三门县珠岙镇独山村饮水工程

'三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件（备案登记号：三招建备（珠岙）【2016】号）招标人：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心二○一六年十一月 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件三门县建设工程招标文件（备案登记号：三招建备（珠岙）【2016】号）项目名称：三门县珠岙镇独山村饮水工程招标人：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社（盖章）联系人：郑志万联系电话：13819631695招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司（盖章）联系人：丁文俊联系电话：13968523899招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心二0一六年十一月 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件目录招标公告………………………………………………………………………………………………………1投标须知前附表2第一章投标须知5第一节总则51.工程说明52.招标范围53.资金来源54.投标资格55.投标费用56.现场条件37.踏勘现场5第二节招标文件68.招标文件的组成69.招标文件的澄清610.招标文件的修改611.招标文件的解释权6第三节投标文件的编制612.投标文件的组成613.投标文件的格式614.投标报价组成615.投标担保716.投标有效期717.投标文件的份数和签署7第四节投标文件的递交718.投标文件的装订、密封与标志7 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件19.投标文件的递交720.投标截止期821.投标文件的补充、修改与撤回8第五节开标822.开标823.投标文件公布8第六节评标824.评标过程的保密825.投标文件符合性鉴定926.投标文件的澄清927.投标文件的评审928.评标办法(以下计算，小数点保留两位，第三位四舍五入)10第七节授予合同1029.中标候选人公示1030.中标通知书10第二章合同条款12第一部分协议书13第二部分通用条款(略)15第三部分专用条款13第四部分工程质量保修书24第五部分工程建设项目廉政责任书27第三章投标文件格式31附件一：32附件二：33附件三：33附件四：35附件五：36 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件附件六：37附件七：38 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件三门县珠岙镇独山村饮水工程招标公告1、招标条件本招标项目三门县珠岙镇独山村饮水工程，建设资金来自于自筹，招标人为三门县珠岙镇独山村股份经济合作社，招标代理机构为临海市同益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2、项目概况与招标范围项目概况：工程位于三门县珠岙镇独山村。一个标段，预算造价为人民币326048元。招标范围：施工图纸所包括下洋村农村管网改造工程。，包括土方工程，水泥路面开挖及修复、矩形阀门井、室外消防栓、堰坝等工程。计划工期：不超过40日历天3、投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备：（1）投标人资质：三门县内市政公用工程施工总承包三级及以上。（2）项目负责人：具有项目负责人安全生产考核B类证书。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。4、招标文件的获取4.1招标文件将于2016年 11 月 10日起在三门县公共资源交易中心网“网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。本项目采用现场报名，将于2016年11月15日8:30至11:30，在三门县梧桐路20号总商会大厦27楼（临海市同益工程咨询有限公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。5、投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 11月 17日上午 9时00分，地点为三门县珠岙镇人民政府多功能厅。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 踏勘现场和投标预备会投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。7.报名及获取招标文件携带资料：1、企业介绍信；2、企业资质证书和营业执照（副本原件及复印件）；3、企业安全生产许可证（副本原件及复印件）；4、项目负责人安全生产考核B类证书5、报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。8.联系方式招标人：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社联系人：郑志万电话：13819631695 招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司联系人：丁文俊电  话：13968523899 招标人：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心2016年11月10日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件投标须知前附表序号内容说明与要求1工程名称三门县珠岙镇独山村饮水工程2建设地点三门县珠岙镇下洋村3建设规模一个标段4预算造价预算造价：326048元（详见招标人预算书）5承包方式包工包料6质量标准合格7工期要求40日历天8招标方式公开招标9招标范围施工图纸所包括下洋村农村管网改造工程。，包括土方工程，水泥路面开挖及修复、矩形阀门井、室外消防栓、堰坝等工程10资金来源财政拨款及自筹11投标人要求三门县内市政公用工程施工总承包三级及以上；12项目负责人要求具有项目负责人安全生产考核合格证B类证书13投标人确定方式资格审查14投标文件组成投标文件组成内容包括：1)投标函（附件一）；2)项目管理机构配备表（附件二）；3)项目负责人简历表（附件三）；4)技术负责人简历表（附件四）；5)主要施工机械设备表（附件五）6)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、B类证书的复印件。15投标文件格式1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。16报价方式下浮率报价，有效投标报价浮动幅度：8%-13%临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件17投标保证金要求1、保证金金额：壹万元。2、担保形式：现金3、提交单位及地址：三门县珠岙镇人民政府会议室4、收款单位：三门县珠岙镇人民政府18投标有效期60日历天（自投标截止日起计算）19履约保证金数额中标价的10%（转帐支票或汇票或电汇）20投标文件份数正本一份、副本二份。21投标文件密封及装订投标文件必须单独密封。22投标文件提交地点与开标地点地点：三门县珠岙镇人民政府。地址：三门县珠岙镇人民政府。23提交投标文件截止时间与开标时间2016年11月17日9时00分；24开标程序直接开商务标临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第一章投标须知第一节总则1.工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。2.招标范围2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。3.资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。4.投标资格4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定取得交易席位资格，并收到本工程项目投标通知。4.3项目负责人承接项目应符合《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）要求。如项目负责人曾在其他项目中任职，需办理变更手续才能满足建市[2008]48号文件要求的，则变更证明材料应在本招标工程项目投标截止日前一天提交给招标人，经招标人及招标监管机构书面认可后有效。投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。4.4本工程不接受联合体投标。5.