和软土层沉管时,由于受挤压的土壁产生空隙水压,拔管后便挤向新灌注的混凝土,桩局部范围受挤压形成颈缩。当拔管过快或混凝土量少,或混凝土拌和物和易性差时,周围淤泥质土趁机填充过来,也会形成颈缩。处理方法:拔管时应保持管内混凝土面高于地面,使之具有足够的扩散压力,混凝土坍落度应控制在50~70mm。拔管时应采用复打法,并严格控制拔管的速度。幻灯片49第二章桩基础工程土木工程施工(2) 断桩断桩:指桩身局部分离或断裂,更为严重的是一段桩没有混凝土。原因:桩距离太近,相邻桩施工时混凝土还未具备足够的强度,已形成的桩受挤压而断裂。处理方法:施工时,控制中心距离不小于4倍桩径;确定打桩顺序和行车路线,减少对新灌注混凝土桩的影响。采用跳打法或等已成型的桩混凝土达到60%设计强度后,再进行下根桩的施工。幻灯片50第二章桩基础工程土木工程施工(3)吊脚桩吊脚桩:是指桩底部混凝土隔空或松软,没有落实到孔底地基土层上的现象。原因:当地下水压力大时,或预制桩尖被打坏,或桩靴活瓣缝隙大时,水及泥浆进入套筒钢管内,或由于桩尖活瓣受土压力,拔管至一定高度才张开,使得混凝土下落,造成桩脚不密实,形成松软层。处理方法:为防止活瓣不张开,开始拔管时,可采用密张慢拔的方法,对桩脚底部进行局部翻插几次,然后再正常拔管。桩靴与套管接口处使用性能较好的垫衬材料,防止地下水及泥浆的渗入。幻灯片51(4)混凝土灌注过量如果灌桩时混凝土用量比正常情况下大1倍以上,这可能是由于孔底有洞穴,或者在饱和淤泥中施工时,土体受到扰动,强度大大降低,在混凝土侧压力作用下,桩身扩大而混凝土用量增大所造成的。因此,施 工前应详细了解现场地质情况,对于在饱和淤泥软土中采用沉管灌注桩时,应先打试桩。若发现混凝土用量过大时,应与设计单位联系,改用其他桩型。第四篇:工程协议书(基础土方)工程协议书甲方:乙方:南京云启土石方工程有限公司为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全,经过甲乙双方协商达成以下协议:1、承包范围:溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。2、承包价格:挖运基础土方:15.00元/m3(运距1km以内);挖运淤泥:21.00元/m3(运距1km以内);回填基础土方:15.00元/m3(运距1km以内);挖方8.00元/m3(此挖方在机械操作范围之内,如超出范围按次计算。);桩基挖运基础土方:20.00元/m3(运距1km以内);桩基回填基础土方:20.00元/m3(运距1km以内);挖掘机机械台班: 315.00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)3、质量要求:乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工,质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求,否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。4、安全要求:所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的规定,如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担,项目部并按公司有关规定给予处罚。5、工期要求:乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务单进行施工。6、验收方式:甲方按照质量评定标准进行检查验收,质量不合格,不仅要返工,乙方还必须承担所有损失费用。7、奖罚措施:班组完成的所有场地平整必须达到合格标准,经项目部施工员、质检员验收,如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单,报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求,甲方有权辞退乙方,终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工,否则一切损失由乙方承担。8、结算方式:完成工程量经验收合格,土方工程结束后支付工程款的50%,建筑主体封顶后支付工程款的20%,剩余30%工程款春节前一次性付清。9、违约责任:如乙方达不到协议约定条款,乙方亏损,一切后果由乙方自行承担,与甲方无关。本协议一式四份,甲方三份,乙方持一份,双方签字协议生效。甲方:(公章)乙方:(公章)法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:日期:日期:第五篇:水电工程施工协议书水电工程施工协议书甲方:福建省泰坤建设发展有限公司连江分公司?日出东方ⅱ 区项目部乙方:身份证根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚信的原则。甲乙双方就水电安装工程施工事项友好协商,双方一致达成共识订立如下协议:一、工程概况1.2.3.工程承包范围及形式由乙方承包室内给水及排水系统安装(包括消火栓系统、雨水、空调冷凝水系统),强电系统安装,弱电系统工程安装,暖通系统工程安装。以单包工、包机械的形式完成甲方与建设单位提供、设计施工图、图纸会审纪要及设计变更中的全部工作内容。二、工期要求:依据甲方与建设单位签订合同的约定以及有关通知执行,(具体配合土建工期为准则)。但乙方应随土建进度合理的安排,进行穿插施工,不得以各种原因拖延工期,否则甲方有权另聘水电班组进行施工。赶工期所超出的费用均由乙方负责,如延误一天扣款500元-2014元/栋。