河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安

河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件招标文件河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标编号：豫财招标采购-2017-1093号招标人：河南省动物疫病预防控制中心招标代理机构：河南恒信咨询管理有限公司日期：二〇一七年七月河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件目录第一卷2第一章招标公告2第二章投标人须知51．总则132．招标文件153．投标文件164．投标205．开标216．评标227．合同授予238．重新招标和不再招标239．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚2410．需要补充的其他内容24第三章评标办法（综合评估法）前附表231、评标方法282、评审标准283、评标程序28第四章合同条款及格式30第一部分合同协议书31第二部分通用合同条款34第三部分专用合同条款35第五章工程量清单52第二卷58第六章图纸58第三卷59第七章技术标准和要求59第八章投标文件格式74河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第一卷第一章招标公告招标编号:豫财招标采购-2017-1093号1.招标条件本招标项目河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程已批准建设，招标人为河南省动物疫病预防控制中心，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1工程建设地点：河南省动物疫病预防控制中心院内。2.2本次招标范围：实验室及实验动物房生物安全改造工程（其中实验室改造平面面积约为890m2，采送样车辆洗消停系统535m2），包括招标文件、工程量清单和施工图纸范围内的全部内容。2.3标段划分：一个标段。2.4总投资：269万元。2.5质量要求：符合国家质量合格标准。2.6计划工期：70日历天。2.7是否执行政府采购政策：本项目执行优先采购节能环保产品等政府采购政策。3.投标人资格要求3.1投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且具备有效的营业执照，有良好社会信誉和足够的施工经验。3.2投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.3拟派项目经理须具建筑工程专业二级及以上级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（不含临时），项目经理人目前无参与在建工程，在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）及参加社会保险证明（社保中心出具）。3.4信誉要求：3.4.1河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件投标人须提供企业注册所在地或项目所在地县（区）级及以上检察机关出具有效的无行贿犯罪查询结果告知函，查询对象包括：企业、企业法定代表人、拟派项目经理、授权委托人，开具日期应在招标公告发布日期当日或之后。3.4.2企业没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结状态（投标人出具加盖企业公章的信誉证明函）。3.5其他要求：3.5.1具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，具有参加政府采购活动近3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。3.5.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。3.6请各投标单位自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并将查询结果附在投标文件中，信用信息查询的时间期限为2014年7月28日至2017年7月28日，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目招标活动。3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标。3.8本项目不接受联合体投标报名。4.报名须知4.1凡有意参加本项目的投标单位，请于2017年07月31日至2017年08月04日23时59分（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名（详见http：//www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。4.2CA密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光北街与东风东路廉政大厦5楼）办理。5.招标文件的获取5.1招标文件的获取：投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示网上缴费并下载招标文件及资料。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）5.2招标文件下载时间：2017年07月31日至2017年08月04日23时59分，投标人未按照规定时间在网上下载招标文件、图纸和清单，其投标将被拒绝。5.3招标文件每套售价300元。6.投标文件的递交6.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件。6.2投标文件递交的截止时间详见招标文件。6.3河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前递交至招标文件规定地址。6.4加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》（http://www.chinabidding.com.cn）、《河南招标采购综合网》（http://www.hnzbcg.org.cn）、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》（http://www.hnggzy.com）上发布。8.联系方式招标人名称：河南省动物疫病预防控制中心地址：郑州市郑汴物流通道与万三路交叉口西北角200米联系人：苑述友电话：0371-5692609913015545837招标代理机构：河南恒信咨询管理有限公司地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼联系人：杨先生电话/传真：0371-65320983、0371-86688490河南省动物疫病预防控制中心2017年7月28日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人名称：河南省动物疫病预防控制中心地址：郑州市郑汴物流通道与万三路交叉口西北角200米联系人：苑述友电话：0371-56926099130155458371.1.3招标代理机构招标代理机构：河南恒信咨询管理有限公司地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼联系人：杨先生电话/传真：0371-65320983、0371-86688490电子邮件：hxzxyang@163.com1.1.4项目名称河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程1.1.5建设地点河南省动物疫病预防控制中心院内1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工图纸及工程量清单范围内的全部内容1.3.2计划工期70日历天河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1.3.3质量要求质量标准：合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：1、投标人须具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、投标人拟派拟派项目经理须具建筑工程专业二级及以上级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（不含临时），项目经理人目前无参与在建工程，在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）及参加社会保险证明（社保中心出具）。3、财务要求：企业近三年财务状况良好，提供2014、2015、2016年度审计报告。4、信誉要求：4.1投标人须提供企业注册所在地或项目所在地县（区）级及以上检察机关出具有效的无行贿犯罪查询结果告知函，查询对象包括：企业、企业法定代表人、拟派项目经理、授权委托人，开具日期应在招标公告发布日期当日或之后；4.2企业没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结状态（投标人出具加盖企业公章的信誉证明函）。5、其他要求：5.1具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，具有参加政府采购活动近3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；5.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。6、请各投标单位自行通过“信用中国”河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并将查询结果附在投标文件中，信用信息查询的时间期限为2014年7月28日至2017年7月28日，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目招标活动。7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标。8、本项目不接受联合体投标报名。1.4.2是否接受联合体投标√不接受□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场√不组织1.10.1投标预备会√不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日17日前1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前1.11分包√不允许1.12偏离√不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价（如有）2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日17日前2.2.2投标截止时间2017年8月22日上午09:00分(北京时间)2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件3.3.1投标有效期60日历天（自投标截止之日起）3.4.1投标保证金投标保证金的金额：肆万元整河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件投标保证金应以投标人基本户银行电汇的形式在投标文件递交截止时间前提交至河南省公共资源交易中心指定账户。