2017年水利水电工程常考题1997.docx

2017年水利水电工程常考题单选题1、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.5年简答题2、某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供：由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（单位：d）施工过程中发生如下事件：事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d（每停一天影响30工日，10台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d（每停一天影响40工日，10台班）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。问题逐项回答事件2中施了单位的要求是否合理，并说明理由。单选题3、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理人承担的安全责任不包括()A.监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改C.监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任D.总监理工程师应要求施工企业编制分部分项专项施工方案并自己签字认可单选题4、建筑工程质量验收中，下列属于检验批质量验收合格应符合的规定的是()A.具有完整的施工操作依据、质量检查记录B.质量控制资料应完整C.观感质量验收应符合要求D.地基与基础、主体结构等分部工程有关安全及功能的检验应符合有关规定单选题5、中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会进行行业自律管理的范围不包括()A.质量管理B.职业道德管理C.人力资源管理D.会员管理简答题6某年8月23日15时45分，在L省S市某城市给水管网改造工程管沟土方施工过程中，施工现场发生沟壁土方坍塌事故，造成3名施工人员死亡，1人重伤，1 人轻伤。直接经济损失40余万元。事故发生过程：L省S市某城市给水管网改造工程，属于市政建设工程。由市自来水公司负责实施建设。A建筑公司在得到该工程建设信息前两个多月，即6月19日以“便函”形式，委托外单位员工贺某以本单位项目部经理身份前往市自来水公司联系承揽该项工程。该项工程于6月27日开标，A建筑公司未能中标。但是由于中标单位缺少垫资资金，市自来水公司与中标单位经过协商之后，未报市招标办同意，擅自将该工程的部分工程环节改由A建筑公司承包建设，并通知贺某将此决定转告该公司。7月26日，市自来水公司与A建筑公司签订了该城市给水管网改造建设工程施工合同。8月10日，A建筑公司生产管理部刘某将该工程转包给无任何施工安全资质的贺某，双方并签订了“A建筑公司内部项目工程承包合同书”。该市的某监理公司经理薛某派没有执业资格的徐某负责该工程监理。贺某在组织施工中发现，已开挖的管沟中心线位置略向北偏移，不符合施工要求，需要重新返工修整。8月23日，工程承包人临时雇用S市的8名流散人员承包该部分管沟清理修整工程。23日早8时，被临时招雇的8人在没有书面交底的情况下，开始清理管沟。按照工程承包人的要求，将深1.9m的管沟南侧底部向内掏挖0.6m.并在1.9m的基础上深挖0.3m，挖出的土方堆放在管沟南侧顶端。15时45分，管沟清理修整已基本完成，承担清理修整工程的8名临时工人中，有5人在管沟内休息。由于管沟南侧帮底已被掏空，加之施工段为三类土质，管沟南侧顶端堆积土较厚，造成管沟南侧24m长的侧壁坍塌，坐在管沟内休息的5人被突如其来的坍塌土方埋在管沟内，虽经多方抢救，仍有3人死亡、1人重伤、1人轻伤。问题：1.请从技术、管理等方面分析该事故发生的原因。多选题7、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任A.建设工程承包合同B.法律、法规C.相关技术标准D.有关设计文件 A.工程建设强制性标准单选题8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，下列叙述正确的是()。A.应当报告建设单位要求设计单位改正B.应当要求设计单位改正C.应当将设计文件修改后发给施工单位实施D.应当要求施工单位当场修改设计文件,单选题9、()应当建立健全质量管理体系,落实质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.施工单位B.工程监理单位C•设计单位D.材料、设备生产或供应单位单选题10、根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和()实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。A.工程监理合同B.建设工程合同C.设计文件D.工程建设强制性标准多选题11、咨询（监理）工程师在施工前准备阶段的质量管理包括（）A.对施工单位资质进行核查B.确定过程质量控制点、质量检验标准和方法C.对施工组织设计和质量计划进行审查D.对施工机械设备的监控 A.对进场的原材料、构配件和设备的监控单选题12、信息系统工程项目是由建设单位、承建单位和监理单位共同完成的，因此，质量控制任务也应该由建设单位、承建单位和监理单位共同完成。下边关于质量管理体系中三方关系的说法，不妥的是。A.承建单位是工程建设的实施方，因此承建单位的质量控制体系能否有效运行是整个项目质量保障的关键B.