s219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程

'S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程招标文件招标人:缙云县公路管理局招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司编制时间：二○一七年八月招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-说明一、S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件，根据《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法》的规定及《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》的格式和要求，结合项目实际，编制本项目养护工程施工招标文件。二、招标文件结合本项目实际引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法》的规定及《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文、“通用合同条款”、“项目专用合同条款”正文，针对本项目的具体特点和实际需要：在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充和细化；在“项目专用合同条款”中，对“项目专用合同条款”进行了补充、细化和约定。三、招标文件中的通用技术规范直接引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》(下册)的技术规范，其内容详见《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》(下册)。在“技术规范”中对《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》下册中的“技术规范”进行了补充和修改。四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。五、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》(下册)由投标人自备。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-目录第一卷第一章招标公告…………………………………………………………………………………3第二章投标人须知………………………………………………………………………………4投标人须知前附表………………………………………………………………………41.总则……………………………………………………………………………………152.招标文件………………………………………………………………………………163.投标文件………………………………………………………………………………174.投标……………………………………………………………………………………195.开标……………………………………………………………………………………196.评标……………………………………………………………………………………207.合同授予……………………………………………………………………………208.重新招标和不再招标…………………………………………………………………219.纪律和监督……………………………………………………………………………2110.需要补充的其他内容…………………………………………………………………22第三章评标办法（综合评估法）………………………………………………………………23第四章合同条款及格式…………………………………………………………………………30第一节通用合同条款………………………………………………………………………31第二节项目专用合同条款…………………………………………………………………32A.项目专用合同条款数据表………………………………………………………………32B.项目专用合同条款………………………………………………………………………34第三节合同附件格式………………………………………………………………………43第五章工程量清单………………………………………………………………………………58第二卷第六章图纸（另册）……………………………………………………………………………67第三卷第七章技术规范…………………………………………………………………………………68第四卷第八章投标文件格式……………………………………………………………………………69招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-第一卷第一章招标公告1.招标条件S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程经丽公路基【2017】103号文批准实施。项目发包人及招标人为缙云县公路管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量及资格审查条件（最低要求）详见本项目的招标文件。2.项目概况与招标范围S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程位于缙云县境内，具体实施范围及主要工程内容为：K62+663～K69+100段，计6.437公里。行车道病害处治后加铺纤维碎石封层。K48+704、K64+630处，设置停车休息点。修复和完善沿线路段标志标线等附属设施。本次招标为一个合同段，建设资金来自省补。本项目计划总工期为3个月，缺陷责任期为12个月。3.投标人资格要求 3.1本次施工招标要求投标人须具备公路养护二类甲级及以上资质（含），独立法人资格,并具有同类工程施工经历的业绩,且在人员、设备、资金等方面具有相应的养护施工能力。3.2投标人被缙云县市场监督管理局列为经营异常的企业谢绝投标。3.3本次招标不接受联合体投标。  3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。4．招标文件将于2017年8月22日起在缙云县政府网http://www.jinyun.gov.cn/和丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/上发布并供下载，招标文件以书面为准。需书面索取招标文件的请到代理机构不记名领取，如需邮寄,另付50元人民币邮寄费用。如需图纸请与招标代理机构联系。5．招标文件资料费每合同段500元，投标保证金:柒万元，投标保证金以企业帐户转入。联系人：徐先生电话：0578-3019189缙云县公路管理局缙云县公共资源交易中心浙江鼎峰工程咨询有限公司2017年8月22日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：缙云县公路管理局地址：缙云县五云镇东门小区8幢联系人：施育民电话：0578-31217491.1.3招标代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司地址：缙云县五云镇江滨巷17号301室联系人：李小雄、徐如锐电话：0578-3019189、30191871.1.4项目名称S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程1.1.5工程地点浙江省缙云县境内1.2.1资金来源资金来源为省补1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况资金已落实1.3.1招标范围详见招标公告1.3.2计划工期3个月1.3.3质量要求标段工程交工验收的质量评定：75分（含）以上；标段工程竣工验收的质量评定：75分（含）以上。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：见附录1财务要求：见附录2业绩要求：见附录3信誉要求：见附录4项目经理和项目总工资格：见附录51.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）1.10.2招标人书面澄清的时间递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准）1.11分包不允许分包，严禁转包。禁止挂靠和以他人名义投标。如发现投标人违反上述规定，弄虚作假骗取中标的，取消其中标资格。1.12偏离允许细微偏差，不允许重大偏差。2.1构成招标文件的其他材料标有编号的补遗书2.1招标文件的内容本项目招标文件由《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》和《项目专用技术规范》组成，投标人应仔细对照阅读。凡《项目专用技术规范》与《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》对同一条款的规定和要求数据有不一致之处，以《项目专用技术规范》为准；《项目专用技术规范》未列入的，按《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》的规定和要求执行。投标人应按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知有关重大偏差的规定办理。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件截止之日18天前2.2.2投标截止时间2017年9月12日下午15时2.2.3招标文件澄清的时间递交投标文件截止之日15天前，招标人将澄清内容通过缙云县政府网和丽水市公共资源交易网予以解答，投标人自行在网上查阅招标文件的澄清内容2.3.2招标文件修改的时间递交投标文件截止之日15天前，招标人将通过缙云县政府网和丽水市公共资源交易网对招标文件进行修改，投标人自行在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上查阅3.1.1构成投标文件的其他材料无3.2.1工程量清单的填写方式投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单3.2.5是否接受调价函否3.3.1投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算90天招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容3.4.1投标保证金投标保证金：柒万元交款方式：银行汇票、本票（不接受其他的交款方式）开户银行：缙云县农业银行营业中心收款人名称：缙云县公共资源交易中心账号：810101040015907投标人必须以银行汇票、本票形式（不接受其他的交款方式）提交投标保证金且必须从其基本账户转出，由送标人在递交投标文件的同时将票据递交至指定工作人员处。3.5.2近年财务状况的年份要求2014年～2016年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2012年7月1日以来3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2014年7月1日以来3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求具体要求见“总则”3.7.3项有关规定3.7.4投标文件份数正本1份，副本6份，另加1份电子文件（光盘或U盘,内容为:以Excel格式保存的工程量清单表）。3.7.5装订要求按第八章投标文件格式和要求，正本、副本分别装订成册（A4纸幅），投标文件除封面和封底外逐页标注连续页码。4.1.2封套上写明工程名称：招标人名称：投标人名称：投标人的地址：在年月日午时分前不得开启4.2.2投标文件递交地点缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼六层）4.2.3是否退还投标文件否4.2.6招标人通知延后投标截止时间的时间原定投标截止时间2天前招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容5.1开标地点和时间开标时间：同投标截止时间开标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼六层）5.2.1开标程序（4）密封情况检查：由监标人检查投标文件的密封情况；6.1.1评标委员会的组建评标委员会组成：5人；评标专家确定方式：从公路工程施工招标评标专家库中随机抽取5人，评标委员会主任随机抽取或由评委推荐产生7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人的人数为1名7.3.1履约担保履约担保金额：为签约合同价的10%。若中标价低于风险控制价（投标控制价的85%）时，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额。履约担保形式：银行保函或现金；出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县级及以上支行。9.5监督部门监督部门：缙云县纪委、监察委员会地址：缙云县五云镇黄龙路38号电话：0578-3312478缙云县交通运输局地址：缙云县五云镇迎晖路24号电话：0578-3121835缙云县监管办地址：缙云县广电大楼6层电话：0578-3315776招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-需要补充的其他内容条款号条款名称编列内容1.4投标人资格要求1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（12）、（13）目细化为：（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的（以省级及以上交通行政主管部门的书面通报为准或司法机关出具的有关文件为准）；（13）涉及正在诉讼的案件，经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；（14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场，处于有效期内的；1.12偏离1.12.3（2）目细化为：（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加评标价的最终评比。