前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工.doc

前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工招标文件（招标编号：DLZBZF2017-03-1）招标人：大连生态科技创新城管委会招标代理机构：大连钿鳌电力工程招标投标有限公司日期：二〇一七年七月 前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工招标公告大连钿鳌电力工程招标投标有限公司受大连生态科技创新城管委会的委托，对前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。一、项目编号：DLZBZF2017-03-1二、招标内容：新建内径2.2*2.3mm隧道40米，新建隧道井4座,内径2m砼顶管亘长37m，顶管临时工作区一处及隧道照明等内容（具体内容详见招标文件及工程量清单）。三、采购预算：132.842万元（若投标人的投标报价超过预算价，按无效投标处理）。四、投标人的资格：（一）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上且国家电监会颁发的电力承装、修、试三级及以上资质的独立企业法人，无在处罚期内的不良行为记录。（二）项目经理要求：具有机电工程二级(含)以上注册建造师资格，,无处罚期内的不良行为记录，无负责的在建项目。注：1.经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目；  2.截至2017年8月30日经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。 五、报名及招标文件发售时间：自2017年8月10日至2017年8月16日每天9:00-11:00,13:00-16:30（北京时间，公休日、节假日除外）在大连钿鳌电力工程招标投标有限公司（大连市沙河口区中山路385号411室）发售招标文件，500元/套。六、报名要求：（1）有意投标的供应商（投标单位）必须在大连市公共资源交易平台进行会员注册。供应商入库流程：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=af279927-7b88-40ca-9e68-6b8aa015b4b8&categoryNum=073003（2）电子标的项目供应商（投标单位）需要办理CA锁，使用投标工具制作投标文件，并在投标文件中使用CA签章。（3）CA锁办理流程：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=bd989ebc-3456-4e3e-a396-b749cedae2ae&categoryNum=073003（4）平台操作手册：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/xzzx/（5）招投标工具下载：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/rjxz/（6）供应商（投标单位）通过市公共资源交易平台进行会员登录并在“填写投标信息”菜单中进行网上报名。（7）通过大连市公共资源交易平台申请购买招标文件的投标单位在购买招标文件时请携带公共资源交易平台网上报名回执码、企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本（三证合一不需提供）、税务登记证副本（三证合一不需提供）、资质证书、项目经理资格证明、法定代表人证书或委托代理人证明原件,及以上所有证件相应复印件一套（复印件须加盖公章），经资格初审（仅限于购买招标文件）合格后可购买招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。七、接受投标文件的时间与地点：2017年8月31日9：00至9：30（北京时间）大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心第3受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。八、投标截止时间、开标时间与地点：2017年8月31日9：30时（北京时间）大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心开标室（3）（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。九、招标人：大连生态科技创新城管委会十、采购代理机构：大连钿鳌电力工程招标投标有限公司联系人：于女士            电 话：0411－82613806       目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章工程建设要求第四章图纸第五章工程量清单第六章投标文件部分格式第七章评标细则 第一章投标须知前附表及投标须知一.投标须知前附表19.投标文件撤回及修改前附表（一）五.开标前附表（二）20.开标一般规定前附表（三）21.开标程序前附表（四）六．评标前附表（五）22.评标一般规定前附表（六）23．符合性审查二.总则24.评标程序01．使用文字种类25．现场询标02．使用货币种类26．细微偏差修正03．建设资金27．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七.授予合同05．投标资格28.中标通知书06．投标有效期29.授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场30．签订合同08．投标人投标保证金31．招标代理服务费09．中标人履约保证10.工程量清单三.招标文件11．招标文件组成12．招标文件解释及澄清13．招标文件修改四.投标文件14.投标文件组成15.投标文件格式16.投标报价17.投标文件密封及标志18.投标文件提交 一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工2建设地点金虹东路至大东沟66KV变电站3建设规模及招标范围新建内径2.2*2.3mm隧道40米，新建隧道井4座,内径2m砼顶管亘长37m，顶管临时工作区一处及隧道照明等内容（详见工程量清单）。4合同价款约定方式固定价格合同：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。5采购预算132.842万元（若投标人的投标报价超过采购预算，按无效投标处理）。6质量要求质量目标：合格；执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。7工期要求20日历天。8资金来源自筹9投标人资质等级要求（1）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上且国家电监会颁发的电力承装、修、试三级及以上资质的独立企业法人，无在处罚期内的不良行为记录；（2）项目经理须具有机电工程二级(含)以上注册建造师资格，无在处罚期内的不良行为记录。注：1.经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目；2.截至2017年8月1日经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。10资格审查方式资格后审。11投标报价计价方式：工程量清单计价；其它说明：投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中。12投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）。13投标保证金金额投标人采用电汇、支票或汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）提供投标保证金，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。投标保证金金额：26000元。 递交截止时间：2017年8月30日16:30时。（如以支票形式递交，请在保证金到账截止时间前两天递交）递交地点:大连钿鳌电力工程招标投标有限公司财务部，若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标)。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连钿鳌电力工程招标投标有限公司；开户行：工行中山路支行；开户帐号：3400053619000002847”（以到帐时间为准）。14答疑及踏勘现场答疑会、踏勘现场时间、地点：无。注：踏勘答疑时各投标单位相关人员需携带招标文件及清单等资料到场。15投标文件份数及要求投标文件分投标函件、技术标书、商务标书三部分，投标文件必须胶封。并将投标函件、商务标书和技术标书胶封形式装订成一册；投标文件份数：正本一份，副本四份。其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封的责任；2、以上文件要求统一放入一个密封的文件袋（箱）内，封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。16投标文件提交地点及时间收件人：大连钿鳌电力工程招标投标有限公司；地点:大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心第3受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号）；截止时间:2017年8月31日9时30分。17开标开始时间:2017年8月31日9时30分；地点:大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心开标室（3）（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。18评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人；本项目由评标委员会按综合得分由高至低推荐中标候选人。19履约保证中标人提供的履约担保金额为：合同价款的10%；形式为银行保函、支票、汇票。20主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合招标文件技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料； 2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明或更改招标人要求的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准的，一旦中标，中标人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。21工程款支付方式1、预付款：无；2、进度款：无；3、结算款：工程竣工验收合格后，经大连生态科技创新城管委会审核支付至结算总价款的95%；4、保修金：结算价款的5%作为质量保修金，保修期（按国家规定）满后一次性全部结清（无息）。注：本工程结算价款以大连生态科技创新城管委会最终审定值为准。22规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、工伤保险。2、供应商投标报价中工程排污费、社会保障费、住房公积金应按本企业取得的2015年度或2016年度《辽宁省施工企业规费计取标准》计取。3、供应商投标报价中的工伤保险，单独列项计入工程总造价，按《关于<施工企业规费计取标准>的有关问题的通知》(辽建价发[2015]9号)执行。4、税金：按《关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知》（辽住建[2016]49号）文件的标准计算税金。23投标函件1、法定代表人资格证明书；2、投标文件签字授权委托书；3、投标函；4、投标保证金；5、投标承诺书、项目经理承诺、造价工程师承诺；6、资质证书、营业执照、法人代码证、税务登记证、组织机构代码证等相关资格证明文件。24技术标书1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、对设计图纸、工程量清单及施工管理的合理化建议；10、新技术应用与承诺（应针对本项目实际来编制）；11、其它材料。 项号内容说明与要求25商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单位工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表；12、主要材料价格表。业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）；2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）；3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）；4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）；5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）；6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）。26工程价款调整条件发生了经发包人大连生态科技创新城管委会核准的工程变更，并引起工程造价增减的项目：1、工程造价增加在合同价3%（含3%）之内的，不予调整，增加超过合同价3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整；2、具体工程造价调整方法，按本文本第二章“合同条款”第21条“补充条款”约定执行；27工程价款调整方式发生了经发包人大连生态科技创新城管委会核准的工程变更，相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定：1、合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；2、合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；3、合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的2008《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报大连生态科技创新城管委会审核确认；4、具体分部分项综合单价、措施项目费用确定方法，按本文本第二章“合同条款”第21条“补充条款”约定执行。 项号内容说明与要求28投标报价风险1、投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标综合单价将不会因市场变化因素而得到调整；2、投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付；3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付；4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人根据现场踏勘情况确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议或对招标人发出的补疑文件无异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程的所有内容并保证更新改造后通过具有检测技术服务资质的机构的检测验收，投标人自行承担由此带来的风险。招标人不再额外增加费用。29招标代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付。中标人在领取中标通知书时须向本项目的招标代理机构（大连钿鳌电力工程招标投标有限公司）支付代理服务费；30发售招标文件1、发售地点：大连钿鳌电力工程招标投标有限公司（大连市沙河口区中山路385号411室）2、招标文件售价：每套500元，售后不退3、联系人：于昱晴4、联系电话：0411-82613806传真：0411-826138075、E-MALL：dldlzb@163.com 二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。招标文件费500元人民币/套，售后不退（无论中标与否）。5．投标资格5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2本项目不接受联合体投标。6．投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人应根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人、勘察单位、设计单位、预算编制单位澄清的问题，应于答疑会议之前至少提前1 天（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于前附表14条中确定的时间及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第13条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签字合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可于前附表14条中确定的时间及地点参加现场踏勘。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此做出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人采用支票或汇票、银行保函或大连市企业信用保证有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式详见第六章）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）提供投标保证金，投标人应该投标截止时间前提供投标保证金。8.3对未中标单位的投标保证金，在中标通知书发出后5日内，投标单位凭交付凭证到大连钿鳌电力工程招标投标有限公司办理投标保证金退还手续。中标单位在收到中标通知书与招标人签订采购合同后，持采购合同和投标保证金收据到招标代理退还投标保证金。8.4收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.5招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.5.1弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标。8.5.2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件。8.5.3因中标人过错被废除授标。8.5.4中标人未能在规定期限内提交履约保证或签订合同协议。8.5.5法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9．中标人履约保证9.1合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。 9.2履约保证可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或大连市企业信用保证有限公司出具的履约保函（格式详见第二章）或有资质的保证公司出具的履约保函。9.3履约保证将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。9.5若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。10.工程量清单10.1招标范围之内的所有分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单。三招标文件11．招标文件组成11.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第12条、第13条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。12．招标文件解释及澄清12.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。12.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前至少提前1天（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。12.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。12.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。12.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。13．招标文件修改 13.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。13.2补充通知备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后1日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。13.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。13.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四投标文件的编制14．投标文件的组成14.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。14.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。15．投标文件格式15.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可做出不利于该投标人的评价。15.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。15.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）签字并盖章，并加盖投标人法人公章。15.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。15.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。15.6投标文件经济标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由相关专业造价工程师（或一级造价员）签章确认，同时加盖投标人法人公章，投标人委托其他造价咨询公司完成工程量计价的须附与该造价咨询公司签订的委托合同。否则视为无效投标文件。16.投标报价16.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用： （1）直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；（2）间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和管理费；（3）利润和税金；（4）为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；（5）直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大建委发（2008）75号文件和大连市工程造价主管部门的相关规定执行。16.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据设计文件、现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。16.3投标报价的规则16.3.1投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照2008《辽宁省建设工程计价依据》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受。16.3.2工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。16.3.3投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素。16.3.4招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准。16.3.5不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等。16.3.6投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用。 16.3.7报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。16.3.8水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付。16.3.9本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。16.3.10施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。16.3.11投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负。16.3.12投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便。16.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。16.5投标报价要求16.5.1本工程采用固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据施工现场实际情况编制的。如在具体施工中由于工程变更、签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。16.5.2投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中。16.5.3投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格、人工费变动和各种税费、施工措施费用等。16.5.4分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。16.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。17．投标文件封装及标志17.1投标文件应按本招标文件投标须知前附表第15项要求进行封装。17.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。17.3投标文件若未按规定进行封装、密封及标志，招标人不承担投标文件错投错放或提前开封、错开标书的责任。 18．投标文件提交18.1投标人应于《投标须知前附表》中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至《投标须知前附表》中确定的地点和接收人。18.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。19．投标文件撤回及修改19.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。19.2投标人撤回或修改投标文件的通知，应按本招标文件第17项的规定进行标志及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。19.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五开标20.开标一般规定20.1投标人应按《投标须知前附表》规定的时间、地点参加开标会议（另有约定的除外）。20.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。21.开标程序开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下：（1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的《投标文件》正本，宣读 投标单位总报价、工期、质量标准及投标文件的其他主要内容；（8）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时应当众予以拆封、宣读；（9）投标人代表及开标工作人员在《开标记录表》上签字确认；（10）开标会议结束。六评标22．评标一般规定22.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。22.2评标委员会须按法律法规规定及投标须知前附表中第18项所述评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。22.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。22.4开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。22.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。23．符合性审查23.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：（1）投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议；（2）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；（4）投标文件未按招标文件规定要求进行密封；（5）法律、法规规定的其它情形。23.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件： （1）投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字或未加盖投标人法人章；（2）投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；（3）投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；（4）投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、主要材料价格表、施工组织设计、项目经理简历及证明书等主要内容不全；不符合投标文件编制要求的。（5）没有提供有效的资质证明（资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）、外埠企业入辽备案手续、安全生产许可证、企业有效《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料；（6）采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用造价咨询企业）注册造价师（或一级造价员）印章的；（7）投标价格：投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标且未以其他弄虚作假方式投标；不同投标人的投标文件内容、数据不存在大量雷同；投标报价未高于采购预算且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%，不存在投标人恶意哄抬标价的或低于成本价竞标。投标总价未严重偏离合理报价；（8）同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价的；（9）投标人拒绝对细微偏差做出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；（10）投标文件中的报价及其他内容均须按照国家及行业主管部门相关法律法规规定执行；（11）法律、法规规定的其它情形。23.3招标人或评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据。招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。23．4 评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。24.评标程序24.1监督人员宣读评标纪律。24.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请评标专家填写评标专家承诺。24.3介绍评委，推选产生评委会主任。24.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评标程序、废标条件等。24.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人。24.6请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩。24.7评委会主任组织进行评审意见汇总，编写《评标报告》，当众宣读，全体评委签字。24.8监督人员填写评委测评表，评委填写投标人测评意见。24.9评标会议结束。25.现场询标及澄清25.1评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。25.2评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。25.3评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签字确认。25.4投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人做出的澄清将不予采纳。26．细微偏差修正26.1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 26.2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。26.3修正调整后的内容经投标人代表签字确认后有效。26.4投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值（招标人有特定要求的除外）小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。27．投标文件的评审、比较和否决27.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。27.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。27.3评标委员会依据本须知前附表第18项规定的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。27.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七授予合同28．中标通知书28.1招标代理人应当在规定时间内向招标人提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经招标人审查通过后，方可发放“中标通知书”。28.2中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。28.3中标公告详见《大连市政府采购网》。29．授标及废除授标 29.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。29.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。29.3中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标的方式处理。29.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金；（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿；（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。30.签订合同30.1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签字文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2中标人如不按本投标须知第30.1条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，招标人在报请招标投标监督管理机构同意下，由评标委员会依序推荐其他候选人或由招标人重新组织采购。30.3招标人如不按本招标第30.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。30.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签字页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力； （2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。30．5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。31.招标代理服务费31.1.招标代理人向中标人收取代理服务费。31.2.招标代理服务收费标准:招标类别费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100--5001.1%0.8%0.7%500--10000.8%0.45%0.55%1000--50000.5%0.25%0.35%注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.5％＝1.5万元（500-100）万元×1.1％＝4.4万元（1000-500）万元×0.8％＝4万元（2000-1000）万元×0.5％＝5万元合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）31.3.本次招标代理服务费按工程招标标准向中标人收取。 第二章合同条款（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管局 第一部分合同协议书发包人（全称）：大连生态科技创新城管委会承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工。2.工程地点：金虹东路至大东沟66KV变电站。3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹资金。5.工程内容：详见工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号： 第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中的“通用合同条款”部分。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。 第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：； 发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按《通用合同条款》约定排序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，费用自负。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。 3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师： 姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。（2）发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工 合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。 7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围 关于变更的范围的约定：。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式2、总价合同。总价包含的风险范围：①、投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。②、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。③、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。④、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。风险费用的计算方法：投标报价中自行计算。风险范围以外合同价格的调整方法：按投标须知前附表“第26条补充条款”调整。不可抗力因素调整方法详见“通用合同条款”约定。3、其他价格方式：不采用。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本项目无预付款。12.3计量 12.3.1计量原则工程量计算规则：2008《辽宁省建设工程计价依据》。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：预付款：无；进度款：无；结算款：工程竣工验收合格后，经大连生态科技创新城管委会审核支付至结算总价款的95%；保修金：结算价款的5%作为质量保修金，保修期（按国家规定）满后一次性全部结清（无息）。注：本工程结算价款以大连生态科技创新城管委会最终审定值为准。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。 15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按国家规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。 16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以国家有关部门认可为准。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向大连建设经济仲裁中心仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。21.补充条款21.1本项目工程价款最终按大连生态科技创新城管委会审定额结算。21.2工程结算价款审定方法：21.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。21.2.2发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：当0≤(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；当(B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；当(B－A)/A×100%<0时，工程结算价款＝B。（1）A为合同价。（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由大连生态科技创新城管委会按发包人确认的实际完成的工程变更数量，依据下述21.3条和21.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。21．3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。21.3.1分部分项工程综合单价21.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。21.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人依据2008《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报大连生态科技创新城管委会审核确认。（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。21.3.2材料费用21.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。21.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报大连生态科技创新城管委会审核确认。 21.4措施项目计价确定原则21.4.1可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照21.3.1确定原则计算；21.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用；当此项措施费随着其他工程项目的增减而变化的，均按分部分项工程造价变化比率调整。21.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述21.3.1.2（2）、21.3.2.2、21.4原则调整。21.6合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。21.7本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注 附件3：工程质量保修书发包人（全称）：大连生态科技创新城管委会　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人实际承包施工范围的全部工程内容。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4)供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；(5)装饰装修工程为2年；(6)其他项目保修期限约定如下：。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3． 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注 附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 承包商履约保函（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）1.银行出具的履约保函格式致：鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已与（委托人名称）（以下简称“委托人”）就（招标工程项目名称）签订了合同（下称“合同”）；鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，并无条件受本保证书的约束。承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人或负责人：（签字或盖章）地址：邮政编码：日期：年月日 2.大连市企业信用保证有限公司出具的履约保函格式（招标人）：　　鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称投标人）于＿＿年＿＿月＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约保证函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金保证：　　一、保证责任的情形及保证金额　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承保证证责任：　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿。（即主合同履约保证金金额）　　二、保证的方式及保证期间　　我方保证的方式为：连带责任保证。　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。　　如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。　　三、承保证责任的程序　　1．你方要求我方承保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。　　如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承保证证责任。　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承保证证责任。　　四、保证责任的终止　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物工程服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。　　4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承保证证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。　　五、免责条款　　1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承保证证责任。　　2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。　　3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承保证证责任。　　六、争议的解决　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。　　七、保函的生效　　本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人：（公章）　　年月日 第三章工程建设要求项目编号：DLZBZF2017-03-1项目名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工一、工程建设标准二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求三、项目管理班组及生产操作人员要求四、主要材料的技术标准要求 一、工程建设标准1.本技术标书编制时参照的主要标准和规范有：（1）GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（2）GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（3）GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》（4）GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（5）GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（6）GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（7）GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》（8）GB50054-95《低压配电设计规范》（9）GB50052-95《供配电系统设计规范》（10）GB50217-94《电力工程电缆设计规范》（11）GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》（12）GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规范》（13）GB50300-2001《建筑工程施工质量验收规范》（14）GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（15）GB50203-2002《砌体工程施工及验收规范》（16）GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》（17）JGJ144-2004，J408-2005《外墙保温技术规程》2.相应规范标准：1）书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切细节作出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标方所有与本项工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的中国国家和电力行业标准，或相应国际标准的有关条文。2）系统中所需的某些设备和产品尚没有中国国家或行业制作标准时，将参照执行国家同类产品标准或业主认可的国际标准或行业标准和规范。3.敷设及选择按国家标准要求：1）敷设施工完后要给电缆挂供电局统一规定的耐腐蚀的电缆标志牌，标志牌的装设应符合下列要求：a)缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、电缆桥架、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。电缆中间接头何终端头还应悬挂标有电缆头制作人编号和施工日期的标记牌。b)牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号，标志牌的字迹迎清晰不易脱落。c)牌规格宜统一。标志牌应能防腐，挂装应牢固。 2)直埋敷设时，要将电缆置于粉煤灰混凝土电缆槽内，直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或经筛过无石子的砂子，然后上面盖以混凝土盖板。最后回填电缆沟时，回填土要分层行市。电缆直埋敷设于有汽车经过的道路时，将电缆穿于DN150涂塑钢管内，涂塑钢管的两端宜伸出道路路基两边1m。3)电缆每50米及电缆过道、转弯、跨越处要设标志桩，指明电缆敷设路径及方向。在人行道或沥青道路上的标志桩为与地一平的钢制标志桩。在绿化带内的标志桩为露出地面的100×100×500的混凝土标志桩。4)进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。5)敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板。必要时，尚应将盖板缝隙密封。6)头制作采用双接地工艺和冷收缩材料。两端电缆头利用变电所的各自接地网，在电缆的中间有接头处，电缆的铠装、金属屏蔽层应各自有良好的电气连接并相互绝缘；在电缆的终端头处，电缆的铠装、金属屏蔽层应分别引出接地线并应良好接地，其接地电阻不应大于10欧姆。7)外制作电缆终端头时，其空气相对湿度宜为70%及以下；当湿度大时，可提高环境温度或加热电缆。制作电缆终端与接头过程中应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在有雾或雨中施工。8)施工完后应校核电缆两端所挂铭牌是否相符。电缆终端头相位颜色应明显，并于电力系统的相位负荷。9)额定电压的选择U0-8.7kv设计时采用电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压，依据《高压电缆选用原则》DL/T401-2002。4.其它:1)本工程施工图需经大连供电公司有关部门审批，批准同意后方可施工。2)本工程的隐蔽工程需经本工程的监理部门验收，验收合格签证后方可掩埋。3)本工程竣工后，送电前需经国网辽宁省电力有限公司大连供电公司检修公司配电运检工区及配电运行部门验收，验收合格资料齐全后方可送电。4)本工程施工质量标准应遵照现行的《电气装置安装工程验收规范》和有关规程的规定执行。5)本项目接入（系统）电力线路路径涉及其他公共或专用设施及附属物时，用户需取得相关管理部门及其产权所属单位（个人）的书面审批意见，并依法办理相关手续，方可进行施工，遇有更变时，需重新办理相关手续。6)在供电设施上发生事故引起的法律责任，按供电设施产权归属界定责任范围。 7)所内照明按常规涉及，如能满足涉及照度要求，灯具可按用户意见选购。8)敷设的接地网须与主楼的接地网可靠并接，连接点不应少于两处。9)所有设备的金属外壳及电缆支架均须与接地网电焊焊接，焊接处应作防腐处理。10)所有电缆在地面上部分均须穿保护管至电缆沟内敷设。11)凡属业主需要而增加的工程项目且影响本设计的，需得到设计认可后，由相关部门和施工单位现场研究实施。12)电气安装部门应协助指导建筑施工部门完成好与电气设备安装相关的隐蔽工程。13)变电所进出通道要通畅，以满足消防和电气设备运输的需要。14)未尽事宜参照有关验收规范及用电管理部门批复意见执行。5.主要设备、材料生产厂家的要求：1)本工程所用设备、电缆生产厂家，必须提供生产许可证、检验报告、型式试验报告等合格证书，并在投标文件中提供复印件。2)本文件中对设备、电缆生产厂家的要求，“推荐选用”并非对生产厂家的指定，但投标单位应在其中一家选择报价。投标文件中所报设备、电缆生产厂家在施工中不得更换。如中标单位不在推荐厂家中选择产品的，招标人有权要求更换。说明：1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。1）提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。2）本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。3）本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 二、关键技术和工艺、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求1.电气设备安装前，做好设备基础型钢、焊接、校正工作，符合设计图纸要求，设备表面无锈蚀、碰撞凹凸现象。安装后应按照产品使用说明书进要求。2.接地体与接地的选择和连接要满足GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》技术要求。3.电气设备安装要固定牢固，机构操作灵活，配件齐全，进行现场调试。4.电缆施工隐蔽项目是关键部位：重点是电缆接头制作的工艺。（1）制作电缆终端与中间接头要求从剖切电缆开始，应连续操作直至完成。尽量缩短绝缘暴露时间，不得损伤线芯和保留的绝缘层。（2）铜带屏蔽和钢铠在塑料护套内端部必须良好接地。（3）低压电缆每相铜层屏蔽和钢铠应锡焊接地线，有通过零序CT时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘。（4）中间接头采用双接地工艺和冷缩材料。5.开闭所基础主体也要按照建筑工程施工规程施工。6.投标人认为其他方面应考虑的重点、难点。7.隐蔽工程必须由发包方，监理，承包方共同签字认可新技术新工艺新材料应用要求1.敷设机具及电缆放线架应放置稳妥，钢轴强度和长度应与电缆的重量和宽度相配合。2.接线端子采用六角钳口压钳压接。施工机械设备要求满足施工安装要求。办公设备检测设备要求满足施工安装要求。审核人签字姓名徐连成单位大连钿鳌电力工程招标投标有限公司职称高级工程师签字 三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级机电工程二级及以上注册建造师资格技术职称中级及以上职称技术负责人技术职称中级及以上职称专业及学历电气安装类、大专及以上工作年限三年以上工作经验其他管理人员要求施工员持证上岗，2年以上工作经验。安全员持证上岗，2年以上工作经验。质检员持证上岗，2年以上工作经验。档案员持证上岗，2年以上工作经验。材料员持证上岗，2年以上工作经验。造价员持证上岗，2年以上工作经验。生产操作人员要求1.施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》，其中：电工、架子工、电焊工、司机等特种作业人员持证率应达必须达到100%；其它专业作业人员持证率应达必须达到80%以上。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。3、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。4、中标后未经招标人允许擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，缺1人次不到位的罚款5-10万元。 四、主要材料的技术标准要求编号材料名称技术指标单位品牌、厂家、规格、型号备注1水泥普硅水泥32.5Mpa等Kg大水、小野田、二水2商品混凝土C20、C30等m3大连亚细亚混凝土大连金和混凝土大连阿尔宾混凝土34567891011有关要求：1）以上主材的参考品牌作为投标人参考，投标人提供的主材应为参考品牌中的一种或不低于以上品牌档次标准。2）招标人对材料（设备）的颜色、款式的采购不满意时可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购；对给出参考价格的材料,招标人对中标单位采购不满意时,招标人保留按参考价自行采购的权利。3）中标人施工时所提供的主要材料、设备等，应向招标人和监理工程师提供相关产品说明书、检验报告、产品等级证明等；4）所有材料、设备、器具等均应为环保产品；5）招标人保留按不超过中标单位报价重新调整主材及设备的权利。 第四章图纸（另附）项目编号：DLZBZF2017-03-1项目名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工 第五章工程量清单（另附）项目编号：DLZBZF2017-03-1项目名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工 第六章投标文件格式投标文件密封封面投标项目名称：投标文件分类：【】投标函件【】技术标书【】经济标书投标人全称（法人章）：法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字：投标人地址：邮编：投标联系人：办公电话:手机：文件开封时：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。 正(副)本建设工程投标文件（投标函件）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字：联系人：电话：手机： 目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签字授权委托书三、投标函四、政府采购投标保证金保证五、投标承诺书（投标单位、项目经理承诺、造价工程师承诺）六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日，经营期限：资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签字上述工程的投标文件、进行合同谈判、签字合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日 二、法定代表人授权书兹授权(委托代理人姓名)(身份证号）为我方委托代理人，参加政府（项目名称、包号）（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。法定代表人签字或盖章被授权人签字投标人公章注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。3、不得使用其他印章或电子制版签名。 三、投标函致：1、根据你方招标工程项目(项目名称、包号)（项目编号)的招标文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)元（RMB元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交上述总价%的履约保证。6、本投标有效期为自开标日起90个日历日。7、我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。8、我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。9、我方已按招标文件规定交纳了投标保证金,并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。10、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。投标人代表签字投标人名称投标人公章日期 注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。4、不得使用其他印章或电子制版签名。 小型和微型企业产品报价说明表（如有）序号货物名称型号/规格制造厂名称数量单位数量单价小型企业微型企业合计合计123…总计说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”；4、未填报本表或未提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。投标人名称：投标人公章：投标人代表签字： 四、投标保证金保函（一）投标保证金保函（银行）开具日期：致：(采购人)本保函为（投标人名称）（以下简称“投标人”）(项目名称、包号)（项目编号）提供的投标保函。（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：1.在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或2.在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；本保函自开标之日起90个日历日内有效。出具保函银行名称出具保函银行公章签字人姓名和职务签字人签名出具保函银行地址出具保函银行电话出具保函银行传真注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。 （二）政府采购投标担保函（担保公司）编号：（采购人）：鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、包号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：一、保证责任的情形及保证金额（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：1.在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；2.在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。三、承担保证责任的程序(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。（二）一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：四、保证责任的终止(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。五、免责条款（一）依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 （二）你方对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。六、争议的解决因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人（公章）：大连市企业信用担保有限公司年月日 五、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了（工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意高高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。 10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签字施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投标人（法人章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日 项目经理投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。承诺人签字：身份证号码：项目经理证书编码：办公电话：手机：年月日 造价工程师投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）或投标人委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或一级造价员），近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。承诺人（印鉴）：身份证号码：造价师资格证书编码：办公电话：手机：年月日 六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、投标单位有效《辽宁省施工企业规费计取标准》2、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等）3、投标人有效信用报告、有效管理体系认证、投标人获奖证书（如有）。4、《中小企业认定证明》原件（如有）注：提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函，以及企业所在地县级（含县级）以上的中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。 正(副)本建设工程施工投标文件（商务部分标书）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字：联系人：电话：手机：编制日期：年月日 目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表四、单项工程造价汇总表五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表十二、措施项目费分析表十三、主要材料价格表第二部分业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉十五、项目管理机构人员配备情况十六、生产操作人员持证上岗情况 投标报价说明1．本报价依据本工程投标须知和招标文件的有关条款进行编制。2．投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3．投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4．分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5．措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6．本报价的币种为人民币。7．本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字、盖章并承担相应的责任。8．本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，投标人必须无条件接受。 一、封面前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工工程量清单报价表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号：（盖执业专用章）编制时间： 二、投标总价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编制时间： 三、工程项目总价表工程名称：第页共页序号单项项目名称金额（元）合计 四、单项工程造价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）合计 五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）11.12345分部分项工程量清单计价合计人工费+机械费措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金工伤保险税金合计 六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4工伤保险合计:(大写) 七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合计 八、措施项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）合计 九、其他项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）1招标人部分小计2投标人部分小计合计 十、零星工作项目计价表工程名称：第页共页序号名称计量单位数量金额（元）综合单价合价1人工小计2材料小计3机械小计合计 十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润 十二、措施项目费分析表工程名称：第页共页序号措施项目名称单位数量金额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合计 十三、主要材料表工程名称：第页共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注 十四、投标人业绩和信誉1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近五年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：投标人须填写此表，获奖项目较多时可附表； 近三年以来完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注：（1）业绩以施工合同和中标通知书及中标公示为准，复印件且加盖公章。（2）上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。 近三年以来企业获奖情况一览表项目名称建设单位规模获奖情况获奖时间注：（1）企业获奖须提供有效证明材料复印件且加盖公章。（2）上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。 十五、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表2、项目经理简历表3、项目技术负责人简历表4、其他人员简历表 1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工程情况个人获得奖励情况本人签字确认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1、管理机构的主要人员须为本单位自有人员；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经建设单位许可，不得更换；在工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员的资格证书复印件加盖公章附在此表后，提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 2、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理证书编号身份证号码近五年内已完成类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 3、项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近五年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 十六、生产操作人员持证上岗情况项目名称：序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求；并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。 正(副)本建设工程施工投标文件（技术标书）项目编号：项目名称：项目地址：投标人（法人章）：法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字：联系人：电话：手机：编制日期：年月日 施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；通用施工技术项目应包括以下10项内容及相关附表，如缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点，有针对性编制。(1)总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；(2)施工平面布置和临时设施布置；(3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；(4)劳动力和材料投入计划及其保证措施；(5)机械设备、办公设备及检测设备投入计划；(6)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；(7)质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；(8)安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；(9)对设计图纸、工程量清单及施工管理的合理化建议；(10)新技术应用与承诺（应针对本项目实际来编制）；（11）其它材料。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图；2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图；2.3劳动力计划表；2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表；2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；2.6合理化建议及意见表。 1、施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。2、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。 3、劳动力计划表工程名称：工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 4、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称：序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注说明：此页不够可另附页。 5、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称：序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。 6、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4 第八章评标细则一、总则依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。二、评标委员会1、评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。2、评标委员会由招标人代表以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成。3、评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。4、评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。三、评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。本项目按综合得分由高至低推荐中标候选人。四、评标程序及方法1、初审1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。1.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准的方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。1.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价标报价超过财政预算的，不得中标。1.4符合性审查执行投标须知前附总则第23条规定。2、对通过符合性评审的投标单位的技术标评审（满分40分）3、商务标书量化评审（满分60分）3．1计算投标总报价得分（50分）：对通过符合性审查、投标报价未高于采购预算且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%以下的投标单位的投标报价取平均值为最佳报价。每高于最佳报价的1%扣1 分，低于最佳报价1%扣1分，不足1%的插值计算。3.2管理认证体系（3分）3.3信用报告（3分）3.4企业业绩（4分）4、推荐中标候选人。评标委员会根据以上评审结果，能够满足招标文件实质性要求，并且综合得分最高的为投标人为中标候选人。本项目按综合得分由高至低推荐中标候选人。5、保密有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。五、加分项评分标准加分因素说明节能产品对于纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，计算公式中用K2表示。（强制采购产品除外）本项目计算公式：节能产品加分＝技术加分+价格加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×40×K2+（节能产品投标报价之和/投标总价）×50×K2。环保产品对于纳入国家有关行政管理部门发布的《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，计算公式中用K3表示。本项目计算公式：环保产品加分＝技术加分+价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×40×K3+（环保产品投标报价之和/投标总价）×50×K3。注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：（1）投标价低的；（2）技术评估得分高的；（3）售后服务保障得分高的。4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。6、保密要求 从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。有关说明以上所有证件均须以原件或副本原件为证明支持（投标文件中放入复印件）。 附表1初步评审表序号评审项目（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明资格性评审1有效证件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证。2资质等级：具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上且国家电监会颁发的电力承装、修、试三级及以上资质的独立企业法人。3项目经理：机电工程二级(含)以上注册建造师资格。4投标人信用信息查询情况符合要求（查询情况以代理机构提供的《声明书》为准）。符合性评审5投标人名称与营业执照、资质证书一致。6法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。7只能有一个有效报价。8投标文件格式：符合招标文件规定的格式、编制要求及内容填写。9投标文件正本、副本数目齐全；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、主要材料价格表、施工组织设计、项目经理资格证及简历表主要内容齐全，字迹清晰可辨。10提供了有效的投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）及本企业有效《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。11投标内容：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工（详见工程量清单）。12工期：计划工期20天。13工程质量目标：合格。14投标有效期：90日历天,从开标之日算起。15投标保证金或投标担保：2.6万元，附投标保证金收据。16技术标准和要求：主要材料品质、技术标准和要求满足招标文件要求。17投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标且未以其他弄虚作假方式投标；不同投标人的投标文件内容、数据不存在大量雷同；投标报价未高于招标控制价且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%，不存在投标人恶意哄抬标价的或低于成本价竞标；投标总价未严重偏离合理报价。18符合"工程量清单"给出的范围及数量；投标总价、分部分项工程量清单与计价表、综合单价分析表逻辑关系一致；采用工程量清单计价的，投标人未擅自修改工程量清单内容，按规定格式报价；按规定计取相关费用。19投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的。“√”表示合格；“×”表示不合格。评委签字：日期： 序号评审内容及分值（40分）投标单位名称（或编号）及评审得分1总体概述：施工程序总体设想及施工段划分（8分）2施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺（7分）3劳动力和材料投入计划、机械设备、检测设备、办公设备投入计划、工人持证上岗及其保证措施及违约承诺（6分）4关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案（7分）5质量保证措施承诺及违约承诺（6分）6安全生产和文明施工措施承诺及违约承诺（6分）；合计得分说明：评委根据招标文件中施工组织设计评分细则规定评分标准进行独立评分。评委签字：年月日附表2技术标量化评审表 序号商务标评审（满分60分）投标单位名称（编号）及评审得分1工程量清单总报价50分：（每高于最佳报价1%扣1分，每低于最佳报价1%扣1分，不足1%的插值计算。）。2管理认证体系3分：具有有效的质量管理体系认证，得1分；具有有效的环境管理体系认证，得1分；具有有效的职业健康安全管理体系认证，得1分。满分3分。3信用报告3分:企业具有在有效期内信用报告，AAA得3分、AA得2分、A得1分，满分3分。4企业业绩4分：企业近三年（2014年7月至今）每完成1项10KV电力工程业绩，每项1分，满分4分；注：业绩以施工合同或中标通知书及中标公示为准。合计得分注：最佳报价：对通过符合性审查、投标报价未高于采购预算且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%以下的投标单位的投标报价取平均值为最佳报价。评委签字：年月日附表3商务标量化评审表 《施工组织设计》评分细则分项分值（满分40分）评分标准1、总体概述（8分）7-8分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。5-6分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。1-4分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。0分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。2、施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺（7分）6-7分：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。4-5分：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。1-3分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。0分：施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠，或无违约责任承诺，或无经济赔偿承诺。3.劳动力投入计划、机械、办公、检测设备投入、进场计划、持证上岗及保证措施（6分）5-6分：劳动力投入能满足施工需要，持证上岗率90%以上，机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。3-4分：劳动力投入满足施工需要，持证上岗率80%以上，机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。1-2分：劳动力投入基本满足施工需要，持证上岗率60%以上，设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。0分：劳动力投入不能满足施工需要，持证上岗率30%以上，投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。4关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案（7分）6-7分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。4-5分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。1-3分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。0分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清。 5.工程质量保证措施及违约承诺（6分）5-6分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。3-4分：工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。1-2分：工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足招标文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大。0分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足招标文件要求，但承诺违约责任最小、经济赔偿最少6.安全文明施工保证措施及违约承诺（6分）5-6分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大。3-4分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文明施工标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大。1-2分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准承诺，或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。 前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工工程量清单招标人：大连生态科技创新城管委会（盖章）法定代表人：（盖章）中介机构（盖章）中介机构法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章）编制时间：2017年7月填表须知 1、工程量清单计价格式应由投标人填写。2、工程量清单计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。4、金额（价格）以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位；合价取整数。5、工程量清单计价格式的填写应符合下列规定：(1)工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。附录C.1（封面）上的编制人是指取得了电力工程造价专业资格证的从业人员。(2)工程项目投标总价表的建筑工程费、安装工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费、规费应按相应工程项目费用汇总表中合计栏的金额填写。(3)工程量清单报价编制说明应包括：工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。(4)建筑（安装）工程工程量清单报价表的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，综合单价必须按建筑（安装）工程工程量清单综合单价表中的综合单价填写。(5)招标人采购材料计价表应按招标人提供招标人采购材料表进行计算填写，所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。(6)措施项目清单计价表投标人可根据施工组织设计采取的措施增加项目。(7)零星工作项目计价表中人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量应按零星工作项目表中相应的内容填写，工程竣工后，零星项目工作费应按实际完成的工程量所需费用结算。(8)如有需要说明的其他事项可增加条款。前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工编制说明一、工程名称前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工二、工程概况 工程内容包括：新建内径2.2*2.3mm隧道40米，新建隧道井4座,内径2m砼顶管亘长37m，顶管临时工作区一处及隧道照明等内容三、编制范围土建外线工程、电气工程四、编制依据1、2008年《辽宁省建设工程计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008；2、前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-施工图纸3、甲方确认的问题，即（1）、本清单只包含图纸设计内容，不含道路破除、恢复、赔偿等一切费用；（2）、土石方比例按照地勘报告编制，清单按照全部土石方外运，回填时土方回运编制，不考虑障碍物、地下水等费用。4、依据2008年《辽宁省建设工程计价定额》，材料价格依据《大连工程造价信息网》2017年1度及市场价格、取费按照施工专业承包四类计取；5、规费按辽建价发【2009】5号文，规定计取。即“社会保障费”按人工加机械之和26.19%计取、住房公积金”按人工费+机械费之和的8.18%、“工伤保险”按税费前工程总造价0.1%计取；6、人工费调整执行大建委发2011【468】号文7、土石方工程取费执行“辽价发[2009]19号”规定，按35%计取；8、税金按辽建价发【2016】49号文执行；分部分项工程量清单工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-照明 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量1030213002030防爆荧光灯吸顶式防潮防爆灯LED9W10套1.62030212003188明装防爆接线盒报价综合考虑安装等所有费用，施工单位根据现场情况自行考虑10个1.63030208017001控制电缆终端头制作、安装6芯以下报价综合考虑安装等所有费用，施工单位根据现场情况自行考虑个164030208001001电力电缆敷设电缆截面35mm2以下NH-YJV22-0.6/1KV-5*4MM2100m1.2措施项目清单计价表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-照明序号项目名称数量一措施项目　1安全文明施工措施费　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费　6市政工程干扰费　7焦炉施工大棚（C.4炉窖砌筑工程）　8组装平台(C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）　9格架式抱杆（C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）　10其他措施项目费　规费清单表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-照明 序号项目名称基数说明费率(%)金额(元)5.1工程排污费　　　5.2社会保障费　　　5.2.1养老保险　　　5.2.2失业保险　　　5.2.3医疗保险　　　5.2.4生育保险　　　5.2.5工伤保险　　　5.3住房公积金　　　5.4危险作业意外伤害保险　　　其他项目清单与计价汇总表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-照明序号子目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额项　明细详见表4.11-12暂估价　　2.1材料和工程设备暂估价-(进入综合单价)2.2专业工程暂估价项　明细详见表4.11-33计日工　明细详见表4.11-44总承包服务费　明细详见表4.11-55工程担保费　　主要材料和工程设备选用表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程-照明序号材料设备名称单位数量品牌/厂家备注 工地地面价格规格型号1镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫10套　　/　　2镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫10套　　/　　3精制六角带帽螺栓镀锌带2个垫圈M8×14~7510套　　/　　4膨胀螺栓M1010套　　/　　5镀锡裸铜绞线16mm2kg　　/　　6封铅含铅65%含锡35%kg　　/　　7焊锡膏kg　　/　　8焊锡丝kg　　/　　9破布kg　　/　　10铜芯橡皮绝缘线BX-2.5m　　/　　11端子号牌个　　/　　12固定卡子1.5×32个　　/　　13铜接线端子DT-16mm2个　　/　　14尼龙扎带L=100~150根　　/　　15电缆吊挂3×50套　　/　　16镀锌电缆卡子2×35套　　/　　17其他材料费元　　/　　18接线盒个　　/　　19LED防爆灯套　　/　　20电力电缆敷设电缆截面35mm2以下m　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。　　　　　　　　　　分部分项工程量清单工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量　　隧道部分　　　1010104005016挖运土方报价不区分土质类别，开挖方式，运距自定；施工单位根据现场情况综合考虑1000m30.7164242040102005010破除岩石(次坚石)报价不区分石质类别，爆破方式，报价中综合考虑，施工单位根据现场情况综合考虑100m33.38663040102005011破除岩石（普坚石）报价不区分石质类别，爆破方式，报价中综合考虑，施工单位根据现场情况综合考虑100m30.5840454010105003006石方挖渣运渣报价不区分石质类别，开挖方式，报价中综合考虑了挖渣运渣的全部费用；运距自定施工单位根据现场情况综合考虑1000m30.3970655010104007001外运土方装车报价中综合考虑了外运土方装车费用，施工单位根据现场情况自行考虑1000m30.766936010104008031外运土方运输报价中综合考虑了外运土方的运距及全部费用，施工单位根据现场情况自行考虑1000m30.766937040103001015回填土方报价中综合考虑回填土回运方式，施工单位根据现场自行考虑1000m30.766638040103001013机械填土夯实槽、坑素土回填，分层夯实100m37.66639010901001019商品砼垫层不分格商砼C10，100mm厚10m31.1610011201001023现浇混凝土混凝土基础垫层木模板模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.0811010401003001满堂基础商砼商砼C30S810m33.24 12011201001022现浇混凝土满堂基础复合模板木支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.2413010404001003现浇混凝土墙商砼商砼C30S810m34.614011201001079现浇混凝土直形墙复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m23.7215011204002005外脚手架钢管架15m以内双排施工单位根据现场情况自行考虑100m21.8416010405003001现浇砼平板商砼商砼C30S810m32.8617011201001092现浇混凝土平板复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.946418010416001018现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ12Ⅲ钢筋HRB400直径12；钢筋制作、运输、绑扎、安装t7.3619010416001017现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ10Ⅲ钢筋HRB400直径10；钢筋制作、运输、绑扎、安装t1.0220010416001002现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ8Ⅲ钢筋HRB300直径8；钢筋制作、运输、绑扎、安装t1.1521010417002001预埋铁件隧道内预埋件制作安装（M-1,M-2,M-3,接地扁钢等）t0.83422010606011001钢支架制作等边角钢70*5制作t2.3823010609004001钢支架安装等边角钢70*5安装t2.3824010608003003三类金属结构构件运输运距自定10t0.23825030209001008接地极板制作、安装钢板60*6镀锌接地极板制作安装块5 26补子目001铁件热镀锌隧道内明露铁件热镀锌t2.6327010703003001墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆平面YL高性能防水砂浆20MM厚100m21.82628010703003002墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆立面YL高性能防水砂浆20MM厚100m21.6829010703004015安装预埋式止水带施工缝防水用PZ20*30膨胀性止水条100m0.830010903002001细石混凝土楼地面80mmC20细石砼宽度1000MM，高度80mm100m20.3631补子目002合成高分子卷材防水合成高分子防水卷材铺设及保护层m244432010902001004楼地面细石砼找平层30mmC20细石砼，30mm厚100m21.0833010902001009楼地面细石砼找平层70mmC20细石砼，70mm厚100m21.0834010416001001现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ6.5Ⅲ钢筋HRB300直径6.5；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.0935011001001020墙面墙裙抹水泥砂浆20mm砖墙1:2.5水泥砂浆找平100m22.2836011001006009现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:31:3水泥砂浆找平m33.693637011001006008现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.51:2.5水泥砂浆找平m31.573238补子目0035mm厚聚乙烯泡沫塑料片材5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材m222839011203003002特、大型机械场外运输费用履带式挖掘机1m3以外施工单位根据现场情况自行考虑台次1 　　顶管部分　　　40补子目004顶内径2m钢筋砼管内径2000mm砼管（含主材费及其他顶管费用）m3741010606011002钢支架制作等边角钢70*5制作t3.7342010609004003钢支架安装等边角钢70*5安装t3.7343010608003007三类金属结构构件运输镀锌铁件运输，运距自定10t0.37344补子目001铁件热镀锌顶管内铁件镀锌t3.7345010901001028楼地面商品砼垫层不分格商砼C1010m30.55546010417002002预埋铁件L50*5，圆钢直径14t0.36547010104005025挖运土方报价不区分土质类别，开挖方式，运距自定；施工单位根据现场情况综合考虑1000m30.50448010603002001钢柱空腹7t以内综合考虑顶管工作区支护费用，不含任何其他费用，施工单位根据现场情况自行考虑t6.3749010609001003金属结构构件安装柱综合考虑顶管工作区支护费用，不含任何其他费用，施工单位根据现场情况自行考虑t6.3750010416001035现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ12Ⅲ钢筋HRB400直径12；钢筋制作、运输、绑扎、安装t2.5351040903004002钢制桩档土板钢支撑安拆综合考虑顶管工作区支护费用，不含任何其他费用，施工单位根据现场情况自行考虑100m21.54 52010404001014现浇混凝土墙商砼综合考虑顶管工作区支护费用，不含任何其他费用，施工单位根据现场情况自行考虑10m31.5253011201001115现浇混凝土直形墙复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m21.296　　电缆隧道井　　　54010104005026挖运土方报价不区分土质类别，开挖方式，运距自定；施工单位根据现场情况综合考虑1000m30.0917755040102005013破除岩石（次坚石）报价不区分石质类别，爆破方式，报价中综合考虑，施工单位根据现场情况综合考虑100m30.321756010105003009石方挖运报价不区分石质类别，开挖方式，报价中综合考虑了挖渣运渣的全部费用；运距自定施工单位根据现场情况综合考虑1000m30.0321757010104007023余土装车报价中综合考虑了外运土方装车费用，施工单位根据现场情况自行考虑1000m30.0820558010104008076余土外运报价中综合考虑了外运土方的运距及全部费用，施工单位根据现场情况自行考虑1000m30.0820559040103001016回运土方报价中综合考虑回填土回运方式，施工单位根据现场自行考虑1000m30.0820560040103001017机械填土夯实槽、坑素土回填，分层夯实100m30.820561010901001029楼地面商品砼垫层不分格商砼C1510m30.273862011201001116现浇混凝土混凝土基础垫层木模板模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.022663010401003003满堂基础商砼C30S810m30.756 64011201001117现浇混凝土满堂基础复合模板木支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.064265010404001015现浇混凝土墙商砼C30S810m31.5366011201001118现浇混凝土直形墙复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m21.22467011204002095外脚手架钢管架15m以内双排施工单位根据现场情况自行考虑100m20.62768010405003003现浇砼平板商砼C30S810m30.61469011201001119现浇混凝土平板复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.215270010403002001现浇砼单梁连续梁商砼C30S810m30.2171011201001065现浇混凝土单梁、连续梁复合模板钢支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.182872010416001024现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ25Ⅲ钢筋HRB400直径25；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.6473010416001023现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ22Ⅲ钢筋HRB400直径22；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.1274010416001021现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ18Ⅲ钢筋HRB400直径18；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.5275010416001019现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ14Ⅲ钢筋HRB400直径14；钢筋制作、运输、绑扎、安装t1.3776010416001036现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ12Ⅲ钢筋HRB400直径12；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.28 77010416001037现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ8Ⅲ钢筋HRB300直径8；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.5578010403006001现浇砼弧形、拱形梁商砼C30S810m30.99573379011201001074现浇混凝土圈梁弧形木模板木支撑模板制作，安拆、整理堆放及场内外运输100m20.79658780010417002003预埋铁件包含井内所有埋件t0.181010606011003钢支架制作等边角钢70*5制作t0.4382010609004004钢支架安装等边角钢70*5安装t0.4383010608003008三类金属结构构件运输运距自定10t0.04384补子目001铁件热镀锌井内明露铁件热镀锌t0.4385010703003005墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆平面YL高性能防水砂浆20MM厚100m20.389386010703003006墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆立面YL高性能防水砂浆20MM厚100m20.754487010606008002钢梯子爬式梯子制作t0.388010609003003踏步式扶梯安装梯子安装t0.389010608002003二类金属结构构件运输爬梯运输10t0.03 90010703004027安装预埋式止水带施工缝防水采用PZ20*30遇水膨胀止水条100m0.14491010903002003细石混凝土楼地面C20细石砼宽度1000MM，高度80mm100m20.064892补子目002合成高分子卷材防水合成高分子卷材防水m2150.9993010902001010楼地面细石砼找平层30mmC20细石砼，30mm厚100m20.25294010902001011楼地面细石砼找平层70mmC20细石砼，70mm厚100m20.239495010416001038现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ6.5Ⅲ钢筋HRB300直径6.5；钢筋制作、运输、绑扎、安装t0.0796011001001059墙面墙裙抹水泥砂浆20mm砖墙1:2.5抹平压光20mm厚100m21.0197011001006022现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:3抹平压光m31.636298011001006023现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.5抹平压光m30.696999补子目0035mm厚聚乙烯泡沫塑料片材5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材m2101100010303003003检查井盖、座安装铸铁井盖、座自调试防沉降球墨铸铁六防井盖10套0.4措施项目清单计价表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程序号项目名称数量 一措施项目　1安全文明施工措施费　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费　6市政工程干扰费　7其他措施项目费　规费清单表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程序号项目名称基数说明费率(%)金额(元)5.1工程排污费　　　5.2社会保障费　　　5.2.1养老保险　　　5.2.2失业保险　　　5.2.3医疗保险　　　5.2.4生育保险　　　5.2.5工伤保险　　　5.3住房公积金　　　5.4危险作业意外伤害保险　　　其他项目清单与计价汇总表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程序号子目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额项　明细详见表4.11-12暂估价　　2.1材料和工程设备暂估价-(进入综合单价)2.2专业工程暂估价项　明细详见表4.11-33计日工　明细详见表4.11-44总承包服务费　明细详见表4.11-55工程担保费　　 主要材料和工程设备选用表工程名称：前牧-红旗T接大东沟变66KV线路隧道工程序号材料设备名称单位工地地面价格数量品牌/厂家规格型号备注1铁件热镀锌材料费元　　/　　25mm厚聚乙烯泡沫塑料片材材料费元　　/　　3合成高分子卷材防水材料费元　　/　　4顶内径2m钢筋砼管材料费元　　/　　5等边角钢kg　　/L70×5　6电焊条kg　　/　　7垫层用商品混凝土(综合)m3　　/C15　8钢筋t　　/φ10以内　9工字钢t　　/I10~22　10三级钢筋t　　/φ10　11三级钢筋t　　/φ12　12三级钢筋t　　/φ14　13商品混凝土(综合)m3　　/C30S8　14商品混凝土(综合)m3　　/C25　15商品混凝土(综合)m3　　/C30S8　16水泥kg　　/32.5MPa　17铁件t　　/　　18橡胶止水带m　　/　　19竹胶板m2　　/　　20铸铁井盖井座套　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。