投标保证金递交账户：收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心开户银行：中原银行郑州东风南路支行银行账号：4101070101600037010053273.5.2近年财务状况的年份要求近三年指2014、2015、2016年。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求指2014年1月1日以来3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求近三年，指2014年1月1日以来3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字和（或）盖章要求见投标文件的格式要求3.7.4投标文件副本份数投标人必须在投标截止时间前提供:（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf格式，在会员系统指定位置上传）；（2）未加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式一份）；（3）纸质投标文件正本壹份、副本肆份，纸质投标文件需A4纸打印、胶装并密封。注：电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”、“开标一览表”进行电子签章；其他要求签字盖章的招标文件格式，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质投标文件须按招标文件要求格式加盖投标人的公章并法定代表人或授权代表签字或盖章。3.7.5装订要求投标文件的正本和副本装订均应采用A4大小的纸张胶装方式，不接收活页夹等可随时拆换的方式4.1.2封套上写明招标人名称：（项目名称）投标文件投标人名称：在年月日时分整前不得开启河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件4.2.2递交投标文件地点河南省公共资源交易中心第10开标室（郑州市农业路与经一路口西南角投资大厦A座）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点5.2开标程序（4）密封情况检查：由招标人、投标人、监标人共同检查投标文件的密封情况；（5）开标顺序：投标人签到的逆顺序。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成:5人及以上的单数，其中经济、技术等方面的专家不少于评标委员会总人数的三分之二。评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前从有关政府部门设立的评标专家库中随机抽取确定7.1是否授权评标委员会确定中标人否。评标委员按综合得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。7.3.1履约担保履约担保的形式：转账履约担保的金额：中标金额的10%履约保证金于领取中标通知书7日内交至招标人指定账户10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目指类似实验室改造项目10.2招标控制价本项目招标控制价为：2699642.21万元，安全文明施工费：29497.99元，规费：37631.71元，税金：267522.61元。10.3施工组织设计是否采用“暗标”评审方式不采用10.4投标人代表出席开标会河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。10.5中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。10.6知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.7重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.8同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.9监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.10解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.11政府采购政策（1）投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（若政府采购活动开始后，尚未进入评标环节前，相关部门重新发布新一期《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期环保、节能清单），且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。（2）如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的（若政府采购活动开始后，尚未进入评标环节前，相关部门重新发布新一期《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期节能清单），投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。（3）关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。（4）关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。（5）采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（6）优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。（7）采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。（8）鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。（9）促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。10.12招标文件发售时间本项目招标文件发售时间：2017年07月31日至2017年08月04日23时59分，售价：300元/本（售后不退），投标人未按照规定时间在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量和要求1.3.1本次招标内容及范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;(2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3）为本招标项目的监理人；(4）为本招标项目的代建人；(5）为本招标项目提供招标代理服务的；(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件(8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9）被责令停业的；(10）被暂停或取消投标资格的；(11）财产被接管或冻结的；(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1.11分包不允许。1.12偏离不允许。2．招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告；(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）工程量清单；(6）图纸；(7）技术标准和要求；(8）投标文件格式；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过中国河南政府采购网（http://www.ccgp-henan.gov.cn)和河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。2.3.3投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。3．投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：(l）投标函及投标函附录；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）投标保证金；(4）已标价工程量清单；(5）施工组织设计；(6）项目管理机构；(7）拟分包项目情况表；(8）资格审查资料；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。※注：以上内容中要求附的证明材料的复印件，正本中均需加盖投标人公章。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3.2.3工程量清单须加盖投标人本单位注册造价师或造价员印章，造价师或造价员专业应符合招标要求。3.2.4投标报价编制依据主要有：（1）现有的设计施工图纸；（2）招标人提供的招标工程范围、招标文件、招标答疑纪要及可能发出的补充说明；（3）《建设工程工程量清单计价规范》；（4）材料价格自主报价；（5）省市有关工程造价方面的法规、文件以及国家现行施工及验收规范；3.2.5投标报价说明3.2.5.1本工程实行计价表报价方式，投标人编制报价时，应按招标人提供的清单中的数量列入，套用相应计价表中相应子目，投标人可根据工程实际情况和企业定额作合理的调整。3.2.5.2投标人应掌握施工场地已建成的地下管线规划建设状况，制定保护措施，施工时，如有损坏按实赔偿。其保护措施费自行考虑，列入投标报价内，竣工结算时不予调整。3.2.5.3招标人对不可预见的群众阻工等因素造成的误工、或因交通延误工期造成的误工等损失不予补偿，请投标单位将此风险自行考虑列入投标报价中。3.2.5.4招标人发出的工程量清单中数量不得调整，单价由投标人自行报价，投标人所报的各项费用金额应是全部完成该项目并达到合格标准的所有费用，各投标人应在详细考察施工现场后，根据本单位的实际情况确定具体投标价格。投标人报价时应根据设计图纸、现场踏勘情况及招标文件所提供的承包范围、内容和要求，结合该工程的施工组织设计进行综合考虑并报价。投标人应审阅招标文件中所有的条款、图纸、变更签证。图纸设计做法不清楚需完善的内容，投标单位应以书面形式向招标人明确提出，由发包方明确做法并计入投标报价；否则视为投标单位的报价中已按照相关施工规范完善、计入了投标报价中，在施工过程中发包方关于设计图纸中明确做法的说明及要求，不再计入工程变更。投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的失误招标人概不负责。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件在施工期间，承包单位不得以各单项工程量和措施项目为借口要求调整价格或不完成。投标单位投标时各子目的报价将被业主视为在充分考察了施工现场后，根据本单位的实际情况报出的能合格地完成各项目施工的投标价格。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（中标人扣除代理费后）。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；(3）由于投标人的原因致使招标工作无法顺利进行。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。（本项目不适用）3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:（1）加密的电子投标文件；（2）未加密电子投标文件（U盘）；（3）纸质投标文件。