靖西第八小学建设工程施工图纸设计

'项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX靖西市第八小学建设工程施工图纸设计招标文件项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX招标人：靖西市教育局招标代理机构：湖南智埔建设有限公司日期：2017年月52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX目录第一章招标公告3第二章投标人须知5投标人须知前附表51．总则102．招标文件113．投标文件124．投标145．开标146．评标157．合同授予158.重新招标169．纪律和监督1610.需要补充的其他内容17第三章评标办法（综合评估法）18评标办法前附表181.评标方法202.评审标准213.评标程序21附件A否决投标条件22A0总则22A1否决投标条件22第四章合同条款及格式24第一部分协议书25第二部分通用条件27第三部分专用条款34第五章技术标准和要求38第六章投标文件格式40目录41一、商务标（格式）421、投标函422、投标报价表433、资格审查资料（格式）441.授权委托书44法定代表人身份证明454、企业信誉、业绩情况；（格式自拟）46二、技术标：（格式）4752 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第一章招标公告1.招标条件本项目已由靖西市发展和改革局以靖发改规划〔2016〕72号批准建设，招标人为靖西市教育局，建设资金来自上级资金及自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图纸设计服务进行公开招标。2.项目概况与招标范围项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX项目建安投资：本次设计预算约97万元建设地点：靖西市德爱片区民族高中傍边。建设规模及主要建设内容：项目规划建设面积22283.42㎡。主要建设内容包括教学楼、教学综合办公楼、学生宿舍、学生食堂、教师周转宿舍，塑胶跑道运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、风雨球场等活动场地，以及校门、围墙、校道硬化、绿化、给排水、供配电等附属设施。招标范围：施工图纸设计（总平面施工图、建筑单体施工图，基坑支护设计，包括建筑、设备安装基座设计、结构、给排水、电气、防雷、消防、绿化等本项目建设单位要求设计的所有内容）；设计变更（设计方原因造成的设计变更）、设计交底、验收签证（派出现场设计代表）。同时，要求协助招标人获得上级主管部门对各阶段设计报告和施工图设计文件的批复并参与工程竣工验收工作。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备国内独立企业法人资格，须建设主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；主持设计项目的项目总负责人必须具备相关专业高级职称及一级注册建筑师资格且应具有类似工程设计的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力；3.2同时符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。3.3根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。3.4本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1潜在投标人不需投标报名，在发布公告后自然人均可登录百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）自行下载获取招标文件；4.2招标文件电子版每套售价250元（不再收取其它任何费用），请投标人在递交投标文件时向湖南智埔建设有限公司交纳，未交纳此项费用的，投标文件不予接收。5.投标保证金：投标保证金为人民币壹万元整（￥10000.00元）。办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号，投标保证金必须从投标人基本账户于投标截止时间前转到以下账户。账户名称：百色市公共资源交易中心52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行账号：8000895552555526.投标文件的递交及开标6.1投标文件递交的截止时间为2017年月日时分，开标时间与投标截止时间相同，投标地点及开标地点均为百色市公共资源交易中心六楼开标厅（百色市右江区西园路2号）。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）、靖西市人民政府网http://www.jingxi.gov等网站上发布。8.联系方式招标人：靖西市教育局联系人：黄老师电话：13507764099招标代理机构：湖南智埔建设有限公司联系人：曾伟群电话：0776-6182880招标代理机构地址：靖西市幸福广场后面银山一小区9.监督部门及电话靖西市招标采购管理中心      联系电话：0776-6230906靖西市住房和城乡规划建设局联系电话：0776-6221842百色市公共资源交易管理局采购招投标管理科：0776-2850925湖南智埔建设有限公司2017年9月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2项目名称靖西市第八小学建设工程施工图纸设计1.1.3招标人名称：靖西市教育局联系人：黄老师电话：135077640991.1.4招标代理机构名称：湖南智埔建设有限公司地址：靖西市幸福广场后面银山一小区联系人：曾伟群电话：0776-61828801.1.5项目概况（1）建设地点：靖西市德爱片区民族高中傍边。（2）建设规模及主要建设内容：项目规划建设面积22283.42㎡。主要建设内容包括教学楼、教学综合办公楼、学生宿舍、学生食堂、教师周转宿舍，塑胶跑道运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、风雨球场等活动场地，以及校门、围墙、校道硬化、绿化、给排水、供配电等附属设施。（3）设计服务期：自签订合同之日起20日历天内完成该项的施工图设计并移交成果文件。质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。1.2.1资金来源上级资金及自筹资金1.2.2资金落实情况已落实；1.3招标范围招标范围：施工图纸设计（总平面施工图、建筑单体施工图，基坑支护设计，包括建筑、设备安装基座设计、结构、给排水、电气、防雷、消防、绿化等本项目建设单位要求设计的所有内容）；设计变更（设计方原因造成的设计变更）、设计交底、验收签证（派出现场设计代表）。同时，要求协助招标人获得上级主管部门对各阶段设计报告和施工图设计文件的批复并参与工程竣工验收工作。1.4.1投标人资质、能力要求资质条件：建设主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；设计总负责人资格：具备相关专业高级职称及一级注册建筑师资格；且应具有类似工程设计的业绩（设计总负责人应与报名的一致，否则做无效投标处理）。诚信：52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。其他要求：1、具备国内独立企业法人资格；2、符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》的有关规定；3、项目所在地检察院出具的投标单位、投标单位法定代表人和拟投入本项目的设计总负责人无行贿犯罪记录证明（复印件）；4、提供近期连续三个月依法缴纳税收凭证并加盖单位公章（新成立的单位请按实际提供）（税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；5、提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。1.4.3是否接受联合体投标不接受□接受，应满足下列要求：。1.10.1踏勘现场不组织组织1.11.1投标人提出问题的截止时间投标截止日前15天1.11.2招标人书面澄清的时间投标截止日前15天2.1构成招标文件的其他材料/2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止日前10天2.2.2投标截止时间2017年月日时分（北京时间）2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1构成投标文件的材料投标文件由商务标和技术标组成。1、商务标包括（1）投标函；（2）投标报价表；（3）资格审查文件；（4）企业信誉、业绩情况；2、技术标包括：（1）投标人基本情况表；（2）设计总负责人简历表；（3）拟投入本项目主要设计人员情况汇总表；（4）项目全过程、后续服务及时间承诺（5）设计工作方案文件：设计工作大纲（设计原则、设计成果实施投资控制方案、质量保证措施、进度保证措施及其他投标人认为需要说明的情况）。