新密建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程

'新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件招标文件新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程招标编号：新密市公开招标（2016）124号（六至九标段）招标人：新密市农村饮水安全项目建设管理局代理机构：河南恒信咨询管理有限公司日期：二〇一七年七月河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件目录第一章招标公告2第二章投标人须知81．总则162．招标文件183．投标文件194．投标215．开标226．评标227．合同授予238．重新招标和不再招标249．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚2410.需要补充的其他内容25第三章评标办法（综合评估法）前附表26第四章合同文件31第五章招标项目需求34第六章投标文件格式341.法定代表人授权书372.投标书383.资格证明文件393.1投标人资格申明403.2证书424.投标报价表格435.售后服务计划496.投标人及投标产品简介507.投标人提供的其他优惠条件518.反商业贿赂承诺书529.企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函5310.投标人认为有利于评标的其他资料53河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件第一章招标公告新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程招标公告招标编号：新密市公开招标（2017）124号1.招标条件本招标项目新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程，已由相关部门批准，建设资金来自财政资金，招标人为新密市农村饮水安全项目建设管理局，招标代理机构为河南恒信咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况主要建设内容：新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程计划对全市袁庄、尖山、米村、平陌、白寨、苟堂等6个乡镇49个建档立卡贫困村安全水工程进行巩固提升。2.2建设地点：新密市境内。2.3项目投资：约3717万元。2.4标段划分及招标范围：本次招标分十个标段。一标段（打井标段）：打井内容包括该工程所有打井工程的施工及保修工作。二标段（建筑安装工程一标段）：施工内容包括袁庄乡贫困村供水工程施工图范围内所有内容的施工及保修工作。三标段（建筑安装工程二标段）：施工内容包括尖山风景区管委会贫困村供水工程施工图范围内所有内容的施工及保修工作。四标段（建筑安装工程三标段）：施工内容包括平陌镇贫困村供水工程施工图范围内所有内容的施工及保修工作。五标段（建筑安装工程四标段）：施工内容包括米村、白寨和苟堂3镇贫困村供水工程施工图范围内所有内容的施工及保修工作。六标段（PE管材购置一标段）：主要承担该工程建筑安装工程一、二标段供水工程施工图范围内所有管网工程管道管件供应工作。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件七标段（PE管材购置二标段）：主要承担该工程建筑安装工程三、四标段供水工程施工图范围内所有管网工程管道管件供应工作。八标段（机泵配套设备购置标段）：主要承担该工程各供水工程的机泵配套设备供应工作。九标段（消毒设备购置标段）：主要承担该工程各供水工程的消毒设备供应工作。十标段（监理标段）：主要承担该工程施工阶段和保修期阶段监理工作。2.5计划工期：施工标段：100日历天。管材、机泵配套设备、消毒设备交货期：60日历天。监理标段：同施工标段含保修阶段。2.6资金来源：财政资金。2.7质量要求：符合国家现行规范和标准，质量达到合格标准。1.投标人资格要求3.1投标人资格3.1.1打井及建筑安装工程标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照。（2）投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质、具备合格的安全生产许可证。（3）主要人员：拟任项目经理应具有水利水电工程专业贰级及以上建造师注册证书；技术负责人应具有水利专业中级及以上技术职称；企业主要负责人、项目经理和专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证。（4）拟任项目经理不得在其他在建工程中担任项目经理职务（提供无在建工程承诺书）且为本单位员工，并具有劳务合同和本单位缴纳的近三个月养老保险证明。（5）投标人2014年1月1日以来具有合同金额200万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。（6）投标人及其主要执（从）业人员应在河南省水利建设市场信用信息管理平台（河南省水利厅水利企业信用平台）进行信用信息公开，并以网上发布为准。3.1.2PE管材购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的管材生产企业。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件（2）应具有省级或省级以上卫生部门颁发的（PE管材）饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（3）省疾病控制中心检测报告。（4）投标人产品具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书。（5）投标人2014年1月1日以来具有合同金额100万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。3.1.3机泵配套设备购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的机泵生产企业。（2）投标人须具有有效的质量认证证书等相关行业产品质量证明文件。（3）投标人2014年1月1日以来具有合同金额50万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。3.1.4消毒设备购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的相关设备生产企业。（2）投标人须具有省级或省级以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件、省疾病控制中心检测报告和消毒产品生产企业卫生许可证。（3）投标人须具有有效的质量认证证书等相关行业产品质量证明文件。（4）投标人2014年1月1日以来具有合同金额20万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。3.1.5监理标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照。（2）具有水行政主管部门颁发水利工程施工监理乙级及以上资质。（3）项目总监具有水利工程建设总监理工程师岗位证书，拟任总监理工程师不得在其他在建工程中担任总监职务（提供无在建工程承诺书）且为本单位员工，并具有劳务合同和本单位缴纳的近三个月养老保险证明。