广东某园林绿化工程施工承包合同

'工程编号：合同编号：XX省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制定第10页共10页 一、合同书发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：厂区种植土回填、土壤改良、地形整理；乔木、灌木、草坪的种植、苗木养护等二、工程承包范围包括绿化等工程施工范围的内容，详见招标提供图纸、工程量清单等。三、合同工期开工日期：2010年12月15日。合同工期总日历天数40日历天，养护期一年。四、质量标准工程质量标准：符合发包人要求五、合同价款根据本合同提供图纸、工程量清单及必须按发包人现场实际情况种满的要求价格，合同总价（大写）：元；（小写）：元。六、词语含义本合同中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，覆行本合同所约定的全部义务。承包人向发包人承诺，现场施工可按发包人要求进行合理调整设计以达到更好的艺术效果。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他相应支付的款第10页共10页 项，履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：2010年12月19日本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：：委托代理人：电话：传真：二、合同通用条款（略见09版合同通用条款部分）三、专用条款1、定义1.40所采用的书面形式包括：文书第10页共10页 2、合同文件解释2.1（10）组成合同的其他文件（1）合同书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修改文件）（3）专用条款；（4）通用条款；（5）图纸（6）标准、规范及有关技术文件；（7）工程量清单或预算书。3、语言及适用的法律、标准与规范3.1约定适用的标准、规范的名称：按国家《现行建筑施工规范》和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。4、通讯联络4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮编：承包人：通讯地址：收件人：邮编：。5、工程分包5.1未经发包人许可不得分包6、发包人6.1发包人完成下列工作的约定：(1)使施工场地具备施工条件的时间已完成：(2)办理有关所需证件的约定：开工前2天：(3)组织现场交验的时间：开工前2天：(4)组织图纸会审和设计交底的约定：施工单位收到完整的施工图纸后3天。(5)按通用条款执行，费用由发包人承担。(6)发包人应做的其他工作及其约定：协调总包方及第三方施工单位的施工配合。6.2支付期及支付方式约定（1）工程价款支付期限第10页共10页 R按合同支付的有关规定S其他特殊说明；（2）工程款支付方式：R按协议书所注明的账号银行转账R支票支付R其他方式：6.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：开工前3天。（2）提供的份数：开工前提供3套图纸。7、承包人7.1承包人负责的设计的约定(1)合同规定由承包人负责的设计：原设计单位负责设计及深化。(2)如发包方需要工程项目报建，相关报建手续由发包方负责。(3)绿化养护：绿化养护管理时间为12个月，即从所有绿化种植全部完成，进行初验合格后开始算12个月养护期，在养护期间内负责浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝、防风、防治病虫害、除杂草等。(4)承包人完成承包范围内全部工作内容且验收合格，承包人的工人、施工机械清退及临时设施拆除清理场地后，才可以正式工程结算。(5)承包人必须按发包人要求及现场实际情况施工。7.2承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。8、发包人代表8.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命的发包人代表是（），联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：行使发包人的权利。9、承包人代表9.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：第10页共10页 10、指定分包人10.1事先指定的分包人及有关规定：无。11、不可抗力11.1按有关法律法规所规定的情况：09版合同专用条款约定的不可抗力因素。根据当地气象部门预报降暴雨时间超8小时者；刮8级以上台风时间超8小时者；工地意外连续停电、停水时间超4小时以上或连续间歇性停水电1天者(每次连续2小时以上)；11.2不可抗力的其他情形：影响该工程正常施工的政府部门的规定。12、工程保险：承包人应按下列规定办理保险：12.1工程开工前，为施工场地内的自有人员办理工伤保险、意外伤害保险。12.2为施工场地内采购的材料和自有设备办理保险。保险期自开工之日到竣工合格日止13、进度计划和报告13.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求；14、工期及工期延误14.1合同工期：（40日历）天。14.2双方约定工期顺延的情况：因不可抗力或甲方原因引起工程施工停工，工期可以顺延，延期时间甲乙双方签认的时间为准。15、质量目标15.1工程质量标准：合格16、隐藏工程和中间验收16.1中间验收部位包括：无。17、竣工验收17.1中间交工工程的验收18、质量保修18.1工程质量保修期的约定：详见《工程质量保修书》中第2.1款。19、预留金19.1本合同预留金：无。20、合同价款约定与调整事宜20.1合同价款的调整因素包括：第10页共10页 本工程的承包方式：包工包料。21、物价和后继法律法规引起的调整21.1物价变化引起合同价款的调整R合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。22、支付事项22.1约定利率√□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□为：（/）。23、预付款23.1关于预付款的约定关于预付款的约定：无/24、安全防护、文明施工措施费24.1安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定：/25、支付方式25.1支付期间：（1）承包人进场施工后7天内支付合同总价的30%；（2）承包人苗木进场后7天内支付合同总价的30%；（3）承包人竣工验收后7天内支付合同总价30%；（4）承包人满一年养护期7天内结束移交后支付合同总价的10%；（5）/。（6）/。26、竣工结算与结算款26.1结算的程序和时限：S按通用条款67.2款至67.7款的规定办理；R不按通用条款67.2款至67.7款的规定；办理结算程序和时限为：（1）结算方式：①承包总价结算方式；②由于工程变更或工程增加，按双方确认的经济签证额结算。（2）工程竣工验收合格后，15天内由承包人将完整的竣工资料，结算文件整理好交发包人审查，发包人收到结算文件后10天内审查完毕并通知承包人对数，经双方签认变更或增加工程部分结算款后与合同包干价相加确定工程结算总造价，若双方第10页共10页 对变更或增加工程部分结算款有争议，则提交XX市建设工程造价管理站裁定。26.2发包人对工程竣工结算的特殊要求：/。27、质量保证金27.1质量保证金的金额及扣留：按专用条款第65条。28、合同争议28.1争议或认定机构R按通用条款本款的规定；28.2双方同意选择下列一种方式解决争议：R向工程所在地人民法院提起诉讼。29、保密要求29.1保密信息的提供时间：/。30、合同份数30.1合同文本的提供S按通用条款本款的规定，发包人提供。R不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：承包人提供正本2份，副本2份。30.2合同副本的份数（4）份，其中发包人（2）份，承包人（2）份。四、工程质量保修书发包人：（全称）XX菱王电梯有限公司承包人：（全称）XX市三龙园林艺术有限公司为保证XX菱王电梯新厂区园林绿化工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1、质量保修范围质量保修范围包括绿化等工程施工范围的内容。工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：1）承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位。第10页共10页 2）承包人负责督促分包单位对各自完成的工作进行质量保修2、质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：1）绿化养护绿化养护管理时间为12个月，即从所有绿化种植全部完成，进行初验合格后开始算12个月养护期，在养护期间内负责浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝、防风、防治病虫害、除杂草等。3、质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。费用从承包人保修金扣除。3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。3．3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3．4质量保修完成后，由发包人组织验收4、质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《专用条款》第68条赋予的规定一致。6、其它6．1双方约定的其它工程质量保修事项：按发包人实际要求执行6．2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：第10页共10页 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日2010年12月15日第10页共10页'