武陟2017年农村饮水安全巩固提升工程

'武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程第三标段招标文件项目编号：焦公管办水利[2017]-027号采购编号：武政招标采购[2017]107号招标人：武陟县水利工程项目建设管理局代理机构：国泰信华工程咨询有限公司日期：二〇一七年十一月76国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件目录第一章招标公告3第二章投标人须知7第三章评标办法（合理投标价法）26第四章合同条款及格式37第五章工程量清单57第六章图纸（另册）63第七章技术规范和要求64第八章投标文件格式6587国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第一章招标公告武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标公告项目编号：焦公管办水利[2017]-027号采购编号：武政招标采购[2017]107号1、招标条件本招标项目武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程，已由 河南省发展和改革委员会、河南省水利厅以豫发改投资【2017】690号下达投资计划、焦发改行二【2017】501号文件批准建设，招标人为武陟县水利工程项目建设管理局，代理机构为国泰信华工程咨询有限公司，招标内容资金为财政资金，现对该项目进行公开招标，欢迎具有相应资质且有技术实力的企业参加投标。2、项目概况与招标范围2.1招标方式：公开招标2.2项目名称：武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程2.3项目概况：武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程涉及龙泉办事处西小庄村、嘉应观范庄、乔庙乡后赵、前赵、千村、李村、马村、韩村。总供水规模2445.58立方米／日。计划解决农村饮水不安全居民人口1.5201万人，涉及3个乡镇8个贫困村。工程新打水源井8眼，配套潜水泵8台；购置压力罐8套、消毒设施8套；新建管理用房8座及站区其他配套实施；铺设8个村的供水管道14.62万米。2.4标段划分：本项目共划分4个标段。第一至三标段为施工标，第四标段为监理标。第一标段施工内容：马村、前赵、后赵、韩村的水源井、管理房、供水管材施工安装；第二标段施工内容：西小庄、李村、千村、范庄的水源井、管理房、供水管材施工安装；第三标段施工内容：压力罐、水泵、入户水表等供货安装；第四标段监理范围：武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程全部标段施工及保修阶段的全过程监理工作。2.5招标控制价：第一标段：2686359.52元；第二标段：2483678.29元；第三标段：1151275.4元；第四标段监理：157081元。2.6计划工期：施工标段70日历天，监理标同施工工期及保修期。2.7质量标准：国家质量验收标准合格。2.8招标范围：施工图纸、招标文件、补遗文件、工程量清单范围内的所有内容2.9本项目不接受联合体投标。3、施工标段投标人资格要求3.1第一、二标段：87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（1）具有独立法人资格和有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）水利水电工程施工总承包二级及以上资质企业，须具有有效的安全生产许可证；（3）拟任项目经理应具有水利水电工程专业二级及以上建造师证（不含临时建造师），且不得同时在两个及以上的建设工程项目任职；（4）项目经理、技术负责人、专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；（5）2014年11月1日以来同类产品的供货施工安装业绩（提供中标通知书及施工合同）；（6）投标企业及技术负责人、拟任项目经理、专职安全员及开标时出场的法定代表人或授权委托人须在河南省水利建设市场信用信息平台进行信用信息公开（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）；（7）中标后使用的供水管材所属企业要具有:1>具有独立法人资格；2>具有有效的企业营业执照（管材制造安装企业）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；3>企业须在河南省水利建设市场信用信息平台进行信用信息公开（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）；4>省级卫生部门及以上部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。3.2、第三标段：(1）具有独立法人资格和有效的无塔供水设备制造安装企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）具有省级及以上质量技术监督部门核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》；（3）所供碳钢供水设备需具有省级卫生部门及以上部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；（4）技术负责人须是单位正式职工，具有中级及以上职称（证书及社保需提供查询方式及网面截图）；（5）2014年11月1日以来同类产品的供货安装业绩（提供中标通知书及供货合同）；（6）投标企业及技术负责人开标时出场的法定代表人或授权委托人须在河南省水利建设市场信用信息平台进行信用信息公开（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）。3.3第四标段：（1）具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）具备水利工程施工监理乙级及以上资质；（3）拟派总监理工程师具有水利总监理工程师岗位证书，且不得同时在两个及以上的建设工程项目任职；（4）拟投入本工程的主要监理人员中至少有2人持有水利工程施工监理人员安全生产培训结业证书（其中1人为总监）；（5）投标企业及技术负责人、拟任项目经理、专职安全员及开标时出场的法定代表人或授权委托人须在河南省水利建设市场信用信息平台进行信用信息公开（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）。3.4、本项目不接受联合体投标、不接受销售商和代理商投标。  3.5、本次招标采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格投标人的投标文件按废标处理。  3.6、每个投标单位最多允许报两个标段，两个标段同时中标的，以所报标段先后顺序为中标标段。3.7、信誉要求：87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（1）所有投标人开标时需提供由项目所在地或企业注册地检察院机关出具的无行贿犯罪档案查询结果（查询包括法人、法定代表人、法定代表人授权委托人、项目经理/技术负责人/总监理工程师）证明原件，否则取消其投标资格。开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。（2）（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的（投标人出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章的证明。（3）其他要求：本项目拟派主要人员须为本企业正式员工（提供相关证明材料如劳动合同及社保证明）（原件备查）。重要提示：以上所有要求均需提供原件，其中有一项不符合要求的不能通过资格审查。（投标人投标文件项目经理无在建项目承诺书日期必须与企业投标报名日期一致）4、报名要求及招标文件获取4.1网上报名：本工程采用网上报名，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名并下载招标文件。（联系电话：0391-3568892）4.2报名及下载招标文件时间：2017年11月13日至2017年11月20日。4.3凡未在规定时间内完成报名视为无效标。4.4招标文件售价：900元/套，网上支付，售后不退。其中招标文件费500元/份（开户名：焦作市非税收入管理局），网络运行维护费400元（开户名：焦作市公共资源项目服务有限责任公司），售后不退。5、投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年12月5日9时00分，地点为焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心多功能一厅。5.2逾期送达或者未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。5.3开标时间为2017年12月5日9时00分。地点为焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心多功能一厅。5.4本项目变更、答疑、补充通知等均在发布公告相同媒介发布，中标结果请登陆发布本公告的媒介查看中标结果公示栏，以上内容均不再以其它形式另行通知。6、资格审查方法本次招标采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格投标人的投标文件按废标处理。