（4）投标人2014年1月1日以来具有类似监理业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。（5）投标人及其主要执（从）业人员应在河南省水利建设市场信用信息管理平台（河南省水利厅水利企业信用平台）进行信用信息公开，并以网上发布为准。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件3.2本次招标不接受联合体投标。3.3同一投标人最多只能就本项目一个标段进行投标。3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时对本项目投标。3.5招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，信用信息查询的时间期限为2017年7月3日至2017年7月7日（查询2014年7月3日至2017年7月2日发布的信用信息），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。3.6投标人必须持有公告发布后检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函证明方可参与报名。告知函办理地点及方法：报名单位持行贿犯罪档案查询申请书原件（格式见附件）及相关资料到公司、企业住所地或业务发生的人民检查院办理。（需查询公司、法定代表人、项目经理/项目总监（施工及监理标段）、授权委托人）。3.7本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。1.招标文件的获取4.1投标报名时间：凡有意参加投标者，请于2017年7月3日至2017年7月7日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同）,持下述资料到河南恒信咨询管理有限公司（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼）接受初验并报名。打井及建筑安装工程标段：法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业业绩、项目经理建造师注册证书、技术负责人职称证、安全生产考核合格证（企业主要负责人、项目经理和专职安全员）、项目经理无在建承诺书、项目经理劳务合同、项目经理近期养老保险证明（以上资料验原件，留复印件1套，复印件需加盖公章，法人授权委托书留原件）、投标人及其主要执（从）业人员在河南省水利建设市场信用信息管理平台企业注册证明材料（网页打印，加盖公章）。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件PE管材购置标段：法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照、（PE管材）饮用水卫生安全产品卫生许可批件、省疾病控制中心检测报告、质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书、企业业绩。（验原件，留复印件1套，复印件需加盖公章，法人授权委托书留原件）机泵配套设备购置标段：法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照、产品质量证明文件、企业业绩。（验原件，留复印件1套，复印件需加盖公章，法人授权委托书留原件）消毒设备购置标段：法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照、饮用水卫生安全产品卫生许可批件、省疾病控制中心检测报告、消毒产品生产企业卫生许可证、产品质量证明文件、企业业绩。（验原件，留复印件1套，复印件需加盖公章，法人授权委托书留原件）监理标段：法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照、资质证书、水利工程建设总监理工程师岗位证书、无在建承诺书、总监劳务合同及近期养老保险证明、企业类似监理业绩（以上资料验原件，留复印件1套，复印件需加盖公章，法人授权委托书留原件）、投标人及其主要执（从）业人员在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台企业注册证明材料（网页打印，加盖公章）。4.2招标文件的获取：请于2017年7月10日至2017年7月14日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时,符合资格要求的报名单位接通知后,持法定代表人证明及法人身份证原件或法人授权委托书及被委托人身份证原件到河南恒信咨询管理有限公司（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼）领取招标文件。4.3招标文件每套售价叁佰元（￥300元），现金支付，售后不退。1.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间:2017年8月1日9点30分。5.2投标文件递交地点：郑州市建设工程交易中心三楼开标室。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。2.发布公告的媒介本招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省水利网》、《郑州市水务局网》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《新密市政府采购网》、《中国新密》、《郑州市政务服务网》、《河南恒信咨询网》上同时发布。3.联系方式招标人：新密市农村饮水安全项目建设管理局河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件联系地址：新密市农业路480号联系人：李先生联系电话：0371–69829692招标代理人：河南恒信咨询管理有限公司联系地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼联系人：王女士肖先生联系电话：0371-86688490水行政监督单位：新密市水务局联系电话：0371-698228502017年7月3日附：行贿犯罪档案申请书格式XXX人民检察院：我公司从（报纸、网站）X年X月X日发布的招标公告（招标编号：）获悉，新密市将进行项目建设（采购）招标，我公司拟参加该项目投标，特向贵院申请行贿犯罪档案查询。法定代表人：身份证号码：手机：授权委托代理人：身份证号码：手机：项目经理/项目总监：身份证号码：手机：公司办公电话：业主单位名称：办公电话：公司名称（盖章）年月日河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：新密市农村饮水安全项目建设管理局联系地址：新密市农业路2号联系人：李先生联系电话：0371–698296921.1.3招标代理机构招标代理人：河南恒信咨询管理有限公司联系地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼联系人：王女士联系电话：0371-86688490/866884911.1.4项目名称新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程1.1.5交货地点采购人指定地点1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1采购范围六标段（PE管材购置一标段）：主要承担该工程建筑安装工程一、二标段供水工程施工图范围内所有管网工程管道管件供应工作。