水电站施工合同范本.doc

编号：________水电站施工合同范本甲方：______________________乙方：______________________签订日期：_____年____月____日第1页共6页 水电站施工合同范本水电站施工合同范本发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程主要内容：4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限__天，预定___年__月__日至__年__月__日止。三、工程承包价及其它第5页共6页 总承包价___元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任（一）甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。（二）乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式第5页共6页 工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。第5页共6页 2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向______人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式___份，甲方__份、乙双方__份。十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：法人代表：___年__月__日乙方：法人代表：___年__月__日第5页共6页 合同协议本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第6页共6页