农村饮水安全工程土建工程施工招标文件

'招标编号：HNZY2015-SG-027湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件招标人：东安县农村饮水安全工程项目部招标代理：湖南省正源招标代理有限公司二○一五年四月 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件目录第一章招标公告3第二章投标人须知5第三章评标办法（综合评估法）28第四章合同条款及格式39第五章工程量清单63第六章图纸64第七章技术标准和要求65第八章投标文件格式154湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第一章招标公告1、招标条件本招标项目湖南省东安县2015年农村饮水安全工程（松江水库、大庙口）已由湖南省水利厅湘水工管【2015】33、【2015】51文批准实施，湖南省发展和改革委员会以“湘发改投资[2014]1075号”和湘发改农【2014】603号下达了资金计划，建设资金来自中央预算内资金和地方配套资金，招标人为东安县农村饮水安全工程项目部，招标代理机构为湖南省正源招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2、项目概况与招标范围2.1项目概况：湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）为新建集中供水工程2处。其中松江水库兴建取水泵房一处、兴建反应沉淀池、滤池、有效容积600m³清水池各一座，铺设输水管φ200无缝钢管225m，配水干支管φ200~φ50PE管58155m；大庙口(含【2014】603号中白沙村水厂)供水兴建日供水1200m³的净水厂一座（包括反应池、沉淀池、重力式无阀滤池、容积为400m³清水池等构筑物).铺设DN110输水管205m，铺设配水干支管48.10KM。2.2建设地点：东安县境内。2.3招标规模：约450万元。2.4质量要求：按照同类工程国家质量标准合格工程。2.5工期：120天。2.6标段划分：本次招标划分为1个标段。2.7本次招标范围：湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口），主要内容为集中供水水厂的土建工程、机电设备安装以及金属结构设备制造及安装等，具体详见招标图纸和工程量清单。3、投标人资格要求3.1具有独立企业法人资格，营业执照有效，具备有效的安全生产许可证。3.2具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.3投标人须在全国和湖南省水利建设市场信用平台建立信用档案的施工企业。3.4拟任项目负责人必须具有水利水电工程专业中级以上职称证书（三年以上水利工程施工管理经验）（湖南省外企业项目负责人应符合湖南省水利厅《湘水办[2014]54号》文有关建造师规定），且具有行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书，无在建项目。3.5拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称。3.6专职安全员应持有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书和岗位资格证书。3.7投标人拟任的项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质检员必须为投标人正式员工（以劳动合同、投标单位为其购买的最近连续六个月的社保为依据，并提供社保个人账户官网打印件及查询网址，网上不能查询的提供社会劳动保障部门出具的不能查询的有效证明原件），注册证书或岗位证书的单位名称必须与投标人的单位名称一致。3.8本次招标不接受联合体投标。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件4、投标人的限定条件4.1开标时投标人法定代表人或其委托代理人（必须为拟任项目负责人）必须参加开标会，并在开标记录上签字，否则其投标无效。4.2投标人的拟任项目负责人不能有在建项目（指在本项目招标期间，无在建未完工项目或已中标未开工项目）。5、招标文件的获取5.1请有意参加的投标人从2015年4月10日～2015年4月14日17：00时止（北京时间），在湖南省水利工程招标投标公共服务平台招标文件下载专区进行网上下载/获取招标文件。5.2 投标人可通过以下三种方式进入湖南省水利工程招标投标公共服务平台：（1）进入湖南省水利厅网页http://www.hnwr.gov.cn/后点击右下角湖南省水利工程招标投标公共服务平台；(2) http://61.187.56.50/；（3）http://ztb.hnwr.gov.cn/。5.3招标文件每套售价1000元，一律现金支付，售后不退，递交招标文件时缴纳。6、投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）、地点详见招标文件。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7、踏勘现场和投标预备会招标人不组织踏勘现场和不召开投标预备会。8、资格审查方式及评标办法8.1资格审查方式：资格后审。8.2评标办法：综合评估法。9、发布公告的媒介本公告同时在中国采购与招标网、湖南省招标投标监管网、湖南省水利工程招标投标公共服务平台、永州市公共资源交易网发布。10、联系方式招标人：东安县农村饮水安全工程项目部联系人：陈先生联系方式：13874769708招标代理机构：湖南省正源招标代理有限公司地址：长沙市韶山北路488号东一国际大厦南栋1128室联系人：刘先生电　　话：0731-85328332传　　真：0731-85328339湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：东安县农村饮水安全工程项目部联系人：陈先生联系方式：138747697081.1.3招标代理机构名称：湖南省正源招标代理有限公司地址：长沙市韶山北路488号东一国际大厦南栋1128室联系人：刘先生电话：0731-85328332853283391.1.4项目名称湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）1.1.5建设地点东安县川岩乡松江水库、大庙口镇1.1.6现场管理机构东安县水利局1.1.7设计人永州市水利水电勘测设计院1.1.8监理人由发包人另行书面通知1.1.9代建机构/1.2.1资金来源中央预算内投资和地方财政配套资金1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口），主要内容为集中供水水厂的土建工程、机电设备安装以及金属结构设备制造及安装等，具体详见招标图纸和工程量清单。主要内容见工程清单。1.3.2计划工期计划工期：120天计划开工日期：2015年5月20日（实际开工日以监理人发布的开工令为准）计划完工日期：2015年9月17日。1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力资质条件：①、具有独立企业法人资格，营业执照有效；②、具备有效的安全生产许可证；③、具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级(及以上)施工资质。财务要求：财务状况良好，流动资金能够满足本工程的需要。业绩要求：不做资格条件限定。信誉要求：企业信誉良好。项目负责人（下同）资格：必须具有水利水电工程专业中级以上职称证书（三年以上水利工程施工管理经验）（湖南省外企业项目负责人应符合湖南省水利厅《湘水办[2014]54号》文有关建造师规定），且具有行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书，无在建项目。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件技术负责人资格：具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称。其他要求：①、专职安全员应持有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书和岗位证书。②、湖南省外企业须提供企业所在地省级建设行政主管部门在公告发布后出具的拟任项目负责人无在建项目的证明原件。③、无在建项目是指在本项目招标期间无在建未完工项目或已中标未开工项目。④、投标单位法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加本项目投标。⑤、投标人拟任的项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、质检员必须为投标人正式员工（以劳动合同、投标单位为其购买的最近连续六个月的社保为依据，并提供社保个人账户官网打印件及查询网址，网上不能查询的提供社会劳动保障部门出具的不能查询的有效证明原件），注册证书或岗位证书的单位名称必须与投标人的单位名称一致。⑥湖南省外企业必须具有有效的入湘施工登记证。⑦按湘水办【2014】54号文规定，未在全国水利建设市场信用信息平台和湖南省水利建设市场信用信息平台建立信用档案的投标人，其资质、业绩、主要人员（项目负责人）资历在评标时不予认定。注：投标人应在递交投标文件前，通过全国水利建设市场信用信息平台或湖南省水利建设市场信用信息平台更新申报系统及时更新、补充信用信息，否则，由此造成的一切后果由投标人自行承担。1.4.2是否接受联合体投标■不接受□接受，应满足下列要求：1.9踏勘现场■不组织：投标人应自行现场踏勘，无论投标人是否进行现场踏勘，招标人均视投标人已甄选了现场踏勘，并已在投标报价中考虑了现场踏勘结果各种因素。□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10投标预备会■不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.3投标截止时间2015年5月5日上午9时30分（北京时间，下同）1.11分包■不允许□允许1.12偏离■不允许□允许2.2.2招标文件的澄清信息发布网站湖南省水利工程招标投标公共服务平台（http://ztb.hnwr.gov.cn/module/page/main.jsp）。2.3招标文件的修改信息发布网站湖南省水利工程招标投标公共服务平台（http://ztb.hnwr.gov.cn/module/page/main.jsp）。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.2.3对投标报价的其他规定投标人在开标前须进场考察料场、弃料场位置和施工交通、供水、供电等施工条件，必须考虑到自备电源施工和道路加固等因素，并采取与之适当的施工方案和投标报价。投标报价均含工程检验、检测费用（含规范、规程、施工图纸、招标文件、现行定额的规定和约定）。无论投标报价（含单价）是否明确载明施工方法、工作内容（含人工、机械、材料消耗等）均视为包括按招标文件、施工图纸、相关规范、规程和现行定额规定的工作内容所需的一切费用。3.3.1投标有效期投标截止期后90天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：银行转账投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入收取投标保证金的账户。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。投标保证金的金额：捌万元人民币收取投标保证金帐户如下：帐户名称：永州市公共资源交易中心开户银行：中国工商银行股份有限公司永州冷水滩支行账号：1910021329200026111交投标保证金时，必须在银行进账单上注明“东安县2015年农村饮水安全工程（投标保证金）”的投标保证金，如果没注明“东安县2015年农村饮水安全工程（投标保证金）”的投标保证金，由此造成的后果由投标人自行负责。投标人应将投标保证金于投标截止时间前转入收取投标保证金的账户，以到账时间为准。投标保证金退还时一律以银行转账方式退回，不退现金。中标和未中标的投标人的投标保证金均在签订合同后5个工作日内，予以退还（无息）。3.7.3签字或盖章要求（1）单位公章必须与资质证书、营业执照、安全生产许可证名称一致。（2）投标文件正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。（3）招标文件中所有要求投标人的法定代表人或其委托代理人必须签名的地方都须法定代表人或其委托代理人亲笔签名，不得使用签名章或其他电子制版签名。（4）其他要求见本文件有关条款。（5）投标报价书封面、编制说明、投标报价汇总表、工程量清单都应由水利注册造价工程师签名并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。水利注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托编制投标报价，应委托具备相应资质的造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，投标文件中签字盖章的水利注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。3.7.6投标文件电子版份数：（U盘）2份。格式：电子文档中文字部分应为不低于中文Office97版本的Word格式，表格部分应为不低于中文Office97版本的Excel格式，图纸文件应为不低于AutoCAD2000的版本。（电子文档的内容与投标文件不一致时以投标文件正本为准）。密封方式：单独放入一个密封袋中，注明项目名称，投标人名称，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件4.2.2递交投标文件地点投标文件递交至：永州市公共资源交易中心三楼开标室（河东逸云路1号，永州市政务中心三楼）5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点5.2开标程序密封情况检查：投标人代表开标顺序：随机6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。评标专家确定方式：从永州市水利行业评标专家库中随机抽取。7.3.1履约担保履约担保的形式：在中标人与招标人订立书面合同之前，以现金方式交至招标人指定账户。履约担保的金额：中标总价的10%。10需要补充的其他内容10.1类似业绩类似业绩是指近三年（投标截止时间前36个月）内完成的中标金额300万元及以上农村饮水安全工程土建项目。10.2原件√提交投标人在递交投标文件的同时须提交的原件清单如下：（1）企业营业执照（副本）（2）企业资质证书（副本）；（3）企业安全生产许可证；（4）企业的银行基本开户许可证；（5）省外企业的入湘登记证（仅省外企业提供）；（6）项目负责人的职称证书、水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；技术负责人职称证书；专职安全员的水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书和岗位证书；（7）拟任质量员、材料员、施工员、预算员或资料员的岗位资格证、社会保险证明、劳动合同；（8）投标人拟任的项目负责人、技术负责人、专职安全员的劳动合同和近六个月的社保证明原件；（9）近三年类似工程业绩证明材料原件（若有）。如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。以上原件装入单独的文件袋中密封好，在封口处加盖单位公章并注明投标单位名称和所投项目名称，并列明所交证件清单，投标文件复印件与原件必须一致，否则作废标处理。10.3中标后须提交的投标文件份数：3份1正2副。10.4工程结算款支付帐户投标人必须在投标文件中列明项目结算款支付账户，该账户应是投标人企业总部的基本账户，项目法人支付项目款必须拨付到中标人企业总部的基本账户。10.5招标代理费及建设工程交易费（1）经招标人同意，并按发改办价格【2003】857号文规定，本项目招标代理费约定由中标人向招标代理人支付。（2）本合同招标代理费收费标准按国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980号文的收费标准计取，以中标金额作为招标代理费收费的计算基数。（3）中标人应在领取中标通知书时向招标代理机构交纳招标代理费。（4）本项目建设工程交易费由中标人全额支付，中标人在领取中标通知书前须向交易中心交纳交易服务费。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（5）投标人应在投标报价时考虑合理分摊招标代理费和交易服务费，不单独列项。10.6投标文件的修改如果投标人在投标书递交截止时间前递交了投标书的，若在投标书递交截止时间前又要对已交的投标报价作出修正的，投标人应提交壹套正本，肆套副本，电子文档贰份。提交的修正报价函，该函还应包括招标文件第五章第2.1项包括的所有内容及工程量清单说明，否则该投标人投标无效。10.7投标总价或单价上限控制值（1）本合同工程招标人投标总价（报价）控制上限值（含暂列金、暂估价）为450万元。（2）投标报价综合单价上限控制值详见工程量清单。投标人的投标总价或综合单价超过招标人的控制上限值，作废标处理。10.8对投标人的限定条件（1）、开标时，投标人须派法定代表人携带本人身份证、法定代表人资格证明或其委托代理人（委托代理人必须是拟任本项目的项目负责人）携带本人身份证、授权委托书原件参加开标会，并在开标记录上签字，否则其投标作无效标处理不予开启。（2）、投标人的拟任项目负责人不能有在建项目（指在本项目招标期间，无在建未完工项目或已中标未开工项目）。10.9签订合同要求签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书，中标人在投标文件中承诺的项目负责人必须亲自到场，并携带职称证书及身份证原件。且必须保证不得更换项目负责人、技术负责人和专职安全员，除特殊情况征得招标人书面许可更换备选项目负责人、技术负责人和专职安全员外，否则：签约前按自动弃标处理；签约后按承包人违约处理。10.10知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.11同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13其他要求（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。（5）中标通知书发出后，中标人必须在30天内必须与招标单位签订合同，否则视为违约，招标人取消其中标资格。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1、总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）财务要求：见投标人须知前附表；(3）业绩要求：见投标人须知前附表；(4）信誉要求：见投标人须知前附表；(5）项目经理（项目负责人，持有水利水电工程专业中级及以上资质，下同）资格：见投标人须知前附表；(6）技术负责人资格：见投标人须知前附表；(7）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2、招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告（或投标邀请书）;(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）工程量清单；(6）图纸；(7）技术标准和要求；(8）投标文件格式；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前，在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。该澄清作为招标文件的组成部分。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日的，相应延长提交投标文件的截止时间。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，并在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。该湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件修改内容作为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，相应延长提交投标文件的截止时间。如果澄清或修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，投标截止时间应相应延长，但招标人有充足理由认为该澄清或修改对投标人编制投标文件不会造成影响时，招标人将不考虑延长投标截止时间；如投标人有异议，应于澄清或修改通知在网上发布的3日内以书面方式提出异议，否则视为投标人同意该澄清或修改对其编制投标文件不会造成影响。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：(l）投标函及投标函附录；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）联合体协议书；(4）投标保证金；(5）已标价工程量清单；(6）施工组织设计；(7）项目管理机构；(8）拟分包项目情况表；(9）资格审查资料；(10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3对投标报价的其他规定：见投标须知前附表。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3“近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程竣工证书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。此项不作资格条件。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判断、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其他每一页必须加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人（必须为本项目拟任项目负责人（持有水利水电工程专业中级及以上资质））签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章和签字（注册水利工程造价工程师具体要求见投标人须知前附表湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件的正本与副本应采用Ａ4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。3.6.6投标人递交投标文件时，应同时提交投标文件电子版。投标文件电子版的份数见投标人须知前附表。4、投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：（1）所投标段名称和招标编号；（2）招标人的名称和地址；（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人以联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件5、开标5.1开标时间和地点投标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人视为投标人自动放弃投标。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场（法定代表人提交身份证,或授权委托人（拟任项目负责人）提交授权委托书、身份证）；（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6、评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7、合同授予7.1定标方式评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标候选人公告将在招标公告发布的网站上予以公示，敬请各位投标人及时查阅、监督，届时将不再另行发布中标结果通知书。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。8、重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9、纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十九条规定，评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10、需要补充的其它内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1.……2.…………投标人：（盖单位章）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件二：招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至湖南省正源招标代理有限公司（传真：0731-85328339）。招标人：（盖单位章）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至湖南省正源招标代理有限公司（传真：0731-85328339）。招标人：（盖单位章）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知／修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；……特此确认。投标人：（盖单位章）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件五：开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注投标人法定代表人或其委托代理人签名招标人投标总价（报价）控制上限值招标人：记录人：监标人：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件六：中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目经理：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件七：中标结果通知书中标候选人公告将在招标公告发布的网站上予以公示，敬请各位投标人随时查阅、监督，届时将不再另行发布未中标结果通知书。