乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工

'乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件合同编号：SDGP371083201902000052/1招标单位：乳山市中小型水利工程建设局招标代理：山东水务招标有限公司二○一九年三月2 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1目录第一章招标公告2第二章投标人须知41.总则102.招标文件113.投标文件124.投标145.开标156.评标157.合同授予168.重新招标和不再招标179.纪律和监督1710.需要补充的其他内容18第三章评标办法261.评标方法312.评审标准313.评标程序32第四章合同条款及格式34第一节通用合同条款34第二节专用合同条款49第三节合同附件格式57第五章工程量清单601.工程量清单说明602.投标报价说明603其他说明614.工程量清单计价格式63第六章图纸123第七章技术标准和要求1231一般规定1232技术标准及规范134第八章投标文件格式135154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第一章招标公告乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程监理和施工招标公告1．招标条件乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程已经列入乳山市市委、市政府2019年便民利民实事重点项目，项目法人和招标人为乳山市中小型水利工程建设局，建设资金已经落实，项目已具备招标条件。现委托山东水务招标有限公司对该项目监理及施工进行国内公开招标。2.招标内容和招标范围乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程，铺设管道全长约12km，新建台依泵站1座。本次招标共为2个标段，其中监理1个标段，施工1个标段。2.1监理标：对乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程初步设计批复全部内容的施工和保修进行全面监理工作。2.2施工标：乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工。3.规模：小型。4.资金来源：财政投资。5.投标人资格要求5.1监理标要求投标人具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人，在人员、设备及资金方面具有相应的监理能力。总监理工程师应具有监理工程师执业资格，并具有工程类高级职称。5.2施工标要求投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本合同的施工能力。5.3施工标项目经理和专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。5.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。5.5未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，或被有关部门实行联合惩戒的,不得参加本项目投标。5.6被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，不得参加本项目投标。5.7154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1在“信用中国”网站、“中国政府采购”网站、“信用山东”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，不得参加本项目投标。5.8根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的不得参与本项目投标。5.9本次招标采用资格后审方式，本次招标不接受联合体投标。6.其他要求或说明6.1招标人不统一组织现场查勘。投标人可根据投标工作的需要决定是否进场考察。6.2开标时间和地点：2019年4月9日上午09：00威海市公共资源交易中心乳山分中心（乳山市深圳路108#市民服务中心三楼）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在《山东省水利工程招标投标公共服务平台》、《山东省水利工程招标信息网》和《乳山市公共资源交易网》上发布。8．获取招标文件方式及售价：8.1凡有意参加投标者，请携带以下资格证件加盖公章的复印件一套：法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、营业执照副本和资质证书副本；施工标潜在投标人还需携带企业安全生产许可证，于2019年3月13日～3月19日（每天8:30～11:30，13:30～17:00）到山东水务招标有限公司招标部（烟台市芝罘区塔山路3号2楼）报名并购买招标文件。8.2招标文件售价：监理招标文件每套￥500.00元，施工招标文件每套￥700.00元，现金支付，售后不退。9.联系方式招标人：乳山市中小型水利工程建设局联系人：刘萍联系电话：0631-6652578招标代理单位：山东水务招标有限公司联系人：李昌霖联系电话：0535-6203849电子邮箱：ytswzb@163.com154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：乳山市中小型水利工程建设局联系人：刘萍联系电话：0631-66525781.1.3招标代理机构名称：山东水务招标有限公司地址：烟台市芝罘区塔山路3号联系人：李昌霖联系电话：0535-62038491.1.4项目名称乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程1.1.5建设地点山东省威海市乳山市1.2.1资金来源政府资金1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工标：乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工。1.3.2计划工期40日历天1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：要求具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本合同的能力。财务要求：近3年（2015年～2017年）财务状况良好。项目经理条件：二级及以上注册建造师（水利水电工程专业）。技术负责人资格：水利行业中级及以上职称其他要求：（1）施工标项目经理和专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（3）154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，或被有关部门实行联合惩戒的,不得参加本项目投标。（4）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，不得参加本项目投标。（5）在“信用中国”网站、“中国政府采购”网站、“信用山东”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，不得参加本项目投标。（6）根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的不得参与本项目投标。（7）本次招标采用资格后审方式，本次招标不接受联合体投标。1.9.1踏勘现场招标人不统一组织现场查勘。投标人可根据投标工作的需要决定是否进场考察。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2019年3月16日12时前，如需澄清，发电子邮件至ytswzb@163.com1.10.3招标人书面澄清的时间2019年3月16日17时前1.11偏离不允许2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2019年3月16日12时前，如需澄清，发电子邮件至ytswzb@163.com2019年3月16日12时前，如有异议，发电子邮件至ytswzb@163.com2.2.2投标截止时间2019年4月9日9:002.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间2019年3月16日17时前，将加盖单位公章的确认函，发电子邮件至ytswzb@163.com2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间2019年3月16日17时前，将加盖单位公章的确认函，发电子邮件至ytswzb@163.com154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/13.1.1构成投标文件的其他材料投标文件中应附资质证书副本、营业执照副本及项目经理的注册建造师注册证、本项目全体人员的社保缴纳证明、水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书”和专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”、技术负责人职称证、企业安全生产许可证、在全省水利建设市场主体信用信息平台调取的本次投标《信用信息公开证明》、投标保证金缴纳证明、投标人基本存款账户开户许可证等有关证件的复印件3.2.3最高投标限价本次招标设定投标总报价（含暂列金和招标代理费）最高投标限价1660万元，超出该限价的报价无效。3.3.1投标有效期60天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：发包人只接受银行电汇和网上银行支付(以上支付方式均以银行到账时间为准)。投标保证金的金额：人民币壹拾万元整。收取投标保证金的账号：开户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心开户银行：威海市商业银行乳山支行银行帐号：817892001421003750财务联系人：孙会计，电话0631-6876008发包人只接受投标人基本账户出具的银行电汇，不接受异地汇票，也不接受个人或其他单位汇款，投标保证金必须保证在2019年4月8日上午12:00前到威海市公共资源交易中心乳山分中心账户，并将“电汇凭证”复印件附在投标文件中。在规定时间前未按要求投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝接受。投标保证金电汇凭证中须注明“乳山引调水-施工标”。3.5.2近年财务状况的年份要求2015～2017年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求近3年（指从开标日向前推算，精确到日，以此类推）3.6.3签字或盖章要求按投标人须知要求，凡要求签字盖章的地方均应签字盖章。工程量清单每页均应签字盖公章。（签字指法定代表人或委托代理人的亲笔签名）3.6.4投标文件份数正本一份，副本七份。（正本要求单独封装）3.6.5装订要求154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1胶装方式（不含金属物）装订，并顺序编写页码，外形平面尺寸为国际A4纸型；投标文件宜采用双面印刷，简装本，但不能采用活页装订。投标人在开标前48小时内登录山东省水利建设市场信用信息平台，打印本次投标信用档案，并装订到投标文件中。4.1.2封套上应载明的信息招标人：乳山市中小型水利工程建设局乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标投标文件在2019年4月9日9:00前不得开启（盖单位公章）4.2.2递交投标文件地点威海市公共资源交易中心乳山分中心（乳山市深圳路108#市民服务中心三楼）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2019年4月9日9:00开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心（乳山市深圳路108#市民服务中心三楼）5.2开标程序密封情况检查：按有关规定执行开标顺序：按递交投标文件先后的逆顺序。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成及确定方式：本项目评标委员会由7人组成，全部为技术、经济专家，7名技术、经济专家全部从山东省水利工程评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3名。7.2中标候选人公示媒介《山东省水利工程招标投标公共服务平台》、《山东省水利工程招标信息网》和《乳山市公共资源交易网》7.4.1履约担保履约担保的金额：中标单位应缴纳中标金额5%的履约保证金（保留至千元），中标单位在中标公告发出之日起7日内缴纳，携中标通知书到乳山财政局国库科开收据，并到采购办登记备案。7日内未缴纳履约担保的，取消其中标资格。中标单位必须将履约保证金通过中标单位银行基本账户一次性汇到招标文件中指定的账号。户名：乳山市非税收入管理处账号：37001708108050010953-0004开户行：建行乳山支行154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/110需要补充的其他内容10.1类似项目指近三年以来的引调水工程，单项合同金额不少于1000万元。（注：近三年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推）10.2已标价工程量清单电子版提交投标文件的同时，提交电子版工程量清单一份（EXCEL格式），用光盘存储，应附有标签，注明投标单位等。10.3原件投标人在开标时应提交资质证书（加盖公章的复印件），营业执照，企业安全生产许可证，法人代表授权委托书，本项目全部人员开标前六个月社保缴纳证明材料（开标前六个月的企业注册所在地社保机构网站下载的带有效验码（验真码）、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明复印件；如注册所在地社保机构网站无此功能，则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码，由评委现场网上查询确认），授权代表是否为固定投标人员（可在信息平台打印本单位固定投标人员名单加盖公章），项目经理的注册建造师注册证，水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证），专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证），固定投标人近六个月社保缴纳证明材料，投标保证金电汇凭证，投标人基本存款账户开户许可证的原件以及在全省水利建设市场主体信用信息平台打印的本次投标《信用信息公开证明》，上述证件缺少其中任何一项，其投标文件将按无效标处理。投标人法定代表人或委托代理人在进行资格审查时应出示本人身份证。投标人应将需提交审查的原件单独封存，与投标文件同时递交，未按时提交原件的其投标文件将被拒绝。不接受投标截止时间之后提交的其他证件、材料等。10.4中标后提交的投标文件按招标人要求的份数提交10.5招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。10.6本次招标评标按监理标、施工标的顺序评标，如施工投标人与监理标第一中标候选人具有经济利益关系，则不再评审其施工投标文件。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/110.7中标企业在签订合同时，投标文件中提交的现场项目经理的建造师注册证、技术负责人职称证、专职安全员的安全生产考核合格证等相关证件交由发包人暂为保存，待本工程完工后返还。10.8根据山东省水利厅鲁水建函字【2018】14号文的规定，注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。投标人在参加本项目的投标时，需在投标文件中，对投标项目经理的在建项目情况进行说明，并提交承诺书，格式自拟。10.9关于该项目农民工工资保证金的要求：根据鲁水建函字[2018]3号文件，为避免随意拖欠农民工工资现象发生，该项目实行农民工工资保证金制度。若工程建设过程中发生欠薪或施工企业逾期未支付农民工工资的，项目法人可动用中标人交纳的农民工工资保证金支付被拖欠工资。保证金动用后，中标人应在项目法人支付被拖欠工资之日起7日内补足农民工工资保证金。农民工工资保证金以银行保函的方式缴纳，金额为本项目中标价的2%，担保期限自合同签订之日起至合同项目完工。农民工工资保证金保函为签订合同的必要条件，否则，对于未按要求提交农民工工资支付担保的，视为自动放弃本次中标资格，不予签订施工合同。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（4）业绩要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的。（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价工程量清单；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（5）施工组织设计；（6）项目管理机构；（7）资格审查资料；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/13.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/14.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按招标标文件投标人须知前附表有关要求中所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。其他：详见本招标文件投标人须知前附表。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1.2.......投标人：（盖单位章）年月日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件二：招标文件澄清的通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，做如下澄清：1.2.......请收到本澄清后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，做如下修改：1.2.......请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的对（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；......特此确认。投标人：（盖单位章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件五：中标通知书采购编号：你方于2019年3月日所递交的乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。招标范围：乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工。中标价：万元。工期：日历天质量要求：合格项目经理：技术负责人：请你方在接到本通知书后尽快与招标人签订施工合同协议书。特此通知。代理机构（单位盖章）法定代表人（盖章）2019年月日招标人（单位盖章）法定代表人（盖章）2019年月日交易中心（单位盖章）单位负责人（盖章）2019年月日政府采购管理办公室（单位盖章）单位负责人（盖章）2019年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件六：农民工工资保函山东省水利厅：因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）参与山东省水利建设项目的招标投标及施工等活动，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人在履行施工合同过程中如期足额支付农民工工资提供担保，并出具担保金额为人民币□陆拾万元（一级企业）□四十五万元（二级企业）□三十万元（三级企业）的支付保函。如果被保证人拖欠农民工工资，你方可以书面形式（包括信函、传真）向我方发出支付通知，并附被保证人拖欠农民工工资情况的材料。我方将在收到你方支付通知后5日内，在上述担保金额范围内无条件支付被保证人拖欠的农民工工资。本保函的有效期自即日起生效至年月日止，你方的支付通知必须在本保函有效期内提出，并应由你方负责人签字并加盖单位公章。担保人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：签字年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件七：农民工工资支付企业担保书山东省水利厅：因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）参与山东省水利建设项目的招标投标及施工等活动，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人在履行施工合同过程中如期足额支付农民工工资提供担保，并出具担保金额为人民币□陆拾万元（一级企业）□四十五万元（二级企业）□三十万元（三级企业）的支付担保书。如果被保证人拖欠农民工工资，你方可以书面形式（包括信函、传真）向我方发出支付通知，并附被保证人拖欠农民工工资情况的材料。我方将在收到你方支付通知后5日内，在上述担保金额范围内支付被保证人拖欠的农民工工资。本担保的有效期自即日起生效至年月日止，你方的支付通知必须在本担保有效期内提出，并应由你方负责人签字并加盖单位公章。担保人：（盖单位公章）法定代表人：签字年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标办法本次评标采用综合评估法。评标时对所有投标文件进行初步评审后，如果有效投标人数量超出10个，按照以下公式计算得分，选择得分排名前10名的投标人进行详细评审并赋分，前10名投标企业中有被否决投标的，依次递补直至10名。公式：“投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在36分的基础上减2分。不足1％，内插”，计算结果保留两位小数。2.1.1（8）形式评审标准其他标准无2.1.2（12）资格评审标准其他标准有关资格证件原件的审验见投标人须知前附表2.1.3（9）响应性评审标准其他标准发生有下列情况之一的，将作无效投标文件处理1、投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的；2、投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；3、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）的签字的；4、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；5、未按招标文件规定交纳投标保证金的；6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；7、超出招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；8、报价低于成本价或超出投标最高限价的；9、评标过程中发现具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或相互之间具有经济利益关系的投标人，在同一合同段进行投标的，均作为无效标处理；10、对施工方案与技术措施、投标报价等发生重大偏离的按无效标处理；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/111、投标文件中不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；12、未按招标文件的规定提供有关证件的原件进行资格审查的；13、投标文件中无打印的本次投标信用档案的。14、投标人更改招标文件中工程量清单内容或工程量的。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)施工组织设计：35分项目管理机构：10分投标报价：44分其他评分因素：11分2.2.2评标基准价计算方法（1）评标基准价：P=A×a+B×b式中P-评标基准价A-最高投标限价a-限价权重（为40%）B-投标人报价平均值b-平均值权重（b=1-a）（2）B值计算方式：有效投标人的报价，去掉一个最低报价和一个最高报价后，进行算术平均，依此算术平均值为标准，对超出此标准值±10%（不含±10%）的投标人报价剔除后，剩余的有效投标人报价进行二次算术平均，取本平均值为B值（保留两位小数）；如无超出此标准值±10%的报价，则取第一次的平均值为B值。计算报价得分时，所有的比值计算及报价得分均保留两位小数。3.4.1投标人最终得分的计算方法评标委员会成员独立对进入详细评审的投标文件进行分工评审并赋分。所有评委的评分汇总后即为投标人的最终得分。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件三：评分标准条款号评分因素分值评分标准2.2.4(1)施工组织设计评分标准（35分）施工方案与技术措施10对主体工程理解深刻，重点难点突出，施工方案合理、完善，有针对性的得5-6分；基本合理、完善的得3-5分；不完善、不合理的得0分。临时工程施工方案合理、完善的得3-4分；基本合理、完善的得2-3分；不完善、不合理的得0分。质量管理体系与措施7质量管理岗位职责明确得2分，否则不得分。工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行得2分，次之酌情扣分。测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）得2-3分；基本合理、可行的得1-2分；不完善、不合理的得0分。安全管理体系与措施6安全管理机构健全，各岗位职责明确得2分，次之酌情扣分。保证体系与措施、预案合理、得当得2分，次之酌情扣分。安全生产费用使用合理得2分，次之酌情扣分。环境保护管理体系与措施4文明施工和环境保护机构健全、措施合理得3-4分；基本健全、合理的得2-3分；不完善、不合理的得0分。工程进度计划与措施4总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡的得4分，次之酌情扣分。资源配备计划4施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得2分，次之酌情扣分。资金使用计划详尽、合理得2分，次之酌情扣分。2.2.4(2)项目管理机构评分标准（10分）项目经理任职资格与业绩4近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。在1年内未出现质量安全事故的得2分，出现过事故的得0分。技术负责人任职资格与业绩4技术负责人具有中级及以上职称得1分。近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。在1年内未出现质量安全事故的得1分，出现过事故的得0分。其他主要人员2配备的管理人员和技术人员齐全的得2分，次之酌情扣分。