新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目

新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目磋商文件招标编号：YFZC17GC0011云浮市中策招标咨询服务有限公司2017年11月 温馨提示一、如无另行说明，磋商响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。二、为避免因迟到而失去磋商资格，请适当提前到达。三、报价供应商请注意区分标书款账号、磋商保证金及成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。四、为避免因磋商保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账（开户行及账号见《投标/报价人须知》）。五、磋商响应文件应按顺序编制页码。六、请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。七、请正确填写《报价总表》。八、如报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。九、若项目允许，以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。十、磋商供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。十一、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次磋商的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。十二、磋商供应商如需对项目提出询问或质疑，在法定质疑期内以书面形式（加盖单位公章的原件和必要的证明材料，其它形式无效）向采购代理机构提出质疑。十三、根据广东省政府采购的要求，供应商参加广东省政府采购活动须在广东省政府采购网（http：//www.gdgpo.gov.cn）首页左侧“用户登录”-“立即注册”进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网和云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记，否则由此造成的信息发布延误等影响由投标人自行承担。（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准） 目录第一部分：磋商邀请函……………………………………………1-7第二部分：报价人须知……………………………………………8-24第三部分：用户需求书…………………………………………25-40第四部分：合同条款……………………………………………41-61第五部分：响应文件格式………………………………………62-92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第一部分磋商邀请函云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011磋商邀请函云浮市中策招标咨询服务有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园管理委员会的委托，对新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。一、磋商项目的名称、内容、预算、简要技术要求或者采购项目的性质1、项目名称：新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目2、招标编号：YFZC17GC00113、项目内容：建设一座蓄水池，池体长50米、宽25米、深2米。4、采购预算：人民币936139.41元5、简要技术要求：详见《用户需求书》注：响应供应商应对所有采购内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应。二、供应商资格要求1、响应供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函）。2、响应供应商提供人民检察院出具的近三年内的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（若响应供应商自成立之日起不足3年的，则出具成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案记录证明。磋商时间必须在无行贿犯罪档案记录证明有效期内）。云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113、响应供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质（有效期内）。4、响应供应商须具有有效的建筑施工企业安全生产许可证（有效期内）。5、项目负责人(建筑工程专业)：（1）广东省建筑施工企业须具备二级或以上建造师注册证书（含延续注册成功的注册临时建造师证书）、或提供广东省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》加盖公章纸质打印件（有效期内）。广东省外建筑施工企业须具备一级注册建造师注册证书（有效期内）；（2）建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证）、或安全生产管理人员考核证明信息加盖公章打印件（广东省建设工程质量安全监督检测总站的“建筑施工企业安全生产管理人员考核信息系统”的信息）（有效期内）。6、项目技术负责人（建筑工程相关专业）：中级或以上职称证书和企业聘书（有效期内）。7、安全员：建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）、或安全生产管理人员考核证明信息加盖公章打印件（广东省建设工程质量安全监督检测总站的“建筑施工企业安全生产管理人员考核信息系统”的信息）（有效期内）。8、施工员、质检（量）员、材料员、机管员：“云浮市各类岗位持证人员《注册证书》”、或“住房和建设领域专业人员岗位培训考核合格证书”。9、安全生产继续教育证明：项目管理班子全部人员必须提交“安全生产继续教育证明”。10、《云浮市建筑市场诚信手册申请表》及云浮市住房城乡建设信息网（www.yfci.cn）(最新月度考评结论为B级或以上，或新登记备案的）网页打印件。11、广东省以外的响应供应商，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外建筑工程企业提交）。说明：①本工程项目管理班子人员不得在在建工程项目中担任任何职务，不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标。同时具备几种资质（岗位）证的，在项目中担任关键岗位的，工程在建期间仅能担任一种岗位，不得兼任其它任何岗位；担任非关键岗位的，可在项目内兼任另一岗位，但不可在其他项目中兼任任何岗位；②项目管理班子人员中项目负责人、安全员、施工员、质检（量）员为关键岗位，其余为非关键岗位；③一旦中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子人员到岗。承诺本工程项目管理班子人员在在建工程项目中无担任任何职务，无同时参加两个或两个以上施工项目的投标。响应供应商须保证上述内容填报真实，若不真实，按有关规定处理并承担违约责任。12、采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，查询截止时点为提交响应文件之日，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商近三年信用记录，将查询的供应商信用记录结果提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的，为无效响应文件。13、本项目不接受联合体参加磋商，不允许转包和分包。14、本项目为一个整体，响应供应商须对全部内容进行响应，不得分拆。（注：对供应商的资格审查以磋商小组的评审结论为准。）三、获取磋商文件的时间、地点、采购文件售价及方式1、获取磋商文件时间：2017年11月10日至11月16日（办公时间内，公休节假日除外）。2、获取磋商文件地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室（云浮市中策招标咨询服务有限公司）。云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113、磋商文件售价：人民币200元/套，售后不退。4、获取磋商文件方式：现场报名购买。凭以下资料（复印件需加盖响应供应商公章，以下1-11项均须携带原件到报名现场核对），购买磋商文件：1、企业《工商营业执照》副本复印件（如非“三合一”或“五合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）。2、法定代表人资格证明书原件（以本磋商文件第五部分响应文件格式里的版本为准，加盖报价人公章）。3、法人代表授权书原件（以本磋商文件第五部分响应文件格式里的版本为准，加盖报价人公章，如法人亲自报名则不需提供此项）。4、建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质证书复印件。5、有效的建筑施工企业安全生产许可证复印件。6、项目负责人(建筑工程专业)：①广东省建筑施工企业的提供二级或以上建造师注册证书（含延续注册成功的注册临时建造师证书）复印件或提供广东省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》加盖公章纸质打印件（有效期内）。广东省外建筑施工企业须提供一级注册建造师注册证书复印件（有效期内）；②建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证）复印件、或安全生产管理人员考核证明信息加盖公章打印件（广东省建设工程质量安全监督检测总站的“建筑施工企业安全生产管理人员考核信息系统”的信息）（有效期内）。7、项目技术负责人（建筑工程相关专业）：中级或以上职称证书和企业聘书复印件（有效期内）。8、安全员：建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）复印件、或安全生产管理人员考核证明信息加盖公章打印件（广东省建设工程质量安全监督检测总站的“建筑施工企业安全生产云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011管理人员考核信息系统”的信息）（有效期内）。9、施工员、质检（量）员、材料员、机管员：“云浮市各类岗位持证人员《注册证书》”复印件、或“住房和建设领域专业人员岗位培训考核合格证书”复印件。10、安全生产继续教育证明：项目管理班子全部人员必须提交“安全生产继续教育证明”复印件。11、有效期内的《云浮市建筑市场诚信手册申请表》复印件及云浮市住房城乡建设信息网（www.yfci.cn）(最新月度考评结论为B级或以上，或新登记备案的）网页打印件。12、广东省以外的响应供应商，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外建筑工程企业提交）。四、响应文件递交截止时间、磋商时间及地点1、响应文件递交截止时间：2017年11月21日下午15：30（注：2017年11月21日下午15：00开始受理响应文件）（北京时间）2、响应文件送达地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室开标室3、磋商时间：2017年11月21日下午15：30（北京时间）4、磋商地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室评标室5、本项目在上述规定的时间和地点进行磋商，届时报价人的法定代表或其授权代表务必出席，并携带身份证原件以备查核。五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式1、采购人名称：佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园管理委员会采购人地址：广东省云浮市新兴县新城镇广兴大道西新成工业园内采购人联系人：黄先生采购人联系电话：0766-29120082、采购代理机构名称：云浮市中策招标咨询服务有限公司采购代理机构地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011采购代理机构联系人：欧小姐采购代理机构联系电话：0766-2922133采购代理机构邮箱：yfzczb@163.com六、信息查询（在以下媒体中发布公示及公告）广东省政府采购网（http：//www.gdgpo.gov.cn/）；广东新兴县政府采购网（http：//xinxing.gdgpo.com/）；云浮市公共资源交易网（http：//ggzy.yunfu.gov.cn/）；云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）。云浮市中策招标咨询服务有限公司2017年11月云浮市中策招标咨询服务有限公司7 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第二部分报价人须知云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011一、说明1.适用范围1.1本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的政府采购项目。2.定义2.1“采购人”指：佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园管理委员会。2.2“采购代理机构”指：云浮市中策招标咨询服务有限公司。2.3“监管部门”是指：新兴县财政局政府采购管理股。2.4“报价人”指：向采购代理机构提交响应文件并参与磋商的法人及其他组织。2.5“成交人”指：经法定程序确定并授予合同的报价人。2.6“货物”指：报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。2.7“服务”指：报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。2.8磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。3.合格的报价人3.1具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（《磋商邀请函》另有规定的除外）。3.2是独立于采购人和采购代理机构的供应商。3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。3.5有满足行政主管部门或行业协会对本服务的相关许可文件和其他资格证明文件（详见《磋商邀请函》）。3.6符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的供应商的其他条件（详见《磋商邀请函》）。3.7在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（以代理采购机构于递交响应文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00114.合格的货物和服务4.1“货物”是指报价人制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物（政府采购监督部门允许采购进口产品的除外），在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购自主创新、节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。4.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。二、磋商文件1.磋商文件的组成1.1磋商文件由以下部分以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：（1）磋商邀请函；（2）报价人须知；（3）用户需求书；（4）合同条款；（5）响应文件格式。1.2报价人应认真阅读并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报价人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。2.磋商文件的澄清2.1采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问。需要澄清和回答的问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。3.磋商文件的补充和修改3.1根据项目的需要，采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。3.2云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011磋商文件的修改将以书面的形式于响应文件递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。3.3考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟响应文件递交截止时间。3.4在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。三、响应文件1.响应文件的编写1.1报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的响应文件。