3.2.1招标控制价及投标报价招标上限控制价：本项目招标上限控制价为97万元，（已52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX包含招标范围的方案优化调整、方案设计、初步设计、施工图设计等作业，以及后续指导配合施工发生的所有费用及税金等）。投标报价形式：本工程投标报价采用的币种为人民币。投标人自主报价，投标报价计费依据：参考国家有关规定，根据业主提供的部分基础资料，由投标人考虑各方面因素、风险，以总价包干。投标报价不得超出招标人设定的招标控制价。3.3.1投标有效期投标截止时间后60日历天3.4.1投标保证金□不要求递交投标保证金要求递交投标保证金投标保证金为人民币壹万元整（￥10000.00元）。投标保证金必须从投标人基本账户于投标截止时间前转到以下账户。账户名称：百色市公共资源交易中心开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行账号：800089555255552办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号。3.6.3签字和（或）盖章要求投标文件正本与副本均由投标人在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人签字或加盖印鉴或其委托代理人签字。投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或加盖印鉴或其委托代理人签字的作否决投标处理。3.6.4投标文件及其配套资料份数投标文件一份正本，四份副本。3.6.5装订要求投标文件应按以下要求的装订：不分册装订分册装订4.1.1包装、密封投标文件应密封在投标文件袋中，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装封口处须帖密封条盖密封章，且外层密封袋上不能有投标人的任何标识。注：如有超出A3尺寸的彩图则另行装订及密封，并在外层封套的封口处加盖投标人单位公章）4.1.2封套上应载明的信息内层包封应写明投标人名称和地址、邮政编码、项目名称，并注明开标时间以前不得开封。外层包封应标明项目名称、项目编号、招标代理机构名称，并注明开标时间以前不得开封，但不得有投标单位的任何标识。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX4.2.2递交投标文件地点百色市公共资源交易中心六楼开标厅（百色市右江区西园路2号）。4.2.3是否退还投标文件□是否5.1.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：百色市公共资源交易中心六楼开标厅（百色市右江区西园路2号）5.1.2参加开标会议的投标人代表携带的相关资格证明材料如法定代表人参加开标会的，须提供法定代表人资格证明书原件及本人身份证原件及复印件、投标保证金银行转账底单原件；如委托代理人参加开标会议，须提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件、投标保证金银行转账底单原件。5.2开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）由招标人代表和监标人一同检验参加开标会的各投标人的法定代表人或其委托代理人的资格证明材料；（5）密封情况检查：各投标人的代表交叉检验（6）开标顺序：按随机的顺序拆封投标文件（7）由招标人代表和监标人一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件的有关规定，是否完整，文件签署是否正确；（8）公布投标人名称以及招标人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。6.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。评标专家分工：不分技术、经济类。评标专家确定方式：随机抽取。6.2评标方式综合评分法7.1是否授权评标委员会确定中标人□是否，推荐的中标候选人数：27.2中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选的情况在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）、靖西市人民政府网http://www.jingxi.gov等媒介予以公示7.4.1履约担保履约保证金的缴纳及退还:领取中标通知书前，中标人应按不超过合同总金额的5%交纳，交纳时请写明投标项目名称及项目编号，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后10个工作日内无息退还。履约保证金交到如下账户：开户名称：靖西市财政局非税收入财政专户开户银行：中国农业银行靖西市支行52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX账户：206301010400098748重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）至投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。10.需要补充的其他内容10.1招标代理费□招标人支付þ中标人支付；具体为：根据招标人与代理人签订的《工程招标委托代理合同》。10.2知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.3同义词语构成招标文件组成部分的“协议书”、“通用条件”、和“专用条件”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。类似工程设计指：房屋建筑设计类近期连续三个月指：公告发布之日前10.4监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级招标投标管理专门机构监管。10.5解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用条件约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计与相关服务进行招标。1.1.2本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目概况：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围本次招标范围：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1本次招标投标人资质、能力和信誉要求。（l）资质要求：见投标人须知前附表；（2）设计总负责人资格要求：见投标人须知前附表；（3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的施工承包人；（3）为本招标项目的代建人；（4）为本项目设计提供设计招标代理服务的；（5）与本招标项目的施工承包人或代建人或设计招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本招标项目的施工承包人或代建人或设计招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本招标项目的施工承包人或代建人或设计招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或所设计工程出现重大工程质量问题且投标人应承担责任的。1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9计价货币本招标投标涉及计价货币的，均为人民币。1.10踏勘现场1.10.1踏勘现场时间、地点：见投标人须知前附表。1.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.10.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.11投标答疑1.11.1投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在投标人须知前附表规定的时间内澄清。1.11.2招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。2．招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程设计与相关服务规范；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。对于可能实质性影响投标人投标的招标文件修改，如果招标文件的修改文件发出的时间距投标截止时间不足15日，招标人将相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3．投标文件3.1投标文件的组成投标文件应包括下列内容：3.1.1商务标：（1）投标函；（2）投标报价表；（3）资格审查文件（详见本须知第3.5款要求）3.1.2技术标：（1）投标人基本情况表；（2）设计总负责人简历表；（3）拟投入本项目人员情况汇总表；（4）企业信誉、业绩情况；（5）项目全过程、后续服务及时间承诺（6）设计工作方案文件：设计工作大纲（设计原则、设计成果实施投资控制方案、质量保证措施、进度保证措施及其他投标人认为需要说明的情况）。