泰安岱岳区道朗镇2018年定贫困村饮水安全巩固提升项目

'项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目竞争性谈判文件项目编号：SDTADY2018-0423-00采购人：泰安市岱岳区道朗镇人民政府（公章）采购代理机构：山东同信建设项目管理有限公司（公章）日期：二零一八年八月采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目目录第一章竞争性谈判公告2第二章供应商须知42.1总则42.2谈判文件112.3报价、响应文件编制以及投标保证金142.4供应商应当提交的资格、资信证明文件172.5响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点172.6唱价、谈判、确定成交供应商以及废标182.7纪律和监督272.8质疑与投诉27第三章评审办法（比照最低评标价法）303.1初步评审303.2澄清303.3谈判313.4确定成交供应商31第四章合同条款和格式33第五章工程量清单（全费用综合单价）475.1工程量清单编制依据：475.2其他补充说明475.3工程量清单与计价表47第六章图纸58第七章项目技术标准和要求59第八章响应文件格式608.1报价函及报价函附录638.2首轮报价一览表658.3已标价工程量清单668.4施工组织设计668.5项目管理机构728.6资格审查资料76采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第一章竞争性谈判公告一、采购人：泰安市岱岳区道朗镇人民政府地址：泰安市岱岳区道朗镇联系方式：13583831756采购代理机构：山东同信建设项目管理有限公司地址：泰安市泰山大街326号金华大厦联系方式：0538-8221207二、采购项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目采购项目编号：SDTADY2018-0423-00采购项目分包情况：标包工程名称数量供应商资格要求本包预算金额不分标段泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目11、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；2、本次施工投标申请人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标单位拟派项目经理须具备水利水电相关专业贰级（含）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证B证；3、省外企业需提供在山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台进行注册并验证通过的截图并加盖公章；4、本次招标不接受联合体投标。86.206931万元三、获取谈判文件1.时间：自2018年8月14日起至2018年8月20日，每天上午8时30分至11时30分，下午14时00分至16时30分（北京时间，节假日除外，下同）；2.报名方式：凡有意参加投标者，请于2018年8月14日至2018年8月20日(法定节假日除外)上午8：30至11:30,下午14:00至16：30，到泰安市岱岳区公共资源交易中心（泰安市岱岳区政务服务中心七楼）采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目报名并购买招标文件，投标人须持营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证、项目负责人建造师证及安全生产考核B证，拟派项目经理在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单、法定代表人授权委托书、被授权人身份证，授权人在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单等以上证件原件及加盖单位公章的复印件一套。3.招标文件售价：每套人民币300元整，售后不退。四、公告期限：2018年8月14日至2018年8月20日五、递交响应文件时间及地点1.时间：2018年8月28日13时30分至2018年8月28日14时30分（北京时间）2.地点：泰安市岱岳区招投标交易中心开标室（岱岳区政务服务中心7楼）六、谈判时间及地点1.时间：2018年8月28日14时30分（北京时间）2.地点：泰安市岱岳区招投标交易中心开标室（岱岳区政务服务中心7楼）七、采购项目联系方式联系人：孙欢联系方式：0538-8221207八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见竞争性谈判文件九、采购项目需要落实的政府采购政策：详见竞争性谈判文件附件：竞争性谈判文件发布人：山东同信建设管理有限公司发布时间：2018年8月13日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第二章供应商须知2.1总则供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。本次政府采购方式为竞争性谈判采购，指谈判小组与符合资格条件的供应商就工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求递交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。本谈判文件所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、及其相关的装修、拆除、修缮等。2.1.1前附表序号条款名称内容及要求1采购人名称：泰安市岱岳区道朗镇人民政府地址：泰安市岱岳区道朗镇联系人：毛站长电话：135838317562采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司地址：泰安市泰山大街326号金华大厦联系人：孙欢电话：0538-8221207邮箱：tatxzb@163.com3项目名称泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目4项目概况（1）华家庄村：自村南打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。（2）车家岭村：自北山打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。（3）西门村：自村南打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。具体内容详见工程量清单及施工图纸。5建设地点岱岳区道朗镇华家庄村、车家岭村、西门村6报价范围工程量清单及图纸包涵的范围采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目7标段划分本项目不划分标段8计划工期计划工期：30日历天具体开工日期以发包人的书面通知为准9质量要求合格准备10预算控制价本项目预算控制价为86.206931万元。首轮报价不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。11供应商资格要求资质条件：（1）投标人符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；（2）本次施工投标申请人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；财务要求：近二年（2016年度、2017年度，不包含本年度）财务状况良好。项目经理条件：投标单位拟派项目经理须具备水利水电相关专业贰级（含）以上注册建造师证书，并具备有效的安全生产考核合格证B证，拟派项目经理在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单。其他要求：（1）①主要项目管理人员（施工员、质检员、材料员、预算员）具有有效的岗位资格证书（岗位资格证书上标明的单位名称须与投标人名称一致）②专职安全员（本项目应配备的专职安全员不少于1人）的安全生产考核合格证书（C证）（安全生产考核证书上标明的单位名称须与投标人名称一致）；注：所有项目管理人员不得相互兼职。（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。（3）委托代理人应提供授权委托书及在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单。（4）本次招标采用资格后审方式。（5）本次招标不接受联合体投标。12供应商资质资格要求的证明材料和情况说明投标人在开标时应携带：（1）施工单位资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本。（原件）（2）施工项目管理机构安排：①项目负责人（1名）：水利水电相关专业贰级（含）以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证B证，拟派项目经理在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目；②施工员（1名）、材料员（1名）、预算员（1名）、质检员（1名）以上人员具备在本单位注册的岗位资格证书；③专职安全员（1名）：具备安全生产考核合格证(C证）。（原件）注：现场项目管理人员配备必须与投标文件一致，必须持证上岗，服从招标人的现场管理。（3）至投标文件递交截止时间投标单位须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图并加盖投标单位公章。（4）投标人法定代表人或其委托代理人在进行资格审查时应出示本人身份证。委托代理人还应提供授权委托书及在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单。（原件或复印件加盖公章）（5）近二年财务状况报告（2016年度、2017年度，不包含本年度）（原件或复印件加盖公章）（6）依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。（原件）（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（原件）注：开标时，投标单位法定代表人（或授权代表人）及拟投入项目负责人须携带有效身份证件同时参加开标会议，否则其投标作废标处理。13踏勘现场自行勘察，费用自理。14提出谈判文件答疑时间自提交首次响应文件截止之日三个工作日前。15谈判文件答疑、澄清、修改截止时间自提交首次响应文件截止之日三个工作日前。16供应商确认收到谈判文件答疑、澄清、修改、补充的时间自答疑、澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。17投标有效期自递交响应文件截止之日起90日历天。18投标保证金1、保证金金额：人民币17000元。2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。3、缴纳方式：投标保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到谈判文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。4、收取人：泰安市公共资源交易中心岱岳分中心5、开户银行：中国银行股份有限公司泰安岱岳支行6、账号：2169355397057、保证金缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（以实际到账时间为准）采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8、联系电话：0538-856766919报价方式全费用综合单价方式20响应文件电子版内容：同纸质响应文件；份数：1份；格式：PDF、DOC或XLS等；介质：U盘；递交：电子版响应文件与纸质响应文件同时递交，与投标文件密封在一起。21是否接受联合体报价不接受。22响应文件装订投标文件为A4幅面，胶装成册，否则其投标无效。23响应文件份数正本壹份，副本肆份。24递交响应文件时间、截止时间、地点及地址递交时间：2018年8月28日13时30分起至14时30分止。