1.2响应文件和来往函件应用中文书写，报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）1.3报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。1.4报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。2.响应文件的构成及要求2.1自查表；2.2报价部分（参见磋商文件第五部分响应文件格式）；2.3商务响应文件（参见磋商文件第五部分响应文件格式）；2.4服务/技术响应文件（参见磋商文件第五部分响应文件格式）；2.5报价人认为需加以说明的其他内容。2.6报价人报价的内容与磋商文件的技术/服务、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，报价人都应按附件的格式如实填写技术/服务响应表和商务条款响应表。2.7报价人应按响应文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责，且无条件接受采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。2.8如果因为报价人响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价人承担。3.响应文件的签署、装订和密封云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113.1响应文件一式肆份，其中正本壹份、副本叁份，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在响应文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。3.2响应文件的正本必须按照磋商文件的要求签章：已明示要求盖章处，必须加盖报价人公章；已明示要求签名处，必须由法定代表人或经其正式授权的代表用不褪色墨水签字或盖章。3.3电子文件壹套（以光盘或U盘形式）：报价人应同时提交与响应文件的正本内容相同的电子文件一套，文件格式要求采用Office中文版本WORD软件制作（其中报价表以excel制作），如果电子文件与纸质版响应文件不符时，以纸质版响应文件为准。3.4所有响应文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作。3.5响应文件须编页码，页码必须连续。3.6所有响应文件必须装入密封的信封或封套。响应文件的正本、副本、报价信封应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：（正本/副本/报价信封）于“年月日时分”之前不准启封（即响应文件递交截止时间）项目名称：新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目收件人名称：云浮市中策招标咨询服务有限公司招标编号：YFZC17GC0011报价人名称：报价人地址：邮政编码：联系人：联系电话：3.7如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。3.8采购代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。3.9采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。4.证明投标标的合格性和符合磋商文件规定的文件：4.1报价人应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供的货物、服务和工程已对磋商文件要求作出了实质性的响应；或申明与磋商文件规定的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供响应的参数值。4.2按磋商文件要求提交的证明文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，并作为其响应文件的一部分。4.3磋商文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起参考说明作用，并没有任何限制性。报价人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00115.报价有效期5.1从响应文件递交截止时间起，报价有效期为60天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其磋商保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。6.磋商保证金6.1报价人应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金是响应文件的组成部分。本项目的磋商保证金金额为：人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00元）。6.2磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的磋商保证金。6.3磋商保证金可以采用电汇、银行转账形式提交：（1）以电汇、银行转账形式交纳保证金的，直接存入如下账户（交款时报价人向银行提供招标编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据，并在响应文件递交截止时间之前一个工作日到达采购代理机构账户上。）收款人：云浮市中策招标咨询服务有限公司账号：80020000011155192开户银行：广东新兴农村商业银行股份有限公司洞口支行[递交磋商保证金请注明：招标编号：YFZC17GC0011]（2）磋商保证金银行划账后，请把划账单的扫描件发送到代理公司邮箱（yfzczb@163.com），并注明招标编号，以便统计之用。6.4凡未按规定交纳磋商保证金的报价，为无效报价。6.5采购人或者采购代理机构在采购活动结束后退还报价供应商的磋商保证金，但因报价供应商自身原因导致无法及时退还的除外。如无质疑或投诉，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内不计利息原额退还。6.6成交报价人的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求：（1）成交报价人按本须知的规定签订了采购合同；（2）成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。6.7下列任何一种情况发生时，磋商保证金将被没收：（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）磋商文件规定的其他情形。7.响应文件的递交和撤回7.1报价供应商应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于响应文件递交截止时间之前递交响应文件。迟于响应文件递交截止时间递交的响应文件将被视为无效。（1）磋商期间应磋商小组的要求所作的响应文件修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。（2）在响应文件递交截止时间前报价供应商可以撤回响应文件，但在响应文件递交截止时间之后不允许撤回响应文件。7.2报价人所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。8.知识产权8.1报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。8.2报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。9.磋商报价9.1报价人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。9.2报价人应按照“用户需求书”、“合同书”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价总表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。总报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其报价将可能被视为无效报价或确定为报价无效。四、磋商及评审1.磋商小组1.1本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。1.2磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.3磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的响应文件和最终磋商结果进行详细评审，并据此推荐成交候选人。2.磋商程序2.1磋商小组按供应商递交响应文件的排序与报价人进行磋商。2.2磋商小组将按顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。2.4最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。（1）磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；（2）若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价。2.5磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。2.6磋商的时间及地点（见磋商邀请函）。2.7在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后响应文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。3.评审3.1磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。即通过初步评审的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。3.2实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效报价。3.3磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。4.评审办法4.1评审原则云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（1）本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。（2）本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的响应文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务好、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的成交报价人。（3）参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。4.2磋商评审程序和评审方法（1）按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的响应文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价供应商进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。（根据财库〔2015〕124号，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行。）（2）在磋商的同时磋商小组对报价人的响应文件进行初步评审。通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。无效报价的认定条件详见《初步评审表》所列各项内容。磋商小组对各供应商进行评审过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知。对报价有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。（3）综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的技术商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：①最后报价低者；②技术商务得分高者。（4）技术商务和价格的评审：1.技术商务评分：技术商务评分各单项所占权重详见附表《技术商务评分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00112.价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；3.价格扣除（符合以下规定的报价人，用扣除后的价格作为评审价）1）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。2）对小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝投标报价－小微企业产品核实价×C1。3）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝投标报价×（1－C2）。（本项目不适用）4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）5）本条款中两种价格扣除不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，且提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。6）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：1.符合中小企业划分标准；2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。7）中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。8）《中小企业声明函》格式见（第五部分响应文件格式）。4.根据财库[2014]214号文规定，价格分统一采用低价优先法计算，取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）（5）技术商务及价格权重分配评分项目技术商务评分价格评分权值70%30%云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011分值70分30分综合得分=技术商务评分＋价格评分4.3推荐成交报价人磋商小组按综合得分由高到低的顺序排列推荐成交候选供应商（综合得分相同的，优先排列顺序如下：①最后报价低者；②技术商务得分高者。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定），综合得分最高的报价供应商为第一成交候选供应商。4.4评审报告磋商小组依据评审结果出具评审报告。4.5磋商、评审过程的保密性（1）接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。（2）从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。4.6接受和拒绝任何或所有报价的权利采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的报价人不承担任何责任。五、成交报价人及成交服务费1.成交报价人的确定1.1根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。2.成交结果公告2.1采购代理机构将在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）；广东新兴县政府采购网（http：//xinxing.gdgpo.com/）；云浮市公共资源交易网（http：//ggzy.yunfu.gov.cn/）；云浮市中策招标咨询服务有限公司网（www.yfzczb.com）等媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话等。3.质疑和投诉供应商对评审结果有质疑或投诉的，可依法向采购代理机构或采购人书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。3.1云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。3.2质疑函内容包括但不限于权益受损害的情况说明、原因及证据内容等，以下述格式提交：质疑函云浮市中策招标咨询服务有限公司：我公司依法参与了云浮市中策招标咨询服务有限公司于年月日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为（采购项目名称）（招标编号：）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出质疑。一、我公司认为本项目的采购文件/采购过程/中标（成交）结果损害了我司权益，具体事项如下：（列明质疑事项目的同时，依法举证）1、2、……二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。质疑供应商：（签章）法定代表人：（签字）地址：电话：邮编：电子邮箱：传真：年月日3.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。