3.2投标报价3.2.1投标人自主报价，投标报价计费依据：参考国家有关规定，根据业主提供的部分基础资料，由投标人考虑各方面因素、风险，以总价包干。投标报价不得超出招标人设定的招标控制价。3.2.2货币币种为人民币。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX3.4投标保证金3.4.1投标人应按本招标文件要求递交投标保证金，因投标人办理不及时等原因导致广西百色市公共资源交易中心未能及时收到款项的，其责任由投标人自行承担。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查文件资格审查文件包括：（1）法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人资格证明书（原件）、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件；（2）有效的企业营业执照副本（复印件）；（3）有效的企业资质证书副本（复印件）；（4）有效的组织机构代码证副本（复印件）（如为三证合一版营业执照可不提供）；（5）有效的税务登记证副本（复印件）（如为三证合一版营业执照可不提供），同时提供近期连续三个月依法缴纳税收凭证并加盖单位公章（新成立的单位请按实际提供）（税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；（6）投标保证金转账证明（复印件）；（7）由项目所在地检察院出具的投标单位、投标单位法定代表人和拟投入本项目的设计总负责人无行贿犯罪记录证明（复印件）；（8）拟投入本项目的设计总负责人有效的注册建筑师资格证书、身份证、职称证及2017年1月至2017年7月在投标人单位缴纳养老保险凭证（复印件）；（9）提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。注：所有复印件均需加盖单位公章。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.6.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖印鉴或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或盖印鉴或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件及配套资料份数见投标人须知前附表。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX3.6.5投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应密封在投标文件袋中，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装封口处须帖密封条盖密封章。4.1.2内层包封应写明投标人名称和地址、邮政编码、项目名称，并注明开标时间以前不得开封。外层包封应标明项目名称、项目编号、招标代理机构名称，并注明开标时间以前不得开封，但不得有投标单位的任何标识。4.1.3未按本章要求密封和加写标记，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒收。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织开标，投标人的法定代表人或其授权委托人必须持以下证件依时到达现场等候参加开标，并自觉接受核验证件，如有缺项，则按无效投标处理。⑴法定代表人持法定代表人身份证明及本人身份证或授委托人持法定代表人身份证明、授权委托书原件及本人身份证；⑵投标保证金转账底单原件；⑶项目所在地检察机关出具投标单位及其法定代表人和项目总负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。5.2开标程序招标代理机构主持人按下列程序进行开标：（l）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（4）由招标人代表和监标人一同检验参加开标会的各投标人的法定代表人或其委托代理人的资格证明材料；（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（7）按照宣布的开标顺序当众拆封，并由招标人代表和监标人一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件的有关规定，是否完整，文件签署是否正确；（8）公布投标人名称以及招标人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式应符合相关规定。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7．合同授予7.1定标方式7.1.1招标人允许投标人在本招标项目中最多中标标段数量见投标人须知前附表。7.1.2除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）、靖西市人民政府网http://www.jingxi.gov等媒介予以公示。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX投标人或者其他利益关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保7.4.1在领取中标通知书前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过靖西市招标采购管理中心书面认可的履约担保格式向靖西市财政局非税收入财政专户提交履约担保。7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。7.5.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。7.5.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。8.重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。9．纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当在规定的时间内向招标人提出异议，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容见投标人须知前附表。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1资格评审标准投标文件签署有法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及代理人身份证复印件营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定诚信符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定设计总负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定其他要求1..项目所在地检察院出具的投标单位、投标单位法定代表人和拟投入本项目的设计总负责人无行贿犯罪记录证明（复印件）；2.提供近期连续三个月依法缴纳税收凭证并加盖单位公章（新成立的单位请按实际提供）（税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；3.提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。2.1.2符合性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章有法定代表人签字或盖印鉴或其委托代理人签字并加盖单位章投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定设计服务期符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定2.2.1分值构成（总分100分）技术标：70分商务标：30分52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX1技术标评分标准（满分70分）设计工作大纲得分（满分40分）由评标委员会对有效的投标文件进行全面评审，在打分前集体讨论确定评定标准形成书面材料并按此标准确定投标人所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。具体办法如下：（1）设计大纲可行，对项目规划建设条件分析论述浅显，项目投资控制、进度控制、质量控制、组织与协调管理方案一般。（1-10分）（2）设计大纲较好，对项目规划建设条件分析论述一般，能考虑到本项目的情况，有较好的项目投资控制、进度控制、质量控制、组织与协调管理方案较好；提出的设计构想及建议较好。