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/12.2.4(3)投标报价评分标准（44分）投标报价36投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在36分的基础上减2分。不足1％，内插，该项最低得分10分。报价分值计算保留小数点后两位。单价合理性5主要单价表符合常规计算方法，计算出的单价合理得3分；发生超出常规单价的不均衡报价的每一处减1分，最低分0分。单项费用与总费用相吻合得2分，否则得0分。总价承包项目分解3总价承包项目分解合理的得3分，次之酌情扣分。没有分解表的不得分。2.2.4(4)其他因素评分标准（11分）投标人财务状况、信誉、业绩6有效期内水利部“水利建设市场主体信用评价”等级AAA得3分，AA得2分，A得1分，BBB及以下得0分。评价期以后新出现不良行为记录，每次扣3分，最多扣至0分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工经历的每1项得1分，最高得2分；无类似工程施工经历的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。提供了符合招标文件要求的全部财务报表，并且所有反映财务状况的资料数据可靠、无相互矛盾，财务状况良好得1分，次之酌情扣分。3安全生产标准化一级达标企业得3分，二级达标企业得2分，三级达标企业得1分，未达标的得0分。（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）投标文件的编制水平及完整性2投标文件外形尺寸、页码编排、装订符合招标文件要求得1分；否则不得分。投标文件组成齐全，内容按要求填写，得1分，未编制评分因素索引表、投标文件组成或内容不全的扣1分。注：评标委员会在评审阶段，若投标企业所报施工组织设计等内容相近，打分分值不得幅度过大。若现场监督人员发现分值出现明显异常，评标委员会需对异常分值做出合理解释，并出具书面意见。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：(1)投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；(2)投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.6.3款规定；(3)投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；(4)联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；(5)只能有一个报价；(6)投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.6.4款规定；(7)投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.6.5款规定；(8)形式评审其它标准见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：(1)具备有效的营业执照；(2)具备有效的安全生产许可证；(3)具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(4)财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(5)业绩符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(6)信誉符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(7)项目经理资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(8)联合体投标人符合第2章投标人须知款1.4.2款规定；(9)企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；(10)技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(11)委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员(专职安全生产管理人员)具备有效的安全生产考核合格证书；(12)资格评审其它标准见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：(1)投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；(2)计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1(3)工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定；(4)投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；(5)投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；(6)权利义务符合第2章合同条款及格式规定的权利义务；(7)已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的有关要求；(8)技术标准和要求符合第7章技术标准和要求(合同技术条款)的规定；(9)响应性评审其它标准见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第四章合同条款及格式第一节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。1.1.2.6总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。1.1.3.3施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.6质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.3法律154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。1.6.2承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.7联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。2.发包人义务2.1遵守法律154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第6.2款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.8其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。3.3监理人员3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。3.3.2154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5商定或确定3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。4.1.2除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/14.1.3承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。4.1.4承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.5工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。4.1.6承包人应履行合同约定的其他义务。4.2履约担保4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。4.3承包人项目经理承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.4工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.5不利物质条件4.5.1不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。4.5.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。5.施工控制网5.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/15.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。6.工期6.1进度计划承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。6.2工程实施监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。6.3发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。6.4异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。6.5承包人引起的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。7.工程质量7.1工程质量要求工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。7.2监理人的质量检查154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。7.3工程隐蔽部位覆盖前的检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。7.4清除不合格工程由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。8.试验和检验8.1材料、工程设备和工程的试验和检验8.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。8.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。8.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。8.2现场材料试验8.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/18.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。9.变更9.1变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。9.2变更程序承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。9.3变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。9.4暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。9.5计日工9.5.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。9.5.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（l）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。9.5.3计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。10.计量与支付10.1计量154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。10.2预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。10.3工程进度付款承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。10.4质量保证金监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。10.5竣工结算10.5.1除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。10.6付款延误发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。11.竣工验收11.1竣工验收的含义11.1.1竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。11.1.2需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。11.2竣工验收申请报告当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。11.3竣工和验收监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。11.4试运行除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。11.5竣工清场除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。12.缺陷责任与保修责任12.1缺陷责任缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。12.2保修责任154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。13.保险13.1保险范围13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。13.2未办理保险13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。14.不可抗力14.1不可抗力的确认14.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。14.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。14.2不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。14.3不可抗力后果及其处理154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。15.违约15.1承包人违约15.1.1如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。15.1.2如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。15.2发包人违约15.2.1如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。15.2.2如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。16.索赔16.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。16.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。16.3承包人提出索赔的期限承包人按第10.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。16.4发包人索赔的提出根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。16.5发包人索赔处理程序（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。17.争议的解决17.1争议的解决方式154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。17.3争议评审17.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。17.3.2发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。17.3.3发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：乳山市中小型水利工程建设局1.1.2.3承包人：（签约后填入承包人的名称）1.1.4日期1.1.4.3工期：40日历天。1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：竣工验收合格之日起1年。2发包人义务2.3提供施工场地（1）发包人提供工程范围内永久和临时用地。（2）如果由于发包人未能按照本项规定办妥占地征用手续，影响承包人及时使用，发包人顺延工期及临时占地使用时间。（3）如承包人在发包人提供的用地范围之外另需临时用地，由承包人自行向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。（4）临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.6承包人应履行合同约定的其他义务。本项细化为：（1）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，经查实后，一律通报批评并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款，在必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。（2）承包人必须设计好施工材料卸货地点，承包人应负责施工材料的场内二次倒运等工作。（3）承包人在重要材料采购时应会同发包人和监理人共同考察确定供应商。4.3承包人项目经理154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1补充下述条款：(1)开工后项目经理和技术负责人每月至少应在工地工作21日，其离开工地应经监理工程师同意，其他主要人员应确保工程施工期间90%的时间在工地现场工作。每月每人在工地的时间少于上述规定的时间一天，发包人扣罚违约金￥1000.00元整。(2)投标文件中拟定的项目经理和技术负责人一经发包人确认，将不得更换，必须按计划准时进场。确有特殊原因需更换时，若更换项目经理或技术负责人，应以文件的形式上报发包人批准，项目经理和技术负责人每更换一人次缴纳违约金￥10000.00元整。(3)如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。（4）投标文件中拟定的项目经理的注册建造师证、技术负责人职称证和专职安全员的安全考核合格证等相关证件在签订合同时交由发包人，待本标段工程完工前一个月再返还。补充：4.6分包未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。5.施工网控制5.1发包人应在工程开工3天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网资料报送监理人审批。补充如下内容：5.3施工测量承包人进场后应测量开挖区横断面图，用于计量土（石）方开挖工程量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，在经发包人审核批准后，可直接用于计量付款。6.工期6.1进度计划承包人应在开工后10日内，向监理人提交进度计划。6.3发包人引起的工期延误由于发包人的原因造成工期延误的，发包人将只给予延长工期。6.5承包人工期延误154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币10000元/天逾期完工违约金最终的累计总金额不应超过合同价款的3%。6.6工期提前发包人不对提前完工进行单独奖励。7.工程质量7.1工程质量要求工程质量要求达到合格标准。质量评定以水利工程质量检测部门评定为准。8.材料和工程设备8.1承包人提供的材料和工程设备8.1.1承包人应负责本合同所需材料、设备的采购。9.变更9.3变更的估价原则（3）承包人在接到发包人下发的有效的设计变更通知单后，应立即着手实施，不得以价款未定为理由而拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及一切费用损失均由承包人负责，发包方可另行安排队伍施工，因此发生的施工费用×120%，在承包单位工程款中扣除。10.计量与支付10.2预付款本工程无预付款。10.3工程进度付款本项目无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，支付到计量工程款的50%，工程竣工综合验收合格后，支付结算价款的90%，竣工综合验收合格后一年内无质量问题一次性付清。10.4.1本合同质量保证金为有效合同价款的10％。10.4.2在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。10.4.3若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质量保证金余额。10.5竣工结算补充：竣工付款申请单一式6份。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/115.违约15.1承包人违约补充：下述情形属于承包人违约承包人更换项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等主要项目管理人员。补充条款：18.施工安全、治安保卫和环境保护18.1发包人的施工安全责任18.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。18.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。18.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。18.1.4发包人提供的资料仅限于平面布置图、条带图中注明的内容，其它施工中需要的资料由承包人负责收集。18.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。18.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。18.2承包人的施工安全责任18.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。18.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。18.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/118.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。18.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。18.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。18.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。18.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。18.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。18.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。18.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。18.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。承包人在施工现场采取爆破等施工作业应编制专项施工方案，除应按国家有关法律法规办理爆破安全许可证书及采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的系列问题由承包人自行解决。18.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。18.3治安保卫18.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。18.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。18.3.3154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。18.4环境保护18.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。18.4.2环境保护措施计划承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：(1)施工弃渣的利用和堆放；(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；(3)防止饮用水污染措施；(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；(6)完工后的场地清理。18.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。18.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。18.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。18.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。18.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。（2）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。（2）154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。19.水土保持19.1水土保持（1）、承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律规定，履行合同约定的水土保持任务，并对违反法律和合同约定的义务负责。（2）、承包人应按合同约定水土保持工作和任务，编制水土保持实施方案和计划，报送监理人审批。（3）承包人应按照批准的水土保持实施方案和施工计划，根据水土保持设计，有序的堆放弃土、并做好弃土堆的排水设施。19.2发包人工程师有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。