3.4供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。3.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜，同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。3.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。投诉的事项不得超出质疑的事项内容。3.7质疑受理部门：云浮市中策招标咨询服务有限公司。3.8提交质疑文件地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室。3.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：yfzczb@163.com）。4.成交通知书4.1成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。4.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。5.签订合同5.1成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。采购人与成交供应商按磋商文件要求和成交人响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交人响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。5.2合同的组成基于但不限于以下部分：a.《合同书》；b.磋商文件及其澄清、补充文件；c.成交报价人的响应文件及其澄清、补充文件；d.《成交通知书》。5.3自政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。5.4合同的履行a.政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011b.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。6.成交服务费6.1成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。6.2本次采购向成交人收取的成交服务费，按国家有关规定执行。收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：费率成交金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%例如：某工程项目成交金额为100万元，计算成交服务费收费额如下：100万元×1.0%＝1万元1）成交服务费以人民币支付。2）成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。3）成交服务费不在报价中单列。4）报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的磋商保证金中抵扣服务费。六、适用法律1.采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。七、磋商文件的解释权1.本磋商文件的解释权归云浮市中策招标咨询服务有限公司所有。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目（YFZC17GC0011）初步评审表评委签名：_______________报价单位评审内容具备磋商文件中规定资格要求的报价人的资格证明文件有提供并符合磋商文件要求磋商保证金已足额递交，提交形式符合磋商文件要求磋商文件是否完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的响应文件有效期为60天技术、商务没有重大负偏离或保留报价是固定价且是唯一的，没有超过本项目采购预算（人民币936139.41元）不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况没有不符合磋商文件中规定的被视为无效响应的其它条款的没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的结论1．表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”；2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目（YFZC17GC0011）技术商务打分表评委签名：____________评审项评分标准分值用户需求响应程度考查、对比各报价人对用户需求书中技术、商务要求的响应情况：优得3分，良得2分，差得1分。3分整体施工方案根据报价人拟定的施工部署，对其全面性、针对性、合理性、完善性及可操作性等作横向对比：优得17-12分，良得11-5分，差得4-0分。17分工期及进度计划保证根据进度设计是否满足要求，保障措施、进度计划是否系统、详尽、合理、有效，进度计划与工期安排是否衔接对应等作横向对比：优得10-7分，良得6-3分，差得2-0分。10分质量保证、安全文明措施根据报价人作出的质量保证措施、安全文明措施是否周全、合理、可靠，文明管理制度是否完善进行评分：优得10-7分，良得6-3分，差得2-0分。10分企业资信工程荣誉：1、报价人近5年（2012年1月1日至今）承建的建筑工程(施工)获得国家（部）级奖项的每项得2分，获得省级奖项的每项得1.5分，获得地市级奖项的每项得1分，以此类推，本项满分20分。【评分说明：（1）建筑工程(施工)奖项：指报价人承建的建筑工程获得各级建设行政管理部门或受其监督的同级行业协会颁发的“鲁班奖工程”、“市政金杯奖示范工程”、“工程建设质量安全示范工程”、“建设工程优质奖”、“安全生产文明施工示范工地（或安全文明标准化工地）”等奖项，或等同于上述奖项的嘉奖。（2）响应文件需提供获奖证书或获奖证明文件复印件,获奖时间以获奖证书或获奖证明文件颁发时间为准；按工程类别，只计算建筑工程(含市政和房屋)获奖得分，其他非建筑工程类项目，如：水利、电力、化工、冶金等工程获奖不参与计分。30分云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（3）工程荣誉不作等级得分类加，同一工程获不同等级、类别奖项，只按最高奖项级别作一次评审得分,满分20分后不再类加。】信用评价：1、全国信用状况评价(5分)报价人在其资质类别范围内，获得部级建设行政管理部门或受其监督指导的建筑业协会授予全国AAA级信用评价的得5分；授予AA级信用评价的得3分；授予A级信用评价的得1分。无A级信用评价的本项不得分。【说明：响应文件提供部级建设行政管理部门或受其监督的建筑业协会颁发的“信用等级证书”等证明材料复印件。】2、企业“守合同、重信用”诚信评价(5分)（1）报价人至上年度止（即2016年度），连续15年以上（含本数）被工商行政部门评为“守合同、重信用”单位的得5分；（2）报价人至上年度止（即2016年度），连续10年（含本数）或以上被工商行政部门评为“守合同、重信用”单位的得3分；（3）报价人至上年度止（即2016年度），连续5年（含本数）或以上被工商行政部门评为“守合同、重信用”单位的得2分；（4）报价人至上年度止（即2016年度），连续1年（含本数）或以上被工商行政部门评为“守合同、重信用”单位的得1分；（5）报价人至上年度度止（即2016年度），没有被工商行政部门评为“守合同、重信用”单位的本项不得分。【说明：响应文件需提供“守合同、重信用”证书等证明材料复印件。】合计70分注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第三部分用户需求书云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011一、项目主要建设内容及规模建设一座蓄水池，池体长50米、宽25米、深2米。采购项目技术要求二、项目内容清单一览表序号项目名称技术参数要求或规格配置单位工程量（一）蓄水池（附属）工程基础工程1平整场地1、平整场地m21310.6402挖一般土方1、挖土机挖土一、二类土2、人工辅助挖土方一、二类土深度在1.5m内3、挖土机转堆(每次)m34253.6203回填方1、回填土夯实机夯实槽、坑m3445.2104垫层1、碎石垫层干铺m3346.7305实心砖墙（山墙）1、混水砖外墙墙体厚度3/4砖2、现场搅拌M5水泥砂浆(A3-4)m315.426钢结构工程6预埋铁件1、预埋铁件t0.0337钢管柱1、焊接钢管柱3t以内2、镀锌钢管φ150×5.03、钢柱安装安装高度20m以内每根构件重量（t）4.0以内t0.5158钢屋架1、组合型钢屋架3t以内2、镀锌钢管φ65×3.53、组合型钢屋架3t以内4、镀锌钢管φ32×3.05、组合型屋架安装每根构件重量（t）10.0以内汽车吊t3.3159钢支撑（LG）1、钢支撑组合型2、圆钢φ123、钢屋架支撑安装一字型4、金属面油漆防锈漆t0.187云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00112遍5、金属面油漆环氧云铁漆1遍10钢支撑（SC）1、钢支撑组合型2、圆钢φ183、钢支撑组合型4、热轧厚钢板4.5~105、钢屋架支撑安装一字型6、金属面油漆防锈漆2遍7、金属面油漆环氧云铁漆1遍t0.34811钢支撑（φ22连接）1、钢支撑组合型2、圆钢φ223、钢屋架支撑安装一字型4、金属面油漆防锈漆2遍5、金属面油漆环氧云铁漆1遍t0.68112钢支撑（XG）1、钢支撑组合型2、镀锌钢管φ51×2.03、钢支撑组合型4、镀锌钢管φ30×1.55、钢屋架支撑安装一字型t0.68713型材屋面1、彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条上彩钢波纹瓦m21344.220四周地面工程14地沟1、C30商品S6～S8混凝土20石(A4-30)2、地沟、明沟、电缆沟、散水坡3、明沟铸铁盖板安装32cm宽m129.10015楼(地)面砂浆防水(水沟)1、防水砂浆普通平面2、现场搅拌1:2水泥防水砂浆(A7-192)m238.73016墙面砂浆防水(水沟)1、防水砂浆普通立面2、现场搅拌1:2水泥防水砂浆(A7-193)m295.53417基层碎石12cm1、人机配合铺装碎石底层厚度12cmm2580.20018水泥混凝土地面1、水泥混凝土路面厚度10cm2、C25普通商品混凝土20石(D2-3-57)3、缩缝4、水泥混凝土路面养生水养生㎡580.200泵房工程19平整场地1、平整场地//调：建筑面积在300m2以下m247.78020挖基坑土方1、挖土机挖基槽、基坑土方一、二类土//调：建筑面积在300m2以下2、人工挖沟槽、基坑一、二类土深度在4m内//调：建筑面积在300m2以下m3103.36021回填方1、回填土夯实机夯实槽、坑//调：建筑面积在300m2以下m3103.360云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001122余方弃置1、挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方运距3内一、二类土//扩：A1-29+A1-32*2//调：建筑面积在300m2以下m3176.26023垫层1、填石渣//调：建筑面积在300m2以下m380.78024砖基础1、砖基础//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌M7.5水泥砂浆(A3-1)m33.25025实心砖墙1、混水砖外墙墙体厚度3/4砖//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌M7.5水泥砂浆(A3-4)m38.53026实心砖墙1、混水砖内墙墙体厚度3/4砖//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌M7.5水泥砂浆(A3-14)m31.58027带型基础1、其他混凝土基础//调：建筑面积在300m2以下2、C25普通商品混凝土20石(A4-2)m32.74028满堂基础1、地下室地板//调：建筑面积在300m2以下2、C25商品S6～S8混凝土20石(A4-3)m313.47029设备基础1、其他混凝土基础//调：建筑面积在300m2以下2、C25商品S6～S8混凝土20石(A4-2)m30.14430矩形柱1、矩形、多边形、异形、圆形柱//调：建筑面积在300m2以下2、C25普通商品混凝土20石(A4-5)m31.78031圈梁1、圈、过、拱、弧形梁2、C25普通商品混凝土20石(A4-10)m30.74032过梁1、圈、过、拱、弧形梁//调：建筑面积在300m2以下2、C20普通商品混凝土20石(A4-10)m30.09033直形墙1、直形、弧形、电梯井墙//调：建筑面积在300m2以下2、C25商品S6～S8混凝土20石(A4-12)m310.20034有梁板1、平板、有梁板、无梁板//调：建筑面积在300m2以下2、C25普通商品混凝土20石(A4-14)m37.12035栏板1、栏板、反檐//调：建筑面积在300m2以下2、C25普通商品混凝土20石(A4-27)m31.07036天沟(檐沟)、挑檐板1、天沟、挑檐//调：建筑面积在300m2以下2、C25普通商品混凝土20石(A4-29)m30.37037室外地坪1、地坪厚度10cm//调：建筑面积在300m2以下2、C15普通商品混凝土20石(A4-77)m211.35038现浇构件钢筋1、现浇构件圆钢Ф10内//调：建筑面积在300m2以下t0.52539现浇构件钢筋1、现浇构件螺纹钢Ф25内//调：建筑面积在300m2以下t3.752云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001140现浇构件钢筋1、现浇构件箍筋圆钢Ф10内//调：建筑面积在300m2以下t0.19541屋面涂膜防水1、屋面水泥基渗透结晶型涂料涂膜1mm厚//调：建筑面积在300m2以下2、屋面聚氨酯涂膜防水2mm厚//调：建筑面积在300m2以下m256.46842屋面刚性层1、屋面防水砂浆2cm厚//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A7-113)m256.46843水泥砂浆楼地面1、水泥砂浆整体面层楼地面20mm//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-11)m242.07744墙面一般抹灰1、各种墙面水泥石灰砂浆底水泥石灰砂浆面15+5mm//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌1:1:6水泥石灰砂浆(A10-9)3、现场搅拌1:2:8水泥石灰砂浆(A10-9)m2129.49645块料墙面1、镶贴纸皮瓷砖水泥膏墙面墙裙//调：建筑面积在300m2以下2、底层抹灰各种墙面20mm/调：建筑面积在300m2以下3、现场搅拌1:2.5水泥防水砂浆(A10-1)m283.82246天棚抹灰1、混凝土天棚水泥石灰砂浆底石灰砂浆面10+5mm//调：建筑面积在300m2以下2、现场搅拌1:2.5石灰砂浆(A11-1)3、现场搅拌1:1:6水泥石灰砂浆(A11-1)m250.01047抹灰面油漆(市信息价)1、墙面天棚扇灰油ICIm2179.50648屋面排水管1、管道安装室内管道塑料雨水管(粘接)公称直径(mm以内)752、塑料雨水管|Φ75m9.00049钢质防火门1、钢质防火门安装//调：建筑面积在300m2以下2、钢质防火门单扇(甲级)m23.78050金属防火窗1、防火窗安装//调：建筑面积在300m2以下2、防火窗钢质(甲级)m23.300排水工程51挖沟槽土方1、人工挖沟槽、基坑一、二类土深度在4m内2、挖土机挖沟槽、基坑土方一、二类土m3283.18352回填方1、回填土夯实机夯实槽、坑m3283.18353回填方1、填砂（碎)石m320.00054余方弃置1、挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方运距3km一、二类土m336.81755塑料管（PVCφm20.000云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011200）1、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内)3002、橡胶圈3、PVC塑料排水管|φ20056混凝土管1、垫层砂碎石2、承插式(φ150-3000)人机配合下管管径(mm以内)5003、承插式钢筋混凝土排水管|φ500×2000×504、水泥砂浆接口(120°管基)管径(mm以内)5005、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2.5(D5-1-157)6、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：3(D5-1-157)7、管道闭水试验管径(mm以内)6008、砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆M7.5(D5-1-310)9、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-1-310)m50.000100m排水总管、100暗渠57挖沟槽土方1、挖土机挖沟槽、基坑土方一、二类土2、人工挖沟槽、基坑一、二类土深度在4m内m3643.83958回填方1、回填土夯实机夯实槽、坑m3643.84059回填方1、填砂（碎)石m312.80060余方弃置（直接挖运）1、挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方运距3km一、二类土m