截止时间：2018年8月28日14时30分地点：泰安市岱岳区招投标交易中心开标室地址：岱岳区政务服务中心7楼。25响应文件是否退还不退还。26唱价时间及地点同递交响应文件截止时间及地点27响应文件密封性检查由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。28唱价顺序按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。29谈判小组谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。评标专家确定方式：按照国家、省最新规定执行。30评审办法比照最低评标价法31报价轮次本次谈判共2轮报价（含首轮公开唱价）32技术部分是否采用“暗标”否33信用记录根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评标时提交谈判小组审核，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。34成交供应商确定由谈判小组直接确定成交供应商35付款方式本项目无预付款，工程完工验收合格并审计完成付至审计价款的97%，剩余3%为保证金，质保期结束后一年内无息付清。36监督本项目的采购活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督。需要补充的其他内容37本招标文件前后内容不一致时以招标文件投标人须知前附表为准。38在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在“中国山东政府采购网、泰安市政府采购网（www.tazfcg.gov.cn）、泰安市公共资源交易网”予以公示，公示期不少于3个工作日。39招标代理费招标代理费按国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》文工程类标准取费收取。由中标单位支付，全额计算在投标总报价中。40近年财务状况的年份要求2年，指2016年度、2017年度，不包含本年度。41近年完成的类似项目的年份要求3年，指2015年1月1日起至投标截止时间为止。42中标候选人公示媒介在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在“中国山东政府采购网”“泰安市政府采购网”“泰安市公共资源交易中心网”予以公示，公示期3个工作日。43投标人代表出席开标会按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。依据泰政办发[2012]18号文要求，投标人拟投入本工程项目经理（建造师）应按时参加开标会议，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人出示本人身份证及注册建造师证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。2.1.2当事人2.1.2.1采购人：系指泰安市岱岳区道朗镇人民政府。2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.1.2.3谈判小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。2.1.2.4成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。2.1.2.5采购代理机构：系指山东同信建设项目管理有限公司。2.1.3谈判依据及原则2.1.3.1《中华人民共和国政府采购法》；2.1.3.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；2.1.3.3《政府采购非招标采购方式管理办法》；2.1.3.4《山东省政府采购管理办法》；2.1.3.5《中华人民共和国合同法》；2.1.3.6《中华人民共和国建筑法》；2.1.3.7《政府采购供应商投诉处理办法》；2.1.3.8《山东省政府采购供应商质疑处理办法》；2.1.3.9其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。2.1.4供应商相关要求2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2.1.4.2符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；2.1.4.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；2.1.4.4以联合体形式报价的，应符合以下规定：（1）联合体各方应按照谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；（3）联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级；（4）联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；（6）鼓励大中型企业和小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。2.1.4.5供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。2.1.4.6供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与谈判的资格。2.1.5保密参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。2.1.6语言文字以及度量衡单位2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。2.1.7踏勘现场2.1.7.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。2.1.7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。2.1.7.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。2.1.8答疑采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.1.8.1供应商对谈判文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱。采购人将对供应商提出的所有疑问或者询问进行综合答复，统一发给所有谈判文件收受人并在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上公告，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。2.1.8.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。2.1.9偏离采购人允许响应文件偏离谈判文件某些非实质性要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。2.1.10其他条款2.1.10.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。2.1.10.2不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。2.1.10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。2.2谈判文件2.2.1谈判文件的构成谈判文件主要由以下部分组成：2.2.1.1竞争性谈判公告；2.2.1.2供应商须知；（1）总则；（2）谈判文件；（3）报价、响应文件编制以及投标保证金；（4）供应商应当提交的资格、资信证明文件；（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；（6）唱价、谈判、确定成交供应商以及废标；（7）纪律和监督；（8）质疑与投诉；2.2.1.3评审办法；2.2.1.4合同条款和格式；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.2.1.5工程量清单；2.2.1.6图纸；2.2.1.7项目技术标准和要求；2.2.1.8响应文件格式。采购人或者采购代理机构对谈判文件所作的答疑、澄清或者修改，在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上公告后作为谈判文件的组成部分。2.2.2谈判文件的澄清或者修改2.2.2.1供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。2.2.2.2采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清和修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三个工作日前，在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上发布澄清或者修改公告，并以书面形式告知所有谈判文件收受人，但不指明澄清或者修改问题的来源。谈判文件的澄清或者修改内容是在谈判文件规定范围内对谈判文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对谈判文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清、修改内容已构成对谈判文件实质性条款增减或者改动的，采购人应当重新组织谈判或者延长响应文件递交截止时间和唱价时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。2.2.2.3谈判文件的澄清或者修改文件在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上发布公告后，方可作为谈判文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。谈判文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。2.2.2.4供应商认为谈判文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.2.2.5供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内，从中国山东政府采购网或泰安市政府采购网上下载打印澄清或者修改公告，并通过信函、传真或者直接送达等形式告知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。2.2.3延长响应文件递交截止时间和唱价时间2.2.3.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和唱价时间，但至少应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三日前，在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网发布变更或者更正公告，并书面通知所有获取谈判文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。2.2.3.2谈判文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，采购人应重新组织谈判或者延长递交响应文件截止和唱价时间，采购人延长递交响应文件截止和唱价时间的，至少应当在谈判文件要求首次递交响应文件的截止之日三日前，在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网发布变更或者更正公告，并书面通知所有接收谈判文件的供应商，以给予供应商充足的时间编制响应文件。2.2.4谈判文件的盖章要求谈判文件必须加盖采购人和采购代理机构单位公章。在谈判文件要求盖章处以及骑缝处加盖与采购人和采购代理机构名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则为不合格谈判文件。