19.3施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由施工单位自行解决。20.价格调整20.1物价波动引起的价格调整本工程在合同执行期间，由承包人自行采购的材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。20.2法律变化引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。（1）若在投标截止日前28天之后，国家规定的三税（营业税、城市维护建设税和教育费附加税）税率有变动，致使施工中的费用发生增减时，则应按这些增减金额调整合同价格（按规定计入施工管理费内的税金不调整）。若对具体调整额的计算有不同意见时，由监理人与发包人同承包人协商解决。(2）上述税费调整的执行日期按国家通知执行之日算起。价格款的计算应由承包人进行，并递交书面文件报送监理人审核，并同时将副本报送发包人。21.其他要求21.1发包人有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指标。21.2工程中所需一切技术资料、验收资料及相关检验、试验所发生的费用均由承包人承担。21.3施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由承包人自行解决。22合同价款及调整154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1合同价款及调整：承包总造价即为结算价，如因变更造成的工程量增减由建设、财政、审计等部门人员、监理工程师共同认可签证后方可进行调整。增加或减少的工程量，以标底单价为准，按工程中标价与工程标底价的下降比例进行调整。其中对于该工程涉及的土石方开挖、回填工程，投标单位应依据施工设计图纸并结合现场实际情况，充分考虑投标报价，工程中标后，因地质原因、土石方爆破、开挖、加深、被盗以及施工排水等造成的工程造价变动，工程结算时均不调整。投标人对业主提供的图纸有疑问，应在开标前书面通知招标人，由招标人根据情况统一作答，如不提出疑问，中标后施工单位须严格按照施工图纸施工，如无设计变更或工程量增减，工程竣工结算时不予调整。工程结算及调整：承包总造价即为结算价，如因变更造成的工程量追加、减少由建设单位、财政、审计、监理工程师共同认可签证后方可进行调整。施工单位应严格按照施工图纸进行施工，结算时将根据实际完成工程量进行结算调整，增加或减少的工程量，以标底单价为准，按工程中标价与工程标底价的下降比例进行调整。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第三节合同附件格式附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）（¥）。4.合同形式：。5.计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日；工期：日历天。6.承包人项目经理：；技术负责人：。7.工程质量符合标准。8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10.本协议书一式份，合同双方各执份。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件二：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附件三：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段名称合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1、担保金额人民币（大写）元（￥）。2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4、发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。2.投标报价说明2.1工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：1.工程项目总价表。2.工程量清单报价表。3.计日工项目报价表。4.工程单价汇总表。5.工程单价费(税)率汇总表。6.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。7.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。8.总价项目分类分项工程分解表。9.工程单价计算表。10.人工费单价汇总表。2.2工程量清单报价表填写规定1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1工程量清单中土（石）方挖运单价已包含自然土方开挖（石方爆破开挖）倒运、土(石)方装车、运输、卸车等全部工序费用。3.投标金额(价格)均应以人民币表示。4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。5.工程项目总价表中工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金按照表格中的金额填报，不得更改。6.工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件工程量清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。7.计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。8.辅助表格填写：(1)工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。(2)工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。(3)投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。(4)投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。(5)投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。(6)投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。(7)人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。（8）本工程综合运杂费用摊入投标报价中，水、电费用包含在综合单价中。（9）本工程实施内容为招标图纸中的全部内容，投标人应认真对比图纸和清单，清单中未列项而图纸中明确描述的，视为投标人清单报价中包含了该部分内容。3其他说明3.1154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定，中标人须交纳招标代理费，此费用摊销在投标报价中。 注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体算法可到网站（www.slzb.com）上查看。2、本工程代理费按“工程招标”的费率标准计算，按收费标准的65%收取。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/14.工程量清单计价格式工程项目费用汇总表序号单项工程名称金额（元）其中（元）暂列金额及特殊项目暂估价材料暂估价规费1乳山市台依水库-三水厂及城南河引调水工程　645000.00　　合计　（保留至百元填入报价函）645000.00　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1单项工程费用汇总表序号单位工程名称金额（元）其中（元）暂列金额承包人分包的专业工程暂估价特殊项目暂估价材料暂估价规费1乳山市台依水库-三水厂及城南河引调水工程645000.00　2台依水库至城南河管线土建部分　　3台依水库至三水厂管线土建部分　　4乳山调水泵站-土建　　5乳山调水泵站-装饰　　6台依水库-城南河管道　　7台依水库-三水厂管道　　8工艺管道　　9照明工程　　10工艺配电　　11高压配电工程　　12暂列金645000.00　合计645000.00　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1单位工程费用汇总表序号汇总内容计算公式费率金额（元）其中：暂估价（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1分部分项工程量清单与计价表—乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价　　乳山市台依水库-三水厂及城南河引调水工程　　　　　　　台依水库至城南河管线土建部分　　　　　　　土方开挖工程　　　　　1040101002001挖沟槽土方并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：输水管道4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工挖土费用m339350.05　　　2040101002002挖沟槽淤泥、流砂并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：输水管道4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工清淤费用m33727.70　　　　　石方开挖工程　　　　　3040102002001挖沟槽石方并外运1.石方类别:综合考虑2.挖石方深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：输水管道4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工挖运费用m310119.25　　　　　垫层料填筑　　　　　4DB001砂垫层1.材料:砂垫层应满足设计要求及相关规范要求2.厚度:根据现场实际情况结合图纸及规范要求确定m38116.60　　　　　沟槽土方回填　　　　　5DB002沟槽土方回填1.回填土材料要求应满足设计及规范要求2.土方回填应综合考虑现场倒运费用综合报价m339183.38　　　　　管道基础　　　　　6040408001001素混凝土垫层1.C15素混凝土垫层2.商砼m3116.36　　　7040302001001混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼m31610.48　　　8040302001002混凝土基础1.混凝土强度等级:C302.混凝土种类:商砼m397.35　　　9040701002001非预应力钢筋1.部位:管道过S207省道黄依台3孔桥南孔段2.规格:φ12三级钢3.预制或现浇:现浇t2.86　　　　　DN400闸阀井直通　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/110040504001001闸阀井-直通1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:圆形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:闸阀井、井径2000mm，井深2800mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作、安装（含轻型球磨铸铁支座的安装）12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆12.其他要求详见DN400砖砌圆形立式闸阀井设计要求13.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土14.含井盖及井座安装时二次浇筑细石砼C25及模板支拆座3.00　　　11040701002002非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:预制t0.081　　　12040701002003非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.198　　　13040701002004非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ16三级钢3.预制或现浇:预制t0.015　　　14040701002005非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢箍筋3.预制或现浇:预制t0.038　　　15040701002006非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12一级钢3.预制或现浇:预制t0.012　　　16040701002007非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:现浇t0.048　　　17040701002008非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:现浇t0.144　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/118040701002009非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:现浇t0.285　　　19DB003成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根3.00　　　　　DN400*400砖砌闸阀井三通　　　　　20040504001002DN400*400砖砌闸阀井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:矩形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:DN400*400砖砌闸阀井、井径详见DN400*400砖砌闸阀井设计，井深2800mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼（含进人孔井圈处立墙及进人孔盖板）8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.预制井盖制作、安装12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见DN400*400砖砌闸阀井设计要求14.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土座2.00　　　21040701002010非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ8三级钢3.预制或现浇:预制t0.138　　　22040701002011非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:预制t0.081　　　23040701002012非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.176　　　24040701002013非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.052　　　25040701002014非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:预制t0.598　　　26040701002015非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:现浇t0.712　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/127DB004成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根2.00　　　　　圆形砖砌排气井　　　　　28040504001003圆形砖砌排气井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:圆形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:圆形砖砌排气井、井径1200mm，井深2000mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作、安装（含轻型球磨铸铁支座的安装）12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆12.其他要求详见圆形砖砌排气井设计要求13.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土14.含井盖及井座安装时二次浇筑细石砼C25及模板支拆座14.00　　　29040701002016非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:预制t0.059　　　30040701002017非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.165　　　31040701002018非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.139　　　32040701002019非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢箍筋3.预制或现浇:预制t0.144　　　33040701002020非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12一级钢3.预制或现浇:预制t0.061　　　34040701002021非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:现浇t0.434　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/135040701002022非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:现浇t0.42　　　　　圆形砖砌排水井　　　　　36040504001004圆形砖砌排水井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:圆形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:圆形砖砌排水井、井径1200mm，井深1800mm4.连接井适用管径:DN2005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作、安装（含轻型球磨铸铁支座的安装）12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见圆形砖砌排水井设计要求14.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土15.含井盖及井座安装时二次浇筑细石砼C25及模板支拆座13.00　　　37040701002023非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:预制t0.055　　　38040701002024非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.153　　　39040701002025非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.129　　　40040701002026非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢箍筋3.预制或现浇:预制t0.134　　　41040701002027非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12一级钢3.预制或现浇:预制t0.056　　　42040701002028非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:现浇t0.403　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/143040701002029非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ10三级钢3.预制或现浇:现浇t0.39　　　44DB005成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根13.00　　　　　流量计及排水阀井　　　　　45040504001005流量计及排水阀井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:矩形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:流量计及排水阀井、井径详见流量计及排水阀井设计要求，井深2800mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼（含进人孔井圈处立墙及进人孔盖板）8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.上人孔盖板制作、安装12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见流量计及排水阀井设计要求14.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土座1.00　　　46040701002030非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ8三级钢3.预制或现浇:预制t0.07　　　47040701002031非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ20三级钢3.预制或现浇:预制t0.124　　　48040701002032非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.088　　　49040701002033非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.026　　　50040701002034非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:预制t0.175　　　51040701002035非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:现浇t0.356　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/152DB006成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根1.00　　　　　减压阀井　　　　　53040504001006减压阀井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:矩形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:减压阀井、井径详见减压阀井设计要求，井深2800mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼（含进人孔井圈处立墙及进人孔盖板）8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.上人孔盖板制作、安装12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见减压阀井设计要求14.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土座1.00　　　54040701002036非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ8三级钢3.预制或现浇:预制t0.07　　　55040701002037非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ20三级钢3.预制或现浇:预制t0.124　　　56040701002038非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.088　　　57040701002039非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.026　　　58040701002040非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:预制t0.175　　　59040701002041非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:现浇t0.356　　　60DB007成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1　　综合井　　　　　61040504001007综合井1.砌筑材料:砖砌体MU10M10.0水泥砂浆含砖拱构造2.形状、断面尺寸:矩形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:综合井、井径详见减压阀井设计要求，井深2800mm4.连接井适用管径:DN4005.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C25商砼7.预制盖板：C25商砼（含进人孔井圈处立墙及进人孔盖板）8.钢筋另计9.塑钢踏步10.砖墙井内外12mm厚1:3水泥砂浆抹面11.上人孔盖板制作、安装12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见综合井设计要求14.除垫层外，井底、井盖板等其余混凝土构件均采用抗渗等级S6，抗冻等级F150的混凝土座1.00　　　62040701002042非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ8三级钢3.预制或现浇:预制t0.123　　　63040701002043非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ20三级钢3.预制或现浇:预制t0.154　　　64040701002044非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ14三级钢3.预制或现浇:预制t0.088　　　65040701002045非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:预制t0.086　　　66040701002046非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:预制t0.419　　　67040701002047非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ18三级钢3.