七标段（PE管材购置二标段）：主要承担该工程建筑安装工程三、四标段供水工程施工图范围内所有管网工程管道管件供应工作。八标段（机泵配套设备购置标段）：主要承担该工程各供水工程的机泵配套设备供应工作。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件九标段（消毒设备购置标段）：主要承担该工程各供水工程的消毒设备供应工作。1.3.2交货期60日历天1.3.3质量要求合格1.3.4质保期壹年1.4.1合格投标人资格要求PE管材购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的管材生产企业。（2）应具有省级或省级以上卫生部门颁发的（PE管材）饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（3）省疾病控制中心检测报告。（4）投标人产品具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书。（5）投标人2014年1月1日以来具有合同金额100万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。（6）投标人必须持有公告发布后检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函证明。（需查询公司、法定代表人、授权委托人）（7）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时对本项目投标。机泵配套设备购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的机泵生产企业。（2）投标人须具有有效的质量认证证书等相关行业产品质量证明文件。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件（3）投标人2014年1月1日以来具有合同金额50万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。（4）投标人必须持有公告发布后检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函证明。（需查询公司、法定代表人、授权委托人）（5）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时对本项目投标。消毒设备购置标段（1）投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照的相关设备生产企业。（2）投标人须具有省级或省级以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件、省疾病控制中心检测报告和消毒产品生产企业卫生许可证。（3）投标人须具有有效的质量认证证书等相关行业产品质量证明文件。（4）投标人2014年1月1日以来具有合同金额20万元以上类似业绩。（提供合同协议书，中标通知书，时间以合同签订日期为准）。（5）投标人必须持有公告发布后检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函证明。（需查询公司、法定代表人、授权委托人）（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时对本项目投标。1.4.2是否接受联合体投标√不接受河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1.9.1踏勘现场√不组织1.10.1投标预备会√不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日17日前1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前1.11分包√不允许1.12偏离√不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价（如有）2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日17日前2.2.2投标截止时间2017年8月1日9时30分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.3.1投标有效期60日历天（自投标截止之日起）河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件3.4.1投标保证金投标保证金的金额：六、七标段：贰万元整/每标段八标段：壹万元整九标段：柒仟元整投标保证金的形式：投标人的基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需备注某某项目某某标段保证金，项目名称过长可备注简称）或保函单位名称：河南恒信咨询管理有限公司开户银行：中国建设银行华强城市广场支行（郑州）或中国建设银行郑州伏牛路支行账号:41050167283900000062行号：105491000612投标保证金的递交截止时间为：于投标截止时间一天前交至河南恒信咨询管理有限公司（以到帐时间为准）投标单位在递交保证金当天需要投标单位银行汇款电子回单及基本户开户许可证电子版发送至hnhxzbcw@163.com邮箱，回单上要写清楚项目名称、标段内容。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字和（或）盖章要求见投标文件的格式要求3.7.4投标文件副本份数陆份3.7.5装订要求投标文件的正本和副本装订均应采用A4大小的纸张胶装方式，不接收活页夹等可随时拆换的方式4.1.2封套上写明招标人名称：河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件（项目名称）标段投标文件投标人名称：在年月日时分整前不得开启4.2.2递交投标文件地点郑州市建设工程交易中心三楼开标室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点5.2开标程序（4）密封情况检查：由招标人、投标人、监标人共同检查投标文件的密封情况；（5）开标顺序：投标人签到的逆顺序。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取确定。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3名7.3.1履约担保履约担保的形式：中标人接到中标通知书后七日内以支票、汇票、本票或保函等非现金形式的方式交至招标人指定账户履约担保的金额：合同总价的5%交纳时间及要求：中标人应在领取中标通知书后、签订合同前将履约保证金交纳至招标人指定账户10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1招标控制价本项目招标人设招标控制价，在投标截止日期7日前书面通知所有投标人。