（说明：加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘、纸质投标文件应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。如加密电子投标文件出现问题，以未加密电子投标文件U盘为准。若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子投标文件评标，应采用纸质投标文件评标。）3.7.2纸质投标文件正本壹份,副本肆份。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。3.7.4投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。（1）加密的电子投标文件（*.hntf格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf格式）1份（U盘介质），密封提交；（3）纸质投标文件正本壹份,副本肆份（A4纸打印并胶装），密封提交。3.7.5加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。3.7.6纸质版投标文件需按招标文件的格式，在规定签字的地方签字，在规定盖章的地方盖章（单位公章）；电子版投标文件需应用投标人单位的CA印章，法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章，若有委托代理人，且委托代理人没有CA河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件锁，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。工程量清单报价封面的签字、盖章另按如下要求：采用电子版工程清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人的印章或签字、注册在本单位的造价人员职业资格专用章及签字。如本单位无造价人员，应委托具有相应造价资质的中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字、中介机构资质章和公章。授权人、造价员、或委托的造价中介机构等若未办理CA密钥，则需上传手动签字的扫描件（需加盖专用章或公章的，上传盖章的扫描件）3.7.7投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”和“开标一览表”须盖章或签字后扫描替换到“投标正文”中的相应位置。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中（营业执照等资质证书可选用盖章签字后的扫描件，也可选用证书原件直接扫描，效力均等）。纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字。3.7.8投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标函附录，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。3.7.9投标文件以外的任何资料招标人和招标代理机构将拒收。3.7.10投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。3.7.11电报、电传和传真投标文件一律不接受。3.7.12纸质投标文件须以胶装形式递交,活页夹形式不接受。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本、副本、电子文档应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或电子文档“”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1电子投标文件的递交河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。（2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095958。（3）现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件正本壹份、副本肆份，应在投标截止时间前递交到规定地点。4.2.2纸质投标文件的递交：（1）纸质投标文件正本壹份,副本肆份，应在投标截止时间前递交到“投标人须知前附表”中的指定地点。（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带法人委托书原件及委托代理人身份证准时参加。5.2开标程序5.2.1招标人将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）、纸质投标文件（密封）参加并签到。5.2.2开标前，相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查纸质版投标文件密封情况、检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上招标系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。5.2.3未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，仅提交纸质投标文件，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。5.2.4开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标；未提交纸质投标文件的，视同放弃使用纸质投标文件的投标。5.2.5投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。5.2.6开标时，将通过网上招标系统公布投标人名称、投标报价，以及投标函中认为合适的其它详细内容。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件7．合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。中标人递交的履约担保，应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8．重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10．需要补充的其他内容10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第三章评标办法（综合评估法）前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照,评标时查验原件安全生产许可证具备有效的安全生产许可证,评标时查验原件资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,资质证书提供原件或提供可通过扫描资质证书二维码查询的资质证书复印件（加盖公章）财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,评标时查验原件信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,评标时查验原件项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,评标时查验原件其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,评标时查验原件2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定投标价格不高于招标控制价2.2.1分值构成技术标：45分投标报价：30分企业实力及项目管理机构评分标准：25分河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件2.2.2评标基准价计算方法1、本工程招标控制价发布招标文件时公布，投标总报价超过招标控制价为无效标；2、本评标办法中评标控制价为扣除安全文明施工费、规费、税金后的价格，评标报价为有效投标人的评标报价；3、参与计算评标基准价的范围确定方法：有效投标人的评标报价在评标控制价的90%（含90%）—100%（含100%）之间的参与计算评标基准价，评标报价不在评标控制价的90%（含90%）—100%（含100%）之间的仍参与投标报价的打分。4、评标基准价的计算方法：（1）若参与计算评标基准价的有效投标人数量为五家（不含五家）以上时，评标基准价＝参与计算评标基准价的有效投标人的评标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值×50%+评标控制价×50%。（2）若参与计算评标基准价的有效投标人数量为五家或少于五家时，则评标基准价=所有参与计算评标基准价的有效投标人的评标报价的平均值×50%+评标控制价×50%。（3）如有效投标人的评标报价均不在评标控制价的90%—100%之间时，以评标控制价的98%作为评标基准价。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人评标报价－评标基准价）/评标基准价条款号评分因素评分标准以下项目，缺项得0分。缺项超过4项以上（含4项）施工组织设计评分计0分。2.2.4(1)技术标施工组织设计评分标准（15分）施工方案与技术措施(2分)各项主要内容的措施是否科学先进、计划是否合理可行、流水段的划分、各项交叉作业是否切合实际、合理可行得2分，缺项得0分。重点部位及难点部位施工方法及措施（2分）确保方法及措施先进、合理得2分，缺项得0分。质量管理体系与措施（2分）确保工程质量的技术组织措施先进、合理得2分，缺项得0分。安全管理体系与措施（2分）确保工程安全的技术组织措施先进、合理得2分，缺项得0分。文明及环境保护管理体系与措施（2分）确保文明及环保施工的组织措施先进、合理得2分，缺项得0分。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件工程进度计划与措施（2分）确保工期的技术组织措施合理、可行2分，缺项得0分。资源配备计划（2分）劳动力配备计划及主要施工机械配备计划合理、可行得2分，缺项得0分。施工总进度表或施工网络图（1分）施工总进度表或施工网络图布置合理得1分，缺项得0分。技术部分评分标准（30分）对招标文件技术规格要求的响应程度（30分）1、指标全部满足招标文件技术要求中加*号的得15分，优于招标文件技术要求的每项加0.5分，总加分不超过3分；招标文件技术要求中加*号的，不允许负偏离，否则作废标处理。2、指标全部满足招标文件技术要求中其他未加*号的得10分；优于招标文件技术要求的每项加0.2分，总加分不超过2分；对招标文件技术要求中的每项负偏离扣0.2分，扣完为止。2.2.4(2)投标报价投标报价评分标准（30分）评标报价得分（20分）1、投标人的评标报价等于评标基准价的，投标报价得分为20分；2、评标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣1分的比例在20分的基础上进行扣分，扣完为止；3、评标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣1分的比例在20分的基础上进行扣分，扣完为止。分部分项工程量清单项目综合单价（4分）随机抽取综合单价4项进行分析，清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人5名（不含五家）以上时，去掉1个最高、1个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值，在基准价+5%～－10%范围内的综合单价，每项得1分，超出该范围的不得分。