2.2.5谈判文件的编制、装订要求2.2.5.1纸张以及打印要求：A4复印纸双面打印；2.2.5.2页面、字体字号和页码要求：页边距：上2.4厘米、下2.4厘米、左2.8厘米、右2.6厘米；字体字号：一级标题为黑体小三号、二级标题为楷体四号、正文为仿宋_GB2312小四号字，行距为1.5倍行距，每页30行。页眉、页脚为宋体小五号字，页眉内容为项目名称，页脚内容为采购代理机构名称及联系电话；页码从目录编起，使用小五号宋体标注于页面底部居中位置，页码不在30行内。2.2.5.3谈判文件装订要求：谈判文件为A4幅面，并编制目录，胶装成册。谈判文件的答疑、澄清、修改内容按照生成时间的逆顺序装订后，盖章留存，并作为谈判文件的组成部分。2.2.6不合格谈判文件2.2.6.1未按照规定要求编制、制作、装订以及盖章的谈判文件为不合格谈判文件。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.2.6.2不合格谈判文件不得发售。已经发售的，采购代理机构必须在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上公告予以作废，以书面形式通知所有谈判文件收受人，并负责收回已发售的谈判文件且退还已收取的费用；在谈判文件要求递交响应文件截止时间三个工作日前，采购人和采购代理机构可重新补发合格的谈判文件，重新补发的合格谈判文件不得收费；重新补发的合格谈判文件距递交响应文件截止时间不足三个工作日的，采购人应延长递交响应文件截止时间，具体时间必须在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上发布更正公告中予以明确，否则予以废标，由采购人重新组织采购，由此产生的法律责任由采购人和采购代理机构承担。2.2.6.3对采购代理机构拒绝发售谈判文件或者发售不合格谈判文件的，供应商有权依法质疑和投诉，给供应商造成损失的由采购代理机构承担。2.2.6.4发售的谈判文件（包括答疑、澄清以及修改）与中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上发布的不一致的，以网上发布的为准，由此给供应商造成的经济损失由采购代理机构承担。2.3报价、响应文件编制以及投标保证金2.3.1报价2.3.1.1全费用综合单价包括完成该工程项目的人工、材料、机械、企业管理费、利润、规费、税金、质检（自检）、措施项目费、其他项目费、保险费、专利技术和特殊工艺、维护、缺陷修复、政策性文件规定费用及合同包含的所有责任、义务和风险等各项费用。2.3.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。2.3.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。2.3.1.4供应商应按照谈判文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署。2.3.1.5供应商须按照附件格式表格要求填写。2.3.1.6唱价时，响应文件中《开标一览表（报价表）》内容与响应文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表（报价表）》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。2.3.2响应文件的签署要求谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。2.3.3响应文件的盖章要求供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。2.3.4响应文件的时间单位、有效期以及费用2.3.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。2.3.5响应文件格式以及编制要求根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、标段、供应商全称和日期。2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4幅面制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；供应商同时对多个标段报价的，响应文件应按所报价标段分别编制并分册胶装。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.3.5.4响应文件密封，响应文件按标段分别密封。2.3.5.5响应文件数量以及要求。包括一份电子版响应文件和伍份纸质响应文件，其中正本壹份和副本肆份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。2.3.6响应文件的组成2.3.6.1响应文件的组成响应文件应包括下列内容：（1）报价函、报价函附录；（2）首轮报价一览表；（3）已标价工程量清单；（4）施工组织设计；（5）项目管理机构；（6）资格审查资料。2.3.6.2电子版响应文件（1）电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致。（2）电子版介质为U盘，文件格式须为PDF、DOC或XLS等格式。（3）电子版响应文件作为响应文件的一部分，无论谈判结果如何，均不退回。（4）电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交。2.3.7投标保证金缴纳以及退还2.3.7.1保证金缴纳金额及方式：同谈判文件供应商须知前附表。2.3.7.2投标保证金的退还（1）供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。（2）采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金；（3）未按规定退还投标保证金的，退还投标保证金时，应退还所收取的投标保证金以及银行同期存款利息。2.3.7.3投标保证金的没收发生下列情况之一，投标保证金将被没收：采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；（2）响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；（5）经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;（6）成交供应商未按照谈判文件规定签订合同的；（7）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。2.3.7.4采购代理机构应在没收投标保证金后十个工作日内上缴同级国库。2.3.7.5在谈判过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。2.4供应商应当提交的资格、资信证明文件2.4.1供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰。2.4.2谈判文件中所要求的相关证明资料原件必须在递交响应文件截止时间前一并装袋密封，与响应文件同时递交。2.4.3相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或公证部门出具的公证件。2.5响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点2.5.1响应文件递交及截止时间2.5.1.1供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。2.5.2响应文件的密封和标记2.5.2.1供应商递交的响应文件，按照标段分别装箱（袋）加以密封。封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在2018年08月28日14时30分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.5.2.2证明材料原件部分单独密封，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。2.5.3响应文件的修改与撤回2.5.3.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其投标保证金将被没收。2.5.4唱价时间唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表。因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报政府采购监督管理部门同意后在中国山东政府采购网、泰安市政府采购网上发布变更公告，并告知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。2.5.5唱价地点唱价地点：同谈判文件供应商须知前附表。2.6唱价、谈判、确定成交供应商以及废标2.6.1唱价2.6.1.1唱价程序唱价由采购人或采购代理机构主持。（1）宣读唱价会议纪律；（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、首轮报价等内容，并记录在案；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；（8）唱价结束。2.6.1.2唱价（1）唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。（2）检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据谈判文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由谈判小组认定，认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理。（3）由采购代理机构工作人员唱价。①唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。②唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。（4）唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。（5）供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.6.2谈判2.6.2.1谈判小组（1）谈判小组的组成采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关规定组建谈判小组。评审由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二。达到公开招标数额标准的工程采购项目，竞争性谈判小组应当由五人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含一名法律专家。（2）评审专家的抽取①采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。（3）谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。（4）谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本谈判文件的规定确定成交供应商。（5）谈判小组具有依据谈判文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对谈判结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。谈判小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。