桩基施工合同注意

'XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观桩基施工合同注意　　篇一：压桩施工合同　　静压预应力管桩基础工程压桩务工合同　　建设(总包)方：福建省泉州市万安鞋服有限公司（以下简称甲方）　　打桩务工方：（以下简称乙方）　　经双方友好协商甲方同意将福建省泉州市万安鞋服有限公司5#厂房　　静压PHC管桩项目委托给乙方压桩施工，根据《中华人民共和国合同法》为明确双方责任，本着互相协作安全顺利完成施工任务，在平等互利的基础上，特订立如下合同条款供双方遵守执行：　　一、工程地点：福建省泉州市洛江镇前洋村天骄妇幼卫生用品有限公司　　二、工程名称：福建省泉州市万安鞋服有限公司5#厂房　　三、工程内容及承包方式：　　1、工程内容：按及可能出现的设计变更所增补的桩数，其桩数为本工程压桩完工后按实结算。　　2、承包内容：桩机进退场，桩位放样，压桩过程中管桩起吊，施工电　　焊接桩，空孔送桩，自然地面以上砍桩。　　3、承包方式：压桩人工机械。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　四、工程量计算及单价：　　1、工程量：①压桩人工机械费按自然地面至桩底(尖)记录的入土深度累　　加计算，以业主(甲方)指派代表或监理签证的施工记录为准计量。②水电费由甲方负责承担。　　2、承包单价：压桩人工机械费(不含税费)工程量按本合　　同单价不含办理相关开工手续等费用；本合同单价不含管桩、桩尖及防腐等材料费用；本合同单价不含土方开挖及土方开挖后用钢筋砼接桩，基坑抽水、锚接填充砼及锚入承台的钢筋笼等费用；本合同单价不含验桩检测(静载、动测等)费用。　　3、因地质原因造成异常桩(如地下障碍物)的设计变更所产生的补桩补强　　费用由甲方承担，补桩数压桩单价按本合同单价。　　五、施工工期：　　1、从试打桩次日起个日历天完成现有图纸上　　2、非乙方原因造成延误的，因地质原因或雨天及雨天过后场地无法满足施工要求的，停电或电压及现场地耐力无法满足施工要求的，不可抗力因素等原因产生的延误工期，工期应相应给予顺延。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3、因甲方未按约定付款、甲方预付管桩款不及时造成桩厂供桩不及时、设计变更及桩承载力测试的等延误工期，工期应相应给予顺延。　　六、工程款支付方式：　　压桩费支付：乙方在压桩完成合同工程量后付工程款的%，预留%工程款等静载、动测桩基验收合格并移交内业资料后7天内现金全部付清（工程量在打桩完成后一个星期内，报甲方审核）。未按以上条款支付款项，乙方向甲方每天累计收取5‰违约金。　　七、工程施工质量：乙方应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》---GB50202-XX要求和国家现行施工等规范进行施工，达到桩基子分部验收合格。　　八、双方权利和义务：　　1、甲方权利和义务：　　(1)甲方指派　　(2)甲方应提供进桩临时道路(可以倒车)及施工场地的“三通一平”，清理施工中的障碍物及填盖桩孔；施工现场地耐力(15吨每平方米)强度必须满足桩机施工要求；负责提供给乙方每台桩机用电量150千瓦，提供完整的地质勘察报告、全套的施工图纸并将建筑物定位角点、水准点引测到施工现场；　　(3)负责协同乙方做好压桩预配桩长度工作；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　(4)按合同约定付款，负责对外联系、协调工作并组织验收；　　(5)甲方应当在收到乙方《工程结算书》天内进行核对签字确认，逾期视为甲方对乙方《工程结算书》认可。　　(6)因基坑开挖产生土体塌方等引起挤推工程桩及开挖机械碰撞工程桩　　而影响到桩质量，由甲方承担全部责任。　　(7)乙方施工及生活用水、用电须保持节俭，用水、用电方案布置须先行沟通。　　(8)因打桩引起的对周围建筑物等造成的破坏所发生的一切费用及责任由甲方负责，并负责处理协调好周围的关系。　　2、乙方权利和义务：　　(1)乙方指派同志为代表，负责施工中工作；　　(2)负责现场施工放样、标高控制、施工管理、自备临时设施、配桩工作由乙方负责，根据打桩情况及地质报告调整配桩长度；　　(3)负责编制桩基施工方案，严格按监理审核通过的施工方案组织施工，确保工程质量和工期；　　(4)负责拟定执行施工安全技术和组织措施，确保施工安全；　　(5)负责桩基工程内业资料的整理并向甲方提交内业资料三套；　　(6)因乙方原因引起的桩质量问题，由乙方承担责任。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　九、其他条款：　　1、施工中若出现不具备桩机施工条件，如遇地下障碍物、地耐力不足引起沉机等由甲方进行处理并承担有关费用，乙方有义务履行注意事项及通知甲方；　　2、桩机施工中对周边的影响由甲方负责；甲方应理顺各方面关系，保证桩机正常施工；　　3、非乙方原因导致人工机械停工天以上，超过从停工第天起开始计算甲方应补偿乙方机械停置费元/天；因甲方原因,连续停工超10天且确认短时间内不能继续施工的,乙方有权将桩机搬至其它工地,桩机退场前甲方按实支付给乙方桩机退场费用。　　4、压桩人工机械费以现金方式支付到乙方指定帐户。　　5、合同适用的标准：《建筑桩基技术规范》（JGJ94-XX）和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-XX）及现行有关规范标准。　　6、桩位偏差超规范造成的补强费用由乙方负责，若桩位偏差不超过规范，发生的承台加大，乙方不承担经济责任。　　7、桩基施工完成后，由甲方及时组织验收。如果在一个月内没有开挖土方，造成桩基工程不能验收，乙方有权向甲方按实际施工结算，甲方无权拒绝结算。　　8、争议解决办法：合同履行时发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成时向当地人民法院诉讼。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　9、未详尽事宜双方友好协商解决或签定补充协议；　　10、本合同壹式贰份甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力；自双方签定之日起生效，至合同条款内容履行完毕后自行失效。　　甲方：乙方：　　代表：代表：　　证件号码：证件号码：　　联系方式：联系方式：　　签定日期：XX年月日　　篇二：桩基工程施工承包合同　　桩基工程施工承包合同　　总包单位（甲方）：　　分包单位（乙方）：广东浚丰建设有限公司　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。　　一、工程概况：　　1、工程名称：三期工程办公楼管桩基础工程　　2、建设地点：　　3、工程内容：三期工程办公楼建设项目预应力混凝土管桩工程施工　　4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　二、工程承包范围：　　根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。　　三、工程承包形式：　　甲方提供管桩，乙方施工。　　四、工程工期：　　（一）、工程施工阶段总工期为10日历天,开工预计日期：XX年8月18日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。　　（二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。　　1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。　　2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。　　3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。　　