（10.1-20分）（3）设计大纲良好，了解本项目规划建设条件，对项目规划建设条件深入分析论述，而且能考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，有良好的项目投资控制、进度控制、质量控制、组织与协调管理方案良好；提出的设计构想及建议具有一定的针对性。（20.1-30分）（4）、设计大纲优秀，熟悉本项目规划建设条件，对项目规划建设条件深入分析论述，而且能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，有良好的项目投资控制、进度控制、质量控制、组织与协调管理方案良好；提出的设计构想及建议针对性强，有特点，可实施性强。（30.1-40分）设计组织机构及人员配置（须附证明材料复印件，满分15分）投标人应结合本项目设计工作内容、性质提出自己的组织机构及人员配置，并绘制相应的组织机构框图。（1）一档（0～2分），拟投入该项目的技术人员不少于6人，即建筑、结构、给排水、暖通、电气、造价每专业至少备配1人；二档（2.1～4分），拟投入该项目的技术人员不少于10人的，；三挡（4.1～6分），拟投入该项目的技术人员不少于15人的；（2）拟投入的建筑、结构、给排水、暖通、电气、造价各专业设计人员持有本专业执业资格证书【指国家注册证书，分级的（如建筑和结构）要求为一级且为中级以上（含）职称的】，每个专业得1分（满分6分）；52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（3）项目负责人同时具备一级注册建筑师执业资格和高级建筑师职称证的，得3分（满分3分）项目全过程、后续服务及时间承诺（满分10分）由评委在打分前考虑各投标人的设计服务承诺情况，集体讨论确定各投标所属档次，由评委在相应档次内独立打分（一档0～2分；二档2.1～5分；三档5.1～10分）。经营场地情况（满分5分）投标人法人注册地在广西区内的的得5分；投标人法人注册地不在广西区内的的得2分。2商务标评分标准（满分30分）投标报价评分标准（满分20）只有通过前述资格评审和符合性评审的投标人才能进入商务评审。有效投标人的有效报价在5家以内（含5家）的，以所有有效投标人投标报价的平均值为基准价。有效投标人超过5家（不含5家）的，由高到低排列去除一个最高的投标人有效报价和一个最低的投标人有效报价后的平均值为基准价；有效投标人超过8家（不含8家）的，由高到低排列去除两个最高的投标人有效报价和两个最低的投标人有效报价后的平均值为基准价。（1）评分时以投标报价的评标基准价为最高分20分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。（2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。类似项目设计业绩（须附合同证明材料复印件，满分10分）1.类似工程设计业绩2014年1月1日以来合同金额在100万元（不含）以上200万元（含）以下的，每个得1分。2.类似工程设计业绩2014年1月1日以来合同金额在150万元（不含）以上200万元（含）以下的，每个得1.5分。2.类似工程设计业绩2014年1月1日以来合同金额在200万元（不含）以上的，每个得2分。（以合同复印件或中标通知书复印件为准）3否决投标条件详见本章附件A：否决投标条件52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2.1款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高者优先；若投标报价、技术标得分都相同的，由评标委员会无记名投票确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成⑴技术标：见评标办法前附表；⑵商务标：见评标办法前附表；2.2.2评分标准⑴技术标评分标准：见评标办法前附表；⑵商务标评分标准：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（l）第二章“投标人须知”第1.4.2项的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会的商务标评委和技术标评委分别对各投标人的商务部分和技术部分按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行独立打分，并计算出综合评估得分。⑴按本章第2.2.2⑴目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；⑵按本章第2.2.2⑵目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A＋B。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照评审总得分由高到低的顺序推荐第一中标候选人、第二中标候选人。总得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；总得分、投标报价、技术评分相同的，按商务评分由高到低顺序排列；总得分、投标报价、技术评分、商务评分相同的，由评标委员会无记名投票来排定，得票最高的为第一中标候选人，得票数第二的为第二中标候选人。3.4.2评标委员会认为，排在前面的中标人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，由可能影响施工质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标资格，按顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。3.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX附件A否决投标条件A0总则本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A1否决投标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：A1.1有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；A1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；A1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；A1.4在资格评审、符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的；A1.5不按第二章投标须知前附表第3.1条内容提供资料的；A1.6由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；A1.7投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；A1.8投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；A1.9投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；A1.10投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；A1.11法规规定的其他否决投标条款。备注：1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第四章合同条款及格式（ＧＦ－2000－0209）建设工程设计合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计的事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程设计内容：。本工程建安投资估算：。工程设计概况：资金来源：二、工程设计承包范围承包范围：。三、合同服务期设计服务期要求：四、质量标准工程质量标准：设计文件，应当符合国家规定的工程设计技术质量标准和现行技术规范、规程要求。五、合同价款设计费用表：序号内容合同价款(万元)备　注1按设计任务书要求说明：1、本项目按现行国家收费标准执行（已包含招标范围的方案优化调整、修建性详细规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等作业，以及后续指导配合施工发生的所有费用。）2、除非合同中另有规定，设计应包括设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。六、付款方式：6.1签订合同后5个工作日内支付合同价20%的定金；6.2完成方案设计并通过靖西市相关部门评审后5个工作日内支付合同价30%的合同款（支付至30%）；6.3完成施工图设计并通过图纸审查公司审查合格且交付成果后5个工作日内支付至合同价40%的合同款；6.4工程竣工验收合格5个工作日内支付剩余的合同款；七、合同文件的组成52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX1、本合同协议书（含补充协议书）；2、本工程设计招标中标通知书；3、招标文件（含澄清及补遗文件）；4、投标文件（含澄清函及承诺书）；八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。