（6）谈判小组的职责：①审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；②要求供应商解释或澄清其响应文件；③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（7）谈判小组的义务：①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；②提出真实、可靠的评审意见；③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；④发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止；⑤按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；⑥编写并审定评审报告；⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。（8）谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避:①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与供应商有经济利益关系；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；⑤与供应商有其他利害关系。（9）评审程序①宣布评审纪律以及回避提示；②推荐谈判小组组长；③资格性审查；④符合性审查；⑤技术评审与商务评审；⑥澄清有关问题；⑦谈判；⑧确定成交供应商；⑨编写评审报告。（10）评审采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目比照最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。（11）评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。2.6.3确定成交供应商2.6.3.1谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商。2.6.3.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。2.6.3.3确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内通过中国山东政府采购网、泰安市政府采购网发布成交公告，公告期为三个工作日;采购人同时向成交供应商签发成交通知书。采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。2.6.3.4成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。2.6.4报价无效及废标2．6.4.1出现下列情形之一的，报价无效：（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、密封、签署、盖章；（4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。（5）未按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价；（6）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；（7）未按规定缴纳投标保证金；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（8）相关资格资质证明的原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；（9）在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准。（10）供应商未按工程量清单封面格式内容要求，未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章；（11）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容。（13）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；（14）投标有效期不满足谈判文件要求；（15）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；（16）联合体未提交联合体协议书；（17）响应文件未完全满足谈判文件中实质性要求；（18）低于成本价且无法提供相关证明材料；（19）谈判小组认定技术方案不符合谈判文件要求；（20）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；（21）供应商未提交最终报价；（22）供应商存在弄虚作假的行为；（23）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；（24）对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；（25）谈判文件规定的其他报价无效情形；（26）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。2.6.4.2废标出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；（3）供应商的报价均超过了预算控制价；（4）因重大变故，采购任务取消；（5）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。2.6.5特殊情况处置程序2.6.5.1评审活动终止（1）谈判小组应当执行连续评审的原则，按照谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。（2）发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：①发生了不可抗力事件；②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；③出现非法干预评审工作；④发现谈判小组或者成员未按照谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。出现上述情形的，政府采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。2.6.5.2谈判小组中途更换成员（1）除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得中途更换：①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；②根据法律法规规定，某个或者某几个谈判小组成员需要回避；（2）退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向政府采购监督管理部门提出更换谈判小组成员意见并获准后，根据本谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。2.6.5.3记名投票采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。2.6.6违法违规情形2.6.6.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；（2）供应商之间约定成交供应商；（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。2.6.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（5）不同供应商的响应文件相互混装；（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。2.6.6.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;（2）采购人直接或者间接向供应商泄露谈判小组成员等信息；（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。2.6.6.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。2.6.6.5违规处理采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加泰安市政府采购活动：（1）提供虚假材料谋取成交；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；（10）法律、法规和谈判文件中规定的其他情形。2.6.7关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则2.6.7.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，谈判小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。谈判小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2.6.7.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经谈判小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，谈判小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。2.7纪律和监督2.7.1对采购人的纪律要求采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。2.7.2对供应商的纪律要求供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。2.7.3对谈判小组成员的纪律要求谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本谈判文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。2.7.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。2.8质疑与投诉2.8.1质疑按照《中华人民共和国政府采购法》、《山东省政府采购供应商质疑处理办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。2.8.1.1质疑书应包括以下主要内容：（1）质疑人的名称、地址、电话等；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（2）具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；（3）提出质疑的日期。2.8.1.2按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。2.8.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。2.8.1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。2.8.1.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。2.8.2投诉按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。2.8.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；（2）提起投诉前已依法进行质疑；（3）投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》规定；（4）在投诉有效期限内提起投诉；（5）属于同级财政部门管辖；（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（7）法律法规规定的其他条件。2.8.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。