预制或现浇:现浇t0.56　　　68DB008成品砼管1.成品直径300mm的C30混凝土管2.部位：井内集水坑3.长度：500mm根1.00　　　　　混凝土镇墩　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/169040302001003混凝土基础1.混凝土强度等级:C202.混凝土种类:商砼m3160.48　　　70040304002001浆砌MU30毛石基础1.部位:镇墩2.材料品种:浆砌MU30毛石基础3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m372.76　　　　　拆溢洪道浆砌乱石护底　　　　　71040801006001拆溢洪道浆砌乱石护底并外运1.拆溢洪道浆砌乱石护底并外运包含拆除、垃圾清理及外运2.施工单位依据图纸设计并自行勘察现场进行报价m3150.00　　　　　恢复溢洪道浆砌乱石护底　　　　　72040304002002浆砌MU30毛石护底1.部位:恢复溢洪道浆砌乱石护底2.材料品种:浆砌MU30毛石护底3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m3150.00　　　　　拆除路面　　　　　73040801001001拆除路面并外运1.路面材料种类:混凝土路面及灰土路面2.厚度:根据现场实际情况考虑3.拆除路面并外运包含拆除、垃圾清理及外运4.施工单位依据图纸设计并自行勘察现场进行报价m2262.00　　　　　恢复路面　　　　　74040203005001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C25商砼2.厚度:根据现场实际情况确定m2262.00　　　　　M7.5浆砌方块石　　　　　75040304002003浆砌方块石1.M7.5浆砌方块石m375.00　　　　　出口1翼墙　　　　　76040101002003挖沟槽土方并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：出口1翼墙及台身4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑挖运费用m315.59　　　77040103001001填方1.填方材料品种:符合设计及相关规范要求2.密实度:符合设计及相关规范要求3.出口1翼墙及台身m36.31　　　78040304002004浆砌MU30毛石护底1.部位:出口1翼墙及台身2.材料品种:浆砌MU30毛石护底3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m31.70　　　79040304002005浆砌MU30毛石基础1.部位:出口1翼墙及台身2.材料品种:浆砌MU30毛石基础3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m33.88　　　80040304002006浆砌MU30毛石墙、台身1.部位:出口1翼墙及台身2.材料品种:浆砌MU30毛石墙、台身3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m34.44　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/181040308001001水泥砂浆抹面1.部位:出口1翼墙及台身2.厚度:20mm3.配合比:1:3水泥砂浆m23.31　　　82DB009墙面勾缝1.部位：出口1翼墙及台身2.台身及翼墙等所有砌体外露面采用1：2水泥砂浆勾平缝m217.59　　　83040408001002素混凝土垫层1.C15素混凝土垫层2.商砼m31.94　　　84040506007001现浇混凝土池底1.池底形式:详见图纸设计2.厚度:220mm3.抗渗需求:抗渗等级S6，抗冻等级F1504.混凝土强度等级:C30商砼m34.78　　　85040506008001现浇混凝土池壁1.抗渗等级S6，抗冻等级F1502.混凝土强度等级:C30商砼m39.02　　　86040506011001现浇混凝土池盖1.抗渗等级S6，抗冻等级F1502.混凝土强度等级:C30商砼m32.30　　　87040701002048非预应力钢筋1.规格:Φ10三级钢2.预制或现浇:现浇t1.67　　　88040701002049非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:现浇t0.904　　　89040701002050非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:现浇t0.399　　　90010412008001沟盖板、井盖板、井圈1.构件名称:预制盖板2.混凝土、砂浆强度等级:C30商砼m30.19　　　91040407003001钢筋混凝土墙1.混凝土强度等级:C30商砼m30.23　　　92040701002051非预应力钢筋1.部位:盖板2.规格:Φ8一级钢3.预制或现浇:预制t0.018　　　　　出口2翼墙　　　　　93040101002004挖沟槽土方并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：出口2翼墙及台身4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑挖运费用m315.59　　　94040103001002填方1.填方材料品种:符合设计及相关规范要求2.密实度:符合设计及相关规范要求3.部位：出口2翼墙及台身m36.31　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/195040302001004混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼3.管道出口护底铺砌为20cm厚C25混凝土4..部位:出口2翼墙及台身m31.70　　　96040304002007浆砌MU30毛石基础1.部位:出口2翼墙及台身2.材料品种:浆砌MU30毛石基础3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m36.40　　　97040304002008浆砌MU30毛石墙、台身1.部位:出口2翼墙及台身2.材料品种:浆砌MU30毛石墙、台身3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m311.80　　　98040601001001混凝土圈梁1.部位:出口2翼墙及台身2.混凝土强度等级:C20商砼m30.38　　　99040308001002水泥砂浆抹面1.部位:出口2翼墙及台身2.厚度:20mm3.配合比:1:3水泥砂浆m23.31　　　100DB010墙面勾缝1.部位：出口2翼墙及台身2.台身及翼墙等所有砌体外露面采用1：2水泥砂浆勾平缝m217.59　　　101DB011抛石防冲槽1.抛石防冲槽（单块重量≥100kg）2.部位：出口2翼墙及台身m329.30　　　　　施工降水排水　　　　　102DB012施工降水排水1.根据现场实际情况综合考虑降水排水费用项1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　103DB016钢管脚手架m2211.50　　　104DB017钢管井字架座35.00　　　105DB027现浇混凝土基础模板1.部位：垫层及集水坑m2157.11　　　106DB028现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m266.48　　　107DB029预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m322.04　　　108DB030现浇管、渠道及其他模板1.部位：井盖二次浇筑细石砼模板m241.133　　　109DB031圈梁模板1.部位：出口翼墙m23.44　　　110DB032现浇混凝土基础模板1.部位：包管道基础m22293.44　　　111DB033现浇混凝土基础模板1.部位：镇墩基础m2391.68　　　112DB034现浇构筑物及池类模板-池壁m275.91　　　113DB035现浇构筑物及池类模板-池盖m213.22　　　114DB036混凝土模板工程-砼墙m23.04　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　台依水库至三水厂管线土建部分　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1　　土方开挖工程　　　　　115040101002005挖沟槽淤泥、流砂并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：输水管道4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工清淤费用m313798.09　　　　　石方开挖工程　　　　　116040102002002挖沟槽石方并外运1.石方类别:综合考虑2.挖石方深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：输水管道4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工挖运费用m313972.69　　　　　垫层料填筑　　　　　117DB044砂垫层1.材料:砂垫层应满足设计要求及相关规范要求2.厚度:根据现场实际情况结合图纸及规范要求确定m31455.41　　　　　沟槽土方回填　　　　　118DB045沟槽土方回填1.回填土材料要求应满足设计及规范要求2.土方回填应综合考虑现场倒运费用综合报价m326039.81　　　　　拆除路面　　　　　119040801001002拆除砼及沥青路面并外运1.路面材料种类:混凝土路面及沥青路面2.厚度:根据现场实际情况考虑3.拆除路面并外运包含拆除、垃圾清理及外运4.施工单位依据图纸设计并自行勘察现场进行报价m238.00　　　120DB046拆除路沿石并重新利用安装1.保护性拆除，重新安装时应利用原路沿石m20.00　　　　　恢复路面　　　　　121040203005002水泥混凝土1.C30混凝土路面180mm厚，随打随抹m238.00　　　122DB047垫层1.150厚地瓜石垫层2.原土碾压整平3.垫层铺筑应能满足上层混凝土路面的施工m35.70　　　　　混凝土镇墩　　　　　123040302001005混凝土基础1.混凝土强度等级:C202.混凝土种类:商砼m319.17　　　124DB048碎石垫层1.材料:碎石垫层应满足设计要求及相关规范要求2.厚度:100mmm39.21　　　125DB049贴油毡一层1.部位：支墩2.具体做法详见图纸设计m29.43　　　　　泄水井　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1126040504002001闸阀井1.检查井规格:详见泄水井设计2.C15砼垫层3.C25钢筋混凝土底板，抗渗等级W4,抗冻等级F1504.C25钢筋砼井壁，抗渗等级W4,抗冻等级F1505.C25钢筋砼井顶板，抗渗等级W4,抗冻等级F1506.井筒采用C25预制砼井筒，详细做法见图集07MS1017.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作安装8.其他要求详见图纸设计9.钢筋另计座3.00　　　127040701002052非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12一级钢3.预制或现浇:预制t0.009　　　128040701002053非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:现浇t1.197　　　129040701002054非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:预制t0.1605　　　130040701002055非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:现浇t1.071　　　131040302001006混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼3.井内支墩m30.06　　　132DB050水泥砂浆抹面1.井筒、井圈、盖板外露部分采用1:2水泥砂浆抹面,厚2cmm25.655　　　133040309009001防水层1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材m2172.71　　　134DB051水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：底板m247.52　　　135DB052隔离层1.干铺石油沥青纸胎油毡一层m247.52　　　136DB053细石砼找平层1.50mm厚C20细石砼保护层m247.52　　　137DB054防水砂浆保护层1.20mm厚1：2.5水泥防水砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m2250.41　　　138DB055水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m2250.41　　　　　湿井　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1139040504001008湿井1.砌筑材料:砖砌体MU10烧结实心砖M10.0水泥砂浆含砖拱及砖砌收口井圈构造2.形状、断面尺寸:圆形、断面尺寸详见图纸设计3.井名称、井径及井深:湿井、井径1200mm，井深详见图纸设计4.连接井适用管径:详见图纸设计5.垫层及集水坑：C15商砼6.底板：C30商砼抗渗等级W4,抗冻等级F1507.钢筋另计8.塑钢踏步9.井内、外壁采用防水砂浆(1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面,抹面厚2010.井筒采用C25预制砼井筒，详细做法见图集07MS10111.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作、安装（含轻型球磨铸铁支座的安装）12.管道穿井壁需要油麻填缝处理，外抹1：2水泥砂浆13.其他要求详见湿井设计要求座2.00　　　140040701002056非预应力钢筋1.部位:底板2.规格:Φ12三级钢3.预制或现浇:现浇t0.146　　　141DB056水泥砂浆抹面1.井筒、井圈、盖板外露部分采用1:2水泥砂浆抹面,厚2cmm218.10　　　142DB057水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m233.18　　　　　检修排气井　　　　　143040504002002检修排气井1.检查井规格:详见检修排气井设计2.C15砼垫层3.C25钢筋混凝土底板，抗渗等级W4,抗冻等级F1504.C25钢筋砼井壁，抗渗等级W4,抗冻等级F1505.C25钢筋砼井顶板，抗渗等级W4,抗冻等级F1506.井筒采用C25预制砼井筒含4-Φ100PVC通气孔，详细做法见图集07MS1017.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作安装8.其他要求详见图纸设计9.钢筋另计座1.00　　　144040701002057非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ8一级钢3.预制或现浇:预制t0.007　　　145040701002058非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:预制t0.104　　　146040701002059非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:预制t0.025　　　147040701002060非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:预制t0.133　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1148040701002061非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:现浇t0.257　　　149040701002062非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:现浇t1.525　　　150040302001007混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼3.井内支墩m30.05　　　151DB058水泥砂浆抹面1.井筒、井圈、盖板外露部分采用1:2水泥砂浆抹面,厚2cmm23.77　　　152040309009002防水层1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材m243.69　　　153DB059水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：底板m210.73　　　154DB060隔离层1.干铺石油沥青纸胎油毡一层m210.73　　　155DB061细石砼找平层1.50mm厚C20细石砼保护层m210.73　　　156DB062水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m261.96　　　157DB063防水砂浆保护层1.20mm厚1：2.5水泥防水砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m261.96　　　　　测流井　　　　　158040504002003测流井1.检查井规格:详见测流井设计2.C15砼垫层3.C25钢筋混凝土底板，抗渗等级W4,抗冻等级F1504.C25钢筋砼井壁，抗渗等级W4,抗冻等级F1505.C25钢筋砼井顶板，抗渗等级W4,抗冻等级F1506.井筒采用C25预制砼井筒，详细做法见图集07MS1017.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作安装8.其他要求详见图纸设计9.钢筋另计座1.00　　　159040701002063非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ18一级钢3.预制或现浇:预制t0.008　　　160040701002064非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:预制t0.104　　　161040701002065非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:预制t0.024　　　162040701002066非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:预制t0.133　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1163040701002067非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:现浇t0.257　　　164040701002068非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:现浇t1.374　　　165040302001008混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼3.井内支墩m30.05　　　166DB064水泥砂浆抹面1.井筒、井圈、盖板外露部分采用1:2水泥砂浆抹面,厚2cmm23.77　　　167040309009003防水层1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材m237.89　　　168DB065水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：底板m210.73　　　169DB066隔离层1.干铺石油沥青纸胎油毡一层m210.73　　　170DB067细石砼找平层1.50mm厚C20细石砼保护层m210.73　　　171DB068水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m250.36　　　172DB069防水砂浆保护层1.20mm厚1：2.5水泥防水砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m250.36　　　　　控制阀门井　　　　　173040504002004控制阀门井1.检查井规格:详见控制阀门井设计2.C15砼垫层3.C25钢筋混凝土底板，抗渗等级W4,抗冻等级F1504.C25钢筋砼井壁，抗渗等级W4,抗冻等级F1505.C25钢筋砼井顶板，抗渗等级W4,抗冻等级F1506.井筒采用C25预制砼井筒含4-Φ150pvc通气孔，详细做法见图集07MS1017.Φ800预制钢纤维砼井盖及井座制作安装8.其他要求详见图纸设计9.钢筋另计座2.00　　　174040701002069非预应力钢筋1.部位:盖板吊钩2.规格:Φ12一级钢3.预制或现浇:预制t0.01　　　175040701002070非预应力钢筋1.规格:Φ12三级钢2.预制或现浇:预制t0.012　　　176040701002071非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:预制t0.07　　　177040701002072非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:预制t2.354　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1178040701002073非预应力钢筋1.规格:Φ16三级钢2.预制或现浇:现浇t3.208　　　179040701002074非预应力钢筋1.规格:Φ14三级钢2.预制或现浇:现浇t5.496　　　180040302001009混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.混凝土种类:商砼3.井内支墩m30.18　　　181DB070水泥砂浆抹面1.井筒、井圈、盖板外露部分采用1:2水泥砂浆抹面,厚2cmm23.77　　　182040309009004防水层1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材m2103.89　　　183DB071水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：底板m235.40　　　184DB072隔离层1.干铺石油沥青纸胎油毡一层m235.40　　　185DB073细石砼找平层1.50mm厚C20细石砼保护层m235.40　　　186DB074水泥砂浆找平层1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m2252.54　　　187DB075防水砂浆保护层1.20mm厚1：2.5水泥防水砂浆找平层2.部位：井壁及井圈m2252.54　　　　　溢洪道拆除重建　　　　　188040101002006挖沟槽土方并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.部位：溢洪道拆除重建4.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工挖土费用m3423.00　　　189DB076沟槽土方回填1.回填土材料要求应满足设计及规范要求2.土方回填应综合考虑现场倒运费用综合报价m3282.00　　　190040304002009浆砌乱石基础1.材料品种:详见图纸设计2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m350.40　　　191040304002010浆砌乱石挡墙1.材料品种:甲级片石≥MU302.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆3.墙身中应设100*150mm的泄水孔，孔的间距上下左右均为2-3m，最下一排的泄水孔应高出地面300mm，挡墙报价中应综合考虑施工泄水孔的费用m372.67　　　192040402013001浆砌块石1.M10浆砌方块石镶面m315.30　　　193DB077细料石压顶1.1200*600*150细料石压顶2.20mm厚M10水泥砂浆粘贴3.具体做法详见图纸设计m32.70　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1194DB078墙面勾缝1.砌筑时应原浆勾缝m2162.60　　　195040308001003水泥砂浆抹面1.部位:溢洪道挡墙2.墙顶应抹20mm厚水泥砂浆m215.00　　　196040801006002拆除砖石结构1.机械拆除原浆砌石墙身2.废料清理装车及外运3.运距:自行考虑m3141.00　　　197040506030001沉降缝或伸缩缝1.30mm厚沥青杉板填充，边侧及顶面采用50mm厚沥青封堵m9.15　　　198010703004001变形缝1.变形缝部位：2.材料种类：3.缝宽度：m2.70　　　　　原小桥拆除新建　　　　　199040801006003机械拆除原浆砌石桥1.废料清理装车及外运2.运距:自行考虑m357.00　　　200040101002007挖沟槽土方并外运1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑3.施工单位自行勘察现场报价，报价应综合考虑机械挖运费用及必要的人工挖土费用m3172.00　　　201DB079沟槽土方回填1.回填土材料要求应满足设计及规范要求2.土方回填应综合考虑现场倒运费用综合报价m3115.00　　　202040304002011浆砌乱石基础1.材料品种:详见图纸设计2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆m320.16　　　203040304002012浆砌乱石挡墙1.材料品种:甲级片石≥MU302.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆3.墙身中应设100*150mm的泄水孔，孔的间距上下左右均为2-3m，最下一排的泄水孔应高出地面300mm，挡墙报价中应综合考虑施工泄水孔的费用m333.12　　　204DB080墙面勾缝1.砌筑时应原浆勾缝m275.84　　　205040308001004水泥砂浆抹面1.墙顶应抹20mm厚水泥砂浆m26.00　　　206040302003001墩（台）帽1.混凝土强度等级:C30商砼m32.52　　　207040302011001混凝土连续板1.形式、跨度:详见图纸设计2.混凝土强度等级:C30商砼m38.91　　　208DB081防护栏杆1.具体做法详见栏杆设计大样及甲方要求m9.00　　　209040601001002混凝土圈梁1.部位:防护栏杆下圈梁2.混凝土强度等级:C30商砼m30.54　　　210040701001001预埋铁件1.