3105.09561混凝土管（φ300）1、垫层砂碎石2、承插式(φ150-3000)人机配合下管管径(300mm以内)3、承插式钢筋混凝土排水管|φ300×2000×354、水泥砂浆接口管径(mm以内)3005、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-1-288)6、管道闭水试验管径(mm以内)4007、砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆M7.5(D5-1-309)8、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-1-309)m100.00062砌筑渠道（内尺寸50×60cm，无考虑防坡）（不知起点）1、垫层混凝土2、C15普通商品混凝土20石(D5-3-39)3、墙身砖砌4、砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆M5(D5-3-54)5、抹灰底面6、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆m87.760云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111：2(D5-3-67)7、抹灰砖墙墙面8、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-3-68)9、安装沉降缝沥青木丝板63砌筑井（沉砂井）1、非定型井垫层混凝土2、C15普通商品混凝土20石(D5-3-4)3、砖砌矩形4、砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆M5(D5-3-6)5、砖墙抹灰井内侧6、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-3-12)7、砖墙抹灰井底8、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-3-13)9、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-3-27)10、井盖、井箅安装雨水井铸铁平篦11、雨水井钢纤维格栅|500×700mm12、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-3-29)座9.00064预制混凝土板1、预制矩形盖板(板厚cm)10以内2、C25普通商品混凝土20石(D5-3-87)3、渠道盖板矩形盖板(每块体积m3)0.1以内4、预制混凝土盖板5、砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆M10(D5-3-97)m34.01165预制构件钢筋1、预制(直径mm)Φ10以内t0.31266综合钢脚手架1、综合钢脚手架高度(m以内)4.5m2447.28067综合钢脚手架（泵房）1、综合钢脚手架高度(m以内)4.5//调：建筑面积在300m2以下m290.30068单排钢脚手架1、单排钢脚手架高度(m以内)10m2894.56069满堂脚手架（泵房）1、满堂脚手架(钢管)基本层5.2m//调：建筑面积在300m2以下m229.83970里脚手架（泵房）1、里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m//调：建筑面积在300m2以下m213.24171里脚手架（泵房）1、里脚手架(钢管)民用建筑基本层4.5m/调：建筑面积在300m2以下m232.71572模板的支撑1、钢支撑kg143.40073现场围挡m21.00074现场仅设置卷扬机架台班1.000云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001175基础1、带形基础模板有筋//调：建筑面积在300m2以下m25.51076基础1、满堂基础模板无梁式//调：建筑面积在300m2以下m27.64077矩形柱1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内//调：建筑面积在300m2以下m227.76078矩形梁1、单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m//调：建筑面积在300m2以下m28.80079矩形梁1、单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.5mm226.49080圈梁1、圈梁模板支模高度3.6m//调：建筑面积在300m2以下m27.34081过梁1、圈梁模板支模高度3.6m//调：建筑面积在300m2以下m21.62082直形墙1、直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内//调：建筑面积在300m2以下m2101.90083有梁板1、有梁板模板支模高度3.6m//调：建筑面积在300m2以下m210.94084有梁板1、有梁板模板支模高度4.5m//扩：A21-49+A21-57//调：建筑面积在300m2以下m228.26085栏板1、栏板、反檐模板//调：建筑面积在300m2以下m217.77086天沟、檐沟1、挑檐模板//调：建筑面积在300m2以下m26.76087地沟1、电缆沟、水沟模板㎡94.95088井顶(盖)板模板1、管、渠道及其他地沟盖板木模2、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-7-81)m34.01189垫层模板1、混凝土基础垫层木模2、砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1：2(D5-7-1)m220.00090混凝土泵送增加费1、混凝土泵送增加费水下及防水混凝土m3154.44391混凝土泵送增加费1、混凝土泵送增加费商品混凝土m389.68092垂直运输1、建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构//调：建筑面积在300m2以下m247.78093超高施工增加m21.00094大型机械设备进出场及安拆1、履带式挖掘机每次场外运费1m3以外台次1.00095泥浆池（槽）砌筑及拆除m31.000（二）蓄水池安装工程云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011给水安装工程1离心式泵1、多级离心泵安装设备重量(t以内)12、水泵KPS-50-100,37KW台3.0002潜水泵1、潜水泵安装设备重量(t以内)0.12、污水泵1.1kw台2.0003流量仪表1、电磁流量计2、电磁流量计DN400台1.0004控制箱1、控制设备及低压电器成套配电箱安装落地式2、PLC控制柜台1.0005控制箱1、控制设备及低压电器成套配电箱安装落地式2、一级电源防雷箱15KA台1.0006传感器1、水道压力传感器2、水位传感器，压力仪表支1.0007通信网络控制设备1、中央管理系统网卡2、物联网网关ZQWL2D-GT1008套1.0008监控设备1、监控中心控制台2、远程监控软件PC以及移动端套2.0009钢管管件制作、安装1、焊接弯头(异径管)安装管外径×壁厚(mm以内)273×82、偏心异径管DN250-150个3.00010钢管管件制作、安装1、焊接弯头(异径管)安装管外径×壁厚(mm以内)273×82、异径管DN250-100个3.00011闸阀DN2501、焊接法兰阀安装公称直径(mm以内)2502、平焊法兰DN2503、闸阀DN250，1.0MPa个6.00012伸缩器DN2501、铸铁管件安装(胶圈接口)公称直径(mm以内)3002、橡胶圈DN2503、伸缩器DN250，1.0Mpa个1.00013钢管1、管道安装室内管道钢管(焊接)公称直径(mm以内)2502、钢管DN250*63、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)300m32.00014钢管1、管道安装室内管道钢管(焊接)公称直径(mm以内)4002、钢管DN400*83、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)400m95.000电气安装工程15套管1、穿墙钢套管制作安装公称直径(mm以内)1502、钢管DN250*6个2.00016套管1、穿墙钢套管制作安装公称直径(mm以内)502、钢管DN32个1.000云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001117配电箱1、接线箱明装接线箱半周长(mm以内)7002、11位塑料照明配电箱(明装)台1.00018控制箱1、控制设备及低压电器成套配电箱安装落地式2、消防水泵控制柜台1.00019控制箱1、控制设备及低压电器成套配电箱安装落地式2、污水泵控制箱台1.00020安全出口指示灯（带蓄电池）1、标志、诱导装饰灯具墙壁式示意图号:171、172、173、1742、带蓄电池应急灯套2.00021荧光灯1、成套型荧光灯具安装吸顶式单管2、防水型LED应急灯管(带蓄电池)|1x18W套4.00022荧光灯1、成套型荧光灯具安装吸顶式双管2、防水型LED应急灯管(带蓄电池)|2x18W套2.00023照明开关1、照明器具开关及按钮扳把开关明装2、二极开关3、开关（插座）盒暗装4、接线盒个2.00024插座1、照明器具单相明插座单相（A以下）152、防水型安全型插座3、开关（插座）盒暗装4、接线盒个2.00025桥架1、钢制槽式桥架(宽＋高mm以下)4002、热浸锌桥架CT200*1003、热浸锌桥架盖板m15.63026配管（SC20）1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)202、镀锌钢管DN203、普通接线盒明装4、接线盒m38.45027配管（SC40）1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)402、镀锌钢管DN40m4.35028配管（SC80）1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)802、镀锌钢管DN80m5.35029配管（PC32）1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配公称直径(mm以内)322、PVC难燃塑料线管|φ32m5.40030电力电缆（ZR-YJV3X70+2x35）1、铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)1202、电缆ZR-YJV3X70+2x35m2.50031电力电缆（ZR-YJV(5X4)）1、铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)10//扩：C2-8-144+补C2-8-1442、电缆ZR-YJV5X43、控制设备及低压电器压铜接线端子导线截面(mm2以内)16m18.450云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001132电力电缆（ZR-YJV3X35+1x16）1、铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)352、电缆ZR-YJV3X35+1x16m40.03033电力电缆（ZR-YJV3X35）1、铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)352、电缆ZR-YJV3X35m40.03034电力电缆（FS-YJV4x2.5）1、铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)102、电缆FS-YJV4x2.53、控制设备及低压电器压铜接线端子导线截面(mm2以内)16m8.40035电力电缆头1、1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯终端头(截面mm2以下)120个2.00036电力电缆头1、1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯终端头(截面mm2以下)35个4.00037配线（NH-BV3X2.5mm2）1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯导线截面(mm2以内)2.52、铜芯多股绝缘电线NH-BV3X2.5mm2m29.50038配线（NH-BV3X4mm2）1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯导线截面(mm2以内)2.52、铜芯多股绝缘电线NH-BV3X4mm2m12.95039接触器（LC1-D80）1、控制设备及低压电器接触器、磁力起动器2、接触器LC1-D80台6.00040接触器（LC1-D50）1、控制设备及低压电器接触器、磁力起动器2、接触器LC1-D50台3.00041接触器（LC1-D18）1、控制设备及低压电器接触器、磁力起动器2、接触器LC1-D18台2.00042继电器（LR2-D3363C）1、控制设备及低压电器仪表、电器、小母线安装继电器2、继电器LR2-D3363C台3.00043继电器（LR2-D1308C）1、控制设备及低压电器仪表、电器、小母线安装继电器2、继电器LR2-D1308C台2.00044控制开关（250D225/3P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关250D225/3P(带隔离功能)个2.00045控制开关（250D225/4P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关250D225/4P个1.00046控制开关（200D200/3P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关200D200/3P个2.00047控制开关（63D20/3P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关个2.000云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关63D20/3P48控制开关（100D100/3P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关100D100/3P个3.00049控制开关（63C16/1P）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关63C16/1P个2.00050控制开关（63C20/1P+NIn=30mA）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关63C20/1P+NIn=30mA个1.00051控制开关（63D16/3PIn=30mA）1、控制设备及低压电器控制开关安装自动空气开关DZ装置式2、接线端子3、自动空气开关63D16/3PIn=30mA个2.00052送配电装置系统1、送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)系统1.000防雷安装工程53接地极：接地测试点1、接地极(板)制作、安装接地极板钢板2、钢板块2.00054接地母线：pt-11、接地母线敷设户外接地母线敷设2、Φ16热镀锌圆钢m2.00055避雷引下线1、避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下m43.20056均压环1、避雷网安装均压环敷设利用梁内钢筋m76.20057避雷网：女儿墙顶1、避雷网安装沿折板支架敷设2、Φ12热镀锌圆钢m29.38058避雷针1、圆钢避雷针制作(m以内)22、Φ12热镀锌圆钢3、避雷小短针在避雷网上安装根4.00059等电位端子箱、测试板1、接线箱明装接线箱半周长(mm以内)7002、局部等电位联结端子箱LEB3、总等电位联结端子箱MEB台2.00060避雷器1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试避雷器(kV以下)10组1.000注：1、以上给出的承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，供应商应全面踏勘现场并研究工程量清单、图纸等其他文件，去了解本工程的实际范围、实际施工现场状况和相关施工应对措施。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00112、采购项目技术要求中所列的技术参数和配置要求为货物的最基本要求，所列品牌、型号等，只作为报价人报价的参考，并无指定，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。报价人可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于用户需求书的货物进行报价，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。供应商的技术方案必须满足上述表格中的所有货物、材料、配件等的数量及要求，供应商必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。三、实施条件及管理要求1、本项目中供应商须负责整个项目所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。2、由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的临时食宿、办公、材料加工场地，均由成交人自行解决，其费用成交人自理。