2021年水电安装包工合同书.doc

2021年水电安装包工合同书撰写人：___________日期：___________ 2021年水电安装包工合同书业主（以下简称甲方）：黎安安联系电话：施工队（以下简称乙方）：杨军联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。一、工程概况工程地址：天一康园g栋702房使用面积：___平方米二、价格清包工费：___元。其中包括水电改造，洁具___.灯具___，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：___元；2、水试压成功，付___元；2、电改造完成后付___元；3、灯具___完成，付___元；4、保修金___元，从竣工之日起___月后支付。第9页共14页 四、施工1、甲方须向乙方提供水电图纸共___张，并负责交底工作。2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；4、施工质量将按照如下进行验收。五、材料1、乙方应提前___天向甲方提供需购材料清单，甲方应在___天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；5、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；7、乙方应做好对施工完成成品的保护工作；8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。第9页共14页 六、工期从___年___月___日起至___年___月___日止，工期为___天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费___元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化；2、垃圾应日日清；3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的___复印件；2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；4、乙方应具备在___市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；5、乙方指定由杨军为工地现场负责人，为替补负责人；7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；第9页共14页 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；2、现场禁止吸烟；3、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修；2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在___小时内赶到并维修；3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同争议1、出现争议甲乙双方应先协商；第9页共14页 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、附加条款1、2、3、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章：黎安安乙方签章：杨军签约日期：___年___月___日签约日期：___年___月___日一、给排水管道1.基本要求a.给排水管材、管件的质量必须符合标准要求，排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材。b.施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。c.排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道。第9页共14页 d.管外径在___mm以下给水管的___，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的___mm处应设管卡，管卡___必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，___完毕应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。e.___的各种阀门位置应符合设计要求，便于使用及维修。f.所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应符合要求。g.各种管道不得改变管道的原有性质。2.验收要求和方法a.管道排列应符合设计要求，管道___应固定牢固，无松动，龙头、阀门___平整，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。b.管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。c.水管___不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于___mm，用钢卷尺检查。四、电气1.基本要求a.每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于___ma，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。第9页共14页 b.导线的敷设应按装饰设计规定进行施工，线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择，低压电气的___应按国家现行标准和___市有关规定进行。c.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设，并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时，管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的___%，管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得___在同一管道中。d.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和，各分路线的容量不允许超过进户线的容量。e.接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于___mω。f.进户的pvc塑料导线管的管壁厚度应不小于___mm。g.电暖器___不得使用普通插座，不得直接___在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。h.插座离地面应不低于___mm。线盒内导线应留有余量，长度宜为___mm，接线时相线进开关，零线直接进灯头，螺口灯头相线不应接外壳，照明灯开关距地高度宜为___mm，开关不宜装在门后。第9页共14页 i.吊平顶内的电气配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。使用软管接到灯位的，其长度不应超过lm。软管两端应用专用接头与接线盒，灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。2.验收要求和方法a.工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验收，需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。b.面向电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应___牢固。采用目测和手动的方法检查，并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。c.导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定，并用钢卷尺进行检查。表1导线与燃气管道间隔距离mm类别导线与燃气管之间距离电气开关接头与燃气管间距离位置同一平面=1=50不同平面=0d.施工完毕，应进行电器通电和灯具试亮试验，验证开关、插座性能是否正常。第9页共14页2021年水电安装合同书范本第14页共14页 水电___施工合同建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年月日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《___经济合同法》和《建筑___工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整第14页共14页 1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日竣工日期：年月日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得超过___个小时以上时；停水停电停气（4）工程款未按时支付；第14页共14页 （5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得___%。回答人的补充___062807:49第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）___有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；第14页共14页 （6）___施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）___工程竣工验收工作。2.乙方：（1）做好施工___管理及向甲方提供工程进度情况；（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；（4）遵守地___府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第14页共14页 范文仅供参考感谢浏览第14页共14页