2.8.2.3投诉书应当包括以下主要内容：（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；（2）具体的投诉事宜以及事实依据；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（3）质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；（4）提起投诉的日期。2.8.2.4投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。2.8.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第三章评审办法（比照最低评标价法）3.1初步评审3.1.1第一阶段：资格性审查3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明（包括信用情况）、投标保证金等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。3.1.2第二阶段：符合性审查谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。3.1.3第三阶段：响应性审查按照谈判文件要求，审查施工组织设计、项目管理机构、业绩、供应商报价、工程量清单、规费税金及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。3.2澄清谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。3.3谈判3.3.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。3.3.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。3.3.3谈判实行2轮报价法，第2轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。3.4确定成交供应商3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者为成交供应商。谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。3.4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附：最终报价函（式样）最终报价函（式样）致：（采购人名称）根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：1．根据谈判情况，我方提供的（项目名称）的最终报价如下：人民币：（万元）大写：2．成交后，合同单价同比例下调。3．其它承诺事项：供应商：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：201年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第四章合同条款和格式第一部分合同协议书发包人（采购人）：泰安市岱岳区道朗镇人民政府承包人（成交供应商）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目。2.工程地点：岱岳区道朗镇华家庄村、车家岭村、西门村。3.资金来源：专项资金。4.工程内容：（1）华家庄村：自村南打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。（2）车家岭村：自北山打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。（3）西门村：自村南打一眼深井，安装水表及变频设施，敷设供水管道向村内供水到户。具体内容详见工程量清单及施工图纸。5.工程承包范围：工程量清单范围内所有内容。二、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行验评标准，达到合格工程标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：全费用综合单价。3.付款方式：本项目无预付款，工程完工验收合格并审计完成付至审计价款的97%，剩余3%为保证金，质保期结束后一年内无息付清。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执二份，采购代理机构二份，岱岳区财政部门二份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）（签字或盖章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第二部分通用条款本合同通用条款执行《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款部分（不再附录）采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第三部分专用合同条款前言专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1.一般约定1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.2发包人：泰安市岱岳区道朗镇人民政府。1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.4日期1.1.4.5质保期：质保期为24个月，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。质保期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。1.4合同文件的优先顺序进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件（含采购文件、澄清等）。1.7联络采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：。1.8转让不允许全部或部分转移合同义务。2.发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：/。2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：根据工程需要自行勘察。2.8其它义务根据发包人的合同管理要求补充。3．监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（4）发包人要求的其他事项，但必须在发包人批准范围内。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件是，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应自己遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。4.承包人4.1承包人的一般义务采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目4.1.10其他义务(1)承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中雇用人员为其服务。(2)对工程施工质量负终身责任承包人对合同工程的施工质量负终身责任。（4）承包人与地方的协调承包人应负责与当地搞好施工协调，争取地方积极配合。承包人在施工现场采取施工作业，除应按国家有关法律法规采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的系列问题由承包人自行解决，承包人应充分考虑该事件发生所带来的投资风险。(5)施工测量工程开工前，承包人应按照设计图纸测量，测绘出详细的地形图，由监理工程师签认后作为计量结算的依据。4.3分包4.3.2分包：不允许。4.4联合体删去本款全文。4.5承包人项目经理：5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人应负责本合同所需材料、设备的采购，且发包人有权参与采购。重要的机电设备应执行国家有关强制许可证制度。承包人在采购重要材料、设备时应会同发包人和监理人共同考察确定供应商。承包人应将材料和设备采购计划表在采购前15日内报送发包人及监理人审批，经审批同意后方可采购，承包人采购重要材料、设备不符合国家及有关行业标准要求，发包人有权供应材料和设备，供应时按成交供应商投标材料和设备价格供给。材料和工程设备进场前，承包人必须向监理人提交其负责提供的的相关质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人应在工程开工3天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网资料报送监理人审批。8.2施工测量9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后3天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪、防洪、救护、警报、治安管理等的安全措施。9.4环境保护9.4.2环境保护措施计划承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：(1)施工弃渣的利用和堆放；(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；(3)防止饮用水污染措施；（4）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；(6)完工后的场地清理。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定达到主管部门现行规定要求。10.进度计划10.1合同进度计划承包人在工程开始前的3天向监理人报送进度计划，其内容和要求包括：采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目(1)按合同计划要求，列出计划完成工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。(2)列出施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。(3)提出发包人提供施工图纸的计划要求。（4）列出施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。11.开工和竣工11.3发包人的工期延误由于发包人的原因造成工期延误的，发包人将只给予延长工期。11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于300㎜的雨日超过1天；`（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量100mm及以上。（6）其他异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金：（1）逾期完工在15天以内的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金为人民币1000元/天；（2）逾期完工在15天～30天的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币2000元/天；（3）逾期完工在30天以上的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币30000元/天。逾期完工违约金最终的累计总金额不应超过合同价款的5%。11.6工期提前工期提前的奖金约定：对于承包人提前完工，发包人不进行单独奖励。13.工程质量13.1工程质量要求采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目13.1.1工程质量要求：合格标准。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5承包人采购的管材及管件、机电设备等进场后的交货检查和验收中，承包人必须按照监理人要求提供相关资料，并进行检查、检验、验收等工作。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行安装前的校核工作，并进行妥善处理。