4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。　　5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。　　6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及广东省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。　　1、本项目使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用酸性焊条焊接，必须采取吊桩方式施工。　　2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。　　3、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。　　4、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。　　七、文明、安全施工：　　1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好现场文明安全施工工作。在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时内书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费　　用全部由乙方自行负责与承担。　　八、工程造价:　　全部工程内容含税包干总值人民币63,元（大写陆万叁千柒百玖拾贰元）。　　九、工程款的支付方式：　　付款方式：　　1、乙方完成总工程量100%时，甲方支付至核实工程量的90%工程款给乙　　方。　　2、余款在工程桩检验合格后支付。　　十一、材料供应：　　1、管桩由甲方自行购买并运输至施工现场。　　十二、桩基工程验收：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、工程初验收：工程初验收由乙方会同甲方组织有关部门进行工程初验收工作，对不符合设计及施工规范标准的，乙方应在质量隐患通知单规定的时间内整改完毕。　　4、工程竣工验收：工程初验收达到合同要求时，由乙方提交验收时间及有关单位工程内业资料给甲方，甲方在一周内会同乙方及有关部门进行竣工验收。工程竣工验收以甲方组织通过的验收为准。　　5、工程竣工资料验收：工程竣工验收十天内，乙方应提供竣工资料、竣工图纸一式陆份给甲方。竣工验收资料经过审核后移交甲方，同时以市城建档案馆验收为准。　　十三、工程保修：　　乙方在单位工程验收合格后，应按中华人民共和国《建设工程质量管理条例》规定进行保修(保修期为一年,自工程验收合格之日算起.)　　十四、双方职责：　　1、甲方责任　　⑴甲方负责施工现场的三通一平工作,确保表层地耐力满足桩机停滞行走的要求,现场提供总电源和水源接驳点各一处，即到现场的任何地方即可，场地　　内的部分由乙方自行负责。　　⑵负责提供建筑物的水准点、座标控制点,并确定建筑物、道路、线路的定位和标桩。　　(3)向乙方提供施工场地的工程地质资料.按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　(4)组织图纸会审和设计技术交底及工程竣工验收等工作.　　(5).若甲方的现场代表发生变化时,应及时以书面的形式通知乙方.　　(6).施工时如遇地下障碍物,排除障碍物的损失费用由甲方负责.　　(7).甲方应按合同规定的工程款支付办法按时支付工程款,否则乙方有权停止施工,由此造成的损失由甲方负责.　　(8).乙方根据设计要求进行配桩,其配桩方案必须由甲方及监理单位确认后方可施工.　　2、乙方责任：　　⑴工程必须配备以负责人和技术负责人为首的施工管理班子，负责对所承担工程内容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、安全及生活安排等事项的具体管理工作。执行本地区有关防火、治保等规定，并负责由此产生的经济和法律责任。　　⑵如在施工进度和质量等方面达不到要求，必须按设计及国家施工规范要求及协议约定整改至合格并承担由此造成的一切费用。　　（3）严格按照国家安全操作规程规范的要求施工，由此发生的安全事故，承担一切责任及费用。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　（4）做好施工现场的产品保护和安全保卫工作，保证现场文明施工,按合同规定的工期如期竣工。运输材料不污染路面，建筑垃圾指定位置堆放，夜间施工注意控制施工噪音，做到施工不扰民。　　⑺保证工程工期，确保工程质量，做好安全生产。　　（8）由乙方确定的现场配桩长度,必须经过甲方及监理单位的确认后方可施　　工　　(10).由于乙方原因造成的桩偏位、断桩等质量问题由乙方负责,所增加补桩　　以及后期主体部分的设计变更等增加的费用由乙方承担,工期不顺延;　　(11).配合甲方协调和处理城建、规划、环保等部门的关系,保证工程的顺利进行;　　(12).桩机上的仪表、仪器，乙方必须提供由质量监督部门提供有效的鉴定证明;桩机进场后若被发现是不合格的或达不到使用要求的,除不合格的桩机需退场外,还将按XX0元/台进行罚款。　　十五、违约责任：　　1、甲方违约：甲方原因未能按合同条款规定付款，造成的工期延误及经济损失由甲方负责;　　2、乙方违约：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　（1）工期违约：乙方所承担的桩基工程不能按合同规定的工期内完工，工期每延误壹天，按人民币10000元罚款,累计从乙方工程结算款中扣给甲方。　　（2）乙方如在施工过程中有弄虚作假、以次充好、虚报工程量等严重违约行为的，一经甲方及监理方工地现场管理人员发现，视情节轻重甲方有权对乙方处以每次10000元的违约经济处罚。凡本工程出现的质量问题，经甲方或监理方两次对同一行为通知整改无效的情况下，甲方有权终止本合同，乙方应在7日内退出场地，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生一切后果负全部责任。乙方拒不退出场地的，应按日向甲方支付10000元的场地占用费，直至其机械、设备及材料退出场地为止。　　在乙方施工中，如经甲方、监理公司、专业检测单位检测发现不合格管桩的，同一车次的管桩全部退场。由此产生的费用及工期延误均由乙方自行负责。　　（3）质量违约:桩机工程经检验不合格或竣工验收不符合合同质量等级要求的，乙方除将工程返修整改至合格,并承担由此发生的一切费用;　　（4）定后,甲、乙双方必须履行协议规定的所有条款。任何一方不得　　擅自变更或解除协议,若一方擅自解除合同应赔偿违约金按合同总价的15%赔偿给损失方。　　十六、其他条款按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方不得将所承包的单位工程进行转包或分包，一经发现，甲方有权解　　篇三：桩基础工程合同范本　　桩基础工程合同　　发包单位:(以下简称甲方)　　承包单位:(以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。　　第一条、工程名称:　　第二条、工程地点:　　第三条、工程内容:　　1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值KN,单桩竖向极限承载力为KN。　　2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。　　①打桩单价:Ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。　　第四条、施工工期:　　1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。　　第五条、付款方式:　　(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;　　2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;　　3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。　　