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表项目评审因素评审标准形式评审投标人名称投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件的签字盖章投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定投标文件格式投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求投标报价只能有一个报价投标文件的数量投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定投标文件的印刷与装订投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定原件与复印件审查营业执照原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人安全生产许可证原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人资质证书原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人企业的银行基本开户许可证原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人省外企业的入湘登记证（仅省外企业提供）原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人拟任项目负责人职称证、社会保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人拟任技术负责人职称证书、社会保险证明、劳动合同原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人拟任专职安全员社会保险证明、安全生产考核合格证书和岗位证书、劳动合同原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人拟任质量员、材料员、施工员、预算员或资料员的岗位资格证、社会保险证明、劳动合同原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人近三年类似工程业绩证明材料原件（若有）原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人企业优良工程证书原件与投标文件所附复印件内容一致，否则为不合格投标人原件提供是否齐全投标人是否按规定提供原件湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件资格评审营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书符合第2章投标人须知第1.4.1款规定财务状况财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定信誉信誉符合第2章投标人须知第1.4.1项规定项目负责人项目负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定技术负责人技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定专职安全员专职安全员资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定其他要求其他要求符合第2章投标人须知第1.4.1款规定其它标准不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形响应性评审投标范围投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定工期计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定工程质量工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定投标有效期投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定投标保证金投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定权利义务权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务已标价工程量清单已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的有关要求及给出的范围技术标准和要求技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定工程结算款支付帐户符合第2章“投标人须知”第10.4项规定湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件投标人投标总价（报价）符合招标文件第2章“投标人须知”第10.7项规定对投标人的纪律要求符合第2章“投标人须知”第9.2款规定综合评分分值构成（1）项目管理机构：K2=0.10（2）资信：K1=0.15（3）投标报价：K3=0.75评标基准价计算√招标人不提供标底投标人有效报价ai：□招标人提供标底投标人有效报价ai：所有合格投标人的报价。招标人标底在评标基准价中所占的权重Ａ：投标人最终得分的计算方法投标人最终得分为项目管理机构、资信、投标报价等3个方面评价得分之和。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1、评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2、评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：（1）投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；（2）投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定；（3）投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；（4）只能有一个报价；（5）投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定；（6）投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定；（7）形式评审其它标准见评标办法前附表。2.1.2原件与复印件审查：投标人按规定提交原件，原件与投标文件中复印件一致，且提交齐全。2.1.3资格评审标准：（1）具备有效的营业执照；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（4）财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（5）信誉符合第2章投标人须知第1.4.1项规定；（6）项目负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（7）技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（8）专职安全员资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（9）其它要求符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；（10）其它标准不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形；（11）资格评审其它标准见评标办法前附表。2.1.4响应性评审标准：（1）投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；（2）计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定；（3）工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定；（4）投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；（5）投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；（6）权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务；（7）已标价工程量清单符合第5章工程量清单的有关要求；（8）技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；（9）工程结算款支付帐户符合第2章投标人须知第10.4项规定；（10）投标人投标总价（报价）符合第2章投标人须知第6.3.3项规定；（11）对投标人的纪律要求符合第2章“投标人须知”第9.2款规定；（12）响应性评审其它标准见评标办法前附表。2.2详细评审标准2.2.1合格性评审标准（1）技术标评审标准：见本章附件三；2.2.2综合评分标准湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件2.2.2.1分值构成（1）项目管理机构评审标准：见评标办法前附表；（2）资信评审标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分：见评标办法前附表；2.2.2.2采用有效报价的平均数确定评标基准价：评标基准价分两步计算：第一步：将所有有效报价按算术平均的方法计算经评审的第一次平均价，若投标人的经评审的投标报价小于经评审的第一次平均价的95％，则该投标人的经评审的投标报价不进入下一步的评标基准价计算。第二步：将余下的投标人经评审的投标报价再次进行算术平均，得出经评审的最终评标基准价。算术平均计算公式如下：a1+a2+……＋anS=n式中S──经评审的第一次平均价或评标基准价；ai──经评审的投标报价（i=1,2,…,n）；n──投标人个数。评标价计算时不包括暂列金额和暂估价。2.2.3投标报价的偏差率计算方法：偏差率=100%×│（经评审的投标报价－评标基准价）│/评标基准价（评标价计算时不包括暂列金额和暂估价）2.2.4评分标准评分标准按照本章附件三：评分标准。3、评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会对投标人根据本招标文件“第八章资格审查资料”规定提交的有关证明和证件的原件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2.1款的规定对技术标进行合格性评审。评标委员会成员根据集体评议意见每位成员对技术标（施工组织设计）自主作出书面评价；获三分之二及以上的评委评审不合格的技术标（施工组织设计）作废标处理；通过技术标合格性评审的投标人，视为合格投标人。3.2.2评标委员会按本章第2.2.2.1款规定的量化因素和分值对合格性评审通过的投标人进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对项目管理机构评分因素计算出得分A；（2）按本章第2.2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对资信评分因素计算出得B分；（3）按本章第2.2.2.1（3）目规定的评审因素和分值对投标报价评分计算出得分C；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。”3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件一：投标文件澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.……2.…………请将上述问题的澄清函于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件二：投标文件澄清函编号：（项目名称）（标段名称）评标委员会：投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：1.……2.…………投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件三：合格性评审标准（技术标）序号条款号评审因素评审标准评审结果12.2.1（1）技术标评审标准内容完整性和编制水平完全符合招标文件要求合格基本符合招标文件要求不符合招标文件要求不合格2施工方案与技术措施方案先进、措施有力合格方案可行、措施一般方案欠合理、完善不合格3施工布置合理合格尚合理不合理不合格4质量管理体系与措施完整、可靠合格基本完整不完整不合格5安全管理体系与措施完整、可靠合格欠完整、还需完善不完整不合格6环境保护管理体系与措施完整、可靠合格基本完整不完整不合格7工程进度计划与措施合理合格尚合理不合理不合格8资源配备计划（含设备和劳动力配备）合理合格尚合理不合理不合格湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件备注:评标委员会对投标人的技术标（施工组织设计）进行集体评议，评标委员会成员根据集体评议意见对技术标（施工组织设计）自主评价并作出书面评价；其中序号第2、4、5、7、8项为保证项目，保证项目中有一项及以上评价为不合格者，其评审结果为不合格；第1、3、6项为一般项目，一般项目中两项及以上评价均不合格者，其评审结果为不合格；获三分之二及以上的评委评审不合格的施工组织设计作废标处理。通过施工组织设计合格性评审的投标人，视为合格投标人。附件四：评分标准条款号评分因素评分标准2.2.2（1）项目管理机构评分标准（基本分为100分）项目负责人任职资格任职资格满足招标文件要求25任职资格优于招标文件要求26-40技术负责人任职资格任职资格满足招标文件要求18任职资格优于招标文件要求19-30其他主要人员人员配备合理、专业齐全24-30人员配备情况一般、专业基本齐全18-24人员配备欠合理、专业不够齐全0-182.2.2（2）资信评分标准（基本分为100分）投标人信用等级(40分)信用等级为AAA级的40信用等级为AA级的34信用等级为A级的28信用等级为BBB级的22信用等级为CCC级的0分企业资质等级（10分）具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上施工资质10具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级施工资质5经验（近3年）具有省内类似业绩每项计20分，省外类似业绩每项计15分，最多计2项类似业绩。财务状况良好10分，一般7分，差5分10不良行为记录有一般不良行为记录，每一项扣3分；有严重不良行为记录，每一项扣4.5分。不良行为记录累计扣分不超过投标人信用得分。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件2.2.2（3）投标报价评分标准（基本分为100分）偏差率偏差率=100%×│（经评审的投标报价－评标基准价）│/评标基准价（评标价计算时不包括暂列金额和暂估价）投标报价总价评分标准（100分）偏差率大于0：偏差率从0开始至5%（含5%）按每递升1%减0.5分计算，5%～10%（含10%）之间则按每递升1%减1分计算，超过10%以上部分按每递升1%减1.5分计算。偏差率等于0：报价分为80分；偏差率小于0：偏差率从0开始至-5%（含-5%）每降1%减0.25分计算，-5%～-10%（含-10%）之间则按每降1%减0.5分计算，低于-10%的部分则按每降1%减1分计算。投标报价单价、措施费评分标准（20分）投标报价单价、措施费合理13-20投标报价单价、措施费基本合理6-13投标报价单价、措施费欠合理0-6评标基准价计算√招标人不提供标底投标人有效报价ai：□招标人提供标底投标人有效报价ai：所有合格投标人的报价。招标人标底在评标基准价中所占的权重Ａ：投标人最终得分的计算方法投标人最终得分为项目管理机构、资信、投标报价等3个方面评价得分之和。注：1、经全国水利建设市场主体信用评级机构评定信用等级为AAA级的，得分为信用等级分值的100%；AA级的，得分为信用等级分值的85%；A级的，得分为信用等级分值的70%；BBB级的，得分为信用等级分值的55%；CCC级的，得分为0。2、上表中所述类似工程均指建设规模300万元及以上农村饮水安全工程土建施工业绩。建设规模以施工合同或者竣工（完工）结算书中金额为准，投标文件中类似施工业绩必须提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同协议书、完工证明或竣工验收证书。3、招标人应在评标前在全国水利建设市场信用信息平台或湖南省水利建设市场信用信息平台查询投标人信用档案，提交给资格预审委员会或评标委员会作为资格预审或评标的依据之一。凡未在全国水利建设市场信用信息平台或湖南省水利建设市场信用信息平台建立信用档案的，其业绩、主要人员资历在资格预审和评标中可不予认定。4、不良行为记录认定按湖南省水利厅《关于在水利建设活动中应用市场主体信用信息有关事项的通知》（湘水办[2013]21号）规定执行。5、项目负责人、技术负责人任职资格评价是指职称级别、学历、类似经验等方面的评比。以往类似经验应提供能体现其名字的中标通知书或合同或完工、竣工验收证明材料，且应是与本项目中拟任角色相同的经验。6、财务状况评价是指流动现金、资产负债率、近年净利润等指标综合评比。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件7、评分分值数字用上下限表示的计分规则，分值X～Y的含义为≥X，＜Y（除第一档可等于Y外）。第四章合同条款及格式第一节通用合同条款（全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）相应条款。）湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第二节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同当事人和人员1.1.1.2发包人：东安县农村饮水安全工程项目部。1.1.1.3承包人：（签约后填入承包人的名称）。1.1.1.4项目负责人：（签约后填入姓名及相关证书编号）。1.1.1.5分包人：（本合同不允许分包）。1.1.1.6监理人：×××。1.1.1.7日期：。1.1.1.8缺陷责任期（工程质量保修期）：365天。1.2合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书及补充合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）承包人有关人员投入的承诺；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产责任书、建设项目廉政责任书及有关会议纪要和双方认可的文件等。1.3联络1.3.1来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人。2发包人义务2.1提供施工场地2.1.1发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施工永久用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。2.1.2施工所需的水、电接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：承包人自行解决，发包人予以配合工作，相关费用包含在合同单价或总价内，发包人不另行支付。2.1.3施工场地外部道路通行权提供时间和要求：临时道路由承包人自行解决，但应满足交通管理部门或地方政府的要求。2.1.4发包人应在开工前14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人协肋处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承包人自行解决对施工有干扰的外部条件。对有疑义的部分应自行组织补充管线和障碍物调查、补充地质勘察。此补充勘察费用由承包人自行考虑在投标报价的施工措施费中。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人行使下列权力前应得到发包人或项目法人批准：（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第4.11款约定，确定产生的费用增加额；（3）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（4）按第11.3款、11.4款约定，确定工期延长；（5）按第15.3款约定，发出变更指令，确定变更价格（合同变更价格累计不超过贰万元时，监理人可行使批准权）；（6）按第15.4款约定，确定变更工作的单价；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（7）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（8）按第15.8款约定，确定暂估金额；（9）按第23.1款约定，确定索赔额。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.1其它义务4.1.1.1承包人应在合同签订后7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。4.1.1.2在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。4.1.1.3承包人应对投标报价以及经评标确定的《工程量清单》中所报单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定外，上述报价包括了合同内列明和包含的应由承包人承担的全部责任和义务、风险所发生的一切费用，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。4.1.1.4监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。4.1.1.5承包人对本合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。4.1.1.6承包人应了解当地对环保的各种规定和要求及与本工程施工相关的应注意的环保因素，承包人在合同工程施工期和保修期（缺陷责任期），承包人有义务采取措施做好环境保护，所需费用已包括在合同总价中，承包人也不得由此提出任何费用补偿或索赔要求。4.1.1.7承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料或自行外购本工程所需的材料，承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的其他开支或补偿费等一切费用已包括在合同单价中，发包人不另行支付，用于本工程的临时占地由承包人自行解决，并承担相应发生的一切费用。4.1.1.8在本合同工程施工期间，若工程其他合同承包人亦在施工，本合同承包人应充分认识到本工程的所有公用设施，如场外干线公路、桥梁、电源总开关或场内施工道路等可能为本工程多个合同承包人共同使用。如在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并无条件服从监理人的统一协调指挥和有关指令。4.1.1.9承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准、要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.1.10湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.1.11承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。4.1.1.12承包人应依法保障农民工的合法权利，不得拖欠农民工工资。承包人应在施工日志中如实记录每天出勤的施工人员数量，在每月底将农民工的人数、姓名、劳动合同、工资发放及领取等详细情况进行汇总并以书面形式报告发包人（或其现场管理机构）和监理人，发包人有调查核实的权利。对拖欠农民工工资的，发包人有权代为支付，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，同时，作为不良记录报送省级水行政主管部门。因承包人原因拖欠农民工工资的，承包人须向发包人支付违约金（每人次五千元人民币）。4.1.1.13承包人应按发包人的要求在工程施工阶段和竣工（或完工）后分别在项目建设地点显要位置对项目基本建设情况以及相关责任单位和人员进行公示。①施工阶段公示：监理在签署合同开工通知后一个星期内，承包人应在建设地点显要位置以公告牌形式，将项目建设规模、建设内容、合同造价、工期及质量要求，项目法人、建设管理、勘察、设计、施工、监理、质量监督、检测等单位及其项目责任人，项目经理、技术负责人、“五大员”、主要监理人员的证照号、手机号和监督举报电话等向社会公示。②竣工（或完工）后公示：工程竣工（或完工）后，承包人应在申请验收前以永久标志碑（或标示牌）形式，将项目法人、建设管理、设计、施工、监理、质量监督等单位及其项目责任人，项目主要技术指标等向社会公示。③落实上述①、②项工作，由此所产生的一切费用已摊入工程单价内，发包人不另行支付。4.1.1.14承包人应主动协调好本实施项目周边单位、地方政府、村委会和居民的所有关系，并承担发生的一切费用。4.2履约担保（修改）承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还（无息）给承包人。4.3分包4.3.1允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目：。（2）工作内容：。（3）分包金额限额：。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）若承包人违反合同约定，进行分包或转包的，承包人须向发包人支付合同金额10%的违约金。4.3.2分包人项目管理机构的设立：。4.4联合体删除通用合同条款第4.4.1、4.4.2、4.4.3条全文，并以下文代替：本合同工程不允许联合体承包。4.5承包人项目经理（修改及补充）4.5.1修改为：承包人应按合同协议书的约定指派项目经理（姓名），项目经理须在开始工作2日前到职。承包人不得擅自更换项目经理或主要施工管理人员。若因特殊原因必须更换人员，须事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理或主要施工管理人员的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人擅自更换项目经理的，发包人可以单方面终止合同，更换承包人，并由承包人承担因此给发包人造成的所有损失。承包人擅自更换主要施工管理人员的，处以10000元/人.次的处罚。4.5.5承包人应保证项目经理和项目技术负责人不兼任其它工程项目管理职务，每月在工地现场的时间不少于20天。发包人拟对项目经理和项目技术负责人实行考勤，若项目经理和技术负责人月出勤天数少于20天，承包人应按每人每天人民币2000元/天向发包人支付违约金。项目经理或技术负责人连续两个月不能满足出勤要求的，除按上述标准支付违约金外，还应按4.7.1的补充规定支付违约金。4.6承包人人员的管理（修改及补充）4.6.1将通用合同条款4.6.1条“承包人应在接到开工通知后28天内……”修改为：“承包人应在接到开工通知后14天内……”。4.6.2补充：承包人应保证施工五大员每月在工地现场的时间不少于20天，否则按每人每天人民币1000元/天向发包人支付违约金。单个人员连续两个月不能满足出勤要求的，除按上述标准支付违约金外，还应按4.7.1的补充规定支付违约金。4.7撤换承包人项目经理和其他人员（补充）4.7.1补充：除非发包人要求或批准，承包人擅自更换项目经理或技术负责人或施工五大员将分别按10万元人民币/次/人，5万元人民币/次/人，3万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。更换后的相应人员的经验、能力等不得低于被更换的人员，否则，监理人有权要求承包人直至更换到满意的人员止。4.7.2补充湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件：尽管承包人已按第4.6.2款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划和（/或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派（和/或更换）人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到通知后14天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，将按1万元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按监理人的要求增派（和/或更换）的人员到岗止。4.8保障承包人人员的合法权益（补充）4.8.1承包人承诺同意发包人在承包人的月进度支付款中暂扣该月应付款项的3％作为民工工资支付保证金。承包人应于次月的月底按4.1.10.8的规定向发包人提交民工工资支付情况报告和相关证明资料，若无拖欠，发包人将在收到报告后的当月工程进度结算款中全额返还该笔款项。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：除有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件以外的其他物质条件。4.11.2补充：对于一个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件，视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。4.12进度计划4.12.1监理人对承包人所提交的进度计划批复或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人提交进度计划之日起的14天内。4.12.2承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告和进度计划时间：项目工程实施的21天前。监理人作出批复的时间：收到该提交文件后的14天内。补充4.12.3计划的格式要求：承包人应在收到第11.1条[开始工作]约定监理人发出的开始工作通知后14天内，向监理人提交一份详细的进度计划，进度计划内容应包括：进度计划编制说明、进度计划图（表）和保证进度计划实现的措施等特殊约定：监理人在批复修订合同进度计划前请发包人同意。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1删除通用合同条款5.1.1条全文，并以下文代替：为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。