7、发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《河南省水利网》、《焦作市水利网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（注：本项目所有变更、补充通知、答疑等均在以上网站发布，不再另行通知）8、监督部门武陟县水利局监督电话：0391-7296255焦作市公共资源交易管理委员会办公室监督电话：0391－356879135687819、联系方式招标人：武陟县水利工程项目建设管理局代理机构：国泰信华工程咨询有限公司地址：武陟县红旗路081号地址：西环路与新园路交叉口西200米联系人：梅先生联系人：宰女士电话：15517780599电话：137231996792017年11月13日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.1工程概况武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程涉及龙泉办事处西小庄村、嘉应观范庄、乔庙乡后赵、前赵、千村、李村、马村、韩村。总供水规模2445.58立方米／日。计划解决农村饮水不安全居民人口1.5201万人，涉及3个乡镇8个贫困村。工程新打水源井8眼，配套潜水泵8台；购置压力罐8套、消毒设施8套；新建管理用房8座及站区其他配套实施。1.1.2招标人名称：武陟县水利工程项目建设管理局地址：武陟县联系人：梅先生电话：155177805991.1.3代理机构名称：国泰信华工程咨询有限公司地址：西环路与新园路交叉口西200米联系人：宰女士电话：137231996791.1.4项目名称武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程1.1.5建设地点武陟县乔庙乡、嘉应观乡、龙泉办事处等3个乡镇，涉及范庄村、千村、前赵村、后赵村、韩村、马村、李村、西小庄村8个行政村。1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工图纸、招标文件、补遗文件、工程量清单范围内的所有内容1.3.2计划工期70日历天1.3.3质量要求国家质量验收标准合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉第三标段：（1）87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件具有独立法人资格和有效的无塔供水设备制造安装企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）具有省级及以上质量技术监督部门核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》；（3）所供碳钢供水设备需具有省级卫生部门及以上部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；（4）技术负责人须是单位正式职工，具有中级及以上职称（证书及社保需提供查询方式及网面截图）；（5）2014年11月1日以来同类产品的供货安装业绩（提供中标通知书及供货合同）；（6）投标企业及技术负责人开标时出场的法定代表人或授权委托人须在河南省水利建设市场信用信息平台进行信用信息公开（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）3.4、本项目不接受联合体投标、不接受销售商和代理商投标。  3.5、本次招标采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格投标人的投标文件按废标处理。  3.6、每个投标单位最多允许报两个标段，两个标段同时中标的，以所报标段先后顺序为中标标段。3.7、信誉要求：（1）所有投标人开标时需提供由项目所在地或企业注册地检察院机关出具的无行贿犯罪档案查询结果（查询包括法人、法定代表人、法定代表人授权委托人、技术负责人）证明原件，否则取消其投标资格。开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。（2）（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的（投标人出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章的证明。（3）其他要求：本项目拟派主要人员须为本企业正式员工（提供相关证明材料如劳动合同及社保证明）（原件备查）。重要提示：以上所有要求均需提供原件，其中有一项不符合要求的不能通过资格审查。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9踏勘现场不组织1.10投标预备会不召开87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件1.10.1投标人提出问题的截止时间递交投标文件截止时间15天前。1.10.2招标人书面澄清的时间递交投标文件截止时间15天前。1.11分包不允许1.12偏离不允许1.13废标条款1、投标文件封面、投标函未加盖投标单位公章和法定代表人或其授权代理人（应附授权委托书）签字的；2、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；3、附有招标人不能接受的条件的；4、载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；5、以他人名义投标的；6、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；7、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；8、投标文件没有对招标文件的实质性要求（如质量、工期、技术标准和要求、合同的主要条款、投标有效期）和条件作出响应的；9、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；10、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；11、投标人存在下列情形之一的：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；12、无检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函的；13、提交的投标保证金不符合招标文件要求的；14、投标企业及其相关执（从）业人员须在河南省水利建设市场信用信息平台备案（下载河南省水利企业信用信息查询相关内容，并加盖投标人公章）；15、其他实质上不响应招标文件规定的。凡出现上述规定情形之一的视为重大偏差作废标处理，其他偏差均视为细微偏差不作废标处理。2.1构成招标文件的其它材料招标文件的补充、澄清、修改、答疑（如有）2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件截止时间15天前2.2.2投标截止时间2017年12月05日9：00时前2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间以投标人收到时间2.3投标人确认收到招标文件修改的时间以投标人收到时间3.1.1构成投标文件的其它材料投标文件中，还应有以下内容：1、以前所承建工程中农民工工资支付的情况，需特别注明截止竞标之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为；2、中标后能够按照焦建建【2009】47号要求，及时提交农民工工资支付担保保函或农民工工资保证金；3、一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；4、招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗、答疑和其他有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。5、按照《焦作市水利局关于印发焦作水利系统施工场地扬尘污染防治工作实施细则的通知》、《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》要求，施工单位对该项目施工场地扬尘污染治理情况出具承诺书。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件6、按照《河南省水利厅关于印发河南省水利工程施工场地扬尘污染分类防治措施（试行）的通知》（豫水建〔2017〕16号）文件要求，投标人在投标文件编制中增加扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等。3.3投标有效期从投标截止之日算起60日历天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：必须由投标人基本账户汇至焦作市公共资源交易中心指定账户，不得以现金和其他形式提交。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。投标保证金的金额：20000元。大写金额：贰万元整。投标保证金提交截止时间：2017年12月1日17:00名称：焦作市公共资源交易中心开户行：建设银行焦作焦西支行账号：41001510516050211562-0127特别提醒：会员注册请注意，注册诚信信息时基本账户要真实有效，并上传开户许可证。转账时要从基本账户转出，开标时系统会自动对账户进行匹配，不符者将视为不响应招标文件实质性要求。已注册会员的如需修改基本信息请修改后再进行报名。