第六条、承包方式:　　1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载　　力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。　　2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。　　3、水电费负责:由乙方负责。　　第七条、甲方责任:　　1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。　　2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。　　4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。　　5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。　　7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。　　第八条、乙方责任:　　1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。　　2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。　　3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。　　4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。　　5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。　　6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。　　8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。　　9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。　　10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。　　11、工程完工后,乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。　　第九条、注意事项;　　1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙　　方造成的,其返工费用由乙方负责。　　2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。　　3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。　　4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、因地质原因所致压桩机房地产E不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。　　第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。　　第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。　　第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。　　第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。　　甲方(盖章):乙方(盖章):法人代表签名:　　法人代表签名:委托代理人签名:　　委托代理人签名:　　篇四：桩基工程施工合同书　　桩基工程施工合同书　　发包方：（以下简称甲方）承包方：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守履行。　　一、工程概况：　　1、　　2、　　3、　　4、工程名称：工程地点：施工项目：冲（钻）孔桩工程工程造价：　　本工程计6根桩，一次性包干总造价为5XX元。　　二、承包方式：　　包工不包料。　　三、承包单价及工程量计取：　　1、承包金额：本工程一次性包干金额为。（以上单价不含施工用水电、施工管理费、资质挂靠费及一切税费。）　　四、工程质量和工期：　　1、　　2、工程质量：以设计、监理及有关部门质量验收达合格为准。若乙方在施工过程中造成桩质量达不到设计要求或工程质　　量事故，乙方必须按照设计更改或经批准的质量事故补救措施方案妥善处理并承担由此发生的返工，补强费用。　　3、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观工期：本工程施工工期为20个日历天，开工日期以施工第一根桩算起。如遇人力不可抗拒的自然灾害、雨天、停水、停电或甲方未能及时提供原材料无法施工、未能按本合同预付工程进度款造成停工的，经现场代表签证后，工期相应顺延。乙方在施工期间无故不得以任何理由停工，确保工程顺利完成。　　五、甲、乙双方职责：　　（一）甲方责任　　1、甲方负责提供三通一平，即施工道路、水、电通至施工场地边缘及场地平整，提供临设搭建场地及工人生活用电、用水。提供工程大样控制点、高程水准点，并作移交，商品混凝土送至孔口。　　2、甲方提供工程地质勘察报告一份、正式施工图二套，以及工程施工有关的资料。　　3、甲方应及时提供施工过程中所需的原材料。负责原材料检测、砼试块送检、桩质量检测（动测、静载）及验收等相关费用。　　4、甲方负责办理与工程施工有关的手续，开工前召集设计人员及有关单位进行图纸交底，施工过程中甲方应负责协调周边四邻关系。　　5、为避免施工过程中，由于停电、停水造成桩质量事故，甲方应与供电供水部门，保持密切联系，确保在停电前一天及时通知乙方采取必要避峰措施。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　6、甲方必须提供地上及地下管线有关资料并负责确迁移工作。　　7、桩基础施工完成后，若非因乙方原因，产生桩基未开挖或没有进　　入下一道工序施工，甲方则应把该桩基按合同约定价格总工程款的余额，在机械撤场后30天内付清。　　（二）乙方责任　　1、乙方负责桩定位、桩成孔、钢筋笼制定安装，桩身砼成形、配合泥浆抽排至甲方指定位置。　　2、乙方应严格按照施工设计图纸、国家现行的施工规范、操作规程等要求积极配合业主对本工程的施工技术、质量、安全等进行规范化管理施工。确保工程质量及工程顺利进展、　　3、注意安全生产。若因技术操作不当或管理等原因发生人员机械的损伤事故，责任概由乙方自负。　　4、在施工过程中若实际现场施工与勘探报告的地质不相符时，造成乙方施工成本增加，甲方应与乙方重新计价；或者遇到不可预见的地下障碍物（如孤石：计价附清单），乙方应及时通知甲方代表进行核实确认，并办理有关签证（工期顺延、处理费用）手续，一切费用由甲方承担，乙方负责配合协调。　　5、质量要求：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　6、本工程交由同志负责组织施工。　　7、甲方委派同志为驻工地代表，乙方委派同志为驻工地代表；负责施工工程中有关事宜的联系、协调、处理及办理工程量数据的签证与结算工作。　　8、工程进度款甲方若未按时到位，乙方有权停工，同时甲方应补偿乙方由于停工所造成的经济损失。　　六、付款方式　　1、乙方机械进场施工当天，甲方预付工程款万元。作为机械进场费工人的基本生活费及其他设施费用。　　2、乙方施工完成工程量甲方应付工程进度款为所完成工程量。　　3、桩基施工完成后，甲方应付总工程量的工程款，余款待动测及静载合格、内业资料齐全后，30天内付清全部工程款。