此项最低分为0分。材料单价分析（4分）随机抽取主要材料项目单价选择4项材料，材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人5名（不含五家）以上时，去掉1个最高、1个最低值）材料单价的算术平均值作为材料基准值。在基准价+5%～－10%范围内的单价，每项得1分，超出该范围的不得分。此项最低分为0分。措施项目费报价（2分）措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人5名（不含五家）以上时，去掉1个最高、1个最低值）的算术平均值。在基准价+5%～－10%范围内的单价，得2分，超出该范围的不得分。措施费用为扣除安全文明施工措施费。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件2.2.4(3)综合标企业实力及项目管理机构评分标准25分1、企业业绩（4分）企业2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）以来完成的类似净化实验室建造项目(以中标通知书、施工合同为准)，合同总价不低于200万（含200万）人民币的项目，每个得1分，最多得4分。评标时提供原件，否则不得分。2、组织机构情况（2分）项目部人员：预算员、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员提供的证件与投标文件一致，而且符合招标文件要求的得2分，缺一项或所提供的证件与投标文件所拟定的名单不一致的扣0.5分，扣完为止。（评标时须提供原件，否则不计分）评标时提供原件，否则不得分。3、信誉（1分）投标人有AAA资信证明得1分，没有得0分。（评标时提供资信证明原件）4、产品性能(12分)1、所投采用的净化空气处理机组和模块式风冷热泵机组生产企业在满足甲方需求的前提下，根据供货企业授权书、资质证明、资信证明、承担的有影响力工程（至少3项）、业内知名度，产品技术水平、节能性、环保性、先进性，稳定性、质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品使用说明书等因素综合排名第一者（所有投标企业采用的净化空气处理机组生产企业排名，以下同）得3分，每降一名次扣0.5分，扣完为止。2、所投采用的多联机和新风机组生产企业在满足甲方需求的前提下，根据供货企业授权书、资质证明、资信证明、承担的有影响力工程（至少3项）、业内知名度，产品技术水平、节能性、环保性、先进性，稳定性、质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品使用说明书等因素综合排名第一者得3分，每降一名次扣0.5分，扣完为止。3、所投采用的彩钢净化板生产企业在满足甲方需求的前提下，根据供货企业授权书、资质证明、资信证明、承担的有影响力工程（至少3项）、业内知名度，产品技术水平、节能性、环保性、先进性，稳定性、质量证书、合格证明文件、产品结构图等因素综合排名第一者得3分，每降一名次扣0.5分，扣完为止。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件4、所投采用的PVC生产企业在满足甲方需求的前提下，根据供货企业授权书、资质证明、资信证明、承担的有影响力工程（至少3项）、业内知名度，产品技术水平、节能性、环保性、先进性，稳定性、质量证书、合格证明文件等因素综合排名第一者得3分，每降一名次扣0.5分，扣完为止。节能产品（1分）所投设备或建筑材料一项为“节能产品政府采购清单”内的产品的得1分，最多得1分(强制采购节能产品政府采购清单强制产品的除外)。投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。环境标志产品（1分）所投设备或建筑材料一项为“环境标志产品政府采购清单”内的产品的得1分，最多得1分。投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。7、服务承诺（4分）1、投标人针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工，有利于提高工程质量，加快工程进度和保证工期等承诺。（承诺合理1.5分，基本合理0.5～1分），缺项得0分。2、根据投标人交工后回访、保修内外等及其他具体的、实质性的服务承诺，（承诺合理得1.5分，基本合理0.5～1分），缺项得0分。3、根据人员拟派到岗情况的承诺，酌情得0.5～1分，缺项得0分。注：资格评审、企业实力及项目管理机构部分，评标时投标人应提供各类证书、证明材料的原件，投标文件正本中须附加盖投标人公章的复印件，副本可为正本的完全复印件。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1、评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2、评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成(l）施工组织设计：见评标办法前附表；(2）技术指标：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）企业实力、项目管理机构及其他因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准(l）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；(2）技术指标评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）企业实力、项目管理机构及其他因素评分标准：见评标办法前附表。3、评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，做否决投标处理。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标；（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1对通过初步评审的投标文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照投标人综合得分高到低的顺序推荐3名中标候选人，并确定第一中标候选人为中标人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第四章合同条款及格式（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：固定总价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字盖章之日生效。十三、合同份数本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第二部分通用合同条款执行《GF—2013—0201》标准合同的相关内容。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计（专项施工方案）及合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改（包括补充（或修改）通知、签证、（设计或工程）变更、索赔、补充协议等），属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：建筑红线范围内的区域。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、国家、河南省、郑州市现行的关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件、招标文件、工程设计罗列部分等。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款中的1.5款内容执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：每月25日前；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，但相关费用由承包人承担；。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：与工程验收相关的一切资料（包括结算资料、竣工图及竣工图的电子文档等）。承包人需要提交的竣工资料套数：8套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内 。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子版。（6）承包人应履行的其他义务：工程施工阶段免费为监理人提供现场办公用房，承包人应积极配合发包人进行一切与本工程有关的验收。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于5个工作日，每天不少于8小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令改正，否则否则发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：罚款3000元/每天。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：责令改正，否则发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到发包人开工通知3日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理人、发包人批准后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同，并由承包人赔偿所有损失。3.5分包河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：不得分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：承包人应向发包人提供履约担保。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①履约担保采用现金方式，以现金担保形式通过中标人的基本帐户以银行转帐方式提供，工程完工验收合格后履行手续退换；②履约保证金=中标金额的10%+差额履约保证金（如有时）；另5%的民工保证金由承包人缴纳③差额履约金为中标价与招标控制价85%之间差额的3倍；④履约保证金应在承包人收到中标通知书后7日内并在合同签订前通过公司基本账户以银行转账方式向发包人缴纳；⑤履约保证金在工程完工7天内全部无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：监督工程质量、安全、进度等(详见监理服务合同)。关于监理人的监理权限：按通用条款执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：按通用条款执行。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人负责对本工程施工制定出完善的安全措施，并对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人承担全部责任和费用；与本项目有关的一切安全事故均有承包人承担全部责任。承包人应遵守相关法律、行政法规的规定，在施工地段作出安全警示标志等，以免造成他人人身伤亡财产损失。若造成他人财产或人身伤亡等，承包人应承担全部赔偿责任和费用，法院依法判决发包人赔偿的，承包人承担发包人的赔偿费用。