3.5.2近年财务状况的年份要求2014-2016年（投标人成立不足3年时从实际成立时间算起）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2014年11月1日以来3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2014年11月1日至今（投标人成立不足3年时从实际成立时间算起）3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求签字为法定代表人或法定代表人委托人签字，盖章为法人公章。签字不能用签字章代替。3.7.4投标文件份数正本各1份；副本各6份；提交电子文档（U盘）一份并单独密封。3.7.5装订要求投标文件正本与副本每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散，建议不使用豪华装订。并在封套的封口处加盖投标人单位公章。4.1封套上写明正本、副本标志87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件工程名称：标段招标人名称：投标人名称：在年月日时前不得开启4.2.2递交投标文件地点焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心多功能一厅4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心多功能一厅5.2开标程序（1）密封情况检查：抽取3名投标人代表（4名以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果；（2）开标顺序：按投标文件递交的逆顺序；6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：由技术、经济等方面专家5人组成；评标专家确定方式：由招标人或其委托的招标代理机构在开标前从《河南省综合评标专家库》中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：1--3名招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.2履约保证金履约保证金的形式：转账或电汇履约保证金的金额：合同价格的5％8.1招标代理服务费按照国家计委【2002】1980号文和发改办价格[2003]857号文规定计取，由中标人支付10.1需要补充的其它内容10.1.1在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。10.1.2投标人须知前附表1.4.1款和第三章评标办法中所需证件的原件，须装入档案袋内，袋外贴上明细，写明内容、份数，开标程序结束后交验于现场工作人员，评标结束后退还给各投标人。10.2本招标文件解释权归招标人，未尽事宜按国家相关法律法规执行。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、要求工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的要求工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）业绩要求：见投标人须知前附表；（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；（4）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间1587国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，应附人工、材料等单价分析表，并逐页明确投标单位名称、项目名称和标段。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3投标报价均用人民币报价，单位为元（四舍五入后保留两位小数）。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“2014年-2016年财务状况”应附本项目公司财务制度及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务附注的复印件。3.5.3“2014年11月1日以来完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书和网上中标公示下载页的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“2014年11月1日至今发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6信誉要求：（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的（投标人出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章的证明。3.5.7行贿犯罪档案查询结果告知函。3.5.8无不良记录（包括安全、质量事故、通报批评以及不良行为记录）承诺。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件3.5.9拟任项目管理机构人员资格证明材料。3.5.10须具有履行合同所必须的设备和专业技能（须提供相关证明材料）。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应由水利工程造价工程师签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。副本可为签字盖章后的正本复印件（封面须加盖单位公章）或者按与正本一致的要求进行签字盖章。副本应与正本保持同版一致。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外）分别装订成册，编制目录和连续页码，并不得采用活页装订，书脊处清晰注明项目名称、投标人名称。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有招标控制价的，公布控制价；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）K值的确定：开标时招标人、监督人、投标人等现场监督采用摇号法产生，并由公证处现场公证。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（9）投标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3签订合同7.3.187国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10．需要补充的其他内容10.1原件投标人按“投标人须知前附表”要求密封并递交原件，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“八、原件的复印件”所列清单提交原件。10.2质疑10.2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，须在公示期内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。10.2.2招标人应当依照10.4.1条的规定就采购范围内的事项在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。10.3投诉投标人必须经过质疑程序，公示期内以书面形式向招标人或代理机构提出。10.4质疑和投诉书面材料等相关要求质疑人或投诉人提供的书面材料应当包括以下内容：（1）质疑人或投诉人的单位名称（加盖公章）及姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；（2）被质疑人或被投诉人的单位名称及姓名等；（3）投诉或质疑的事实及理由；（4）有关违纪、违规、违法的情况和有效证明材料；（5）质疑人或投诉人的盖章签字及质疑或投诉时间；（6）质疑或投诉书面材料送达及其接受答复等一切事项必须由法定代表人或授权委托人负责。（7）质疑人或投诉人应提供确保质疑内容真实有效的书面承诺；（8）质疑或投诉的事实必须有依有据，且来源渠道合法有效。依据推断或质疑内容来源渠道违规的不予受理。质疑和投诉的程序、格式参照《河南省水利厅文件豫水建[2015]10号文件》，如未按上述要求所进行的质疑或投诉将被视为无效，不予受理。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件10.5中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交3份投标文件副本。10.7招标代理费由中标人承担。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：12……请将上述问题的澄清于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时分前将原件递交至（详细地址）。评标工作组负责人：（签字）（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖公章）87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表二：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1、2、……投标人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第三章评标办法（合理投标价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。投标文件的签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定。投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求。