否则因乙方施工造成工程质量检测等不合格的一切损失由乙方承担。　　七、结算方式　　经甲方现场代表日常签证的工程量签证表即为本工程经算依据。结算以现金支付，不含发票税。　　八、其他　　1、本合同未尽事宜，经双方协商解决，另行签订补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、本合同一式两份，甲方收执壹份、乙方收执壹份；本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程验收合格尾款结清后失效。　　发包方：承包方：　　电话号码：电话号码：　　身份证号码：身份证号码：　　签订时间：　　篇五：桩基检测工程合同　　合同编号：　　桩基检测工程合同　　项目名称：　　建设单位：　　检测单位：　　检测许可号：　　签订日期：　　签订地点：　　发包单位：（简称甲方）：　　承包单位：（简称乙方）：　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。　　第一条工程概况按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第二条桩基（试桩）检测方法及目的：　　□静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求；□静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力；　　□静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求；□高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求；□低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别；□声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。　　□其它检测项目：　　第三条技术要求　　1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力（复合地基承载力特征值）为：。2、执行标准　　（1）中人民共和国行业标准—《建筑基桩检测技术规范（JGJ106-XX）》。（2）中华人民共和国行业标准—《建筑地基处理技术规范（JGJ79-XX）》。（3）中华人民共和国国家标准—《建筑地基基础设计规范（JGJ106-XX）》。　　第四条检测周期或提供检测报告的时间　　提供检测报告的时间按下列第条执行：　　1、双方约定检测周期为自年月年月日前提供检测报告。　　2、甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后天内进场实施检测，现场作业完成后天内提供检测报告。　　第五条检测数量、费用和付款方式按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　根据国家和海南省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下：1、检测数量和费用　　2、付款方式　　检测费用以人民币结算，结算方式为。　　（1）合同签订后即预付总费用的%，计；余款在提交检测报告时结清。　　（2）在提交检测报告时一次结清。　　（3）　　六、承包方式　　1、执行固定合同单价承包，即合同单价不作任何调整，合同单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整，不会因设计调整、业态调整和开工日期等因素而调整，不会因检测条件或措施的变化而调整。　　2、该合同单价包括但不限于以下内容：完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、各项措施费、施工现场转场、现场铺垫路、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、利润、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等。　　3、乙方作为有经验的承包商，其报价应已充分考虑可能发生的一切风险、责任和　　义务的费用。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　七、合同、设计变更和签证　　1、因甲方原因造成合同变更时，甲方应事先以书面形式通知乙方。如因合同变更而增加工作量或给乙方造成经济损失时，甲方应根据实际情况予以补偿。　　2、图纸以外的工作量及设计变更须有甲方盖章确认的通知单，现场签证须有监理和甲方代表签字、并盖章确认，否则不予认可。　　3、设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报甲方批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。八、双方责任甲方：　　1、应于乙方进场前、施工记录、工程地质勘察报告和桩位图等检测工作所必需的资料，并对其可靠性和完整性负责。　　2、应为进入现场作业的乙方人员提供必要的工作条件和便利（如试坑开挖、试桩桩头的处理、试验现场三通；施工便道的铺设、场地的平整和加固等），保证乙方仪器及运输设备顺利进出场。　　3、维护乙方检测文件和检测成果的严肃性，不得擅自修改或转让给第三方使用，否则应负法律责任。　　4、乙方提供的检测报告除经有关部门鉴定为不合格报告之外，甲方不得拒绝，或借故拒付检测费。　　5、其它责任：乙方：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、必须全部承担本工程合同检测内容，不得转让。如乙方擅自转包工程，甲方有　　篇六：土建工程打桩施工合同　　建设工程施工合同　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）　　按照《中华共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等国家及陕西省有关法律规章制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时考虑到乙方的申请，并在审查了乙方的施工资质和业绩后，甲方同意乙方承担本工程施工任务。经双方洽商达成以下协议。　　第一条：工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、工程内容：钻孔灌注桩施工　　4、工期：叁拾日历天　　第二条：合同价格、工程量、承包内容及方式　　1、承包方式：清包工（包工包机械、机具、包安全、包文明、包辅材；不包主料）　　2、钻孔灌注桩施工综合单价：270元/m3（贰佰柒拾按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观元/每立方米）。如未挖土，先打试桩，每根试桩加贰佰元空孔施工费（注：上述单价不含税，水、电费用由甲方提供和负担）。如市场人工工资上涨由乙方负责，合同约定的单价不作任何调整，且包括安全费用，各种保险及一切风险。　　。　　综合单价施工内容包括旋挖机进出场、钻机成孔、钢筋笼制作、安放钢筋笼、商品砼灌注成桩，施工现场内的土方转运，施工场内抽水，破桩头，桩头损坏修复等。清包工施工中各种附属材料的购臵、破桩头、凿桩头、桩头修复及现场技术资料填报等均由乙方负责。如在施工中出现有卵石层、岩石层、沙石层等所有情况均由乙方处理。如需调换机械由乙方负责，不另付费。　　3、工程量计量方法按设计图桩长加桩头部分计算成桩工程量。如现场有变更设计或工程内容外签证，产生的工程量增减均纳入工程量结算。　　第三条：正式开工前双方应做到以下　　1、甲方供应钢筋、砼、水、电。　　2、甲方向乙方提供本工程有关资料、图纸及上级主管部门批准的项目文件复印件；施工场地工程地点勘察资料、地形图资料各一份，真实准确，组织有关各方进行施工现场勘察、图纸会审，设计技术交底，做出会议纪要并签发。　　3、施工现场甲方应做到三通一平：将施工所需水、电接至施工现场，并保证道路畅通，以满足施工期间的需要。