3、成交人自行解决施工临时用水、用电、通讯设施，相关费用已包含在响应报价内。4、成交人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；供应商在施工组织设计中必须有专项干扰噪声及环保措施、安全文明措施，必须符合云浮市安全文明工地标准。★5、成交人一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：（1）在规定的地域施工和活动；（2）项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。6、须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由成交人自行负责。严格加强管理，按规定交纳治安保证金，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求给予一定处罚。四、项目质量要求1、严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。2、严格按照采购人提供的技术资料要求进行施工。3、图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。4、本项目所用材料由供应商负责采购运输，必须有质保书、产品合格证，严禁使用不合格产品。所用材料均要符合国家规定的相应的环保标准，无毒、无害、无污染。对使用不合格材料造成的经济损失由供应商自行承担。采购项目商务要求★五、报价要求1、响应供应商的报价须以人民币元为单位（小数点后保留两位小数）；所报的价格不得高于采购预算；2、成交人需严格按照施工技术要求进行报价，报价必须包含项目前期调研费、现场勘察、资料收集、检测费用、竣工图编制、雇员费用、材料费用、机械费、运输费用、售后服务费、管理费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011六、人员要求1、报价人全面负责项目的技术工作，对本次项目负全部的责任，负责前期调研和施工方案制定、项目的实施和成果的提交；★2、报价人须在报价文件中确定参与本项目的设计、施工项目负责人，未经采购人同意不得调整，否则采购人有权终止合同，且报价人须承担由此给采购人造成的全部损失；★3、项目负责人必须执行经办所有与该项目相关的事项；4、人员安全：（1）报价人须对自身的人员安全负完全责任，采购人不对报价人的人员安全负任何责任；（2）报价人须根据相关规范制定人员安全措施，须为参与本项目的工作人员购买人身意外保险，保险期须涵盖整个项目工期；（3）若报价人发生安全事故，期间因发生安全整顿而带来的工期延误或无法按期完成的责任由报价人负责，因此而造成的损失由报价人赔偿。（4）报价人在作业期间造成人员伤亡事故（包括报价人自身人员和其它人员伤亡等），由报价人负责事故上报、经济赔偿和善后处理。事故的损失和善后处理费用均由报价人承担。★七、工期要求1、项目完成时间：自合同生效之日起15个日历日内完成。2、开工日期由合同生效的日期算起，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日。3、本工程要求成交人按项目工期完成。因成交人原因工期延误的，每推迟一天，向采购人交合同金额的千分之一作为违约金。4、因采购人原因及不可抗力的原因造成工期延误且在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。★八、承包方式根据采购人提供的相关资料及说明，由成交人包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行总承包。九、验收标准1、按照现行施工规范和质量标准进行施工，采购人组织相关人员对工程验收，如验收不合格的必须返工，返工费由施工单位负责；2、各项技术经济指标先进，应结合当前的施工技术水平，建设方案、设计方案具有可实施性；3、按工程规划要点和工程建设的要求，在满足主要功能的前提下，应优先采用科学、先进的设计理念和方法；云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00114、设计文件须通过相关设计图审查机构审查合格；★5、最终成果要求：成交人提交的项目成果质量必须符合项目要求且通过采购人评审验收；当项目性能无法达到采购文件的要求时，用户可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交人承担；6、所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。★十、付款要求1、合同生效：合同在双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效；2、自项目整体完工并验收合格后1年内一次性付清；3、成交人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）成交人开具的正式发票（增值税发票）；（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；（4）成交通知书。4、付款方式：银行转账；★十一、售后服务1、供应商需对项目实施提供必要的技术支持和服务保证；2、供应商须提供免费质保期1年，免费质保期自验收之日起计算。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费均由成交供应商免费提供；所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取；3、供应商须提供保修期1年。保修期自质保期满起计，在保修期内成交人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交人负责。在工程保修期内，供应商须在接到采购人通知（或电话或传真或信函等方式）后1小时内响应，4小时内进场维修，并在48小时内修复。若因成交供应商原因给用户或第三方造成损失，成交供应商须承担赔偿责任。成交供应商须在采购人要求的期限内完成采购人通知要求更换或维修的任务，并达到合格标准，若成交供应商未满足对采购人的维修承诺，或不在约定期限内派人更换、维修，采购人不再另行通知，有权委托其他施工队伍更换、维修，发生的费用及成交供应商为此应承担的违约责任按本合同违约责任条款执行。采购人因成交人违约而委托他人对工程进行维修，不解除成交人对本工程的保修责任，返修费用由成交人支付；4、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延；5、发生须紧急抢修事故的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；6、在国家规定的工程合理使用期限内，成交人应确保所承包工程主体的质量。因成交人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，成交人应承担损害赔偿责任；7、保修期满的工程问题，若需成交供应商进行维修，则成交供应商按维修成本有偿维修。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011以上带“★”的条款，报价人要特别加以注意，必须逐条响应，若有一项“★”的指标不响应、负偏离或缺漏，将导致报价无效。云浮市中策招标咨询服务有限公司40 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第四部分合同条款云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。合同条款及格式工程编号：合同编号：广东省建设工程标准施工合同2009年版工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：/工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:按项目工程图纸内容总承包施工，具体工程项目内容按工程量清单三、合同工期工程合同工期总日历天数：15天。拟从201年月日开始施工，至201年月日竣工完成（开工日期以开工报告批准日期为准）。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（大写）：；（小写）：。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第二部分合同通用条款按广东省建设厅印发的2009年《广东省建设工程标准施工合同》（示范文本）通用条款第三部分专用条款1．定义1.39所采用的书面形式包括：文书；□信件；□电报；□传真；□电子邮件；□其他：2．合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：/4．语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：建设部与广东省有关建筑工程的标准、规范文件。5．施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订后天内(2)施工设计图纸提供的数量：提供4套图纸及一份地质资料。5.2施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：/(2)施工设计图纸提供的数量：/6．通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮编：承包人：通讯地址：收件人：邮编：监理单位通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮编：发包人7．工程分包7.5（1）指定分包工程：/。（2）分包工程价款的支付方式：/。13．交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：按现时已开通的道路由承包人按实际情况自行选择施工运输方式，运输费用由承包人承担。13.2场外施工道路的约定：施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。13.4超大件和超重件运输的约定：/14．专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：（2）专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：（3）专项批准事件的建造师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19．发包人19.2发包人完成下列工作的约定云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：在开工前天将具备施工条件的施工场地交付承包人。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前天内，按批准后的施工方案中接驳地点，提供水、电接口给承包人，发包人将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点并承担相关费用，施工期间由承包人承担相关费用。(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。(4)提供有关资料的时间：合同签订后天内(5)办理有关所需证件的约定：合同签订后天内办理，相关费用由发包人承担。(6)现场交验的时间：合同签订后天内在现场交验水准点与坐标控制点。现场交验后，施工期间水准点与坐标控制点的真实准确性及维护由承包人承担相关责任与费用。(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后天内(8)组织图纸会审和设计交底的约定：报建批准后天内发包人有关单位办理。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：有发生时由发包人、承包人会同所属有关部门确定保护方案，按保护方案实施保护，有关实施费用由发包人承担，完成保护措施后出现的毁坏情况，由责任方负责。(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：双方按实际协商确定。委托给承包人负责的部分工作有：委托给承包人办理有关所需证件。19.3提供施工场地的时间：合同签订后天内19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间：合同签订后天内(2)提供的份数：提供套图纸。19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付。其他：①实行按期支付进度款，竣工后清算的办法。工程竣工时共支付到工程造价的％（不含“文明施工、安全施工”费用）；②在签订合同后，不作预付款，另支付合同价的3%为施工企业工人工资支付保证金（施工企业工人工资支付保证金与预付款一起申请支付）。③进度款分期支付：按完成的工程造价支付%进度款（含合同工程量清单以外的零星项目）；④结算款：结算通过审核后一次性支付到工程总造价的%，余款%作为保修金；⑤质量保修金：在工程竣工验收合格之日期满年后个工作日内无息归还（违约金除外）。说明：执行云浮市人民政府办公室《云浮市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》(云府办〔2016〕17号)规定，建设单位应按照合同总造价的3%（最高不超过300万元，最低不少于3万元），一次性提取资金存入施工企业工资保证金专用账户，该资金视为工资保证金视为建设单位已付施工企业的工程款，并作为已经到位的建设资金，在首期工程进度款中扣回。(2)工程价款支付方式按协议书所注明的银行账号转账。□支票支付。□其他方式：/20．承包人20.2承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：。20.4承包人完成设计的约定(1)承包人负责的设计有：/(2)承包人提交设计图纸的时间：/云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001122．发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：未经监理工程师或造价工程师按合同规定确认，或超出合同规定职责范围，发包人代表对有关工程事项认可无效。23．监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：23.3（11）需要发包人批准的其他事项：任何有关设计变更、增加造价、延长工期的事项。24．造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：24.3（4）需要发包人批准的其他事项：任何增加造价的事项。25．承包人代表25.1承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：26．指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：/（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：/28．工程担保28.1承包人提供履约担保的约定(1)履约担保的金额：（大写）（小写）(2)提供履约担保的时间：签订本合同时。□其他时间：/(3)出具履约担保的银行：/28.2履约担保退还时间的约定：工程竣工验收合格之日起天内28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：（大写）（小写）(2)提供支付担保的时间签订本合同时。□其他时间：/(3)出具支付担保的银行：/28.5支付担保退还时间的约定：工程竣工验收合格之日起天内28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保、支付担保可采用以下任一方式： ①银行担保； ②专业担保公司担保；③现金担保（转账或至交易中心专设账户）。采用银行保函或专业担保公司提供保函须经发包人同意并出具确认书，担保内容和责任详见担保合同。31．不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：/32．保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：□合同通用条款第31.1款的第（1）项；□合同通用条款第31.1款的第（2）项；云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011□合同通用条款第31.1款的第（3）项；□合同通用条款第31.1款的第（4）项。32.8投保内容和责任等事项的约定：投保内容和责任详见投保合同。33．进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月结束后的天内34．开工34.2监理工程师在本合同签订后的（/）内签发开工令。□按合同通用条款规定的42天。其他时间：在施工许可证批准后天35．暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：双方按实际协商确定。36．工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（）天。（1）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。（2）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。38．提前竣工38.1计划竣工日期：年月日42．质量目标42.1工程质量标准：合格45．安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容：承包人按JGJ59-2011标准与广东省安全文明施工工地达标要求做好安全文明施工工地设施达标，必须制定严格的施工安全方案，严格隔离施工区，实行工程施工封闭管理，搭设防护通道，合理设置警示标志、绕行标志，提示和引导避让危险，确保人员的人身安全，承包人承担由此发生的费用(已包含在合同价中)。45.5治安管理的约定：/46．测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：合同签订后天内在现场提交46.4测量放线误差的约定：/48．发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。□发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。49．承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：按通用条款49.2承包人供货与清点要求：按通用条款49.8发包人指定的生产厂家或供应商：/50．材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：按通用条款51．施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：按通用条款53．隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：/55．工程试车55.1是否需要试车不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容和要求：56．工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：/58．竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。□合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：（1）（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（2）（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：58.11合同工程需在施工期运行的约定：按通用条款59．缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定：缺陷责任期2年59.8工程质量保修的约定：①土建工程为地基基础与主体工程按设计图纸规定的合理使用年限，屋面防水工程为伍年；②电气管线、上下水管线安装工程为贰年；③室外的上下水和小区道路等建筑工程(房屋建筑工程)为贰年；④其它约定：室外排污工程贰年；装饰工程贰年。63．暂列金额63.1合同工程的暂列金额为/元。65．暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为/元。66．提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：没约定提前竣工奖的，本款不适用。□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。66.2误期赔偿费的约定：(1)每日历天应赔付额度为/元。(2)误期赔偿费最高限额是/。67．优质优价奖67.1优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用；□约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：□国家级质量奖，合同价款的3%，即_________________元；□省级质量奖，合同价款的2%；即_________________元；□市级质量奖，合同价款的1%；即_________________元。68．合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；工程变更；□物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；□工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素：（1）工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件经发包人同意均可予以安排调整。（2）属合同约定范围以外的工程，发包人有权委托第三方进场施工，承包人必须接受，并配合第三方施工承包人的进场施工，但该部分工程不予因此调整工程造价，不得收取施工配合费（水电费除外）。（3）合同以外零星项目工程价款：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。（4）在实际施工过程中如有变更材料，---合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;---合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;---合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整;---合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011---如发包人与承包人就变更部分材料的价格不能达成一致意见时，发包人有权自行采购或委托第三方采购相应材料，承包人必须接受；承包人并负责施工安装并按2010定额计价文件对应子目基价收取费用(扣除材料费)。（5）当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化(提高或降低）超过5%（含人工、材料或设备）、或施工机械使用费变化超过10%时，为体现风险共担原则合理确定工程造价，物价变化引起合同价款的调整，工料机价调整参照粤建造发[2007]002号文、粤建价函[2007]276号文、云建价〔2008〕4号文规定，双方签订补充协议进行调整。（6）本项目的混凝土单项工程编制最高报价值时按商品混凝土执行，承包人在本工程施工中必须统一使用预拌混凝土，不准在施工现场搅拌混凝土（执行新府 [2007]90 号《印发新兴县预拌混凝土管理暂行办法的通知》的规定）。以承包人商品混凝土报价（综合单价）办理结算。72．工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。□按以下方法调整：/73．工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。□按以下方法调整：73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：按合同通用条款的规定调整。□按以下方法调整：75．现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：按通用条款76．物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法□合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1)固定系数a为；（2）人工权重系数b为；（3）机械台班权重系数c为；(4)钢筋权重系数d为；(5)其他资源的权重系数：76.2调整合同价款日期□招标工程的递交投标文件截止日期：□非招标工程的合同订立时间：78．支付事项78.2计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□其他为。79．预付款79.1预付款的约定没约定预付款的，本款不适用。□约定预付款的，预付款的金额为合同价的15％，预付款按进度款支付金额的15％比例扣回，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。79.2预付款支付申请的约定：承包人在双方签订合同后的一个月内，申请预付工程预付款。79.4预付款抵扣方式□预付款按照期中应支付工程款的15%扣回，直到扣完为止。□其他方式：80．安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□合同双方的其他要求：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011(2)安全文明施工费的总金额为元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式□按合同通用条款的规定。其他：安全生产文明施工措施费（按承包人投标报价费用）分阶段划拨，承包人应当根据不同阶段对安全生产、文明施工的要求采取相应的措施，由监理单位签署验收意见，经工程建设安全监督机构（以下简称安监机构）阶段安全评价合格后，发包人在一周内划拨给承包人；阶段安全评价不合格者，发包人不再划拨安全生产文明施工措施费给承包人，待整改合格后，方才继续划拨。分阶段拨付安全文明施工措施费的比例如下：施工阶段评价合格措施费划拨比例施工准备评价（第一阶段）50%达标评价（第二阶段）10%结构施工评价（封顶阶段）10%装饰施工评价（完成装饰量30%）（装饰阶段）10%竣工评价（竣工安全评价）20%81．进度款81.1支付期间□以月为单位；进度款分期支付，按每月完成的工程造价支付80%进度款（含合同工程量清单以外的零星项目）。□以季度为单位；□以形象进度为准，具体为：/□本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：进度款分期支付同时按15％比例扣回预付款81.2期中付款的最低限额为10万元。82．竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：按合同通用条款的规定办理。□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：/84．质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。其他：为合同价款的％(2)质量保证金的扣留□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。其他方式：在工程结算总价款中一次性扣留5%84.3质量保证金的返还时间：在工程竣工验收合格之日期满，1年后十四天内无息归还85．最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：按通用条款提交期限：按通用条款86．合同争议86.4争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：（1）（2）（3）86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011□向（仲裁机构）申请仲裁。向有管辖权的人民法院提起诉讼。91．保密要求91.1提供保密信息的期限：/94．合同份数94.1提供合同文本□按合同通用条款的规定，由发包人提供。□不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同副本的份数6份，其中发包人3份，承包人3份。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011附件三工程质量保修书发包人：（全称）承包人：（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、装饰装修工程为质量保修范围。2．质量保修期2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；（4）供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为2年；（6）其他项目建筑工程、室外排污工程贰年。3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5．质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。6．其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：年月日年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011附件四廉政合同发包人:（全称）承包人:（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00116合同法律效力本合同作为（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式份。合同双方当事人各执份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：上级部门：（公章）上级部门：（公章）年月日年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第四部分合同特别条款1．项目管理班子（1）本项目管理班子设项目负责人（建造师）1人，全权负责项目管理工作，直接对发包人负责。根据工程需要下设若干专业技术人员，具体项目管理班子配备要求如下（与资格审查一致）：序号姓名年龄职称所学专业本项目拟任岗位上岗资格证进场时间1项目负责人2项目技术负责人3安全员4施工员5质检（量）员6材料员7机管员（2）上述项目管理班子设置、人员安排、职责范围等，一经发包人批准，其主要项目管理班子人员（包括项目负责人、项目技术负责人）未经发包人批准不得撤换，否则视为承包人严重违约。（3）施工阶段承包人投入到本项目的项目管理班子人员必须满足工作需求，人员必须满足项目管理班子配备要求规定，否则发包人有权扣除相应的违约金。2、关于项目管理班子的要求：为保证承包人在合同期内完成承担的施工任务，要求项目管理班子成员应常驻现场，不得擅自离开工地或更换，离开工地现场一天及以上应向发包人书面请假报批，每月累计不应超过两天，否则按如下方式进行处罚：（1）项目负责人更换的处罚：每更换一次项目负责人处违约金合同价的2%。（2）项目管理班子其他成员每更换一人次，处违约金10000元/人次。（3）根据工程实际情况和承包人项目管理班子应进场的人员必须按时到位，否则按未到位人数处违约金每天3000元/人。上述人员的更换属下列原因的，可免予处违约金：（一）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；（二）因违法被责令停止执业的；（三）因犯罪被羁押或者判刑的；（四）死亡。3、施工合同的履约评价发包人定期对承包人的合同履行情况进行评价。最终履约评价被评为“不合格”的，发包人将按程序上报建设行政主管部门建议处分。4、承包人在履约期内如果违约，给工程造成损失，应承担由此造成的经济损失。发包人可视承包人违反合同的情况，按约定承包人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金，因承包人违约给发包人造成的损失，承包人除应当支付违约金外，赔偿因此给发包人造成的实际损失，发包人有权终止合同。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011安全文明施工违约项目一览表序号处罚项目1承包人施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处承担1000元违约金。2承包人电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处承担1000元违约金。3承包人出现以下情况每次承担2000元违约金：（1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；（2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报；（3）每次安全检查，安全管理人员无故不在位；（4）主要施工机械设备应悬挂操作规程；（5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；（6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。4承包人施工现场人员出现以下情况，每人/次承担500元违约金：（1）不戴安全帽；（4）赤脚或穿拖鞋；（5）安全员、电工、装载机司机、运输车司机、吊车等特殊工种未持证上岗的。（6）非施工人员进入施工现场危险地带的。5承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项承担5000元违约金。6承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、安全生产等宣传牌，违者每项承担5000元违约金。7承包人单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，关键施工点无安全员的，每次承担500元违约金。8施工现场管理人员不佩带工作证，每人/次承担200元违约金。9承包人对发包人或监理工程师提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承担1000元违约金。承包人违约金一览表序号违约内容违约金标准备注1未得到监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改2万元/次2违规分包或转包20万元/次3承包人在接到监理人要求人员进场的通知3天后仍未安排相关人员进场，从第4天算起扣除承包人的违约金项目经理、项目技术负责人2万元/人日；其他主要技术人员（包括专职安全员、施工员、质检员、材料员、资料员等）1万元/人日如果承包人接到通知后15天未安排相关人员进场，将要求其更换人选，同时执行人员更换违约条款4承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作不足1天1万元/人次云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00115项目经理、总工程师驻守现场不足15天，处以不足天数的罚款。5000元/天6专职安全生产管理人员没有按每5000万施工合同额配备一名（不足5000万至少配备一名）。5万元/人次7项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会议（如工地例会等）。1万元/次8不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的。10万元/次9分项工程的施工员没在现场管理的1000元/次10重要工序没有施工员在现场管理的2000元/次11超过24小时没有施工员在场而继续施工的5000元/次12未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施工场地或挪作他用。1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。13按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。14承包人未按监理人要求增加或更换施工设备1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。15承包人未按期开工参照工期延误的标准扣除违约金16承包人的工期延误按照项目专用条款规定的标准扣除17承包人未设立缺陷责任期内的留守项目按照项目专用条款规定的标准扣除18承包人未履行监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的10%扣除承包人违约金。专用合同条款附表（二）工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表类别序号处罚项目基础及砌体工程1填土没有路拱（要求2%-4%），排水不畅的；基础施工未采取临时防护排水措施的，每处罚款2000元2基础平整度不符合规范要求的，每处罚款2000元3填土未经平地机整平就进行压实施工的，每处罚款2000元4填土松铺厚度超过30cm或压实厚度超过25cm的，每处罚款5000元5云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基宽度在设计基础上每边超填不小于50cm，等植草前刷坡。违者每处罚款2000元6填土压实度达不到设计要求的，每检测段罚款2000元7路堤填石要求逐层水平填筑石块，摆放平整，码砌边部，空隙用石渣石屑嵌压稳定，石块尺寸符合规范要求，违者每处罚款2000元8粉喷桩应严格控制喷粉时间、停粉时间、水泥喷入量，不得中断喷粉，确保喷粉桩长度，桩身上部范围必须进行二次搅拌，违者每次罚款2000元9软基换填处理未将软土清除干净就进行回填施工的，每处罚款2000元10软基处理未按要求进行沉降和稳定性观测的，每处罚款2000元11软基路段施工前调查软土分布范围、软土深度，进行土工试验，发现与设计不符的，应通知监理人，违者每次罚款5000元12袋装砂井施工中，砂袋未垂吊、灌沙不饱满的，每根罚款2000元13袋装砂井、砂袋织物和塑料排水板的材料质量必须符合设计要求，违者每处罚款2000元14土工格栅、土工布等土工材料质量不符合设计要求，搭接宽度、搭接方式不符合有关要求的，每处罚款2000元15结构物台背回填施工应符合以下要求，违者每次或每处罚款2000元：1除肋式及桩柱式外，回填必须在上部结构安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的85%后方可进行；2回填必须在构造物两端对称填筑压实，以免产生变形、破坏，每层松铺厚度不大于20cm；3回填界面路基填筑时必须超填50cm以上，超填部分回填施工前清除，保证界面密实；4回填砂施工采用水密法，配合插入式振捣捧小型夯实设备，小型压路机进行，必须达到设计压实度；5台背填料及回填断面应符合设计和规范要求。16砌体工程不满足下列规定者，每项罚款2000元，并作返工处理：（1）不得采用风化石，表面石料粒径需≥30cm；（2）构造物表面平顺，无凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度：2m拉线（直尺）检查≤10mm；（3）上边坡护面墙砌体一律勾凹缝；（4）勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一；（5）石缝不大于40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞；（6）层间错缝不大于80mm，三块石相接空隙不大于70mm；（7）砂浆抹面，平整度用2m直尺检查≤8mm，不得有裂缝、空鼓现象；（8）泄水孔排列整齐、按设计设置坡度，无堵塞现象；（9）截水沟与实际地形砌顺，要求线形顺畅，地形无变化时，不得出现弯曲。17浆砌工程存在下列情况之一的，罚款2000元：（1）铺砌厚度不满足要求;（2）垫层厚度不满足要求的；（3）砌缝内砂浆不饱满的；（4）砂浆不采用机械拌和的；（5）砌缝没有错开的；（6）砂浆强度达不到规定要求的；（7）沟底未清理干净，有浮土、泥浆等杂物的；（8）施工后不进行养护的。18排水盲沟断面不符合设计要求，回填碎石含泥量超标的，土工布铺设不符合要求的，违者每处罚款2000元钢砼、桥涵工程1防撞栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台；墙角或接缝漏浆；表面多处露筋，每十米罚款2000元2构造物不按要求进行养生的，每处罚款2000元云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113构造物施工未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼的，每次罚款2000元4下列情况，违者每次罚款2000元：（1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；（2）预留槽口底面的砼必须密实、平整；（3）在填充前必须保证干净，不得有杂物。5张拉千斤顶没有按规范要求标定。造成拉力不符设计要求的，每次罚款2000元6预应力筋有烧伤或划伤，必须立即撤换，违者每次罚款5000元7预应力筋因施工不当造成断丝且无法补救时，每次罚款8000元8预制梁施工必须符合设计要求，吊装位置准确，标高误差±1cm，违者罚款2000元9一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过3处的，罚款2000元10一个经过自检的钢筋骨架有3处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的罚款2000元11钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的，每次罚款2000元12在钻孔桩的施工中泥浆循环系统未设沉淀池的，或沉淀池规格不符合有关要求的，每处罚款2000元13桩基检测评定为C类桩的，每根罚款2000元，出现不合格桩的，每根罚款5000元14浇注砼时，自由下落高度超过2m而不用串筒的，每次罚款2000元15砼施工配合比不按重量比的，每次罚款5000元16两梁板之间接缝不得有杂物，填充料符合设计要求，违者罚款2000元17砼拌和现场的称量和配水机械装置应维持良好状态，拌和机的容量要满足要求，桥梁施工要具备应急拌和机。正在施工的现场不满足上述要求的，每次罚款2000元18压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，每次罚款3000元19压浆不饱满的，每条管罚款3000元20预制、现浇砼构件必须采用足够强度、大面积的钢板制模板，违者每次罚款3000元21结构物外观质量不符合要求而需修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经发包人和监理人检查同意后，才能采取修整补救措施，无法进行补救的则以“推倒重来”为原则。如有违返，每次罚款3000元22各标段第一根立柱、盖梁和第一段防撞栏必须经发包人和监理人检查外观质量合格后，方可进行第二根立柱、盖梁和第二段防撞栏的施工，违者每次罚款5000元23结构标高尺寸误差超出规范允许值，每处罚款2000元24达不到以下要求的，每处罚款2000元：（1）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小同，错台不大于1mm；（2）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小同，错台不大于1mm；（3）在盖梁浇筑前，立柱应用簿膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量；（4）祼露在砼外的结构钢筋或施工用的临时钢构件，时间需要超过一个月，必须采取防锈措施（包裹或油漆）。25伸缩缝施工出现下列情况，违者每次或每处罚款2000元：（1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；（2）预留槽口底面的砼必须密实、平整；在填充前必须保证干净，不得有杂物；（3）预埋钢筋未按设计要求预埋。26支座垫石标高误差超过±5mm，表面不清洁、不平整，有脱空松动的，每处罚款2000元水泥砼工程1基层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，平整度符合要求，违者每处罚款2000元2水泥砼存在下列问题时，每处罚款1000元：（1）粗细骨料不符合设计要求；（2）基层和底基层压实度没有≥98%，表面坑洼，明显离析；（3）基层和底基层没有清理杂物，有浮土；云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（4）砼养生不及时；（5）膨胀传力杆活动端与固定端方向没有相反；（6）接缝填充料没有饱满或用料不符合设计要求。绿化工程1如果绿化工程质量不合格或造成质量隐患，按以下标准对承包人进行罚款：以清单单位为罚款依据，1000元/丛、即1000元/株、500元/m、500元/t以及10000元/个等安全生产1施工现场及构件预制场、钢筋加工场、搅拌站、施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款1000元2基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，每处罚款1000元3电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款1000元4高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款1000元5爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者每次罚款2000元6爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者每次罚款2000元7对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者每次罚款2000元8吊运安装施工方案应经过监理人审批，吊车、龙门架、架桥机要经过安全生产管理部门检查合格，才能施工作业，违者每次罚款5000元9出现以下情况每次罚款2000元：（1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；（2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报；（3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；（4）主要施工机械设备应悬挂操作规程；（5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；（6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。10施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款500元：（1）不戴安全帽；（2）高空作业不系安全带；（3）水上作业不穿救生衣；（4）赤脚或穿拖鞋；（5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。文明施工1承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项罚款5000元2承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者每项罚款5000元3单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的，每处罚款500元4施工现场管理人员不佩带工作证，每人/次罚款200元5施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款3000元6施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚款30000元7施工废料乱放的，每次罚款3000元8施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源，违者每次罚款30000元9施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果，引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处罚的，每次罚款10000元10弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的，每次罚款5000元11水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利的，每次罚款5000元内业资料1开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集，违者每次罚款2000元2内业原始资料弄虚作假的，不及时填写的，填写不完整规范的，每次罚款1000元云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113内业原始资料和整理资料未按有关要示采用文件盒及时归档，每次罚款1000元4分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳，装订成册，违者每次罚款2000元5试验设备不齐全，未建立试验台账，每次罚款5000元其他1不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款2000元2上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款5000元3要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚1000元4水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款2000元5所有桩标须加固保护，树立易于识别的标志，违者每处罚款2000元6实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款2000元7检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筯焊接，土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款2000元8未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次罚款5000元备注： 1、承包人在履约期内如果违约，发包人可视承包人违反合同的情况，按《承包人违约金一览表工程质量》、《安全及文明施工处罚项目一览表》约定承包人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金。因承包人违约给发包人造成的其他损失，承包人除应当支付违约金外，还须赔偿因此给发包人造成的实际损失，发包人同时有权终止合同。2、发包人定期对承包人的合同履行情况进行评价。最终履约评价被评为“不合格”的，发包人将按程序上报有关行政主管部门作不良记录处分，并网上公告。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011第五部分响应文件格式（本部分内容仅为方便报价人编制响应文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文件其他部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准。响应文件须编制页码，且页码必须连续）云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011政府采购项目响应文件（正本/副本）招标编号：项目名称：报价人名称：（盖章）日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011响应文件目录一、自查表二、项目报价表三、商务响应四、技术响应注：1.请报价人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码并装订成册，否则可能将影响对响应文件的评价。2.如响应文件要求响应、列示的内容或报价人认为有必要提供的文件、材料等而《第五部分响应文件格式》没有相应格式的，报价人可自行编制格式，并加盖报价人公章。3.为方便开标时唱价，报价人应单独密封提交《报价信封》一份。内装：3.1从响应文件正本中复印的报价总表；3.2磋商保证金交付凭证复印件；3.3退保证金说明（正本）；3.4法定代表人资格证明书；3.5法定代表人授权书（如有）；3.6折扣声明（如果磋商文件允许提交的话）；3.7报价函。说明：本报价信封仅为方便代理机构而设，如报价信封的内容与响应文件正本不一致时，以响应文件正本为准。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011一、自查表云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.1资格性/符合性自查表磋商文件要求（详见《初步评审表所列各项》）自查结论证明资料□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页□通过□不通过见响应文件第（）页注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.2“★”条款自查表序号“★”条款要求是否响应偏离说明123456789……注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。2.报价人应对照用户需求书中“★”条款填写此表。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.3评审项目报价资料表评审分项评审细则证明文件见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页见响应文件第（）页注：报价人应结合磋商文件第二部分报价人须知中《技术商务评分表》的内容，列出评审分项在响应文件所在位置，以便查对。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011二、项目报价表云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111．报价表格式1.1报价总表（首次报价）[货币单位：人民币元]项目名称：新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目招标编号：YFZC17GC0011序号项目名称单项报价备注1蓄水池（附属）工程2蓄水池（安装）工程总报价大写：（¥）注：1、此表的总报价是所有需采购人支付的本次采购标的金额总数，即总报价。2、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。3、供应商的总报价为全包价。包括了成交供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和成交供应商要求获得的利润以及应由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。4、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。本报价表中未列出而本项目应考虑的项目费用，报价人在报价时应分摊在所列项目中，不另外列项。本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以0表示并在相应备注栏中说明。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011三、商务响应云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111．报价函及中小企业声明函格式报价函致：云浮市中策招标咨询服务有限公司我方确认收到贵方提供的（项目名称）货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本磋商的一切事宜。在此提交的响应文件，正本份，副本份，电子文档份，响应文件包括如下等内容：一、响应文件第一部分自查表二、响应文件第二部分报价表三、响应文件第三部分（一）报价函；（二）资格证明书及授权委托书；（三）资格声明及证明文件；（四）交纳磋商保证金凭证及退保证金说明；（五）商务响应表；（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的响应文件格式的其它有关文件。三、响应文件第四部分（一）技术响应文件格式；（二）实施方案；（三）拟任本项目执行管理及技术人员情况；（四）同意磋商文件条款声明。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：（一）我方决定参加：招标编号为YFZC17GC0011号的报价。（二）全部货物之供应和有关服务的采购预算（详见报价表）。（三）本响应文件的有效期为磋商日起60天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。（五）我方明白并愿意如在规定的磋商时间和日期之后、报价有效期之内撤回报价，则磋商保证金将被贵方没收。（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（七）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。（八）我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。（九）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：地址：.邮政编码：.电话：.传真：.代表姓名：.职务：.报价人（公章）：授权代表姓名（签名或盖章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。序号产品类型货物/服务名称制造商/服务商名称所属行业金额（元）所占比例1本企业提供的货物/服务2其他中型企业提供的货物/服务3其他小型企业提供的货物/服务4其他微型企业提供的货物/服务注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。2、如提供其他中小企业制造的货物/提供的服务，则还须同时提供制造商按此格式出具的中小企业声明函。3、报价人若不提供《中小企业声明函》及其相关证明资料或不按要求填写的，则视报价人放弃磋商文件规定的价格扣除。企业名称（盖章）：日期：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00112．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（1）法定代表人/负责人资格证明书致：云浮市中策招标咨询服务有限公司同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。签发日期：单位：（盖章）附：代表人性别：年龄：身份证号码：联系电话：营业执照号码：经济性质：主营（产）：兼营（产）：进口物品经营许可证号码：主营：兼营：说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。4、报名本项目时提供的法定代表人/负责人资格证明书以此版本为准。（为避免废标，请供应商务必提供本附件）法定代表人身份证复印件（正反面）云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（2）法定代表人/负责人授权委托书致：云浮市中策招标咨询服务有限公司兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。授权单位：（盖章）法定代表人：（签名或盖私章）有效期限：至年月日签发日期：附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：联系电话：营业执照号码：经济性质：主营（产）：兼营（产）：进口物品经营许可证号码：主营：兼营：说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书作为合同附件。4、授权权限：全权代表本公司参与新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目的报名及磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。5、有效期限：与本公司响应文件中标注的响应文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。7、报名本项目时提供的法定代表人/负责人授权委托书以此版本为准。代理人身份证复印件（正反面）云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00113．资格声明书格式资格声明 致：云浮市中策招标咨询服务有限公司为响应你方组织的（项目名称）采购项目的供货及相关服务的磋商[招标编号为：]，我方愿参与报价。我方作为（报价人）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足磋商要求。我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。报价人（公章）：.地址：邮编：授权代表（签字或盖章）：电话：传真：云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00114．资格证明文件格式[说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：以下资料均需加盖公章：4.1《法人营业执照》（或事业法人登记证）副本、《税务登记证》、《组织机构代码》副本，或“三证合一”、“五证合一”营业执照；4.2财务报表（新成立企业可提供基本户开户行出具的资信证明）；4.3近期依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；4.4近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金；4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；供应商须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明；（须提供书面声明，格式见附件1“声明函”。）4.6按《报价人资格条件》提供的其他证明文件（如有）；4.7报价人认为有必要提交的其他证明文件。（注：以上证明材料必须在响应文件中提供，否则可能导致报价无效，相关证明文件附后。）报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011附件1：声明函云浮市中策招标咨询服务有限公司：关于贵公司发布的（招标编号：）的采购项目，我单位愿意参加报价并在此声明：（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。我单位若有违反本声明内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消报价资格、成交资格并纳入不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00115.磋商保证金（1）通过电汇、银行转账形式交纳保证金凭证致：云浮市中策招标咨询服务有限公司（报价人全称）参加贵方组织的、招标编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）　　元的磋商保证金。附：粘贴转账或汇款的银行凭证复印件注：1、投标人投标时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内凭报价人磋商保证金退还材料退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011（2）退保证金说明格式（为确保磋商保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）（注：原件一式二份，一份放于正本，另一份放于报价信封里）退保证金说明致：云浮市中策招标咨询服务有限公司我方为（项目名称）投标（报价）[招标编号为：]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：收款单位收款单位名称收款单位地址开户银行联系人账号联系电话报价人（公章）：日期：（以下内容由采购代理机构填写，报价人须在响应文件中与《退保证金说明》同一页保留下表）付款申请表付款内容付款金额：元¥已付金额：元¥　付款方式：1.现金；2.支票；3.转账；4.保函；5.其它（电汇）。资金来源：保证金备注：经办及审批申请人：采购部门负责人：合同管理人员审核财务部门审核云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00116．商务响应表格式商务条款响应表序号商务要求分项名称具体要求是否响应偏离说明123…注：1、供应商须对应磋商文件“第三部分用户需求书采购项目商务要求”中的非“★”项条款逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合要求。对于上述要求，如响应供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。2、本表格式不得擅自修改。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00117．服务费承诺书格式成交服务费承诺书致：云浮市中策招标咨询服务有限公司如果我方在贵公司组织的（项目名称）的磋商中获成交（招标编号：），我方保证在收到《成交通知书》时，按磋商文件“报价人须知”的规定向贵公司交纳成交服务费。我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在我方提交的磋商保证金（保函）及采购人给我方的成交合同规定的款项中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及采购人（应云浮市中策招标咨询服务有限公司的要求）办理支付手续。特此承诺！报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：承诺日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00118.报价人按技术商务打分表的要求提供业绩（如有要求）业绩表序号项目名称客户名称合同内容合同总价（万元）签约日期注：按照技术商务打分表的要求提供证明文件。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00119.其它资料格式9.1《技术商务打分表》要求提交的其他资料。9.2报价供应商认为有必要提供的其它资料。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC001110.报价人简介报价供应商情况介绍表单位名称地址主管部门法人代表职务经济类型授权代表职务邮编电话传真单位简介及机构设置单位优势及特长单位概况注册资本万元占地面积M2职工总数人建筑面积M2资产情况净资产万元固定资产原值万元负债万元固定资产净值万元财务状况年度主营收入（万元）收入总额（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产负债率注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。3）如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC0011四、技术响应云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111．技术响应文件格式1.1用户需求技术响应表序号技术要求分项名称具体要求是否响应偏离说明1234……注：1、报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中“第三部分用户需求书采购项目技术要求”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合要求。对于上述要求，如响应供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。3、本表内容不得擅自修改。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.2组织实施方案组织实施方案须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）1、施工组织设计2、售后服务；……（响应供应商认为必要的其它内容。）格式自拟！报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.3拟任本项目执行管理及技术人员情况施工管理人员情况表项目名称工程地点职务姓名专业技术职称资格证号码备注项目经理技术负责人安全员施工员质量员机管员材料员报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00111.4履约进度计划表序号拟定时间安排计划完成的工作内容实施方建议或要求1拟定年月日2月日—月日3月日—月日4月日—月日报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92 新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目YFZC17GC00112.同意磋商文件条款声明格式 同意磋商文件条款声明 致：云浮市中策招标咨询服务有限公司为响应你方组织的新兴县新成工业园应急蓄水池附属设施采购项目[招标编号为：YFZC17GC0011]的供货及相关服务的竞争性磋商，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方同意采购文件的相关条款。特此声明。报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：报价人名称（签章）：日期：年月日云浮市中策招标咨询服务有限公司92