报价唯一只能有一个有效报价。投标文件份数正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定投标文件印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照。资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定。业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定。技术负责人符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定。其他要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定及第二章“投标人须知”3.5项规定。2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2项和投标人须知前附表3.2.3项规定。投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期70日历天。工程质量国家质量验收标准合格投标有效期投标文件递交截止日起60天。投标保证金符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定。已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”的有关要求。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。其他要求招标文件规定的其他要求。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件条款号量化因素量化标准2.2详细评审标准投标人奖励奖励额度取正值、惩罚额度取负值计算奖罚额度。奖罚额度合计后，数值为正值时，按有利于投标人（靠近合理评标价）计算投标人评标价，当大于或小于合理评标价时均按合理评标价确定；数值为负值时，按照不利于投标人（远离合理评标价）计算投标人评标价：1.以下情形为奖励额度，累计不超过3%：B-1：承建的水利工程近三年获得省级以上（含省级）行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，一次增加或减少投标报价的0.1%，本项最多为0.1%；B-2：承建的水利工程近三年获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，一次增加或减少投标报价的0.1%，本项最多为0.1%；B-3承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，一次增加或减少投标报价的1%，本项为1%；B-4获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级（水利部颁发）增加或减少投标报价1.5%，二级（省级水行政主管部门颁发）增加或减少投标报价1%，三级（省辖市或直管县水行政主管部门颁发）增加或减少投标报价0.5%。备注：上述1、2、3项加分时同一奖项类别的同一工程不重复计算。投标人惩罚2.以下情形为惩罚额度，没有累计限制：B-5：近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次增加或减少投标报价的3%，较大及以上的一次增加或减少投标报价的5%；87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件B-6：近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次增加或减少投标报价的3%，较大及以上的一次增加或减少投标报价的5%；B-7除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次增加或减少投标报价的3%。信用权重投标人信用等级的分值、权重。信用等级经水利部评定且在有效期内，并以河南省水利建设市场信用信息平台（以下简称“河南省水利信用平台”）公开的为准。信用等级分值或权重：AAA级为5分（5%），AA级为4分（4%），A级为3分（3%），BBB级为1分（1%），CCC级为0。（一）投标人在河南信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级；未建立信用档案的视为CCC级；（二）两个或者两个以上市场主体组成联合体投标时，按照信用等级较低的成员确定信用等级；（三）投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级：1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；2.围标、串标的；3.转包或违法分包所承揽工程的；4.有行贿、受贿违法记录的；5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的;7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的;8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。投标人和主要人员的信用信息应由招标人或招标代理机构在开标时间24小时前从河南省水利信用平台87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件下载打印（作为评标报告的附件）并向评标委员会提供，评标委员会应以此为依据进行评审。合理评标价的确定合理评标价=最高投标限价×调整系数K；K值的确定：开标时在公证人员、监督人、投标人的共同监督下，由工作人员任意选取7个号码球，投入摇号机内，摇号机试运行正常后，由招标人摇出5个号码球与5个调整系数相对应，再从5个号码球中随机摇出1个号码球，作为本项目1～3标段合理评标价的调整系数K值。本项目1～3标段合理评标价调整系数为0.955、0.965、0.975、0.985、0.995（注：1～3标段只抽一个K值。）投标人评标价的确定投标人评标价=投标人报价±奖励惩罚额度合计3.4.1中标候选人的确定评标委员会根据合理评标价A、投标人评标价B和投标人信用权重C计算出投标人权重Q：投标人权重Q=（1-|A-B|/A）×100％+C投标人权重结果保留两位小数。A（合理评标价）=最高投标限价×调整系数KB（投标人评标价）=投标人报价±奖励惩罚额度合计C（信用权重）=0—5%然后根据计算出的投标人权重由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序，招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人。投标人权重相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同时，施工组织设计得分高的为排序优先。具体过程详见附件一：合理投标价法、附件二：施工组织设计评定标准。备注：（1）投标人和主要人员的信用信息应由招标人或招标代理机构在开标时间24小时前从“河南省水利建设市场信用信息平台”87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件下载打印（作为评标报告的附件）并向评标委员会提供，评标委员会应以此为依据进行评审。未在上述平台收集到奖励信息的或投标人未按要求提供证明材料原件的或未在投标文件正本中提供证明材料复印件的，其获奖情况评标委员会不予认可；在上述平台收集到的受罚、不良信用信息登记等不利于投标人的情况，不论投标人是否提供相关材料，评标委员会均予以认可。（2）投标人应提供AAA证书，并与网上备案信息相符，如AAA证书原件与备案信息不符以证书原件为准，未提供原件的不予认可。（3）所有证件如遇延期办理的应提供相关行政主管部门出具的证明。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件1.评标方法评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定的办法，对其投标报价进行评审，确定各投标人的评标价，根据合理评标价A、投标人评标价B和投标人信用权重C计算出投标人权重Q，然后根据计算出的投标人权重由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序，排名第一的中标候选人为中标人。投标人权重相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同时，施工组织设计得分高的为排序优先。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）投标文件封面、投标函未加盖投标单位公章和法定代表人或其授权代理人（应附授权委托书）签字的；（3）以联合体方式投标而没有提交共同投标协议或联合体投标资格预审后联合体增减、更换成员的；投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理、主要人员与资格预审时不一致的；（4）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；（5）附有招标人不能接受的条件的；（6）载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；（7）以他人名义投标的；（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（9）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（10）投标文件没有对招标文件的实质性要求（如质量、工期、技术标准和要求、合同的主要条款、投标有效期）和条件作出响应的；（11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（12）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（13）无检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函的；（14）提交的投标保证金不符合招标文件要求的。