发包人名称：　　　　　　　　　　　　　承包人名称：　（盖章）　　　　　　　　　　　　　（盖章）法定代表人：（签字）　　　　　　　　法定代表人：（签字）（或委托代理人）　　　　　　　　　　（或委托代理人）地　　址：　　　　　　　　　　　　　　地　　址：电　　话：　　　　　　　　　　　　　电　　话：传　　真：　　　　　　　　　　　　　传　　真：邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：银行帐号：　　　　　　　　　　　　　银行帐号：合同订立时间：　　年　月　日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第二部分通用条件腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚃袂袀膆蚃薂肆肂蚂螄袈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈蚈螁羅蒇螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅莂袇羂膁莁羀芇葿莀虿肀莅莀螂芅芁荿袄肈膇莈羆袁蒆蒇蚆肆莂蒆螈衿芈蒅羁肅芄蒅蚀羇膀蒄螃膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆薀蝿膀肂蕿袁羂莁蕿蚁膈莇薈螃肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚃袂袀膆蚃薂肆肂蚂螄袈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈蚈螁羅蒇螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅莂袇羂膁莁羀芇葿莀虿肀莅莀螂芅芁荿袄肈膇莈羆袁蒆蒇蚆肆莂蒆螈衿芈蒅羁肅芄蒅蚀羇膀蒄螃膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆薀蝿膀肂蕿袁羂莁蕿蚁膈莇薈螃肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚃袂袀膆蚃薂肆肂蚂螄袈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈蚈螁羅蒇螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅莂袇羂膁莁羀芇葿莀虿肀莅莀螂芅芁荿袄肈膇莈羆袁蒆蒇蚆肆莂蒆螈衿芈蒅羁肅芄蒅蚀羇膀蒄螃膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆薀蝿膀肂蕿袁羂莁蕿蚁膈莇薈螃肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚃袂袀膆蚃薂肆肂蚂肂蕿袁羂莁蕿蚁膈莇薈螃肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚃袂袀膆蚃薂肆肂蚂螄袈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈蚈螁羅蒇第一条定义和解释本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。1.1发包人：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。1.2设计人：即合同书中的“乙方”，是指其投标书己被发包人所接受，并与发包人签订了合同书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。本合同的设计人为合同专用条款中指明的设计中标咨询机构。1.3分包人：是指经发包人批准，具有相应资质，承担设计合同中非主体、非关键性工作的设计咨询机构。1.4项目负责人：是指由设计人书面委任的负责本合同工程设计的组织管理者。分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。1.5设计合同：是指设计合同书、中标通知书、投标书、设计合同条款、设计技术标准与规范、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。l.6设计技术标准与规范：是设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准及其他工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及发包人有关设计的书面要求。1.7设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、科学研究试验以及经济调查、概（预）算编制等全部或单项工作。1.8设计文件：是指设计人按国家《工程制图标准》、《工程基本建设工程概算、预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括项目建议书、可行性研究、初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。1.9暂定金额：是指暂时未定的，包括在合同中，并在设计清单中以此名称标明的金额，用于进行本合同工程的任何设计工作或作为不可预见费用。这项金额根据发包人的书面指示全部或部分地使用或根本不动用，该费用按设计人投标报价中相应项目的基本单位和实际发生的工作量经发包人核实后支付。1.10设计质量事故：是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。1.11不可抗力：指发包人与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。1.12天：指日历日。年、月、日按公历计算。1.13时间：本招标文件所指时间均为北京时间。第二条一般责任和义务2.1设计进度计划的提交：设计人在接到中标通知书后，应在发包人规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向发包人提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制设计进度的依据。2.252 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。2.3保险：设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。2.4建筑物维护：设计人在进行外业勘察时，如造成原有道路、桥梁、地下管线以及其他建筑物的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。2.5附着物保护：设计人在进行外业勘察时，应尽量保持勘察范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。第三条发包人的责任与义务3.1发包人应严格履行基本建设程序，根据项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。3.2发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。3.3在设计人员进入现场作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。3.4发包人应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责项目建议书、可行性研究、初步设计、技术设计（如需要）和施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。3.5除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标书、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。3.6由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由业主承担责任，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。第四条设计人的责任与义务4.1设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的设计工作。4.2设计人应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。4.3设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视案线总体规划、土地开发利用规划、农田水利、海洋生态环境、特殊设施保护区和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。4.5设计文件必须符合下列要求：52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；（2）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；（3）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；（4）设计文件必须保证建设工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、周围困境的综合要求；并应特别注意景观及设施的协调性和环境保护的要求；（5）设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。