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5文明施工河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件合同当事人对文明施工的要求：施工现场的卫生标准、噪音标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。6.1.7扬尘污染防治（1）施工现场要建立扬尘治理领导小组，责任到人，成立现场保洁队，配备洒水降尘设备，搞好门前三宝。（2）建筑施工现场必须设有围挡，采用高度不低于1.8米的硬质材料，并做到牢固、整洁、美观，外立面有企业标志。市政工程（包括道路、管网等）要实行封闭式施工方式，围挡一段施工一段，严禁敞开式作业。（3）工地出入口必须设洗车池和清洗设施，防止车辆带泥出场。（4）工地道路要全部硬化（主要道路为混凝土或方砖路面），洒水压尘，料具场地要平整夯实。（5）现场的暂设用房，围墙要统一规划，整齐划一，不得使用新的粘土实心砖和碎砖砌筑。（6）现场的料具要码放整齐，细颗粒易飞扬的材料要入库或严密遮盖存放。（7）围挡有企业标志，定期进行清理进行粉刷、保持清洁美观。（8)现场的砂浆搅拌装置要有喷雾除尘装置，并搭设专用的封闭式棚（房）。（9）现场的土方存放要采用覆盖、固化、洒水、美化、绿化等措施。（10）施工现场要设立封闭式垃圾站，及时集中分拣、回收、清运至5公里以外。生活垃圾要集中放入带门（盖）的垃圾箱（桶）内，及时清运至5公里以外，在清运过程中不得遗撒。（11）办公区、生活区设置合理，不影响发包人办公秩序，食堂须使用清洁燃料，相关设备配备齐全。（12）遇有四级风以上天气，停止土方作业。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期3日前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期1日前。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，工期不予延期，且每天扣罚合同金额的万分之二，延误工期产生的监理费用全部由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：执行通用条款。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及监理人和发包人的要求办理。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，以重新评审的综合单价下浮10%作为结算的综合单价。10.5承包人的合理化建议河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第(2)种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第(3)种方式确定。承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用，根据发包方需要进行使用，此费用按实际发生经招标人签证后确定使用、部分使用或不使用金额。暂列金不计入工程款付款的基数。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式合同价格形式：固定总价合同。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：1）发包人驻工地签证的工程量增减；2）发包人驻工地代表签证后的工程变更及工程洽商；3）由于工程量变化引起的合同价款变更，以工程量原单价为依据；4）若出现新增工程量，以工程量原单价为参考进行合同价款调整；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件5）若出现新增工程量，无原工程量单价参考由双方协商；6）以上1）～5）款引起的合同价款变化均执行投标优惠率。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行通用条款。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程量完成50%支付合同额的30%；工程量完成70%支付至合同额的50%；工程竣工经验收合格并经第三方检测机构（检测合格后支付至合同额的80%；工程竣工结算经相关管理部门审计审定批复后，付至审定价款的97%；在质保期满后付至工程结算总价款的100%。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人要求执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照发包人要求执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。13.3工程试车河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件13.3.1试车程序工程试车内容：执行通用条款。（1）单机无负荷试车费用由执行通用条款承担；（2）无负荷联动试车费用由执行通用条款承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用条款。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：2年。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：质保期满后全部结清。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按照国家规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内，如不在规定时间内进行保修，每次扣除质保金的3%。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款，赔偿承包人的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约，赔偿发包人损失，发包人可单方解除合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用条款。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：执行通用条款。选定争议评审员的期限：执行通用条款。争议评审小组成员的报酬承担方式：承包人承担。其他事项的约定：承包人承担。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：承包人承担。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第五章工程量清单1、工程量清单说明1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：。1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2、投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。(1)本招标文件；(2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、装饰、电气、给水、通风、试验台部分采用16定额、采送样车辆洗消停系统部分采用08定额有关造价文件；(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；(6)建设工程设计文件及相关资料；(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件(9)材料价格《郑州市建设工程材料价格信息》2017年第一季度，2017年第一季度没有的参考市场价计取。(10)其他的相关资料。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.6分部分项工程项目按下列要求报价：2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。2.7措施项目按下列要求报价：河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。2.7.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.7.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。2.8其他项目清单费应按下列规定报价：2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。3、其他说明3.1词语和定义3.1.1工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。3.1.2总价子目工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。3.1.3单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。3.1.4子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。3.1.5子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。3.1.6规费河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。3.1.7税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税（增值税）、城市维护建设税及教育费附加等。3.1.8总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。3.1.9同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。3.2工程量差异调整3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。3.3暂列金额和暂估价3.3.1“暂列金额明细表”河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。3.4其他补充说明4、工程量清单（自行下载）河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第二卷第六章图纸(自行下载)河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第三卷第七章技术标准和要求(自行下载)河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件1．项目简介工程名称：河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程建设地点：河南省动物疫病预防控制中心实验楼一楼招标总建筑面积：楼内平面面积约为890m2，采送样车辆洗消停系统面积535m22．