5.1.2承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。详见合同附件二5.1.3由承包人提供的材料和工程设备，承包人应提供材料合格证明和产品合格证书等资料，并会同监理人和发包人进行查验和交货验收。发包人有权委托具有相应资质的检测机构进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。检测机构根据与发包人签订的委托合同收取材料和工程设备的检验测试费用，检测合格的，由发包人承担；检测不合格的，由承包人承担。5.2发包人提供的材料和工程设备删除通用合同条款第5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6条全文，并以下文代替：本合同工程发包人不提供任何材料和工程设备。6施工设备和临时设施6.1发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供用于本合同工程的施工设备或临时设施。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：承包人根据合同工程的施工需要，负责办理并取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权利所需的一切费用均应分摊到合同单价中，发包人不另行支付。7.2场外交通（补充）7.3.3本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网由承包人负责测设，发包人应在合同签订后14天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的14天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。8.2施工测量本款补充8.2.1承包人应按技术标准或要求的在开工申请前进行施工区原始地形测量，工程竣工（完工）后进行验收测量，并按有关技术标准和发包人（或监理人）要求编制测量成果。承包人应在施工区原始地形测量、完工验收测量7日前通知发包人、现场监督人、监理人和设计人参加，参加联合测量的人员应代表合同各自的当事方对测量原始记录和成果签字确认。8.3基准资料错误责任（补充）承包人应对发包人提供的基准资料及时进行复核，发现错误及时通知发包人，否则承担由此引起的一切责任。8.4监理人使用施工控制网（补充）监理人需要使用施工控制网的，承包人应免费提供一切协助。同时经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.1湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人应履行的安全职责：承包人入场后必须与发包人签订安全文明施工责任状，对于施工过程中出现的安全事故由承包人全权负责，发包人不承担任何责任，施工时各项安全措施必须符合国家的相关法律与法规及安全技术规范。承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：合同签订后14天内。承包人编制的施工安全措施计划监理批复后才准许开工。不报施工安全措施计划或未经监理人确认就擅自施工的，属承包人违约，每次处以2000元违约金。9.2.2未包括在安全生产、文明施工费用内的特殊作业环境和有关费用的约定特殊作业环境是指：高空作业、高温作业，井下作业、有辐射等；由承包方负责一切费用。9.3文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：（1）承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生，各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。（2）施工现场设置合同工程标志牌，在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌，载明有关配合比、强度、尺寸等技术参数。（3）施工组织符合有关技术标准，岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。（6）施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，体现施工企业经营理念、文化氛围。（7）施工人员现场施工着装整齐、统一，标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。（8）协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地方和谐相容，睦邻友好。承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予1000元/处的罚款。11开工和竣工（完工）11.1异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于100ｍｍ的雨日超过1天；（2）风速大于24.5ｍ／s的10级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）日气温低于-3℃的严寒大于3天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和10mm的大雪持续5天以上；（6）其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。11.2承包人工期延误（1）逾期完工违约金按1000元/天计。（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的5％）。（2）当工期延期一个月的，上报主管部门，作不良记录。11.3工期提前工期提前的奖金约定：本合同工程不支付工期提前的奖金。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。12.2发包人暂停施工的责任（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。13工程质量13.1承包人的质量管理13.2.1（补充）若承包人未自建实验室需外委检测，委托的检测机构资质应符合有关技术标准和政策法规的要求，且该检测机构不得与监理平行检测机构相同。承包人在签订委托检测合同前应将检测机构有关情况报监理人审核，并征得发包人同意，委托检测合同签订后7日内将合同报监理人、发包人和项目法人备案，并将检测费用（合同金额）汇入发包人帐户，由发包人代付。13.2质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格率100％。13.7.7工程合格标准为：100％。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件14试验和检验本条全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充如下内容：14.1工程质量检测费用工程质量检测费用的约定：由承包人承担。15变更15.1变更的范围和内容删除本款第（6）目及“上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。”，代之以：除因发包人原因改变合同施工工期或合同约定的施工工艺、工程质量标准外，本合同工程不因取消合同中某项工作内容、改变合同工程量而调整合同单价和其他项目的合价，承包人不得因此提出任何补偿要求。15.2变更权删除本款原文，代之以：项目在实施中，因技术、水文、地质等原因需要进行变更且不影响工程建设标准、规模、位置时，变更后结算金额不突破合同金额且单个支付项变更金额不超过1万元、累计变更金额不超过合同金额的1%时，由监理人审查，并报发包人批准；影响工程建设标准、规模的变更，需发包人审查并报原审批部门批准后方可实施。由于设计人提供施工图的，应获得设计人的同意。变更批准后，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3变更的估价原则15.1变更的范围和内容（6）本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。15.4变更的估价原则本款第15.4.3湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件项修改为“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有此种材料价格，则以发包人认可的实际采购价为准；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；人工、材料、机械台班的用量以水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、水总【2005】389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》、水建管【1999】523号文颁发的《水利水电设备安装工程预算定额》、水利部水建（1993）63号文颁发的《中小型水利水电安装工程预算定额》；若以上定额没有可供参考的，将参照其他行业有关预算定额和机械台时、台班费定额确定。”15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由发包人根据有关规定确定暂估价项目供应商或分包人。15.4承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。15.6暂估价15.6.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由发包人根据有关规定确定暂估价项目供应商或分包人。（3）暂估价中设备项目按签证价结算；工程项目单价按变更估计原则确定，工程量按实计量。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：不予调整。16.1.1采用造价信息调整价格差额工程造价信息的来源：工程建设所在地的地市级建设主管部门发布的造价信息。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件价格调整的项目和系数：本工程合同期间材料不予调整。16.2法律变化引起的价格调整删除通用合同条款第16.2条，以下列条文代替：在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。16.3工程量变化引起的价格调整（增加）工程量变化引起的价格调整方式：本工程分类分项项目按单价承包，在本合同执行中不因工程量的增减而调整合同单价。17计量与支付17.1预付款17.1.1预付款：本合同工程不支付工程预付款。17.2工程进度付款17.2.1进度付款申请单（补充）承包人提交进度付款申请单的数量：6份。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付帐户，发包人拒绝将工程款支付到企业基本账户以外的任何账户。17.3.2进度付款二次(不含预付款).第一次在工程完成40%后付30%工程款；第二次在工程完成90%后付70%工程款。当累计付款达到合同总金额的70％时，暂停支付，待竣工结算经发包人审计部门或发包人委托的中介机构审计通过后再支付到审定金额的95％，其余5％作为保留金。”17.3质量保证金17.3.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10％，直至扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％为止。17.3.2删除本款全文，代之以：在第1.1.4湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当将质量保证金总额的75%支付给承包人。剩余的25%作为竣工决算审计和竣工验收配合保证金在合同工程所属项目通过政府组织的竣工验收后30个工作日内，由发包人支付给承包人。17.4竣工（完工）结算根据有关规定承包人保证在办理竣工结算时，报价全面真实。承包人向工程师提交完整竣工资料的份数为：捌份。提交的时间是：提交竣工资料、竣工验收报告的同时。承包人向工程师提交竣工图的份数为：捌份。提交的时间是：提交竣工资料、竣工验收报告的同时。承包人向工程师提交竣工验收报告的时间是：合同规定的全部工程完工后28天内。根据有关规定承包人保证在办理竣工结算时，报价全面真实。对报审金额超出审定金额10%以上的部分，按有关规定向发包方交付（报审金额减去审定金额）10%比例的结算违约金，从承包人的工程款中扣交。17.5最终结清17.5.1最终结清申请单（1）承包人应按监理人批准的格式在竣工决算审计和竣工验收配合工作完成后提交最终结清申请单。承包人应提交的最终结清申请单一式6份。17.6竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人的要求，提供所需一切资料所需的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收和合同工程验收，特殊情况发包人委托监理人书面通知；政府验收包括：由发包人按水利部30号令的要求，委托监理人书面通知。验收条件为：接到承包人竣工验收（验收）申请后56天内，验收程序为：按照发包人的书面通知。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为按照发包人委托监理人发送的书面通知，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：发包人委托监理人书面通知、、。18.4阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：发包人委托监理人书面通知、、。18.5专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：发包人委托监理人书面通知、、。18.6竣工清场竣工清场的约定：实际竣工验收合格后10天内，拆除临时设施，垃圾外运完成清场，费用由承包方承担。18.7施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无、、。18.8试运行18.9.1试运行的组织：无；费用承担：无。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）期限365天。19.2保修责任本合同工程的保修期为：365天。保修范围：永久工程。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。20保险20.1工程保险20.1.1承包人应负责投保建筑工程一切险和/或安装工程一切险，其保险费应分摊包括在合同单价或合同总价中。20.2第三者责任险20.4.1第三者责任险由承包人自行确定是否投保。保险期限：至项目完工。第三者责任险如投保，保险费应分摊包括在合同单价或合同总价中。由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由发包人负责赔偿；由于承包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由承包人负责赔偿；由于发包人和承包人共同责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由监理机构组织发包人和承包人共同协商负责赔偿。20.3其它保险需要投保的其它内容：由承包人自行确定是否投保，并承担相关费用；保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行决定。20.4对各项保险的一般要求20.4.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：开工令发布后14天内。保险条件：保单副本；20.4.2保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行承担所有的费用；发包人负责补偿的范围与金额：无。22违约22.1承包人违约的情形补充：（7）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（8）承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项中的控制性进度15天（日历天）以上。（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上。22.1.2对承包人违约的处理补充：（7）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。（8）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。24争议的解决24.争议的解决方式本合同发生争论时，由双方协商解决。解决不行的由发包人所在地人民法院解决。或者当合同当事人友好协商解决不成、又不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：诉讼。双方一致同意将该争议依据提交永州市或东安县人民法院。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第三节合同附件格式附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）安全生产合同；（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（合同技术条款）；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；（11）构成本合同组成部分的其他文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（￥元）。4.承包人项目负责人（注册建造师）：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。9.本合同一式陆份；其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本肆份，发包人、承包人各执壹份，其余副本由发包人分送各有关单位。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件二：安全生产合同格式安全生产合同为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。四、本合同正本一式二份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件三：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件四：工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人或委托代理人：法人或委托代理人：年月日年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第五章工程量清单（另册）湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第六章图纸投标人自行在湖南省水利工程招标投标公共服务平台招标文件下载专区进行网上下载湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第七章技术标准和要求第1章一般规定1.1工程说明投标人自行向招标人了解。1.2主体工程项目及其工作内容1.2.1本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容工程量清单中包含的全部内容。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划（1）发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文。（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（4）发包人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图体形图等施工图纸应在该项目工程施工前天提供给承包人。（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前5天提供给承包人。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前5天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前5天提供给承包人。（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。1.3.4工图纸的修改（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审，批监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前5天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1）作业和相应节点编号；2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3）持续时间；4）最早开工及最早完工日期；5）最迟开工及最迟完工日期；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件6）总时差和自由时差；7）主要项目施工强度曲线；8）附需要资源和说明；（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4施工总布置设计（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后5天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批（1）除合同另有约定，外凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：1）同意按此执行；或2）按修改意见执行；或3）修改后重新提交；或4）不予批准。（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后5天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1发包人提供的材料（1）材料供应计划承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件天前、每季度末的14天前和每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。（2）材料交货验收承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。1.5.2发包人提供的工程设备（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的7天内批复承包人。（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前7天内到货。提前超过7天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。（3）监理人应在设备到达卸货地点的3小时前通知承包人承包人应在接到监理人通知（到货后）1小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。（5）工程设备的交货验收：1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。（2）不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。（3）代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货，清单办理订货并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备（1）承包人应在签署合同协议书后7天内提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。（4）工程设备的订货、交货计划。（5）其它说明。1.7.2年进度计划承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。（3）要求发包人提供的施工图纸计划。（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。（6）该年各施工工程项目的试验检验计划（7）工程安全措施实施计划等。1.7.3季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：（1）季、月工程量及其施工面貌。（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4月、周进度报告（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；2）月完成的工程面貌图；3）材料实际进货消耗和库存量；4）现场施工设备的投运数量和运行状况；5）工程设备的到货情况；6）劳动力数量（本月及预计未来个月劳动力的数量）；7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；10）环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式向监理人提交周进度报表，其内容包括：1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2）上周实际完成工程量统计；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3）下周计划完成的工程量；4）要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1）质量检查机构的组织框图；2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5）质量检查记录及验收单格式；（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收1.9.1专项验收湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。1.9.2阶段验收根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：（1）枢纽工程导（截）流验收；（2）水库下闸蓄水验收；（3）引（调）排水工程通水验收；（4）机组启动验收；（5）工程建设需要增加的其它验收。1.9.3工程竣工验收（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3）施工过程中本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5）施工过程中对验收工程质量的专题评定报告；6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果：8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（3）除合同另有约定外凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计量（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量 按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）； （2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）； （3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；（5）施工设备险（由承包人负责投保）。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1.12.2保险费用（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目（1）进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期7天前支付。（2）退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。（3）保险费发包人按本章第1.12节规定支付。