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：根据监理人要求进行。15.变更16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整本工程在合同执行期间，由承包人自行采购材料、设备。承包人自行采购的材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。16.2法律变化引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。（1）若在投标截止日前28天之后，国家规定的三税（营业税、城市维护建设税和教育费附加税）税率有变动，致使施工中的费用发生增减时，则应按这些增减金额调整合同价格（按规定计入施工管理费内的税金不调整）。若对具体调整额的计算有不同意见时，由发包人与发包人同承包人协商解决。(2）上述税费调整的执行日期按国家通知执行之日算起。价格款的计算应由承包人进行，并递交书面文件报送发包人审核，并同时将副本报送发包人。17.计量与支付17.1计量17.1.2计量方法17.1.2.1说明(1)所有工程项目的计量方法均应符合技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目(2)凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。(3)实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。17.1.2.2面积计量的计算施工面积的计算，应按施工图纸所示尺寸线或监理人指示的现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。17.1.2.3体积计量的计算结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸进行计算。17.1.2.4长度计量的计算所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定外，应按平行结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。17.2预付款17.2.1预付款无17.2.2预付款保函本项目不要预付款保函。17.3.1付款周期付款方式：本项目无预付款，工程完工验收合格并审计完成付至审计价款的97%，剩余3%为保证金，质保期结束后一年内无息付清。17.4质量保证金17.4.1本合同质量保证金为审计定案值的3％，已在进度付款中扣回。17.4.2质保期结束后一年内无息付清。17.5竣工结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式5份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人要求提供资料。20.保险20.1工程保险本工程合同价款中已包含所有保险：建筑工程一切险和安装工程一切险、人员工伤事故险、人身意外伤害险、第三者责任险、施工设备险、其他涉及到的保险费用，由承包人支付。发包人不另行支付任何保险费用。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形增加：（8）响应文件中确定的项目负责人和技术负责人未按发包人要求的期限准时进场；承包人更换响应文件中确定的项目负责人、技术负责人等主要项目管理人员。24.争议的解决合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附件：安全生产合同为在泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人泰安市岱岳区道朗镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好的状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：(盖单位章)乙方：(盖单位章)法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第五章工程量清单（全费用综合单价）5.1工程量清单编制依据：5.1.1采购人提供的设计文件及界定的编制范围。5.1.2关于报价的说明5.1.2.1工程量清单所列工程数量是依据设计图纸计算的数量。作为报价的基础，在报价时不得随意调整。在报价时供应商应认真阅读谈判文件中所有供应商须知、合同文件约定的条款、规定格式、技术要求、工程量清单和图纸。供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各项工程细目的单价和总额价，供应商没有填入单价和总额价的工程细目业主将不予支付，并认为该细目的价款已包含在工程量清单其他细目的单价和总额价中。5.1.2.2本工程采用全费用综合单价承包方式，供应商所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。报价应依据市场行情价及本单位具体情况编制，供应商在报价中所报的价格均包括完成该工程项目的人工、材料、机械、企业管理费、利润、规费、税金、措施项目费、其他项目费、保险费、专利技术和特殊工艺、质检（自检）、维护、缺陷修复、政策性文件规定费用及合同包含的所有责任、义务和风险等各项费用。关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺凡涉及价格的优惠，一律在综合报价中体现。5.1.2.3供应商应严格按照采购人给定的工程量清单格式报价，否则视为无效报价。工程实施中图纸的修改、设计变更所引起工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。对于谈判文件中的工程量清单有异议时,供应商应于答疑时提出,除非采购人作出变更,否则应以采购单位的清单为准。5.2其他补充说明5.3工程量清单与计价表为遵循《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中工程量清单与计价表的格式及内容，本节表格中的投标等同于非招标采购方式中的报价。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目5.3.1投标总价表投标总价采购人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：供应商：（盖单位章）法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）编制人：（加盖工程造价专业人员专用章）编制时间：采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目5.3.2工程项目投标报价表工程项目投标报价表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）1234567合计供应商（盖单位章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：日期：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目5.3.3全费用综合单价报价表全费用综合单价报价表序号项目名称单位工程数量金额(元)备注全费用综合单价合价　一、华家庄村　　　　1潜水泵1.名称:深井泵2.规格：扬程≥250m，流量≥10m3/h，18.5kw3.符合设计及甲方要求台12变频给水设备1.设备名称:变频器及控制柜2.22kw供水变频器3.符合设计及甲方要求套13气压罐1.立式无塔压力罐2.型号、规格:5m33.安装方式:落地4.符合设计及甲方要求台14塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ1104.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m11005塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ754.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m12356塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ504.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m7707塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ25m1155采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头8塑料管1.安装部位:室外明装2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ254.连接形式:热熔、含保温5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m779井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:铸铁直径325mm，10米m1010井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:井下采用PVC直径200mmm31011水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN15个7712水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN1003.连接形式:法兰连接个113螺纹法兰阀门1.类型:闸阀2.连接形式:法兰连接个514给、排水附(配)件1.材质:铜芯水嘴及站杆2.型号、规格:DN20个7715配电箱1.名称:照明配电箱2.型号:1AL台116电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-3*43.含电缆头m90017电缆保护管1.名称:电缆保护管2.规格:SC253.敷设方式:埋地敷设m90018配线1.名称:照明线2.规格:BV2.53.配线部位:穿管敷设m4519配管1.名称:穿线管2.规格:PVC16m1520普通灯具1.名称:节能灯套1采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目21小电器1.名称:单联开关2.型号:220V10A个122等电位端子箱、测试板台123接地母线1.名称:接地母线m2024避雷网1.名称:避雷线2.材质:镀锌圆钢3.规格:Φ10m1525避雷引下线1.名称:避雷引下线m2426检查井1.名称:水表井2.材质:成品玻璃钢矩形水表、阀门井座8327打深水井1.井深：320米2.直径：开口直径425mm，终孔直径219mmm32028机井房1.尺寸：3m*3m2.砖混结构3.含落水管4.符合设计要求m2929挖沟槽土石方1.土壤类别:自行勘察现场，综合考虑2.弃土运距:弃土自行运距自行考虑3.开挖方式;勘察现场，自行考虑4.部位：机井房基坑、管沟土石方、检查井土石方m3170430回填方1.密实度要求:回填土，含外购土2.填方材料品种:压实3.运距自行考虑m3170431拆除路面1.破除混凝土路面2.厚度：自行勘察现场确定m29032现浇混凝土路面1恢复路面2.厚度、强度：与原路面一样m29033小计　　34二、车家岭村　　35潜水泵1.名称:深井泵2.规格：扬程≥250m，流量≥10m3/h，18.5kw3.符合设计及甲方要求台136变频给水设备1.设备名称:变频器及控制柜2.22kw供水变频器3.符合设计及甲方要求套137气压罐1.立式无塔压力罐2.型号、规格:5m33.安装方式:落地4.符合设计及甲方要求台138塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水m600采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目3.材质、规格:PEΦ1104.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头39塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ754.