技术规范及标准整个系统的设计和制造必须依据以下标准或规范进行：2.1国家、行业标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ210-83《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95《洁净厂房设计规范》GB50073-2013《采暖通风与空调调节设计规范》GB50019-2003《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008《采暖通风与空调调节设计规范》GBJ19-87（2001版）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88《空气过滤器》GB/T14295-93《高效空气过滤器》GB/T13554-92《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《民用建筑照明设计标准》JGJ133-90《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》GB50236-97《室内管道支架及吊架》03S402《实验动物环境及设施》GB14925-2010《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-20082.2以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，承包人应使系统的深化设计、施工及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准，并提供所采用的国际、国内的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。3．技术要求3.1墙板序号技术要求备注*11）接待大厅墙体采用干挂大理石饰面石材，大理石规格600*1200*10mm河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件，乳白色，无细脉及微小裂缝，纹路清晰美观，吸水率≤0.05%，莫氏硬度应≥6级；利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件，将大理石饰面石材直接挂在墙体的外表面。2）除接待大厅外的其它区域墙面均采用δ=50岩手工双面玻镁铝蜂窝夹芯彩钢净化板，基板为0.5mm厚白灰色的钢板，玻镁板厚度5mm，A级防火岩棉容重≥120kg/m3，二侧钢带厚度1.0mm，表面覆上塑料保护膜，其耐火极限达到1.0小时以上；接口芯材不得裸露。3）大厅玻璃隔断走廊对面（正对大厅入口处）墙面采用造型KT板做背景墙，颜色待定。4）所选材料品牌为中国驰名商标。5）墙板安装前必须严格定位放线，经核对无误及甲方验收合格后才可施工。投标人提供样品*2整个工程所有彩钢净化板不能有色差，建议用同一批号。3满足消防规范的要求，提供彩钢净化板耐火性的证明文件（并符合消防设计要求）。供货方须提供彩钢净化板产品质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品送检报告、防火测试报告及石材产品质量证书、合格证明文件、产品送检报告。4墙面与吊顶，墙面与地面、墙面与门框、墙面与窗之间连接处硅胶密封，保证密闭无泄漏；墙面与吊顶采用光滑连体圆弧连接。墙面与地面采用槽铝及圆弧；墙面与门框、门板、铰链,壁板与窗户要平滑连接，没有凹凸，以上方法均应符合设计要求。5工程施工期间甲方可随时抽检彩钢净化板或下脚料。6根据照明、插座、电话、监控、网络设计图在彩钢净化板夹层中预埋钢管穿线管，并打密封胶。3.2顶板序号技术要求备注*11）接待大厅采用装饰性石膏板集成吊顶制作完成。2）除接待大厅外的其它区域顶面所用顶板材料与墙板材料相同。采用δ=50手工双面玻镁铝蜂窝夹芯彩钢净化板，基板为0.5mm厚白灰色的钢板，玻镁板厚度5mm，A级防火岩棉容重≥120kg/m3，二侧钢带厚度1.0mm，四周用δ≥0.7mm弓字型镀锌钢板边框封起，表面覆上塑料保护膜，其耐火极限达到1.0小时以上。投标人提供样品河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3）所选材料品牌为中国驰名商标。4）允许误差：长度±2mm，对角线±5mm；顶板吊装处采用中字铝吊梁，板与板连接采用中字铝，吊筋采用M8，间距1.1m，或采用更好吊装方式。彩钢净化板顶板吊装要求中字铝长度同采板长度一致，不允许点位吊装。5）完成吊顶后，室内高度不低于2.8米。*21）顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆，有高度调节装置。吊筋应与龙骨联接，不得直接固定顶板的面板上。吊顶材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火极限达到1.0小时以上，满足人员疏散的需要。2）所有顶板的龙骨及安装吊挂件、锚固件等须有防腐、防锈处理，选用热镀锌材质，应提供材质证明文件。3）顶板的龙骨与面板要有导电措施，并考虑热胀冷缩的因素。洁净室整体要求有有效的接地保护！对于焊接部位有防腐、防锈处理。3吊顶开口须根据灯具和风口位置开孔，并在孔四周位置预埋加强筋，保证上人强度。一般情况下墙板与吊顶不宜在现场开孔。3.3圆弧、龙骨、密封胶序号技术要求备注*1圆弧半径不小于50mm，厚度不小于1.0mm；回风墙与墙板、顶板、地面的连接圆弧。铝合金型材采用喷塑材料，颜色应与彩钢净化板一致。材料厚度应满足要求如下：槽铝、角铝、圆弧≥1.0mm。气、自控的管线穿墙（包括轻质墙体）时，用膨胀性防火胶封堵。*2板缝之间缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为2-3mm。*3用于洁净室嵌缝的弹性密封材料使用白色中性密封胶，提供出厂日期、储存环境、有效期和施工方法的说明书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。所有洁净室的安装缝隙，必须清洁后用密封胶双面密封。3.4门、窗序号技术要求备注*11）大厅内南北两面墙两门采用钢制成品门，颜色与大厅搭配。大厅入口处采用不锈钢钢化玻璃平开门，密封性好。2）实验区室内门采用成品钢制净化门，门颜色与墙板所用彩钢净化板颜色协调,门框厚度5cm，与彩钢净化板紧密相连；门扇厚度4cm（门边料厚度为1.2mm，门板料厚度为1.0mm），并配观察窗，采用双层玻璃窗（不得产生气雾），中间真空处理(充氮气)，钢化玻璃厚度5mm。3投标人提供样品河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件）洁净室的门窗构造应平整简洁、不易结灰、容易清洁、表面无划痕、损伤、型材无开焊断裂。4）所选材料品牌为中国驰名商标。5）门封头应采用铝材质，门头颜色为灰色，所粘贴字不能脱落。*21）单扇门宽度大于600mm时，铰链数不少于3个。门上配件:门锁、不锈钢升降铰链、闭门器等应无任何螺丝外露。锁舌孔内必须密封，不允许空置。2）门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。采用卫生级铰链，外表面不得看到螺钉。3）门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带自动升降门密封条，保证门有良好的密封。3所有洁净门配置闭门器，门框加固，保证各门能自动关闭，门的开向符合压差设计要求，原则上向高压方向开启，长期不变形。4外窗拆除，重新采用铝合金双层玻璃窗（不得产生气雾），中间真空处理(充氮气)，钢化玻璃厚度5mm，窗体颜色与现有窗体颜色一致。窗面应用密封胶固定，如采用密封条时，玻璃与密封条接触平整，密封条不得卷边、脱槽、缺口及断裂。承包方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。投标人提供样品。5门上把手应符合最新版洁净室施工验收规范。6带自动门槛，门在关闭状态时门槛即落下，以减少相邻房间的空气流动，门在开启时，门槛即抬起；尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。3.5地面序号技术要求备注*11）接待大厅和办公室地面，采用米黄色、800*800*14mm大理石石材地面进行铺装，打蜡。石材无细脉及微小裂缝，纹路清晰美观，吸水率≤0.05%，莫氏硬度≥6级。2）除接待大厅和办公室外的其它区域地面均采用为2mm厚的同质透芯PVC卷材，颜色为蓝色系列，PVC地板要求上墙，高度为10cm。3）所选材料品牌为中国驰名商标。4）供货方须提供PVC卷材产品质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品送检报告及石材产品质量证书、合格证明文件、产品送检报告。投标人提供样品。3.6洁净通风空调系统序号技术要求备注河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件*11）动物房区域设置独立洁净空调系统，采用新风的送风形式，新风量不小于室内最低新风量需求，采用上送下侧排的气流组织形式，同时，严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。2）每套洁净空调系统设置独立排风机，排风管道沿通风管径至屋顶排风机，排出室外。3）所选设备品牌为中国驰名商标，品牌整机原装。4）业务接待区冷热源采用普通空调系统冷热源，夏天制冷，冬季制热，根据室内使用要求设置室内温度，便于操作，保证室内洁净度达到检测合格标准。5）供货方须提供产品质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品使用说明书。*21）净化空气处理机组1（AHU1、AHU2、AHU4）技术参数型号：BMAH0712AH25，风量：4800m3/h，冷量：90KW，加湿量：38Kg/h,机外余压：650Pa，漏风率小于3%。2）净化空气处理机组2（AHU3）技术参数型号：BMAH0711AH25，风量：4400m3/h，冷量：68KW，加湿量：35Kg/h,机外余压：650Pa，漏风率小于3%。*31）模块式风冷热泵机组1技术参数制冷量：130KW,输入功率：39.6KW。5℃以上制冷。2）模块式风冷热泵机组2技术参数制冷量：100KW,输入功率：30KW。5℃以上制冷。*41）冷冻循环泵水泵技术参数型号：KQL100/150-11/2，流量：50～55m3/h，扬程：32～29m，功率：11KW，电压：380V。2）膨胀水箱技术参数V=0.5m³,带液位控制。3）多联机技术参数冷暖型，制冷量：66KW。4）新风机组技术参数直彭式，制冷量：36KW，风量：7000m3/h。*51)中效排风机组1技术参数玻璃钢离心式风机，排气量：4900m3/h，风压：500Pa,电机功率：1.1kW,活性炭净化处理。2)中效排风机组2技术参数河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件玻璃钢离心式风机，排气量：5300m3/h，风压：750Pa,电机功率：4kW,活性炭净化处理。3)中效排风机组3技术参数玻璃钢离心式风机，排气量：5500m3/h，风压：1000Pa,电机功率：4.0kW,活性炭净化处理。4)中效排风机组4技术参数玻璃钢离心式风机，排气量：4000m3/h，风压：750Pa,电机功率：4.0kW,活性炭净化处理。6自控系统控制器及显示器技术参数1）控制对象:电动调节阀，送、排风机启停，新风阀、电加热。2）检测内容:新风、排风（回风）、送风温度及湿度；过滤器堵塞信号、防冻信号、超温信号；风机启停、状态，以上内容应能在操作屏上显示。3）温、湿度控制：检测排风（回风）的温湿度，控制盘管的电动调节阀的开度来保证其到达设定的区间。4）联锁及保护:风机启停，风阀、电动调节阀联动开闭；风机启动后，其两侧压差低于其设定值时，故障报警并停机；过滤器两侧之压差过高超设定值时，自动报警；盘管出口处设置防冻开关，温度低于设定值时报警并停机；加热管后设置温度开关，温度高于设定值时报警并停止加热。5）联锁启停:空调机送风机和新风阀、排风机、联锁启停:联锁启动时首先启动空调送风机、打开新风阀然后启动排风机，停机时先停排风机然后联锁停止空调送风机、关闭新风阀。3.7传递窗序号技术要求备注*1设置玻璃观察窗，采用互锁，紫外线杀菌,装有专用密封条，内外风道均为不锈钢材质，并确保气密性。