天津2015年花坛绿化工程施工合同

'xxxPage5of5厂区绿化施工合同景观花坛绿化合同合同编号：xxx甲方：xxx甲方代表：乙方：xxx乙方代表：合同标的：景观花坛绿化合同金额：21万元签订时间：2015年5月签订地点：天津市xxx二零壹伍年拾伍月 xxxPage5of5厂区绿化施工合同景观花坛绿化合同合同编号：xxx甲方：xxx（以下简称甲方）乙方：xxx（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就xxx厂区绿化工程，达成如下协议，供双方共同遵守。第一条工程概况序号名称工程量单位单价合价备注2犁耕33350㎡0.133353旋地33350㎡0.266704场地内垃圾清运33350㎡0.3100055浇透水2边33350㎡0.5166756种草籽33350㎡57税金85008小计最终优惠后价格￥元整大写：贰拾壹万元整工程地点：xxx工程范围：甲方确认的施工内容、犁地、旋地，杂草清理，浇水，种草籽等。 xxxPage5of5厂区绿化施工合同施工日期：2015年6月10日之前全部施工完成。第一条工程质量等级：合格第二条工程保修：质保期2年第三条合同价款及调整1、承包价款：依据甲方确认的图纸，由乙方提供的清单内容，总造价￥元（大写：贰拾壹万元整）；本造价为包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收并达到市合格标准；按国家规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方向税收等部门交纳。2、工程造价及工程量见工程概况3、合同价款调整方法:①现场情况与双方确认的图纸不一致因此而形成的，工程变更、现场签证、洽商据实调整。②本合同单价固定；结算时不作调整，总价视为包含所有图纸内容。③最终结算：结算价款依据工程变更、现场签证、工程洽商等进行调整；变更签证部分单价参照合同约定单价。随同合同的报价视为包含图纸内容，结算时不作调整。第四条适用的法律、法规、标准规范1、国家及地方现行的法律、行政法规。2、现行的国家和地方的工程质量检验评定标准，施工验收规范。第五条甲方责任和义务1、负责向乙方提供正常的施工条件和施工场地。2、负责协调周边关系，确保承包方安全、正常施工。 xxxPage5of5厂区绿化施工合同1、甲方负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件等。2、甲方应按工程进度向承包方支付工程款；①本工程无预付款，工程全部施工完成后经甲方确认符合要求后支付合同总60%；②工程竣工草籽100%发芽长出草苗后，经甲方验收合格后支付合同总额的30%，留10%作为质保金，质保期2年，质保期满一年后成活率100%付清尾款，次年甲方负责草坪养护如有未成活草坪乙方负责重新种植草坪费用由乙方承担。3、甲方有权对乙方的施工按有关规定进行监督检查，如出现质量问题甲方有权要求乙方停工、返工、修理，甲方有权对乙方的施工进度进行检查并提出要求。第二条乙方责任和义务1、乙方严格甲方要求施工，如发生变更以甲方书面资料为准。2、乙方应保证整个工程的工期和质量。除不可抗力因素外，应满足合同的要求，遇不可抗力因素（按国家有关规定执行）及甲方原因造成工期延误，则工期顺延。3、由于非甲方原因造成的工期延误或停工，由此造成的一切损失，乙方负担责任。4、乙方在施工过程中应安全文明施工，应遵守甲方的一切规章制度并负责施工现场和作业区的环境卫生。5、因乙方原因造成的安全责任事故由乙方承担全部责任及相关损失费用。第三条设计变更及工程洽谈在工程施工中，甲方若提出需要变更部分，需签字认可并以文字形式通知乙方，所增加费用和工期在合同额上累计。第四条违约 xxxPage5of5厂区绿化施工合同1、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，由乙方负责无偿返修并承担相关损失费用。2、不可抗力及甲方原因造成工期延误除外，乙方应按合同约定时间完工；延迟完工每超期一天罚款1000元。第十一条争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院诉讼解决。第十二条其他事项1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份。双方代表签字盖章后生效。2、该工程的相关图纸及资料与本合同具有同等法律效力。3、本合同自双方签字盖章之日起开使生效，到合同全部条款履行完毕后中止。甲方：xxx乙方：xxx（盖章）签字：（盖章）签字：时间：2015年月日时间：2015年月日'