三、工程质量要求:工程质量为优良,乙方应严格按照:《建筑电气工程质量验收规范》(gb50303-2014),《建筑给排水工程施工质量验收规范》(gb50242-2014),及施工图纸,设计变更通知书进行施工。四、甲方责任:1.组织施工技术及安全交底,对工程质量、进度进行监督与控制。2. 提供施工图纸一份,以及各种会审图和施工设计变更通知书。3.协调业主、监理以及设计人员现场配合工作。五、乙方责任:1.乙方按甲方的进度、质量要求组织人员进场施工,服从甲方现场委派人员配合管理和现场各工序验收、交接工作。2.负责搞好班组人员的内部事务关系。配合项目部将进场施工人员做好三级教育,花名册及相关证明材料报送给甲方备案,在施工中不准聚众用各种形式赌博、打架、不得使用电器,否则每次扣款200元。3.所有用料、领用由班组开单,施工员签字,经材料负责人审核后开领料单,实领材料及时返回到开单处作领料登记。所领材料按图纸以公司预算部结算量加定额内损耗率为准,超过范围、多领材料由乙方负责在结算时工程款中扣回。4.甲方所采购的材料、设备等运至现场时,乙方应及时组织人员卸车,不计取费用(大型设备除外),收集材料合格证及检测报告;乙方应协助甲方对所采购的材料质量进行把关,发现甲方采购材料质量和设备型号规格不符合设计、规范及有关规定的,应及时与甲方联系。5. 乙方应根据工程施工进度,认真做好施工材料的计划工作,并及时报送采购,具体报送材料的时间为:一般本地区(市区)能采购的材料应提前五天,需要定货和大宗材料的应提前一个月;由于乙方未能根据施工进度计划工程使用材料而延误工期的由甲方视具体情况给予500~1000元/次的经济处罚。6.乙方在施工过程中,在保证质量及规范要求前提下,积极配合甲方节约材料,如发现浪费材料,乱扔材料均按原价的10倍赔偿,不得在工地上大小便,否则每次扣款100元。7.乙方负责指导施工人员遵纪守法、安全生产,如果因乙方原因造成安全事故一切费用均由乙方负责。8.在给排水施工过程中,管道离墙应统一,管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡间距未在规范允许偏差范围内,凡超一处扣款200元。9.管道系统未按要求做水压实验、灌水实验、通水实验、通球实验,每立管扣款300元。10.地漏安装应统一标高,不宜过高或过低,影响观感及使用,不按要求安装的每个扣款50元。11.在楼坪混凝土浇灌过程中,应安排人员执勤及看模。如经现场管理人员发现未到场执勤及看模每次扣款300元。12. 电气器具及线路绝缘电阻未测试合格就进行安装电器及通电试验的每系统扣款800元。13.未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处扣款500元。14.插座线路未按强制性标准要求的相序连接的每个扣款100元。15.接地装置焊接中,搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处扣款200元。16.暗埋灯头未弹线定位的,暗配管接口未成品保护的各部位扣款500元。17.同一场所、开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的每个扣款150元。18.风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落等现象,发现每处扣款100元。19.风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆,如发现每处扣款100元。20.风管水平度、支、吊架、间距未在规范允许偏差范围内,凡超一处扣款200元21. 强弱电导管安装墙体时,切割管槽和敲打应在内墙粉底前完成,甲方提供材料由乙方自行补洞并满足土建粉刷要求;给排水管洞应在地面找平前补完;如延误土建墙体粉刷一天扣款500元-2014元/栋。土建墙体粉刷施工完毕后,仍需切割或敲打所产生的管槽,由乙方自行委托专业泥水工修补并满足土建质量要求。如达不到土建质量要求每处扣款150元。22.给排水管洞修补完后应及时做蔽水试验并通知施工员验收,如发现一处未做扣款300元。23.在施工过程中必须严格按施工图施工,不得擅自更改自主施工,不听施工员及现场人员指挥安排的每次扣款1000元。24.在交房保修期间水电质量问题要及时的在一天内维修完毕,若超过时间甲方有权自行维修,费用双倍收取。六、工程结算及付款方法:1.按建筑面积结算。质量达到优良要求的每平方元、地下室部分每平方质量达不到优良要求的每平方扣除元2.本单价已包括施工中的所有机械及操作人员,也包括切割片、电焊条、锯片、铁钉等部分辅材。电线管弹簧每栋提供φ16:8条、20:φ5条。3.付款方法1) 付款方式按分期执行,地下室顶板完成后付其所完成工程量,工程封顶后每月付完成量的,工程预验收前付至总工资的,综合验收后付至总工资的,交房后付至总工资的,余下的等所有房屋全部交接完成后付清。2)付款方法,领款人必须由施工员认可和签字后方可领取所申请的款项。如在施工过程中未按施工员要求和指挥施工和整改的,施工员有权拒签所申请的款项,并此致按要求整改到位后再签所申请的款项。其他任何人都无权领取一切款目,乙方领到款目后应及时支付给工人工资,若发现任何拖延或拒付工人工资引起纠纷,由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负担。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退场的,按完成工作量的40%计算。3)未尽事宜面议,以上合同款双方认真执行,甲、乙双方签字生效,工程竣工交房验收,款项付清后自然失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。乙方代表:身份证号码:2011年6月日甲方代表:'