（15）投标企业及其相关执（从）业人员没有在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台或河南水利厅进行信用信息公开（以网上公示为准）；（16）其他实质上不响应招标文件的规定。（17）投标企业有不良行为记录的。不良行为记录具体是指2014年7月1日以来，投标企业在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、规章或强制性标准、职业行为规范和拖欠农民工工资等问题，经县级以上建设行政行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.287国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照前附表的约定推荐中标候选人，并标明推荐顺序。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。附件一：合理投标价法评标委员会只对通过初步评审的有效投标文件进行评审，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，并不保证最低价中标。（第八条采用合理投标价法的，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人，对各投标人的报价进行评审，并按照投标人权重由高到低顺序推荐中标候选人。投标人权重相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同时，按照招标文件的约定确定;如无约定，由评标委员会确定。投标人权重Q=（1-|A-B|/A）×100％+C投标人权重结果保留两位小数。A（合理评标价）=最高投标限价×调整系数B（投标人评标价）=投标人报价±奖励惩罚额度合计C（信用权重）=0—5%（按照本办法第九条规定选取）（一）合理评标价确定：以招标人的最高投标限价为标准，约定5-8个调整系数（≥0.95），在开标时随机抽取1个，将调整后的最高投标限价作为合理评标价。（二）投标人评标价计算：奖励额度取正值、惩罚额度取负值计算奖罚额度。奖罚额度合计后，数值为正值时，按有利于投标人（靠近合理评标价）计算投标人评标价，当大于或小于合理评标价时均按合理评标价确定；数值为负值时，按照不利于投标人（远离合理评标价）计算投标人评标价。以下情形为奖励额度，累计不超过3%：1.承建的水利工程近三年获得省级以上（含省级）行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，一次增加或减少投标报价的0.1%，本项最多为0.1%；2.承建的水利工程近三年获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，一次增加或减少投标报价的0.1%，本项最多为0.1%；3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件的，一次增加或减少投标报价的1%，本项最多为1%；4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级（水利部颁发）增加或减少投标报价1.5%，二级（省级水行政主管部门颁发）增加或减少投标报价1%，三级（省辖市或直管县水行政主管部门颁发）增加或减少投标报价0.5%。上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。以下情形为惩罚额度，没有累计限制：1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次增加或减少投标报价的3%，较大及以上的一次增加或减少投标报价的5%；2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次增加或减少投标报价的3%，较大及以上的一次增加或减少投标报价的5%；3.除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次增加或减少投标报价的3%。第九条投标人信用等级的分值、权重。信用等级经水利部评定且在有效期内，并以河南省水利建设市场信用信息平台（以下简称“河南省水利信用平台”）公开的为准。信用等级分值或权重：AAA级为5分（5%），AA级为4分（4%），A级为3分（3%），BBB级为1分（1%），CCC级为0。（一）投标人在河南信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级；未建立信用档案的视为CCC级；（二）两个或者两个以上市场主体组成联合体投标时，按照信用等级较低的成员确定信用等级；（三）投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级：1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；2.围标、串标的；3.转包或违法分包所承揽工程的；4.有行贿、受贿违法记录的；5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的;7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的;8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第十条投标人和主要人员的信用信息应由招标人或招标代理机构在开标时间24小时前从河南省水利信用平台下载打印（作为评标报告的附件）并向评标委员会提供，评标委员会应以此为依据进行评审。第十一条投标人有下列情形之一的，其单位及主要参建人员的资格资历、工程业绩、良好行为等不予认定：（一）未在河南省水利信用平台建立信用档案的，或提交的材料与信用平台公开的信息不符的；（二）河南省水利信用平台内容不包含招标人要求提供的其他信用信息的，投标人未按招标人的要求提供相关证明材料的。第十二条投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的，被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格，并按有关规定进行处理。第十三条评标委员会应根据招标文件确定的评标标准、程序和方法，对投标文件进行评审，按照招标文件约定和本方法规定推荐中标候选人，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。第十四条招标人应该根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人,确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标，但不得在中标候选人以外确定中标人。附件二：施工组织设计评定标准序号评定因素分值评定标准1内容完整性和编制水平5综合评价内容完整性和编制水平，在0～5分之间进行酌情赋分。2施工总布置5综合评价投标人对工程的理解、施工总布置的合理性，在0～5分之间进行酌情赋分。3施工方案与技术措施25综合评价施工方案与技术措施，在0～25分之间进行酌情赋分；4质量管理体系与措施15综合评价质量管理体系与措施（质量计划、岗位职责、过程控制及检验、分项措施的针对性、质量目标等），在0～15分之间进行酌情赋分。5安全管理体系与措施1087国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件综合评价安全管理体系与措施（安全体系建设、安全预案可靠性、安全经费保障等），在0～10分之间进行酌情赋分。6水保及环保管理体系与措施10综合评价水保及环保管理体系与措施（水保及环保体系的健全性、污染物处理和排放与国家和地方环境保护标准的符合性、技术及管理措施的可行性等），在0～10分之间进行酌情赋分。7工程进度计划与措施15综合评价工程进度计划与措施（进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划等），在0～15分之间进行酌情赋分。8资源配备计划15综合评价资源配备计划（设备配备计划、劳动力配备计划、其他施工生产资源类的配备计划、资金使用计划等），在0～15分之间进行酌情赋分。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第四章合同条款及格式第一节通用合同条款执行《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）中的规定。第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.10临时占地包括：无。1.3法律87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程价款结算暂时办法》。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：图纸设计、招标答疑、招标文件、会议纪要及有关施工规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同开工前五天；发包人向承包人提供图纸的数量：六套；发包人向承包人提供图纸的内容：无。