传递窗大小为600*800和600*600。承包方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。3.8实验台序号技术要求备注*11）台面采用13mm厚实芯理化板台面，颜色为黑色。2）门板：采用0.8mm国标一级冷轧钢板（SPCCT）或1.0mm镀锌钢板，经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为≥75μm）。柜门为双包结构，内附防噪填充。每个包层都是先喷涂再包合。颜色为海军蓝。投标人提供样品。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3）抽屉：采用0.8mm国标一级冷轧钢板（SPCCT）或0.8mm镀锌钢板，经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为≥75μm）。为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质。颜色为海军蓝。4）底柜五金及配件:滑轨采用实验台专用高承制导轨或三节抽屉滑轨，表面经防蚀处理，具有止落装置，防止抽屉意外滑离柜体，但可轻易用手将抽屉全部拆出。滑轨需通过国际标准ANSI/BIFMA，运动负重≥25kg（≥100000次）抽拉试验。5）合页：采用SEFA8标准厂制不锈钢合页，每片门板至少配置两只合页。6）把手：不锈钢把手，表面光滑防腐涂层，易清洁，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。7）门扣组：尼龙材质伸缩滚轮止动门扣组,以螺丝与柜体及门板固定。8）所选材料品牌为中国驰名商标。9）供货方须提供以上材料产品质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品送检报告。*2柜体为落地式结构，实验台高度(含调整脚及台面厚度)为850mm(±1.5%)、宽度为750mm。3所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一层，层板宽度与底柜内宽度相当，两侧不得有各超过3mm的间隙。3.9通风柜序号技术要求备注*11）框架：钢或铝合金型材制作，表面经静电粉沫喷涂处理。2）操作面板:为蓝屏液晶文本显示，开关为点触式,可控制总电源,风机,照明。3）尺寸规格:长度1500mm,深度800mm,高度2350mm。4）钢质板材：优质冷轧钢板厚1.2mm厚304不锈钢NCT下料后数控折弯焊接打磨抛光处理。5）板材：采用16mm厚(EPOXY)环氧树脂台面,可耐强酸强碱之腐蚀,耐高温600℃。6）抽风罩:位于通风柜顶部,为PP材质一次注塑成型,排风口径为￠250mm.7）前门:为上下左右移动门,配备无端平衡装置,门框及轨道采用PVC材质,玻璃为5mm钢化安全玻璃,门的配重位于通风柜后部,利用304不锈钢包胶揽绳与前门框连接,每台通风柜配备6只金属轴承的塑料滑轮,投标人提供样品河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件确保前门上下滑动平稳.(可选配电动门套件).8）风速及风量说明:风速为0.6m/每秒以上(前门打开到300mm处),风量为1200-1800立方/小时9）风阀说明:为PVC电动防腐风阀.10）插座:专用带防溅盖、国际制式万用插座2只。11）照明:LED净化灯及LED普通灯具。*21）外形尺寸误差：长、宽、高＜3mm，部边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm＜3mm；2000mm＜4mm；3000mm＜5mm。2）色彩要求：通风柜色调要求为海军蓝，并提供彩图。3）风机为低噪高速风机≥W噪声小于60分贝，玻璃钢外壳；管材采用PP、玻璃钢，刚性好，耐腐蚀，密闭性好的管材31）木质部分应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和对口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。2）钢制柜体表面必须经静电粉沫喷涂处理；平整光滑。不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划痕、麻点、裂痕、崩角和对口等。钻孔位置最低要求由模具定位切割、钻孔和倒角后应去毛刺。3）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固；结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。3.10灯具序号技术要求备注*11）照明灯采用T8型LED吸顶式荧光灯具。外形美观大方、透光率高，显色指数Ra≥80三基色灯管。灯体表面防腐防锈、灯罩不积尘、不掉尘、耐擦洗。采用全不锈钢一体灯（含背板）、灯罩选用防眩光透明罩，材料为阻燃材料，灯罩表面光滑易清洁，带密封条可拆卸式，所用的材料及表面处理需要满足洁净室净化要求，整体采用密封式结构、具备较强的防水、防尘性能。2）应急型照明：正常照明和应急照明共用一体灯。电池组采用镉镍电池、正常供电时自动充电、事故断电或停电时自动切换点亮应急灯、电源采用220v，专设独立回路。满足消防照明应急事件要求。3）除办公区及更衣缓冲区外都需要安装不锈钢紫外线杀菌灯。4）所选材料品牌为中国驰名商标。投标人提供样品2洁净室内部照明要求：房间、在辅助操作间照度大于300Lx，走廊、人员和物料净化通道大于200Lx。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3疏散应急标志灯为超薄发光二极管灯，嵌入式安装。3.11压差计、视频控制安装序号技术要求备注*11）压差计，量程0-60pa建议采用就地显示的压差计，与彩钢净化板配合；外部有表盒装裱，外形美观，显示准确，数量根据设计要求。2）压差计应采用嵌入式安装并方便拆卸。3）所选材料品牌为中国驰名商标。4）供货方提供产品说明书，合格证书，校验证明。*2洁净室内噪声：静态测试时（最大风速时），乱流洁净室的噪声级不宜大于60dBA；3.12风管、风阀序号技术要求备注*11）风管规格系列采用全国通用通风管道统一规格和标准，风管材质采用优质镀锌钢板，风管的制作及安装标准应符合（GB50243-2002）标准。镀锌钢板按国标由施工方采购，并由甲方查验符合要求后方可施工。风管制做应机制卷边，风管法兰及加固框铆钉一律采用半圆头镀锌铆钉，不得采用空心铆钉，风管法兰螺钉孔和铆钉孔间距及要求见（JGJ71-90）第3.2.9条施工破坏镀锌层的所有位置（钻孔，拉铆，咬口处），用环氧树脂防腐，咬口处涂胶密封。2）风管的曲率半径R=1.0-1.5，不能满足要求时加装导流板；支风管与主风管连接处须设分流板。3）风管均采用角钢法兰连接，角钢大小及法兰施工要求详见《通风管道技术规程》（JGJ141-2004，J363-2004）。4）所选材料品牌为中国驰名商标。5）法兰角钢规格尺寸规格按国标执行，并提供出厂材质确认证明材料，法兰角钢须热镀锌处理。投标人提供样品21）设置风管风量检测孔应在送风、回风、新风的主干管上安装风量测定孔。吊架大小、间距按规范要求制作。2）主风管上应该有消声措施；风管管径设计应确保总风管风速6-10m/s，无送、回风口的支风管风速4-6m/s，有送、回风口的支风管风速2-5m/s。3）法兰间密封条采用闭孔海绵橡胶板，厚度5mm。3风管制做应机制卷边，要求有效密闭，不漏风。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件4风管漏光检查：风管安装前或安装结束应进行漏光检查（提供漏光检查记录）。5风管漏风量检测：首先采用逐段保温前漏光检测法，送风后采用测量各洁净室风量及系统总送风量来计算出系统漏风量，扣除消声器及调节阀等附件的漏风量就是风管的漏风量。空调系统总漏风率指标应低于国家标准的规定。6风管与设备、风口连接处采用内衬铝箔外为人造革软连接，长度150—200mm，所用材料提供批生产合格文件。7风管加工环境应在有门窗的清洁加工场内进行。风管吊装前需将管内用中性洗涤剂清洗脱脂，并冲洗用不脱落纤维抹布擦拭干净，检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘。检查合格后两端用干净的PVC膜封好待安装以防止内表面受到污染（提供清洗记录）。风管运输中不得利用套装的形式（即将小管依次装入大一号风管以缩小运输体积的方法）运送风管。8总送风管和回风管应有防火阀，穿越墙壁也应有防火阀。风阀要求选用防腐材料或进行防腐处理，密闭良好，开关灵活，满足规范要求，并有开关及开度指示。9风阀采用碳钢材质内表面及阀片喷涂处理，要求密闭良好，开关灵活，满足规范要求（特别是防火阀），并有开关及开度指示。10所有支管、送风口、回风口均应安装风阀可进行风量调节。11工程施工完毕，待房间送风量、压差等均满足要求后，应将风阀调整的开关开度大小位置表示清晰明确。3.13高效过滤器及静压箱序号技术要求备注*11）高效过滤器：每只高效过滤器在出厂前必须进行效率测试，并提供唯一的可追溯生产编号的验证测试报告，内容包括：过滤器的过滤效率、初阻、终阻、容尘量等合格证明，C级洁净区高效过滤器采用H14，达到万级净化。D级洁净区高效过滤器过滤采用H13，达到十万级净化。2）所选材料品牌为中国驰名商标。投标人提供样品*2静压箱板为碳钢材质喷涂处理，板厚度≥1.2mm，吸顶式安装，侧面吊杆式固定。外框与顶板交接处双面封闭；静压箱应有PAO测试孔。高效过滤器与静压箱采用机械密封。31)高效过滤器安装在相应净化房间的吊顶上，高效送风面与房间吊顶下端面平齐，密封良好，无泄漏。2)解剖台上方排风罩内安装H14高效过滤器，达到万级净化。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件4高效过滤器外框为铝合金材质。5高效过滤器应在现场开箱检查目测合格后安装。3.14给、排水系统序号技术要求备注*11）洗手盆：采用304不锈钢水池。2）水龙头：所有水龙头应为精密陶瓷芯，铜质，表面耐酸碱处理，出水口PVC缓压可拆卸清洗设计。3）解剖台下水需经沉淀消毒后排出，沉淀消毒池便于管理。4）所选材料品牌为中国驰名商标。投标人提供样品21）根据实验需要设置给水点，给水从本层给水总管接入实验室，主管道沿技术夹层内敷设。2）各用电点给水管道从顶部沿墙面至用水点，所有管道均采用明敷，避免传统暗埋在找平层或墙体内检修困难。3）每个用水点均设置排水点，有特殊要求的区域设置地漏，根据用途，排水管道采用U-PVC管或不锈钢耐酸碱管。3.15保温、消毒序号技术要求备注1待所有风管检漏合格并经甲方确认后，方可进行保温。2夹层内的送风、回风、排风等主要风管保温材料采用＞20mm厚黑色难燃闭孔橡塑板保温，保温包括所有的阀门、静压箱等裸露部分。品牌选用河北华美或神州橡塑。3.16桥架、电缆、电线安装序号技术要求备注*11）电缆、电线：包括所有设备输电电缆、照明、插座电线的铺设均采用槽式桥架或线管。强弱电铺设桥架要分开。2）桥架：采用模块组装式、材料采用钢板成型、表面有防腐、防锈处理、可独立架设也可与系统连接架设。配制灵活、维修方便、散热性能好、透气性好。槽式桥架由室外进入室内时，向外坡度不小于1/100，桥架与用电设备交越时间距不小于0.5m，需屏蔽干扰的桥架应用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架，并且带盖。大于3m的大跨距选用复合型桥架。各种弯通及附件应符合工程布置条件并与桥架配套。桥架直线段50m应预留20-30mm的伸缩缝、并有有效的接地连接。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件3）线管：应采用防火钢制管及KBG管，接头采用螺纹连接、卡接、并有有效的接地连接，管径需与电缆配套。4）所选材料品牌为中国驰名商标。2洁净室内的电气管线为暗敷。