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m35040塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ504.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m68041塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ254.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m51042塑料管1.安装部位:室外明装2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ254.连接形式:热熔、含保温5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m3443井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:铸铁直径325mm，10米m1044井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:井下采用PVC直径200mmm310采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目45水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN15个3446水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN1003.连接形式:法兰连接个147螺纹法兰阀门1.类型:闸阀2.连接形式:法兰连接个348给、排水附(配)件1.材质:铜芯水嘴及站杆2.型号、规格:DN20个3449配电箱1.名称:照明配电箱2.型号:1AL台150电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-3*43.含电缆头m60051电缆保护管1.名称:电缆保护管2.规格:SC253.敷设方式:埋地敷设m60052配线1.名称:照明线2.规格:BV2.53.配线部位:穿管敷设m4553配管1.名称:穿线管2.规格:PVC16m1554普通灯具1.名称:节能灯套155小电器1.名称:单联开关2.型号:220V10A个156等电位端子箱、测试板台157接地母线1.名称:接地母线m2058避雷网1.名称:避雷线2.材质:镀锌圆钢3.规格:Φ10m1559避雷引下线1.名称:避雷引下线m2460检查井1.名称:水表井2.材质:成品玻璃钢矩形水表、阀门井座3861打深水井1.井深：300米2.直径：开口直径425mm，终孔直径219mmm30062机井房1.尺寸：3m*3m2.砖混结构3.含排水管4.符合设计要求m29采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目63挖沟槽土石方1.土壤类别:自行勘察现场，综合考虑2.弃土运距:弃土自行运距自行考虑3.开挖方式;勘察现场，自行考虑4.部位：机井房基坑、管沟土石方、检查井土石方m385664回填方1.密实度要求:回填土，含外购土2.填方材料品种:压实3.运距自行考虑m385665小计　　66三、西门村　　67潜水泵1.名称:深井泵2.规格：扬程≥250m，流量≥10m3/h，18.5kw3.符合设计及甲方要求台168变频给水设备1.设备名称:变频器及控制柜2.22kw供水变频器3.符合设计及甲方要求套169气压罐1.立式无塔压力罐2.型号、规格:5m33.安装方式:落地3.符合设计及甲方要求台170塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ1104.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m71071塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ754.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m101072塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ504.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m810采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目73塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ254.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m108074塑料管1.安装部位:室外明装2.介质:给水3.材质、规格:PEΦ254.连接形式:热熔、含保温5.压力试验及吹、洗设计要求:供水管网管材自流及压力小于0.4MPa,选用0.6MPa的PE管材及管件，加压供水压力大于0.4MPa，小于0.6MPa，选用0.8MPa；水压要满足配水管网中用户接管点的最小服务水头m5475井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:铸铁直径325mm，10米m1076井壁管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:井下采用PVC直径200mmm31077水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN15个5478水表1.安装部位(室内外）:室外2.型号、规格:DN1003.连接形式:法兰连接个179螺纹法兰阀门1.类型:闸阀2.连接形式:法兰连接个480给、排水附(配)件1.材质:铜芯水嘴及站杆2.型号、规格:DN20个5481配电箱1.名称:照明配电箱2.型号:1AL台182电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-3*43.含电缆头m80083电缆保护管1.名称:电缆保护管2.规格:SC253.敷设方式:埋地敷设m80084配线1.名称:照明线2.规格:BV2.53.配线部位:穿管敷设m45采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目85配管1.名称:穿线管2.规格:PVC16m1586普通灯具1.名称:节能灯套187小电器1.名称:单联开关2.型号:220V10A个188等电位MEB箱台189接地母线1.名称:接地母线m2090避雷网1.名称:避雷线2.材质:镀锌圆钢3.规格:Φ10m1591避雷引下线1.名称:避雷引下线m2492检查井1.名称:水表井2.材质:成品玻璃钢矩形水表、阀门井座5993打深水井1.井深：300米2.直径：开口直径425mm，终孔直径219mmm30094机井房1.尺寸：3m*3m2.砖混结构3.含落水管4.符合设计要求m2995挖沟槽土石方1.土壤类别:自行勘察现场，综合考虑2.弃土运距:弃土自行运距自行考虑3.开挖方式;勘察现场，自行考虑4.部位：机井房基坑、管沟土石方、检查井土石方m3144496回填方1.密实度要求:回填土，含外购土2.填方材料品种:压实3.运距自行考虑m3144497小计　　合计合计供应商（盖单位章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：日期：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第六章图纸另附采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第七章项目技术标准和要求符合现行国家相关标准。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目第八章响应文件格式采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目【正（副）本】项目竞争性谈判响应文件项目名称：项目编号：供应商全称：日期：二〇年月日注：本文件为响应文件正本一份，副本肆份。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目目录8.1报价函及报价函附录；8.2首轮报价一览表；8.3已标价工程量清单；8.4施工组织设计；8.5项目管理机构；8.6资格审查资料；采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.1报价函及报价函附录（一）报价函（采购人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方成交：（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。6．（其他补充说明）。供应商：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（二）报价函附录项目名称：序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期30日历天3质保期24个月4承包人履约担保金额无5分包见分包项目情况表不允许6逾期竣工违约金1000元/天7逾期竣工违约金最高限额合同价款5％8质量标准合格9预付款额度无10预付款保函金额无11质量保证金扣留百分比3%12质量保证金额度……供应商（盖单位章）：法人代表或其授权代表（签字或盖章）：日期：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.2首轮报价一览表工程名称首轮总报价人民币：（万元），大写工期（日历日）质量标准对谈判文件认同程度注册建造师姓名专业级别证号供应商名称（公章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：日期：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.3已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。8.4施工组织设计1．供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和各分部分项工程施工技术方法；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；应附表：施工总平面图附表4临时用地表附表5（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；应附表：拟投入的主要施工机械设备表附表1劳动力计划表附表2计划开、竣工日期和施工进度网络图附表3（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（5）安全文明施工和环境保护措施计划；（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（10）扬尘污染防治措施方案。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图附表五临时用地表采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表二：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。附表四：施工总平面图供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表五：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.5项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业注册单位采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目（二）主要人员简历表附表一：项目负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证，拟派项目经理在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，。