（4）其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第2章施工临时设施2.1一般规定2.1.1应用范围本章适用于本合同水利工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供水、施工供电、施工通信、施工照明、砂石料加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂及加工厂、仓库、存料场、弃料场，以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2承包人的责任（1）承包人应按本章第2.2与2.3节的规定，负责本工程的施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护（包括场内的道路、桥涵、停车场及必要的场外临近交通设施等）。（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施（包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护）。（5）承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机槭修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃碴场等的临时生产设施(包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护等）。（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。2.1.3主要提交件承包人应按本技术条款第1.5.5条1款，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件和施工计划，提交监理人审批。其内容包括：（1）施工临时设施布置图；（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；（3）安全和环境保护措施；（4）施工期运行管理方式；（5）施工进度计划等。2.1.4引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（3）《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004（4）《水利水电工程施工测量规范》SL52-1993*2.2现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。2.3现场试验承包人应按本合同通用合同条款第14.2与14.3款的规定执行。2.4施工交通2.4.1场内施工道路（1）除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。（2）承包人修建的道路应做好道路两侧的开挖和填筑边坡，及路基和路面的排水设施。2.4.2场外公共交通承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。2.5施工供电2.5.1施工电源（1）除合同另有约定外，发包人将在本工程的施工地点配置一个300kV的施工电源接口向承包人提供施工和生活用电。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按当地价格向承包人收取电费。（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，供紧急供电之用。除因发包人电源接口和电网停电事故引起的施工供电中断外，承包人应自行负责其电源接口后承包人的电力设备（包括事故备用电源）出现故障所造成的损失。2.5.2施工用电计划承包人应在每年末、每季开始前14天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。2.6施工供水2.6.1若合同约定由发包人提供施工用水，承包人应进行以下工作：（1）按发包人指定取水点，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的供水能力应不小于30m3/d，水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。（2）按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（3）向发包人和监理人免费提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。（4）为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由监理人与双方协商确定。2.6.2若合同约定由承包人提供施工用水，则承包人除应负责设计、采购、安装、运行、管理和维修各蓄水池出水口至各施工区和生活区的供水系统外，还应负责设计、采购、安装、运行、管理和维修从发包人指定的水源至施工现场的全部引水、储水和供水设施。2.7施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.8施工照明1.承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007第12.3.10条的规定。2.承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。2.9施工通信和邮政服务2.9.1施工通信承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。2.9.2邮政服务除合同另有约定外，承包人应在工程开工前，自行与当地邮政部门协商解决施工现场邮政服务设施等的相关事宜。2.10砂石料场开采加工系统2.10.1承包人自建砂石料加工系统或自行外购（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。2.11混凝土生产系统2.11.1承包人自建混凝土生产系统（1）由承包人自建混凝土生产系统，承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款的规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.12施工工厂设施2.12.1承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下各机械修配厂和加工厂，并负责各工厂的设计、施工及其设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等全部工作。（1）钢筋加工厂；（2）木材加工厂；（3）混凝土构件预制工厂；（4）机械修配工厂；（5）汽车保养站；（6）压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。2.12.2承包人应在各加工厂开始施工前14天，将加工厂的设计文件提交监理人审批。2.13仓库和堆、存料场（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前5天，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人审批。（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全规程规范的规定。（4）各种露天堆放的砂石骨料、土料、可用渣料和其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应设防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。2.14弃渣场（1）承包人应按合同约定，负责弃渣场的设计、施工、维护及管理。承包人应在堆渣场施工前天，将弃渣场的布置图和设计文件提交监理人审批。（2）承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，对弃渣场的环境保护采取以下措施：1）弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失；2）承包人应做好弃渣场堆渣起坡点的坡脚防护设施，以保护堆渣边坡的稳定。2.15临时生产管理和生活设施2.15.1承包人临时生产管理和生活设施（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。（2）承包人应在收到开工通知后的7天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人审批。2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件发包人可在承包人进点施工前，按发包人施工基地统一规划，将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。2.16计量和支付（1）现场施工测量现场施工测量的全部费用，包括按合同约定由承包人测设的施工控制网，以及工程施工阶段的全部施工测量放样工作，应按本章《工程量清单》所列项目的总价进行支付，总价中包括其所需的测量设备和设施配置、控制网点及其桩位测设等的费用。工程施工期的施工放样，以及检查验收测量等的费用均已包括在各工程项目的施工费用内，发包人不再另行支付。（2）现场试验1）现场室内试验的计量和支付：承包人现场试验室的建设及其试验设备的配置，应按本章《工程量清单》所列项目的总价支付。承包人在现场进行的材料试验、抽样试验、配合比试验、物理力学试验及其试件取样等的费用，均应包括在《工程量清单》所列各工程项目的施工费用中，发包人不另行支付。2）现场工艺试验的计量和支付：现场工艺试验的场地及其工艺试验所需使用施工设备、材料和临时设施等的费用，应按本合同《工程量清单》所列项目的总价支付，总价中应包括试验设备的检修和维护费用。3）现场生产性试验的计量和支付：除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价进行支付外，各项现场生产性试验的费用均包括在各工程项目的施工费用内，发包人不另行支付。（3）施工交通1）除合同另有约定外，承包人修建场内施工道路的费用应按本章《工程量清单》所列的总价项目分项列报和支付。总价中应包括场内施工道路的设计、施工、交通管理、道路养护等所需的全部费用。2）场外公共交通的费用：除合同约定需要由承包人为场外公共交通修建的临近设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。3）承包人承担的超大、超重件运输，均由承包人自行承担其所需的费用，发包人不另行支付。若实际启运时，超大、超重件的尺寸和（或）重量超出合同约定的限度时，其增加的费用由发包人承担。（4）施工供电承包人施工用电设施的建设费用应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报。总价中包括从发包人施工电源接口输出端以后，所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置（包括事故备用电源）的设计和施工；设备和装置的配置、安装、调试、管理和维修等的全部费用。（5）施工供水湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人施工用水设施的建设费用应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报。总价中包括承包人从发包人蓄水池出水口引出后的施工供水系统（包括引水、储水和水处理设施）的设计和施工、供水设备的配置、安装、管理和维修所需的全部费用。（6）施工供风除合同另有约定外，施工供风的费用，应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报，总价中包括施工供风系统的设计、施工、设备配置和安装、运行管理、维护及拆除等的全部费用。（7）施工照明除合同另有约定外，施工照明的的费用，应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报，总价中包括照明系统的设计和施工、设备配置和安装、管理和维护及拆除等的全部费用。（8）施工通信和邮政服务除合同另有约定外，承包人设置现场施工通信和邮政服务设施的费用，包括其施工通信和邮政服务设施的设计、施工、设备配置和安装，以及运行管理和维修等所需的全部费用，均应摊入有关工程项目的价格中，发包人不另行支付。（9）砂石料的开采和供应1）若合同约定由承包人自建砂石料系统，承包人的砂石料系统应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报。总价中应包括砂石料系统的设计和施工、砂石料加工设备的配置、运输和安装、管理和维护及拆除等全部费用。2）若合同约定由发包人提供砂石料，承包人的砂石料应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报。总价中应包括承包人从发包人指定的砂石料场购取砂石料所需的采购、运输、验收、存放，以及现场承包人料仓的设计、施工、安装、管理和维护等所需的全部费用。（10）混凝土生产系统1）若合同约定由承包人自建混凝土生产系统，承包人的混凝土生产系统应按本章《工程量清单》所列的总价项目列报。总价中应包括混凝土生产系统的设计及其混凝土生产设备（包括混凝土骨料储存设施与混凝土温控设施）的配置、安装材料的采购和运输，以及混凝土生产系统的设计、施工、安装等所需的全部费用。各工程项目混凝土的生产、运输、浇筑所需的费用应摊入混凝土浇筑体的每立米单价中，发包人不另行支付。2）若合同约定由发包人供应混凝土，则承包人从发包人混凝土生产系统出机口取料后的混凝土抽样检验和验收，以及将半成品混凝土运输至浇筑现场的费用（包括混凝土损耗）均摊入混凝土浇筑体的每立米单价中，发包人不另行支付。（11）附属加工厂承包人修建附属加工厂的费用，应按本章《工程量清单》所列项目的总价支付，总价中包括各附属加工厂的设计、施工、设备配置、材料采购、安装、管理和维修的全部费用。（12）仓库和存料场承包人修建仓库或存料场的费用，应按本章《工程量清单》所列项目的总价支付，总价中包括各仓库或存料场的设计、施工、设备配置、材料采购、安装、管理和维修的全部费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（13）弃渣场承包人修建弃渣场的费用，应按本章《工程量清单》所列项目的总价进行支付，总价中包括设备配置、材料采购，以及弃渣场的管理和维护的全部费用。（14）临时生产管理和生活设施1）承包人修建临时生产管理和生活设施的全部费用，应按本章《工程量清单》所列项目的总价列报，总价中包括其所需的设备配置、材料采购，以及生产和生活建筑设施的管理和维护的全部费用。2）除本章《工程量清单》所列的总价项目外，未列入本章的承包人其他临时设施项目的建设费用及其相关费用均已包括在各永久工程项目的单价或总价内，发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第3章施工安全措施3.1一般规定3.1.1应用范围本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作：包括现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2.11条规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后24小时内提交事故情况的书面报告。（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。3.1.3主要提交件（1）承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》等及行业和地方有关的法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人审批。监理人应在收到施工安全措施计划后的7天内批复承包人。（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程各施工工作面的安全措施计划实施情况，以及按监理人指示的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.1.4引用标准（1）法律法规1)《水利水电建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）2）《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部全国总工会发布3）《中华人民共和国道路交通安全法》4）《中华人民共和国安全生产法》第70号令5）《中华人民共和国消防法》6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》7）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28002-2002（2）引用标准1）《爆破安全规程》GB6722-20032）《安全标志》GB2894-19963）《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-20074）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL400-20075）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-20076）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-20013.2施工安全措施3.2.1施工安全措施计划承包人按本章第3.1.3条1款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安、和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。3.2.2劳动保护承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全，包括：（1）定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。（2）按《劳动保护法》第条的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《劳动保护法》的规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.2.3伤病防治和卫生保健（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作：（2）施工人员进入生活区和作业面前，对居住环境进行卫生清理，以及消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条和第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节油料的规定。3.2.5照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9条至第4.5.14条的规定。3.2.6接地及避雷装置接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7防有毒、有害物品的控制承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。3.2.8爆破作业安全（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担全部责任。*（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。*（3）当承包人的现场爆破作业对其他承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。*湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.2.9消防（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并按本合同专用合同条款第条的约定，负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。（2）承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10洪水和气象灾害的防护（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.6节至3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11安全标志（1）承包人应按GB2894-1996的要求，在施工区内设置必需的安全标志，包括：1)标准道路标志；2)报警标志；3)危险标志；4)控制标志；5)安全标志；6)指示标志。（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。3.2.12施工安全监测有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3.3应急救援措施3.3.1事故应急救援预案（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，并将组织应急救援预案的报告提交监理人。应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。（2）承包人应按应急救援要求，配备必要的应急救援器材和设备。3.3.2伤亡事故处理（1）工程施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。（2）若发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，除立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定，妥善处理好事故。（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.3.3预防自然灾害措施（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员、财产的安全。（2）一旦发生安全事故，承包人的安全负责人与各相关人员应立即奔赴现场，按其安全职责分工立即组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，并在最短时间内划定警戒范围，组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据；并做好现场标志、绘制现场简图、书面记录和见证人员签字；妥善保存现场重要痕迹、物证；必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查有明确指令后，再行清除事故现场。3.4计量和支付（1）承包人按本章第3.2与3.3款要求进行的、非直接用于工程项目施工的各项安全保护措施费用，均应按本章《工程量清单》所列项目的总价进行支付。（2）本合同各工程项目专项施工的安全措施费用，均应包括在《工程量清单》各项目的单价中，发包人不再另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第4章环境保护和水土保持4.1一般规定4.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，主要工作范围和内容包括：施工与生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持，以及完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2承包人责任（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关环境保护和水土保持的要求，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。（2）对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地以外的土地和河川。（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。（4）在施工过程中由于承包人的延误，未能及时按施工图纸要求和（或）监理人的指示，做好永久性的环境保护与水土保持工作，因而增加额外工作量，导致增加费用和工期延误，应由承包人负责。4.1.3主要提交件（1）环境保护及水土保持措施计划：承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；2）施工生产废水（如：基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；3）施工区粉尘、废气的处理措施；4）施工区噪声控制措施；5）固体废弃物处理措施；6）人群健康保护措施；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；9）施工区边坡工程的水土流失保护措施；10）完工后场地清理及农田复耕、植被恢复的规划措施。（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后天内，将废水处理系统的设计方案、施工计划、以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人审批。（3）验收报告和资料1）环境保护措施质量检查及验收报告；2）水土保持措施的质量检查及验收报告；3）监理人要求提供的其它资料。4.1.4引用标准（1）法律法规1）《中华人民共和国水利部令第30号》2007年4月1日2）《中华人民共和国水法》2002年8月3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年）4）《中华人民共和国大气污染防治法》2000年9月1日5）《建设项目环境保护管理条例》1998年11月6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日7）《中华人民共和国水污染防治法》1996年9月1日8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》1996年4月1日9）《中华人民共和国水土保持法》1993年8月1日10）《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日（2）规程规范1）《生活饮用水卫生标准》GB5749-20062）《地表水环境质量标准》GB3838—20023）《环境空气质量标准》GB3095—19964）《污水综合排放标准》GB8978—19965）《大气污染物综合排放标准》GB16297－19966）《建筑施工场界噪声限值》GB12523－19907）《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-20078）《水土保持监测技术规程》SL277—20029）《水环境监测规范》SL219—1998湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17—200411）《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773—19954.2施工环境保护4.2.1生活供水及生活废水处理1．饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定。2.处理后的废水水质必须符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。4.2.2生产废水处理（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求；基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其他辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。不得任意设置未经处理的废水排污口。（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放。严禁污水漫流。4.2.3施工区粉尘控制（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人审批。（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398-2007表3.4.2规定范围内。（4）承包人在制定的除尘措施，除遵守SL398-2007第3.4.2条的有关规定外，还应做到：1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。4.2.4施工区噪声污染控制（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。