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件10.2政府采购政策本项目执行节能环保清单及国货优先采购政策10.3是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版要求提交电子版；①投标文件电子版内容：包含全部投标内容的电子文档，投标文件须加盖公章及签字的地方应以扫描件的格式出现在电子文档中②投标文件电子版形式及份数：U盘一份③投标文件电子版密封方式：详见投标人须知10.4中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为3个工作日。10.5定标方式招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标或不按规定向招标人交纳履约保证金因或不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按序确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。10.6其他重要约定1、招标文件费300元/份，售后不退。2、行贿犯罪档案查询结果告知函原件应附投标文件正本。3、根据新密政办[2013]3号文件规定，合同签订须经市投资评审中心审核并出具审核意见，签订方可生效。4、中标单位自与招标人签订合同之日起7个工作日内，将合同副本报新密市财政局政府采购办备案。5、评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。6、河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。1、付款方式：按照国家、地方相关规定执行。2、行政监督部门及联系方式：水行政监督单位：新密市水务局联系电话：0371-69822850河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目货物及伴随服务进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量和要求1.3.1本次招标采购范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的交货期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.4本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。(1)合格投标人资格要求：见投标人须知前附表；1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.5费用承担1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2招标代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费按照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）)规定计取。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1.5.3本项目郑州市建设工程交易中心规定的市场交易费为3000元，由各标段中标人共同支付此费用，投标单位投标时综合考虑此费用。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包不允许。1.12偏离不允许。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件2．招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告；(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同文件；(5）招标项目需求；(6）投标文件格式；根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。3．投标文件3.1投标文件的组成(1)法定代表人授权书(2)投标书河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件(1)资格证明文件(2)投标报价表格(3)售后服务计划(4)投标人及投标产品简介(5)投标人提供的其他优惠条件(6)反商业贿赂承诺书(7)无行贿犯罪档案查询结果告知函(8)投标人认为有利于评标的其他资料3.2投标报价3.2.1投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物、服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。3.2.2投标总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。3.2.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。3.2.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。3.2.5投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。3.2.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。3.2.7除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（中标人扣除代理费后）。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；(3）由于投标人的原因致使招标工作无法顺利进行。3.5资格审查资料详见评标办法3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本、副本、电子文档应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（法定代表人需携带身份证和法定代表人身份证明）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证）准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标过程及开标记录，不得事后对开标过程及开标记录提出任何异议。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(l）宣布开标纪律；(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6）宣读本项目招标控制价（如有）；(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、招标项目名称及其他内容，并记录在案；(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(9）开标结束。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7．合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。中标人递交的履约担保，应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。第一中标候选人放弃中标资格或被取消中标资格后，经监督部门批准顺延第二中标候选人为中标人或重新招标。