防护栏杆下预埋件kg32.80　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1211040701002075非预应力钢筋1.规格:Φ10一级钢2.预制或现浇:现浇t0.333　　　212040701002076非预应力钢筋1.规格:Φ12一级钢2.预制或现浇:现浇t0.16　　　213040701002077非预应力钢筋1.规格:Φ8一级钢2.预制或现浇:现浇t0.11　　　214040701002078非预应力钢筋1.规格:Φ8一级钢2.预制或现浇:预制t0.043　　　215040701002079非预应力钢筋1.规格:Φ18二级钢2.预制或现浇:预制t0.778　　　216040302017001桥面铺装1.混凝土强度等级:C30商砼m227.00　　　217040309008001桥面泄水管1.Φ110PVC泄水管@2.0米m10.00　　　218DB082M10.0水泥砂浆填塞顶紧1.部位：预制桥板与台帽相接处2.具体做法详见图纸设计m30.16　　　219DB083反滤包1.夯实粘土2.20mm粗砾或碎石3.1-4mm砂砾或石屑4.300-400g/m2土工布5.具体详见反滤包大样个6.00　　　　　施工降水排水　　　　　220DB084施工降水排水1.根据现场实际情况综合考虑降水排水费用项1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　221DB087现浇混凝土基础模板1.部位：垫层m211.23　　　222DB088现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m237.41　　　223DB089现浇构筑物及池类模板-井壁m2361.08　　　224DB090现浇混凝土基础模板1.部位：支墩基础m23.48　　　225DB091预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m317.64　　　226DB092圈梁模板m23.60　　　227DB093预制钢筋混凝土板模板-新建小桥预制板m38.91　　　228DB094台帽模板m215.24　　　229DB099钢管脚手架m2261.37　　　230DB100钢管井字架座8.00　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　乳山调水泵站-土建　　　　　231010101001001平整场地1.机械平整场地m2301.956　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1232AB001钎探灌砂眼131.00　　　233AB002竣工清理m32444.73　　　234010101003001挖基础土方1.土壤类别:综合考虑2.基础形式:筏板基础、独立基础3.挖土深度:详图纸m31354.27　　　235010103001001机械回填土方1.回填材料要求:详见图纸2.回填质量要求:详见图纸m31056.86　　　236010103001002余土外运1.余土外运m3297.41　　　237010301001001砖基础1.墙体厚度:200mm2.砖品种、规格:MU15水泥砖3.砂浆强度等级:m35.05　　　238010302001001实心砖墙1.墙体厚度:200mm2.砖品种、规格:MU10水泥砖3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆4.±0.000以下部分m347.64　　　239010302004001填充墙1.墙体厚度:200mm2.砖品种、规格:蒸压灰砂砖3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆m312.02　　　240AB003墙面钢丝网1.具体要求详见图纸m2458.65　　　241010401006001筏板基础垫层（含集水坑垫层）1.混凝土强度等级:C152.混凝土拌和料要求:商砼m323.32　　　242010401006002独立基础垫层1.混凝土强度等级:C152.混凝土拌和料要求:商砼m31.35　　　243010401006003基础梁垫层1.混凝土强度等级:C152.混凝土拌和料要求:商砼m33.85　　　244010401003001筏板基础1.基础形式、材料种类:筏板基础（含集水坑）2.混凝土强度等级:C30商砼P6抗渗m3160.24　　　245010401002001独立基础1.基础形式、材料种类:独立基础2.混凝土强度等级:C30商砼m35.07　　　246010401004001设备基础1.基础形式、材料种类:设备基础详见图纸2.混凝土强度等级:二次浇筑C30细石砼m30.11　　　247010401004002设备基础1.基础形式、材料种类:设备基础详见图纸2.混凝土强度等级:C25商砼m31.02　　　248010403001001基础梁1.断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m310.02　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1249010402001001矩形柱1.柱种类、断面:详见图纸（含柱牛腿）2.混凝土强度等级:C30商砼m343.10　　　250010402001002构造柱1.柱种类、断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m35.71　　　251010403002001矩形梁1.断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m341.76　　　252010405003001平板1.混凝土强度等级:C30商砼2.部位：详见图纸m39.97　　　253010405009001斜板1.混凝土强度等级:C30商砼m340.67　　　254010404001001直形墙1.墙体类型、材料种类:砼墙2.墙体厚度:详见图纸3.混凝土强度等级:C30商砼P6抗渗4.部位：混凝土挡土墙m3100.71　　　255010403004001圈梁1.断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m313.15　　　256010403005001过梁1.断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m32.12　　　257010405008001雨篷1.混凝土强度等级:C30商砼2.部位：详见图纸m31.81　　　258010403004002窗台梁21.断面:详见图纸2.混凝土强度等级:C30商砼m31.79　　　259010405007001天沟、挑檐板1.混凝土强度等级:C30商砼2.部位：详见图纸m353.96　　　260AB004轻质材料填充1.详见图纸2.部位：梁下挂板上部轻质材料填充m30.76　　　261010302006001加气块填平1.双层微穿孔吸声板底600加气块填平m310.1952　　　262010416001001现浇混凝土钢筋（砌体加固筋）钢筋种类、规格:三级φ6t0.273　　　263010416001002现浇混凝土钢筋（箍筋）钢筋种类、规格:三级φ6.5t0.386　　　264010416001003现浇混凝土钢筋（箍筋）钢筋种类、规格:三级φ8t6.373　　　265010416001004现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ8（含马凳筋）t4.232　　　266010416001005现浇混凝土钢筋（箍筋）钢筋种类、规格:三级φ10t1.162　　　267010416001006现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:一级φ8t0.012　　　268010416001007现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ10（含马凳筋）t3.255　　　269010416001008现浇混凝土钢筋（直筋）t2.691　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1钢筋种类、规格:三级φ12（含马凳筋）270010416001009现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ14t0.954　　　271010416001010现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ16t7.277　　　272010416001011现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ18t21.217　　　273010416001012现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ20t2.776　　　274AB005电渣压力焊接头Φ16个545.00　　　275010416001013现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ22t0.289　　　276010416001014现浇混凝土钢筋（直筋）钢筋种类、规格:三级φ25t0.504　　　277010416001015现浇混凝土钢筋（植筋）钢筋种类、规格:φ6.5根864.00　　　278AB006电渣压力焊接头Φ18个721.00　　　279AB007电渣压力焊接头Φ20个81.00　　　280010417002001预埋铁件1.柱牛腿构造预埋件2.详见图纸t0.205　　　281010417001001螺栓1.M20高强螺栓2.部位：柱牛腿详见图纸套40.00　　　282010606008001钢梯1.高度：3.35m2.钢梯形式:详见图纸详02J4013.含栏杆栏杆选不锈钢栏杆套3.00　　　283010702004001屋面排水管1.详见L13J5-1第E3页B2.DN100m50.40　　　284010703004002内墙变形缝1.详L13J43/23m16.20　　　285010703004003外墙变形缝1.详L13J44/17m8.40　　　286010703004004顶棚变形缝1.详见图纸m7.80　　　287010703004005屋面变形缝1.详L13J43/31m8.60　　　288010703004006地下室外墙施工缝1.300*3钢板居中布置m61.44　　　289010703003001墙身防潮层1.20厚1:2水泥砂浆内加3.8%QBZ-1型防水剂墙身防潮层2.部位：地坪下约60处墙身m211.22　　　290010401006004台阶1.300厚卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注2.素土夯实m34.818　　　291010401006005台阶1.60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1%m30.9636　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1292010407001001台阶1.混凝土台阶2.混凝土强度等级：C20m31.13　　　293010407002001细石混凝土散水1.宽900，并宽出基础开挖面2002.40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光3.150厚碎石垫层4.素土夯实，向外坡4%m276.07　　　294010407002002坡道1.300厚卵石灌M2.5混合砂浆2.素土夯实m34.212　　　295010401006006坡道1.60厚C20细石混凝土m30.8424　　　296010703002001排水沟1.1.5厚合成高分子防水涂料2.刷基层处理剂一道m216.31　　　297010412008002排水沟盖板1.300宽玻璃钢格板2.详见图纸m18.12　　　298010407003001电缆沟1.断面：详见图纸2.混凝土强度等级：C20素混凝土m317.49　　　299AB008电缆沟盖板1.4厚花纹钢盖板m214.45　　　300AB009集水坑钢盖板1.尺寸：1690mm*620mm2个m22.10　　　301010703003002电缆沟防水1.20厚防水砂浆m247.21　　　302010703002002天沟1.20厚水泥砂浆保护层m2142.69　　　303010702002001天沟1.2厚合成高分子防水涂膜2遍m2142.69　　　304010803001001天沟1.20厚玻化微珠找平m2280.98　　　305010803001002天沟1.水泥珍珠岩找坡，最薄处60厚m31.99　　　306010703001001地下室墙身防水1.防水层：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结层双层2.部位：±0以下墙体m2280.77　　　307010703001002地下室墙身防水1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层2.刷基层处理剂一遍3.部位：±0以下墙体m2280.77　　　308010703001003地下室墙身防水1.保护层：1:2.5水泥砂浆2.部位：±0以下墙体m2280.77　　　309010703001004地下室底板防水1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层2.刷基层处理剂一遍3.部位：泵房底板m2220.23　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1310010703001005地下室底板防水1.防水层：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结层双层2.部位：泵房底板m2220.23　　　311010802001001地下室底板防水1.隔离层：干铺石油沥青纸胎油毡一层2.部位：泵房底板m2220.23　　　312010703002003地下室底板防水1.50厚C20细石混凝土保护层2.部位：泵房底板m2220.23　　　313010401006007环氧树脂自流平地面1.150厚碎石灌M5水泥砂浆2.素土夯实3.部位：泵房地下层m322.3224　　　314010401006008环氧树脂自流平地面1.60厚C15混凝土垫层随打随抹平2.部位：泵房地下层m38.93　　　315010703002004环氧树脂自流平地面1.1.2厚合成高分子防水涂料2.刷基层处理剂一道3.部位：泵房地下层m2148.82　　　316010401006009活动底板地面1.150碎石灌M5水泥砂浆2.素土夯实3.部位：中控室m316.827　　　317010803003001真石漆外墙1.50厚聚苯板m2789.15　　　318010401006010活动底板地面1.60厚C15细石混凝土垫层2.部位：中控室m36.7308　　　319010703003003活动底板地面1.20厚聚合物水泥防水砂浆2.部位：中控室m2112.18　　　320010703003004活动底板地面1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光2.素水泥浆一道3.部位：中控室m2112.18　　　321010703002005陶瓷地砖防水楼面1.1.5厚合成高分子防水涂料2.部位：安装检修间m296.56　　　322010703003005真石漆外墙1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布2.部位：外墙m2789.15　　　323010803001003块瓦坡屋面1.35厚C20细石混凝土持钉层，内配φ4@100*100钢筋网m2260.90　　　324010701001001瓦屋面1.瓦品种、规格:红色磁瓦2.基层做法:挂瓦条∠30*4，中距按瓦规格3.顺水条-25*5，中距500mm:m2260.09　　　325010803001004块瓦坡屋面1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层m2260.09　　　326010803001005块瓦坡屋面1.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板m2260.09　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1327010702001001块瓦坡屋面1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材m2260.09　　　328010702001002块瓦坡屋面1.满铺0.4厚聚乙烯膜一层m2260.09　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　329AB015砼墙脚手架m2244.35　　　330AB016外墙脚手架m21045.95　　　331AB017内墙砌筑脚手架m2116.22　　　332AB018柱脚手架m21012.23　　　333AB019梁脚手架m2845.65　　　334AB028±0.00以下垂直运输机械m2183.10　　　335AB029±0.00以上垂直运输机械m2301.956　　　336AB033垫层模板m227.97　　　337AB034独立基础模板m215.60　　　338AB035筏板基础模板m246.86　　　339AB036集水坑模板m26.40　　　340AB037基础梁模板m296.14　　　341AB038设备基础模板m25.47　　　342AB039电缆沟模板m247.21　　　343AB040矩形柱模板m2298.07　　　344AB041矩形柱超高模板m2245.65　　　345AB042构造柱模板m257.26　　　346AB043框架梁模板m2327.31　　　347AB044框架梁超高模板m2817.72　　　348AB045砼墙模板m2463.56　　　349AB046有梁板模板m2306.09　　　350AB047有梁板超高模板m21263.10　　　351AB048平板模板m244.44　　　352AB049挑檐模板m2133.82　　　353AB050压顶模板m316.56　　　354AB051圈梁模板m26.83　　　355AB052过梁模板m234.64　　　356AB053台阶模板m229.25　　　357AB054雨篷模板m212.05　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　乳山调水泵站-装饰　　　　　358020108001001台阶1.140厚花岗岩条石（条石长1500）正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥擦缝2.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层3.素水泥浆结合层m222.82　　　359020109001001坡道1.40厚花岗岩板，表面剁平或机刨30宽横条状2.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层3.素水泥浆结合层一道m214.04　　　360020101003001素混凝土找平层1.底板顶部素混凝土找平层m2139.20　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1361020203001001设备基础1.基础周围1:2水泥砂浆抹面厚20mmm25.47　　　362020203001002排水沟1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层2.部位：排水沟m216.31　　　363020201001001通风竖井内壁1.1:2.5水泥砂浆粉刷，对于封闭的通风井可随砌随粉m223.10　　　364020104003001活动底板地面1.三防地板2.部位：中控室m2112.18　　　365010703003006活动底板地面1.15厚1:2水泥石子磨光2.素水泥浆一道3.部位：中控室m2112.18　　　366020101003002环氧树脂自流平地面1.40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理2.素水泥浆一道3.部位：泵房地下层m2148.82　　　367020101003003环氧树脂自流平地面1.环氧树脂自流平底图层2.0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层3.0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层4.环氧树脂颜色为乳黄色5.部位：泵房地下层m2148.82　　　368020102002001陶瓷地砖楼面1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝2.20厚1:3干硬性水泥砂浆3.素水泥浆一道4.部位：安装检修间m296.56　　　369020105003001面砖踢脚1.2厚配套专用界面砂浆批刮2.7厚1:3水泥砂浆3.6厚1：2水泥砂浆4.素水泥浆一道m26.124　　　370020105003002面砖踢脚1.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层2.5~7厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝m26.152　　　371020201001002混合砂浆内墙1.2厚配套专用界面砂浆批刮2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平4.部位：控制值班室、低压配电室、高压配电室m2293.53　　　372020201001003混合砂浆内墙1.表面刷白色乳胶漆m2293.53　　　373020207001001双层微穿孔吸声板内墙1.双层微穿孔吸声板内墙参08J93166页后空100+502.距地600m2571.49　　　374020301001001刮腻子顶棚1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平3.表面刷（喷）涂料另选4.部位：控制室、高（低）压配电室、高压配电室m2151.30　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1375020201001004真石漆外墙1.刷专用界面剂一道2.9厚1:3水泥砂浆3.6厚1:2.5水泥砂浆找平4.部位：混凝土墙m222.65　　　376020201001005真石漆外墙（含滴水）1.2厚配套专用界面砂浆批刮2.9厚1:3水泥砂浆3.6厚1:2.5水泥砂浆找平4.部位：砌体墙m2737.99　　　377020201001006真石漆外墙1.涂饰底层涂料2.喷涂主层涂料3.涂饰面涂料二遍4.部位：外墙m2737.99　　　378BB001普通钢大门1.详见图纸m211.88　　　379BB002丙级防火门1.详见图纸m218.60　　　380BB003隔声门联窗1.详见图纸m25.88　　　381BB004中空玻璃窗1.详见图纸m271.76　　　382BB005活动玻璃百叶窗（电动）1.详见图纸m21.26　　　383BB006百叶窗1.详见图纸2.百叶内侧设防鼠防蛇网m20.60　　　384BB007成品GRC窗套1.详见图纸m269.04　　　385BB008单层防雨百叶1.详见图纸m29.60　　　386020107001001不锈钢栏杆1.高1100mm2.详见06J403-1，P99PB13m41.20　　　387BB009挡雪栅栏1.临近檐口的屋面上增设挡雪栅栏，由甲方委托专业厂家二次设计施工2.详见图纸m107.04　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　388BB033装饰脚手架m2116.20　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　台依水库-城南河管道　　　　　389040501004001铸铁管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:球墨铸铁管（K9级）3.压力等级：C304.管材规格:DN4005.接口形式:承插柔性接口6.含管道试压及消毒冲洗m9774.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1390040501005001钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN4004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m700.00　　　391040501005002钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN2004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m288.00　　　392040502002001铸铁管件安装1.类型:全盘丁字管（同径三通）2.规格:DN400*4003.接口形式:法兰连接4.整体重量355kg，含连接件及密封件个2.00　　　393040502002002铸铁管件安装1.类型:球墨铸铁承盘短管2.规格:DN4003.接口形式:法兰连接4.整体重量112kg，含连接件及密封件个24.00　　　394040502002003铸铁管件安装1.类型:球墨铸铁插盘短管2.规格:DN4003.接口形式:法兰连接4.整体重量136kg，含连接件及密封件个23.00　　　395040502002004铸铁管件安装1.类型:钢法兰2.规格:DN400个116.00　　　396040502002005铸铁管件安装1.类型:钢法兰2.规格:DN200个28.00　　　397040502002006铸铁管件安装1.类型:11.25°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个23.00　　　398040502002007铸铁管件安装1.类型:22.5°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个8.00　　　399040502002008铸铁管件安装1.类型:30.0°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个10.00　　　400040502002009铸铁管件安装1.类型:45.0°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个17.00　　　401040502002010铸铁管件安装1.类型:60.0°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个11.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1402040502002011铸铁管件安装1.类型:90.0°承插弯管2.规格:DN4003.接口形式:承插连接个4.00　　　403040503001001阀门安装1.阀门类型:手动暗杆楔式单闸板闸阀2.规格:DN4003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个11.00　　　404040503001002阀门安装1.阀门类型:传力伸缩器VDDJAF-DN400-10Q2.规格:DN4003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个9.00　　　405040503001003阀门安装1.阀门类型:不锈钢进排气阀门CARX-DN200-16P2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个14.00　　　406040503001004阀门安装1.阀门类型:弹性座封闸阀2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个14.00　　　407040503001005阀门安装1.阀门类型:手动暗杆楔式单闸板闸阀2.规格:DN4003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个13.00　　　408040503001006阀门安装1.阀门类型:可调式减压阀Yx741-102.规格:DN4003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　409040503001007阀门安装1.阀门类型:电磁流量计2.规格:DN4003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　410040502002012铸铁管件安装1.类型:球墨铸铁承插盘丁字管（异径三通）2.规格:DN400*2003.接口形式:法兰连接4.整体重量180kg，含连接件及密封件个27.00　　　411040502002013铸铁管件安装1.类型:球墨铸铁承插盘丁字管（同径三通）2.规格:DN400*4003.接口形式:法兰连接4.整体重量250kg，含连接件及密封件个2.00　　　412040502002014铸铁管件安装1.类型:球墨铸铁全盘三通，水平转角60°2.规格:DN400*4003.接口形式:法兰连接4.整体重量355kg，含连接件及密封件个1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1413040502010001防水套管制作、安装1.名称：钢性防水套管B型2.规格：DN4003.参照图集07MS101-5/15、17个45.00　　　414040502010002防水套管制作、安装1.名称：钢性防水套管B型2.规格：DN2003.参照图集07MS101-5/15、17个25.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　台依水库-三水厂管道　　　　　415040501006001塑料管道铺设1.输送介质:给水2.管材材质:PE100级聚乙烯供水管3.管材规格:Φ630*304.接口形式:热熔连接5.含管道试压及消毒冲洗m884.00　　　416040501005003钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN10004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m10.00　　　417040501005004钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN6004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m20.00　　　418040501005005钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN2004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m16.00　　　419040501005006钢管铺设1.输送介质:给水2.管材材质:TPEP防腐钢管3.管材规格:DN3004.接口形式:焊接5.含管道试压及消毒冲洗m2.00　　　420040502002015铸铁管件安装1.管件类型:控制三通2.材质：球铁3.管径:DN1000*6004.接口形式:法兰连接个1.00　　　421040502002016铸铁管件安装1.管件类型:底三通2.材质：Q235-B3.管件规格:D630*D2194.接口形式：法兰连接个2.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1422040502002017铸铁管件安装1.管件类型:排气三通2.材质:球铁3.管件规格:DN600*1504.接口形式:法兰连接个1.00　　　423040502002018铸铁管件安装1.管件类型:排气三通2.材质:球铁3.管件规格:DN600*1004.接口形式:法兰连接个1.00　　　424040502002019铸铁管件安装1.类型:90°弯头2.材质:Q235-B3.规格:D219*64.接口形式:法兰连接个2.00　　　425040503001008阀门安装1.阀门类型:双偏心软密封蝶阀2.规格:DN10003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　426040503001009阀门安装1.阀门类型:双偏心软密封蝶阀2.规格:DN6003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　427040503001010阀门安装1.阀门类型:暗杆弹性座封闸阀2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　428040503001011阀门安装1.阀门类型:双法兰暗杆弹性座封闸阀2.规格:DN1503.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　429040503001012阀门安装1.阀门类型:双法兰暗杆弹性座封闸阀2.规格:DN1003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　430040503001013阀门安装1.阀门类型:双法兰传力伸缩节2.规格:DN10003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　431040503001014阀门安装1.阀门类型:双法兰传力伸缩节2.规格:DN6003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　432040503001015阀门安装1.阀门类型:双法兰传力伸缩节2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1433040503001016阀门安装1.阀门类型:鸭嘴阀XH41A型2.规格:DN3003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　434040503001017阀门安装1.阀门类型:复合型空气阀2.规格:DN1503.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　435040503001018阀门安装1.阀门类型:复合型空气阀2.规格:DN1003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　436040502004001法兰钢管件安装1.管件类型:钢制法兰2.管径:DN200个2.00　　　437040502004002法兰钢管件安装1.管件类型:钢制法兰2.管径:DN600个3.00　　　438040502004003法兰钢管件安装1.管件类型:钢制法兰2.管径:DN1000个2.00　　　439040502010003防水套管制作、安装1.名称：钢性防水套管B型2.规格：DN10003.参照图集07MS101-5/15、17个2.00　　　440040502010004防水套管制作、安装1.名称：钢性防水套管B型2.规格：DN6003.参照图集07MS101-5/15、17个3.00　　　441040502010005防水套管制作、安装1.名称：钢性防水套管B型2.规格：DN2003.参照图集07MS101-5/15、17个4.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　工艺管道　　　　　442030601004001低压碳钢管1.规格：TPEP防腐钢管D630×92.焊接方式：氩电联焊3.材质：Q235B4.含管道试压及消毒冲洗m3.00　　　443030601004002低压碳钢管1.规格：TPEP防腐钢管D426×92.焊接方式：氩电联焊3.材质：Q235B4.含管道试压及消毒冲洗m10.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1444030601004003低压碳钢管1.规格：TPEP防腐钢管D325×92.焊接方式：氩电联焊3.材质：Q235B4.含水压试验、管道冲洗m3.90　　　445030601004004低压碳钢管1.规格：TPEP防腐钢管D325×82.焊接方式：氩电联焊3.材质：Q235B4.含管道试压及消毒冲洗m10.00　　　446030601004005低压碳钢管1.规格：镀锌钢管DN802.连接方式:螺纹连接3.材质：Q235B4.含水压试验、管道冲洗m16.00　　　447030601004006低压碳钢管1.规格：镀锌钢管DN502.连接方式:螺纹连接3.材质：Q2354.含水压试验、管道冲洗m9.00　　　448030601001001低压有缝钢管1.规格：引压管DN152.连接方式：螺纹连接3.材质：Q235B4.含水压试验、管道冲洗m3.00　　　449030604001001低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D630*9，L=1750个1.00　　　450030604001002低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D480*9，L=2230个1.00　　　451030604001003低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400*8.1，L=7900个1.00　　　452030604001004低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400*8.1，L=3290个1.00　　　453030604001005低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400*8.1，L=2980个1.00　　　454030604001006低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400*8.1，L=400个1.00　　　455030604001007低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D426*9，L=6800个3.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1456030604001008低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D325*8，L=400个3.00　　　457030604001009低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D325*8，L=2980个5.00　　　458030604001010低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D325*8，L=3290个1.00　　　459030604001011低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D325*8，L=2690个3.00　　　460030604001012低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：D325*8，L=2830个1.00　　　461030604001013低压碳钢管件1.种类、材质：偏心异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400×DN250个3.00　　　462030604001014低压碳钢管件1.种类、材质：偏心异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400×DN200个1.00　　　463030604001015低压碳钢管件1.种类、材质：异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN450×DN300个1.00　　　464030604001016低压碳钢管件1.种类、材质：异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN200×DN300个3.00　　　465030604001017低压碳钢管件1.种类、材质：异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN200×DN400个1.00　　　466030604001018低压碳钢管件1.种类、材质：异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN600×DN450个1.00　　　467030604001019低压碳钢管件1.种类、材质：45°斜三通Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN600×DN300个2.00　　　468030604001020低压碳钢管件1.种类、材质：45°斜三通Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN450×DN300个1.00　　　469030604001021低压碳钢管件1.种类、材质：60°斜三通Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN4000个1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1470030604001022低压碳钢管件1.种类、材质：60°弯头Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400个1.00　　　471030604001023低压碳钢管件1.种类、材质：45°弯头Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN400个1.00　　　472030604001024低压碳钢管件1.种类、材质：45°弯头Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN300个5.00　　　473030604001025低压碳钢管件1.种类、材质：90°弯头Q2352.连接方式：螺纹连接3.规格：DN50个3.00　　　474030604001026低压碳钢管件1.种类、材质：45°弯头Q2352.连接方式：螺纹连接3.规格：DN50个4.00　　　475030607003001低压法兰阀门1.名称：可曲挠橡胶接头2.型号、规格：DN50PN=1.0Mpa个2.00　　　476030607003002低压法兰阀门1.名称：球形污水止回阀2.型号、规格：DN50PN=1.0Mpa个2.00　　　477030607003003低压法兰阀门1.名称：闸阀2.型号、规格：DN50PN=1.0Mpa个2.00　　　478030604001027低压碳钢管件1.种类、材质：异径管Q2352.连接方式：螺纹连接3.规格：DN80×DN50个1.00　　　479030604001028低压碳钢管件1.种类、材质：三通Q2352.连接方式：螺纹连接3.规格：DN80×DN50个1.00　　　480030604001029低压碳钢管件1.种类、材质：90°弯头Q2352.连接方式：螺纹连接3.规格：DN80个1.00　　　481030615001001管架制作安装1.材质：Q2352.管架形式：DN80单管立式Ⅰ型支架3.参考图集03S402-78kg18.80　　　482030802001001管道支架制作安装1.形式：型钢2.材质：Q235Bkg960.00　　　483CB001钢盖板留洞1.型号、规格：φ1002.用于安装泵出水管个2.00　　　484CB002钢盖板留洞1.型号、规格：φ502.用于穿电线电缆个1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1485030604001030低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰异径三通Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN300×DN200个2.00　　　486030604001031低压碳钢管件1.种类、材质：双法兰异径管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN300×DN200个2.00　　　487030604001032低压碳钢管件1.种类、材质：带法兰钢制短管Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN200L=500mm个4.00　　　488030604001033低压碳钢管件1.种类、材质：90°双法兰弯头Q235B2.连接方式：氩电联焊3.规格：DN200个2.00　　　489030607003004低压法兰阀门1.名称：碟阀2.型号、规格：DN200PN=1.0Mpa个4.00　　　490030607003005低压法兰阀门1.名称：双法兰传力伸缩节2.型号、规格：DN200PN=1.0Mpa个2.00　　　491030607003006低压法兰阀门1.名称：水锤预作用阀2.型号、规格：DN200PN=1.0Mpa个2.00　　　492030607003007低压法兰阀门1.名称：双法兰限位伸缩节2.型号、规格：DN200PN=1.0Mpa个2.00　　　493030607001001低压螺纹阀门1.名称:截止阀2.型号、规格:DN15PN=1.0Mpa个10.00　　　494030109001001离心式泵1.名称：卧式单级双吸离心泵2.质量或型号：2台并联运行单泵Q=625m3/h，扬程为57.08m，电机功率为75KW3.输送介质：水4.拆装检查5.配套电机检查接线台3.00　　　495030109001002离心式泵1.名称：卧式单级双吸离心泵2.质量或型号：200GS50型，Q=320m3/h，扬程H=50m，电机功率75KW3.输送介质：水4.拆装检查5.配套电机检查接线台1.00　　　496030109001003离心式泵1.名称：排污泵2.质量或型号：Q=10m3/h，H=11m，N=1.1KW3.输送介质：水4.含液位自动控制装置5.拆装、检查台2.00　　　497030108003001轴流通风机1.质量：T35-11-6.3型Q=18250m3/hN=2.0KW台3.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1498030104001001桥式起重机1.名称：5吨电动单梁起重机2.起重质量：5t以内3.跨距：7m以内台1.00　　　499030105001001起重机轨道1.安装部位：钢梁上安装轨道2.固定方式：焊接式3.型号：Ⅰ50m37.80　　　500030607003008低压法兰阀门1.名称：CC2F型双法兰传力伸缩节2.型号、规格：DN400PN=1.0Mpa个4.00　　　501030607003009低压法兰阀门1.名称：电动蝶阀2.型号、规格：DN400PN=1.0Mpa个4.00　　　502031204007001给排水系统传感器及变送器1.名称：压力变送器2.类型、规格：PN=0~0.6Mpa套4.00　　　503031204007002给排水系统传感器及变送器1.名称：压力变送器2.类型、规格：PN=0~1.0Mpa套4.00　　　504030607003010低压法兰阀门1.名称：多功能水泵控制阀2.型号、规格：DN400PN=1.0Mpa个1.00　　　505030607003011低压法兰阀门1.名称：多功能水泵控制阀2.型号、规格：DN300PN=1.0Mpa个3.00　　　506030607003012低压法兰阀门1.名称：CC2F型双法兰传力伸缩节2.型号、规格：DN300PN=1.0Mpa个4.00　　　507030607003013低压法兰阀门1.名称：电动偏心半球阀2.型号、规格：DN400PN=1.0Mpa个2.00　　　508030607003014低压法兰阀门1.名称：电动偏心半球阀2.型号、规格：DN300PN=1.0Mpa个3.00　　　509040503001019阀门安装1.阀门类型:暗杆弹性座封闸阀2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　510040503001020阀门安装1.阀门类型:复合型空气阀2.规格:DN2003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个2.00　　　511CB003稳压罐1.材质、规格：使用D2020X14钢管制作而成,两侧采用盲板封堵,钢管需承压不低于0.6MPa2.含DN800法兰压力井盖、D820*12钢管、钢梯、钢格栅板、DN500封头堵盖等配套附件3.Φ1000排气阀门井2座，详见图纸套1.00　　　512030801012001承插水泥管1.名称:泄水排沙2.规格:钢筋混凝土管DN300m5.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1513040503001021阀门安装1.阀门类型:暗杆弹性座封闸阀2.规格:DN3003.压力要求:PN=1.0MPa4.含配套法兰个1.00　　　514030610001001低压碳钢螺纹法兰1．类型（副、片或种类）:螺纹法兰2．规格:DN50副3.00　　　515030610001002低压碳钢螺纹法兰1．类型（副、片或种类）:螺纹法兰2．规格:DN80副1.00　　　516030610002001低压碳钢平焊法兰1.类型（副、片或种类）：平焊法兰2.规格：DN200副10.00　　　517030610002002低压碳钢平焊法兰1.类型（副、片或种类）：平焊法兰2.规格：DN300副9.00　　　518030610002003低压碳钢平焊法兰1.类型（副、片或种类）：平焊法兰2.规格：DN400副4.00　　　519030610002004低压碳钢平焊法兰1.类型（副、片或种类）：平焊法兰2.规格：DN450副3.00　　　520030610002005低压碳钢平焊法兰1.类型（副、片或种类）：平焊法兰2.规格：DN600副3.00　　　521CB004柔性防水套管（A型）1.规格、型号：DN400法兰套管D480×102.材质：Q235B3.参考图集02S404-5个1.00　　　522CB005柔性防水套管（B型）1.规格、型号：DN300法兰套管D377×102.材质：Q235B3.参考图集02S404-6个4.00　　　523CB006柔性防水套管（B型）1.规格、型号：DN80法兰套管D127×42.材质：Q2353.参考图集02S404-6个1.00　　　524CB007刚性防水套管（A型）1.规格、型号：DN400钢制套管D480×102.材质：Q235B3.参考图集02S404-15个4.00　　　525CB008焊接钢管外防腐1.内壁采用固化剂+环氧树脂漆防腐,外壁采用三层玻璃丝布+二层环氧树脂漆防腐m28.40　　　526CB009MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器具14.00　　　527CB010工艺系统调整费项1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　528CB012脚手架　1.00　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　照明工程　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1529030204018001配电箱1.名称：照明配电箱AL2.尺寸：600*400*1603.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式4.端子板接线台1.00　　　530030213003001装饰灯1.名称：应急灯2.型号、规格：LED-2*5W自带蓄电池连续供电时间不小于30mins3.安装形式及高度：墙壁式4.接线盒套12.00　　　531030213003002装饰灯1.名称：节能灯2.型号、规格：LED-1*15W自带蓄电池连续供电时间不小于30mins3.安装形式及高度：吸顶式4.接线盒套18.00　　　532030213001001普通吸顶灯及其他灯具1.名称：节能灯2.型号、规格：1*100W3.安装方式：钢管吊装4.接线盒套12.00　　　533030213001002普通吸顶灯及其他灯具1.名称：节能壁灯2.型号、规格：1*40W3.接线盒套12.00　　　534030204031001小电器1.名称：双联单控暗开关2.型号、规格：220V10A3.接线盒个3.00　　　535030204031002小电器1.名称：三联单控暗开关2.型号、规格：220V10A3.接线盒个3.00　　　536030204031003小电器1.名称：单相3+2孔暗插座2.型号、规格：250V10A3.接线盒个9.00　　　537030204031004小电器1.名称：单相3+2孔防溅式暗插座2.型号、规格：250V10A3.接线盒个1.00　　　538030204031005小电器1.名称：单相3孔空调暗插座2.型号、规格：250V16A3.接线盒个1.00　　　539030204031006小电器1.名称：轴流排气扇个3.00　　　540030212001001电气配管1.材质：PC管2.规格：DN203.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含接线盒m473.60　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1541030212001002电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：DN253.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m20.40　　　542030212003001电气配线1.导线用途、配线形式、部位：照明线路2.型号、规格：BV-2.5mm23.种类（导线、母线）：管内穿线m1038.20　　　543030212003002电气配线1.导线用途、配线形式、部位：照明线路2.型号、规格：NHBV-2.5mm23.种类（导线、母线）：管内穿线m216.30　　　544030212003003电气配线1.导线用途、配线形式、部位：照明线路2.型号、规格：BV-4mm23.种类（导线、母线）：管内穿线m289.60　　　545030209002001避雷装置1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度：采用φ10镀锌圆钢作为屋面接闪带，沿女儿墙四周、屋面凸出物的顶部及屋脊上明敷设,支持卡子间距为1m,转角处悬空段不大于0.5m，支离建筑物0.10m。采用D10热镀锌圆钢组成不大于20m×20m或24m×16m的避雷网格。2.所有高出屋面的各种金属构件（如金属通风管、屋顶风机、空调外机金属壳、金属屋架、旗杆）均须与接闪带焊接连通。3.引下线材质、规格及形式：避雷引下线利用构造柱内主筋，钢筋单根最小截面φ10~φ16，四根为一组，钢筋单根最小截面大于φ16时，二根为一组，钢筋上下应焊接，柱子上端预埋100*100*8钢板，用于柱子内主钢筋与接闪带连接的转换。引下线平均间距不大于18米。项1.00　　　546030209001001接地装置1.接地极材质、规格、安装土质：接地引线采用40*4镀锌扁钢，接地引出连接板采用100*100*8钢板。2.接地母线材质、规格、敷设方式：接地母线埋地敷设截面200mm2以内3.均压环材质、规格、敷设方式：利用圈梁钢筋做均压环4.等电位箱安装5.电缆沟接地采用φ10镀锌圆钢项1.00　　　547030211002001送配电装置系统1.电压等级（V或kV）：1KV2.供电形式（仅适用于10kV以下交流供电系统）：负荷隔离开关3.电压类别（交流或直流）：交流系统1.00　　　548030211008001接地装置2.类别：接地装置调试系统1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　549CB025脚手架　1.00　　　　　分部小计　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1　　合计　　　　　　　工艺配电　　　　　550030204004001低压开关柜1.名称：低压进线柜AN12.尺寸：800*600*22003.工作内容：本体安装、电气调试；柜内母线安装及调试；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装；基础槽钢制安等台1.00　　　551030204004002低压开关柜1.名称：有源滤波器柜AN22.尺寸：800*600*22003.工作内容：本体安装、电气调试；柜内母线安装及调试；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装；基础槽钢制安等台1.00　　　552030204004003低压开关柜1.名称：低压馈电柜AN3-AN62.尺寸：800*600*22003.工作内容：本体安装、电气调试；柜内母线安装及调试；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装；基础槽钢制安等台4.00　　　553030204004004低压开关柜1.名称：低压进线柜AN62.尺寸：800*600*22003.工作内容：本体安装、电气调试；柜内母线安装及调试；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装；基础槽钢制安等台1.00　　　554030204004005低压开关柜1.型号：低压馈电柜AN72.尺寸：800*600*22003.工作内容：本体安装、电气调试；柜内母线安装及调试；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装；基础槽钢制安等台1.00　　　555030204018002配电箱1.名称：1#水泵机组控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.5m内台1.00　　　556030204018003配电箱1.名称：2#水泵机组控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.5m内台1.00　　　557030204018004配电箱1.名称：3#水泵机组控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.5m内台1.00　　　558030204018005配电箱1.名称：4#水泵机组控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.5m内台1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1559030204018006配电箱1.名称：进水总管阀门现场控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　560030204018007配电箱1.名称：出水总管阀门现场控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　561030204018008配电箱1.名称：潜水排污泵现场控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　562030204018009配电箱1.名称：电动单梁起重机开关箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　563030204018010配电箱1.类别：风机现场控制箱2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式3.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　564030204018011配电箱1.名称：防水锤系统现场箱1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式2.半周长或回路数：半周1.0m内台1.00　　　565030204004006低压开关柜1.型号：UPS柜2.参数：PK屏体，5KVA/4h3.基础槽钢制安台1.00　　　566CB037控制台及计算机屏1.计算机PK屏体含PLC及输入输出模块2.控制台尺寸：3000*10003.控制台含2台计算机4.含连接线、附件等台1.00　　　567030212001003电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：SC503.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m105.00　　　568030212001004电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：SC403.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m215.00　　　569030212001005电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：SC323.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m190.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1570030212001006电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：SC253.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m20.00　　　571030208001001电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-4*16mm22.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m60.00　　　572030208001002电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*10mm22.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m15.00　　　573030208001003电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*6mm22.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m65.00　　　574030208001004电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*4mm22.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m85.00　　　575030208001005电力电缆1.型号、规格：JHSB-1-5*4mm22.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m5.00　　　576030208002001控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-4*2.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m20.00　　　577030208002002控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-6*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m40.00　　　578030208002003控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-8*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m20.00　　　579030208002004控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-10*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m170.00　　　580030208002005控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-12*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m10.00　　　581030208002006控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-14*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m15.00　　　582030208002007控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-16*1.52.敷设方式：穿管敷设3.电缆头m20.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1583030208001006电力电缆1.型号、规格：WDZ-BPYJYP-1-3*185+1*95mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m50.00　　　584030208001007电力电缆1.型号、规格：WDZ-BPYJYP-1-3*120+1*95mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m120.00　　　585030208001008电力电缆1.型号、规格：WDZ-BPYJYP-1-3*120+2*70mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m50.00　　　586030208001009电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-3*25+1*16mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m5.00　　　587030208001010电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-4*16mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m20.00　　　588030208001011电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*10mm22.敷设方式：其他方式敷设3.含电缆头制作、安装m60.00　　　589030208001012电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*6mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m310.00　　　590030208001013电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-1-5*4mm22.敷设方式：其他方式敷设3.含电缆头制作、安装m75.00　　　591030208002008控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-4*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m70.00　　　592030208002009控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-4*2.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m165.00　　　593030208002010控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-6*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m25.00　　　594030208002011控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-8*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m5.00　　　595030208002012控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-10*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m160.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1596030208002013控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-12*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m50.00　　　597030208002014控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-14*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m130.00　　　598030208002015控制电缆1.型号、规格：WDZ-KYJYP-450/750-16*1.52.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m85.00　　　599030211002002送配电装置系统1.电压等级(kV)：1KV2.类型：交流系统1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　600CB039脚手架　1.00　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　高压配电工程　　　　　601030202017001高压成套配电柜1.名称：AH1进线柜HXGN15A-122.工作内容：柜体安装；穿墙套管耐压试验及安装；穿通板制作安装；柜内母线安装调试；刷油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　602030202017002高压成套配电柜1.名称：AH2计量柜HXGN15A-122.工作内容：柜体安装；穿墙套管耐压试验及安装；穿通板制作安装；柜内母线安装调试；刷油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　603030202017003高压成套配电柜1.名称：AH3PT柜HXGN15A-122.工作内容：柜体安装；穿墙套管耐压试验及安装；穿通板制作安装；柜内母线安装调试；刷油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　604030202017004高压成套配电柜1.名称：AH4主变压器馈电柜HXGN15A-122.工作内容：柜体安装；穿墙套管耐压试验及安装；穿通板制作安装；柜内母线安装调试；刷油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　605030202017005高压成套配电柜1.名称：AH5站用变压器馈电柜HXGN15A-122.工作内容：柜体安装；穿墙套管耐压试验及安装；穿通板制作安装；柜内母线安装调试；刷油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　606030201002001干式变压器1.容量(kV.A)：主变压器TM1SCB10-250KVA10±2*2.5%/0.4KVDyn11,Ud%=42.工作内容：本体安装；干燥；汇控箱安装；刷（喷）油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1607030201002002干式变压器1.容量(kV.A)：TM2站用变压器SC10-50KVA10±2*2.5%/0.4KVDyn11,Ud%=42.工作内容：本体安装；干燥；汇控箱安装；刷（喷）油漆；基础槽钢制安等台1.00　　　608030212001007电气配管1.材质：镀锌钢管2.规格：DN703.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含墙体剔槽m80.00　　　609030208001014电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-10-3*70mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m95.00　　　610030208001015电力电缆1.型号、规格：WDZ-YJY-10-3*50mm22.敷设方式：其他方式敷设3.电缆头m25.00　　　611030211001001电力变压器系统1.容量(kV.A)：250KV·A系统2.00　　　612030211007001避雷器、电容器1.电压等级：10KV2.名称：避雷器组5.00　　　613030211006001母线1.电压等级：10KV段1.00　　　614030211002003送配电装置系统1.电压等级(kV)：10KV2.类型：交流系统1.00　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　615CB052脚手架　1.00　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　　　暂列金　　　　　　　分部小计　　　　　　　措施项目　　　　　616DB169现浇混凝土基础模板1.部位：垫层m211.23　　　617DB170现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m237.41　　　618DB171现浇构筑物及池类模板-井壁m2361.08　　　619DB172现浇混凝土基础模板1.部位：支墩基础m23.48　　　620DB173预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m317.64　　　621DB174圈梁模板m23.60　　　622DB175预制钢筋混凝土板模板-新建小桥预制板m38.91　　　623DB176台帽模板m215.24　　　624DB181钢管脚手架m2261.37　　　625DB182钢管井字架座8.00　　　　　分部小计　　　　　　　合计　　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1说明：工程量清单每页均应签字、盖公章，总价承包项目须附分解表。投标人：盖单位公章法定代表人或委托代理人：签字154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1工程量清单综合单价分析表合同编号：工程名称：序号编码名称单位工程量综合单价组成(元)综合单价(元)人工费材料费机械费计费基础管理费和利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1措施项目清单计价汇总表序号项目名称金额（元）　台依水库至城南河管线土建部分　1措施项目清单计价(一)　2措施项目清单计价(二)　　台依水库至三水厂管线土建部分　3措施项目清单计价(一)　4措施项目清单计价(二)　　乳山调水泵站-土建　5措施项目清单计价(一)　6措施项目清单计价(二)　　乳山调水泵站-装饰　7措施项目清单计价(一)　8措施项目清单计价(二)　　台依水库-城南河管道　9措施项目清单计价(一)　10措施项目清单计价(二)　　台依水库-三水厂管道　11措施项目清单计价(一)　12措施项目清单计价(二)　　工艺管道　13措施项目清单计价(一)　14措施项目清单计价(二)　　照明工程　15措施项目清单计价(一)　16措施项目清单计价(二)　　工艺配电　17措施项目清单计价(一)　18措施项目清单计价(二)　　高压配电工程　19措施项目清单计价(一)　20措施项目清单计价(二)　　暂列金　21措施项目清单计价(一)　22措施项目清单计价(二)　合计　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1措施项目清单与计价表（一）序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）备注　　台依水库至城南河管线土建部分　　　　　　1　场地清理　0.22　　　　2　夜间施工　0.26　　　　3　冬、雨季施工　1.71　　　　4　中小型机械及工具用具使用费　2.71　　　　5　施工因素增加费　2.75　　　　6　已完工程及设备保护　　　　　　　　台依水库至三水厂管线土建部分　　　　　　1　场地清理　0.22　　　　2　夜间施工　0.26　　　　3　冬、雨季施工　1.71　　　　4　中小型机械及工具用具使用费　2.71　　　　5　施工因素增加费　2.75　　　　6　已完工程及设备保护　　　　　　　　乳山调水泵站-土建　　　　　　1　夜间施工　0.70　　　　2　二次搬运　0.60　　　　3　冬、雨季施工　0.80　　　　4　已完工程及设备保护　0.15　　　　　　乳山调水泵站-装饰　　　　　　1　夜间施工　0.70　　　　2　二次搬运　0.60　　　　3　冬、雨季施工　0.80　　　　4　已完工程及设备保护　0.15　　　　　　台依水库-城南河管道　　　　　　1　场地清理　0.22　　　　2　夜间施工　0.26　　　　3　冬、雨季施工　1.71　　　　4　中小型机械及工具用具使用费　2.71　　　　5　施工因素增加费　2.75　　　　6　已完工程及设备保护　　　　　　　　台依水库-三水厂管道　　　　　　1　场地清理　0.22　　　　2　夜间施工　0.26　　　　3　冬、雨季施工　1.71　　　　4　中小型机械及工具用具使用费　2.71　　　　5　施工因素增加费　2.75　　　　6　已完工程及设备保护　　　　　　　　工艺管道　　　　　　1　夜间施工　2.44　　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/12　二次搬运　2.03　　　　3　冬、雨季施工　2.68　　　　4　已完工程及设备保护　1.18　　　　　　照明工程　　　　　　1　夜间施工　2.44　　　　2　二次搬运　2.03　　　　3　冬、雨季施工　2.68　　　　4　已完工程及设备保护　1.18　　　　　　工艺配电　　　　　　1　夜间施工　2.44　　　　2　二次搬运　2.03　　　　3　冬、雨季施工　2.68　　　　4　已完工程及设备保护　1.18　　　　　　高压配电工程　　　　　　1　夜间施工　2.44　　　　2　二次搬运　2.03　　　　3　冬、雨季施工　2.68　　　　4　已完工程及设备保护　1.18　　　　　　暂列金　　　　　　1　场地清理　0.22　　　　2　夜间施工　0.26　　　　3　冬、雨季施工　1.71　　　　4　中小型机械及工具用具使用费　2.71　　　　5　施工因素增加费　2.75　　　　6　已完工程及设备保护　　　　　　　合计　　　　　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1措施项目清单与计价表（二）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价　　台依水库至城南河管线土建部分　　　　　脚手架1DB016钢管脚手架m2211.50　2DB017钢管井字架座35.00　3DB027现浇混凝土基础模板1.部位：垫层及集水坑m2157.11　4DB028现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m266.48　5DB029预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m322.04　6DB030现浇管、渠道及其他模板1.部位：井盖二次浇筑细石砼模板m241.133　7DB031圈梁模板1.部位：出口翼墙m23.44　8DB032现浇混凝土基础模板1.部位：包管道基础m22293.44　9DB033现浇混凝土基础模板1.部位：镇墩基础m2391.68　10DB034现浇构筑物及池类模板-池壁m275.91　11DB035现浇构筑物及池类模板-池盖m213.22　12DB036混凝土模板工程-砼墙m23.04　　　台依水库至三水厂管线土建部分　　　混凝土、钢筋混凝土模板及支架1DB087现浇混凝土基础模板1.部位：垫层m211.23　2DB088现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m237.41　3DB089现浇构筑物及池类模板-井壁m2361.08　4DB090现浇混凝土基础模板1.部位：支墩基础m23.48　5DB091预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m317.64　6DB092圈梁模板m23.60　7DB093预制钢筋混凝土板模板-新建小桥预制板m38.91　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/18DB094台帽模板m215.24　脚手架9DB099钢管脚手架m2261.37　10DB100钢管井字架座8.00　　　乳山调水泵站-土建　　　1AB015砼墙脚手架m2244.35　2AB016外墙脚手架m21045.95　3AB017内墙砌筑脚手架m2116.22　4AB018柱脚手架m21012.23　5AB019梁脚手架m2845.65　6AB028±0.00以下垂直运输机械m2183.10　7AB029±0.00以上垂直运输机械m2301.956　8AB033垫层模板m227.97　9AB034独立基础模板m215.60　10AB035筏板基础模板m246.86　11AB036集水坑模板m26.40　12AB037基础梁模板m296.14　13AB038设备基础模板m25.47　14AB039电缆沟模板m247.21　15AB040矩形柱模板m2298.07　16AB041矩形柱超高模板m2245.65　17AB042构造柱模板m257.26　18AB043框架梁模板m2327.31　19AB044框架梁超高模板m2817.72　20AB045砼墙模板m2463.56　21AB046有梁板模板m2306.09　22AB047有梁板超高模板m21263.10　23AB048平板模板m244.44　24AB049挑檐模板m2133.82　25AB050压顶模板m316.56　26AB051圈梁模板m26.83　27AB052过梁模板m234.64　28AB053台阶模板m229.25　29AB054雨篷模板m212.05　　　乳山调水泵站-装饰　　　　　脚手架1BB033装饰脚手架m2116.20　　　台依水库-城南河管道　　　　　台依水库-三水厂管道　　　　　工艺管道　　　1CB012脚手架　1.00　　　照明工程　　　1CB025脚手架　1.00　　　工艺配电　　　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11CB039脚手架　1.00　　　高压配电工程　　　1CB052脚手架　1.00　　　暂列金　　　　　混凝土、钢筋混凝土模板及支架1DB169现浇混凝土基础模板1.部位：垫层m211.23　2DB170现浇混凝土基础模板1.部位：井底板m237.41　3DB171现浇构筑物及池类模板-井壁m2361.08　4DB172现浇混凝土基础模板1.部位：支墩基础m23.48　5DB173预制管、渠道及其他模板1.预制井盖板模板m317.64　6DB174圈梁模板m23.60　7DB175预制钢筋混凝土板模板-新建小桥预制板m38.91　8DB176台帽模板m215.24　脚手架9DB181钢管脚手架m2261.37　10DB182钢管井字架座8.00　　合计　　　　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1暂列金额明细表序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注　台依水库至城南河管线土建部分　　　1暂列金额项　　　台依水库至三水厂管线土建部分　　　1暂列金额项　　　乳山调水泵站-土建　　　1暂列金额项　　　乳山调水泵站-装饰　　　1暂列金额项　　　台依水库-城南河管道　　　1暂列金额项　　　台依水库-三水厂管道　　　1暂列金额项　　　工艺管道　　　1暂列金额项　　　工艺配电　　　1暂列金额项　　　高压配电工程　　　1暂列金额项　　　暂列金　　　1暂列金额项645000.00　合计　645000.00　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1规费、税金项目清单与计价表序号项目名称计算基础计算费率(%)金额（元）　乳山市台依水库-三水厂及城南河引调水工程　　　　台依水库至城南河管线土建部分　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.20　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　0.91　1.1.4安全施工费　1.17　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　台依水库至三水厂管线土建部分　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.20　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　0.91　1.1.4安全施工费　1.17　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　乳山调水泵站-土建　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.11　1.1.2文明施工费　0.54　1.1.3临时设施费　0.71　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　乳山调水泵站-装饰　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.12　1.1.2文明施工费　0.10　1.1.3临时设施费　1.59　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　台依水库-城南河管道　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.20　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　0.91　1.1.4安全施工费　1.17　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　　　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　台依水库-三水厂管道　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.20　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　0.91　1.1.4安全施工费　1.17　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　　　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　工艺管道　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.29　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　1.76　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　照明工程　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.29　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　1.76　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　工艺配电　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.29　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　1.76　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　高压配电工程　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.29　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　1.76　1.1.4安全施工费　2.37　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　　暂列金　　　1规费　　　1.1安全文明施工费　　　1.1.1环境保护费　0.20　1.1.2文明施工费　0.59　1.1.3临时设施费　0.91　1.1.4安全施工费　1.17　1.2工程排污费　0.20　1.3住房公积金　0.48　1.4危险作业意外伤害保险　0.10　1.5社会保障费　1.52　2税金　10.00　合计:1+2　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1工料机汇总表序号工料机编码名称、规格、型号单位数量单价(含税)单价(除税)合价(除税)税率备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：(名称)(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)：(签字)154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第六章图纸另附。第七章技术标准和要求1一般规定1.1基本情况1.1.1工程概况本工程为乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程，铺设管道全长约12km，新建台依泵站1座。1.1.2施工条件与总体布置（1）场内外交通项目区内已修村村通公路，交通比较方便。（2）施工供电农电网电力供应充足，村外工程只需架设部分临时供电线路，或自行发电，可满足施工要求。配置小型发电机，以供施工使用。（3）施工排水若遇雨季可以配相应的潜水泵抽排基坑水。（4）施工占地施工占地按国家土地使用的有关政策执行。1.2合同项目和工作范围1.2.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容承包人应负责完成的工程包括：施工标：乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工。具体工作内容详见《工程量清单》。承包人还应负责完成上述工程必须的施工临时设施的布置、管理及拆除，下列临时设施的费用包括在永久工程项目单价中，发包人不另行支付。（1）施工用电系统（2）施工用水系统（3）施工通讯系统（4）工地试验室（5）堆（弃）料场（6）现场临时卫生、安全设施（7）污水处理系统154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.2.2发包人承担的工程项目和工作内容（1）合同中已写明的建设场地和施工场地的征用、搬迁和移民安置。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划(1)发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。(2)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。(3)发包人应向承包人提供3份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后14天内提供给承包人。(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前7天提供给承包人。(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前7天提供给承包人。(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前7天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前7天提供给承包人。(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。1.3.4施工图纸的修改(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7-14天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后7-14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前7-14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1)作业和相应节点编号；2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3)持续时间；4)最早开工及最早完工日期；5)最迟开工及最迟完工日期；6)总时差和自由时差；7)主要项目施工强度曲线；8)附需要资源和说明。(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4施工总布置设计(1)承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后7-14天内批复承包人。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。(3)承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：1)同意按此执行；或2)按修改意见执行；或3)修改后重新提交；或4)不予批准。(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7-14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1发包人提供的材料(1)材料供应计划承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。(2)材料交货验收承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。1.5.2发包人提供的工程设备154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1(1)承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的7-14天内批复承包人。(2)由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前10天内到货。提前超过10天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。(3)监理人应在设备到达卸货地点的24小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知(到货后)12小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。(4)由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和(或)要求发包人支付增加的费用。(5)工程设备的交货验收：1)由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。2)若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。3)若合同约定由发包人(或供货商)发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人，并对每批材料是否合格作出鉴定；3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。(2)不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1(3)代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备(1)承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加段的费用和工期延误由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。(4)工程设备的订货、交货计划。(5)其它说明。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.7.2季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：(1)季、月工程量及其施工面貌。(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.3月、周进度报告(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；2)月完成的工程面貌图；3)材料实际进货、消耗和库存量；4)现场施工设备的投运数量和运行状况；5)工程设备的到货情况；6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；10)环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2)上周实际完成工程量统计；3)下周计划完成的工程量；4)要求监理人协调解决的主要问题。1.7.4进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1)质量检查机构的组织框图；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/12)质量检查的岗位设置及检查人员名单；3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5)质量检查记录及验收单格式。(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人(或监理人)应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。(2)承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和(或)监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)的规定。(2)各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。(3)各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括(不限于)：1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2)监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3)施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4)质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5)施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；6)质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；7)验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/18)监理人指示提交的其它竣工验收资料。(4)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。(5)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第10条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计量(1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/11.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第13条的约定投保以下险种：(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；(5)施工设备险(由承包人负责投保)。1.12.2保险费用(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第13条约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。(3)承包人管辖区内的第三者责任险，应由承包人根据本合同通用合同条款第13条约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂估价)的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目(1)进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，包含在各项工程单价中，不另行支付。(2)退场费154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，包含在各项工程单价中，不另行支付。(3)保险费发包人按本章第1.12节规定支付。(4)其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/12技术标准及规范凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1第八章投标文件格式正本（或副本）（项目名称）施工招标投标文件投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1评分、评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围P～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～P注：投标人应按照“评分标准”编制评分因素索引表，否则在“投标文件的完整性”评审赋分时将酌情扣分。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、资格审查资料154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6、（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：手机：注册证编号：身份证号：2技术负责人姓名：手机：身份证号：3工期1.1.4.3天数：日历天4缺陷责任期1.1.4.5154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：与投标有效期相同。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明和授权委托人身份证复印件。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1四、投标保证金将投标保证金电汇凭证复印件粘贴此处。附基本账户开户许可证明154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1五、已标价工程量清单六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。2.图表及格式要求：附表一拟投入的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三进度计划附表四施工总平面图154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1附表二：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三：进度计划1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表四：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等。本次投标拟投入人员相关信用档案内容由投标人登陆山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，不得随意增改，放入（五）相关资料的复印件中。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级项目经理营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本、资质等级证书副本、安全生产许可证、信用信息公开证明（本次投标信用档案内容由投标人登陆山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，不得随意增改）等复印件，并加盖公章。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（二）近3年（2015-2017年）财务状况表1、财务状况表名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润2、拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式）（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。投标人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供，资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。说明：1、类似工程:见投标人须知前附表。2、从山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，放入（五）相关资料的复印件中；3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（四）正在施工的和新承接的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注说明：1.类似工程:见投标人须知前附表。2.从山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，放入（五）相关资料的复印件中；3.本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax) 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程施工招标文件SDGP371083201902000052/1（五）相关资料的复印件序号名称备注1营业执照2安全生产许可证3资质证书4近3年（2015-2017年）经审计的财务会计报表含流动资金来源证明5项目经理注册建造师证、身份证、社会保险证明、安全生产考核合格证、项目经理的社保缴纳证明水行政主管部门颁发B证6联合体（如有）的有关证明材料7企业主要负责人安全生产考核合格证8委托代理人身份证及社会保险证明9技术负责人身份证、职称证、社会保险证明10专职安全生产管理人员身份证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证水行政主管部门颁发C证11质量管理人员身份证、质检员证、学历证、社会保险证明12财务负责人身份证、会计证、社会保险证明13正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）14基本账户开户许可证15认证体系证书16法律文书17其他，各类获奖证书、信用等级证书等……18《信用信息公开证明》154山东水务招标有限公司"(0535)6203849（Fax)'