4.6设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。4.7当发包人认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。发包人及发包人委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。4．8设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各专业施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各专业的施工招标图纸和工程量清单；按发包人要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按发包人要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。4.9设计人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题做出澄清和解答。4.10设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。4.11人员保证与变更（1）设计人应按投标书中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。（2）如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。（3）设计人的工作进度没有达到设计人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已含在合同价格之中。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（4）由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。4.12设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用其他未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。4.13设计人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责。4.14对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。第五条违约与赔偿5.1发包人的违约（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人方要求提前完成设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列；（2）发包人方超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金，偿付办法与金额按合同条款的规定办理；（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成的），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的10%向设计人支付违约金。5.2设计人的违约（1）设计人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣设计人合同价10%的违约金；（2）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘查设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣设计人合同价10%的违约金；（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），发包人将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人违约金。延期超过60天时，发包人可以中止合同；（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价10%的违约金；（5）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按合同价的5%计扣设计人的违约金；（6）因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，设计人还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金；（7）因设计错误而造成重大质量事故的，除执行5.2款（6）的规定外，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其它处罚；52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（8）所有违约金在投标人履约保证金中扣除，赔偿金在投标人设计费中扣除。5.3责任的期限设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。第六条合同的生效、变更与终止6.1合同的生效合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。6.2合同文件的优先次序组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：（1）设计合同专用条款；（2）设计合同通用条款；（3）设计技术标准与规范；（4）合同书及附件（含澄清文件，如需要）；（5）中标通知书；（6）投标书；（7）设计工作量及报价清单表；（8）设计工作量及报价计算说明；（9）项目负责与人及项目主要参人员的基本情况；（10）设计工作计划。6.3履约保函（1）设计人应按合同专用条款规定的金额及时间向发包人提交履约保函。履约保函应由国有商业银行或股份制商业银行的支行或及其以上级别银行开具。执行本条规定所需的费用由设计人承担。在设计人按合同要求完成全部设计工作直到发包人签收最后一批施工图纸后28天内，履约保函一直有效。（2）发包人对履约保函提出的任何索赔要求，均应在履约保函有效期内提出。6.4延误由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低；（2）设计人应保持详细原始记录，发包人在与设计人协商后相应地延长设计人的工作期限，增付费用；（3）由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。6.5变更52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX除合同另有规定外，设计人应提交变更工程设计文件，此类设计文件的准备和提交应视为已含入施工配合服务报价中，发包人不再另行支付费用。6.6推迟与终止（1）发包人可以在至少28天以前以书面通知设计暂停全部或部分设计工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减至最小。（2）发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。6.7合同终止不影响权利和责任不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。第七条费用与支付7.1设计费用发包人应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付设计费用，以及设计人额外服务的费用。7.2支付时间发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30日内支付。7.3有异议的支付如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在5个工作日内发出书面通知要求设计人澄清，此时，应在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。7.4审查设计人应保存能清楚证明有关设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。7.5设计费用的调整在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致设计费用的变化，则应根据合同专用条款的规定进行相应调整。第八条其它8.1法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。8.2转包和分包（1）禁止设计人将本合同规定的设计任务转包。（2）没有发包人的同意，设计人不能将设计工作的任何部分分包。即使得到了发包人的同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。