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8．重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件第三章评标办法（综合评估法）前附表初步评审标准序号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准符合第二章“投标人须知”第1.4.1规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定交货期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定质保期符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定投标价格不高于招标控制价河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件详细评分标准序号评分因素分项分值评分标准1评标价格0-40分投标人的投标总报价高于招标控制价（不含招标控制价）的为无效标；评标基准价计算公式为：投标单位数量少于五家时：评标基准价=在招标控制价100%—90%（含100、90%）范围之间的投标总报价的算术平均值×50%＋招标控制价×50%。投标单位数量多于五（含五家）家时：评标基准价=在招标控制价100%—90%（含100、90%）范围之间的并去掉最高报价及最低报价的投标总报价算术平均值×50%＋招标控制价×50%。若出现所有投标人投标报价均不在100%—90%（含100、90%）范围的情况，则以招标控制价下浮5%作为评标基准价。投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价以有效投标人的投标总报价与评标基准价比较：1、投标人的投标总报价与评标基准价相等者得基本分35分；2、投标总报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在35分的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止。3、投标总报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在35分的基础上加1分的比例进行加分，最多加5分；低于评标基准价5%时（不含5%），按每再低1%在40分的基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。2商务部分6-26分技术力量现状（0-5分）河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件企业综合考评，其中包括但不限于产品质量、信誉、产品知名度、市场占有率等（0-5分）投标企业提供质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系证书，每份证书得2分，最高得6分。提供两个2014年1月1日以来类似业绩（不限合同签订金额）得2分，每多提供一份加2分，最多加10分；需提供类似业绩合同与中标通知书；开标时审验与投标文件相一致的业绩合同与中标通知书原件，否则不得分。（以合同签订时间为准）3货物的质量、性能及技术的先进性10-26分货物技术参数、技术指标、货物各项功能完全符合招标文件技术要求的得基本分10分，高于招标文件要求但不影响运行费用的，评委根据情况酌情加0-4分；（10-14分）质量保证（0-6分），要求能够充分说明对质量控制采取的措施、计划。设备供货方案：根据各投标人对设备的加工周期、交货时间有具体措施的，能为采购人节约资金，缩短工期切实可行的；方案详细具体、得当的；0-6分4服务承诺0-8分根据投标人制定的售后服务方案是否详细、具体且具有可操作性（含施工工地现场与施工单位、业主配合措施、服务响应时间、维修方案等）进行对比评分。优：5分；良：3-4分；一般得0-2分。质保期限优于招标文件要求，每延长一年加0.5分，最多加1分其它实质性服务及优惠承诺（0-2分）注：以上商务部分所要求的证书，投标文件正本中须附加盖投标人公章的复印件，副本可为正本的完全复印件。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1、评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2、评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成详见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.4评分标准见评标办法前附表。3、评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标；（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件对通过初步评审的投标文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照投标人得分高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第四章合同文件合同协议书合同名称：河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件合同编号：本合同协议书由新密市农村饮水安全项目建设管理局（以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下简称“承包人”）于　年　月　日签署。合同价为（人民币，大写）元（小写：元），双方达成如下条款：一、下列文件应作为本合同的组成部分：（1）合同协议书、补充协议书及附件（含澄清文件，如需要）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）在项目实施开展过程中发包人对承包人提出的技术要求；（5）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；（6）其它经双方确认列入合同的文件。二、上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。三、服务期：。四、发包人和承包人双方的责任和义务。1、承包人在接到中标通知书并签订合同后，在发包人规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向发包人提交详细的进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制进度的依据。2、承包人在进行外业时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。如承包人未能采取有效的措施，而发生的与外业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。3、承包人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。4、承包人在进行外业时，如造成原有道路、桥梁等设的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由承包人自行承担。5、发包人应根据本工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及合理的服务周期，并按本合同有关规定及时支付服务费。