投标费用5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。5.2招标文件工本费为300元。6.现场条件6.1施工现场的“三通一平”以完成。7.踏勘现场7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第一节招标文件1.招标文件的组成1.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知及投标须知前附表；第二章合同条款；第三章投标文件格式；1.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。2.招标文件的澄清2.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。3.招标文件的修改3.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。3.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。4.招标文件的解释权4.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。第二节投标文件的编制5.投标文件的组成5.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。6.投标文件的格式6.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。7.投标报价组成7.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件1.1投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价，投标报价采用下浮的方式竞报，2.投标担保2.1投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。2.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。2.3投标担保按以下方式退还：（1）第一中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还（不计息）。（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。2.4如投标人有下列情况，投标担保将被没收：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。3.投标有效期3.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。3.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。4.投标文件的份数和签署4.1投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。4.2招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。4.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。第一节投标文件的递交5.投标文件的装订、密封与标志5.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。5.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。5.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件1.投标文件的递交1.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：（1）投标人提交投标保证金；（2）投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；（3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件），经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。2.投标截止期2.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。2.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。3.投标文件的补充、修改与撤回3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。3.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。3.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。3.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。第一节开标4.开标4.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。4.2开标会议由招标人组织并主持。4.3开标顺序：开标直接开商务标。5.投标文件公布5.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。5.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。第二节评标6.评标过程的保密6.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件1.1在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。1.2中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。2.投标文件符合性鉴定2.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。2.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。2.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。3.投标文件的澄清3.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。3.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。4.投标文件的评审29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；（2）投标文件由同一单位或同一人编制；（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；（5）法律法规规定无效标的。29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。29.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。29.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。1.评标办法(以下计算，小数点保留两位，第三位四舍五入)30.1评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（A％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在电脑里8.0、8.2、8.4、……、12.6、12.8、13.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（A%）。30.2中标候选人的确定。1)中标候选人的排名次序按投标人报价下浮率接近评标标底下浮率程度来确定，取最接近评标标底下浮率为第一中标候选人，取次接近评标标底下浮率为第二中标候选人；如接近评标标底下浮率绝对值相同(同标底相比有上浮和下浮相同的)，取下浮率大者为优先中标候选人；如出现投标的下浮率完全相同的，则抽签确定。（1）中标价（合同价）＝预算造价×(1－评标标底浮动率)。（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。（3）投标人的投标文件不予以退还。2）招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。第一节授予合同2.中标候选人公示32.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3个工作日。32.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件1.中标通知书1.