8.3版权52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX设计人拥有其设计文件的版权。发包人有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得设计人的许可。发包人对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经发包人许可，设计人不得复制或出版。8.4利益的冲突除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。8.5争端的解决本合同在执行过程中，如发主任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在设计人和发包人之间达成一致意见。和未能达成一致，可提交合同专用条款中规定的仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第三部分专用条款工程名称：______________________________　　工程地点：_______________________________　　合同编号：______________________________　　（由设计人编填）　　设计证书等级：__________________________　　发包人：________________________________　　设计人：________________________________　　签订日期：______________________________　发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条本合同依据下列文件签订：　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程勘察设计收费管理规定》。　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4本项目设计招投标文件及中标通知书。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计建设规模及主要建设内容：项目规划建设面积22283.42㎡。主要建设内容包括教学楼、教学综合办公楼、学生宿舍、学生食堂、教师周转宿舍，塑胶跑道运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、风雨球场等活动场地，以及校门、围墙、校道硬化、绿化、给排水、供配电等附属设施。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1修改后的建筑设计方案52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX2初步设计图纸3报批设计图纸4最终审定设计图纸第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序支付比例%付费额（元）付费时间第一次付费20　　合同签定后5个工作日内（定金）第二次付费30　　完成方案设计并通过靖西相关部门评审后5个工作日内第三次付费40　　完成施工图设计并通过图纸审查公司审查后5个工作日内第四次付费10　　工程竣工验收合格5个工作日内支付剩余的合同款。说明：　　1.在工程竣工验收合格后结清全部设计费，不留尾款。第六条双方责任　　6.1发包人责任：　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。　　6.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。　　6.2设计人责任：　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行技术编著及规范。　　6.2.3设计合理使用年限为50年。　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，施工图纸提交后项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计人在收到发包人在施工过程中的有关问题后，凡需进行图纸变更才能解决的问题，必须在三个日历日内将正式变更图纸递交至发包人；其余一般问题须在24小时内予以解决并书面答复。前述时间以发包人和设计人来往书面文件的签收时间为准，发包人和设计人不得以任何理由拒收对方送达的书面文件。如出现拒收的情况，则通过EMS向对方投递，以投递日视为送达时间。第七条违约责任：　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应的设计费。　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担应支付金额万分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30日（含）以上的，发包人有权解除合同。造成损失的。赔偿损失。7.5设计人违反工程建设强制性标准条文，不按规定的标准进行方案设计和施工图设计，造成设计依据不正确、设计方案不合理或存在安全隐患、施工图设计深度不够或出现错、漏项，参照《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第293号）处罚，致使施工图文件不能满足施工要求，发包人有权拒付设计费用，并上报建设行政主管部门进行公示，造成发包人追加投资或损失的，由设计人承担赔偿责任。7.6本项目建设期内，因技术问题需设计人配合协调解决而不予配合的，发包方有权拒绝支付后续设计费用；如未能按照6.2.7款规定的时间解决发包人提出的设计问题或出具变更图纸，则每超时一天，发包方可以按照本专用条款第二条中相应分项目应收设计费的千分之三扣减相应设计费；设计人提交的变更图纸如需进行施工图强制审查，如不能一次性通过，则修改变更设计的时间，按照每用时一天，发包方可以按照本专用条款第二条中相应分项目应收设计费的千分之三扣减相应设计费；上述费用从相应分项未付设计费用中扣减，直至扣完为止。　　7.7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，留驻现场人员的要求：应为建筑、结构、给排水、电气四个专业内的设计人员，并要求中级职称以上（含中级职称）；如发包人认为设计人派驻现场的人员不能解决项目施工中的实际问题，有权要求乙方更换并按前述要求派出相应人员。　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向人民法院起诉。　　8.8本合同一式8份，发包人5份，设计人2份，代理机构1份。　　8.9本合同经双方签章后生效。　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　8.12其它约定事项：无。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第五章技术标准和要求一、建设内容与规模：项目规划建设面积22283.42㎡。主要建设内容包括教学楼、教学综合办公楼、学生宿舍、学生食堂、教师周转宿舍，塑胶跑道运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、风雨球场等活动场地，以及校门、围墙、校道硬化、绿化、给排水、供配电等附属设施。设计单位负责设计红线内：建筑、结构、电气、给排水、等所有内容的施工图设计全过程服务。招标范围：施工图纸设计（总平面施工图、建筑单体施工图，基坑支护设计，包括建筑、设备安装基座设计、结构、给排水、电气、防雷、消防、绿化等本项目建设单位要求设计的所有内容）；设计变更（设计方原因造成的设计变更）、设计交底、验收签证（派出现场设计代表）。同时，要求协助招标人获得上级主管部门对各阶段设计报告和施工图设计文件的批复并参与工程竣工验收工作。二、地质勘探地点：靖西市德爱片区民族高中傍边三、设计服务周期：自签订合同之日起20个日历天完成本项目所有设计；四、服务内容：中标人按照国家现行有关设计规范、设计深度、建筑设计服务及内容要求，负责招标项目的施工图设计全过程设计服务工作，向招标单位提供满足设计规范要求的各阶段设计图纸及数量（施工图设计一式捌份），积极配合招标单位做好施工图纸的审查和设计交底及分项分部工程的验收工作。五、质量要求：本项工程设计必须按照国家质量标准、技术规范及规程要求，满足国家现行有关设计规范和设计深度要求，设计效果和设计使用功能须满足招标单位要求。六、设计专利权说明：（1）中标人应保证项目单位不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用。（2）中标人不得以任何形式向招标单位以外的任何单位和个人提供项目设计资料，如有违反必须赔偿招标单位的损失。七、设计服务要求：（1）工程设计必须按照国家质量标准、技术规范及规程要求执行；（2）承诺参与本项目设计总负责人员具有一级注册建筑执业证书和高级职称。