（2）施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398-2007表3.2.8的规定。4.2.5固体废弃物处理（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环保部门要求，采取合理措施进行处理。（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；4.2.6有毒有害物质和危险品的管理有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398-2007第11.31条和第11.3.2条的规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件4.3生态环境保护4.3.1陆生动植物及资源保护（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环保主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。4.3.2景观与视觉保护（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。4.4水土保持4.4.1水土保持措施计划承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。4.4.2做好水土保持工程措施（1）按合本同技术条款的规定，做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。（2）承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件4.5环境清理4.5.1环境清理措施计划承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理措施计划，提交监理人审批。其内容应包括：（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；（2）环境保护的辅助工程设施；（3）植被种植措施。4.5.2环境清理（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。（2）承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按环境规划的要求和（或）监理人指示的方式处理。（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构，均应及时清理出场。（4）承包人应有责任保证其种植的林草在《水土保持监测技术规程》SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活，（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。4.6环境保护工程的验收4.6.1施工期环保临时设施的检查和验收各项施工期环保临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；（2）各项环保临时设施布置图；（3）施工质量检查纪录；（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环保设施的检查和验收提供以下资料：（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程施工布置图；（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施；4.6.3永久性环保工程的完工验收资料上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求完工验收的申请报告，申请对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环保部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环保工程的完工验收提供以下资料：（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；（2）各项永久性环境保护工程和设施的质量检查纪录和质量鉴定成果；（3）监理人要求提交的其他完工验收资料。4.7计量和支付（1）河床基坑的废水处理费用，均应包括在本技术条款第5章基坑排水和《工程量清单》所列项目的总价或单价中，发包人不再另行支付。（2）承包人施工场地和生活区的生产生活用水设施（包括净水设备和装置）应按本技术条款第2章“施工临时设施”和《工程量清单》所列生产生活用水项目的总价支付。总价中包括生产生活用水设施施工及水处理设备和装置的采购、安装和运行监测等全部费用。（3）混凝土生产和砂石料生产加工系统的废水处理设施应包括在本技术条款第2章“施工临时设施”所列混凝土生产和砂石料生产加工系统各自的相关项目中，并以《工程量清单》所列的废水处理子项进行支付。该子项中应包括废水处理设施的设计、施工、采购、安装、运行和水质监测等所需的全部费用。（4）机械修理及汽车修理的废油、废水处理设施（或措施）的费用应列入本技术条款第2章“施工临时设施”的“机修车间”项目中，并按《工程量清单》所列总价进行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（5）施工场地和生活区其他零星污水、废弃物和生活垃圾的处理费用均应计入相应项目的单价或总价中，发包人不再另行支付。（6）大气环境和声环境保护措施的费用，均按《工程量清单》所列项目的总价进行支付。总价中应包括其工程所需的各项监测设备和设施的采购、施工、安装和经常性测试等的费用。（7）各工程项目（包括临时设施）的固体废弃物处理措施费用均包括在各自相应的《工程量清单》项目的单价或总价中，发包人不再另行支付。（8）列入本章的环境保护和水土保持的其他工程项目，如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等，均应按本章第4.3～4.5节所列项目，以《工程量清单》相应项目的单价（或总价）进行计量支付。项目的单价（或总价）中应包括各环境保护和水土保持等项目的设计、施工、设备安装、运行、监测，以及植被种植和养护（包括林草恢复期的维护管理）等的全部费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第5章施工导流工程5.1一般规定5.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水及封堵的工程项目及其工作内容。5.1.2承包人责任（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；2）保证永久建筑物在干地施工的措施；3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。5.1.3主要提交件（1）导流工程施工措施计划承包人应在施工导流建筑物开工前天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）截流试验报告和截流施工措施方案；2）基坑排水措施；3）防洪和安全度汛措施；4）下闸封堵措施；5）导流工程施工进度计划6）监理人要求其它补充措施计划。（2）导流建筑物施工图纸除合同另有约定外，在导流建筑物施工前天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。（3）安全度汛措施计划承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；3）防汛器材设备和劳动力配备；4）施工区和生活区的度汛防护措施；5）临时通航的安全度汛措施；6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；7）监理人要求提交的其它施工度汛资料。（4）施工期临时通航措施计划承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。（5）截流措施计划承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）截流施工进度；2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；3）供料的料源备料场地储量各种截流抛投材料的品种数量和备料情况；4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况5）截流过程水力参数的测试安排6）监理人要求提交的其它截流资料。（6）下闸封堵和水库蓄水措施计划承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）主体工程应完成的工程形象面貌；2）封堵闸门和启闭机的试运行计划；3）下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；4）下闸封堵前观测设备的观测初始值；5）下闸封堵施工措施如导流隧洞导流底孔等的封堵措施；6）下闸封堵后的下游供水措施；7）水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。5.1.4引用标准（1）《防洪标准》（GB5020—1994）；（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）；（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）；（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174—1996）；（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62—1994）；（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。5.2施工期导流控制标准5.2.1施工导流及度汛标准列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。5.2.2临时通航、下游供水和排冰凌（1）施工期临时通航要求：；（2）下游供水要求：；（3）排冰凌要求：。5.3截流5.3.1截流设计承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式（包括龙口位置选择、断面形式及进占方式）、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。5.3.2模型试验论证对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。5.3.3临时断航在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。5.4导流建筑物施工5.4.1导流围堰（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件5.4.2导流建筑物封堵（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。5.4.3导流底孔及未完坝段（或缺口）过水导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。5.5基坑排水5.5.1基坑初期排水承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。5.5.2基坑经常性排水承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。5.5.3基坑排水设备承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。5.6安全度汛和排冰凌5.6.1安全度汛（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。5.6.2排冰凌承包人应按监理人指示，对可能发生凌汛的河流采取有效的排冰凌措施，在每年凌汛前备足必要的排冰凌材料和设备，必要时通过水工模型试验确定破冰的各项参数。5.7下闸封堵和下游供水（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后（或封堵完毕后），承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。5.8施工期临时通航（1）除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）在下列条件情况下允许短暂断航：1）主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航小时；2）下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航小时；3）上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。5.9质量检查和验收5.9.1导流建筑物的质量检查本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。5.9.2主河床截流前验收主河床截流前，应按SL223—2008第6.2.2～6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。5.9.3水库蓄水前验收（1）水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：1）主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；2）工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；3）永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行试运行，记录应提交监理人；4）永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；5）水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决；近坝区的地形测量已完成；6）水库蓄水影响工程安全运行的渗漏浸没滑坡塌方等已按合同要求进行处理。（2）承包人应会同监理人按SL223—2008第6.3.2～6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。5.10计量和支付（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。（2）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。（3）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。（5）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。（6）施工期临时通航费用（包括断航期内的补偿费用）和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。（7）除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第6章土方明挖6.1一般规定6.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。6.1.2承包人责任（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3主要提交件（1）开挖放样资料每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。（2）施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；2）开挖程序与开挖方法；3）施工设备的配置和劳动力安排；4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；5）土料利用和弃渣措施；6）质量与安全保证措施；7）主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4引用标准（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501—2007）；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）。6.2场地清理湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1植被清理（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。（6）场地清理中发现文物古迹承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3土方开挖6.3.1土方定义（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。（2）土类开挖级别划分，应符合SL303—2004表C.1.1的规定。6.3.2开挖区临时道路承包人应按SL303—2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3校核测量承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件6.3.5基础和边坡开挖基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303—2004第4.2节的规定。6.3.6边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7开挖线的变更 在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。6.3.8边坡安全的应急措施若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。6.4施工期临时排水6.4.1排水措施（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。6.4.2降低地下水位的排水措施（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5土料场和砂砾料场开采6.5.1料场开采湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（1）土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303—2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。6.5.2开采结束后的料场整治料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：（1）开挖边坡面的整治。（2）修建环境保护的辅助工程设施。（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。6.6开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1可利用渣料的利用（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2弃渣处理弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7检查和验收6.7.1土方开挖前的检查和验收土方开挖前承包人应会同监理人进行以下各项检查：（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2土方明挖工程完成后的质量检查和验收（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；2）取样检测基础土的物理力学性质指标。（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。（3）永久边坡的检查和验收：1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3完工验收各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；（2）质量检查和验收记录；（3）监理人要求提供的其它资料。6.8计量和支付（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目（如有）有效工程量的每平方米工程单价支付。（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（4）承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人、业主方、施工方三方检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（7）除合同另有约定，外开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第7章石方明挖7.1一般规定7.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸的要求和监理人的指示的石方明挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、石渣的运输和堆存、边坡监测和防护、完工验收前的维护以及按监理人指示对废弃的渣场进行清理等工作。（2）所有的石方明挖工作均包括按要求提供所有必要的劳力、材料和设备来完成开挖料的爆破和破碎，直至将开挖可利用或废弃的石渣运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理。（3）开挖场地清理按本技术条款第6章“土方明挖”有关规定执行。7.1.2承包人的责任（1）承包人应按本合同施工图纸的要求和监理人的指示，组织并实施本合同工程的全部石方明挖工作，若在开挖过程中偏离指定开挖线，应重新修整至监理人认可为止。因承包人原因所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。（2）承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若承包人根据实际地质情况需要修改开挖边坡时，应经监理人批准。（3）承包人因施工需要在施工图纸所示开挖线以外进行石方明挖时，承包人应保持开挖部位的山坡或山体的稳定，并应经监理人批准。由此增加的开挖、填筑(含混凝土回填)等费用由承包人计入报价，发包人不另行支付费用。（4）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全。（5）监理人对爆破方法的复核将不减轻承包人对爆破施工所应承担的责任。承包人应用自己的费用修复或替换由于其爆破施工所损坏的任何建筑物或设备。（6）承包人应根据监理人指示对开挖边坡和表面进行处理、支护，使其稳定和安全得到保护。施工过程中监理人可能会根据实际的地质条件对永久开挖边坡、高程等作一些必要的修改，承包人应遵照执行。（7）承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时应按本文件规定配备足够的照明设备（8）承包人应对他在开挖工作中所采用的稳定和安全措施负责，并承担由于支护措施的失败而导致的人员伤亡和财产损失。（9）承包人应协助监理人进行地质测绘，负责地质点坐标的提供，其工作内容还应包括地质测绘前必要的局部清理和暂停开挖工作，承包人不得以地质点测量、局部清理和暂停开挖为由，向发包人索取额外费用。（10）承包人应按指定地点堆放可利用的石渣和废弃渣。7.1.3主要提交件7.1.3.1施工措施计划湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人应在本工程或每项单位工程开工前5天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。（1）施工开挖布置图；（2）钻孔和爆破的方法和程序；（3）施工设备配置和劳动力安排；（4）出渣、弃渣和石料的利用措施；（5）边坡的保护加固和排水措施；（6）质量与安全保护措施；（7）开挖施工进度计划。7.1.3.2开挖放样剖面资料每项单位工程开工前2天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交发包人复核，经批准后方可进行开挖。7.1.3.3钻爆作业措施计划在每项单位工程（或开挖区）的开挖作业开始前5天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准，其内容包括：（1）爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；（2）炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；（3）雷管型号和起爆方式；（4）承包人拟采用的钻孔和爆破作业方法的说明。监理人应在收到爆破作业措施计划2天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。7.1.4引用标准（1）《爆破安全规程》（GB6722—2003）；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；（3）《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DL/T5370-2007）；（4）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；（5）《水电工程施工组织设计规范》（DL/T5397—2007）；（6）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T5389-2007）；（7）《水电水利工程爆破施工技术规范》（DL/T5135-2001）。引用标准不限于以上内容，若以上标准有新的版本，按新版本执行。7.2钻孔与爆破7.2.1爆破作业安全爆破作业安全应遵守《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DL/T5370-2007）第10章或《爆破安全规程》（GB6722-2003）的规定。7.2.2爆破材料的试验和选用湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，证明其符合技术要求时才能使用。试验报告应提交监理人。7.2.3控制爆破边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破：（1）承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面应采用控制爆破。（2）紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，不应采用大孔径爆破方法。（3）钻孔爆破施工应符合DL/T5389-2007的规定。（4）对特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计，并通过生产性爆破试验调整其爆破参数。（5）爆破所用的参数和装药量应由承包人通过生产性爆破试验爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。（6）对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。7.3石方明挖7.3.1石方定义(1)石方明挖系指本章第7.1.1条(1)项所列的开挖工程项目需要进行系统钻孔和爆破作业的岩石开挖，以及体积大于0.7m3需用钻爆方法破碎的孤石或岩块亦均属于石方明挖的范围。(2)石方明挖分一般石方明挖和沟槽坑石方开挖。沟槽坑石方开挖系指底宽小于5.0m的沟槽石方或上口面积小于100m2的坑挖石方，沟槽坑石方开挖以外的石方明挖称为一般石方明挖。7.3.2岩石开挖技术要求（1）承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位开挖质量。除按本技术条款第7.2.3条做好控制爆破外，还应遵守DLT5389-2007的有关规定。（2）裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。7.3.3边坡开挖(1)边坡开挖前，承包人应详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等；设计开挖线以内有不安全因素的边坡，必须进行处理和采取相应的防护措施，山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除，如少量岩块撬挖确有困难，经监理人同意可用浅孔微量炸药爆破。