2021年水利水电工程施工合同范本专业.doc

2021年水利水电工程施工合同范本专业撰写人：___________日期：___________ 2021年水利水电工程施工合同范本专业发包单位:(简称甲方)法定代表人:地址:承包单位:(简称乙方)法定代表人:地址:根据《___经济合同法》和《建筑___工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条:工程地点:___。第二条:工程内容:___。第三条:承包方式:乙方包工包料。第四条:工程价款及调整1、工程价款:___元。2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;第8页共14页 (3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整。第五条:付款方式1、工程款支付方式:银行转账。2、工程付款:该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条:合同工期1、双方商定总工期为___天。开工日期:__年__月__日;竣工日期:___年__月__日。2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;(2)工程量变化和设计变更;(3)工程款未按时支付;(4)不可抗力(如地震台风火灾等)。第8页共14页 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得___%。第七条:工程质量要求1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。第八条:材料设备1、本工程所需材料、设备一般由承包方___供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。第8页共14页 4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方:(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)___有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)___施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)___工程竣工验收工作。2、乙方:(1)做好施工___管理及向甲方提供工程进度情况;(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;第8页共14页 (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;(4)遵守地___府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参加工程竣工验收工作。第十条:保修保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为___个月。第十一条:工程停建或缓建:1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条:违约责任1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。第8页共14页 2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期___施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向___人民法院起诉。第十四条:其它1、如甲方要求变更工程内容，改变___范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条:合同生效与终止第8页共14页 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条:本合同一式__份，其中:甲方__份，乙方__份，均具有同等法律效力。发包单位:法定代表人:__年__月__日承包单位:法定代表人:__年__月__日第8页共14页2021年水利水电施工合同书发包人:(全称)地址:法定代表人:委派现场代表:联系电话承包人:(全称)地址:法定代表人:项目经理:联系电话第14页共14页 总工程师:质量负责人:监理人:(全称)地址:总监理工程师:联系电话监理工程师:发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《___合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.一,工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3可研文件名称,文号:.1.4初设文件名称,文号:.1.5工程规模:;建设任务:.1.6工程概算审批总投资万元;资金___.二,工程承包范围及合同工程量第14页共14页 2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)三,合同价款3.1合同价款承包方式:(详见合同附件3).3.2合同总价人民币(大写):万元(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).四,合同工期及进度4.1开工日期:,竣工日期:.4.2合同工期总日历天数:天.4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期第14页共14页 备注4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:.五,双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权第14页共14页 联络方式5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.提供的用地范围为:期限:.5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.提供承包人使用的工程为:期限:.5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.发包人负责提供的图纸和期限序号第14页共14页 图纸名称提交日期份数备注5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责___承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.共9页，当前第1页123456789第14页共14页 范文仅供参考感谢浏览第14页共14页