建设单位作为工程建设的投资方和用户方，应该建立较完整的工程项目管理体系，这是项目成功的关键因素之一C•监理单位是工程项目的监督管理协调方，既要按照自己的质量控制体系从事监理活动，还要对承建单位的质量控制体系以及建设单位的工程管理体系进行监督和指导，使之能够在工程建设过程中得到有效的实施D.质量管理过程中，建设单位的参与人员是建设单位为本项目配备的质量管理人员，承建单位的参与人员是承建单位的项目经理和质量管理人员，监理单位的参与人员主要是质量监理工程师、总监理工程师和专家单选题13、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C•返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息多选题14、我国改革建设市场运行机构的具体目标之一是：对政府投资项目实行严格的()。A.项目法人负责制B.合同管理制C.工程监理制D.招标投标制E.工程质量监督和建筑安全生产管理制 单选题15、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给排水管道工程为2年C•供热系统为2年D.电气管线工程为2年单选题16、公路工程质量管理必须以()为主。A.管理B.控制C•预防D.纠偏多选题17、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为()。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C•发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延多选题18、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中，符合建设单位质量责任和义务的规定。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续C•建设单位不得刘承包单位的建设活动进行不合理干预D.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用E.涉及建筑主体结构变动的装修工程，建设单位应在施工前将变动情况通告设计单位与监理单位，同意后方可施工单选题19、在施工企业质量管理体系文件中的质量管理工作而建立的各项管理标准、质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.程序文件()是质量手册的支持性文件，是企业落实规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实C.质量计划D.质量记录单选题20、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，从业人员在300人以下的，应当配备()的安全生产管理人员。A.专职B.兼职C.专职或者兼职D.临时 1-答案：B暂无解析2-答案：事件二中施工单位的要求是否合理的判定如下：暂无解析3-答案：B暂无解析4-答案：A暂无解析5-答案：C【解析】本题涉及的考点是中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会进行行业自律管理的范围。中国工程咨询协会和各地区工程咨询协会，主要在职业道德、质量管理、合同管理、项目管理、会员管理等方面进行行业自律管理。6-答案：此次事故技术方面的原因主要有：暂无解析7-答案：B,D暂无解析8-答案：D建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位的施工质量、建设工程和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。9-答案：A暂无解析10-答案：D本题考核的知识点为《建设工程安全生产管理条例》的相关规定。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 1-答案：A,C,D,E［解题要点］P223〜P225咨询工程师的质量管理工作。咨询（监理）工程师在施工前准备阶段的质量管理工作有：对施工单位资质进行核查；对施工组织设计和质量计划进行审查；对进场的原材料、构配件和设备的监控，对施工机械设备的监控；组织设计交底会议；对施工单位质量管理体系的检查。B项是咨询工程师在施工过程中的工作。2-答案：D信息系统质量控制是建设单位、承建单位、监理单位三方共同关注的内容，因此在质量管理体系中三方侧重点和参与人员的范围不同。承建单位是工程建设的实施方，因此承建单位的质量控制体系能否有效运行是整个项目质量保障的关键；建设单位作为工程建设的投资方和用户方，应该建立较完整的工程项目管理体系，这是项目成功的关键因素之一；监理单位是工程项目的监督管理协调方，既要按照自己的质量控制体系从事监理活动，还要对承建单位的质量控制体系以及建设单位的工程管理体系进行监督和指导，使之能够在工程建设过程中得到有效的实施。3-答案：C根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故应选C项。4-答案：A,B,C,D暂无解析5-答案：C暂无解析6-答案：C公路工程质量控制关键点要根据设计文件、项目专用技术规范和施工质量控制计划的要求设置，通过公路质量控制关键点的设置确保建造出符合设计和规范要求的工程。公路工程质量管理必须以预防为主，加强因素控制，确定特定、特殊工 序的质量控制关键点，实施公路工程施工的动态管理。1-答案：A,D,E暂无解析2-答案：A,B,C,D暂无解析3-答案：B暂无解析4-答案：C暂无解析