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，由第二中标候选人替补。如第二中标候选人也无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。1.2招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标1.3中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。1.4招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。1.5《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。2.合同签订2.1自《建设工程中标通知书》发出之日起5日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。2.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第二章合同条款合同文本采用建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）。合同通用条款示范文本（GF-99-0201）的通用条款。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第一部分协议书发包人（全称）：三门县珠岙镇人民政府承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：三门县珠岙镇独山村饮水工程工程地点：三门县珠岙镇独山村工程内容：施工图纸所包括下洋村农村管网改造工程。，包括土方工程，水泥路面开挖及修复、矩形阀门井、室外消防栓、堰坝等工程。工程立项批准文号：_二、工程承包范围承包范围：施工图纸所包括下洋村农村管网改造工程。，包括土方工程，水泥路面开挖及修复、矩形阀门井、室外消防栓、堰坝等工程。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款金额（大写）：________________________元（人民币）￥：_______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力十一．合同生效　合同订立时间：     年     月     日　　合同订立地点：     　双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。十二．合同备案本合同生效后必须送备案。发包人：（公章或合同专用章）住所：法定代表人(签字)或委托代理人(签字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：承包人：（公章或合同专用章）住所：法定代表人(签字)：或委托代理人(签字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：　　　　电子邮箱：备案意见：编号：（）备字第（）号经办人：备案机关（章）年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第二部分通用条款(略)第三部分　　专用条款一．总则１．词语定义需要重新定义的词语和新定义的词语：无2．合同文件及解释顺序2.1组成本合同文件及优先解释顺序：按通用条款，招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。2.2合同生效的条件：按通用条款3．语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。3.3适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决国内没有相应标准、规范时的约定：/4．图纸和承包人文件4.1发包人提供图纸期限、数量：提供图纸4.2承包人提供的文件范围：未经发包人同意，承包人不得外传4.3监理人签发图纸修改图期限：5．通讯联络5.2发送通讯发包人：法定代表人：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：帐号：监理人：法定代表人：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：帐号：临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件承包人：法定代表人：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：帐号：5.3合同一方可能拒收或拒签时视为送达的方式约定：二．工程实施主体11．发包人　　11.1发包人的一般义务11.1.3发包人提供施工场地的约定：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在开工前；（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求：已具备；（3）施工现场与城乡公共道路通道开通的时间和要求：已开通；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/（5）水准点与坐标控制点交验要求：/（6）协调保护工作的约定：在开工通知书前；11.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/11.1.6图纸会审和设计交底的时间：签订合同后7天内；11.2发包人的其他义务发包人应做的其他工作及其约定：/发包人委托承包人办理的工作：/12．发包人代表12.2发包人对其代表授权发包人任命的发包人代表是：，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：发包人代表职权范围：13．监理人13.1监理人的职责和权力负责本工程的监理人及任命的总监理工程师：监理人：法定代表人：任命为总监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：监理的范围、内容：监理人的职权范围：本工程监理合同所约定。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件14．承包人14.1承包人的一般义务承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；（8）施工场地清洁卫生的要求：按当地有关文件执行；（9）双方约定承包人应做的其他工作：①不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取；此外，施工现场必须配备电脑不少于一台。②处理好同工程所在地居民的关系，由此发生的费用由承包人负责。③工程竣工备案，承包人应给予配合。14.7不利物质条件14.7.2不利物质条件的范围：/15．项目负责人15.1项目负责人的任命承包人任命的项目负责人是：，身份证号:资格证书号:,执业印章号:安全生产考核合格证号:,联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：16．承包人人员管理16.1承包人主要管理人员任命对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行。三．担保、保险与不可抗力临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件17．工程担保承包人向发包人提供履约担保的约定：（1）担保金额：按招标文件规定执行。（2）提供履约担保时间：按招标文件规定执行。（3）提供履约担保方式和其他担保事项约定：按招标文件规定执行担保合同作为本合同附件。发包人向承包人提供支付担保的约定：（1）担保金额：按招标文件规定执行。（2）提供支付担保时间：按招标文件规定执行。（3）出具支付担保方式和其他担保事项约定：按招标文件规定执行担保合同作为本合同附件。18．保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容及相关事项约定：发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人投保内容及相关事项约定：按规定必须投保的强制性保险。（3）根据三政发[2008]15号文件规定，为促进政策性农业保险可持续发展，政策性投资建设项目人身意外伤害险由政策性农业保险共保体首席承保人中国人保财险三门支公司承保。19．不可抗力19.1不可抗力范围约定：按通用条款执行。19.3不可抗力后果处理的约定：按通用条款。四．工期20．进度计划和报告承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：按相关规定结合施工实际情况编制承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：每月25日前向发包人和工程师提供下个月进度计划和施工方案。