水电工程劳务分包合同二

.-编号：水电工程劳务分包合同工程劳务发包（甲）：省第五工程XX联想科技城项目经理部工程劳务承包（乙）：　　　　　　　　　　　　　　　　依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》《中华人民国劳动法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据甲与以下简称为“业主”）已经签订的施工承包合同或专业工程分包合同（下称“主合同”）。双就该工程施工作业分包事项协商达成一致，订立本合同。1、乙情况（乙提供）1.1乙负责人XX复印件（附于本合同之后）。2、工程劳务分包围及主要容工程名称：省第五工程XX联想科技城一期一标段工程工程地点：市海屯路与科普路交汇处。承包围：包括施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作容.1、主体工程（包括给水﹑热水﹑排水﹑强电等全部工作,弱电预埋﹑消防预埋﹑防雷接地施工等）需施工至室外散水1.5米处。同时须完善乙所承担工作容的书面资料并配合甲进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留、洞、吊洞﹑浇筑等工作由乙自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲的相应损失，情节重的将解除合同并追究乙的相关责任。..可修编.. .-2、施工现场所有安装工程材料均有乙负责装卸，费用不另行计取。如乙未按甲现场工作人员安排如期进行装卸工作，甲有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙。3、乙应积极开展所施工区域的防盗工作，并加强对部员工的宣传教育。乙对领出甲库房的所有材料（包括已施工的材料）有保管义务，若有被盗或损坏应由乙承担全部责任。承包式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工劳务包干。包综合管理（施工管理、已完工程保护等）；包辅材（焊条﹑麻丝﹑沥青﹑胶水﹑封口胶﹑钢丝﹑铁丝﹑钉子﹑胶带﹑螺钉、膨胀螺丝　）等。承包单价：按建筑面积　35　　元/m2包干。（暂按13.7　万　m2计算,故总价约为479.5万元）如乙进度、质量、安全文明达到合同要求,甲另奖励按建筑面积　　1　元/m2，,在工程接算时支付。单价明细详附表一。履约保证金：本合同履约保证金为总造价的5%，合同签订先交伍万元现金,其余在甲第一次向乙付款时扣除，待乙完成全部工作后返还。质量保修金：本合同质量保修金为造价的5%。3、工程劳务分包期限本施工作业工期：560日历天,本施工作业竣工期为2013年10月30日（按甲总进度计划要求确定，具体节点见附件二）。在结构施工阶段，乙必须跟随甲的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等同步安装程序到位，装饰阶段乙应将本工程的施工工序与甲装饰程序密切配合、平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲整体施工进度计划。如乙不能在甲限定的时间完成有关安装工序，造成甲其他后续工序不能如期完成，拖延项目工期，甲除有权向乙每天处以5000.00元以下的罚款外，造成甲工期延误的所有损失均由乙承担。）。4、施工作业质量标准与要求..可修编.. .-工程质量：本施工作业必须达到质量评定优良等级。现场要求：达到安全文明示工地标准。质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地产品可等容由甲乙双共同派员验收，并报监理审查。2、安装工作必须按施工图、图纸会审纪要、设计变更以及技术核定单等进行规施工，对其正确性与符合性检验，由乙自检合格后报甲同意后在报送监理复验。3、施工阶段每一结构层次的隐验、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙自检合格后报甲复检验收，再由甲报请建设、监理、设计及质检部门进行最终竣工验收。其质量标准应同甲与业主签订的工程总承包合同中约定的质量要求相一致。4、乙必须服从甲在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲限定的时间整改至符合要求，乙拖延或拒绝整改，甲将视情节轻重对乙予以处罚。5、乙对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙施工安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲安装施工或返工的暗管敷设的砖墙面刨槽（设计变更除外），均由乙自费修补恢复原状，造成甲其他损失的，由乙另行赔偿。质量保修责任：乙承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年负有保修义务，凡保修期因乙施工质量所引起的所有修补工作，均由乙于甲限时无偿修复。如乙未能在限定时间对缺陷部位进行修复，甲可另派专业人员维修，所有费用从乙预留的保修金中扣除。限额用料..可修编.. .-：甲对乙承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮、防雷接地扁钢、消防器材等，限额数量由乙承包人根据施工图优化布设案后计算，报甲审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙承担，节约部份由甲按节约的30％奖给乙。6、图纸甲应在本合同签订后，并在业主提供本工程图纸之后的3天，向乙提供相关图纸1套。7、项目及施工作业负责人的确定7.1甲委派驻工地履行本合同的负责人为　　　　　，：　　　　　　。7.2乙委派驻工地履行本合同的施工作业负责人为　　　，：　　　　。8、甲义务8.1向乙提供具备施工作业条件的场地（含水、电等施工管线及施工道路）。8.2负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工；计量、检验检测的管理控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙独立使用的生产、生活设备设施及施工场地。8.4及时供应施工作业所需材料、设备，提供垂直运输施工设备机具，保证施工作业基本需要；水平运输设备机具及其他设备由乙自备。8.5按主工程合同及本合同约定，在业主支付甲同期工程价款后一，向乙支付已完工程劳务价款。8.6甲按工程设计及施工技术要求，向乙提供分部分项工程技术交底。9、乙义务与责任9.1自觉遵守法律法规、当地行政主管部门的有关政策及甲有关规章制度。..可修编.. .-9.2格执行甲总进度计划要求，对有阶段工期要求的分项工程，必须按甲要求落实好施工作业人员，保证工程进度和质量，完成时段施工作业。如因乙原因造成本合同工期及甲总承包工期延误，由乙按本合同第16.5（1）约定承担责任。9.3格按照设计图纸、标准规、规程、有关技术要求及施工组织设计、专项工程施工案、分部分项工程技术交底及确定的责任指标，组织施工作业，确保施工作业质量达到本合同约定的标准。9.4开工前向甲提供进场施工人员的花名册及XX复印件，并提供特种作业人员的体检表及健康证明。禁雇佣未成年及年龄超过50岁的人员从事施工作业；禁妇女从事高危作业及繁重的体力劳动。必须保证特种施工作业人员持证上岗，凡必须持证上岗的人员必须报甲备案，特种作业人员还必须提供医院体检表和健康证明，随时接受甲的检查。9.5加强对本施工作业人员的安全教育，认真开展班前安全生产活动，每日填写安全日志（安全日志本由甲发放），格执行安全技术交底和安全生产操作规程，格遵守安全生产管理制度，落实各项安全生产措施，确保施工安全。负责向操作人员进行安全、质量教育，并附有参加人员签到表，备甲检查。9.6加强现场管理，格执行甲施工现场的管理制度，搞好文明施工。承担由于自身责任造成的施工作业质量整改、返工、工期拖延、现场脏乱所造成的实际损失及各种罚款，罚款额度依照本合同违约责任相关条款执行。9.7按甲统一规划堆放材料、妥善保管、合理使用甲提供或租赁给乙使用的机具、转材料及其他设施，如有损坏和遗失，照价赔偿。禁浪费，造成浪费的，按该材料的1.5倍承担罚款；禁挪用工地材料、机具外出；使用甲各种材料、机具必须办理领用手续。..可修编.. .-9.8协助做好施工场地围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作。因乙责任发生的损坏，乙应承担甲相应的经济损失及罚款，罚款额度依照本合同违约责任相关条款执行。9.9乙应对其劳务承包施工作业的容负责，并承担履行主工程合同约定的、与其施工分包作业有关的所有义务。9.10乙禁将本合同项下的施工作业转包或再分包给他人，一经发现，甲有权终止合同，乙无条件退场。9.11无论乙以任式获取本合同项下的劳保基金，甲均按政策规定的合同造价的一定比例，在支付给乙的劳务分包款中予以扣除。9.12无论发生哪种情况，乙任人不得在任地点采取聚众闹事、堵门等重影响甲正常的办公、生产、生活的过激行为，一经发生，乙必须无条件退场，并罚款5000-50000元。9.13负责二级配电箱之后的为完成本专业承包工程需要的所有配电箱、电源、照明、电缆等。9.14、乙须配备相应的工程管理人员，包括：工程总负责人1人﹑技术员1人﹑施工员3人﹑若乙人员不到位，则甲有权处以每人每月1000.00元的罚款。9.15、合同签订后乙应及时与进场员工签订用工合同和安全责任书，交甲备案。9.16、格遵守甲的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。..可修编.. .-9.17、必须执行对所有从业人员持证上岗的规定，设立安全、质量、综合治理员，坚持工前交底、工中监督和工后验收，做好当日记录。如出现质量问题要及时整改，对由乙责任造成的材料浪费，由乙承担全部损失和相应的责任。9.18、在工前对施工现场所有安全设施、机具电器进行先检验后再使用。如发现事故隐患换，应及时向甲报告。在没有安全保障的情况下不得施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙及肇事者承担全部责任。9.19、妥善保管、正确使用甲提供的各种机具和材料，如损坏或遗失由乙照价赔偿。9.20乙及所属人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、偷窃或其它XX乱纪，扰乱治安的，甲有权对当事人各处以200.00～1000.00元/次的现金罚款并予以辞退，情节重的送至公安机关处理，所罚款项由乙及时向甲缴纳，如乙不及时缴纳罚款，甲将从乙当月劳务费中双倍扣除。9.21、乙必须做到工完料尽场清，及时清理现场、回收安装材料。9.22、乙承担合同期间的暂住费民工权益工资卡（流动人口管理费）。禁儿童、孕妇及年满60岁以上老年人进入施工现场，禁男女混住，违者每次罚款500.00元。乙及所属成员不得将非工作人员带入甲施工现场或生活区域，如经发现，甲将按有关规定对乙进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙负责。9.23、对各种现场检测，均由乙派工人进行配合（工人工资由乙负责）。9.24、施工合同以外所产生的人工费用（含机械及工具费）技工：120.00元/天，平工：80.00元/天（必须当日签证，项目经理签字同意，否则不计）...可修编.. .-9.25、乙对现场所有已完工成品负有保护的义务，凡因乙施工安排不善，在结构已完施工部位进行返工的(设计变更除外)，均由乙自费进行恢复原状，造成甲其他损失的，另行赔偿。9.26、乙所有施工人员必须进行三级入场教育、岗位培训、安全技术交底才能进入现场。进场后，格遵守甲的各项规章制度、管理办法、安全操作规程、文明施工综合治理规定，对违反甲规章制度管理制度和管理办法者，所涉及的罚款概由乙承担。9.27、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙按实际从业人数每人承担。上岗培训费用由乙培训者自理。9.28、如甲出现资金转困难，乙同意垫付30天生活费.9.29、由设计变更或其他原因及材料暂时不到位时产生的停工、窝工损失费等优惠不计。10、安全施工与文明施工10.1乙应格遵守我国《劳动法》、《安全生产法》和《省安全生产条例》等法律法规，格按照政府部门安全生产有关管理规定以及工程项目现场安全生产管理制度，格按照安全标准组织施工。10.2乙应格遵守甲各项工程安全生产管理制度，服从甲的安全生产管理，承担本工程因乙原因造成的安全生产事故的一切责任。乙发生质量安全事故，除依法承担事故责任外，应承担合同总价款1%的违约金。10.3乙应杜绝死亡事故，减少一般事故，工期负伤频率控制在6‰以，重伤率控制在1‰以；发生伤亡事故后，要及时分析原因，肃查处责任人，由甲根据乙报告及自行调查情况，负责统计并向有关部门上报事故情况。..可修编.. .-10.4甲统一为各施工班组提供安全帽、工作服、胸卡，费用由乙承担，在第一次付款中扣除。11、事故处理11.1乙应有安全事故应急预案，发生伤亡事故，乙应第一时间报告甲，同时启动应急预案，并积极主动配合有关部门对事故的调查处理。11.2乙和甲对事故责任划分及责任承担有争议时，提交工程所在地政府主管部门协调处理；协调不成，双同意由甲所在地人民法院处理，通过诉讼程序解决。12、保险12.1施工中的意外伤害保险由甲办理，乙须提供施工作业人员工伤保险和从事危险作业的意外伤害保险人员。12.2保险事故发生时，乙有责任采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。13、本合同施工作业分包价款13.1本工程按本合同第1页工程劳务分包围及主要容中价格进行结算。13.2承包单价包括完成该项工作容的人工费、生产工具使用费、设备费、辅材费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、利润、风险费、措施费、政策性人工调差和市场人工价格波动等所有费用。包括施工图纸特殊要求、工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输（含二次搬运）、材料堆放地点、工人住宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。13.3现场文明施工（包含现场本工种所有材料的搬运、转运、现场收捡堆码、建筑垃圾的清理）。..可修编.. .-13.4建筑面积按实际完成工程项目，依据省现行（2003定额）建筑面积计算规则进行计算，确定双结算面积，图纸所示面积和其他文件资料所列建筑面积均不作为结算面积依据。14、工程量的确认14.1乙应在每月25日之前，向甲提交当月已完工程量报告，甲接到报告后7天安排有关人员进行计量。甲应在进行计量前24小时通知乙，乙应为计量提供便利条件并派人参加。乙收到通知后不参加计量，视为认可甲计量结果，该计量结果作为支付施工作业分包价款的依据。14.2乙未按本合同约定的时间向甲提交已完工程量报告，视为乙当期无支付要求，甲不予计量；如提交的报告中存在部分不能满足计量要求且未做整改的工程量，该部分工程量不予计量。14.3对乙自行超出设计图纸围的工程量，因乙原因造成返工的工程量，甲不予计量。15承包价款的支付15.1分包价款支付：因业主支付甲工程款是按节点付款，故分包价款也按节点支付。乙按本合同第14条规定提交的已完工程量报告经甲确认后，甲在7天按本合同第13条规定办理当期承包价款支付手续，并按照本合同第8.5条的规定时间支付当期劳务分包价款。乙在收款前必须以现金缴纳所有罚款后，甲才予以支付工程进度款。15.2，付款节点：第一次付款：全部结构完成至正负零，经甲验收确认，具备上部结构施工条件，甲从建设收到进度款后，支付此部分相应专业承包人进度款的70%；..可修编.. .-第二次付款：全部结构完成至七层顶板，经甲验收确认，具备上部结构施工条件，甲从建设收到进度款后，支付此部分相应专业承包人进度款的70%；此后每完成6层为一付款节点，甲从建设收到进度款后，支付此部分相应专业承包人进度款的70%；不足6层的在完工时再支付。待全部承包工程完工验收后付至80%，余款在办理完工程竣工验收备案手续后付至95%，留5%的保证金在保修期满1年后30天一次付清。15.3付款与验收流程15.3.1工程任务书及工程量的确认必须与乙的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任一项达不到合同要求，必须整改达到要求，才能开具任务书。15.3.2、已完工程项目任务书由第一责任人项目施工员开具→栋号长对任务书的完成情况及数量进行审核确认→成本控制科复核确认→质检员和安全总监对施工质量及安全情况确认→生产副经理确认→项目经理签字认可。15.3.3、所有任务书必须由以上部门相关人员签字确认后可生效，最后经甲领导确认后作为人工费结算依据。15.4劳务结算及结算价款支付乙应在劳务承包工作容完成后的7日，提交劳务承包结算书，甲自收到乙提交的之日起30天，审核完劳务分包结算。甲收到业主工程结算款后7日，在按照合同约定扣除乙质保金等相关费用后，一次性支付至劳务分包结算款给乙的指定XX上。..可修编.. .-15.5甲对乙进场施工人员实行备案制，人数更换、增加、减少时必须报甲同意后备案。民工工资按进场人员造工资表发放（工资表人员必须与经过备案的花名册上人员一致），领款人签字后的工资表送甲一份备案。甲有权监督乙工资发放情况及督促发放工资。若因民工工资发放不到位发生纠纷等情况时，甲有权从进度款中直接发放民工工资。16、违约责任16.1因业主的原因，工程中途停建或缓建，致使主合同和分包合同无法履行的，乙不得向甲索赔。16.2当发生下列情况之一时，乙应承担违约责任：（1）因乙劳动力不能满足本合同工期需要时，经甲书面告知后三天之仍不能满足工期需要时，甲有权另行安排劳务人员施工，其劳务价格按市场价格的120%计算，该部分劳务工资、费用在乙的价款中扣除；乙在甲编制的施工进度计划完成所承包的工程施工任务不奖不惩。属于其他因素影响，必须由甲项目经理签字认可，由于乙自身原因造成的工期延误，每拖延一天，违约金为每天5000.00（伍仟元整），并累计计算。（2）乙施工作业质量不符合本合同约定的质量标准，造成甲未能达到甲与建设合同约定的质量标准，乙须返工至约定的标准，返工的损失由乙自行承担，乙应向甲支付一定金额的违约金。乙还必须赔偿因其违约给工程承包人造成的直接经济损失，工期不予顺延。16.3当发生下列违反安全生产规情况之一时，乙应承担相应的违约责任，造成人员伤亡或财产损失的，乙承担全部责任及相应的赔偿：（1）乙人员进入施工现场必须按规定戴好安全帽，未戴安全帽者，一经发现，承担100元/人次的违约金。..可修编.. .-（2）高空、高危、临边作业不系安全带的，经发现，承担500元/人次的违约金；甲有权决定停止该施工作业。（3）乙人员施工作业中，禁高空抛物，违者承担500元/次违约金。（4）乙人员进入工地，必须听从甲安全管理人员指挥，遵守安全生产规定，禁拆卸安全生产防护设施。如工作中需要拆卸安全生产设施，必须报告甲安全生产管理人员，经甲同意后可拆卸，并派专人守护。完工后必须向甲报告并恢复原设施。未经允拆卸安全生产设施者，罚款1000元/次；造成安全后果的，由乙承担责任。（5）乙在施工中如需动用明火，必须书面报告甲，经甲批准，可动火，并在动火现场配置专门的灭火设备。未经允动火者，承担1000元/次的违约金。（6）乙特种作业人员，必须执证上岗并附有医院的体检证明，无证从事特种作业者，承担500元/人次的违约金，并停止操作。（7）乙人员禁止操作甲的起重、升降、电器等设备，凡是需要该机具设备工作加班、作业的，必须报告甲，由甲指派人员操作。如乙人员违规操作，承担2000元/次的违约金；因此造成安全事故及人身损害的，由乙自行负责。（8）乙人员必须遵纪守法，禁在工地打架、斗殴，发生打架、斗殴者，承担500元/人次的违约金，造成治安、刑事事件者，交由当地公安部门处置。16.4一违约后，另一要求违约继续履行合同时，违约承担上述违约责任后仍应继续履行合同。17、争议17.1甲和乙在履行合同时发生争议，可以自行和解或申请有关主管部门调解，调解不成的，双约定向甲所在地人民法院提起诉讼。17.2发生争议后，双应保护好已完工成果。除非出现下列..可修编.. .-情况，双都应继续履行合同，保持连续施工作业：（1）单违约导致合同确已无法履行，双协议终止合同；（2）调解要求停止合同的施工作业，且为双接受；（3）仲裁机构要求停止合同的施工作业；（4）法院要求停止合同的施工作业。18、不可抗力18.1本合同中不可抗力的定义与甲的施工承包合同或专业工程分包合同中的定义相同。18.2不可抗力事件发生后，乙应第一时间通知甲，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲应协助乙采取措施。甲认为乙应当暂停工作，乙应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时乙向甲通报损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙应每隔7天向甲通报一次损失情况。不可抗力事件结束后14天，乙应向甲提交损失情况及清理和修复费用的正式报告和有关资料。18.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工期由双按以下办法分别承担：（1）乙的自有机械设备损坏以及停、窝工损失，由乙自行承担；（2）停工期间，乙应甲要求留在施工现场的管理人员及保卫人员的费用由甲承担；（3）工程所需清理、修复费用，由甲承担；（4）延误的工期相应顺延。18.4因合同一迟延履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除迟延履行的相应责任。..可修编.. .-19、合同解除19.1如果甲不按照本合同的约定支付分包价款，乙可以停止施工作业。停止施工作业超过21天，甲仍不支付分包价款，乙可以提前15天发出书面通知解除合同。19.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双均可按本合同约定解除合同。19.3乙因质量、安全、管理、进度等原因无法履行合同时，甲可以解除合同，乙应无条件予以接受。结算按已完工程的80%进行结算，其余待工程全部竣工后4个月一次付清。19.4合同解除后，乙应在接到甲通知之日起5天撤离现场，否则甲不办理付款手续。乙应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲要求撤出施工现场。甲应为乙撤出提供必要条件，支付以上所发生的合理费用，并按合同约定支付已完工程量的合同价款。有过错的一应当赔偿因合同解除给对造成的损失。合同解除后，不影响双在合同中约定的结算和争议处理条款的效力。20、合同生效与终止本合同自双签字盖章之日起生效；本合同全部义务得到完全履行之日，本合同终止。21、合同份数本合同一式叁份，具有同等效力，甲贰份，乙壹份。22、补充条款：..可修编.. .-甲：（公章）　　　　　　　　　乙：（签字）住所：　　　　　　　　　　　　　住所：委托代理人：　　　　　　　　　　委托代理人：：　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　XX：年　　月　　日　　　　　年　　月　　日..可修编.. .-附表一单价明细表序号分部分项工作容劳务基价（元/m2)备注1一次预埋4.40-2二次预埋3.4-3弱电预埋2.54消防预埋2.85穿线2.76安装阶段排水安装2.7-7给水安装3.5-8热水安装1.5-9电气安装3.0-10吊洞、补洞0.40-11辅材费3.20进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付12资料费0.30进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付13机械费0.55进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付14维护费0.65进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付15房屋租赁1.4进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付16利润及管理费4.0进度付款中按形象进度与总工作量的比例支付17合计36..可修编..