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，现场交验。乙方正式放线后，甲方要及时请管理部门进行验线，并负责处理现场周围地下管线和邻近建筑物涉及事项。　　5、乙方应负责协调处理附近村民和周边的关系及其它可能影响工地正常施工的因素，保证正常施工。若因甲方原因引起累计停工3　　天以上的，应承担乙方相应的机械、人员误工费用，机械、人工误工费用为1000元/天，误工天数双方代表共同签字确认。　　6、除甲方提供以上第一条材料外，在施工用水甲方提供水井（抽水泵、水管由乙方负责）。其余一切材料和施工中所用各种机械、机械配件、电线电缆及电箱等一切费用包含在内，并由乙方提供。　　7、乙方应在开工前将施工方案组织设计和施工进度计划交甲方代表，甲方在3日内提出修改意见或批准。　　8、乙方必须自行配备二级配电盘、电线电缆、施工中各种机械设备。　　9、在施工中，甲方提供一个水准点，两个坐标控制点，其他桩位样及标高控制均由乙方负责，其它一切放线和水平控制由乙方负责，测量完成后，甲方、监理公司和业主三方进行复桩，如出现桩位偏差过大，标高控制不当等质量事故造成的返工及一切损失由乙方负责，并承担相应的费用；水平深度等造成的返工及一切损失由乙方负责，并赔偿甲方所有材料。甲方将对乙方10000元/根桩进行处罚。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　10、在试桩检验合格后，甲方通知乙方三天内必须进场开始施工工程桩，必须叁栋楼同时施工，乙方一个月内必须完成一期工程桩，如有工期延误，甲方将对乙方进行每天贰仟元处罚。　　11、乙方必须按照批准的计划方案施工，无条件执行甲方或业主、监理，就涉及该承包工程范围内的任何事项所发出的指令、通知、整改意见和决定等。接受甲方代表监理以及建设方的监督检查。　　12、甲方征得乙方同意后，以书面形式通知乙方推迟开工，相　　应顺延工期。　　13、在施工进场时，乙方雇用人员必须每人持证上岗，对此每天做到班前教育，施工人员进场前进行技术交底，安全培训，如出现安全事故，一切责任费用由乙方承担。　　14、乙方必须具备专业分包资质，在签合同同时将有关文件资料备齐交甲方审查。　　15、乙方进场前必须将进场人员造册上报甲方，所报花名册人员姓名与本人身份证名字及事实相符，乙方的现场施工人员与名册不符者所发生的伤亡安全事故，甲方视其为私招乱雇，无论任何原因，一切后果和产生的费用由乙方负责。　　16、甲方应负责保证材料及时到场，不影响正常工地施工；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第四条：工期、质量、竣工验收与结算　　1、下列情况造成竣工日期不能按时完成，经甲乙代表确认签字，工期相应顺延：　　（1）工程量变化、设计变更，本工程技术原因。　　（2）不可抗力：风、雨、雪、震等自然灾害对工程造成的损害。　　（3）施工中遇到古墓、文件、流砂，特殊地层需处理等一切不可预见因素。　　（4）甲方代表同意给予顺延的其他情况。　　（5）周边环境干扰以及政府部门指令的停工。　　2、按照国家现行建筑工程验收规范、标准进行完工验收，质量必须达到合格以上等级。若工程质量达不到验收要求及质量标准，乙　　方必须无条件返工，并承担所有费用，如乙方拒绝返工或返工后仍达不到质量要求，甲方有权终止合同，一切损失和责任由乙方承担。　　3、乙方保证不能将承包内容转包或分包，若发现，甲方有权力解除合同，并由乙方承担和赔偿一切因此造成的经济损失。　　4、乙方完工后提请验收、结算时，要向甲方提供施工验收和结算所需的工程技术、经济资料以及各种施工方案和措施，按规定提供竣工资料和要求的其它相关文件。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、工程竣工后，乙方向甲方代表提供竣工验收报告。检测合格后五天内通知乙方办理结算手续，乙方提交决算书后，甲方在五天内审核完毕，或提出不同意见。双方达成一致后，甲方按付款约定向乙方支付工程款。　　第五条：付款方式　　承包方完成6-10号楼的全部桩基工程施工，付已完工程量价款的60%，工程施工至十二层时，付到合同工程量工程价款的90%，剩余款10%在主楼封顶10天后一次付清。　　第六条：安全文明生产　　1、执行国家、省、市关于安全文明施工的推定；项目部成立安全文明、HSE文明生产小组；　　2、承包方安全管理人员必须持证上岗，并负责检验现场和施工人员安全情况，如发包方管理人员发现不安全因素存在，有权进行罚款处理。　　3、所有进场人员必须执行工地现场制度，进行安全思想教育，　　篇七：桩基工程施工承包合同11　　静压预应力混凝土管桩桩基工程施工承包合同　　总包单位（甲方）：海南第七建设工程有限公司　　分包单位（乙方）：海南方园建筑基础工程有限公司按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。　　一、工程概况：　　1、工程名称：XX年澄迈县保障性住房建设项目管桩基础工程　　2、建设地点：澄迈县金马片区一横路北侧　　3、工程内容：XX年澄迈县保障性住房建设项目静压预应力混凝土管桩　　工程施工　　4、工程数量：约19432米,以正式施工图纸为准。　　二、工程承包范围：　　根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。　　三、工程承包形式：　　甲方以包工包料形式承包给乙方施工。　　四、工程工期：　　乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十五条第2款相关规定予以处罚。（以下工期为有效工期）　　（一）、工程施工阶段总工期为35日历天,开工预计日期：XX年11月12日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。　　（二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。　　1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。　　2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。　　3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。　　4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。　　5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。　　6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。　　五、进度计划：　　乙方提供进度计划的时间在正式施工前3天内。　　乙方每月向甲方提供工程进度和统计报表，甲方应在收到后3天内给予批复，超过2天即视为认可乙方提供的工程进度和统计报表。　　六、工程质量：　　乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及海南省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。　　1、本项目必须使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。　　3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（甲方聘任，下同），经甲方工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。　　4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。　　5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予　　结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。　　