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划、现场平面布置图等；承包人提供的文件的期限为：开工前1个月；承包人提供的文件的数量为：两份；承包人提供的文件的形式为：A4纸版；发包人审批承包人文件的期限：7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：无。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：施工项目部；承包人指定的接收人为：施工项目部。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件监理人接收文件的地点：施工项目部；监理人指定的接收人为：施工项目部。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：无。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：甲方代表；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工，图纸以外的变更工程量签证。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：四通一平。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：在投标文件中提供流动资金证明材料（金额为项目投资额的50%、提供银行账户资金证明）。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、施工检验批等施工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自费。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后七天。承包人提交的竣工资料形式要求：A4纸板。（6）承包人应履行的其他义务：(1)协助发包方搞好工地范围内征地工作。(2)要切实保护农民工利益。在完成一个单项工程30天内应支付参建农民工工资，在完成全部合同工程任务30天内必须支付完参建农民工全部工资。否则，一月内由发包方直接从其履约保证金中代为支付；履约保证金退还后由发包方直接从工程款中代为支付，情节严重造成社会影响的，报焦作市水利局备案，取消其三年内焦作市水利工程建设市场参与资格；同时报焦作市水利局备案，取消其三年内焦作地区水利工程建设市场参与资格。（要求在农民工工资支付承诺书中做出承诺）(3)中标人应在规定的时间内进场施工，否者可取消其中标资格，解除合同。（4）在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能和规格不得低于投标承诺书和施工组织设计所采用的施工机械设备。（5）用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用前经建设、监理、设计单位共同确认。（6）审计机关出具的审计结论为最终结算依据。以上承包人应履行的其他义务需在投标文件中做出承诺87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行相关规定。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款100元。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款1000元。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：无。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任按合同总额的万分之二向甲方承担违约责任。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按3.3.3（专用合同条款）。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每次100元进行处罚。3.3.6承包人主要人员要求：（1）项目经理和技术负责人：与投标文件一致并不得更换（2）五大员要求：与投标文件一致。3.5分包3.5.1分包的一般约定87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件禁止分包的工程包括：无。主体结构、关键性工作的范围：无。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：无。3.7履约保证金承包人在合同签订前向发包方指定的账户打入中标价的5%为合同履约保证金。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：执行通用条款。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）无；（3）无。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽前24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1.1　本合同文明工地的约定：按照《焦作市水利局关于印发焦作水利系统施工场地扬尘污染防治工作实施细则的通知》、《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》要求，施工单位对该项目施工场地扬尘污染治理情况出具承诺书。6.1.2按照《河南省水利厅关于印发河南省水利工程施工场地扬尘污染分类防治措施（试行）的通知》（豫水建〔2017〕16号）文件要求，投标人在投标文件编制中增加扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等，并作为评标内容。6.1.3关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：无。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：书面收到后七天。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后七天。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起三天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前三天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按延误一日罚款2000元计算。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：因不利物质条件而增加的施工费用由发包方承担。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）无；（2）无；（3）无。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包方承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：一式三份。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包方承担该费用。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：除有重大设计变更外，不再变更工程量。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:遵照合同通用条款。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：无。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。11.价格调整87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：依照投标书工程量清单单价。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付：本工程无预付款12.2.2预付款担保87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行通用条款。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程完成50%付至合同总价款的30%；工程完成70%付至合同总价款的50%；工程全部完工并经监理及业主确认质量合格后付至合同总价款的70%；工程经业主及监理单位完工验收并经竣工审计后付至审计金额的95%，剩余5%作为质保金，一年内无质量问题，无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（2）发包人支付进度款的期限：14天。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：与承包合同一致。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后七天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工后七天。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后三天。发包人完成竣工付款的期限：审批竣工付款申请单后三天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：15天。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：竣工验收合格后，按财政审批流程结算。