6、发包人应向承包人提供开展工作所需要的发包人所具有的资料、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。7、发包人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并经双方协调，合理支付使用费用。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件8、除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标文件、工作方案、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。9、本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。10、由于执行发包人的书面指令而造成的工作质量事故应由发包人承担责任，但不免除承包人根据本合同规定应负的责任。11、发包人不得以压低服务费、增加工作量、缩短服务周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。12、承包人应协助相应的施工总承包单位安装PE管材、管件、消毒设备、机泵配套设备，提供技术服务。五、承包人在服务工作过程中，应保证所采用的技术方案等所有内容中均不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯知识产权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。发包人拥有承包人所提交最终服务文件或其他材料的版权。发包人有权为本工程之目的使用、修改或复制此类文件，事先不需要取得承包人的许可。发包人对所提供的资料拥有版权，未经发包人许可，承包人不得复制或出版，不得向第三方转让、提供版权和所有权，如有违背，追究其法律责任。六、如出现变更，除合同另有规定外，承包人应提交变更工程服务文件，此类服务文件的准备和提交应视为已含入报价中，发包人不再另行支付费用。七、由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：（1）承包人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低；（2）服务工作应保持详细原始记录；（3）发包人在与承包人协商后应相应地延长承包人的工作期限/增付费用；（4）由于发包人或不可抗力等因素，承包人无法履行合同的，承包人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据承包人实际完成的工作量予以赔偿。八、推迟与延误（1）发包人可以在至少28天以前以书面通知承包人暂停全部或部分服务工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，承包人应立即安排停止计划并将费用减到最小。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件（2）发包人认为承包人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知承包人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。九、合同终止不影响权利和责任不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。十、付款方式：根据国家及地方相关规定执行十一、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。十二、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。十三、本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在承包人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。十四、本合同协议书一式份，正本份，双方各执份，副本份，发包人份，承包人　　份。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)或委托代理人：(签字)或委托代理人：(签字)地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件第五章招标项目需求货物清单（另附电子版）第六章投标文件格式河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件封面格式：正/副本（项目名称）标段投标文件招标编号：号投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日注：1、此页格式作为投标文件封面标准格式；2、若封面为硬包装过胶制作或其他不适合盖章的纸张，封面可以不盖章。河南恒信咨询管理有限公司34 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件目录1.法定代表人授权书2.投标书3.资格证明文件4．投标报价表格1）开标一览表2）投标报价一览表3）已标价工程量清单4）备件、专用工作和消耗品价格表5）货物分项报价一览表6）货物（产品）规格一览表5.售后服务计划6．投标人及投标产品简介7.投标人提供的其他优惠条件8.反商业贿赂承诺书9.无行贿犯罪档案查询结果告知函10.投标人认为有利于评标的其他资料河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件法定代表人授权书本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于年月日签字生效，特此声明。法定代表人签字或盖章：被授权人签字：单位名称（公章）：地址：河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件投标书致：（采购代理机构名称）根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本份，并对之负法律责任。1）开标一览表2）投标报价一览表3）已标价工程量清单4）货物分项报价一览表5）备件、专用工具和消耗品价格表6）货物规格一览表7）售后服务计划8）按招标文件要求提供的有关文件资格证明文件9）金额为人民币元投标保证金据此函，签字代表宣布同意如下：1)所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币，（大写），交货期：，质保期：。2)如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。3)投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。4)本投标有效期为（自投标截止之日起）。5)如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撒回投标，其投标保证金将被贵方没收。6)投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。7)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。