6、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　7、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。　　8、乙方确保在规定时间内完成甲方工程管理人员及监理公司现场监理人员提出的工程质量整改要求，隐蔽工程应在隐蔽前四小时通知甲方及监理公司检查、验收。　　七、文明、安全施工：　　1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好现场文明安全施工工作。在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时内书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费用全部由乙方自行负责与承担。　　2、乙方必须及时按规定缴纳属于施工企业应缴纳现场安全保险费等相关费用。　　八、工程造价:　　1、工程量根据甲、乙双方现场代表签证认可的实际工程量计算；　　2、工程量按从实际桩底(应扣除桩尖高度)至设计桩顶的实际长度计算；若按设计桩长施工的过程中,管桩超过设计桩顶标高的部分只能计算管桩的材料费。　　3、每米单价按如下综合单价包干计算:PHC-400-95AB:141元/m；PHC-500-100AB:182按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观元/m；压桩机进出场费按人民币XX0元/台一次性包干。　　以上单价包括:桩材料费、材料税金、不定尺配桩、压桩、接桩、机械安拆、施工水电费、综合管理费、利润、措施费、规费、劳保等一切费用（总包管理费、税金不含在内）。其中:送空桩费用按8元/m包干,管桩的材料费用按：PHC-400-95AB:116元/mPHC-500-100AB:156元/m；包干计算。若在施工过程中桩型有做调整,则管桩材料价按双方市场询价后的确认价,压桩费和其余相关取费不变,计取综合单价。　　4、以上第3点中的管桩综合单价说明:A:不因各种土类、桩基的型号而换算;　　B:含送桩、切割超出自然地面的桩头费用;C:含管桩的场内、外运输费用及桩机场内运行的所有费用;D:含焊接桩及因管桩施工所需的辅助机械和材料的所有费用;E:含利润等;　　5、以上综合单价为包干价,包含施工期间的风险、责任等所有的费用,在合同实施期间，其价格不受市场价格及政策性价格调整而增减,所有根据合同或其它原因应由报价人缴纳的费用都包括在报价人提交的价款中。　　6、乙方按甲方或监理单位确认的配桩长度进行施工的过程中,因地下原因造　　成超送桩,需接桩部分的费用另行签证计算。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　九、工程款的支付方式：（两个方案看看根据实际情况来决定）　　付款方式：　　1、本桩基础合同签订生效乙方桩机进场后，甲方在2日内付桩机进退场　　费XX0元；此费用由甲方承担。试桩完成并合格后，2天内甲方支付总工程量的20%工程款给乙方进行管桩采购，第一次管桩采购完成（须达6000米以上）并运到现场，乙方保质保量完成第一次所进管桩材料，甲方再次支付总工款的20%给乙方购买管桩，乙方须完成前面所进管桩，本桩基础工程支付款共四次，（甲方向乙方前叁次支付20%，第四次支付25%）。当甲方支付至总工程款的85%给乙方，则乙方必须完成所有的工程桩。　　2、乙方完成总工程量100%时，甲方支付至核实工程量的90%工程款给乙　　方。　　3、余款在工程桩检验合格后按第十条第4项。　　十、竣工结算：　　1、甲方按乙方指定的生产管桩的厂家汇入预定的管桩材料款，并由厂家提供　　同管的金额发票。　　2、结算方式：压桩施工完成并通过验收合格后15按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观天内，乙方向甲方代表提　　供资料齐全的工程结算书。甲方应在收到工程结算书后15个工作日内对结算书进行审核，如超过15个工作日不予审核，双不提出书面异议，则视为对乙方提供的结算书予以确认。　　3、乙方提交结算资料时间：压桩施工完成并通过验收合格后7天内。　　4、甲方审核结算时间：收到装订完整的工程桩竣工资料及工程结算书之日　　起1个月内。　　十一、材料、设备的品牌及供应：　　1、管桩的品牌须采用广东三和、五洋管桩,若发现进场的管桩不是上述确定品牌,则乙方应无条件退场,且补偿甲方合同总造价的10%;　　2、工程所用的材料均由乙方负责采购、运输、保管、实验,并出具相关的合格检测报告和依据;　　十二、桩基工程验收及签证：　　1、除一般技术性隐蔽签证以外，所有涉及到有关经济签证资料（包括隐蔽工按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观程验收资料，人工、材料、机械等单价签证等）乙方上报给甲方(现场经甲方两人签字认可后，可进行下一道工序施工)，经甲方代表初审后上报给甲方项目部，通过甲方预算部审核、签字，并由甲方项目部负责人确认签字后，加盖工程项目部印章作为竣工结算的依据。　　2、隐蔽工程验收：隐蔽工程乙方应提前十二小时通知甲方现场代表，并提交相应的自检材料。甲方现场代表接到通知十二小时内会同有关部门进行验收，验收合格后乙方方可进行下一道工序施工。乙方未经甲方验收自行隐蔽的，甲方有权要求复查，其返工损失费由乙方负责。甲方接到乙方书面通知十二小时内未进行验收的，乙方可自行隐蔽。　　3、工程初验收：工程初验收由乙方会同甲方组织有关部门进行工程初验收工作，对不符合设计及施工规范标准的，乙方应在质量隐患通知单规定的时间内　　篇八：桩基检测合同(工程桩桩基检测)　　合同编号：　　桩基工程检测合同　　（工程桩）　　项目名称：建设单位：检测单位：检测许可号：　　签订日期：签订地点：　　建设单位：（简称甲方）检测单位：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的桩基检测事项协商一致，订立本合同。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　一、工程概况　　二、桩基（试桩）检测项目及目的：　　□桩身质量检测，判断孔径、孔斜、沉渣厚度等质量；□桩基低应变检测，判断桩身质量；　　□桩基高应变检测，提供单桩承载力及判断桩身质量；□声波透射法检测，判断桩身质量；□取芯检测，判断桩身质量；□单桩静荷载检测，提供单桩承载力；□岩基荷载板静载荷检测，提供地基承载力；□自平衡检测，提供单桩承载力；　　□单桩竖向抗拔试验，提供单桩竖向抗拔承载力；□单桩水平静载荷试验，提供单桩水平方向承载力；　　□其它检测项目：　　三、合同工期　　具体开工日期以甲方下达的开工通知书为准。工程桩检测总工期天，自检测工作完成后三天内出临时报告，不大于个日历天内提交正式报告。　　四、检测依据　　满足国家相应规范（规程）的要求，同时也必须满足地方标准（技术文件）和本工程设计文件的要求。检测所依据的国家规范如下（包括但不限于）：　　1、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-XX2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-XX按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-XX　　4、《基桩自平衡法静载试验技术规程》DGJ32/TJ77-XX　　五、检测数量、合同单价、合同总价　　六、计量方式　　1、在满足国家和地方规范要求、图纸设计要求前提下，计量数量按照实际发生量为准。2、桩的成孔检测、低应变、高应变、声波、抗拔承载力检测按实际检测根数计算；声波管的材料费、取芯检测按实际发生长度（米）计算。：声波管的材料费、取芯检测按实际发生长度（米）计算。　　3、抗压（拔）桩的承载力检测吨位以桩基正式检测报告的实测值计算；4、堆载压重的倍系数已经包含在合同单价中，计费时不再计取；5、堆载荷设备的进出场费用已经包含在综合单价中，计费时不再计取。