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：自提交之日起7天内22．暂停施工和复工22.1由承包人暂停施工责任的其他情形：22.5暂停施工持续56天以上,按合同约定由承包人提供的材料和工程设备,由于暂停施工导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的,发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。23．工期延误23.2双方约定工期顺延的其他情况：23.3双方约定的异常恶劣气候的条件为：24．竣工日期临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件24.2实际竣工日期的约定：按通用条款五．质量与安全25．工程质量25.2承包人的质量管理承包人提交工程质量保证措施文件的期限25.5隐蔽工程和中间验收25.5.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。25.7质量争议发包人和承包人对工程质量有争议的,除可按通用条款本条规定外,监理人可提请合同双方委托有相应资质的质量检测机构进行鉴定,所需要费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未按实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案或按工程质量监督机构的处理决定执行。26．材料和工程设备26.1发包人提供材料和工程设备26.1.3发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管:按通用条款执行。26.2承包人提供材料和工程设备26.2.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：（1）材料品牌、规格和使用要求：（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求选择其一采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（5）无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。26.2.2承包人报送监理人审批的时间临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件27．材料、设备及工程的试验和检验27.9额外检验27.9.2质量监督抽检、建筑节能检验、空气检测等未包含在合同价款内的额外检（试）验的内容和费用约定：28.施工设备和临时设施28.1承包人提供的施工设备和临时设施28.1.2由发包人承担修建临时设施的费用的范围：按通用条款执行。临时占地的申请：临时占地相关费用：28.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施的约定：29．工程试车工程试车内容和费用承担：按通用条款30．施工安全、治安保卫和环境保护30.2承包人的施工安全责任30.2.1承包人编制施工安全措施计划的期限：30.3治安保卫30.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：30.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制：31．竣工验收31.3工程验收：按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行工程验收。31.7组织竣工清场：按通用条款执行。31.8施工人员、施工设备和临时工程撤离的要求：按通用条款执行。32．缺陷责任与保修责任32.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任约定：按通用条款执行。六．造价33．工程计量和计价33.1工程计量和计价的依据招标文件中约定的计量和计价要求：按照招标文件中规定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件双方达成的其他计量和计价要求：33.4承包人提交已完工程量报告的时间：每月25日前。35．暂估价35.1实行招标的暂估价材料、设备和工程暂估价材料、设备和工程采用招标方式选择供应商或分包人时双方的权利和义务：暂估价（无承包价）的单项材料、设备（指可以向同一家供应商采购的同类材料或设备）或工程估算价在10万元及以上的，应由承包人和发包人通过公开招标方式选择专项供应商或专业分包人。招标工作接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。35.3非实行招标给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：按通用条款执行。37．提前竣工奖与误期赔偿费37.1提前竣工奖励（1）每日历天奖励额度:/元。（2）提前竣工奖的最高限额是：/元。37.2误期赔偿费（1）每日历天赔付额度：500元。（2）误期赔偿费最高限额是：元。38．合同价款的约定与调整38.2合同承包方式本合同价款采用第（2）种方式确定。（1）采用固定总价合同。合同风险范围：/（2）采用固定单价合同，本合同价款采用固定单价，总价下浮方式确定。合同价款中包括的风险范围：1、本工程结算方式同预算审核书、实行总价下浮、下浮数值即K值。2、除本节风险范围以外规定可以调整，其它一律不得调整，如招标文件规定的计算依据、招标人及预算审核书中提供的费率、结算率等；3、不管模板的实际施工方案如何变化，竣工结算时以招标提供的预算书考虑的方案为准，其投标单价结算时不作调整；。4、计日工综合单价〔工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）按技术工150元/工日，普工120元/工日计取〕；5、其它可能发生的费用：⑴因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生费用。且由承包人与管理部门、有关人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可以从承包人的工程款中扣回。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件⑵凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但是在实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。⑶土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。风险范围以外的合同价款调整方法：㈠工程量按照本招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核，按实结算。㈡暂定价材料：项目预算书中的暂估价材料的品牌、单价按采购前发包人的签证结算；无价材料由业主签证后结算。㈢招标时发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，可按实调整。38.4双方约定合同价款的其他调整因素：按通用条款执行。39．工程变更39.1双方另行约定的工程变更的范围和内容：按通用条款执行。39.3.2承包人合理化建议发包人给予奖励的约定：40．工程变更价款的确定40.1工程变更估价的原则按通用条款执行。40.3措施项目费变更调整方法：按通用条款执行。41．价格调整41.1物价波动引起的价格调整因人工、材料、设备价格或机械台班价格异常变动导致合同总价变化时，具体调整内容、范围和方法：/41.2法律变化引起的价格调整因后继法律法规引起合同价款与工期变化具体调整内容、范围和方法:按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。42．工程价款支付42.1预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效，承包人人员设备进场后，支付10%的建筑工程预付款。扣回工程款的时间、比例：无。42.2工程进度款42.2.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件（1）首先支付10%的建筑工程预付款，待工程竣工验收合格，上级补助资金下拨到位后付至建筑工程价款的85%。结算经审定后，付至工程结算价款（工程结算价以审计机关的审定为准）的95%。余款5%作为质保金，待缺陷责任期期满后一个月内结清。（2）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。（3）发包人向承包人支付的所有工程款均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。42.2.2进度付款申请单的份数及内容：42.2.6发包人逾期支付进度款时违约金约定：发包人违约按通用条款约定。