(2)开挖应自上而下进行，严禁采取自下而上的开挖方式。(3)随着开挖高程下降，应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边坡后再进行处理。(4)对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域，必须按施工图纸和监理人的指示进行处理，并采取排水或堵水等措施。(5)开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行。顺层坡在未完成上一层的支护前，严禁进行下一层的开挖。(6)在施工期间直至工程验收，如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方，承包人应及时通知监理人，并按监理人批准的措施对边坡进行处理。由于未能预见的地质原因产生的滑坡或塌方，经监理人确认后，按本合同《通用合同条款》的相关规定处理。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件(7)在施工期间直至工程验收，承包人应定期对边坡的稳定进行监测，若出现不稳定迹象时，应及时通知监理人，并立即采取有效措施确保边坡的稳定。7.3.4基础开挖（1）承包人必须采取措施避免基础岩石面出现爆破裂隙，或使原有构造裂隙和岩体的自然状态产生不应有的恶化。（2）基础开挖后表面因爆破震松(裂)的岩石，表面呈薄片状和尖角状突出的岩石，以及裂隙发育或具有水平裂隙的岩石均需采用人工清理，如单块过大，亦可用单孔小炮和火雷管爆破。（3）开挖后的岩石表面应干净、粗糙。岩石中的断层、裂隙、软弱夹层应被清除到施工图纸规定的深度。岩石表面应无积水或流水，所有松散岩石均应予以清除。建基面岩石的完整性和力学强度应满足施工图纸的规定。（4）基础开挖后，如基岩表面发现原设计未勘查到的基础缺陷，则承包人必须按监理人的指示进行处理。（5）建基面上不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角；结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体等均必须采用人工清除或处理。（6）坝基不允许欠挖，开挖面应严格控制平整度。（7）在工程实施过程中，依据基础石方开挖揭示的地质特性，需要对施工图纸作必要的修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，涉及变更的计量和支付应按本合同通用合同条款的规定办理。7.4施工期临时排水承包人应遵守本技术条款第6章第6.4条施工期临时排水的有关规定。7.5渣料的利用和堆渣场地7.5.1堆渣场地（1）开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料（包括弃渣料）均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。（2）用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。（3）堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。（4）承包人应保持渣料堆体的边坡稳定，并做好堆渣体周围的排水设施。7.5.2开挖渣料的利用（1）按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。（2）承包人应充分利用石方开挖的渣料，采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率，确保本工程的渣料能充分利用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件7.6质量检查和验收7.6.1边坡开挖工程的质量检查和验收承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。（1）边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：1）按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据。2）按监理人的指示，对边坡开挖区上部的危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖。3）按施工图纸所示和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。（2）边坡开挖过程的定期检查在边坡工程开挖过程中，承包人应按本技术条款第7.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。（3）边坡开挖工程验收每项边坡开挖工程完成后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：1）边坡开挖面的完工平面和剖面图；2）承包人的质量检查记录；3）监理人的质量验收签证。7.6.2岩石基础开挖的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：（1）岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。（2）建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：1）开挖竣工后实测平面和剖面图；2）承包人的质量检查记录；3）监理人的质量验收签证。4）监理人要求提交的其它质量验收资料。（3）承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑（或砌筑）覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。本款规定的建基面检查验收与建筑物浇筑（或砌筑）前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。7.6.3完工验收石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）石方明挖工程竣工平、剖面图；（2）质量检查记录；（3）监理人要求提供的其它资料。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件7.7计量和支付（1）石方明挖（含一般石方开挖、石方槽挖等）按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米（m3）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价支付（其单价中包括表土覆盖层和石方明挖的开挖、地基清理及平整、运输、堆存和质量检查、验收等全部人工、材料和使用设备等一切费用）。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价中，发包人不另行支付。（2）预裂爆破的相关费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价中，发包人不另行支付。（3）承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价中，发包人不另行支付。（4）石方明挖过程中的临时性排水设施（包括排水设备的安拆、运行和维修）所需费用，包括在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价中。(5)在开挖过程中，属于地质缺陷超挖而增加的工程量，经监理人签认后，按《工程量清单》中相应项目的每立方米（m3）单价进行计量和支付，属于变更范畴的应按《合同条款》第15条规定办理。（6）风化块石清除按施工图纸所示或监理指示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米（m3）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价支付（其单价中包括风化块石清除开挖、运输、堆存和质量检查、验收等全部人工、材料和使用设备等一切费用）。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（m3）工程单价中，发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第8章土石方填筑工程8.1一般规定8.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。8.1.2承包人的责任（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。8.1.3主要提交件（1）土石方填筑施工措施计划在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；2）土石方填筑程序和方法；3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；4）土石方平衡计划；5）施工设备、设施配置；6）质量控制和安全保证措施；7）施工进度计划；8）监理人要求提交的其它文件和资料。（2）地形测量资料土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。（3）现场试验计划和试验成果报告土石方填筑工程开工前7天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）土工合成材料选择和施工措施当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。8.1.4引用标准（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290—1998）；（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）；（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）；（4）《土工试验规程》（SL237—1999）；（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T235—1999）；（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）；（7）《堤防工程施工规范》（SL260—1998）；（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60—1994）；（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363—2006）；（10）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2001）。8.2料源要求8.2.1土料（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129—2001第8.2.3条的规定。（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129—2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。8.2.2反滤料和垫层料的料源与要求（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性，中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。（5）沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（6）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。8.2.3过渡料采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸要求。8.2.4堆石料（1）土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。（3）坝料开采与加工应遵照SL49—1994第4.2节的有关规定。（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。8.2.5抛投块体施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。8.3填筑现场试验8.3.1一般要求（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。8.3.2土料碾压试验（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。8.3.3垫层料和堆石料碾压试验（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。8.4坝体填筑8.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理（1）一般要求：1）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；2）坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；3）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；4）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。（2）防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡。清理坡度符合施工图纸要求；2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。（3）铺盖地基处理：1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。（4）截水槽基础处理坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。8.4.2防渗土料填筑（1）防渗土料填筑应遵守DL/T5129—2001第10.2.2～10.2.6条的有关规定。（2）防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T5129—2001第12.1.1～12.1.10条的有关规定。（3）心墙或斜墙施工填筑法应遵守DL/T5129—2001第10.2.7条的规定。（4）汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（5）混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖（或心墙）填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。（6）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。（7）雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。（8）在负温条件下进行填筑应遵守SL49—1994第5.2.8条的有关规定。8.4.3混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑（1）基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求，上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料铺料。厚度按施工图纸要求确定。（2）上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。8.4.4混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑（1）垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。（2）上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。（3）按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。（4）在负温下、除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。8.4.5沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守DL/T5363—2006第8.2节、第9.3节的规定。8.4.6土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守DL/T5129—2001第10.5.1条的规定。8.4.7坝体堆石料（包括砂砾石料）填筑（1）堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。（2）坝体堆石料的填筑应遵守SL49—1994第5.2.4～5.2.8条的有关规定。（3）在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。8.4.8护坡块石填筑护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。8.4.9斜墙保护层石料填筑湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。8.4.10施工期坝面过流保护（1）承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。（2）堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。8.5填筑合理用料8.5.1料物供求平衡计划（1）承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。（2）土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。8.5.2合理用料（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。（2）承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。8.6堤防工程施工8.6.1一般要求（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260—1998第2.2节的规定。（2）堤防工程的料场核查应遵守SL260—1998第2.3节的规定。（3）机械设备及材料准备应遵守SL260—1998第2.4节的规定。（4）度汛、导流的洪水标准应遵守SL260—1998第3章的规定。8.6.2筑堤施工（1）筑堤材料应遵守SL260—1998第4章的规定。（2）堤防的基础及堤身填筑应遵守按SL260—1998第5章、第6章的规定。（3）堤防的加固与扩建应遵守SL260—1998第9章的规定。8.6.3质量控制和验收堤防的质量控制和验收应遵守SL260—1998第10章、第11章的有关规定。8.7土工合成材料施工8.7.1材料湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守SL/T225—1998第3.2节的有关规定。8.7.2运输及储存（1）土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225—1998第3.3节的规定。（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。8.7.3拼接（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T225—1998第5.6.2～5.6.5条的有关规定。（2）在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料；若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。8.7.4土工合成材料铺设（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50～100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。（7）土工膜与周边连接施工：1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内。并同时在岸坡附近设伸缩节。8.7.5保护层施工（1）当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。8.8质量检查和验收8.8.1土石方填筑前的质量检查和验收（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；（2）填筑前基础面清理的检查和验收；（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。8.8.2土石方填筑过程的质量检查和验收（1）填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49—1994附录A的规定。（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2～13.6.4条和第11.6.8条的规定。（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。（5）对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。（6）对坝体的每一层填筑面，应按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。（7）取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。（8）承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件8.8.3堤防工程的施工质量控制和验收堤防工程施工质量控制和验收应遵守SL260—1998第10章、第11章的规定。8.8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收（1）承包人应按本章第13.8.1条的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225—1998第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；2）承包人应按SL/T225—1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。8.8.5完工验收填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；（3）现场试验成果；（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；（7）监理人要求提供的其它资料。8.9计量和支付8.9.1坝体填筑（1）坝（堤）体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。（3）粘土心墙、接触粘土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性粘土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（4）坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（5）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。（6）坝体填筑的现场碾压试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。8.9.2土工合成材料防渗体土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。8.9.3堆石坝体过流保护过流保护施工和过流后堆石坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第9章混凝土工程9.1一般规定9.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。9.1.2承包人责任（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作，运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。9.1.3主要提交件（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；4）现场工艺试验的措施计划；5）混凝土温度控制的专项技术措施；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。（2）混凝土质量检查报表承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。9.1.4引用标准（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）；（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）；（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ146—1990）；（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2002）；（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224—2003）；（7）《预应力筋用锚具夹具和连接器》（GB/T14370—2000）；（8）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）；（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53—1994）；（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—1994）；（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32—1992）；（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2005）；（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2002）；（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；（15）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2000）；（16）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51—2002）；（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2002）（19）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40：92）。9.2混凝土生产9.2.1混凝土材料（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175—2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144—2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63—2006的规定。（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144—2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144—2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。9.2.2混凝土配合比选定混凝土配合比选定应遵守DL/T5144—2001第6章的有关规定。9.2.3混凝土拌和（1）混凝土拌和设备：1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144—2001第7.1节的有关规定。