地基基础检测合同

地基基础　检　测　合　同　合同编号：工程名称：委托单位（甲方）：检测单位（乙方）：山东基箭工程质量检测有限公司检测许可号：鲁建检字第01009号9 淄博雨润地基基础检测合同甲方：乙方：山东基箭工程质量检测有限公司甲方委托乙方，对工程进行地基基础检测试验。依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程地基基础检测事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程采用基础类型：二、承包方式及检测范围：1、承包方式：本工程合同采用固定单价包干方式，即包人工、包机械、包机械组装及运输、包现场配重和机械设备倒运、包工期、包安全、包文明施工。2、检测范围：只针对淄博雨润食品有限公司厂区内的主厂房、待宰圈、物料间、氨机房、锅炉房、道路工程项目实施检测。三、检测项目及目的□平板静荷载检测，提供基础承载力；□动力触探、标贯，检测基础承载力及强夯加固有效长度；四、检测依据标准□《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002□《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002五、合同价款1、本合同暂定总价：（人民币大写）：（人民币小写）：竣工结算时按合同固定单价*实际完成的工程量计算2、浅层平板载荷试验，综合单价为2900元/组，载荷板面积0.25m2。动力触探、标贯检测试验，综合单价为108元/米。设计承载力特征值9 kPa。六、工程检测质量、数量、价款及支付1、检验质量：乙方应依据第四条检测依据进行检测，保证检测质量。重型触探必须击穿回填土中的石块，触探深度达到强风化岩。2、合同计价：本合同采用固定单价，单价中包含但不限于完成本合同规定检测内容的所有费用及税金，结算时不做任何调整，工程检测数量为暂定量，结算时按甲方、监理确认的合格检测数量为准。3、检测数量及合同单价检测项目数量（根）单价（元/m、元/组）总计（元）备注主厂房重型动力触探4010830240主厂房平板载荷试验7290020300待宰圈重型动力触探1610812096待宰圈平板载荷试验329008700物料库重型动力触探物料库平板载荷试验氨机房重型动力触探21081512氨机房平板载荷试验129002900锅炉房重型动力触探21081512锅炉房平板载荷试验129002900道路重型动力触探61084536道路平板载荷试验合计小写（人民币）：84,696.00元大写（人民币）元4、费用支付方式：合同签订及乙方测试完毕并提供正式检测报告经监理、甲方、设计单位认可，办理完结算手续后，凭税务局开具的正式发票7日内一次付清。5、检测数量及监测点由甲方确9 定数量或区域，乙方按照甲方意图执行实施，若甲方要求变更工程量，费用按合同内固定单价计算。甲方负责协调当地质监站关系，因检测点数不足而不能验收的责任由甲方承担。七、检测工期接甲方通知后三天内进场检测，检测时间为12日历天。各单项工程检测周期应在7日历天内完成，不得影响工程施工的下一道施工工序，特殊情况影响检测时，经甲方书面认可后工期顺延。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天向甲方支付500元的违约金。在该工程具备现场检测条件时，现场检测计划周期自2011年1月6日至2011年1月18日。八、双方责任1、甲方责任：1.1检测前，甲方提供所需提供与该检测有关的设计图纸、设计说明、地质勘查报告和施工记录等技术资料。1.2协调解决在检测过程中发生的有关问题,提供现场检测条件,保证乙方仪器及运输设备顺利进场；1.3甲方提供水电，水电费用由乙方缴纳。1.4确定检测数量、实验基坑开挖处理、保证现场满足测试条件；1.5按合同规定支付检测费用.2、乙方责任：2.1按照国家和省市有关规定及本合同要求实施检测，并对检测报告内容及结果负责；2.2现场每个单体工程检测工作完毕后5天内向甲方提交检测中间结果报告，在全部检测完成后7日后提交5份正式的检测报告；负责报告的有关解释工作并承担相关的法律责任。2.3接甲方通知后三天内进场检测。并在接甲方通知后24小时内出具回执；2.4遵守甲方现场文明施工的有关规定，并应安全操作，若发生安全事故，责任由乙方自负。2.5乙方有义务向甲方有关人员解释质疑，且乙方对甲方的技术信息，检测结果有保密义务。2.69 由于乙方的原因导致检测成果出现错误，乙方需承担由此引起的一切损失的赔偿责任。九、检测计划拟现场检测人员检测证号检测仪器仪器型号陈士号011222千斤顶50T张现虎010919百分表（0-30mm）；0.01mm郭泗泉010262承压板0.25㎡基准梁3m重型动力触探N63.5十、附则1、本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份。2、本合同如遇不可避免的客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或中止时，由甲乙双方协商解决。3、双方在履行本合同中如发生争执时，由双方协商解决。协商不成，双方应向工程所在地人民法院起诉。4、本合同自双方签字或盖章之日起生效。双方履行完合同规定义务后，本合同终止。5、未尽事宜，双方协商解决。委托单位（甲方）代表：检测单位（乙方）代表：联系人：联系人：苏树军电话：电话：18660126696开户行：开户行：账号：账号：（公章）（公章）年月日年月日9 附件1:工程承诺书（甲方）：我方承诺在此工程的施工过程中，对工程的安全、施工质量、工期等工程实施全过程负责。因检测原因出现的任何安全质量事故及未按工期完成工程，我方愿意承担一切责任及损失，并承担连带责任的损失。特此承诺。承包人(公章)：法定代表人(签字)：年月日附件2:施工安全承诺书（甲方）：我方承诺：检测项目，我方承诺对工地现场的一切人员、设备的安全承担责任。如检测过程中发生任何人员、设备等安全事故，均与发包人无关，我方承担由此带来的一切后果及责任。承包人(公章)：法定代表人(签字)：年月日9 附件3：建设工程廉政协议书发包人（全称）：承包人（全称）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程发包人与乙方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护发包人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除非法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害发包人利益，不得违反工程建设管理的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其对方公司高层领导予以检举。第二条发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。9 （五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的施工等活动。第三条乙方的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守包括但不限于以下规定：（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准接收发包人辞、退职人员和跳槽人员。（六）及时举报有违反规定的各种索贿和接受贿赂行为的发包人人员。第四条违约责任一旦发生以上情况，发包人有权单方面中止双方之建设工程施工合同，冻结所有应付帐款，并要求乙方100倍赔偿发包人的经济损失，如情节严重或涉及刑事，则发包人提交司法部门依法处理。第五条本协议书作为本合同的附件，与该合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格付清工程款时止。第七条本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。建设单位：（公章）检测单位：（公章）9 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：签署日期:年月日9