6、桩基检测数量表中的“声波管材料费用（螺纹接头）”：　　①数量计算方法：实际检测桩数ｘ（桩深度－空桩长度＋０．５米）ｘ每根桩实际布设声波管根数＝总长度（米）　　②材料要求：　　七、承包方式按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、执行固定合同单价承包，即合同单价不作任何调整，合同单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整，不会因设计调整、业态调整和开工日期等因素而调整，不会因检测条件或措施的变化而调整。　　2、该合同单价包括但不限于以下内容：完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、各项措施费、施工现场转场、现场铺垫路、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、利润、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等。　　3、乙方作为有经验的承包商，其报价应已充分考虑可能发生的一切风险、责任和义务的费用。　　八、设计变更和签证　　1、如由于业主原因造成工作量变更，图纸以外的工作量及设计变更须有甲方盖章确认的通知单，现场签证须有监理和甲方代表签字、并盖章确认，否则不予认可。　　2、设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报甲方批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。　　九、结算方式　　采用“固定合同单价，工程量按实结算”方式。　　依据上述工程量计算规则计算的工程量×合同单价－施工与生活用水、电费用（数量计取方式为：表数+线路损耗）－约定应支付违约金赔偿金＝本检测工程结算造价费用。　　十、支付方式按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、本委托项目无预付款。　　2、付款前，乙方应按期提交相应的检测报告，并提供等额正规有效发票，否则甲方有权延付相应款额。　　3、检测完毕后十五天内，支付至已完工作量的；　　4、全部检测工作完成后十五天内，乙方上报完整结算资料，经甲方审核确认后六十日内，支付全部余款。　　十一、双方责任　　甲方：　　1、提供桩基设计图（及相关资料）、施工记录、工程地质勘察报告；　　2、提供场地三通（水源、电源、临时施工道路），保证乙方仪器及运输设备顺利进出场；3、书面确定检测桩数、桩号、最大荷载检测值；　　4、负责督促桩基施工单位进行桩头开挖以及桩头处理，以满足测试条件。　　5、其它责任：　　乙方：　　1、必须全部承担本工程合同检测内容，不得转让。如乙方擅自转包工程，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总价的%向甲方支付违约金。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、合同生效后三天内，乙方应提交《检测实施方案》。实施方案中应有针对性的提出专项安全防护措施和应急预案，实施方案经监理单位批准后，方可实施。　　3、负责通过政府主管部门审查并备案，负责为满足检测而进行的一切之现场处理工作等。4、按照国家和省市有关规定及本合同要求进行检测，并对检测结果负责。如因乙方工作失误引起返工、停工或造成工程损失，乙方应继续完善检测工作，且甲方可视造成经济、工期和技术的损失大小，可以减少或不付检测费，还有权要求乙方承担由此造成所有损失等额的赔偿金，且不免除乙方应承担的相应责任。　　5、乙方必须认真贯彻国家和上级主管部门颁发的有关安全生产法规、规定和条例，在检测期间必须严格遵守和执行甲方及监理工程师对安全生产、消防、治安等管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。　　6、现场检测人员、设备、仪器由承包人统一协调管理，安全责任由乙方承担。　　7、应安全文明施工。既确保自身安全，也须注意不能危害他人安全；负责对地下管线、临近建筑物和构筑物、河岸堤、市政道路、架空线路等的保护；做到工完场清，由检测工作所产生的垃圾，乙方负责外运；在检测过程中，降低噪音、减少粉尘，做好环保及文明施工。　　8、乙方应合理安全使用水、电等设施，否则引起的一切责任由乙方承担。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　9、负责作好防止扰民的措施（如发生扰民事件，其责任与所需费用均由乙方负责承担）。10、以上任何违约条款的执行并不免除乙方继续履约的义务和责任。　　11、检测必须对整体工程质量进行评价，结论应明确；对存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。乙方必须密切配合甲方进行桩基工程验收，否则向甲方支付伍仟元的违约金。　　12、按照《检测实施方案》的要求，应按时向甲方提交阶段性检测报告或最终报告。在现场测试工作全部完毕后天内向甲方提交份正式的检测报告。未能按时提交报告的，按合同总价的千分之每日支付违约金。　　13、其它责任：十二、不可抗力因素　　篇九：桩基施工清包协议　　桩基施工清包协议　　甲方：商城县红源农业开发有限公司　　乙方：信阳金博建设有限公司　　依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同》的有关规定，为确保顺利施工，经乙方同意承担该工程桩基工程的成孔灌注工作，为明确双方职责和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，双方达成如下协议：　　一、工程情况　　工程名称：商城县锦秀建材城明珠大厦按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观（钻孔灌注桩）　　承包方式：乙方以清包的形式进行图纸中所有桩（Φ700，Φ600）基施工，负责埋设护筒、成孔、一清、钢筋笼制作、现场砼搅拌、试块制作；二清、钢筋笼下放、下导管、三清、砼浇筑、自带泵抽水等与成桩相关的所有劳务工作。　　二、承包方式：钻机自钻开始，每米的施工费235元，按实际孔深工程量结算。（不含水电及税金）　　三、工程款结算方式　　设备进场后，完成工作量的50%即68根后付10万元施工费，全部施工结束按总工作量的90%支付施工费。余款10%待验桩结束后7日内付清。　　四、甲方职责　　1、甲方向乙方提供施工所用的水电、图纸中所需钢筋、商砼材料并对材料试块进行送检。　　2、负责向乙方放轴线及定桩位，提供施工所需的技术资料，并验收成孔和砼浇注的质量，对乙方施工过程进行质量监督。　　3、负责向乙方进行安全交底，并进行日常的安全检查。　　4、要求乙方在钻机在穿透强风化岩层、桩端进入第5层中风化，钻进困难时，再继续钻进直到到甲方和监理确认后终孔。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、因甲方原因造成乙方无法施工，三天以后，每天付每人生活费35元。　　五、乙方责任　　1、负责组织施工机具及配套设施和熟练工人进场施工，进场人数以满足生产需要为原则。钻孔时发现有障碍及时上报项目部，不得拖延时间。　　2、在施工过程，乙方负责做好施工日记、资料、甲方负责协调相关部门。　　3、负责成桩（及隐蔽工作）的施工，并对成桩的质量负责，如因成桩发生的质量问题造成的返工，损失乙方自理，并赔偿甲方的材料损失。任何机组工作人员在施工过程中如发生任何工程事故，由其乙方工作人员自负。　　4、参与现场的验收，施工过程中注意成孔径的控制。　　5、搞好文明施工，遵守工地文明施工有关条款。　　6、按甲方的施工计划组织生产，听从甲方施工员的调度，如因乙方的延误时间而造成的损失应由乙方按实赔偿。　　7、乙方现场人员食宿管理。　　8、任何情况下和项目部管理人员、监理部和甲方人员发生任意冲突的机台，无条件清退出场，甲方可拒付工程款。　　六、本协议一式两份，甲乙双方签字盖章后生效，合同工程款结清后自行终止。　　