9.2.4混凝土的取样和检验（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144—2001第11.2的有关规定。（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144—2001第11.3节的规定。2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料，单进行配料严禁擅自更改。3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352—2006的规定取样检测。4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352—2006的规定。5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352—2006的规定。9.3模板9.3.1模板材料模板材料应遵守DL/T5100—2000第5章的有关规定。9.3.2模板的设计、制作和安装（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110—2000第6章的有关规定。（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110—2000第7章表7.0.1的有关规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）特、种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装应遵守DL/T5110—2000第10章的有关规定。（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110—2000第7.0.1条的规定。（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。（8）建筑结构混凝土与钢筋混土模板的安装允许偏差应遵守GB50204—2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110—2000第8.0.9条的规定。9.3.3模板的清洗和涂料（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。9.3.4模板的拆除和维修（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110—2000第9.0.1条的规定。（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到MPa时，方可拆除模板。（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110—2000第9.0.3条的规定。（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除除，应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。9.3.5模板质量检查（1）现场安装质量检查；1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。（2）模板拆除后的检查拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。9.4钢筋9.4.1材料（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169—2002的规定。（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169—2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用检测记录应提交监理人。（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169—2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。9.4.2钢筋的加工和安装（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169—2002第5.2节、第5.3节的规定。（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169—2002第6章的规定。（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169—2002第6.2.8条的规定。（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169—2002第7章的规定。9.4.3钢筋的质量检查和检验（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169—2002第4.2.2条的规定。（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T5169—2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169—2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169—2002第6.2.9条规定。（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。9.5混凝土（含钢筋混凝土）混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。9.5.1混凝土运输混凝土运输应遵守DL/T5144—2001第7.2节的规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件9.5.2混凝土浇筑（1）浇筑前准备应遵守DL/T5144—2001第7.3.1～7.3.4条的规定。（2）在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144—2001第7.3节的规定。（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144—2001第7.3.6～7.3.8条的有关规定。（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144—2001第7.3.9条的规定。（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144—2001第7.3.11条的有关规定。（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144—2001表7.3.7的有关数据选定。（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144—2001第7.3.14条的规定执行。9.5.3混凝土养护混凝土养护应遵守DL/T5144—2001第7.5节的有关规定。9.5.4混凝土温度控制（1）一般要求：1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144—2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行；2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144—2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。（2）降低混凝土浇筑温度降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144—2001第8.2.1条的有关规定。（3）降低混凝土水化热温升在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。（4）降低坝体内外温差湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T5144—2001的有关规定。（6）通水冷却：1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144—2001第8.2.2条3款的规定。2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。（7）混凝土表面保护措施混凝土表面保护应遵守DL/T5144—2001第8.2.4条的规定。（8）温度测量混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144—2001条第8.3节的规定。（9）低温季节施工混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144—2001第9章的有关规定。9.5.5混凝土防渗面板和趾板施工（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49—1994第6.1.1条的规定。（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守SL49—1994第6.1.2条的规定。（3）趾板施工应遵守DL/T5144—2001第6.2节的有关规定。（4）面板施工应遵守SL49—1994第6.3节的规定施工。（5）面板的止水设施施工应遵守SL49—1994第7章的有关规定。9.5.6二期混凝土施工（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率%以上，离差系数不大于，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。9.5.7抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207—2005第6章和第7.1节的规定。（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T5207—2005第7.2节的有关规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件9.5.8止水、伸缩缝和排水止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T5144—2001第10.2节的有关规定。9.5.9埋设管路和埋设件（1）坝内排水设施施工应遵守DL/T5144—2001第10.2.5条的规定。（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144—2001第10.3节的有关规定。（3）金属件埋设应遵守DL/T5144—2001第10.4节的有关规定。9.5.10质量检查和验收（1）混凝土原材料的质量检验和验收承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。（2）混凝土拌和物的质量检验承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定，进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；3）监理人应会同承包人按DL/T5144—2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验1）面板滑动模板的质量应参照SL49—1994附表A5、A6的有关数据进行检查；2）面板混凝土浇筑质量应参照SL49—1994附表A7、A8的有关数据进行检查，并按SL49—1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；3）面板、趾板的止水设施质量应参照SL49—1994附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。（5）完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；5）混凝土工程建筑物成型复测成果；6）监理人要求提交的其它完工资料。9.6预制混凝土9.6.1材料（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。9.6.2预制构件（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5169—2002的有关规定。（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40：92表6.2.37的有关规定。（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB50204—2002表9.2.5的有关数据确定。（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204—2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。9.6.3养护、修整和标记（1）养护：用水养护混凝土应不少天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T5144—2001有关规定。（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。9.6.4运输、堆放、吊运和安装运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204—2002第9.4节有关规定。9.6.5质量检查和验收承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。（2）预制混凝土构件应按GB50204—2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件9.7预应力混凝土9.7.1材料（1）预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。（2）预应力钢筋、钢绞线和钢丝：预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB50204—2002第6.2节的有关规定。9.7.2锚固器具和张拉设备锚固器具和张拉设备应遵守GB/T14370—2000，以及GB50204—2002第6.2.6～6.2.8条的有关规定。9.7.3预应力筋制作和安装预应力筋的制作和安装应遵守GB50204—2002第6.3节的有关规定。9.7.4预应力混凝土浇筑和养护（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。（3）预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。（4）混凝土强度尚未达到15～20Mpa时，不得拆除模板。9.7.5预应力张拉预应力张拉应符合GB50204－2002第6.4节的有关规定。9.7.6灌浆及封锚灌浆及封锚应符合GB50204—2002第6.5节的有关规定。9.7.7运输和安装预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。9.7.8质量检查和验收承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：（1）预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB50204—2002的有关规定；3）预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；4）预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。9.8水下混凝土9.8.1材料湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。9.8.2水下地形测量承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。9.8.3水下混凝土施工（1）水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；2）导管在使用前应进行密闭试验密，闭情况良好的导管才可投入使用；3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面cm，并尽量安置在地基低洼处。（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过cm。坍落度应取至cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5Mpa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。（4）灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。9.8.4质量检查和验收水下混凝土浇灌质量的检查和验收：（1）按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；（2）监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；（3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。9.9碾压混凝土9.9.1材料碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL53—1994第2章的有关规定。9.9.2模板和钢筋（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。（2）钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面cm处，该层面应作为缝面处理。9.9.3碾压混凝土施工（1）碾压混凝土的配合比应遵守SL53—1994第3章的有关规定。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）拌制碾压混凝土应遵守SL53—1994第4.2节的有关规定。（3）碾压混凝土运输应遵守SL53—1994第4.3节的有关规定。（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL53—1994第4.4节的有关规定。（5）碾压混凝土的碾压应遵守SL53—1994第4.5节的有关规定。（6）碾压混凝土层缝面处理应遵守SL53—1994第4.7节有关规定。（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL53—1994第4.8节的规定。（8）碾压混凝土的养护和防护应遵守SL53—1994第4.9节的规定。（9）碾压混凝土的埋设件施工应遵守SL53—1994第4.10节的有关规定。（10）特殊气象条件下的施工应遵守SL53—1994第4.11节的规定。9.9.4质量检查和验收（1）原材料的质量检查和验收碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL53—1994表5.1.1的有关数据选定。（2）碾压混凝土的拌制质量检验应遵守SL53—1994表5.2节的规定。（3）碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL53—1994第5.3节、第5.4节的规定。9.9.5完工验收碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：（1）碾压混凝土建筑物的竣工图；（2）碾压混凝土试验成果分析统计表；（3）碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；（4）碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；（6）监理人指示提交的其它完工资料；9.10泵送混凝土9.10.1一般要求（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。（2）泵送混凝土施工的供应遵守JGJ10—1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T10—1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T10—1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T10—1995第7章的有关规定。（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。9.10.2泵送混凝土施工配合比（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55—2000）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）和《混凝土强度检验评定》（GBJ107—87）标准的要求。（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）的规定选用。9.11计量和支付9.11.1模扳除合同另有约定外，有关浇筑混凝土的模板除工程量清单中单独列明的数量，进行单独计量与支付外，其余未列明的模板的单价均包含在混凝土单价内。模板单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。9.11.2钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。9.11.3普通混凝土（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（8）混凝土坝体的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。（9）混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。9.11.4预制混凝土（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。（3）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。9.11.5预应力混凝土（1）预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。9.11.6水下混凝土水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。9.11.7碾压混凝土（1）碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。（3）碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第10章砌体工程10.1一般规定10.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体（包括浆砌石、干砌石砌体）工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。10.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。10.1.3主要提交件（1）施工措施计划承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）施工布置图及其说明；2）砌体工程施工工艺和方法；3）主要施工设备的配置；4）质量控制和安全保证措施；5）施工进度计划等。（2）砌体材料试验报告承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：1）砌体材料的强度等级试验；2）胶结材料的强度及其配合比选择试验；（3）质量检查记录和报表砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；2）砌体工程基础的质量检查记录和报表；3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；4）质量事故处理记录。10.1.4引用标准（1）《烧结普通砖》（GB5101—2003）；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）；（3）《烧结多孔砖》（GB13544—2000）；（4）《浆砌石坝设计规范》（SL25—2006）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）；（6）《浆砌石坝施工技术规定》（SD120—1984）；（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52—2006）；（8）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2004）；（10）《多孔砖砌体结构技术规程》（JGJ/T137—2001）；（11）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98—2000）。10.2石砌体工程10.2.1材料（1）石料：1）一般石料应遵守GB50203—2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定；2）砌石坝石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守SL25—2006第3.1.1条的规定。（2）胶凝材料：1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定；2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ63—2006的有关规定。（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。10.2.2浆砌石坝砌筑（1）浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守SD120—1984第2章的规定。（2）浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守SD120—1984第4章第1节的规定。（3）浆砌石坝的砌筑应遵守SD120—1984第4.2.4～4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守SD120—1984第4.2.21条的规定。（4）浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守SD120—1984第5.1.3～5.1.15条的规定。（5）浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守GB50203—2002第7.2节和第7.3节的规定。10.2.3干砌石护坡砌筑（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。10.2.4干砌石挡土墙砌筑（1）挡土墙基础底部应砌成1：5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。（4）当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3～4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。10.2.5砌体工程的质量检查（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120—1984第4.2.21条第3款的规定。（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守GB50203—2002第7章的规定。10.2.6石砌体工程的完工验收石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。10.3砖和小砌块砌体工程砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。10.3.1材料（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按GB13544—2000的规定执行。