3.1投标文件组成第3.1.1项细化为：3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（本项目不适用）；（4）投标保证金；（5）已标价的工程量清单；（6）养护工程作业方案；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）承诺函；（10）主要机械设备和试验检测设备表（11）其他资料；以上内容必须使用招标文件第四卷第八章提供的格式和要求，投标人不得修改。投标人应提供Excel格式保存的工程量清单电子文件（U盘或光盘），密封在投标文件正本内。电子版与书面工程量清单不一致时以书面为准。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容3.2投标报价补充第3.2.7和3.2.8项3.2.7经审定的工程量清单预算为叁佰捌拾柒万陆仟柒佰捌拾壹元整（￥：3876781.00）。投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作废标处理；低于投标控制价80%（不含）的报价，不进入评标基准价的计算，但不作废标处理。3.2.8投标控制价以招标人经审定后的工程量清单预算乘以随机抽取的调整系数确定（调整系数范围：0.94、0.95、0.96），调整系数在开标现场由业主代表从三个连续值中随机抽取一个。招标人设有风险控制价，投标控制价的85%为风险控制价。若投标人报价低于风险控制价中标的，中标人在提交履约担保时应按7.3.1项额外提交现金。3.3投标保证金第3.4.4（2）目细化为：（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保的，投标保证金不予退还。3.5资格审查资料第3.5.1项补充：项目经理、项目总工提交的社保证明应为最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月的其他能够证明上述人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。第3.5.3项细化为：“近年完成的类似项目情况表”应附：a.合同协议书；b.质量证明文件[由发包人出具的公路工程交（竣）工验收证书或交（竣）工验收委员会出具的公路工程交（竣）工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书]。二者缺一不可，否则该业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的批文〕，否则业绩不予认可。业绩规模需在合同协议书或质量证明材料中体现，如规模不明，必须附有业主证明材料，否则该业绩不予认可。工程规模解释顺序依次为：质量证明文件、合同协议书、业主证明材料。第3.5.8项细化为：3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不退还其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容3.7投标文件的编制第3.7.4项细化为：3.7.4投标文件正本1份，副本6份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；当电子文件与书面文件不一致时以书面文件为准。5.2开标程序第5.2.1（6）目细化为：（6）由业主代表在开标现场随机抽取投标基准价的调整系数、复合系数和下浮系数。7.1定标方式第7.1款补充以下内容：报经养护工程项目主管部门备案后，招标人将此合同授予投标文件通过资格审查、初步评审、详细评审，并且综合得分最高的投标人。7.2中标通知第7.2款补充以下内容：中标人在收到中标通知书后7天内，应与发包人签订合同协议书、廉政合同和安全生产合同并按7.3.1款要求提交履约担保。7.3履约担保第7.3.1项细化为：7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。（1）履约担保采用银行保函时，银行保函应由县级及以上银行出具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。（2）若中标价低于风险控制价（投标控制价的85%）的，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价（投标控制价的85%）之差额。7.4签订合同第7.4.4项细化为：合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量、资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款名称编列内容9.5投诉第9.5款细化为：对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标活动异议投诉处理规定》（丽招管办[2014]14号）等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。10.2评标结果公示补充第10.2款10.2结果公示评标结束后，招标人将评标结果在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网，公示时间为3个工作日。10.3行贿查询补充第10.3款10.3行贿查询对公示的推荐中标候选人及拟派项目经理，监管办将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实自2014年7月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-附录1资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求要求投标人须具备独立法人资格的公路养护二类甲级（含）及以上资质，并具有同类工程施工经历的业绩,且在人员、设备、资金等方面具有相应的养护施工能力。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求本标段要求提供不少于100万元流动资金的财务能力承诺书。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-附录3资格审查条件（业绩最低要求）标段业绩要求本标段1、2012年7月1日以来按一个合同段成功完成过3km及以上的碎石封层施工。注：必须提供2012年7月1日以来（以交工验收证书或竣工验收证书或工作综合评价等级证书上的日期为准）完成项目业绩证明材料，（1）中标通知书；（2）合同协议书；（3）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件〕，否则业绩不予认可。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人或交通质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录4资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求投标人不得存在下列行为：3.1、自2014年7月1日以来（以法院判决书出具的时间为准），有行贿行为并构成犯罪（以法院判决书为准）；2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可以同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求项目经理1项目经理具有公路工程施工经验5年以上，担任过项目经理（或项目副经理或项目总工）及类似1个以上施工项目，具有安全生产考核合格证书（B类），具有工程师或以上技术职称（按浙交复【2015】66号文件执行）。项目总工1公路工程施工经验5年及以上，担任过项目总工（或项目经理或项目副经理）3年以上经验，并担任过1个及以上类似项目施工项目总工，具有安全生产考核合格证书（B类），具有工程师或以上技术职称。注：1.项目经理提供职称证书、安全生产考核合格证书（B类）及身份证复印件；项目总工提供职称证书、安全生产考核合格证书（B类）及身份证复印件（二代身份证必须为正反面复印），否则作废标处理。2.提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月的其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），否则作废标处理。3.项目经理及项目总工不能在合同工期未完工的在建项目中任职，否则作废标处理。若项目提前完工，应提供发包人的证明材料。4.应提供项目经理和项目总工业绩证明材料(若项目业绩证明材料出现上述人员姓名、任职，可提供项目业绩证明材料，若项目业绩证明材料未出现上述人员姓名、任职，需提供业主或发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料)复印件。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程位于缙云县境内，具体实施范围及主要工程内容为：K62+663～K69+100段，计6.437公里。行车道病害处治后加铺纤维碎石封层。K48+704、K64+630处，设置停车休息点。修复和完善沿线路段标志标线等附属设施。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表；1.4.2本招标项目不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段提供招标代理服务的；（5）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本标段的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本标段的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（12）涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；（13）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；（14）为投资参股本项目的法人单位。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1招标人不组织投标人踏勘项目现场；投标人如有需要,可自行前往。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.1招标人不组织投标预备会。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人及时给予澄清。1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过缙云县政府网和丽水市公共资源交易网通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包本项目不允许分包，严禁转包。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离即偏差，偏离分重大偏差和细微偏差。1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；（2）养护工程作业方案（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用综合评标估法或最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术规范；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补全。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上公开发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。2.2.3招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间前2天，招标人可以修改招标文件，并在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。2.3.2招标文件的修改及有关招标信息由投标人自行在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（如果有）（4）投标保证金；（5）已标价的工程量清单；（6）养护工程作业方案；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表（本项目不适合）；（9）资格审查资料；（10）承诺函；（11）调价函及调价后的工程量清单（如有）；（12）主要机械设备和试验检测设备表；（13）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程细目的单价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量（如有）不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以修改招标文件形式在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上已更正。否则，应以工程量清单中列出的数量为准。3.2.4投标人应根据《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交安办[2012]4号），在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付细目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。3.2.5本项目招标人不接受调价函。3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定不进行调价。3.2.7招标结束后在签订合同之前招标人可以对不合理的单价进行调整，由原招标代理机构审核，但不得变动清单工程量，且中标总价不变，经招标人同意后并把调整结果报相关部门备案，并作为签订合同的附件。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金必须采用由投标人账户汇入招标人指定帐户未按规定提交否则投标担保视为无效。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；（4）投标人提交了虚假资料。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。“拟委任的项目经理和项目总工资料表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。“拟委任的项目管理班子其他人员配备情况表”后应附安全员的身份证（双面）及安全生产考核合格证C类证复印件，试验员及质检员的身份证（双面）及岗位证书复印件，并加盖单位章。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程交（竣）工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。工程接收证书（工程交（竣）工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交（竣）工验收证书或交（竣）工验收委员会出具的公路工程交（竣）工验收鉴定书或质量监督机构对各参见单位签发的工作综合评价等级证书。3.5.4“正在养护和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁结构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6招标人不接受联合体投标。3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不退还其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权扣除承包人一定金额的履约保证金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。3.6备选投标方案不允许投标人递交备选投标方案。3.7投标文件的编制招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部门。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价的工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格＜工程量清单表4.1、4.2、4.3＞）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证。公证书出具的日期应在授权委托书出具的日期同日或在其之后。如果投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性作出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应在授权委托书出具的日期同日或在其之后。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标人不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。4.投标4.1投标文件的密封4.1.1投标人必须将投标文件和电子文件一起密封提交，并在密封处加盖投标人单位章。4.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交投标文件不予退还。4.2.4招标人在收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务应延后至新的投标截止时间。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交的投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序5.2.1主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标会议结束。5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：（1）未在投标函上填写投标总价；（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。5.2.3如招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或招标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投保保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3签约合同价的确定原则如下：（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应细目的单价或合价。7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同和工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产和工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；（4）法律规定的其他情形。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的养护工程项目，经原审批或者核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会的纪律要求评标委员会成员不得接受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.5投诉招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-投诉人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容10.1投标人应自行及时在缙云县政府网和丽水市公共资源交易网上查阅有关招标的相关信息（招标文件的澄清、修改等），否则招标人不承担由此引起的一切后果。需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-第三章评标办法（综合评估法）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-评标办法前附表条款号评审因素与标准2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了补遗书编号（如有）、工期、投标担保金额、投标最终报价、拟委任的项目经理姓名及工程质量目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改；d.按照招标文件规定的格式、内容编制了养护工程作业方案和项目管理机构相关图表；e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）、调价函及调价后的工程量清单（如有）、应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；b.本项目投标担保形式为银行汇票，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交符有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：a.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印就清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号评审因素与标准2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。（7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（8）投标文件未附有招标人不能接受的条件。（9）权利义务符合招标文件规定：a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e．投标人在投标活动中无欺诈行为；f．投标人未对合同条款有重要保留。……经三分之二以上（含）评标委员认定，投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件作废标处理。2.1.2资格评审标准（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证；（2）投标人的资质等级符合招标文件规定（见附录1）；（3）投标人的财务状况符合招标文件规定（见附录2）；对业绩证明材料的要求，规定如下：a．已完工程交（竣）工验收项目，必须同时附：（a）质量证明文件（包括交通质量监督部门出具的质量鉴定报告或质量等级证书）复印件；（b）合同协议书复印件。（c）两者缺一不可，否则业绩不予认可。b．合同协议书和质量证明文件的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。c．工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书；如质量证明文件和合同协议书中都没有体现工程规模的，必须附发包人证明材料，否则业绩不予认可。（4）投标人的信誉符合招标文件规定（见附录4）；（5）投标人的项目经理（包括备选人）、项目总工（包括备选人）和安全生产负责人资格符合招标文件规定（见附录5）；必须提供以下有效证件的清晰可辨的复印件：a．项目经理：身份证、技术职称证书、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B证）及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或提供社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。b．项目总工：身份证、技术职称证书、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B证）及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或提供社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。c.投标人投标时还须提供安全员生产考核合格证（C证）、试验员及质检员岗位证书。（6）不存在投标人须知第1.4.3项规定的任何一种形式。（7）其它要求符合招标文件的规定。……投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件资格评审不通过。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）（1）评标报价：90分（2）技术评价：6分（3）管理水平：3（4）企业资质与信誉：（-2～1分）2.2.2评标基准价计算方法评标基准价的计算：在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。（1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价（2）评标基准价的确定：C=（A*K+B*（1-K））（100-i）/100式中：C为评标基准价A为招标人的投标控制价（投标控制价应以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数，调整系数最终在开标现场随机抽取一个值）B为除第二章“投标人须知”第5.2.2项规定的被废标的投标文件之外的投标人的评标价以及低于投标控制价80％的投标报价之外，所有投标人的的投标价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。K为复合系数（从0.40、0.45、0.50三值中，开标时随机抽取一个值）i为下浮系数（从1、2、3三值中，开标时随机抽一个值）如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。2.2.3评标价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号评分因素权重分值评分标准2.2.4（1）评标价90分投标人评标价得分的计算（保留两位小数）：（1）投标人的评标价＝评标基准价的，得90分；（2）投标人的评标价＞评标基准价的：评标价得分＝90－偏差率×100×E1（3）投标人的评标价≤评标基准价的：评标价得分＝90+偏差率×100×E2其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。其中：E1=1.2，E2=1。条款号评分因素权重分值各评分因素细分项分值评分标准2.2.4（2）技术评价6分质量检测设备0.5～1.0分仅满足资审要求得0.5分，功能有提高、水平更先进加0.5分技术人员配置1.5～2.0分仅满足资审要求得1.5分，资历和经验较为丰富的酌情加分，最多加0.5分设备配置1.0～1.5分仅满足资审要求得1.0分，配置合理、功能有提高、水平更先进的加0.5分技术方案0.5～1.5分养护作业和保畅方案表述清楚、合理、可行得0.5分，方案关键技术符合实际，实施的路线明确的酌情加分，最多加1.0分2.2.4（3）管理水平3分组织机构0.5～1.0分分工合理、职责明确得1.0分，根据欠缺情况酌情减分至最低0.5分；质量保证和保畅1.5～2.0分措施得力得2.0分，根据欠缺情况酌情减分至最低1.5分。2.2.4（4）企业资质与信誉1分施工企业资质1分满足资审要求得1分。企业信誉-2自2014年7月1日以来，在养护工程领域中，有行贿受贿行为但未构成犯罪的（以县级及以上法院书面判决书及下达时间为准），隐瞒不报的扣2分，如实填报的扣1分。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-条款号条款内容编列内容3.4.1评标结果对通过初步评审和详细评审的投标人，评标委员会成员计算出每一投标人的综合分值（评标价、技术、管理、企业资质与信誉得分合计），经监标人当场签证后，按综合得分由高到低的顺序，依次推荐前1名投标人为中标候选人。当出现综合得分完全相同时，投标价低者优先（若出现综合得分完全相同且投标价也相同时，招标人可采用递交投标文件时间较前的投标人优先。）。3.4.2评标结果评标委员会根据评分结果，向招标人推荐1名中标候选人，标明排列顺序。向招标人提出书面报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应如实记载下列内容：（1）项目概况（包括招标项目基本情况和数据表）；（2）招标过程（包括开标记录）；（3）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、资格审查、初步评审、详细评审、综合评价，以及废标说明）；（4）评标结果；（5）向投标人的澄清记录及评标附表。评标委员会全体评标委员应在（3）、（4）、（5）项的每一页上签字。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-1.评标办法本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用递交投标文件时间较前的投标人优先。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）投标报价：见评标办法前附表；（2）技术评价：见评标办法前附表；（3）管理水平：见评标办法前附表；（4）企业资质与信誉：见评标办法前附表；2.2.2评标基准价计算方法评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算公式投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（2）技术评价评分标准：见评标办法前附表；（3）管理水平评分标准：见评标办法前附表；（4）企业资质与信誉评分标准：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会按第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件进行查验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标做废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3招标人开标宣布的投标人报价，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。经投标人确认且符合招标文件要求的最终报价即为投标人的评标价；投标人开标时确认的最终报价，经评标委员会校核，若有算术上和累加运算上的差错，按以下原则进行处理：（1）投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；（2）当各细目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以上时，属重大偏差，则为无效标；招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-（3）当各细目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以内时，应在报价金额不变和注意报价平衡的前提下，对相关单价金额、合价、总额价和暂列金额（必须符合招标文件的要求）予以修正。3.14工程量清单中的各细目算术性差错绝对值累计在1％投标价以内，评标委员会按以下原则进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，漏报的工程细目单价、合价或总额价或单价、合价或总额价中减少的报价内容视为已含入其它工程细目的单价、合价或总额价之中。（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，从投标报价中扣除多报的工程细目报价或工程细目报价中增加了报价范围的部分报价，列入暂列金额中，相应减少合价金额。（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人减少了该细目的工程数量，则应在报价不变的前提下，将合价除以按招标人给定的工程数量得出的单价予以修正投标人所报单价。3.2详细评审3.2.1评标委员会根据本章第2.2款规定的量化因素和分值进行扣分，并计算出综合评估得分。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=评标价得分+技术评价得分+管理水平得分+企业资质与信誉得分。3.2.4评标委员会在完成对投标文件的资格审查和初步评审后，还应从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审，并按通过或不通过进行评审。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.4凡超出投标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-第四章合同条款及格式招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-第一节通用合同条款“通用合同条款”采用2011年版《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（上册）》的“通用合同条款”。第二节项目专用合同条款招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-33-项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。序号条目号信息或数据11.1.2.2名称：缙云县公路管理局地址：缙云县五云镇东门小区8幢邮政编码：32140021.1.2.6监理人：地址：邮政编码：31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天内签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的25%或累计变更超过了签约合同价的2%65.2.1发包人是否提供材料：否76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否811.5逾期交工违约金：2000元∕天911.5逾期交工违约金限额：2%签约合同价1011.6提前交工的奖金：无1111.6提前交工的奖金限额：无1216.1合同期内不调价招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-续上表序号条目号信息或数据1317.2.1开工预付款金额：10%签约合同价（含代缴2%合同价的农民工工资支付保证金）。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%（含代缴2%合同价的农民工工资支付保证金）的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款30%。1417.2.1无1517.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份1617.3.3（1）进度付款证书最低限额：30万元1217.3.3（2）逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率1317.4.1质量保证金百分比：月支付额的10%1417.4.1质量保证金限额5%合同价格1517.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份1617.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份1718.2竣工资料的份数：4份1820.1建筑工程一切险的保险费率：3‰1920.4.2第三者责任险的最低投保金额:100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰（编制投标文件时，事故次数暂按两次计列）2024.1争议的最终解决方式：诉讼招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员通用合同条款第1.1.2.2目细化为：1.1.2.2本项目发包人为缙云县公路管理局，即与承包人在合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量合同中签字的当事人。1.1.6其它本项目补充1.1.6.1、1.1.6.2目：1.1.6.1根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行年度总承包的养护项目。1.1.6.2根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。1.4合同文件的优先顺序本项约定为：组成合同的各项文件应相互解释、互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同和安全生产合同，评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；（5）公路养护工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范；（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）；（9）已标价工程量清单（含说明）；（10）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；（11）构成本合同组成部分其他文件。1.6图纸和承包人文件1.6.3图纸的修改第1.6.3项细化为：1.6.3图纸需要修改补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理，且工程实施以批复的施工图为准（或批准变更图），招标阶段采用的图纸与施工图有变化差异的，不免除承包人实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。1.7联络通用合同条款第1.7.2项约定为：1.7.2第1.7.1项中的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。2．发包人义务2.8其它义务本款约定为：招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-按照浙江省人力资源和社会保障厅（原浙江省劳动和社会保障厅）、浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）、中国人民银行杭州支行三家联合下发的浙劳社监[2007]90号《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》文件的规定，在支付第一期开工预付款时扣除合同价的2％作为代承包人缴纳的农民工工资支付保证金存入保证金专户。本合同项目养护工程完工后，承包人应在项目驻地公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，施工企业无拖欠农民工工资情况的，发包人应会同承包人向市交通行政部门提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其他义务本项第4.1.10（2）目细化为：2）为规范交通建设领域农民工工资支付行为，承包人应在本工程中严格执行交通运输部（原交通部）交工路发[2003]544号文件《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》和浙江省人力资源和社会保障厅（原浙江省劳动和社会保障厅）、浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）、中国人民银行杭州中心支行文件浙劳社监[2007]90号《关于印发浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，严格按照《劳动法》、《浙江省企业工资支付管理办法》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣，并接受项目所在市交通行政部门对执行情况的监督检查。若有违反，按22.1.2项约定承包人违约处理。承包人应当依法按照劳动保障行政部门监制的标准合同文本（格式按“浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法”中附件6），在用工后15天内与农民工签订劳动合同，并于签订劳动合同后15天内向当地劳动保障行政部门、发包人和监理单位进行用工备案。按浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）浙交〔2009〕39号《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》规定，承包人应当按日对项目部农民工进行记工考勤，并填写农民工记工考勤卡，考勤卡由农民工本人保存。承包人应当按月如实向发包人和监理人报送项目部农民工工资支付情况。承包人没有按时报送农民工工资支付情况的，发包人可暂缓支付当月的工程计量款。第4.1.10（3）目细化为：（2）承包人驻地建设必须满足浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）浙交[2008]296号文“关于印发《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》的通知”要求。第（4）目细化为：（4）项目审计、稽查和检查等的配合a.承包人在本工程交工后两个月内备齐相关资料，提请审计；与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；d.承包人和监理人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。（5）地方道路的维护和管理承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；b.招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。由于本项目为在老路的基础上进行改建，该路段交通量大，施工单位在施工时应合理安排好施工作业时间，且应做好安全防范措施；投标人应充分考虑在施工过程中维持地方道路和本项目现有道路通车所发生的各种费用，该费用投标人应充分考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。（6）几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。（7）项目经理部组建及职责履行；（8）防灾预案制订；（9）自备发电机组；（10）工地规则制订；（11）完工后遗留问题处理：在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人认为合格的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。（12）承包人驻地建设应与标化工地建设相结合，满足工程实际需要及发包人的要求。4.6承包人人员的管理本项目补充第4.6.6项～4.6.7项：4.6.6承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。4.6.7项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。4.8保障承包人人员的合法权益第4.8.3项补充：承包人至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生监督员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动等级制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。4.10承包人现场查勘本款补充第4.10.3项：承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域与相邻标段的相互影响和干扰，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。4.11不利物质条件通用合同条款第4.11.1项约定：4.11.1不利物质条件的范围：无6.施工设备和临时设施6.3要求承包人增加或更换设施设备第6.3款细化为：承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提拱了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。7.交通运输7.2场内施工道路通用合同条款第7.2.2项约定为：7.2.2承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。7.5道路和桥梁的损坏责任通用合同条款第7.5款细化为：因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。承包人使用其他承包人修建管理的道路、桥梁造成损坏的由承包人承担全部修理责任和费用。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任本款第9.2.1项补充：监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。第9.2.5项约定为：根据《浙江省公路水运工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号），安全生产费用按第200章至600章清单合计金额的1.5%，且不得作为竞争性报价。安全生产费用应用于以下范围使用：（1）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出；（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；（3）安全生产检查与评价支出；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；（5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；（6）其它与安全生产直接相关的支出。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用实行专款专用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限。承包人应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占。10.进度计划10.1合同进度计划本款补充：承包人编制养护工程作业方案的内容：（1）养护工程的施工组织、现场布置；（2）养护工程计划；（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；a．施工现场临时用电方案；b．对边通车边施工养护作业应当编制专项施工方案；（5）质量、安全保证体系；（6）环境保护措施；（7）其它应说明的事项。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-11.开工和交工11.4异常恶劣的气候条件本款补充异常恶劣的气候条件为：（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；（2）持续低温：连续三日日最高气温-20℃以下；（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台风灾害；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；（7）其它异常恶劣气候灾害。异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。12.暂停施工12.1承包人暂定施工的责任本款第12.1（6）项约定为：（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。12.2发包人暂停施工的责任本款原内容后补充：发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工（但不得拖欠农民工工资）。造成的损失由发包人承担。13.工程质量13.1工程质量要求本款第13.1.1项约定为：13.1.1工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：75分（含）以上；标段工程竣工验收的质量评定：75分（含）以上。本款补充第13.7款：13.7质量抽检省厅工程质量监督局或其委托的市质量监督站有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验第14.1.3项细化为：14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位（该检测单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格），重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。15.变更15.1变更的范围工程变更还应参照省、市、区相关规定。15.4变更的估价原则第15.4.3项约定为：15.4.3已标价的工程量清单中有适用于变更工作的细目的，采用该细目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付细目所列的“合价”招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-超过签约合同价的2%，而且该支付细目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付细目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.5项的规定，调整后的新单价适用于该支付细目已完工的全部工程数量。16.价格调整本项目不作价格调整。在合同执行期间（包括工期托延期间），投标人在投标前应充分考虑由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险，业主将不对因人工、材料和设备价格上涨造成成本提高的价格进行补差。17.计量与支付17.1计量17.1.2计量方法第17.1.2项细化为：工程的计量以净值为准。具体计量方法还应参照有关部门发布的相关规定或细则。工程量清单中各个细目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成工程的责任和义务。由于承包人在投标期间自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。17.2预付款17.2.1预付款第17.2.1项细化为：预付款为开工预付款。开工预付款的金额为10%签约合同价（含代缴2%合同价的农民工工资支付保证金）。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%（含代缴2%合同价的农民工工资支付保证金）的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款30%。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。17.2.2预付款保函第17.2.2项细化为：承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函，开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行应为县级支行及以上的银行，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。17.2.3预付款的扣回与还清第17.2.3项细化为：开工预付款在进度付款证书的累积金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价的30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累积金额达到签约合同价的80%时扣完。材料、设备预付款：本项目不适用。17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单通用合同条款第17.3.2项中“每个付款周期”约定为“每月25日”。17.4质量保证金通用合同条款第17.4.3项细化为：在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。同时，承包人的竣工结算须通过审计部门的审计，否则发包人有权扣留全部质量保证金金额，直至承包人的竣工决算通过审计为止。18.交工验收18.9竣工文件招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-18.9款细化为：大中修养护工程承包人编制竣工文件，应按交通运输部[2004]3号令发布的《公路工程竣工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工决算编制办法》。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，费用由承包人承担。竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，承包人应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。上述资料文件（含电子文件）应在预定缺陷责任期前1月提交。19.缺陷责任期与保修责任19.2缺陷责任第19.2.2项细化为：缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全修改合格为止。20.保险20.1工程保险专用合同条款20.1款细化为：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：工程量清单第200章至600章的合计金额。保险费率：3‰。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。20.3人身意外伤害险20.3.2细化为:承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费。承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额暂定为30万元，按议定的保险费率办理。保险费由投标人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。20.4第三方责任险专用合同条款20.4.2项细化为：在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三方责任险，其保险费率为5‰，最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三方责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证本项约定为：承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。21.不可抗力21.1不可抗力的确认专用合同条款21.1.1补充为：不可抗力的其他情形：无。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形第22.1.1项细化为：在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；（7）承包人未能按期开工；（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到合格规定的；（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；（12）承包人违反第4.1.10（2）目的约定，拖欠农民工工资；（13）承包人违反第4.6款的约定，承包人人员不到位或替换，或擅离职守的；（14）承包人违反“投标人须知”3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；（15）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。22.1.2对承包人违约的处理当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：（1）违反“投标人须知”第1.3.3项关于工程质量要求必须达到合格的规定，则违约金课以合同价2％为限；（2）违反第4.6款关于承包人人员管理的规定，或违反第6条承包人承诺提供施工配备的关键施工设备，则违约金课以1%合同价为限；（3）主要人员离开工地必须向监理人请假，并经发包人同意后才能离开。若擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；当承包人因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到发包人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质，经发包人批准同意更换的，按下述规定课以违约金：项目经理5万元/次，技术负责人3万元/次，其他主要人员1万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定课以违约金：项目经理10万元/次，技术负责人6万元/次，其他主要人员2万元/次；未履行上述主要施工管理人员到场则课以3%合同价的违约金为限；（4）工期违约按2000元/天扣除，以合同价的2%为限。（5）违反第4.9款关于承包人工程价款应专款专用的规定，课以与移（挪）用资金等额的违约金；（6）无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；（7）在接到根据第37.3或39.1款关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令；（8）无正当理由而未能根据第41.1款规定开工；或在第46.1款规定的通知后的14天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其它关键部分的施工；（9）发生了第4.1款规定的违规分包的情况；（10）违反第7.2款关于承包人未经监理人批准，不得对施工图进行修改的规定；招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（11）违反第4.1.10（3）目关于维护农民工合法权益，拖欠或克扣农民工工资的；（12）合同期间发现承包人提供了虚假资料；（13）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。若承包人在执行合同中，有本项（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）目等所列情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情扣除违约金，以合同价2％为限。上述违约金将在履约担保中索扣，履约担保金为合同价的10%。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-第三节合同附件格式附件一合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.该项目主要工作内容为。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术规范；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；（10）其它合同文件。3.上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。5.承包人项目经理：；承包人项目总工。6.本合同养护工程质量符合标准。7.为本合同养护工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单细目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款。8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。9.承包人应按照监理人指示进驻，承包期为日历天。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件二廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守当的政策规定和国家有关法律法规、交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。（2）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方眼中违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同地1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪、或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪、或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件三安全生产合同安全生产合同为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预付为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预付为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和尊师本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或者妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现场时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用用品的的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》(浙交[2009]228号)使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求其他主要管理人员和技术人员最低要求人员数量资格要求质量检验负责人1具有公路工程质量检验工作3年及以上，有助理工程师及以上技术职称，并有省级交通主管部门核发的质检员岗位证书。试验负责人1具有公路工程试验工作3年及以上，有助理工程师及以上技术职称，并有省级及以上交通主管部门核发的试验检测岗位证书。安全生产负责人1有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员C类证书）。注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本工程的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件五主要机械设备和试验检测设备最低要求设备名称规格、功率及容量单位最低数量要求纤维封层机（进口）撒布宽度4米及以上辆1碎石撒布机撒布宽度4.5米及以上辆1轮胎式压路机台1沥青洒布车4000L辆1汽车式起重机5t以内台1振动压路机15t台1洒水车台1灌缝设备台2发电机组200KW及以上套2粗、细集料筛套3护栏打桩机台1钻孔设备套135KV·A交流电弧焊机台2铣刨机台1注：1、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为本标段的最低主要机械设备和试验检测设备不允许更换。2、纤维封层机、碎石撒布机可租赁或自有，投标文件中需附自有（提供购买设备正式发票或有效证明材料）或租赁（提供租赁协议，租赁协议必须由法定代表人签字）证明材料的复印件，开标时提供原件核对，否则作否决投标处理。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件六项目经理委任书（承包人全称）（合同工程名称）项目经理委托书致：（发包人全称）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。承包人：（盖单位章）法定代表人：（职务）（姓名）（签字）年月日抄送：（监理人）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件七履约担保格式履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签订交工验收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件八预付款担保格式预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4.发包人和承包人按《通用合同条款》和《项目专用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件九工程资金监管协议格式招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（发包人与承包人签订合同协议时应于发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）工程资金监管协议发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）经办银行：（以下简称“丙方”）为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：1.资金管理的内容（1）乙方为完成（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于（项目名称）；（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。2.甲方的权责（1）按照（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。3.乙方的权责（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；（4）银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关材料，以确保资金专款专用。4.丙方的权责（1）成立（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（5）定期将乙方前一周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人；6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。8.本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日经办银行：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件十工程质量责任合同工程质量责任合同（建设单位与施工单位）根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目的建设单位(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。第一条本建设工程项目的质量目标为工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。第二条甲乙双方的权利与义务(一)严格遵守国家有关法律法规、交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。(二)严格执行项目第合同段施工合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务(一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。(二)甲方向乙方及时提供建设用地。(三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。(四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。(五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。(六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。(三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。(四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。(五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。(六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。(七)乙方与甲方、承包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。(八)乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品乙方应拒绝使用。(九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-(一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。第八条本合同甲、乙双方各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附件十一农民工劳动合同格式浙江省交通建设领域企业农民工劳动合同合同编号：甲方（用人单位）全称：法定代表人：，单位地址：委托代理人：，本市（县、区）办公地址：乙方（劳动者）姓名：，居民身份证号码：户籍所在地：省（自治区、市）市县（区）乡（镇）村（街）本市（县、区）住址：根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。一、合同期限第一条本合同期限为（从下列A、B中选择）：A．有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起，至年月日止；B．以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为：第二条试用期约定为（从下列A、B中选择）：A．无试用期；B．试用期自年月日起，至年月日止。二、劳动岗位和工作内容第三条甲方安排乙方从事工种（岗位）。根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。三、劳动报酬第四条甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位，确定乙方工资标准为（从下列A、B、C中选择；无论采用何种标准，每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：A．按月工资标准计算劳动报酬，每月工资为¥元（人民币大写：）；B．按工日工资标准（1工日＝8小时）、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬，每工日工资为¥元（人民币大写：）；C．根据乙方完成工作量计算劳动报酬，具体标准为：第五条甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡，交乙方保管，作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员，对乙方每天工作内容、工作时间（工作量）等在记工考勤卡上予以记录；甲方项目部应当每月对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。第六条对于乙方非因本人原因而全天不能工作的，甲方按每天¥元（人民币大写：）的标准计算误工费，列入当月工资支付给乙方。第七条工资按月支付，具体支付、结算方式为（从下列A、B中选择；无论采用何种支付、结算方式，每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：A．每月日前结算付清上月工资；B．每月日前支付¥元（人民币大写：），余款按如下约定结算支付：第八条工资发放方式为（从下列A、B中选择）：A．银行代发：甲方为乙方在银行开立工资结算账户，工资发放均通过此账户进行；B．现金发放：甲方直接向乙方发放现金，乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-四、工作时间第九条工作时间为（从下列A、B中选择）：A．实行标准工时制。乙方每天工作8小时，每周工作40小时，休息2天。B．甲方根据企业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其它工作和休息办法，并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定，合理安排乙方的工作和休息时间。五、社会保险和福利待遇第十条甲方依法参加工伤社会保险，按规定缴纳工伤保险费。其它保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行，具体如下：六、劳动保护第十一条甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，保障乙方的安全和健康。第十二条甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。第十三条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求。第十四条乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。七、劳动纪律第十五条甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。八、本合同的解除、变更、终止第十六条经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。第十七条有下列情况之一的，甲方可以随时解除本合同：1．乙方在试用期间被证明不符合招用条件的；2．乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的；3．乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的；4．乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的；5．乙方严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；6．乙方被依法追究刑事责任的。第十八条有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：1．在试用期内的；2．甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3．甲方不能按照劳动合同约定支付劳动报酬的；4．甲方不能按照国家规定和本合同约定确保劳动条件的。第十九条有下列情况之一的，劳动合同终止：1．固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的；2．以完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。第二十条本合同解除或终止之日起5日内，甲方要与乙方进行工资结算，并一次性付清所有未发放工资。九、违约责任第二十一条违约责任规定如下：1．甲方未按本合同规定期限发放工资，且未征得乙方同意的，除须全额补发工资外，还应按每天¥元（人民币大写：）的标准向乙方支付违约金（自本合同第七条约定的发放期限届满之日起算）。2．任何一方违反本合同给对方造成损失的，应予赔偿。3．其它：招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-十、双方约定的其它事项第二十二条双方约定：十一、劳动争议处理第二十三条甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，可协商解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其它事项第二十四条本合同未尽事宜，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执行。第二十五条本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报劳动部门备案。甲方（盖章）：乙方（签字）：甲方法定代表人（委托代理人）：（签字或盖章）年月日年月日———浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通厅监制——招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-第五章工程量清单1．工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第二部分“公路大中修工程工程量清单计价规范”中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范”中计量与支付条款中的“支付细目”里所标注的“相应计价规范细目”栏的细目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第二部分中“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程细目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2．投标报价说明2.1工程量清单中的每一细目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的细目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关细目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的细目，但不能得到结算与支付。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.7暂列金额的数量及拟用细目的说明：本项目的暂列金额的数量为第100章至700章工程量清单合计的3%（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。3．其它说明工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-4．工程量清单4.1工程量清单表工程名称：S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则　　101-1保险费　　101-1-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险（按第200章至600章清单合计金额的0.3%）总额1101-1-b按合同条款规定，提供第三方责任险总额1101-1-c按合同条款规定，提供人身意外伤害险（按第200章至600章清单合计金额的0.18%）总额1102工程管理　102-1竣工文件总额1102-2施工环保费总额1102-3交通安全管理费总额1102-4安全生产费（按第200章至600章清单合计金额的1.5%)总额1103临时工程　103-3临时供电设施架设、拆除、维修总额1103-4电讯设施的提供、维修与拆除总额1103-5供水与排污设施总额1104承包人驻地建设　104-1承包人驻地建设总额1清单100章合计人民币元招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-工程量清单工程名称：S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程清单第200章路基工程子目号子目名称单位数量单价合价206-11修复或完善挡土墙　　-aC20片石混凝土挡墙m338清单200章合计人民币元招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-工程量清单工程名称：S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程清单第300章路面工程子目号子目名称单位数量单价合价301-2沥青混凝土路面　　-a铣刨厚5cm沥青混凝土路面m2395302-2不规则裂缝处治　　-a沥青灌缝m4880.5-b铺设高强阻抗布m2395308-3贫混凝土　　-a厚20cmC30混凝土场地硬化m2480-b厚20cmC30混凝土卵石路面基层m2105309-2沥青粘层m2395310-2中粒式沥青混凝土　　-a厚50mmAC-16C沥青混凝土面层m2395311-5纤维碎石封层　　-a厚6mm纤维碎石封层m296083316-1人工铺设厚5cm公路服务站卵石步道m2105316-2新建双层六角石凉亭（高度：H=8m）座1316-3青石凳（尺寸：200×80cm）个8316-4移除公路服务站乔木株13316-5新建服务站公共厕所（砖混结构，单层，建筑面积24.46m2，层高3.3m）座1清单300章合计人民币元招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-工程量清单工程名称：S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程清单第600章交通安全设施子目号子目名称单位数量单价合价602-4新增钢质波形梁护栏　　-a新增Gr-A-2E型钢质波形梁护栏m72608-3新增单柱式交通标志牌　-a直φ89×4×4250mm单柱式标志牌（版面规格：□=1200×800×2.5mm）套1611-3新增单悬臂交通标志牌　-a直φ140×4.5×6700mm单悬臂式标志牌（版面规格：φ=1000mm）套1-b直φ273×12×7900mm单悬臂式标志牌（版面规格：□=4000×2400×3mm）套4616-1热熔型涂料路面标线修复　-a清洗旧标线m27808.1-b路面热熔标线m27808.1-c服务站停车位热熔标线m233616-7轮廓标　-a附着式轮廓标个3清单600章合计人民币元招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-投标报价汇总表工程名称：S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程序号章次科目名称金额（元）1100总则2200路基工程3300路面工程4600交通安全设施5第100章至600章清单合计6不可预见费=（5）×3%7投标报价（7=5+6）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-第二卷第六章图纸（另册）第三卷第七章技术规范采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》2011年版中的第七章《技术规范》。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-第四卷第八章投标文件格式招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（项目名称）施工招标投标文件投标人：（盖单位章）年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、联合体协议书（本项目不适用）四、投标保证金五、已标价的工程量清单六、养护工程作业方案七、项目管理机构八、资格审查资料九、承诺函十、其它材料招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1.我方已仔细研究（项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，报价均保留到元），工期：工程在内按合同约定实施和完成本养护工程实施，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到，并接受发包人按招标文件规定的检测和考核。1.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函联同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。7.拟定委任本工程的项目经理为：。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（二）投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期1.1.4.5自实际交工日期起计算1年2逾期交工违约金11.52000元/天3逾期交工违约金限额11.52%签约合同价4提前交工的奖金11.6无5提前交工的奖金限额11.6无6价格调整的差额计算16.1不调整7开工预付款金额17.2.110%签约合同价（含代缴2%合同价的农民工工资支付保证金）8材料设备预付款17.2.1无9进度付款证书最低限额17.3.3（1）30万元10逾期付款违约金的利率17.3.3（2）与中国人民银行同期贷款短期利率加手续费11质量保证金百分比17.4.1月支付额的10%12质量保证金限额17.4.15%合同价格13保修期19.7同缺陷责任期投标人：（盖单位章）投标文件签署人签名：招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-二、法定代表人身份证明及授权委托书（一）法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；①如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需要提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（二）授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；①如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需要提交授权委托书。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-三、联合体协议书（本项目不适用）四、投标保证金本项目投标保证金采用银行汇票的形式，投标人应在此提供银行汇票回单的复印件。五、已标价工程量清单投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表4.1～4.2）。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-六、养护工程作业方案1．投标人应按以下要点编制养护工程作业方案（文字要求精练、内容具有针对性）：（1）养护工程的施工组织、现场布置；（2）养护工程计划；（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；a．施工现场临时用电方案；b．对边通车边施工养护作业应当编制专项施工方案；（5）质量、安全保证体系；（6）环境保护措施；（7）其它应说明的事项。2．养护工程作业方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一总体作业计划表附表二施工总平面图附表三劳动力计划表附表四临时占地计划表附表五外供电力需求计划表附表六合同用款估算表招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表一总体作业计划表年度年年月份主要工程项目1234567891011121234567891011121.施工准备2.路基工程（1）边沟（2）挡墙（3）路肩硬化……3.路面工程4.桥梁、涵洞工程圆管涵5.安全设施及预埋管线招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表二附表二施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附上文字说明，说明临时营地、料场、临时设施、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表三劳动力计划表工种按工程施工阶段投入劳动力情况招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表四临时占地计划表用途面积（m2）需用时间年月至年月用地位置菜地水田旱地果园荒地桩号左侧（m）右侧（m）一、临时工程1．便道2．便桥3．…………二、生产及生活临时设施1．临时住房2．办公等公用房屋3．料库4．预制场……租用面积合计招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表五外供电力需求计划表用电位置计划用电数量（kW•h）用途需用时间年月至年月备注桩号左或右（m）招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-附表六合同用款估算表从开工月算起的时间（月）投标人的估算分期累计金额（元）（%）金额（元）（%）第一次开工预付款1～34～67～910～1213～15…………缺陷责任期小计100.00投标价：说明注：1．投标人可按附表一的观察进度估算并填写本表。2．用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-七、项目管理机构拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。说明：招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真电子邮件法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本账户开户银行初级职称人员基本账户账号技工经营范围资产构成情况及投资参股的关联企业情况备注注：在本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章），并提供上述所有原件备查，否则作废标处理。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（二）投标人企业组织机构框图以框图方式表示说明招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表姓名年龄专业职称公司单位职务拟在本标段工程担任职务毕业学校年月毕业于学校专业，学制年经历年～　　　年参加过的工程项目名称担任何职发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职位可以调离日期备　　注注：１.本表后应附项目经理和项目总工的身份证（双面）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，否则作废标处理。2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月的其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），否则作废标处理。3.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。4.应提供项目经理及和项目总工业绩证明材料复印件，业绩证明材料应由发包人或质量监督部门出具，否则作废标处理。5．应提供如下所有原件备查，否则作废标处理：项目经理职称证书、安全生产考核合格证书（B类）和项目总工职称证书、安全生产考核合格证书（B类）；投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月的其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）；项目经理和项目总工类似业绩证明材料（由发包人或质量监督部门出具）。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（四）拟委任的项目班子其他人员配备情况表名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号安全员----试验员安全生产考核证编号不作要求质检员安全生产考核证编号不作要求注：1、投标人必须如实详细填写本表。2、本表后应附安全员的身份证（双面）及安全生产考核合格证C类证复印件，试验员及质检员的身份证（双面）及岗位证书复印件，否则作废标处理。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（五）财务能力承诺书致：（招标人全称）我谨代表（投标人全称）郑重承诺：若我单位有幸在（项目名称）工程通过资格审查，参与投标活动中中标，将提供人民币（大写）元（￥）的流动资金，供本项目在养护工程需要时使用。特此承诺。申请人：（盖单位章）法定代表人或其委托的代理人：（签字）日期：年月日注：本项目要求提供不少于300万元的流动资金。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（六）近三年完成的类似项目情况表项目或指标单位123路线名称起讫桩号（标段）养护里程km公路等级/行车道数路面类型路面宽度m桥梁m/座隧道m/座交通流量辆养护质量（好路率或MQI）%……………合同总价万元承包期限年、月发包人（主管部门）……………备注注：1．招标人可根据养护工程项目的实际情况，调整项目或指标名称。2．应附已完（2014年7月1日至今）相应养护工程证明文件的清晰可辨复印件（由该养护工程发包人或主管部门提供的证明材料）。3．评标结束后，招标人将对中标候选人的本表内容及证明材料进行公示，如发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。3．若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（七）正在养护和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划交工日期承担的工作养护工程质量要求项目经理项目总工总监理工程师及电话项目描述备注注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。2．本表后须附中标通知书和合同协议书复印件。3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-（八）近年发生的诉讼及仲裁情况项目投标人情况说明注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-93-九、承诺函（招标人名称）我方参加了（项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：一、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及必要的养护机械设备和检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备不进行更换。二、在合同签订后一个月内按招标文件的要求设置或租赁沥青混凝土面层（混合料）的拌和楼及设施，如未能按招标文件要求设置或租赁沥青拌和楼及设施，招标人有权解除施工合同并没收履约保证金。如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-95-十、拟投入主要机械设备和试验检测设备表设备名称规格、功率及容量单位数量小计其中拥有新购租赁招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234 S219磐缙线缙云早宅至官店段2017年公路养护大中修工程施工招标文件-95-十一、其它材料招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真：0578-30191893311234'