洁净区的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。3.17消防系统序号技术要求备注1消防喷淋及烟感系统，原则不增加布点，需根据原有喷淋及烟感位置，结合工艺平面进行设计，并由专业资质设计公司出图，由施工方进行消防审验及备案。2不改变原大楼防火分区，防火门及疏散通道均不发生改变，只对原房间内隔墙进行重新设计。不改变原大楼消火栓位置，各消火栓保护半径不发生改变。3现有消防设计及安装系统不得改变，如有改变，需由施工方报相关管理部门批准。3.18采送样车辆洗消停系统序号技术要求备注*1材料规格：混凝土要求C30商品混凝土；植草砖要求250*250*100青灰色植草砖；道牙要求600*150*100和600*100*100青石道牙；香樟要求胸径≥12cm,高度400-450cm，冠幅≥300cm，树干通直，树冠圆满，树姿优美不偏冠，无病虫害；红叶石楠要求高度300-400cm，冠幅≥150-200cm，20株/m2,修剪成篱。2混凝土路面要求素土夯实，密度系数≥93%；200mm厚碎石垫层，C30商品混凝土铺装180mm。3植草砖铺装要求素土夯实，密度系数≥93%；130mm厚碎石垫层，1：6干硬性水泥砂浆处理铺植草砖。3.19整体要求序号技术要求备注1洁净区内的所有外露表面应光滑平整，无划痕无裂缝、接口严密、无漆面脱落，墙壁与地面的交接处呈弧型，与外界及相邻房间不得有渗漏。21）气体组织要求：洁净室D级采用非单向流型气流组织，顶送下侧回（排）方式。2河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件）气流分布要求均匀，气流流速要满足生产工艺、空气洁净度等级和人体卫生及有关规范的要求。生产操作应在洁净工作台或气流的上游进行，工作面应处于气流的有效保护之中。3压差要求：洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应大于10Pa，相同洁净度级别不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度，以防止污染和交叉污染。4自净时间：洁净室应当在操作结束后，无人状态下经过15-20分钟时间能够达到静态下的洁净度要求。5吊顶应作密封处理，防止来自上方空间的污染。6壁板安装前必须放线，墙角应垂直交接，防止累计误差造成壁板倾斜扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。7应妥善保管待安装的彩钢净化板，对于已安装的彩钢净化板应进行围挡保护。安装过程中应不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。对于安装后发现表面损坏的彩钢净化板，应及时进行更换。8实验室须按甲方确认的设计图纸施工，施工中若发现存在设计缺陷，应及时提出，并在接到设计单位或甲方的变更通知后方可施工。9各种结构配件和材料应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中，平整地放置在防潮膜上。10开箱启封（尤其是高效过滤器）应在清洁环境中进行，应严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁安装。11施工期间应及时清理垃圾保证施工现场卫生，施工结束后负责清理吊顶及夹层内的施工垃圾，保证夹层内卫生符合要求。3.20检测、验证实施序号技术要求备注1竣工时配合甲方提交竣工资料和电子版文档，应确保验证文件及验证内容符合规范要求。2进行记录测试数据工作的通用标准：保证每一份文件是可追溯的，应有标题。文件中每个注解、记录等都应该清楚、易读、有日期和签名。不能使用铅笔，而应使用蓝色钢笔或水笔记录数据3应提供验证所需的所有图纸、文件、施工安装记录、仪器仪表检验测试报告、材质证明等资料和文件。3.21提供资料序号技术要求备注1河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件质量控制计划：为了确保符合甲方的要求，供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制;2设计文件（DQ）、平面布置图、立面图、工艺流程图、安装图、电气原理图、材料配置表，所有第三方提供的零部件、材料等货物均需提供完整技术资料信息；3出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明、空载运行报告等）4提供操作手册、维修手册、电气接线图等用户认为必须的技术资料，主要应包括，但不限于此：空调系统设计总说明，各空调系统PID。3.22项目进度序号要求备注1合同签订后必须在合同规定的时间内全部完成施工，并提供项目进度计划表。2施工过程中的关键控制点，需通知甲方到现场进行确认，确认后方可继续下一步施工。同时需提供详细验收节点。4.培训及售后服务4.1培训调试安装后进行培训，使甲方熟悉设备性能指标及原理，掌握公用工程的连接，了解公用工程的手动及自动操作的使用过程、操作及常规保养、故障处理，了解自动程序编程及维护保养知识以及常见故障解决。4.2质保期及售后服务4.2.1质保期：初步验收合格之日起5年作为质量保证期。在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题,乙方负责无偿维修；质保期后,乙方提供及时的维修和维护服务。4.2.2保证系统和设备出现异常状态后8小时内厂家技术人员提供现场服务。4.3售后回访制造方应定期进行回访，解决机组运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。5.其他事宜5.1以上要求，标“*”项目必须满足，不允许负偏离，否则作废标处理。5.2投标人要选用能满足本项目技术需求的产品参加投标，并在“主要材料价格表”中标明品牌型号，若未标明或品牌不符合要求，实际施工中招标人有权指定品牌，差价不予调整。5.3施工期间不能影响单位正常工作。5.4其它未尽事宜，依照施工图纸、招标工程量清单和国家有关规定及相关规范执行。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件第八章投标文件格式封面格式：（项目名称）施工投标文件招标编号：号投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、拟分包项目情况表九、资格审查资料十、其他材料河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：安全文明施工费RMB￥：元暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元专业工程暂估价RMB￥：元如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期（60日历天）满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖电子签章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（二）投标函附录工程名称投标人投标范围投标总价（含规费、税金、安全文明施工措施费）（大写）元（小写）其中评标报价（不含规费、税金、安全文明施工措施费）（大写）元（小写）规费（大写）元（小写）税金（大写）元（小写）安全文明施工措施管理费（大写）元（小写）措施费用（扣除安全文明施工措施费）（元）投标工期日历天投标质量缺陷责任期年分包不允许项目经理姓名级别证书编号技术负责人姓名职称备注：投标有效期为投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证和委托人身份证投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件四、投标保证金附投标保证金转账凭证的复印件或扫描件及投标人基本账户开户许可证复印件河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件五、已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件六、施工组织设计1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）施工方案及技术措施；（2）重点部位及难点部位施工方法及措施；（3）质量、安全管理体系与措施（4）文明及环境保护管理体系与措施；（5）工程进度计划与措施；（6）资源配备计划；（7）施工总进度表或施工网络图；（8）节能减排、工艺创新措施；（9）冬季和雨季施工方案；（10）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；（11）项目组织管理机构；（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（15）与发包人、监理及设计人的配合；（16）招标文件规定的其他内容。2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（二）主要人员简历表附1：项目经理简历表项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。姓名年龄学历职称职务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附2：主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。岗位名称姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间拥有的执业资格专业职称执业资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件附3：承诺书承诺书————————（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人：（盖章或盖章）年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件八、拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。日期：年月日河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、类似项目指管网、绿化景观300万及以上的项目。2、本表后附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（五）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）1、近年企业不良行为记录情况2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况3、其他备注：合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（七）主要项目管理人员简历表说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件十、其他材料（一）技术规格偏差表投标人：（此处填名称并盖章）项目名称：序号设备名称或条款号技术参数及要求对招标文件偏差描述备注招标文件投标文件1设备或配置名称1参数名称1参数名称2……2设备或配置名称1参数名称1参数名称2……法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：注明：1、投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。2、投标人须按照招标文件中的技术指标逐条填写。河南恒信咨询管理有限公司104 河南省动物疫病预防控制中心一楼实验室及实验动物房生物安全改造工程招标文件（二）其他资料河南恒信咨询管理有限公司104