9）与本投标有关的一切正式往来请寄：地址：　　　　　　　投标人名称（公章）：邮政编码：投标人代表签字：电话：　　　日期：河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1.资格证明文件填写须知1)所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。2)本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。3)评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。4)投标人提交的材料将被保密，但并不退还。河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件投标人资格申明一基本情况1)投标人名称2)地址、联系电话、传真3)成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）4)法定代表人5)制造商名称和地址（如有）6)投标人所属的集团/财团公司7)投标人员工总人数：其中：高级职称人数：中级职称人数：管理人员人数：技术人员人数：8)投标联系人：联络方式及电话：二财务状况1)固定资产2)流动资产3)长期负债4)流动负债5)资产净值6)有关开户银行的名称、地址7)最近三年每年的营业总额年份业务总额国内出口8)最新资产负债表：由会计事务所审审计的最近一年的财务报表。河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件一供应投标货物经验（业绩）1)最近三年销售记录2)成功运行两年以上的供货合同3)近三年中类似货物最终用户单位名称地址签约日期货物名称及型号销售数量合同额4)最终用户出具的证明5)业绩要求见第二卷二提供关键生产设备及检测设备的情况1)设备名称设备产地2)3)4)三投标保证金附投标保证金转账凭证的复印件或扫描件及投标人基本账户开户许可证复印件兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。日期：投标人名称：授权代表签字：授权代表职务：电话及传真号码：河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件证书下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标人提供招标文件所要求的资料，以证明本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。下述签字人理解并同意提交对其他有关资格材料的进一步要求。制造商或贸易公司(盖章)授权签署资格文件名称姓名地址职务电话及传真签字电话年月日河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1.投标报价表格4.1开标一览表投标人（此处填名称并盖章）金额单位：元项目名称投标总价投标保证金投标的主要产品品牌型号交货期其他声明投标人授权代表签字：说明：1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。2、与本表同时公开唱标的内包括对其投标文件的修改或撒回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。投标人代表签字：投标公司盖章：日期：河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件4.2投标报价一览表投标人：（此处填名称并盖章）项目：金额单位：元序号项目报价备注1设备和附属装置　　2备件、专用工具和消耗品　　3卖方技术服务　　4买方参与技术联络和监造、检验等费　　5人员培训　　6运费和保险费　　7其他　8税费　　总计（1+2+3+4+5+6+7+8）　　投标人授权代表签字：注：如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件4.3已标价货物清单河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件4.4备件、专用工具和消耗品价格表投标人：（此处填名称并盖章）金额单位：元项目：序号名称规格型号制造商单位数量单价合计备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人授权代表签字：注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件4.5货物分项报价一览表投标人：（此处填名称并盖章）项目：金额单位：元序号设备名称品牌型号单位数量单价总价运输及保险费技术服务费税费合计交货日期交货地（港）备注投标人授权代表签字：河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件4.6货物（产品）规格一览表投标人：（此处填名称并盖章）项目：金额单位：元序号设备或配置名称品牌型号规格参数制造厂（商）原产地（国）投标人授权代表签字：说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。2、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说河南恒信咨询管理有限公司４７ 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件1.售后服务计划投标人必须提供但不限于提供以下内容：1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。2、质量保证措施。3、该次项目所提供的其它免费物品或服务。4、保修期内和保修期外的收费标准。河南恒信咨询管理有限公司52 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件投标人及投标产品简介投标人必须但不限于提供以下内容：1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；2、投标产品详细介绍；3、提供加盖投标人公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息；4、其他投标人认为需要提供的。投标人授权代表签字：投标单位公章：职务：日期：河南恒信咨询管理有限公司52 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件投标人提供的其他优惠条件投标人针对本项目的优惠措施及条件。1.河南恒信咨询管理有限公司52 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件反商业贿赂承诺书我公司承诺：在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：一、公平竞争参加本次采购活动。二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。公司法人代表（签字）：法人授权代表（签字）：投标人（公章）年月日河南恒信咨询管理有限公司52 新密市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程六至九标段招标文件企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（原件附在投标文件正本中，副本附复印件）1.投标人认为有利于评标的其他资料河南恒信咨询管理有限公司52'