（以提供职称证书或设计执业资格证书复印件为准）；（3）承诺参与本项目设计人员3人（含3人）以上，其中具有高级职称人员1人（含1人）以上，中级职称人员1人（含1人）以上（以提供职称证书或设计执业资格证书复印件为准）；（4）工程施工阶段至少派出1-2名中级职称以上设计人员长驻施工现场；（5）接到设计任务后，应在3天内完成设计小组的组建并投入工作；52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX(6)设计小组组建后，设计单位须提交一份设计小组工作人员分工表给甲方，一般情况下不允许改变承诺投入的技术人员名单，如有特殊原因需要更换的，必须征得甲方同意，且更换的设计人员的职称、工作经验应与原承诺投入的技术人员相当，同时不得改变原承诺设计人员中具有中、高级职称人员的比例及人员配置情况，否则，将被视为违约，甲方有权终止有关的设计合同，同时该中标人已提交的全部履约保证金将不予以退还。对于不胜任工作设计人员，当甲方要求更换时，设计单位必须立即予以更换，并不得在本项目工程内任职；八、设计原则（1）所有设计必须符合国家质量标准、技术规范及规程要求；（2）单体设计必须体现个性化与高品位两大特色；（3）设计必须切合实际，达到技术先进，安全可靠，方便施工；（4）设计文件必须完整，准确，详尽，标准统一，规格一致。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX第六章投标文件格式（项目名称）投标文件项目编号：（正本/副本）投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX目录一、商务标（1）投标函；（2）投标报价表；（3）资格审查文件（4）企业信誉、业绩情况；二、技术标（1）投标人基本情况表；（2）设计总负责人简历表；（3）拟投入本项目主要设计人员情况汇总表；（4）项目全过程、后续服务及时间承诺（5）设计工作大纲（设计原则、设计成果实施投资控制方案、质量保证措施、进度保证措施及其他投标人认为需要说明的情况）。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX一、商务标（格式）1、投标函致：（招标人）：1、根据已收到的的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和招标文件的投标须知、合同条款、招标要求和其他有关文件后，我方愿以人民币：元进行报价。按上述合同条款、招标要求承包本项目招标范围内的设计工作，提交的各阶段成果文件符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，并通过招标人组织的专家评审。2、一旦我方中标，我方保证在合同签订后日历日内提交本项目各阶段最终设计成果报告（含各阶段成果文件评审、修改完善时间）。3、如果我方中标，我方将按照本招标文件的规定提交履约保证金作为履约担保。4、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人：（盖章）法定代表人或授权委托代理人：（签名或盖章）日期：年月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX2、投标报价表项目名称靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号投标总价（元）设计服务期说明说明：1、由投标人考虑各方面因素（专业调整系数、复杂程度调整系数、附加系数等）、风险。投标报价应包括完成本项目的所有工作量和全套文件及后续服务的全部费用。主要包含收集已有资料、现场踏勘、制订设计纲要，进行测绘等作业，以及后续指导配合施工发生的所有费用。2、除非合同中另有规定，所报的投标报价应包括设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。3、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，中标人应积极配合调整，并在设计变更或工程量投资增加不超过规划总投资20%茫围内给予免费设计。投标人：（盖章）法定代表人或授权委托代理人：（签名或盖章）日期：年月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX3、资格审查资料（格式）1.授权委托书本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（单位名称）的（姓名）为我之代理人，以本公司名义参加（招标人）的（项目名称）工程设计业务的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转授权。特此授权。代理人：性别：年龄：职务：身份证号码：投标人名称：（盖章）法人代表人：（签字或盖章）日期：年月日附：法定代表人身份证明和代理人（或专职投标员）身份证复印件52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章）日期：年月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（1）法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人资格证明书（原件）、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件；（2）有效的企业营业执照副本（复印件）；（3）有效的企业资质证书副本（复印件）；（4）有效的组织机构代码证副本（复印件）（如为三证合一版营业执照可不提供）；（5）有效的税务登记证副本（复印件）（如为三证合一版营业执照可不提供），同时提供提供近期连续三个月依法缴纳税收凭证并加盖单位公章（新成立的单位请按实际提供）（税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；（6）投标保证金转账证明（复印件）；（7）由项目所在地检察院出具的投标单位、投标单位法定代表人和拟投入本项目的设计总负责人无行贿犯罪记录证明（复印件）；（8）拟投入本项目的设计总负责人有效的注册建筑师资格证书、身份证、职称证及2017年1月至2017年7月在投标人单位缴纳养老保险凭证（复印件）；（9）提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。注：所有复印件均需加盖单位公章。4、企业信誉、业绩情况；（格式自拟）52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX一、技术标：（格式）（1）投标人基本情况表投标人名称注册地址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业资质等级资格证书编号营业执照号注册资本金基本账户银行账号联系方式联系人电话传真电子信箱经营范围备注附：企业营业执照副本复印件、资质证书、组织机构代码证、税务登记证等相关证件的复印件。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（2）项目设计总负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事本专业年限职称证书号程注册一级建筑师注册证书号已完成的工程情况建设单位项目名称建设规模（面积、层数等）在项目中担任职务备注附：项目设计总负责人的资格证书（含注册证书）、职称证书、身份证等相关证件的复印件。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（3）拟投入本项目主要设计人员情况汇总表；主要设计人员表序号姓名年龄学历专业职称在本项目中拟任职务、注册执业证及编号名称姓名职称或职务主要经历、经验及承担过的工程项目岗位证书参加项目的主要人员…参加项目的主要人员……注：主要设计人员包括：建筑、结构、给排水、电气、造价等专业负责人）附：资格证书复印件[注册师证（如有）、职称证（如有）]、身份证复印件。（4）项目全过程、后续服务及时间承诺（格式自拟）（5）设计工作大纲（设计原则、设计成果实施投资控制方案、质量保证措施、进度保证措施及其他投标人认为需要说明的情况）。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX关于退还投标保证金的函百色市公共资源交易中心：我公司于年月日参加（项目名称）的投标，现投标工作已结束，我公司（中标或落标）。按照招标文件规定，贵单位应退还我公司该工程项目的投标保证金人民币（大写）（￥元）。我公司委任，性别：，身份证：全权办理退款手续。特此函。附银行账号：名称：开户银行：账号：附受委托人身份证复印件（投标单位）：时间：年月日52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX采购项目履约保证金退付意见书供应商申请项目编号：项目名称：该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。单位名称：开户银行：帐号：联系人及电话：（供应商签章）年月日采购单位意见退付意见：联系人及电话：（采购单位签章）年月日财政部门意见股（室）意见：局领导审批意见：注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到靖西市财政局综合股退履约保证金事宜。52 项目名称：靖西市第八小学建设工程施工图纸设计项目编号：GXBSZC2017-G3-002-ZPJX（签章页）招标人：靖西市教育局（盖章）日期：2017年月日招标代理机构：湖南智埔建设有限公司（盖章）日期：2017年月日52'