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：无；（2）5%的工程款；（3）其他方式:无。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：无。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：一年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到后七天。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：执行通用条款。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满三天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：无。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：无。16.2.3因承包人违约解除合同87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件关于承包人违约解除合同的特别约定：无。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后3天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：工程保险由承包人承担。18.3其他保险关于其他保险的约定：由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无。选定争议评审员的期限：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：无。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：无。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向焦作仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第三节合同附件格式合同协议书（格式）87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥元）。4.承包人项目经理：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工通知，计划工期为个月。9.本协议一式捌份。其中正本份，双方各执份，副本份，双方各执份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日履约担保（发包人名称）：87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书河南省水利工程建设项目廉政责任书建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件为确保水利工程建设质量，预防和制止水利工程建设施工中发生违规违纪违法和腐败行为，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《河南省水利工程管理条例》等有关规定，特制定廉政责任书，双方共同遵守执行。一、甲、乙双方要严格遵守国家法律法规和党风廉政建设的各项规定。二、甲方领导及其工作人员保持与乙方的正常业务交往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得要求或接受乙方为其购买商品房、房屋装修及出国出境、“参观”旅游等提供方便和资助；不得参加乙方安排的宴请和娱乐健身活动；不得指定招标文件约定外的物资设备生产厂家和供应商；不得要求乙方购买合同规定外特殊材料和设备。三、乙方按照合同约定建设施工。不得以任何理由向甲方领导及其工作人员馈赠礼金、有价证券等；不得以任何名义为甲方领导及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以洽谈业务、签订合同为借口邀请甲方领导及工作人员外出“参观”旅游或高消费娱乐和健身活动；不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得使用甲方指定的未经招投标的分包队伍；不得向甲方领导及工作人员赠送商品房、装修居室或为其子女上学、出国留学提供资助；不得违反规定向甲方领导及工作人员实施与行贿有嫌的一切行为。四、甲、乙双方要互相监督，共同抵制不廉洁行为。乙方如发现甲方领导及工作人员有违反上述规定的索贿、受贿等行为，应向甲方上级领导和纪检监察部门举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方如发现乙方有违反上述规定的贿赂行为，应向乙方上级领导和纪检监察部门举报，甲、乙双方也可直接向河南省水利纪检监察部门举报，举报电话：0371-65958897。五、本廉政责任书作为工程建设施工合同的必备附件，经双方法定代表人和双方上级纪检监察部门领导签订后生效。六、双方上级纪检监察部门要加强联系，互相协调，共同负起监督责任。要加强检查、审计和监督力度，把各种违纪违法问题解决在未然之中。对违犯以上规定的各种苗头和问题，要分别给予批评教育、警示提醒，并责令纠正。问题严重者，要给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。本廉政责任书一式六份，甲、乙双方各执一份，双方上级纪检监察部门和建管部门分别留存备案。甲方（法定代表人）：乙方（法定代表人）：签字：签字：盖章：盖章：年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件注：乙方应认真填写并加盖公章，附至投标文件第九项，否则视为自动放弃。第五章工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件一、工程概况武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程计划解决农村饮水不安全居民1.5201万人（其中贫困人口0.58万人），范围涉及3个乡镇8个行政村。分别为：乔庙乡的千村、韩村、后赵村、前赵村、马村、李村6个行政村，嘉应观乡的范庄村，龙泉办事处的西小庄村，总供水规模2445.58m3/d。工程总投资759.06万元。二、编制依据（1）河南省水利厅、河南省发展和改革委员会颁发的豫水建[2017]第1号文关于发布《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》的通知；（2）河南省水利水电工程（第二、三册）《建筑工程概算定额》（2006年版）；（3）河南省水利水电工程（第七册）《施工机械台时费定额》（2006年版）；（4）焦作市工程造价信息（2017年第3期）。武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程III标段工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注壹第二部分机电设备安装工程一千村供水工程1取水工程1.1200QJ32-91/7（13kw）（含电缆等）套11.215kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1230t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个9264.2入户水表(De20)个926两端接头为铜质二后赵村供水工程1取水工程1.1200QJ32-91/7（13kw）（含电缆等）套11.215kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只1武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程III标段工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注1.10井用水位计套1230t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个9354.2入户水表(De20)个935两端接头为铜质三前赵村供水工程1取水工程1.1200QJ32-78/6（11kw）（含电缆等）套11.213kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1220t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个3404.2入户水表(De20)个340两端接头为铜质四韩村供水工程1取水工程1.1200QJ20-81/6（7.5kw）（含泵管，电缆等）套11.29.2kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m20武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程III标段工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注1.