甲方：乙方：　　日期：日期：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　篇十：桩基工程施工要点　　****桩基与围护工程施工质量与技术控制要点　　一、总则　　1、分清桩的种类，标识工程桩与围护桩，搅拌桩与灌注桩，试桩与锚桩，抗拔桩与立柱桩等不同类型桩的设计与施工要求，在施工前必须总包单位、分包单位及各分包施工队明确设计要求及施工方法，并要求做好技术交底与技术复核工作　　2、根据设计要求先进行搅拌桩施工后进行钻孔桩的施工，隔水搅拌桩及电梯井加固暗墩采用双头机施工，两排桩交叉施工，桩径700，每根桩的中性距500/400（每组桩之间搭接为300）　　3、根据设计与规范要求，本工程桩基与围护工程必须达到的几个硬性检查与控制指标，详见下面有关分则按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4、全部围护桩应一起完成，水泥土桩养护至少28天，以满足强度要求。每根桩每天做一组试块，要求初凝拆模后封闭在塑料袋内，浸入水中养护28天，强度达，水泥土围护桩应在成桩7天内进行质量的跟踪检查，可用轻便触探器中附带的勺钻钻取桩身加固土样，观察搅拌土的均匀程度和判断桩身强度，或用静力触探器测试桩身的强度的变化，检验桩的总数不少于总桩数的2%，根据业主要求按施工规范的要求可在桩头截取试块或钻蕊取样作抗压强度检测，必要时可取基础下500毫米长的桩段进行现场抗压强度试验。　　5、搅拌桩施工为保证不渗漏两排桩必须交叉施工，每组桩施工之间搭接长度增加到300，保证水泥掺量１３％，水泥的水灰比小于，要求水泥掺量上下一致，桩与桩施工时间若超过48小时，须在桩后　　增加一组桩以防渗漏。必须用二喷三搅拌施工，搅拌桩控制速度下沉时不控制，第一次提速小于/分钟，第二次提速小于1米/分钟，第三次提速不控制，钻头平均提速为/分。围护桩施工应一起完成，养护期28天，坑内加固搅拌桩喷浆到坑底标高。电梯井加深坑一般加深3米左右，用搅拌桩包围，喷浆到坑底为止。暗墩加固后搅拌桩，坑底以下水泥掺量见施工图中具体说明、位置与标高。　　6、围护桩的定位应以设计与业主认可的柱基施工图同时应认真核对上部结构图复核无误后方可进行施工，并且做好复核记录。为保护西侧民房，造成开挖后沉降过大，在两排桩之间采用跟踪注浆进行加固，注浆时间一为第二道支撑支撑达强度但尚未开挖时，二为开挖到坑底，垫层已完成产并达到强度时。电梯井用搅拌桩包围加固，形成止水帷幕，井坑底用注浆封底，注浆应在震入注浆管后，自下而上分层注入水泥浆，分层厚度不大于400，注浆孔距750，梅花形交叉排列，注浆压力为，每孔注浆水泥量为200KG按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　7、施工期间应好以下观测①围护桩水平位移与沉降观测②围护结构深层水平位移观测③坑内外地下水位观测④道路下管线位移与沉降观测⑤邻近房屋的沉降观测⑥支撑轴力观测。如发现位移及沉降超过报警限值应及时通知相关各方商议对策。　　8、先施工搅拌桩，再施工钻孔桩，钻孔桩应一根间隔一根跳打。桩底沉渣厚度要求控制在100毫米内。　　9、本工程灌注桩的承载形式抗拔桩为摩擦桩，其余工程桩为端承摩擦桩，桩顶设计标高以上留有砼灌注长度≧桩身的5%，且≧2米，灌　　注桩充盈系数控制在—，灌注桩施工前应按设计要求必须先做好试成孔，其数量不少于2个，并根据试成孔的情况确定工程桩主要的工艺参数，利用工程桩做静载试验的，试桩强度应达到28天的养护期，并在静载试验前先做该部分试桩与锚桩的动测，试验施工完毕后全部桩做动测检测以鉴定桩的质量。为保证桩能达到设计承载力，钻孔灌注桩施工与检测时应遵守上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《建筑桩基技术规范》的施工与验收规范要求。　　10、严格按施工图与施工说明及施工规范的要求进行桩基工程与围护工程的施工，对须要严格执行的主要事项必须严格要求，并严格执行已批准的施工组织设计与专项施工方案。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　11、为保证工程质量对本合同附件中具体标定的数据和技术参数与设计图纸、会审纪要、技术核定、设计变更、现行施工规范、规程相矛盾，则按几者较高的标准与要求及新近的图纸要求执行，但据此不作为业主与施工方进行结算的原则与依据，应由监理、业主对实际施工的范围、部位与标准进行验收认定后才可作为双方执行的依据。　　12、本附件是原则上是对桩基专项施工合同必要的补充，如本附件与桩基施工合同相关条款有抵触的，则有以专项合同为准，本合同相关条款自行失效；反之专项合同条款中没有的，则本附件能取到与专项合同相同的合同效力。　　13、为保证工程施工质量，总分单位必须进行施工图纸的审查与审核，桩基分包单位对桩基施工图纸的有关桩位、轴线、标高与土建施工的相关图纸进行相互核对包括基础与主体结构之间的核对，建筑与结构按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　之间的核对，建筑与安装施工图纸之间的核对，各安装专业内部之间的技术核对，建筑与设备之间的核对，以及节点细部与相关专业施工图纸之间的核对。同时在桩基施工过程中桩基施工单位对地下与地上建筑做法要进行相关部位、相关专业的综合核对，以确保桩基工程在施工过程中没有差错。同时对已会审和在会审过程中没有发现的问题，请桩基施工单位主动向总包单位和业主提出，不得盲目与擅自施工，不得在没有总包、业主、设计局面确认的前提下盲目施工。反之则按主合同和专项合同施工合同之条款进行严厉的经济与责任处罚与追究，并且须要承担由此发生工程与经济损失，当然对总包单位的处罚则按总承包合同之相关条款执行。　　14、桩基施工单位应随时对照工程地质报告及周边环境的管线图，如碰到与地质报告与周边环境不相符合的，则及时与现场监理与业主相关工程师报告，对工程施工产生不利的复杂的隐患的情况应汇报有关人员采取合理的技术措施，不得隐瞒不报不得擅自施工，否则由此产生的工程与经济后果均由施工单位负全责。　　15、为保证工程施工质量，各单位工程钻孔桩由业主随机进行10%的抽样进行测试，对砼支护桩的质量应符合工程的相关技术要求，对不符合业主规定的质量等级与要求的，则依据与桩基工程专项施工合同条款进行处罚。同样对水泥搅拌桩在土方开挖到土方回填阶段不允许出现渗水现象，不能因搅拌桩的质量影响下道工序施工，如在施工过程中出现少量的渗水则要求施工方进行无偿的渗水治理，如发现一次则按500元/处进行处罚。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　16、在桩基施工期间，施工单位应切实保护业主提供的水准点、轴线以及相关方面的控制定位线，如因保护不及时或保护不到影响项目的整体施工，如发现主要控制点碰坏，则施工单位支付业主该点委托规划测量部门的2倍费用，同时施工单位还但要承担由此造成的其它直接与间接经济损失，而且要承担施工进度影响的损失，影响一天应支付业主与总包单位2倍的实际发生的费用。具体可参照总承包与专项分包有关条款。　　17、桩基施工单位，在土方开挖过程中，关注施工情况。并认真做好桩基验收准备工作与相关的技术资料的收集与填报工作，如因桩基施工单位自己原因影响下道工序验收及总包单位的正常施工，则要承担相应工期与质量责任，并按相关的合同条款进行处罚。　　二、分则：　　1、钻孔灌注桩的主要施工工艺与与施工方法　　1、1钻孔灌注桩施工采用以原土造浆的正循环泥浆护壁成孔，水下商品砼，导管回顶法灌注水下砼。桩基施工应注意施工同排的工程桩必须保证临桩施工间距不小于4d。否则，必须跳打且间隔36小时；试桩施工首先进行。其相邻桩应在静载试验四周前完成。钻孔灌注桩施工工艺流程图，具体施工方法如下　　1、2测放轴线及桩位　　1、根据建设单位提供的由市测绘院测绘的红线点，放出房角坐　　标点，经规划验收合格。　　2、根据房角点结合单体桩位图放准桩位，经总包验收合格。　　　　　　　　　　　　按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹'