工程合同范本基础工程施工协议书文章

'工程合同范本基础工程施工协议书文章工程合同范本基础工程施工协议书发包单位：施工单位：依据《中华人民共和国合同法》敬重公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商全都，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：依据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基储撼沙层)1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾难及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必需有发包方签证和盖章。7 2.4承包方未在双方商定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XXX省建设工程计价定额。3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的`工作和义务4.1甲方的工作义务(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作，4.2乙方的工作义务(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切相宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随便更换上诉人员。(3)听从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。7 (4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发觉问题准时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的商定5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3双方应准时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应准时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战斗、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议商定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。6.37 如甲方未能按本协议商定的时间内付款，使乙方不能准时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不担当任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：承包方：年月日年月日工程合同范本基础工程施工协议书发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细状况，签订本合同。(一)工程名称：________________________________________________7 (二)工程地点：________________________________________________(三)工成内容：______层栋，建筑面积____________平方米，其它(四)承包范围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：__________________工程合同范本基础工程施工协议书发包单位：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程承包事项协商全都，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。第二条：施工方案1、护坡(1)、基底宽米，厚米，自下而上渐渐收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。7 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，详细开工时间由甲方下达开工令后方可开头施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同全部工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必需自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工安全7 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消退事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方担当。第八条：验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同商定准时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。发包单位(甲方)(盖章)授权代理人(签字或盖章)：联系联系方式：承包人(签字或盖章)：联系联系方式：年月日7'