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1210t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个1764.2入户水表(De20)个176两端接头为铜质五马村供水工程1取水工程1.1200QJ32-91/7（13kw）（含电缆等）套11.215kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1230t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个7994.2入户水表(De20)个799两端接头为铜质六李村供水工程1取水工程武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程III标段工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注1.1200QJ32-78/6（11kw）（含电缆等）套11.213kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1220t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个3584.2入户水表(De20)个358两端接头为铜质七范庄村供水工程1取水工程1.1200QJ32-78/6（11kw）（含电缆等）套11.213kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1220t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套1武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程III标段工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注4入户工程4.1球阀个4814.2入户水表(De20)个481两端接头为铜质八西小庄供水工程1取水工程1.1200QJ20-81/6（7.5kw）（含泵管，电缆等）套11.29.2kw配电柜（启动柜）套11.3DN80热镀锌钢管（厚4mm）m701.4DN100热镀锌钢管（厚4mm）m201.5止回阀H41H-16（DN80）套11.6空气阀ARSX-0013(DN20)套11.7截止阀J41H-16（DN100）套11.81.6MPa法兰（DN100)个11.9水表DN100只11.10井用水位计套1210t压力罐（0.6MPa，壁厚≥8mm）套13次氯酸钠发生器及其配套套14入户工程4.1球阀个1734.2入户水表(De20)个173两端接头为铜质九井下电视成像仪套3贰第四部分施工临时工程一施工房屋建筑工程1施工仓库m2400合计（元）说明：施工环保要求费用均含在工程单价中。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第六章图纸（另册）87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第七章技术规范和要求一、项目概况：武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程涉及龙泉办事处西小庄村、嘉应观范庄、乔庙乡后赵、前赵、千村、李村、马村、韩村。总供水规模2445.58立方米／日。计划解决农村饮水不安全居民人口1.5201万人，涉及3个乡镇8个贫困村。工程新打水源井8眼，配套潜水泵8台；购置压力罐8套、消毒设施8套；新建管理用房8座及站区其他配套实施。主要工作内容：新打深机井8眼，配套潜水泵8台，配套压力罐8套，配套消毒设备8套；配电柜8套，共用水位计8套，井下电视成像仪3台。入户工程3806套。新建阀门井205座，安装闸阀149个，空气阀28个，泄水阀28个。铺设输水管网全长共计146239米。本项目共划分4个标段。第一至三标段为施工标，第四标段为监理标。第一标段施工内容：马村、前赵、后赵、韩村的水源井、管理房、供水管材施工安装；第二标段施工内容：西小庄、李村、千村、范庄的水源井、管理房、供水管材施工安装；第三标段施工内容：压力罐、水泵、入户水表等供货安装；第四标段监理范围：武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程全部标段施工及保修阶段的全部过程监理工作。二、主要技术标准1、标准和规范：本招标工程的材料、设备施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范要求。2、工程技术要求：投标文件除符合技术要求外，亦需符合招标图纸要求。若本技术要求与设计文件、施工图以及招标文件合同等相矛盾时，原则上执行设计文件、施工图纸的标准和要求。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件第八章投标文件格式正本或副本（项目名称）标段采购编号:项目编号：投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、己标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、其他材料87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函：1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标，并同意承担投标所发生的一切费用。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1技术负责人姓名：2工期1.1.4.3工期:日历天3缺陷责任期1.1.4.587国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月＿日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：_系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证扫描件投标人：（盖单位章）年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：授权委托人身份证扫描件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：；委托代理人：（签字）身份证号码：；年月日说明：1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。2、附法定代表人身份证及授权委托人身份证复印件，均加盖公章。3、授权代表人须为水利厅备案人员并附相关证明资料，否则视为自动放弃投标资格。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件四、投标保证金投标保证金银行缴款凭证的复印件为复印件，投标时法定代表人或委托代理人携带原件备查。投标人：（盖单位章）法定代表人：或委托代理人：（签字）年月日87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件五、已标价工程量清单87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附表三拟投入本标段的劳动力计划表附表四计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表三：拟投入本标段的劳动力计划表工种按工程施工阶段投入劳动力情况单位：人87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表四：计划开日期、完工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件附表六：临时用地表用途面积（m2）位置需用时间87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险编号投标人（盖章）：法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日（二）主要人员简历表87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件姓名年龄学历职业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、及施工员、材料员、资料员等人员。投标人（盖章）：法人代表人或委托代理人（签字、盖章）：日期：年月日八、资格审查资料87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中技术负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（二）近年财务状况表87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件近年财务状况表必须是经会计事务所或审计机构审计过的财务会计报表，审计报告应当有注册会计师签名并盖章。包括企业注册资本金、净资产、资产负债率。按第二章“投标人须知前附表”要求提供有关资料。（三）近年（2014年11月1日以来）完成的类似项目情况表87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论（四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论（五）近年发生的诉讼及仲裁情况“近年发生的诉讼及仲裁情况”及应付的一些相关材料，包括判决、裁决等法律文件的复印件，应按时间先后次序编排相关文件。有一项填一份材料，没有的就直接写“无”。87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件（六）检察院机关出具的无行贿犯罪档案结果告知函87国泰信华工程咨询有限公司 武陟县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标文件九、其他材料（招标文件中要求提供的其他资料）87国泰信华工程咨询有限公司'