42.2.8发包人少付或超额支付进度款的处理方式及违约金约定：按通用条款。42.3安全防护、文明施工措施费支付双方就安全防护、文明施工措施费的约定：按通用条款执行。44．竣工结算44.2承包人提交竣工结算文件时间、程序约定：按通用条款执行。44.3.1承包人提交的竣工结算文件具体内容及合法性、真实性及完整性约定:按通用条款执行。44.3.2发包人审核竣工结算文件时限约定：按通用条款执行。44.5.2发包人未按时支付竣工结算价款逾期违约金约定：按通用条款执行。44.5.3经催告后发包人不支付结算价款，则发包人承包人同意选择4方式进行处理：（1）对留置的标的物进行处理（2）向保证人提出支付担保索赔（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖（4）其他：双方协商解决44.6约定结算特殊要求45．最终结清45.1最终结清申请单的份数及提交期限：七．合同争议、违约、解除合同46．合同争议46.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，1、请当地行政主管部门调解；2、同意选择下列第2种方式解决争议：（1）提交工程所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。（3）其它：/47.违约47.1.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。双方约定的承包人其他违约责任：机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。投标承诺的项目负责人不得擅自更换，如需更换必须经发包人同意。承包人必须严格按照批准的施工组织设计和工期进度计划组织施工，并把总工期计划细化到每月、周。若月进度计划不能完成，且在次月不能补上上月欠缺的工作量，并没有令发包人满意的正当理由，发包人有权暂停拨付工程款，自行组织队伍施工，并终止合同。承包人必须赔偿由此造成的一切损失。八．其他49．政府性投资项目约定涉及政府性投资项目的约定：项目实施过程中的工程变更按《三门县政府投资项目变更管理实施办法实行》（三政发【2009】56号）执行，具体详见三门县公共资源交易中心网站上的政策法规栏。50．保密要求双方有关保密：51．合同份数51.2双方约定合同副本份数：8份，其中发包人4份，承包人4份。52．补充条款1、承包人应在签订合同后10天内提供施工组织设计等其他所需的资料，并签订合同。2、发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在3天内提供修正后的施工组织设计。经业主或监理人审查确认同意后，作为准许开工条件之一。第四部分工程质量缺陷保修书发包人（全称）：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件承包人：（全称）为保证三门县珠岙镇独山村饮水工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一．工程质量缺陷保修范围和内容质量缺陷保修范围包括三门县珠岙镇独山村饮水工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：三门县珠岙镇独山村饮水工程施工所包含的内容。二．质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年。（7）其他项目保修期限约定如下：/三．质量缺陷保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四．质量保证金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为：（大写）：/（人民币）（小写）：/（人民币）质量保修金银行利率为：/五．质量保证金的预留和返还本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第3种情况向发包人申请返还保修金。1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可申请返还全部保修金。3：其它：临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：（人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。六．争议发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。七．其他双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章或合同专用章）：承包人（公章或合同专用章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第五部分工程建设项目廉政责任书工程项目名称：三门县珠岙镇独山村饮水工程。工程项目地址：三门县珠岙镇独山村。建设单位（甲方）：三门县珠岙镇独山村股份经济合作社施工单位（乙方）：。　　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。　　第一条甲乙双方的责任　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　第二条甲方的责任　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。　　第三条乙方的责任　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　第四条违约责任　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。　　第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第六部分安全生产合同为保证工程名称施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位（发包人名称）（下简称“甲方”）与施工单位（承包人名称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式陆份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件第三章投标文件格式临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件附件一：三门县珠岙镇独山村饮水工程投标函三门县珠岙镇独山村股份经济合作社：一、根据你方编号的三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：1、我公司愿以预算造价326048元，下浮％（百分号前保留二位小数，第三位四舍五入）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工和保修。2、总包工期：日历天3、工程质量等级合格；4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件附件二：三门县珠岙镇独山村饮水工程项目管理机构配备表职务姓名性别年龄职称本岗工龄岗位证书号码身份证号码备注项目负责人技术负责人法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日附件三：临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件三门县珠岙镇独山村饮水工程项目负责人简历表姓名性别年龄专业资质等级职称学历参加工作时间从事项目负责人年限简历法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件附件四：三门县珠岙镇独山村饮水工程技术负责人简历表姓名性别年龄专业职称毕业院校学历参加工作时间从事技术负责人年限简历法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 三门县珠岙镇独山村饮水工程招标文件附件五：三门县珠岙镇独山村饮水工程主要施工机械设备表序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 附件六：台州市建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县珠岙镇独山村饮水工程的投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502 附件七：法定代表人授权委托书（参考样张）本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（招标人）的（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：代理人：性别：年龄身份证号码：职务：授权委托日期：年月日临海市同益工程咨询有限公司34电话/传真：0576-89305502'