递交响应文件截止时间前，供应商须提供项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证，拟派项目经理在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单原件，由谈判小组在评审时核验，不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格，报价无效。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表二：主要项目管理人员简历表岗位名称：姓名年龄性别毕业院校学历和专业毕业时间拥有的职业资格专业职称职业资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作注:1、主要项目管理人员指施工员、质检员、材料员、预算员和专职安全员，主要项目管理人员应附施工员、质检员、材料员、预算员在本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证的复印件。2、递交响应文件截止时间前，供应商须提供主要项目管理人员（施工员、质检员、材料员、预算员）的本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证原件，由谈判小组在评审时核验，不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格，报价无效。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目附表三：承诺书（采购人名称）：我方在此声明，我方拟派往（工程名称）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺供应商名称（公章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6资格审查资料8.6.1政府采购诚信承诺书；8.6.2供应商基本情况表；8.6.3法定代表人身份证明；8.6.4授权委托书；8.6.5投标保证金；8.6.6近二年度财务状况表；8.6.7近三年完成的类似项目情况表；8.6.8正在施工的和新承接的项目情况表；8.6.9近二年发生的诉讼和仲裁情况；8.6.10企业其他信誉情况表；8.6.11依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；8.6.12参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明8.6.13供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.1政府采购诚信承诺书（采购人）：我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项郑重承诺如下：一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、谈判小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消谈判资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。供应商名称(公章)：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日注：信用记录查询网址为www.creditchina.gov.cn或www.ccgp.gov.cn。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.2供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注备注：1、本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、省外企业的山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台截图，相关证件复印件应清晰明了，保护有效年检（有效期）页，依次编号附录在谈判文件中。2、递交响应文件截止时间前，供应商须将以上证件原件提交给招标代理机构收存，评标时提交谈判小组进行审查，经谈判小组审查不合格者，作废标处理。根据建办市函[2016]462号规定，资质证书可只提供带二维码标识的加盖单位公章的复印件。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.3法定代表人身份证明供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。供应商：（盖单位章）年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.4授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明，授权人在本单位缴纳的（2018年4月-2018年6月）连续3个月的社保缴纳清单复印件。供应商：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：授权代表：（签字或盖章）身份证号码：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.5投标保证金（采购人名称）：我方于年月日参加（项目名称）的报价，（供应商名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担相关责任。本承诺在投标有效期内保持有效。供应商名称：（盖单位章）法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）地址：邮政编码：电话：传真：年月日采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证（复印件粘贴处）采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.6近二年度财务状况表近二年度（2016年、2017年，不含本年度）财务状况表（需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；不需要审计的应附本公司资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）提供近二年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本账户开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。为了促进中小企业发展，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告。8.6.7近3年（2015年1月1日至投标截止时间）完成的类似工程情况表序号项目名称项目规模发包人名称发包人联系人及电话合同价格开、竣工日期工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话1234……采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.8正在施工的和新承接的项目情况表序号项目名称项目规模发包人名称发包人联系人及电话合同价格开、竣工日期工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话123456……备注：如有，应附中标通知书、合同协议书原件扫描件。按表格要求填写相关内容，并标明序号。8.6.9近二年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。8.6.10企业其他信誉情况表采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.11依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料1、依法缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证和参加政府采购活动前一段时间（2018年4月-6月）内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。2、社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前一段时间内（2018年4月-6月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。8.6.12参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明格式自拟。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目8.6.13供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。（格式由供应商自拟）供应商对提供的以上资料的真实性负责，谈判过程中谈判小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目投标单位承诺书项目名称：投标单位：第一条我方完全认同本项目招标公告、招标文件的所有内容，自愿签订本承诺书并严格执行。第二条我方承诺提供的资格、资质等所有资料真实有效，将严格遵守有关法律、法规、政策的各项规定。第三条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。第四条我方承诺投标过程中不围标、串标。第五条若我方中标后将按法律签订并严格执行合同，自觉按合同办事，不再转包、分包。第六条我方自觉接受区招投标监督管理办公室的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，接受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律的处罚。第七条本承诺书自签署之日起生效。我方自愿将本承诺书作为参与本项目采购的必备要件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。投标单位(盖章)：法定代表人或授权委托人：（签字）　　日期：年月日注：投标单位承诺书按要求制作在资格审查书中，开标时单独提供一份，无须密封，同投标文件一并递交。否则视为投标无效。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目响应文件包装袋密封件正面和封口格式响应文件包装袋密封件正面格式收件人：项目名称：项目编号：标段：供应商名称：（加盖公章）供应商地址：邮政编码：日期：20年月日响应文件封口格式请勿在20年月日时分之前启封加盖供应商公章采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207 项目名称：泰安市岱岳区道朗镇2018年省定贫困村饮水安全巩固提升项目资格审查验证登记表项目名称：日期：年月日供应商名称营业执照编号：资质证书资质：等级：编号：开户许可证□有□无投标保证金□有□无法人资格证或授权委托书被授权人身份证号财务状况证明材料□有□无依法缴纳税收的证明材料□有□无依法缴纳社会保障资金的证明材料□有□无信用记录查询截图□有□无参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函□有□无项目负责人姓名注册证号其他注册证书拟派项目技术人员姓名证件名称专业其他注册证书□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无企业业绩企业信誉其他资料请供应商自行设计表格，填写相关信息供应商授权委托人(签字)：年月日评委签字：注：1、供应商根据竞争性谈判文件应如实填写该表中信息，不得弄虚造假。2、供应商将所提供证件原件自行制作证件明细表放于证件档案袋中以便核对退还。3、以上表格供应商可自行扩展。采购代理机构名称：山东同信建设项目管理有限公司89联系电话：0538-8221207'