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB50203—2002第4章的有关规定。10.3.2砖砌体施工砖砌体施工应遵守GB50203—2002第4.2～4.6节和第5章的有关规定。10.3.3小砌块砌体施工（1）小砌块砌筑应遵守JGJ/T14—2004第7.3节和第7.4节的有关规定。（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T14—2004第7.5节的有关规定。（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T14—2004第7.6节的有关规定。10.3.4砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收（1）砖砌体的质量检查应按GB50203—2002第5章的规定进行。（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按GB50203—2002第6章的有关规定进行。10.3.5完工验收砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。（3）砌体基础面的检查验收记录。（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。（5）监理人要求提交的其它完工资料。10.4计量和支付（1）浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（3）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第11章杂项金工11.1范围本章规定的技术条款适用于各类杂项金属制件的供应安装，包括：（1）所有土建工程施工时所必须的安装件；（2）橡胶支座、钢门、钢管；（3）金属栏杆、安全护栏、扶梯、爬梯和平台；（4）其它金属制件。11.2金属制件的制作和埋设（1）承包人应制作和安装按照图纸所示的金属制件。（2）埋入混凝土内的金属制件应在浇筑混凝土前埋设，按图所示的位置将金属制件固定。如按图纸要求或监理人的指示，需在预埋件位置预留孔洞则金属制件应按设计图纸所示位置固定，用预压骨料或浇二期混凝土使金属制件埋设固定。一、二期混凝土的结合面应全部凿毛，二期混凝土的断面尺寸和预埋锚栓位置应符合图纸规定。（3）在需要设置较轻的金属制件而不需埋设锚杆和锚栓的地方，则在浇混凝土后28天，在已凝固硬化的混凝土内钻孔，埋入膨胀式锚栓或经批准的锚杆固定金属制件再行灌浆或灌入细石混凝土。11.3金属栏杆（1）承包人应按图纸所示或监理人指定的位置设置金属栏杆。承包人应负责提供材料、制作及安装。（2）安装1）栏杆应按图纸进行制作，并在图纸指定的地方安装。栏杆的支柱应事先预留孔洞，安装后再浇灌二期混凝土。2）栏杆应喷涂涂料或油漆，颜色按监理人的指示。11.4其他埋设的金属制件（1）承包人应提供并安装其他埋设的金属制件，包括：1）因设备安装需要在边墙、顶棚上埋设的吊钩、吊环螺栓、锚定及其它各种螺纹锚杆；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件2）为防止混凝土板边缘免受机械损伤，而埋设的保护性角钢；3）排水孔所需的金属构件；4）图纸所示或监理人指示的其它金属制件。（2）喷涂本节所规定的其它埋置的金属制件，应进行才除锈暴露部位应刷油漆，颜色由监理人指定。11.5计量和支付（1）除另有规定外，上述钢管、铸铁盖板、栏杆、橡胶支座和其他埋设的金属制件等如在工程量清单中列有相应项目，则按工程量清单中相应项目的每套、每块、每t、每kg、每个、每m2或每m单价进行支付。如未列项，则应理解为包含在所属主体工程单价内。为支付所作的计量均按施工详图或监理人的指示进行计算。（2）单独支付的金属制件的单价应理解为综合单价，此单价中应包括金属制件的人工费、材料费、制作费及安装费，并应包括除锈、所需涂料或油漆和锚栓的供货和安装费用在内。（3）提供和安装锚栓的费用不单独支付，其费用认为已包括在使用锚栓的相应金属制件的供应和安装单价内。（4）合同履行期间，有可能要求承包人提供本技术条款中未提到的杂项金属制件，这些增加的部分仍按上述第（1）至第（3）项进行计量与支付。（5）预埋10mm钢板应按施工图纸所示或经监理人批准实施的尺寸量测计算面积，以平方米（m2）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每平方米（m2）单价支付。此单价中应包括所需材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。（6）拉杆滚轴应按施工图纸所示或经监理人批准实施的个数为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每个单价支付。此单价中应包括所需材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第12章草皮护坡12.1说明（1）本章要求适用于本次招标范围的草皮种植护坡工程。（2）承包人应根据设计要求、监理人指示及本章的技术条款规定，对堤坡进行草皮护坡。（3）承包人须根据设计文件及当地土壤、气候条件，在开工前14天向监理人提交一式4份的详细施工组织设计（含保证施工质量的技术措施），施工组织设计被监理人同意后，才能进行施工作业。施工组织措施包括下述内容（但不限于）：1）工程概况；2）施工准备：选用的草皮、树种等材料种类及其来源及质量，是否适合当地的土壤，气候条件；3）施工分区，放线及布置；4）施工工序、工艺和设备；5）质量检查措施（检查措施和质量管理体系）；6）事故处理方法；7）单项进度计划；8）组织管理体系；9）其它12.2一般规定（1）按照设计图进行草皮护坡。（2）草种选择1）适应当地气候、土壤等环境条件，尤其要适应种植段小环境；2）适应护坡要求，具有匍匐茎、根系发达、固土作用强，能有效防止土壤移动的多年生草种；3）草种发芽快、生长旺盛、能很快覆盖地表、抗腐蚀及再生力强；4）种子易获得、价格较低；5）选定的草种应符合其产品标准的规定。（3）种植方式1）坡面平缓，土壤质量好，季节适宜，一般采用播种法建坪；2）坡面陡，土壤条件较差、施工困难的，一般采用喷播法建坪或网络状浆砌石植草；3）坡面平缓，工期短，或季节过晚，一般采用铺栽草坪。（4）承包人应结合当地气候及土壤条件选用草皮或草种、树木的种类，选择的草种和树种的技术（生产期、防冲性等）需符合设计要求并报请监理人同意。（5）湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件承包人须确保种植的草皮和树木能适应当地气候及土壤条件，种植面积须达到设计要求且不得发生成片死亡，否则须补充种植直到符合设计要求并通过监理人验收合格为止。（6）承包人不得因种植未达到规范及设计技术要求而额外索要补充费用。12.3施工作业地维护与清理（1）承包人在铺植草皮前须清理场地，为种植做好各项准备工作。（2）坡面的处理需满足：1）种铺草坪的坡面应完全有适应草皮生长的土壤，没有土壤的应在上面覆盖土壤；2）适应草皮生长的土层厚度必须达到30cm以上，不足的应加土达到此标准；3）坡面应做到削高填低，进行平整，坑洼相对高度不得大于5cm，并且剔除砾石、树根等杂物。（3）施肥与土壤改良根据土壤检测的结果，有针对性的施入基肥和土壤改良剂，以调整土壤元素的平衡，缓解土壤的酸碱度，基肥施用量必须达到N·P·K复合肥50kg/亩。（4）清理工作需取得监理人认可。（5）承包人有责任对各项工程在作业进行中和作业完成后至验收前做好保护工作。12.4草皮种植12.4.1播种法（1）选种：播前草种选择要正确，应选种子纯度必须在98%以上，发芽率85%以上的商品种子。播种前先做好发芽试验，以确定播种量；（2）草种需有种子质量鉴定书，进口种子需有海关、商检、植物检疫证等相关技术材料；（3）播种方式：一般采用撒播和草坪喷浆播种法；1）播种前两天应在整平的坡面上浇透水一次，待地表不粘脚时即可播种；2）为做到播种均匀，应用种子2～3倍的细土或黄沙与之混合，采用专用播种机纵、横比向后退撒播，播后轻轻耙土镇压使种子入土±0.2～1cm，切忌往返耙洞表土或用平锹拍打地面；3）为了防止漏播，应将坡面分成若干小区，按每亩的播种量分摊到每个播种小区，然后分区进行播种；4）草坪喷浆播种是利用装有空气压缩机的喷浆机组，通过较强的压力，将混有草籽、肥料、保湿剂、防侵蚀剂、颜料以及适量的松软有机物和水配制成的绿色泥浆液，直接均匀地喷送到坡面上。很快完成坡面草坪播种，而且种子不会流失；5）播种后应及时喷水，水点应细密均匀，浸透土层8～10cm，同时覆盖无纺布、秸干覆盖物防止雨水冲刷，以免使种子流失，保持土壤湿度，确保出苗，幼苗长至3～6cm时可停止喷水，但必须经常保持土壤湿润；6）冬季低温播种时，必须加盖塑料薄膜保湿促苗，防止幼苗冻伤。12.4.2草块移植铺设法（1）铺栽草皮的草源应该生长势好、密度高、且有足够面积的草；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（2）草块切成30*30cm，厚2～3cm的方块；（3）铺设草块可采取密铺或间铺，密铺应互相衔接不留缝隙，要求快速成坪，间铺草块，各草块间的缝隙不得超过4～6cm，当缝隙宽为4cm时，草块必须占草坪的70%以上，间隙间回填好上，草块铺设后应压实、浇水；（4）方格成“品”字型花纹铺植，草块均匀，草块必须占草坪总量的50%以上，铺设后压实、浇水。12.4.3网格状砌石植草法（1）网格砌成菱形，每边石宽50cm，边长因地制宜，一般2～4m；（2）将网格内杂物清除，平整后进行植草。12.4.4成坪后养护（1）浇水：成坪后的草坪干旱时要及时浇水，一般在早上进行，渗水深度应达10～15cm；（2）施肥：为了保证新建草坪能健壮生长，植后一年内追肥2～3次，采用N·P·K复合肥用量2kg/100m2；（3）发现病虫害应及时喷药防治。12.4.5草皮护坡质量要求（1）播种草皮全覆盖率达到90%；（2）密铺草皮无枯死，生长正常，覆盖率达到95%；（3）间铺及花纹铺草，覆盖率达到95%；（4）成坪期草坪生长正常，无病虫害、无枯黄、大面积一致。（5）草皮铺设范围误差不得大于±20cm。12.5资料记录与整理（1）承包人所有施工作业过程都必须及时作好原始记录，原始记录不得提前预记录，写回忆录，改写。（2）承包人应向监理人提供各项工程的施工竣工图纸和文件，施工计划、施工设备、原始资料记录、成果资料、试验检测资料、质量报告、竣工报告以及监理人所必需的其它各项资料。12.6计量与支付（1）草皮护坡以面积（m2）进行计量，按工程量报价单中的单价与计量面积支付。（2）承包人施工前后及施工过程中进行的坡面清理、整平、养护及保护工地内的设施等其他辅助工作，要求承包人提供的资料、文件、图纸、报告、手册、数据库和合同要求的文件，进行的各项检测、试验、测量等工作不再支付费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第13章建筑与装修13.1说明13.1.1范围本章规定适用于本合同工程启闭机房的建筑与装修、改建房屋、新建办公用房、新建防汛仓库工程。14.1.2承包人责任（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示以及本技术条款的规定，负责本章规定的范围内的建筑与装修工程的施工工作，包括材料和施工设备提供、施工现场清理、供电、供排水、质量检查和验收以及交付前的维护等工作。（2）承包人应负责采购上述工程所需的全部建筑材料，并应按本技术条款的规定，对上述材料进行检验和验收。14.1.3主要提交件14.1.3.1施工措施计划建筑与装修工程开工前14天，承包人应提交下列内容的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：（1）工程施工程序和方法；（2）施工设备的配置；（3）场地排水措施；（4）质量和安全保证措施；（5）消防措施；（6）施工进度计划。14.1.3.2材料样品和质量证明书承包人应在提交施工措施计划的同时，向监理人报送主要材料的样品和质量证明书。具有外观及色彩要求的材料，必须提供试制成品，经监理人批准后方可使用。14.1.3.3质量检查记录和报表在工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交有关施工质量检查记录，其内容包括：（1）工程材料取样检测成果；（2）基础工程质量检查验收成果；（3）隐蔽部位验收记录；（4）质量事故处理记录。14.1.3.4完工验收资料承包人应为监理人进行工程的完工验收，提交以下完工资料；（1）装修工程竣工图，（2）工程完工资料；（3）基础质量验收报告；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（4）材料质量证明书和现场抽样质量检测记录；（5）工程质量检查和验收报告；（6）监理人要求提供的其它完工资料。14.2工程施工14.2.1说明本节所述建筑工程包括施工详图所示或监理人指示的所有与建筑和装修有关的工程。14.2.2一般规定（1）建筑工程施工前，承包人应编制施工方案或技术措施，报送监理人审批。（2）工程施工过程中，应按施工工序和层次进行检验，合格后方可进行下道工序和层次的作业。下道工序或相邻工程施工时，对工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。14.2.3材料（1）除监理人另作规定外，承包人提供与建筑和装修有关的材料均应满足施工详图和有关规程规范的要求。（2）不符合要求的材料不得用于本合同工程。14.2.4验收（1）隐蔽部位验收。在施工过程中，承包人应会同监理人对各部位的施工质量，按本章和有关规范规定的质量标准进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后，才能进行下一层施工。验收记录应妥为保存，完工后作为完工验收资料的一部分。（2）完工验收。建筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定向监理人申请本合同范围内的完工验收，并按本章的规定提交完工资料。14.3计量和支付启闭机房、改建房屋、新建办公用房、新建防汛仓库以施工图纸所示建筑物轮廓线或经监理人批准实施的建筑面积计算的工程量，以平方米（m2）为计量单位，并按《工程量清单》所列项目的每平方米（m2）单价进行支付。该单价包括启闭机房施工所需的各种材料（包括建筑材料、卷材、涂料、填充材料、门、窗、屋顶等）的采购、运输、贮存、保管、试验，屋面防水的铺设、涂刷、浇筑、养护以及质量检验和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件第八章投标文件格式湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围Ｐ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～ＰＰ～Ｐ湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、工程结算款支付账户五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构表八、资格审查资料九、其它材料湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。5.我方承诺：（1）保证投标文件内容无任何虚假，不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件或谎报相关信息。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。（2）保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。如在投标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收投标保证金。（3）保证拟投入本项目的项目负责人在本项目投标及实施期间没有担任其它任何施工项目的项目负责人，如有违反，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；如已中标，同意被废除授标并被没收投标保证金。（4）如我方中标：①随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；②保证遵纪守法，严格按约定履行合同；③保证按照招标文件及中标通知书的要求提交履约担保，在规定的期限内与你方签订合同。如有违反，同意取消我公司中标资格并被没收投标保证金；④保证在履行合同过程中不转包工程，若需分包将征得招标人同意，保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违反，同意按有关规定接收行政和法律处罚，同意终止合同并被没收履约保证金；湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件⑤保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，保证派驻现场的管理人员按约定进行考勤。如有违反，同意终止合同并被没收履约保证金；⑥保证加强施工现场管理，接受招标人及代表和现场监理人员的管理和考核，不发生质量或安全事故；⑦保证及时按规定申报工程进度款和支付施工人员工资，同意由发包人从月进度支付款中暂扣该月应付款项的3％作为民工工资支付保证金。我公司每月月底向发包人书面报告民工工资支付情况，如有拖欠民工工资行为，同意由发包人在工程价款中代付民工工资并承担相应民事责任，同意终止合同并被没收履约保证金；⑧保证按照合同约定的单价进行结算；⑨保证及时申请验收，在合同约定的期限和质量标准完成和移交全部合同工程。我公司若违反以上承诺或出现其他违法、严重违约等行为，同意招标人向水行政主管部门申报我公司不良行为记录；除非招标人同意，我公司自愿放弃参与招标人今后组织的任何项目的投标活动。6.（其它补充说明）。__投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目负责人1.1.2.4姓名：身份证号码：2技术负责人1.1.2.4姓名：身份证号码：3专职安全员1.1.2.4姓名：身份证号码：水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码：4工期1.1.4.3工期：月5缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5天6分包4.3不允许分包7承包人工期延误赔偿费11.5元/天8承包人工期延误赔偿费限额11.5合同价的％9质量保证金扣留的百分比17.4月进度金额％10质量保证金的限额17.4合同价的％11保修期19.7天湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件投标人：_（盖单位章）日期：_年_月_日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明备注：1、应随本授权委托书附法定代表人及委托代理人的身份证复印件。法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件投标人：__（盖单位章）法定代表人：__（签字）委托代理人：__（签字）日期：_年月_日备注：1、本授权书法定代表人和委托代理人不得使用印章，签名章或其他电子制版签名进行签署。2、授权代理人投标时请多准备一份，以备开标时核验身份时使用。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件四、投标保证金（招标人名称）：我公司在递交投标文件的同时已用方式提交投标保证金，其金额为人民币万元整。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（姓名）（签名）日期：注：附转帐票据银行回执的复印件。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件五、工程结算款支付帐户（招标人名称）：我公司在递交投标文件的同时，提交我单位工程结算款支付帐户,该账户是我单位的基本账户，帐户如下：开户银行：帐户名称：帐号：投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（姓名）（签名）日期：（附人民银行核发的“开户许可证”复印件）湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件六、已标价工程量清单（含投标报价编制说明）投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件七、施工组织设计一.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施和方案。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。二．施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：1、施工方案与技术措施（含各分项工程施工方案与技术措施及施工方案附图）；2、施工总体布置（含施工总体布置方案说明，并附施工总平面图、临时用地表）；3、工程进度计划与措施（应明确表述计划开工、完工日期、关键线路与逻辑关系，并附施工进度横道图或网络图）；4、资源配置计划（应明确劳动力、设备配备计划，建筑材料采购与配备计划，并附拟投入本合同的主要施工设备表、拟配备本合同的试验和检测仪器设备表、劳动力计划表）；5、质量管理方案（包括质量计划、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施的针对性等）；6、安全生产管理方案（包括安全体系建设、安全预案可靠性、安全经费保障等）；7、水土保持、环境保护管理方案（包括水保、环境保护管理体系、污染物处理及排放与国家及地方环境保护标准的符合性、技术及管理措施等）；8、文明工地建设措施。三．施工组织设计除采用文字述外应附下列图表，图表及格式要求附后。附件一：拟投入本合同的主要施工设备表附件二：拟配备本合同的试验和检测仪器设备表附件三：拟投入本合同的劳动力计划表附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附件五：施工总平面图附件六：临时用地表湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kW）生产能力用于施工部位备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附件六：临时用地表用途面积（ｍ2）位置需用时间投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（二）项目负责人和技术负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话项目负责人应附职称证、身份证、B类安全生产考核证、劳动合同、社会保险证明材料复印件；技术负责人应附职称证、劳动合同、社会保险证明材料复印件。管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料复印件。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（三）主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话1.其他关键岗位人员主要人员指专职安全员、预算员或资料员、质量员、施工员、材料员以及其它主要人员。应附各人员岗位证、劳动合同、社保证明材料，专职安全员还应附安全生产考核C证。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注级（取得信用等级评价证书的，按信用等级证书上等级填写）表后应附营业执照、资质证书、安全生产许可证、入湘登记证（省外企业）、信用等级证书（若有）复印件。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（二）近年财务状况表（2011－2013年度）1.财务状况表财务状况表名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润1、应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件2.拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式）（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（三）近年完成的类似项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目负责人（注册建造师）技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论注：表后附合同协议书、经行政主管部门备案中标通知书、竣工验收资料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（四）近1年发生的重大诉讼及仲裁情况（指2014年3月至今）序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：附关材料复印件。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件九、其他资料（一）承诺函（招标人名称）：我方参加了（项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：我方在本项目投标文件中填报派的驻本合同工程的项目负责人在本合同工程施工期间没有由其本人担任施工项目负责人的其他在建工程项目。如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级水利主管部门，作为不良记录纳入水利建设市场信息管理系统。投标人：单位全称（盖单位公章）法定代表人：（签字）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（二）诚信承诺书致（招标人）：我方已全面阅读并理解本合同工程施工招标文件的所有内容，现自愿就参加上述本合同工程的投标，并就有关事项向招标人郑重承诺如下：1.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收履约保证金。2.保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。若我公司中标，保证按照合同约定的单价进行结算。4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。5.若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不转包或挂靠施工，若需分包将征得招标人同意，保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违反，同意按有关规定接收行政和法律处罚，同意终止合同并被没收履约保证金。6.若我公司中标，保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，保证派驻现场的管理人员按约定进行考勤，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。7.若我公司中标，保证中标之后加强施工现场管理，密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的管理。8.若我公司中标，保证及时支付施工人员工资，同意由发包人从月进度支付款中暂扣该月应付款项的3％作为民工工资支付保证金。我公司每月月底向发包人书面报告民工工资支付情况，如有拖欠民工工资行为，同意由发包人在工程价款中代付民工工资并承担相应民事责任。9.我公司若违反以上承诺或在本项目投标（或履行合同期间）出现其他违约、违法等重大过失行为，除按招标文件、合同及法律规定接收处罚外，同意招标人向湖南省水利厅申报我公司不良行为记录一次，除非招标人同意，我公司自愿放弃参与招标人今后组织的任何项目的投标活动。特此承诺！投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（三）民工工资支付承诺书致：（招标人名称）本公司在此郑重承诺：在本合同工程项目中严格执行中央和政府关于及时支付农民工工资的有关政策，按时支付农民工工资。投标人：单位全称（盖单位公章）法定代表人：（签字）日期：年月日湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件（四）资金流估算表承包人应按下表所列格式提交与总进度计划相吻合的资金流估算表。合同编号：金额单位：年月工程预付款完成工作量付款保留金扣留预付款扣还其它应得付款累积付款百分比投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年月日（五）其他资料根据招标文件投标人认为还须提供的其他资料。湖南省正源招标代理有限公司177 湖南省东安县2015年农村饮水安全工程土建施工（松江水库、大庙口）招标文件湖南省正源招标代理有限公司177'